在生活中，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇一
賣方：_______________(簡稱甲方)
買方：_______________(簡稱乙方)
根據(jù)《_民法典》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在*等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條：乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________房產住宅，建筑面積為_____*方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。該房房齡____年。
第二條：上述房產的交易價格為：總價人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條：買賣雙方在簽訂了房地產買賣合同及乙方付甲方全部購房款后，應立即到房屋所在區(qū)的房地產交易中心辦理產權過戶手續(xù)。
第四條：付款時間與辦法
乙方同意在本合同簽訂當日一次性向甲方支付全部購房款，共計人民幣__________元整。約定付款之后在房地產交易中心繳交稅費，辦理房屋產權過戶手續(xù)。
第五條：交房時間和交房條件：交房時間。
在收房時，必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業(yè)管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。
第六條：稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易產生的一切稅費由____方承擔。
第七條：違約責任
本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償利益受損方的相關經(jīng)濟損失。
第八條：權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，并承擔相應法律責任，由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償。
第九條：本合同一式______份。甲方產權人一份，乙方一份。
第十條：本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條：本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條：雙方約定的其他事項
甲方應協(xié)助乙方辦理更名手續(xù)，如物業(yè)維修基金、水費，電費，煤氣，有線電視，電話，寬帶等的過戶問題，由此產生的費用由乙方負責。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇二
二手房在房地產交易市場已經(jīng)是屢見不鮮了，相信有買二手房打算的人對于二手房產的過戶問題也很是關心。比如二手房過戶、水電過戶等需要的證件有哪些對于交易時產生的問題，無論對于買房者，還是賣房者來說，都會有這樣那樣的疑問，那么下面我們就一起來看一看。
一、過戶二手房所需的證件有哪些
1.申請房產登記的申請書;
2.申請過戶人的身份證明材料;
3.房屋的所有權證或者房產證;
4.證明房屋所有權轉移的證明材料;
5過戶時其他必備的材料。
二、二手房買賣都有哪些需要過戶
水過戶
1.一戶一表的房屋
是一戶一表的房屋，過戶地點在房屋所在地的水業(yè)公司進行辦理。過戶時要帶上房產證的原件和復印件、房主的身份證原件和復印件;有銀行代扣水費業(yè)務的，還要帶上銀行卡或者存折。以上材料都是購買人的材料，不需要原房主的。
2.非一戶一表的房屋
非一戶一表的房屋，要到居委會或者物業(yè)辦理一下更名手續(xù)，有時候需要原房主本人的身份證的復印件。
電過戶
1.一戶一表的房屋
一戶一表的房屋，辦理過戶的地點是房屋所在地的電業(yè)公司。過戶時要帶上房產證原件和復印件、房主的身份證原件和復印件。買方在更名后，下次交電費的時候，需要在電業(yè)公司先交一次電費，然后帶著單子去銀行簽訂代扣協(xié)議。這些在過戶時都是不需要原房主材料的。
2.不是一戶一表的房屋，需要到當?shù)鼐游瘯蛘呶飿I(yè)進行更名手續(xù)的辦理，有時候需要原房主本人的身份證的復印件。
暖氣過戶
辦理暖氣過戶的地點是在房屋所在地的熱電公司。所需證件有房產證原件和復印件、房主本人的身份證原件和復印件，以及原房主的暖氣卡和身份證的復印件。
煤氣過戶
辦理煤氣過戶的地點是在房屋所在地的燃氣公司。所需證件有房產證原件和復印件、房主本人的身份證原件和復印件，以及原房主的煤氣卡和身份證的復印件。
有線電視過戶
所需證件有：房產證原件、房主本人的身份證原件、原房主的有線電視本和身份證原件，新舊房主本人同時到有線電視中心去辦理。
在這里要注意的是：過戶有線電視時需要原房主本人帶上身份證原件到場，和新房主一起到有線電視中心去辦理過戶手續(xù)。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇三
出賣人：
法定代表人：
買受人：
第一條 項目建設依據(jù)
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________，商品房預售許可證號為___________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建筑層數(shù)地上___________層，地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
第四條 計價方式與價款
1、按建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
第五條 面積確認及面積差異處理
根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
1、雙方自行約定：
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據(jù)實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_____日內告知買受人的;
