隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇一
法定代表人：____________職務(wù)：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
定做方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
編號：____________
名稱：____________
規(guī)格：____________
單位：____________
數(shù)量：____________
備注：____________
3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
4.1定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個單品不得少于____套，再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認(rèn)的交貨期為準(zhǔn)。
4.4定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2產(chǎn)品包裝要求：
6.1(用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算，參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
合同總價款___________
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告。
9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的.定做物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定做物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)，或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外，承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
14.8實行代運(yùn)或送貨的定做物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇二
地 址：
法定代表人：
傳真：__________________
乙方：
地 址：
法定代表人：
甲乙雙方本著共同發(fā)展、互惠互利的原則，根據(jù)《xxx合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就甲方龍宇品牌 系列產(chǎn)品的定作加工事宜，達(dá)成如下協(xié)議，共同信守。
一、合作形式
1、乙方按照甲方提供的樣品生產(chǎn)龍宇品牌系列產(chