現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇一
甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：
1、店招標(biāo)識
2、工程地點(diǎn) 南關(guān)街
二、工程內(nèi)容：
1、鋼架，平面發(fā)光字，輪廓燈，依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)內(nèi)容施工。(具體要求見附表)
2、乙方負(fù)責(zé)將字完整安裝。
三、造價：店招標(biāo)識1套，總價為 3600 元整，含安裝費(fèi)。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：本合同簽訂后，甲方預(yù)付全款的60%，余款完工驗(yàn)收后7天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限。自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起 7 天內(nèi)完工，如遇雨、雪、4級以上風(fēng)等自然原因工期順延。
六、雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、按期支付工程款
2、為乙方提供施工所需場地，做好各方面協(xié)調(diào)工作不影響工程進(jìn)度。
3、保證在完工后，即時完成驗(yàn)收工作，逾期視同驗(yàn)收合格。
(二)、乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行制作。
2、保證質(zhì)量及安裝進(jìn)度。
3、安全安裝，對自有施工人員安全負(fù)全面責(zé)任。文明施工，保證制作安裝項(xiàng)目的安全正常使用。
六、保修期限：自甲方驗(yàn)收合格之日起，乙方制作安裝工程保修1年。免費(fèi)維修1年(注;免費(fèi)維修期內(nèi)甲方負(fù)責(zé)材料費(fèi)乙方負(fù)責(zé)工費(fèi)) 如遇自然及人為原因除外。
七、違約責(zé)任：乙方應(yīng)保證字體的安裝質(zhì)量，如沒達(dá)到，乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。如因甲方原因所造成的中途停工、誤工，均有甲方負(fù)責(zé)。乙方不退還預(yù)付款，并有權(quán)就實(shí)際情況要求甲方繼續(xù)支付已完工部分的制作、安裝費(fèi)用。
八、爭議解決：
1、如本合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)利向人民法院提供請求訴訟解決。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
甲方代表簽字：(蓋章) 乙方代表簽字：(蓋章)
甲方聯(lián)系電話： 乙方聯(lián)系電話：
日期 日期
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇二
乙方：
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等互利、協(xié)商一致的原則，依據(jù)_《合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商后簽訂本合同條款。
開工日期：
竣工日期：
合同工期：
1、合同價款采用定價結(jié)算模式，根據(jù)公司《鋼結(jié)構(gòu)工程勞務(wù)施工結(jié)算暫行辦法》，本工程合同價款為x元/噸，其中制作x元/噸、刷漆x元/噸。
2、工程竣工后，乙方應(yīng)辦理工程量任務(wù)清單，將全部勞務(wù)費(fèi)經(jīng)甲方財(cái)務(wù)部扣留乙方相應(yīng)結(jié)算值的工程保修金，該工程保修金參照本合同第七條第1款執(zhí)行。
1、本工程按月結(jié)算工程進(jìn)度款，乙方每月25日前將當(dāng)月實(shí)際完成的工
程量報(bào)告單送交甲方，甲方接到乙方遞交的工程量報(bào)告單后的5個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量。
1、工程款支付進(jìn)度約定為：甲方每月按照確認(rèn)工程量之日起28個工作日內(nèi)支付進(jìn)度款。工程竣工驗(yàn)收合格后支付到工程進(jìn)度款的90%，項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后支付到95%，留5%作為質(zhì)量保修金，在質(zhì)量保修期滿后乙方配合甲方辦理保修金支付手續(xù)，業(yè)主方未支付的保修金部分由乙方承擔(dān)。
2、由于甲方進(jìn)度款不能按時支付時，乙方有權(quán)停止施工，并相應(yīng)順延工期。
1、本工程所需材料全部由甲方采購。
2、廠區(qū)制作現(xiàn)場，乙方除自備氣割器具，角向磨光機(jī)及配套消耗品外，其余設(shè)備均由甲方負(fù)責(zé)提供。
3、安裝現(xiàn)場，除安裝用電焊機(jī)，氣割工具、角向磨光機(jī)及配套設(shè)施外其余均由甲方承擔(dān)。
一、甲方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)對乙方安全管理機(jī)構(gòu)、管理制度完備情況、乙方人員崗前安全知識、勞動保護(hù)、操作規(guī)程教育培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、甲方對乙方下達(dá)施工內(nèi)容必須作到項(xiàng)目清楚,工程量真實(shí)，簽發(fā)的任務(wù)單要有甲方的質(zhì)檢員、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理分別簽字驗(yàn)收，加蓋鋼結(jié)構(gòu)車間公章。
3、甲方負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)主管部門的正常協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作以及施工用水電的.供應(yīng)。
4、負(fù)責(zé)辦理施工進(jìn)度款并按工程進(jìn)度支付給乙方，負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的辦理。
5、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場施工臨時用水、電、氣的手續(xù)，確保施工需要。
6、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工的監(jiān)督檢查、技術(shù)資料整理及工程竣工驗(yàn)收手續(xù)的辦理。
二、乙方的責(zé)任和義務(wù)
1、乙方現(xiàn)場全體人員必須服從甲方管理；乙方必須建立健全安全管理機(jī)構(gòu)、管理制度；乙方人員崗前必須經(jīng)過安全知識、勞動保護(hù)、操作規(guī)程教育培訓(xùn)，合格后方可上崗，未經(jīng)教育培訓(xùn)不得上崗。特殊工種上崗必須取得特殊工種上崗證。
2、乙方勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真按照甲方下達(dá)的勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容負(fù)責(zé)乙方人員上崗前的任務(wù)交底，嚴(yán)格按照甲方計(jì)劃進(jìn)度完成，同時確保施工質(zhì)量達(dá)到合同要求；各上崗民工需自備勞動保護(hù)用品，并佩戴齊全；乙方如不履行以上各項(xiàng)義務(wù)，造成的工期延誤和損失，按發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用賠償。
3、乙方代表必須為乙方人員投保建筑施工意外傷害保險(xiǎn)，交付保險(xiǎn)費(fèi)，獨(dú)立承擔(dān)乙方人員工傷事故的處理和費(fèi)用，乙方在勞務(wù)配合時必須嚴(yán)格遵守各類安全規(guī)章制度，采取維護(hù)安全、防范危險(xiǎn)、預(yù)防火災(zāi)、保護(hù)環(huán)境等措施，執(zhí)行操作規(guī)程，服從甲方現(xiàn)場人員指揮。
4、安全、質(zhì)量事故發(fā)生后，乙方必須及時向甲方有關(guān)部門匯報(bào)事故情況，同時采取工程、財(cái)產(chǎn)和人身的保全措施。
5、乙方負(fù)責(zé)按甲方要求對已完的成品進(jìn)行保護(hù),在交接前發(fā)生的損壞，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用自理。
6、現(xiàn)場文明施工的各項(xiàng)管理制度乙方必須嚴(yán)格遵守，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)施工現(xiàn)場清潔文明，及時清理現(xiàn)場達(dá)到甲方要求。
7、負(fù)責(zé)承擔(dān)在施工過程中由于自身原因發(fā)生的一切安全責(zé)任和由此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
8、負(fù)責(zé)工程的基礎(chǔ)資料的編制，材料的復(fù)試和報(bào)驗(yàn)及各種成品、半成品的試驗(yàn)(檢驗(yàn))。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求施工，隨時接受甲方的檢查
3、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)按甲方要求重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)生的費(fèi)用自理。
1、乙方施工的工程質(zhì)量達(dá)不到甲方與乙方合同約定質(zhì)量等級時，將由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部在結(jié)算中給與處罰；分項(xiàng)工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)自費(fèi)修補(bǔ)缺陷，使其達(dá)到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，修補(bǔ)后仍達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)不能交工，乙方負(fù)責(zé)拆除后重建，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方在施工過程中發(fā)生安全、質(zhì)量、火災(zāi)盜竊重大責(zé)任事故給甲方企業(yè)信譽(yù)造成重大影響(包括上級主管部門通報(bào)批評等)，將按勞務(wù)費(fèi)總價的2%或同上級罰款等同處罰。
