合同的簽訂對于維護勞動者的權(quán)益、促進勞動關(guān)系的穩(wěn)定具有重要意義。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇一
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)
二、該土地位于 ,四至為:東至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負責,乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標準應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后10天內(nèi)動工,180天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:
(一)該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的15%支付乙方投資回報。
(二)該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方20%的實際建設(shè)成本,每年的12月30日前一次性全額支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的12月30日前一次性全額支付,所有款項在2019年12月30日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的 20%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區(qū),凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《山東省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由濟寧市中區(qū)人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:某市開發(fā)區(qū)管委會(蓋章,法人簽字)
乙方:某公司(蓋章,法人簽字)
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇二
發(fā)包方: 承包方:?
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點: 寧都縣固村鎮(zhèn)
3、承包方式:
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負責做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底;
(3)委派 為現(xiàn)場代表,對工程質(zhì)量進行監(jiān)督、
2、承包方:
(1)負責施工區(qū)域的臨時設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設(shè)計和施工方案;
(4)委派 為現(xiàn)場代表,負責工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應(yīng)該承擔的有關(guān)事宜。
三、合同工期
1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導(dǎo)致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標準 工程質(zhì)量標準:達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當達到
協(xié)議書
約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應(yīng)
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應(yīng)無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工:
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對工地有關(guān)作業(yè)人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
1、工程竣工后,承包方應(yīng)在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內(nèi),組織有關(guān)人員進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內(nèi)不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延。 竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結(jié)構(gòu)及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設(shè)臨時設(shè)施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的,承包人承擔相關(guān)責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門批準,不得改動原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應(yīng)付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權(quán)將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權(quán)按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權(quán)要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應(yīng)賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應(yīng)返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權(quán)向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權(quán)責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時:
本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由寧都縣建設(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,由發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:合同訂立地點:
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
發(fā)包方:
代理人(簽字):
承包方:
代理人(簽字):
年月日:
共
2
頁,當前第
2
頁
1
2
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇三
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱: 拆除工程 二、工程地點:
三、承包內(nèi)容:
四、承包形式:承包方包工包料
五、工程總造價人民幣(大寫) ( 元)。
第二條 施工準備 一、發(fā)包方:
1、區(qū)域以外的“三通一平”,負責施工區(qū)域以外進場道路的暢通。
2、開工前三日內(nèi)由發(fā)包方對拆除區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、煤氣進行斷離。
二、承包方:
2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場;
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案、施工總進度計劃;
4 、按照建筑物爆破規(guī)范要求做好煙囪爆破的安全防護措施,并按有關(guān)法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。
第三條 工程期限
一、該項工程工期為 天(日歷天),自 年 月 日開工至 年 月日竣工驗收。
二、開工前 天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延: 不可抗力的因素而延誤工期。
第四條 工程質(zhì)量:
一、承包方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑拆除工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
二、承包方在施工過程中必須遵守下列條款:
5、按照附表規(guī)定及承包方拆除的部分設(shè)備及建筑鋼筋折價處理給承包方,其折價款為1700元/噸;噸位計量以發(fā)包方計量磅單為準。
第五條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)
第六條 工程價款的結(jié)算與支付
一、本合同造價結(jié)算方式:
三、工程竣工驗收合格后,發(fā)包方按照審計后的工程總造價承包方給發(fā)包方正式稅票進行結(jié)算,一次付清。
第七條 工程驗收
工程竣工驗收,以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及發(fā)包方要求為依據(jù)。
第八條 違約責任 承包方的責任:
1、在接到發(fā)包方的開工令后7日內(nèi)未進場施工;
2、無視發(fā)包方的書面警告,不履行合同規(guī)定其義務(wù);
3、不經(jīng)發(fā)包方同意,私自分包。 發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
三、承包方驗收通知書送達10日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金3%。
第十一條 糾紛解決辦法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議后,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意向合同簽約地人民法院提起訴訟。
第十二條 附 則
一、本合同正本一式四份,副本一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)正本兩份、副本一份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。 三、本合同簽訂后,如發(fā)生變更,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
發(fā)包方: (蓋章):
承包方: (蓋章)
年月日:
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇四
乙方:
甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定,甲乙經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:汽車站南200米,泰西大街東臨
二、施工內(nèi)容:qtz315塔機的現(xiàn)場卸車、組裝、調(diào)試、驗收、拆除、裝車等。
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為20__ 年 月 日,20__ 年 月 日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定于20__年 月至 月期間,甲方提前十日通知乙方進場。