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十條 規(guī)劃、設計變更的約定
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_____。
第十二條
出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第十三條
出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. ________________________________________________。
3. ________________________________________________。
第十四條
出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
_________;
第十五條
關于產權登記的約定。
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
第十六條
保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。
第十七條
雙方可以就下列事項約定：
第十八條
買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
第十九條
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條
本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條
出賣人______份，買受人______份，______份，____________份。
第二十三條
本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條
商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章)：
【法定代表人】：
______年______月______日
買受人(簽章)：
______年______月______日
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇四
乙方：
1.管材：所有管材材質按圖紙設計施工，所有管道按規(guī)范要求鋪設；
見附表。
開工日期：20xx 年 12 月 1 日，計劃竣工日期：20xx 年 5月 30 日，合同工期總日歷天數(shù) 150天（開工時間以接到甲方項目部通知為準）。
4、 乙方在工期安排時應統(tǒng)籌考慮工程的交叉配合；
（2） 甲方不能按計劃提供有關資料和施工現(xiàn)場確實影響到施工進度的；
（4） 甲方分包隊伍和甲方提供材料、設備影響到施工進度的；
（5） 其他雙方協(xié)商同意順延的情況。
除此之外，不得以任何理由變更合同工期；
8乙方在投標時已到工地現(xiàn)場踏勘、了解了工地位臵、情況、道路儲存空間、裝卸限制及任何可以影響報價的情況，因此在施工中任何因忽視或誤解工地情況而導致的索賠或工期延長申請不被批準。 甲方：（公章） 乙方：（公章）
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇五
乙方：
身份證號碼：
根據(jù)《_合同法》、《洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)遷建實施方案的通知》、《洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)土地及房屋征遷補償辦法》等相關法律和文件規(guī)定。對洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)改造項目中選擇產權置換的被拆遷戶，經(jīng)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成以下協(xié)議。
第一條甲方提供房屋的基本情況：房屋位于在柳林xx庭院保障性住房小區(qū)號樓單元樓戶，建筑面積平方米，房屋用途為住宅，屬框架結構，裝修程度為毛坯房。
第二條乙方付款方式和時間：
乙方在秦唐xx棚戶區(qū)房屋位置為：，面積為：，評估價為：。乙方自愿放棄貨幣補償，選擇產權置換，置換房屋面積為：單價為：2450元平方米，合計：元。原房屋評估價和置換房屋價值差價為：元。方應在___xxxx___年____月____日將差價(人民幣)元整(:元)交付甲方，甲方開出收款收據(jù)給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。后由甲方交給乙方房間鑰匙購房合同、發(fā)票及其它相應的票據(jù)等。
第三條甲方交房時間及過渡費：
甲方于___xxxx___年____月____日完成交房，房屋交付使用時將房產及其附帶鑰匙全部交付給乙方。根據(jù)《洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)土地及房屋征遷補償辦法》，過渡期自被征收人搬遷騰空房屋之日起計算，過渡期為24個月，過渡費為萬元年，共計3萬元。如遇特殊情況順延過渡期限，按照原標準支付臨時過渡費。
第四條甲乙雙方違約責任：
第三條向甲方追究延期過渡費。
2、如甲方故意隱瞞此房屋的基本情況和質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔。
3、如乙方在規(guī)定時間內未結算清產權置換所補差價，甲方有權延期交付房屋，直至乙方付清全部款項。乙方拒不支付的，甲方可單方終止協(xié)議。
第五條發(fā)生爭議的解決方式：雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽訂本協(xié)議，簽訂本協(xié)議后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔安置房購房協(xié)議書。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者減少雙方約定的房屋總價款。
第七條在簽訂協(xié)議、補完差價、雙方完成交房后，乙方未取得房產證、土地證、及相關證件之前，該房屋所有權歸乙方所有。
第八條如乙方需要辦理此房各種獨立證件，所發(fā)生費用由乙方承擔，甲方只負責協(xié)助辦理。