3、施工中，乙方勞務(wù)要積極配合甲方按進(jìn)度要求進(jìn)行施工，在保證工期的前提下，力爭提前完工，工期提前不予獎勵；因乙方原因使得工期拖后，每拖后一天按工程總價的萬分之一或同上級罰款等同處罰。若由于甲方因素影響施工進(jìn)度，由甲方現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)工期順延通知單。
1、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時，在施工當(dāng)?shù)厣暾堉俨没蛞婪ㄔV訟。
2、本合同一式捌份，雙方代表及單位簽字蓋章后生效。
3、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
法定代表人：
委托代理人：
開戶銀行：
開戶名稱:
帳號：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
簽訂合同時間：
開戶銀行：
開戶名稱：
帳號：___年___月___日
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇三
第1條 工程概況
工程名稱：甲方名下私房拆除及修建
工程地點(diǎn)：本市橋口區(qū)太平洋
承包范圍：舊房拆除，新房重建
工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據(jù)建筑施工完成后實(shí)際面積結(jié)算）
第2條 甲方工作
開工前10天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
指派[ ]為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行檢查。
協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條 乙方工作
參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃[附件一]，交甲方審定。
指派[ ]為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設(shè)備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條 關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
甲，乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知10日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實(shí)際情形結(jié)算。
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計(jì)工程款的15%，計(jì)人民幣×元；
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計(jì)工程款的10%，實(shí)際面積的差價與此同時結(jié)算。
工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二]，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
凡由乙方采購的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《_消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《_消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條 獎勵和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。
乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
本合同履行完成后自動終止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇四
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))
___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
________________________________________________。
________________________________________________。
____________________________________________________。
_____________________________________________________。(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(______%--______%幅度)或酬金總額的________%(______%--______%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(______%--______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(______%---______%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期______天，按酬金總額的_________償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式______份，定作方和承攬方各執(zhí)______份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存___份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日訂
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇五
乙方：
1.乙方是安全施工的具體領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)現(xiàn)場本隊(duì)施工區(qū)域的安全施工實(shí)施。
2.乙方應(yīng)派一名現(xiàn)場安全施工的專職人員，負(fù)責(zé)安全施工的教育監(jiān)督檢查。
3.明確安全施工責(zé)任，責(zé)任到到人，層層負(fù)責(zé)，切實(shí)地將安全施工落實(shí)到實(shí)處。
4.進(jìn)入施工現(xiàn)場需正確佩戴安全帽。
5.施工機(jī)械機(jī)具每天使用前例行檢查，特別是鋼絲繩安全帶每天在上班之前，進(jìn)行一次性檢查確保完好。
6.安裝和搬運(yùn)構(gòu)件板材時須戴好手套。
7.在吊裝時鋼絲繩出現(xiàn)斷鋼絲和纏結(jié)時要立即更換。
8.一天工作結(jié)束時，要將安裝的建筑物得真確支撐，以免發(fā)生意外。
9.在安裝墻板時，使用的腳手架的每層操作平臺要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全繩，系好安全帶。
10.腳手架與墻板有兩個以上的拉接點(diǎn)，并在外側(cè)設(shè)兩道支撐。支撐要固定在堅(jiān)實(shí)有承載力的地面上。
1.現(xiàn)場施工人員均應(yīng)正確佩戴安全帽，高空作業(yè)人員應(yīng)正確安全帶，并要高掛抵用，并系在安全可靠的地方。
2.在安全行走之前，屋面板必須完全連接在檁條上，且每側(cè)均與其它屋面板連接。絕不能在部分連接或未連接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。
3.一旦發(fā)現(xiàn)屋面板留有油性的物質(zhì)，立即抹去以防滑到或翻落。
1.構(gòu)件綁扎必須牢固，起吊點(diǎn)應(yīng)在構(gòu)件的重心位置。吊裝時應(yīng)平穩(wěn)，避免震動或擺動。
2.在吊裝時對構(gòu)件需綁好，留繩控制方向。
3.構(gòu)件安裝后，應(yīng)檢驗(yàn)各構(gòu)件的連接和穩(wěn)定情況，當(dāng)連接確實(shí)安全可靠，方可松構(gòu)卸索。
4.嚴(yán)禁在高空向下拋擲物料。
1.現(xiàn)場用電需有專業(yè)人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)管理，嚴(yán)禁非電工人員隨意拆改。
2.各種用電設(shè)備必須有良好的接地接零，對于現(xiàn)場用手持電動工具，必須有漏電保護(hù)器，其操作必須戴絕緣手套，穿絕緣鞋。
3.各種電線要經(jīng)常檢查，有問題及時處理。
1. 所有現(xiàn)場高空作業(yè)人員必須購買人身保險(xiǎn)合同（本工程短期保險(xiǎn)合同亦可。）
2. 工程部隨時抽查，如現(xiàn)場高空作業(yè)人員無保險(xiǎn)，按每人500元罰施工隊(duì)長。
3. 施工人員進(jìn)入現(xiàn)場前，該工程所有高空作業(yè)人員保險(xiǎn)合同原件交工程部檢驗(yàn)，無保險(xiǎn)人員禁止進(jìn)行高空作業(yè)。
以上條例如有違犯，視情嚴(yán)重處于2000元以上的罰款，并且出現(xiàn)人身事故現(xiàn)象均有乙方承擔(dān)，均與甲方無任何關(guān)系。
甲乙雙方簽字（蓋章）后生效
甲方： 乙方：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
電話： 電話：
日期： 日期：
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇六
施工總承包人： (以下簡稱甲方)
分 包 單 位： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，為明確甲、乙雙方的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行，甲、乙雙方就本工程分包事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：2、工程地址：
二、工程內(nèi)容：