四、工程質(zhì)量:
技術(shù)標準達到設(shè)備安裝說明要求,并通過政府有關(guān)檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:
本工程總造價 。其中包括塔吊構(gòu)件運至安裝地點發(fā)生的場內(nèi)二次運輸費。
六、結(jié)算方式:
乙方施工人員進場后七日內(nèi),甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內(nèi),甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內(nèi),甲方支付總額的10%,余額20%在三個月之內(nèi)付清。
七、雙方責任和義務(wù):
1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項,確保按計劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運到施工現(xiàn)場,同時協(xié)調(diào)現(xiàn)場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應(yīng)順延。
2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件,并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機具、臨時設(shè)施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負責,并保證吊車在安裝后運轉(zhuǎn)安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。
10、塔吊安裝后,由乙方負責進行負荷試車,并辦理當?shù)厥褂迷S可證,甲方予以協(xié)助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后,由乙方負責現(xiàn)場的卸車和二次倒運,并協(xié)助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設(shè)備損壞,由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候,乙方須將各構(gòu)件進行編號,構(gòu)件上做好標記,裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工,如有違反,甲方有權(quán)終止合同,并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質(zhì)量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù),須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:
本合同在履行期間如發(fā)生糾紛,雙發(fā)可協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發(fā)生時,遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。
十一、本合同一式四份,雙發(fā)各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
甲方:肥城市廣廈建筑安裝工程有限責任公司 乙方:
代表: 代表:
電話: 日期:
日期: 日期:
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇五
法定代表人:__________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人(乙方):_____________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項訂立本合同。
甲方將位于_______市_______內(nèi),所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍:_______市_______廠房地面工程施工,包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔,包工包料,乙方為安全施工、文明施工第一責任人。
開工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結(jié)算工程款,乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結(jié)算工程款。
甲方開工前提供具備開工條件的施工場地,需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
乙方在開工過程中,嚴格按國家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行,而如發(fā)生安全責任事故對第三人人身財產(chǎn)損害,由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。
施工所需要的機械設(shè)備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi),甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。
工程款支付(兩次性支付)
7.1第一次付款_______年_______月_______日前,付給人工費_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收據(jù)為憑)
7.2若甲方到期未給付工程款,承擔違約責任,違約金為_______萬元。
本合同正本兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇一
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)
二、該土地位于 ,四至為:東至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負責,乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標準應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后10天內(nèi)動工,180天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:
(一)該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的15%支付乙方投資回報。
(二)該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方20%的實際建設(shè)成本,每年的12月30日前一次性全額支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的12月30日前一次性全額支付,所有款項在2019年12月30日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的 20%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區(qū),凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《山東省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由濟寧市中區(qū)人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:某市開發(fā)區(qū)管委會(蓋章,法人簽字)
乙方:某公司(蓋章,法人簽字)
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇二
發(fā)包方: 承包方:?
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點: 寧都縣固村鎮(zhèn)
3、承包方式:
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負責做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底;
(3)委派 為現(xiàn)場代表,對工程質(zhì)量進行監(jiān)督、
2、承包方:
(1)負責施工區(qū)域的臨時設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設(shè)計和施工方案;
(4)委派 為現(xiàn)場代表,負責工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應(yīng)該承擔的有關(guān)事宜。
三、合同工期
1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導(dǎo)致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標準 工程質(zhì)量標準:達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當達到
協(xié)議書
約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應(yīng)
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應(yīng)無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工:
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對工地有關(guān)作業(yè)人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
1、工程竣工后,承包方應(yīng)在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內(nèi),組織有關(guān)人員進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內(nèi)不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延。 竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結(jié)構(gòu)及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設(shè)臨時設(shè)施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的,承包人承擔相關(guān)責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門批準,不得改動原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應(yīng)付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權(quán)將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權(quán)按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權(quán)要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應(yīng)賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應(yīng)返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權(quán)向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權(quán)責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時:
本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由寧都縣建設(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,由發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:合同訂立地點:
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
發(fā)包方:
代理人(簽字):
承包方:
代理人(簽字):
年月日:
共
2
頁,當前第
2
頁
1
2
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇三
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱: 拆除工程 二、工程地點:
三、承包內(nèi)容:
四、承包形式:承包方包工包料
五、工程總造價人民幣(大寫) ( 元)。
第二條 施工準備 一、發(fā)包方:
1、區(qū)域以外的“三通一平”,負責施工區(qū)域以外進場道路的暢通。
2、開工前三日內(nèi)由發(fā)包方對拆除區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、煤氣進行斷離。
二、承包方:
2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場;
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案、施工總進度計劃;
4 、按照建筑物爆破規(guī)范要求做好煙囪爆破的安全防護措施,并按有關(guān)法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。
第三條 工程期限
一、該項工程工期為 天(日歷天),自 年 月 日開工至 年 月日竣工驗收。
二、開工前 天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延: 不可抗力的因素而延誤工期。
第四條 工程質(zhì)量:
一、承包方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑拆除工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
二、承包方在施工過程中必須遵守下列條款:
5、按照附表規(guī)定及承包方拆除的部分設(shè)備及建筑鋼筋折價處理給承包方,其折價款為1700元/噸;噸位計量以發(fā)包方計量磅單為準。
第五條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)
第六條 工程價款的結(jié)算與支付
一、本合同造價結(jié)算方式:
三、工程竣工驗收合格后,發(fā)包方按照審計后的工程總造價承包方給發(fā)包方正式稅票進行結(jié)算,一次付清。
第七條 工程驗收
工程竣工驗收,以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及發(fā)包方要求為依據(jù)。
第八條 違約責任 承包方的責任:
1、在接到發(fā)包方的開工令后7日內(nèi)未進場施工;
2、無視發(fā)包方的書面警告,不履行合同規(guī)定其義務(wù);
3、不經(jīng)發(fā)包方同意,私自分包。 發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
三、承包方驗收通知書送達10日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金3%。
第十一條 糾紛解決辦法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議后,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意向合同簽約地人民法院提起訴訟。
第十二條 附 則
一、本合同正本一式四份,副本一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)正本兩份、副本一份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。 三、本合同簽訂后,如發(fā)生變更,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
發(fā)包方: (蓋章):
承包方: (蓋章)
年月日:
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇四
乙方:
甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定,甲乙經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:汽車站南200米,泰西大街東臨
二、施工內(nèi)容:qtz315塔機的現(xiàn)場卸車、組裝、調(diào)試、驗收、拆除、裝車等。
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為20__ 年 月 日,20__ 年 月 日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定于20__年 月至 月期間,甲方提前十日通知乙方進場。
四、工程質(zhì)量:
技術(shù)標準達到設(shè)備安裝說明要求,并通過政府有關(guān)檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:
本工程總造價 。其中包括塔吊構(gòu)件運至安裝地點發(fā)生的場內(nèi)二次運輸費。
六、結(jié)算方式:
乙方施工人員進場后七日內(nèi),甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內(nèi),甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內(nèi),甲方支付總額的10%,余額20%在三個月之內(nèi)付清。
七、雙方責任和義務(wù):
1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項,確保按計劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運到施工現(xiàn)場,同時協(xié)調(diào)現(xiàn)場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應(yīng)順延。
2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件,并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機具、臨時設(shè)施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負責,并保證吊車在安裝后運轉(zhuǎn)安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。
10、塔吊安裝后,由乙方負責進行負荷試車,并辦理當?shù)厥褂迷S可證,甲方予以協(xié)助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后,由乙方負責現(xiàn)場的卸車和二次倒運,并協(xié)助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設(shè)備損壞,由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候,乙方須將各構(gòu)件進行編號,構(gòu)件上做好標記,裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工,如有違反,甲方有權(quán)終止合同,并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質(zhì)量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù),須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:
本合同在履行期間如發(fā)生糾紛,雙發(fā)可協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發(fā)生時,遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。
十一、本合同一式四份,雙發(fā)各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
甲方:肥城市廣廈建筑安裝工程有限責任公司 乙方:
代表: 代表:
電話: 日期:
日期: 日期:
最新建筑拆除 建筑工程施工合同(5篇)篇五
法定代表人:__________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人(乙方):_____________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項訂立本合同。
甲方將位于_______市_______內(nèi),所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍:_______市_______廠房地面工程施工,包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔,包工包料,乙方為安全施工、文明施工第一責任人。
開工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結(jié)算工程款,乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結(jié)算工程款。
甲方開工前提供具備開工條件的施工場地,需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
乙方在開工過程中,嚴格按國家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行,而如發(fā)生安全責任事故對第三人人身財產(chǎn)損害,由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。
施工所需要的機械設(shè)備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi),甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。
工程款支付(兩次性支付)
7.1第一次付款_______年_______月_______日前,付給人工費_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收據(jù)為憑)
7.2若甲方到期未給付工程款,承擔違約責任,違約金為_______萬元。
本合同正本兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。