第九條本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效益。
第十條本協(xié)議一式幾份，甲乙雙各一份。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
地址：身份證號碼：郵編：地址：
電話:郵編:電話:
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇六
案號：(2015)津高民二初字第0040號
1、租賃物為位于四川省資陽市安岳縣石橋鋪鎮(zhèn)資陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)安岳工業(yè)園內的廠房、倉庫、辦公樓。
2、租賃物系由北車公司向華通公司購買,并且租賃物在華通公司完全付清所有租金后,所有權轉移給華通公司。
同日,原、被告雙方簽訂了《工業(yè)廠房辦公樓買賣合同》及《抵押擔保合同》。
后因華通公司拖欠租金，北車公司訴至法院要求其承擔責任。
租賃物情況：
2011年8月25日,華通公司作為抵押人、安岳農村信用合作聯(lián)社作為抵押權人,共同就坐落于石橋鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的在建工程辦理了抵押登記。
2013年5月17日,安岳國土資源局核發(fā)了安他項(2013)第0127-0135號他項權利證明書,記載安岳農村信用合作聯(lián)社等四單位是華通公司名下位于安岳工業(yè)園(石橋鋪鎮(zhèn)秀才村6、7組)的國有土地使用權的土地他項權利人。
法院觀點：
1、本案涉及的《融資租賃合同》、《工業(yè)廠房辦公樓買賣合同》及《抵押擔保合同》等系列配套協(xié)議是各方當事人自愿簽訂,意思表示真實,不違反相關法律規(guī)定且已實際履行,均為合法有效。
2、本案《融資租賃合同》體現(xiàn)內容為融資租賃法律關系項下的售后回租交易模式。但由于合同項下的房產已經(jīng)設定了抵押,在抵押撤銷之前北車公司是無法辦理所有權轉移登記手續(xù)并取得相應房產的所有權的,北車公司對此應為明知。因此北車公司簽訂《工業(yè)廠房辦公樓買賣合同》、《融資租賃合同》,并非是以買賣方式取得所有權后又通過向華通公司出租租賃物來實現(xiàn)合同目的,而是通過另行簽訂《抵押擔保合同》,以抵押權作為債權保障完成資金融通。這與融資租賃法律關系中,出租人對租賃物享有所有權的法律關系特征不符,故本案不構成融資租賃法律關系,而應按照借款關系處理。
3、雖然雙方簽訂的《融資租賃合同》實為借貸法律關系性質,但該合同約定的權利義務內容系真實意思表示,雙方在簽訂該合同時對租賃物的權屬狀況亦應明知,故《融資租賃合同》約定的內容對雙方均有約束力。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇七
乙方：_______________
1、乙方按_月支付工程款，單價為3000______元/月;如不夠整月按天算100元/天。
2、甲方發(fā)電機擅自中途撤退，乙方將不再支付甲方任何費用;發(fā)電機如果要調走，甲方要提前10天通知乙方。
3、發(fā)電機所使用的主燃油、輔油料由乙方負責;
4、發(fā)電機在施工期間發(fā)生故障，甲方不能即時修好，合同自動終止。
5、本協(xié)議如有其他未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決;
6、本協(xié)議壹式貳份，每份壹頁，雙方各執(zhí)壹份。
出租人（蓋章）：承租人（蓋章）：
地址：地址：
法人代表（簽字）：法人代表（簽字）：
承辦人：承辦人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
電話：電話：
擔保人（蓋章）：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇八
甲方（全稱）
乙方（全稱）
甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，于 20xx年 7月1日特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內容：
1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的廣告位的租金，由甲方和乙方的相關廣告業(yè)務合作中所產生的費用中進行抵扣，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣。
2、 乙方因廣告位的申請事宜在相關政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產生的相關費用，由乙方自行承擔，西面及西北面廣告位由甲方承擔。
二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。
本協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
（公章） （公章）
法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人
年 月 日 年 月 日
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇九
地址：________________
法人代表：________________
就原告與被告勞動爭議糾紛一案，原告不服_______________市勞動爭議仲裁委員會做出的深勞人仲案【_______________】_______________號仲裁裁決，特向貴院提起訴訟。
訴訟請求：________________
1、判令原告無須向被告支付_____________
2、判令原告無須向被告支付_____________
事實與理由：________________
一、仲裁裁決要求原告向被告支付20xx年11月工資的25%經(jīng)濟補償金，沒有事實依據(jù)。
二、仲裁裁決原告向被告支付20xx年1月1_____日至11月25_____日的年終獎元，明顯缺乏事實依據(jù)與法律依據(jù)。
1、該項裁決缺乏事實依據(jù)。
2、該項裁決適用法律錯誤
綜上所述，仲裁裁決認定事實不清，適用法律錯誤。原告作為依法注冊的企業(yè)，始終遵守各項勞動法律法規(guī)規(guī)定，不存在任何違法情形。為維護原告的合法權益，特向貴院提起訴訟，請求貴院支持原告訴求。