甲方將大眾汽車(寧波)—技術(shù)中心鋼結(jié)構(gòu)工程承包給乙方施工，具體工作內(nèi)容如下：按施工圖及招標(biāo)文件、投標(biāo)答疑的要求對本工程基礎(chǔ)預(yù)埋件及以上的鋼結(jié)構(gòu)工程(包括梁柱、屋架系統(tǒng)、彩鋼屋面及圍護(hù)墻體、卷簾門的鋼柱、鋼梁及內(nèi)隔墻上鋼絲網(wǎng)隔斷等土建項(xiàng)目以外鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目)、以及從開工之日至竣工驗(yàn)收完全合格到保修期滿的所有工作內(nèi)容;鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程的全部技術(shù)資料。
三、施工工期：總工期共 天，從20xx年 月 日至20xx年7月1日，甲方移交乙方工作面的時間為土建開工后 天內(nèi)，乙方必須在 日歷天內(nèi)完成施工圖及答疑文件約定的所有施工內(nèi)容。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) ，力爭優(yōu)良。
五、工程造價及結(jié)算方式
暫定工程造價： 結(jié)算方式：按甲方與業(yè)主單位結(jié)算總價(鋼結(jié)構(gòu)部分)下浮15%作為甲方與乙方的結(jié)算價格。
六、付款方式及時間：
6.1、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬支付
6.2、付款時間及約定：
6.2.6、尾款【3%】為保修金，保修期滿后按【附件1質(zhì)量保修書條款】支付。保修期內(nèi)沒有出現(xiàn)問題，將如期支付保修金，如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)完畢，修補(bǔ)費(fèi)用乙方自理，如乙方48小時內(nèi)不予修補(bǔ)完畢，甲方可委托第三方修補(bǔ)，修補(bǔ)費(fèi)用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出現(xiàn)不足額時，由甲方墊付，而因此產(chǎn)生的成本及損失由乙方負(fù)責(zé)。保修金不計(jì)利息。
6.2.7、乙方在收取費(fèi)用前應(yīng)提供合法有效的與本次付款相符的等額發(fā)票成本資料，否則甲方可順延或拒絕付款;合同所有付款時間如遇國家法定節(jié)假日作相應(yīng)順延;在滿足合同所有付款時間的同時按甲方財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，甲方可適當(dāng)調(diào)整實(shí)際付款時間(最長不能超過15個工作日)。
七、甲方的權(quán)利與義務(wù)：
甲方現(xiàn)場代表： 職務(wù)：
1、甲方有義務(wù)組建項(xiàng)目經(jīng)理部，并對工程項(xiàng)目對乙方進(jìn)行技術(shù)交底;
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程有關(guān)的各種內(nèi)、外部關(guān)系，負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款;
4、負(fù)責(zé)本工程的安全監(jiān)管工作;
5、甲方為乙方施工提供水源、電源接口、住宿;
6、甲方組織乙方和業(yè)主之間辦理工程結(jié)算。
7、甲方有義務(wù)按時為乙方支付工程款;
八、乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：
乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：
1、乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人必須常駐工地現(xiàn)場;
3、配合業(yè)主和甲方制定鋼結(jié)構(gòu)施工方案、乙方可為甲方提供合理化建議;
5、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的項(xiàng)目管理班子、勞動力、機(jī)械的管理和成本控制;
10、乙方有權(quán)按時收取工程款，但在收取工程款時，成本資料不及時或不符合6.2.7條的規(guī)定造成的支付延誤由乙方自行負(fù)責(zé)。
11、負(fù)責(zé)工程完工的質(zhì)量保修工作。
九、工程保修：
1、工程保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算;
2、保修金金額為結(jié)算總價的3%;
3、保修期限為壹年。
4、保修期滿無質(zhì)量問題，15日內(nèi)退還余款。
十、違約責(zé)任：
乙方支付所欠工程款總額的資金利息，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
十一、其它約定：
1 .乙方應(yīng)自己組織有關(guān)人員完成本工程，不得將本合同轉(zhuǎn)包或再分包給他人。
2.以上雙方約定的工程價格中包含乙方為完成本工程的成本、利潤、稅金、管理費(fèi)及所有措施費(fèi)用及各種風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)。
十二、合同爭議解決的方式：
未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商解決，發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴。
十三、關(guān)于不可抗力：
本協(xié)議一式五份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)兩份。
十五、合同生效方式：
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，雙方權(quán)利與義務(wù)履行完畢后自動失效。
施工總承包人(蓋章)： 分包單位(蓋章)：
委托代理人： 代表人：
年月日：
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇七
甲方：(發(fā)包方)
乙方： (承包方)
甲方將 xxx鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達(dá)成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)
1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計(jì)為 )
2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計(jì)為 )
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計(jì)為(大寫： )
4、總價金額為：)
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計(jì)算。鋼板料為板，濟(jì)鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費(fèi)用。
8、h型鋼梁噴漆均為：
9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計(jì)算工期。
10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。
以上h鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實(shí)際考察訂購。
在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責(zé)任按《xxx合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負(fù)責(zé)。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇八
加工承攬
合同
是滿足特定需要的一種經(jīng)濟(jì)活動，對于鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點(diǎn)、時間： 簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗(yàn)期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗(yàn)加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計(jì)： 30萬 元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實(shí)際發(fā)生量結(jié)算計(jì)算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項(xiàng)目工期天，按甲方指定進(jìn)場日期計(jì)算。
7.，共計(jì)：元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
共
2
頁，當(dāng)前第
1
頁
1
2
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇九
第六條：安全生產(chǎn)
1、乙方在施工中加強(qiáng)安全、文明施工。
2、乙方在施工中嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全施工的規(guī)定和操作規(guī)程組織施工，自行承擔(dān)因管理不善、防護(hù)設(shè)施不全以及違章操作等原因造成的事故的責(zé)任及費(fèi)用。
3、在鋼結(jié)構(gòu)立柱吊裝前乙方應(yīng)根據(jù)圖紙及現(xiàn)場安裝條件，按需搭建好安裝腳手架或工作平臺，吊裝前按設(shè)計(jì)要求核查、校準(zhǔn)預(yù)埋件、并進(jìn)行技術(shù)交底、成品保護(hù)。
4、乙方負(fù)責(zé)本工程的安全生產(chǎn)任務(wù)，乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章和操作規(guī)程，保證施工安全，對本工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。
5
6、乙方應(yīng)服從甲方以及業(yè)主安全生產(chǎn)管理、如不服甲方安全生產(chǎn)管理導(dǎo)致安全事故的，由乙方單位承擔(dān)責(zé)任。
7、乙方為乙方從事危險(xiǎn)工作的工作人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條：工程質(zhì)量與竣工驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量達(dá)到 合格 。
2、基礎(chǔ)工程由甲方驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下一步鋼結(jié)構(gòu)立柱的施工，
3、工程驗(yàn)收由甲方單位組織，鋼結(jié)構(gòu)工程有關(guān)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》gb50235-98標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，以及《高速公路廣告牌制作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收。
4、乙方施工完畢后，向甲方或甲方代表提交竣工
通知書
，乙方提出的竣工通知書的日期視為本工程竣工日期。甲方或甲方代表收到通知書后10日內(nèi)應(yīng)組織驗(yàn)收，10日內(nèi)甲方未組織驗(yàn)收或未驗(yàn)收而甲方使用的，視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格，可進(jìn)行工程款的結(jié)算。工程未驗(yàn)收甲方擅自使用的，由此發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
5、基礎(chǔ)工程，鋼結(jié)構(gòu)工程在制作成成品或半成品后，在具備安裝條件時，甲方應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收。乙方應(yīng)在土建基礎(chǔ)施工完畢或鋼結(jié)構(gòu)成品、半成品具備安裝條件時，2日內(nèi)向甲方遞交中間驗(yàn)收交付
證明書
，甲方在接到證明書后2日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在證明書上簽字。如甲方?jīng)]有在規(guī)定時間內(nèi)組織驗(yàn)收，乙方視為甲方認(rèn)可施工質(zhì)量，乙方可繼續(xù)下一步工序施工。
6、工程竣工或竣工驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提交本工程決算書，甲方在收到工程決算書10日內(nèi)給予確認(rèn)，逾期未確認(rèn)的，視為甲方認(rèn)可竣工決算書。若工程需第三方審計(jì)才能確定最終工程價款的，甲乙雙方在竣工后7日內(nèi)進(jìn)行已付工程款的核對，并出具書面核對憑證。
7、若工程驗(yàn)收不合格，乙方在3日內(nèi)可提出異議，經(jīng)檢查確實(shí)不符合質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返修，直至達(dá)到質(zhì)量要求。
第八條 ：設(shè)計(jì)與施工變更
1、正式的設(shè)計(jì)施工圖紙、說明等有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù),開工前由甲方聯(lián)合三方履行組織設(shè)計(jì)交底和三方會審做出紀(jì)要義務(wù)，作為施工的補(bǔ)充依據(jù)。雙方不得擅自修改。
2、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤或嚴(yán)重不合理的地方，發(fā)現(xiàn)方應(yīng)及時以書面方式通知對方，由提供設(shè)計(jì)圖紙方及時會同設(shè)計(jì)單位研究決定修改意見，乙方按照修改或變更的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工。由此所發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。由此所發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、施工中甲方若需對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前7天以書面方式通知乙方，變更超過規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時，甲方應(yīng)向主管部門報(bào)請批準(zhǔn)，因變更導(dǎo)致
合同
價款的增減和造成乙方的停工窩工損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
4、乙方在工程變更確定后7日內(nèi)，向甲方提出工程變更聯(lián)系單，經(jīng)甲方或甲方代表簽認(rèn)后，變更合同價款。甲方無正當(dāng)理由不簽認(rèn)時，自乙方出具工程變更聯(lián)系單之日起7日后視為變更工程價款聯(lián)系單已被甲方確認(rèn)。
第九條：工程保修
1、本工程保修期為一年，乙方在工程質(zhì)量保修期內(nèi)，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
2、本工程質(zhì)量保修的范圍為本合同第一條約定的乙方工程承包范圍。
3、本工程質(zhì)量保修期自工程竣工之日起計(jì)算。
4、屬于乙方保修范圍內(nèi)的項(xiàng)目，乙方在接到甲方維修通知之日起7日內(nèi)派人維修。乙方維修完成后，由甲方組織驗(yàn)收。
第十條：其他條款
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，可向甲方所在地人民法院起訴。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各保留兩份，四份合同具有同等效力。
3、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收合格后，除保修條款外，其他條款終止。
發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期：
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就濰坊博鰲國際印刷包裝城沿街商業(yè)樓頂層鋼結(jié)構(gòu)、廣告牌的制作安裝事宜達(dá)成如下協(xié)議。
第一條：鋼結(jié)構(gòu)、廣告牌制作、安裝
第二條：工程造價及支付方式
2、 具體工程量按實(shí)結(jié)算。 支付方式：
(1) 合同簽訂之日，甲方向乙方支付總價款的30%作為預(yù)付款;
(2) 工程過半，甲方向乙方支付總價款的30%作為進(jìn)度款;
(3) 工程安裝完成驗(yàn)收后，甲方向乙方支付總價款的37%，余3%作為該合同的工程質(zhì)量保證金，兩年內(nèi)付清。
第三條：工程期限
自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起60天內(nèi)完成制作、安裝，并通過驗(yàn)收。如遇不可抗力因素工期順延。
第四條:雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方:
1、 辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。
2、 向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。 按本合同第二條規(guī)定結(jié)算鋼結(jié)構(gòu)、廣告牌的制作安裝費(fèi)用。
乙方：
1、 按照合同簽訂的日期內(nèi)制作安裝完畢并通過驗(yàn)收。 嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報(bào)請甲方協(xié)商修改確定。
2、 須提供有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位做出的抗風(fēng)荷載的計(jì)算書。 提供工程驗(yàn)收必需的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料合格證等相關(guān)資料。
3、 服從現(xiàn)場建設(shè)單位、監(jiān)理單位和總承包單位的監(jiān)督管理。
第五條：關(guān)于驗(yàn)收
1、 乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。驗(yàn)收合格，進(jìn)入保修期。
2、 工程質(zhì)量驗(yàn)收以國家鋼結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，廣告牌制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)到八級。
第六條、關(guān)于施工安全
1、 乙方須自己采取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證沿街商業(yè)樓的結(jié)構(gòu)安全。
2、 若因乙方安全措施不到位或?qū)と说陌踩逃坏轿?，所發(fā)生的安全事故，一切后果由乙方承擔(dān)。
3、 因設(shè)計(jì)原因或施工質(zhì)量造成的人員、財(cái)物、建筑物的傷害，由乙方一
并承擔(dān)。
第七條、違約責(zé)任：
1、 甲方未能按合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、 乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第三條按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、 乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)到乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)，乙方不退還預(yù)付款。并有權(quán)就實(shí)際情況要求加甲方繼續(xù)支付部分或全部的制作費(fèi)。
第八條、保修期限：
1、 自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目整體質(zhì)保兩年。
2、 保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。
第九條、爭議解決方式：
濰坊市中級人民法院
第十條、合同生效時間
雙方簽字蓋章后生效
第十一條、本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
共
2