此致
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇一
賣方：_______________(簡稱甲方)
買方：_______________(簡稱乙方)
根據(jù)《_民法典》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在*等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條：乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________房產住宅，建筑面積為_____*方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。該房房齡____年。
第二條：上述房產的交易價格為：總價人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條：買賣雙方在簽訂了房地產買賣合同及乙方付甲方全部購房款后，應立即到房屋所在區(qū)的房地產交易中心辦理產權過戶手續(xù)。
第四條：付款時間與辦法
乙方同意在本合同簽訂當日一次性向甲方支付全部購房款，共計人民幣__________元整。約定付款之后在房地產交易中心繳交稅費，辦理房屋產權過戶手續(xù)。
第五條：交房時間和交房條件：交房時間。
在收房時，必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業(yè)管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。
第六條：稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易產生的一切稅費由____方承擔。
第七條：違約責任
本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償利益受損方的相關經(jīng)濟損失。
第八條：權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，并承擔相應法律責任，由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償。
第九條：本合同一式______份。甲方產權人一份，乙方一份。
第十條：本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條：本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條：雙方約定的其他事項
甲方應協(xié)助乙方辦理更名手續(xù)，如物業(yè)維修基金、水費，電費，煤氣，有線電視，電話，寬帶等的過戶問題，由此產生的費用由乙方負責。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇二
二手房在房地產交易市場已經(jīng)是屢見不鮮了，相信有買二手房打算的人對于二手房產的過戶問題也很是關心。比如二手房過戶、水電過戶等需要的證件有哪些對于交易時產生的問題，無論對于買房者，還是賣房者來說，都會有這樣那樣的疑問，那么下面我們就一起來看一看。
一、過戶二手房所需的證件有哪些
1.申請房產登記的申請書;
2.申請過戶人的身份證明材料;
3.房屋的所有權證或者房產證;
4.證明房屋所有權轉移的證明材料;
5過戶時其他必備的材料。
二、二手房買賣都有哪些需要過戶
水過戶
1.一戶一表的房屋
是一戶一表的房屋，過戶地點在房屋所在地的水業(yè)公司進行辦理。過戶時要帶上房產證的原件和復印件、房主的身份證原件和復印件;有銀行代扣水費業(yè)務的，還要帶上銀行卡或者存折。以上材料都是購買人的材料，不需要原房主的。
2.非一戶一表的房屋
非一戶一表的房屋，要到居委會或者物業(yè)辦理一下更名手續(xù)，有時候需要原房主本人的身份證的復印件。
電過戶
1.一戶一表的房屋
一戶一表的房屋，辦理過戶的地點是房屋所在地的電業(yè)公司。過戶時要帶上房產證原件和復印件、房主的身份證原件和復印件。買方在更名后，下次交電費的時候，需要在電業(yè)公司先交一次電費，然后帶著單子去銀行簽訂代扣協(xié)議。這些在過戶時都是不需要原房主材料的。
2.不是一戶一表的房屋，需要到當?shù)鼐游瘯蛘呶飿I(yè)進行更名手續(xù)的辦理，有時候需要原房主本人的身份證的復印件。
暖氣過戶
辦理暖氣過戶的地點是在房屋所在地的熱電公司。所需證件有房產證原件和復印件、房主本人的身份證原件和復印件，以及原房主的暖氣卡和身份證的復印件。
煤氣過戶
辦理煤氣過戶的地點是在房屋所在地的燃氣公司。所需證件有房產證原件和復印件、房主本人的身份證原件和復印件，以及原房主的煤氣卡和身份證的復印件。
有線電視過戶
所需證件有：房產證原件、房主本人的身份證原件、原房主的有線電視本和身份證原件，新舊房主本人同時到有線電視中心去辦理。
在這里要注意的是：過戶有線電視時需要原房主本人帶上身份證原件到場，和新房主一起到有線電視中心去辦理過戶手續(xù)。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇三
出賣人：
法定代表人：
買受人：
第一條 項目建設依據(jù)
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________，商品房預售許可證號為___________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建筑層數(shù)地上___________層，地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
第四條 計價方式與價款
1、按建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
第五條 面積確認及面積差異處理
根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
1、雙方自行約定：
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據(jù)實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_____日內告知買受人的;
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)