頁，當(dāng)前第
2
頁
1
2
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇一
甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：
1、店招標(biāo)識
2、工程地點(diǎn) 南關(guān)街
二、工程內(nèi)容：
1、鋼架，平面發(fā)光字，輪廓燈，依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)內(nèi)容施工。(具體要求見附表)
2、乙方負(fù)責(zé)將字完整安裝。
三、造價：店招標(biāo)識1套，總價為 3600 元整，含安裝費(fèi)。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：本合同簽訂后，甲方預(yù)付全款的60%，余款完工驗(yàn)收后7天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限。自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起 7 天內(nèi)完工，如遇雨、雪、4級以上風(fēng)等自然原因工期順延。
六、雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、按期支付工程款
2、為乙方提供施工所需場地，做好各方面協(xié)調(diào)工作不影響工程進(jìn)度。
3、保證在完工后，即時完成驗(yàn)收工作，逾期視同驗(yàn)收合格。
(二)、乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行制作。
2、保證質(zhì)量及安裝進(jìn)度。
3、安全安裝，對自有施工人員安全負(fù)全面責(zé)任。文明施工，保證制作安裝項(xiàng)目的安全正常使用。
六、保修期限：自甲方驗(yàn)收合格之日起，乙方制作安裝工程保修1年。免費(fèi)維修1年(注;免費(fèi)維修期內(nèi)甲方負(fù)責(zé)材料費(fèi)乙方負(fù)責(zé)工費(fèi)) 如遇自然及人為原因除外。
七、違約責(zé)任：乙方應(yīng)保證字體的安裝質(zhì)量，如沒達(dá)到，乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。如因甲方原因所造成的中途停工、誤工，均有甲方負(fù)責(zé)。乙方不退還預(yù)付款，并有權(quán)就實(shí)際情況要求甲方繼續(xù)支付已完工部分的制作、安裝費(fèi)用。
八、爭議解決：
1、如本合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)利向人民法院提供請求訴訟解決。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
甲方代表簽字：(蓋章) 乙方代表簽字：(蓋章)
甲方聯(lián)系電話： 乙方聯(lián)系電話：
日期 日期
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇二
乙方：
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等互利、協(xié)商一致的原則，依據(jù)_《合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商后簽訂本合同條款。
開工日期：
竣工日期：
合同工期：
1、合同價款采用定價結(jié)算模式，根據(jù)公司《鋼結(jié)構(gòu)工程勞務(wù)施工結(jié)算暫行辦法》，本工程合同價款為x元/噸，其中制作x元/噸、刷漆x元/噸。
2、工程竣工后，乙方應(yīng)辦理工程量任務(wù)清單，將全部勞務(wù)費(fèi)經(jīng)甲方財(cái)務(wù)部扣留乙方相應(yīng)結(jié)算值的工程保修金，該工程保修金參照本合同第七條第1款執(zhí)行。
1、本工程按月結(jié)算工程進(jìn)度款，乙方每月25日前將當(dāng)月實(shí)際完成的工
程量報(bào)告單送交甲方，甲方接到乙方遞交的工程量報(bào)告單后的5個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量。
1、工程款支付進(jìn)度約定為：甲方每月按照確認(rèn)工程量之日起28個工作日內(nèi)支付進(jìn)度款。工程竣工驗(yàn)收合格后支付到工程進(jìn)度款的90%，項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后支付到95%，留5%作為質(zhì)量保修金，在質(zhì)量保修期滿后乙方配合甲方辦理保修金支付手續(xù)，業(yè)主方未支付的保修金部分由乙方承擔(dān)。
2、由于甲方進(jìn)度款不能按時支付時，乙方有權(quán)停止施工，并相應(yīng)順延工期。
1、本工程所需材料全部由甲方采購。
2、廠區(qū)制作現(xiàn)場，乙方除自備氣割器具，角向磨光機(jī)及配套消耗品外，其余設(shè)備均由甲方負(fù)責(zé)提供。
3、安裝現(xiàn)場，除安裝用電焊機(jī)，氣割工具、角向磨光機(jī)及配套設(shè)施外其余均由甲方承擔(dān)。
一、甲方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)對乙方安全管理機(jī)構(gòu)、管理制度完備情況、乙方人員崗前安全知識、勞動保護(hù)、操作規(guī)程教育培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、甲方對乙方下達(dá)施工內(nèi)容必須作到項(xiàng)目清楚,工程量真實(shí)，簽發(fā)的任務(wù)單要有甲方的質(zhì)檢員、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理分別簽字驗(yàn)收，加蓋鋼結(jié)構(gòu)車間公章。
3、甲方負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)主管部門的正常協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作以及施工用水電的.供應(yīng)。
4、負(fù)責(zé)辦理施工進(jìn)度款并按工程進(jìn)度支付給乙方，負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的辦理。
5、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場施工臨時用水、電、氣的手續(xù)，確保施工需要。
6、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工的監(jiān)督檢查、技術(shù)資料整理及工程竣工驗(yàn)收手續(xù)的辦理。
二、乙方的責(zé)任和義務(wù)
1、乙方現(xiàn)場全體人員必須服從甲方管理；乙方必須建立健全安全管理機(jī)構(gòu)、管理制度；乙方人員崗前必須經(jīng)過安全知識、勞動保護(hù)、操作規(guī)程教育培訓(xùn)，合格后方可上崗，未經(jīng)教育培訓(xùn)不得上崗。特殊工種上崗必須取得特殊工種上崗證。
2、乙方勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真按照甲方下達(dá)的勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容負(fù)責(zé)乙方人員上崗前的任務(wù)交底，嚴(yán)格按照甲方計(jì)劃進(jìn)度完成，同時確保施工質(zhì)量達(dá)到合同要求；各上崗民工需自備勞動保護(hù)用品，并佩戴齊全；乙方如不履行以上各項(xiàng)義務(wù)，造成的工期延誤和損失，按發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用賠償。
3、乙方代表必須為乙方人員投保建筑施工意外傷害保險(xiǎn)，交付保險(xiǎn)費(fèi)，獨(dú)立承擔(dān)乙方人員工傷事故的處理和費(fèi)用，乙方在勞務(wù)配合時必須嚴(yán)格遵守各類安全規(guī)章制度，采取維護(hù)安全、防范危險(xiǎn)、預(yù)防火災(zāi)、保護(hù)環(huán)境等措施，執(zhí)行操作規(guī)程，服從甲方現(xiàn)場人員指揮。
4、安全、質(zhì)量事故發(fā)生后，乙方必須及時向甲方有關(guān)部門匯報(bào)事故情況，同時采取工程、財(cái)產(chǎn)和人身的保全措施。
5、乙方負(fù)責(zé)按甲方要求對已完的成品進(jìn)行保護(hù),在交接前發(fā)生的損壞，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用自理。
6、現(xiàn)場文明施工的各項(xiàng)管理制度乙方必須嚴(yán)格遵守，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)施工現(xiàn)場清潔文明，及時清理現(xiàn)場達(dá)到甲方要求。
7、負(fù)責(zé)承擔(dān)在施工過程中由于自身原因發(fā)生的一切安全責(zé)任和由此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
8、負(fù)責(zé)工程的基礎(chǔ)資料的編制，材料的復(fù)試和報(bào)驗(yàn)及各種成品、半成品的試驗(yàn)(檢驗(yàn))。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求施工，隨時接受甲方的檢查
3、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)按甲方要求重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)生的費(fèi)用自理。
1、乙方施工的工程質(zhì)量達(dá)不到甲方與乙方合同約定質(zhì)量等級時，將由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部在結(jié)算中給與處罰；分項(xiàng)工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)自費(fèi)修補(bǔ)缺陷，使其達(dá)到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，修補(bǔ)后仍達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)不能交工，乙方負(fù)責(zé)拆除后重建，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方在施工過程中發(fā)生安全、質(zhì)量、火災(zāi)盜竊重大責(zé)任事故給甲方企業(yè)信譽(yù)造成重大影響(包括上級主管部門通報(bào)批評等)，將按勞務(wù)費(fèi)總價的2%或同上級罰款等同處罰。
3、施工中，乙方勞務(wù)要積極配合甲方按進(jìn)度要求進(jìn)行施工，在保證工期的前提下，力爭提前完工，工期提前不予獎勵；因乙方原因使得工期拖后，每拖后一天按工程總價的萬分之一或同上級罰款等同處罰。若由于甲方因素影響施工進(jìn)度，由甲方現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)工期順延通知單。
1、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時，在施工當(dāng)?shù)厣暾堉俨没蛞婪ㄔV訟。
2、本合同一式捌份，雙方代表及單位簽字蓋章后生效。
3、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
法定代表人：
委托代理人：
開戶銀行：
開戶名稱:
帳號：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
簽訂合同時間：
開戶銀行：
開戶名稱：
帳號：___年___月___日
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇三
第1條 工程概況
工程名稱：甲方名下私房拆除及修建
工程地點(diǎn)：本市橋口區(qū)太平洋
承包范圍：舊房拆除，新房重建
工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據(jù)建筑施工完成后實(shí)際面積結(jié)算）
第2條 甲方工作
開工前10天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
指派[ ]為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行檢查。
協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條 乙方工作
參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃[附件一]，交甲方審定。
指派[ ]為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設(shè)備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條 關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
甲，乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知10日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實(shí)際情形結(jié)算。
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計(jì)工程款的15%，計(jì)人民幣×元；
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計(jì)工程款的10%，實(shí)際面積的差價與此同時結(jié)算。
工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二]，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
凡由乙方采購的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《_消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《_消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條 獎勵和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。
乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
本合同履行完成后自動終止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇四
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))
___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
________________________________________________。
________________________________________________。
____________________________________________________。
_____________________________________________________。(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(______%--______%幅度)或酬金總額的________%(______%--______%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(______%--______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(______%---______%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期______天，按酬金總額的_________償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式______份，定作方和承攬方各執(zhí)______份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存___份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日訂
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇五
乙方：
1.乙方是安全施工的具體領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)現(xiàn)場本隊(duì)施工區(qū)域的安全施工實(shí)施。
2.乙方應(yīng)派一名現(xiàn)場安全施工的專職人員，負(fù)責(zé)安全施工的教育監(jiān)督檢查。
3.明確安全施工責(zé)任，責(zé)任到到人，層層負(fù)責(zé)，切實(shí)地將安全施工落實(shí)到實(shí)處。
4.進(jìn)入施工現(xiàn)場需正確佩戴安全帽。
5.施工機(jī)械機(jī)具每天使用前例行檢查，特別是鋼絲繩安全帶每天在上班之前，進(jìn)行一次性檢查確保完好。
6.安裝和搬運(yùn)構(gòu)件板材時須戴好手套。
7.在吊裝時鋼絲繩出現(xiàn)斷鋼絲和纏結(jié)時要立即更換。
8.一天工作結(jié)束時，要將安裝的建筑物得真確支撐，以免發(fā)生意外。
9.在安裝墻板時，使用的腳手架的每層操作平臺要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全繩，系好安全帶。
10.腳手架與墻板有兩個以上的拉接點(diǎn)，并在外側(cè)設(shè)兩道支撐。支撐要固定在堅(jiān)實(shí)有承載力的地面上。
1.現(xiàn)場施工人員均應(yīng)正確佩戴安全帽，高空作業(yè)人員應(yīng)正確安全帶，并要高掛抵用，并系在安全可靠的地方。
2.在安全行走之前，屋面板必須完全連接在檁條上，且每側(cè)均與其它屋面板連接。絕不能在部分連接或未連接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。
3.一旦發(fā)現(xiàn)屋面板留有油性的物質(zhì)，立即抹去以防滑到或翻落。
1.構(gòu)件綁扎必須牢固，起吊點(diǎn)應(yīng)在構(gòu)件的重心位置。吊裝時應(yīng)平穩(wěn)，避免震動或擺動。
2.在吊裝時對構(gòu)件需綁好，留繩控制方向。
3.構(gòu)件安裝后，應(yīng)檢驗(yàn)各構(gòu)件的連接和穩(wěn)定情況，當(dāng)連接確實(shí)安全可靠，方可松構(gòu)卸索。
4.嚴(yán)禁在高空向下拋擲物料。
1.現(xiàn)場用電需有專業(yè)人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)管理，嚴(yán)禁非電工人員隨意拆改。
2.各種用電設(shè)備必須有良好的接地接零，對于現(xiàn)場用手持電動工具，必須有漏電保護(hù)器，其操作必須戴絕緣手套，穿絕緣鞋。
3.各種電線要經(jīng)常檢查，有問題及時處理。
1. 所有現(xiàn)場高空作業(yè)人員必須購買人身保險(xiǎn)合同（本工程短期保險(xiǎn)合同亦可。）
2. 工程部隨時抽查，如現(xiàn)場高空作業(yè)人員無保險(xiǎn)，按每人500元罰施工隊(duì)長。
3. 施工人員進(jìn)入現(xiàn)場前，該工程所有高空作業(yè)人員保險(xiǎn)合同原件交工程部檢驗(yàn)，無保險(xiǎn)人員禁止進(jìn)行高空作業(yè)。
以上條例如有違犯，視情嚴(yán)重處于2000元以上的罰款，并且出現(xiàn)人身事故現(xiàn)象均有乙方承擔(dān)，均與甲方無任何關(guān)系。
甲乙雙方簽字（蓋章）后生效
甲方： 乙方：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
電話： 電話：
日期： 日期：
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇六
施工總承包人： (以下簡稱甲方)
分 包 單 位： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，為明確甲、乙雙方的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行，甲、乙雙方就本工程分包事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：2、工程地址：
二、工程內(nèi)容：