(2)逾期超過_____日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十條 規(guī)劃、設計變更的約定
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_____。
第十二條
出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第十三條
出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. ________________________________________________。
3. ________________________________________________。
第十四條
出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
_________;
第十五條
關于產權登記的約定。
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
第十六條
保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。
第十七條
雙方可以就下列事項約定：
第十八條
買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
第十九條
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條
本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條
出賣人______份，買受人______份，______份，____________份。
第二十三條
本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條
商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章)：
【法定代表人】：
______年______月______日
買受人(簽章)：
______年______月______日
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇四
乙方：
1.管材：所有管材材質按圖紙設計施工，所有管道按規(guī)范要求鋪設；
見附表。
開工日期：20xx 年 12 月 1 日，計劃竣工日期：20xx 年 5月 30 日，合同工期總日歷天數(shù) 150天（開工時間以接到甲方項目部通知為準）。
4、 乙方在工期安排時應統(tǒng)籌考慮工程的交叉配合；
（2） 甲方不能按計劃提供有關資料和施工現(xiàn)場確實影響到施工進度的；
（4） 甲方分包隊伍和甲方提供材料、設備影響到施工進度的；
（5） 其他雙方協(xié)商同意順延的情況。
除此之外，不得以任何理由變更合同工期；
8乙方在投標時已到工地現(xiàn)場踏勘、了解了工地位臵、情況、道路儲存空間、裝卸限制及任何可以影響報價的情況，因此在施工中任何因忽視或誤解工地情況而導致的索賠或工期延長申請不被批準。 甲方：（公章） 乙方：（公章）
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇五
乙方：
身份證號碼：
根據(jù)《_合同法》、《洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)遷建實施方案的通知》、《洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)土地及房屋征遷補償辦法》等相關法律和文件規(guī)定。對洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)改造項目中選擇產權置換的被拆遷戶，經(jīng)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成以下協(xié)議。
第一條甲方提供房屋的基本情況：房屋位于在柳林xx庭院保障性住房小區(qū)號樓單元樓戶，建筑面積平方米，房屋用途為住宅，屬框架結構，裝修程度為毛坯房。
第二條乙方付款方式和時間：
乙方在秦唐xx棚戶區(qū)房屋位置為：，面積為：，評估價為：。乙方自愿放棄貨幣補償，選擇產權置換，置換房屋面積為：單價為：2450元平方米，合計：元。原房屋評估價和置換房屋價值差價為：元。方應在___xxxx___年____月____日將差價(人民幣)元整(:元)交付甲方，甲方開出收款收據(jù)給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。后由甲方交給乙方房間鑰匙購房合同、發(fā)票及其它相應的票據(jù)等。
第三條甲方交房時間及過渡費：
甲方于___xxxx___年____月____日完成交房，房屋交付使用時將房產及其附帶鑰匙全部交付給乙方。根據(jù)《洛____縣秦唐xx____市棚戶區(qū)土地及房屋征遷補償辦法》，過渡期自被征收人搬遷騰空房屋之日起計算，過渡期為24個月，過渡費為萬元年，共計3萬元。如遇特殊情況順延過渡期限，按照原標準支付臨時過渡費。
第四條甲乙雙方違約責任：
第三條向甲方追究延期過渡費。
2、如甲方故意隱瞞此房屋的基本情況和質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔。
3、如乙方在規(guī)定時間內未結算清產權置換所補差價，甲方有權延期交付房屋，直至乙方付清全部款項。乙方拒不支付的，甲方可單方終止協(xié)議。
第五條發(fā)生爭議的解決方式：雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽訂本協(xié)議，簽訂本協(xié)議后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔安置房購房協(xié)議書。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者減少雙方約定的房屋總價款。
第七條在簽訂協(xié)議、補完差價、雙方完成交房后，乙方未取得房產證、土地證、及相關證件之前，該房屋所有權歸乙方所有。
第八條如乙方需要辦理此房各種獨立證件，所發(fā)生費用由乙方承擔，甲方只負責協(xié)助辦理。