甲方將大眾汽車(寧波)—技術(shù)中心鋼結(jié)構(gòu)工程承包給乙方施工，具體工作內(nèi)容如下：按施工圖及招標(biāo)文件、投標(biāo)答疑的要求對本工程基礎(chǔ)預(yù)埋件及以上的鋼結(jié)構(gòu)工程(包括梁柱、屋架系統(tǒng)、彩鋼屋面及圍護(hù)墻體、卷簾門的鋼柱、鋼梁及內(nèi)隔墻上鋼絲網(wǎng)隔斷等土建項(xiàng)目以外鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目)、以及從開工之日至竣工驗(yàn)收完全合格到保修期滿的所有工作內(nèi)容;鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程的全部技術(shù)資料。
三、施工工期：總工期共 天，從20xx年 月 日至20xx年7月1日，甲方移交乙方工作面的時間為土建開工后 天內(nèi)，乙方必須在 日歷天內(nèi)完成施工圖及答疑文件約定的所有施工內(nèi)容。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) ，力爭優(yōu)良。
五、工程造價及結(jié)算方式
暫定工程造價： 結(jié)算方式：按甲方與業(yè)主單位結(jié)算總價(鋼結(jié)構(gòu)部分)下浮15%作為甲方與乙方的結(jié)算價格。
六、付款方式及時間：
6.1、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬支付
6.2、付款時間及約定：
6.2.6、尾款【3%】為保修金，保修期滿后按【附件1質(zhì)量保修書條款】支付。保修期內(nèi)沒有出現(xiàn)問題，將如期支付保修金，如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)完畢，修補(bǔ)費(fèi)用乙方自理，如乙方48小時內(nèi)不予修補(bǔ)完畢，甲方可委托第三方修補(bǔ)，修補(bǔ)費(fèi)用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出現(xiàn)不足額時，由甲方墊付，而因此產(chǎn)生的成本及損失由乙方負(fù)責(zé)。保修金不計(jì)利息。
6.2.7、乙方在收取費(fèi)用前應(yīng)提供合法有效的與本次付款相符的等額發(fā)票成本資料，否則甲方可順延或拒絕付款;合同所有付款時間如遇國家法定節(jié)假日作相應(yīng)順延;在滿足合同所有付款時間的同時按甲方財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，甲方可適當(dāng)調(diào)整實(shí)際付款時間(最長不能超過15個工作日)。
七、甲方的權(quán)利與義務(wù)：
甲方現(xiàn)場代表： 職務(wù)：
1、甲方有義務(wù)組建項(xiàng)目經(jīng)理部，并對工程項(xiàng)目對乙方進(jìn)行技術(shù)交底;
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程有關(guān)的各種內(nèi)、外部關(guān)系，負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款;
4、負(fù)責(zé)本工程的安全監(jiān)管工作;
5、甲方為乙方施工提供水源、電源接口、住宿;
6、甲方組織乙方和業(yè)主之間辦理工程結(jié)算。
7、甲方有義務(wù)按時為乙方支付工程款;
八、乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：
乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：
1、乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人必須常駐工地現(xiàn)場;
3、配合業(yè)主和甲方制定鋼結(jié)構(gòu)施工方案、乙方可為甲方提供合理化建議;
5、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的項(xiàng)目管理班子、勞動力、機(jī)械的管理和成本控制;
10、乙方有權(quán)按時收取工程款，但在收取工程款時，成本資料不及時或不符合6.2.7條的規(guī)定造成的支付延誤由乙方自行負(fù)責(zé)。
11、負(fù)責(zé)工程完工的質(zhì)量保修工作。
九、工程保修：
1、工程保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算;
2、保修金金額為結(jié)算總價的3%;
3、保修期限為壹年。
4、保修期滿無質(zhì)量問題，15日內(nèi)退還余款。
十、違約責(zé)任：
乙方支付所欠工程款總額的資金利息，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
十一、其它約定：
1 .乙方應(yīng)自己組織有關(guān)人員完成本工程，不得將本合同轉(zhuǎn)包或再分包給他人。
2.以上雙方約定的工程價格中包含乙方為完成本工程的成本、利潤、稅金、管理費(fèi)及所有措施費(fèi)用及各種風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)。
十二、合同爭議解決的方式：
未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商解決，發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴。
十三、關(guān)于不可抗力：
本協(xié)議一式五份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)兩份。
十五、合同生效方式：
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，雙方權(quán)利與義務(wù)履行完畢后自動失效。
施工總承包人(蓋章)： 分包單位(蓋章)：
委托代理人： 代表人：
年月日：
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇七
甲方：(發(fā)包方)
乙方： (承包方)
甲方將 xxx鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達(dá)成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)
1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計(jì)為 )
2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計(jì)為 )
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計(jì)為(大寫： )
4、總價金額為：)
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計(jì)算。鋼板料為板，濟(jì)鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費(fèi)用。
8、h型鋼梁噴漆均為：
9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計(jì)算工期。
10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。
以上h鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實(shí)際考察訂購。
在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責(zé)任按《xxx合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負(fù)責(zé)。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇八
加工承攬
合同
是滿足特定需要的一種經(jīng)濟(jì)活動，對于鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點(diǎn)、時間： 簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗(yàn)期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗(yàn)加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計(jì)： 30萬 元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實(shí)際發(fā)生量結(jié)算計(jì)算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項(xiàng)目工期天，按甲方指定進(jìn)場日期計(jì)算。
7.，共計(jì)：元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
共
2
頁，當(dāng)前第
1
頁
1
2
2023年鋼結(jié)構(gòu)承包合同大全篇九
第六條：安全生產(chǎn)
1、乙方在施工中加強(qiáng)安全、文明施工。
2、乙方在施工中嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全施工的規(guī)定和操作規(guī)程組織施工，自行承擔(dān)因管理不善、防護(hù)設(shè)施不全以及違章操作等原因造成的事故的責(zé)任及費(fèi)用。
3、在鋼結(jié)構(gòu)立柱吊裝前乙方應(yīng)根據(jù)圖紙及現(xiàn)場安裝條件，按需搭建好安裝腳手架或工作平臺，吊裝前按設(shè)計(jì)要求核查、校準(zhǔn)預(yù)埋件、并進(jìn)行技術(shù)交底、成品保護(hù)。
4、乙方負(fù)責(zé)本工程的安全生產(chǎn)任務(wù)，乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章和操作規(guī)程，保證施工安全，對本工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。
5
6、乙方應(yīng)服從甲方以及業(yè)主安全生產(chǎn)管理、如不服甲方安全生產(chǎn)管理導(dǎo)致安全事故的，由乙方單位承擔(dān)責(zé)任。