第九條本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效益。
第十條本協(xié)議一式幾份，甲乙雙各一份。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
地址：身份證號碼：郵編：地址：
電話:郵編:電話:
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇六
案號：(2015)津高民二初字第0040號
1、租賃物為位于四川省資陽市安岳縣石橋鋪鎮(zhèn)資陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)安岳工業(yè)園內的廠房、倉庫、辦公樓。
2、租賃物系由北車公司向華通公司購買,并且租賃物在華通公司完全付清所有租金后,所有權轉移給華通公司。
同日,原、被告雙方簽訂了《工業(yè)廠房辦公樓買賣合同》及《抵押擔保合同》。
后因華通公司拖欠租金，北車公司訴至法院要求其承擔責任。
租賃物情況：
2011年8月25日,華通公司作為抵押人、安岳農村信用合作聯(lián)社作為抵押權人,共同就坐落于石橋鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的在建工程辦理了抵押登記。
2013年5月17日,安岳國土資源局核發(fā)了安他項(2013)第0127-0135號他項權利證明書,記載安岳農村信用合作聯(lián)社等四單位是華通公司名下位于安岳工業(yè)園(石橋鋪鎮(zhèn)秀才村6、7組)的國有土地使用權的土地他項權利人。
法院觀點：
1、本案涉及的《融資租賃合同》、《工業(yè)廠房辦公樓買賣合同》及《抵押擔保合同》等系列配套協(xié)議是各方當事人自愿簽訂,意思表示真實,不違反相關法律規(guī)定且已實際履行,均為合法有效。
2、本案《融資租賃合同》體現(xiàn)內容為融資租賃法律關系項下的售后回租交易模式。但由于合同項下的房產已經(jīng)設定了抵押,在抵押撤銷之前北車公司是無法辦理所有權轉移登記手續(xù)并取得相應房產的所有權的,北車公司對此應為明知。因此北車公司簽訂《工業(yè)廠房辦公樓買賣合同》、《融資租賃合同》,并非是以買賣方式取得所有權后又通過向華通公司出租租賃物來實現(xiàn)合同目的,而是通過另行簽訂《抵押擔保合同》,以抵押權作為債權保障完成資金融通。這與融資租賃法律關系中,出租人對租賃物享有所有權的法律關系特征不符,故本案不構成融資租賃法律關系,而應按照借款關系處理。
3、雖然雙方簽訂的《融資租賃合同》實為借貸法律關系性質,但該合同約定的權利義務內容系真實意思表示,雙方在簽訂該合同時對租賃物的權屬狀況亦應明知,故《融資租賃合同》約定的內容對雙方均有約束力。
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇七
乙方：_______________
1、乙方按_月支付工程款，單價為3000______元/月;如不夠整月按天算100元/天。
2、甲方發(fā)電機擅自中途撤退，乙方將不再支付甲方任何費用;發(fā)電機如果要調走，甲方要提前10天通知乙方。
3、發(fā)電機所使用的主燃油、輔油料由乙方負責;
4、發(fā)電機在施工期間發(fā)生故障，甲方不能即時修好，合同自動終止。
5、本協(xié)議如有其他未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決;
6、本協(xié)議壹式貳份，每份壹頁，雙方各執(zhí)壹份。
出租人（蓋章）：承租人（蓋章）：
地址：地址：
法人代表（簽字）：法人代表（簽字）：
承辦人：承辦人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
電話：電話：
擔保人（蓋章）：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇八
甲方（全稱）
乙方（全稱）
甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，于 20xx年 7月1日特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內容：
1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的廣告位的租金，由甲方和乙方的相關廣告業(yè)務合作中所產生的費用中進行抵扣，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣。
2、 乙方因廣告位的申請事宜在相關政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產生的相關費用，由乙方自行承擔，西面及西北面廣告位由甲方承擔。
二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。
本協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
（公章） （公章）
法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人
年 月 日 年 月 日
最新蘇州購房合同編號查詢通用篇九
地址：________________
法人代表：________________
就原告與被告勞動爭議糾紛一案，原告不服_______________市勞動爭議仲裁委員會做出的深勞人仲案【_______________】_______________號仲裁裁決，特向貴院提起訴訟。
訴訟請求：________________
1、判令原告無須向被告支付_____________
2、判令原告無須向被告支付_____________
事實與理由：________________
一、仲裁裁決要求原告向被告支付20xx年11月工資的25%經(jīng)濟補償金，沒有事實依據(jù)。
二、仲裁裁決原告向被告支付20xx年1月1_____日至11月25_____日的年終獎元，明顯缺乏事實依據(jù)與法律依據(jù)。
1、該項裁決缺乏事實依據(jù)。
2、該項裁決適用法律錯誤
綜上所述，仲裁裁決認定事實不清，適用法律錯誤。原告作為依法注冊的企業(yè)，始終遵守各項勞動法律法規(guī)規(guī)定，不存在任何違法情形。為維護原告的合法權益，特向貴院提起訴訟，請求貴院支持原告訴求。
此致