7、乙方為乙方從事危險(xiǎn)工作的工作人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條：工程質(zhì)量與竣工驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量達(dá)到 合格 。
2、基礎(chǔ)工程由甲方驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下一步鋼結(jié)構(gòu)立柱的施工，
3、工程驗(yàn)收由甲方單位組織，鋼結(jié)構(gòu)工程有關(guān)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》gb50235-98標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，以及《高速公路廣告牌制作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收。
4、乙方施工完畢后，向甲方或甲方代表提交竣工
通知書
，乙方提出的竣工通知書的日期視為本工程竣工日期。甲方或甲方代表收到通知書后10日內(nèi)應(yīng)組織驗(yàn)收，10日內(nèi)甲方未組織驗(yàn)收或未驗(yàn)收而甲方使用的，視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格，可進(jìn)行工程款的結(jié)算。工程未驗(yàn)收甲方擅自使用的，由此發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
5、基礎(chǔ)工程，鋼結(jié)構(gòu)工程在制作成成品或半成品后，在具備安裝條件時，甲方應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收。乙方應(yīng)在土建基礎(chǔ)施工完畢或鋼結(jié)構(gòu)成品、半成品具備安裝條件時，2日內(nèi)向甲方遞交中間驗(yàn)收交付
證明書
，甲方在接到證明書后2日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在證明書上簽字。如甲方?jīng)]有在規(guī)定時間內(nèi)組織驗(yàn)收，乙方視為甲方認(rèn)可施工質(zhì)量，乙方可繼續(xù)下一步工序施工。
6、工程竣工或竣工驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提交本工程決算書，甲方在收到工程決算書10日內(nèi)給予確認(rèn)，逾期未確認(rèn)的，視為甲方認(rèn)可竣工決算書。若工程需第三方審計(jì)才能確定最終工程價款的，甲乙雙方在竣工后7日內(nèi)進(jìn)行已付工程款的核對，并出具書面核對憑證。
7、若工程驗(yàn)收不合格，乙方在3日內(nèi)可提出異議，經(jīng)檢查確實(shí)不符合質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返修，直至達(dá)到質(zhì)量要求。
第八條 ：設(shè)計(jì)與施工變更
1、正式的設(shè)計(jì)施工圖紙、說明等有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù),開工前由甲方聯(lián)合三方履行組織設(shè)計(jì)交底和三方會審做出紀(jì)要義務(wù)，作為施工的補(bǔ)充依據(jù)。雙方不得擅自修改。
2、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤或嚴(yán)重不合理的地方，發(fā)現(xiàn)方應(yīng)及時以書面方式通知對方，由提供設(shè)計(jì)圖紙方及時會同設(shè)計(jì)單位研究決定修改意見，乙方按照修改或變更的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工。由此所發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。由此所發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、施工中甲方若需對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前7天以書面方式通知乙方，變更超過規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時，甲方應(yīng)向主管部門報(bào)請批準(zhǔn)，因變更導(dǎo)致
合同
價款的增減和造成乙方的停工窩工損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
4、乙方在工程變更確定后7日內(nèi)，向甲方提出工程變更聯(lián)系單，經(jīng)甲方或甲方代表簽認(rèn)后，變更合同價款。甲方無正當(dāng)理由不簽認(rèn)時，自乙方出具工程變更聯(lián)系單之日起7日后視為變更工程價款聯(lián)系單已被甲方確認(rèn)。
第九條：工程保修
1、本工程保修期為一年，乙方在工程質(zhì)量保修期內(nèi)，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
2、本工程質(zhì)量保修的范圍為本合同第一條約定的乙方工程承包范圍。
3、本工程質(zhì)量保修期自工程竣工之日起計(jì)算。
4、屬于乙方保修范圍內(nèi)的項(xiàng)目，乙方在接到甲方維修通知之日起7日內(nèi)派人維修。乙方維修完成后，由甲方組織驗(yàn)收。
第十條：其他條款
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，可向甲方所在地人民法院起訴。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各保留兩份，四份合同具有同等效力。
3、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收合格后，除保修條款外，其他條款終止。
發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期：
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就濰坊博鰲國際印刷包裝城沿街商業(yè)樓頂層鋼結(jié)構(gòu)、廣告牌的制作安裝事宜達(dá)成如下協(xié)議。
第一條：鋼結(jié)構(gòu)、廣告牌制作、安裝
第二條：工程造價及支付方式
2、 具體工程量按實(shí)結(jié)算。 支付方式：
(1) 合同簽訂之日，甲方向乙方支付總價款的30%作為預(yù)付款;
(2) 工程過半，甲方向乙方支付總價款的30%作為進(jìn)度款;
(3) 工程安裝完成驗(yàn)收后，甲方向乙方支付總價款的37%，余3%作為該合同的工程質(zhì)量保證金，兩年內(nèi)付清。
第三條：工程期限
自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起60天內(nèi)完成制作、安裝，并通過驗(yàn)收。如遇不可抗力因素工期順延。
第四條:雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方:
1、 辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。
2、 向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。 按本合同第二條規(guī)定結(jié)算鋼結(jié)構(gòu)、廣告牌的制作安裝費(fèi)用。
乙方：
1、 按照合同簽訂的日期內(nèi)制作安裝完畢并通過驗(yàn)收。 嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報(bào)請甲方協(xié)商修改確定。
2、 須提供有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位做出的抗風(fēng)荷載的計(jì)算書。 提供工程驗(yàn)收必需的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料合格證等相關(guān)資料。
3、 服從現(xiàn)場建設(shè)單位、監(jiān)理單位和總承包單位的監(jiān)督管理。
第五條：關(guān)于驗(yàn)收
1、 乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。驗(yàn)收合格，進(jìn)入保修期。
2、 工程質(zhì)量驗(yàn)收以國家鋼結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，廣告牌制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)到八級。
第六條、關(guān)于施工安全
1、 乙方須自己采取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證沿街商業(yè)樓的結(jié)構(gòu)安全。
2、 若因乙方安全措施不到位或?qū)と说陌踩逃坏轿?，所發(fā)生的安全事故，一切后果由乙方承擔(dān)。
3、 因設(shè)計(jì)原因或施工質(zhì)量造成的人員、財(cái)物、建筑物的傷害，由乙方一
并承擔(dān)。
第七條、違約責(zé)任：
1、 甲方未能按合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、 乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第三條按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、 乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)到乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)，乙方不退還預(yù)付款。并有權(quán)就實(shí)際情況要求加甲方繼續(xù)支付部分或全部的制作費(fèi)。
第八條、保修期限：
1、 自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目整體質(zhì)保兩年。
2、 保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。
第九條、爭議解決方式：
濰坊市中級人民法院
第十條、合同生效時間
雙方簽字蓋章后生效
第十一條、本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
共
2
頁，當(dāng)前第
2
頁
1
2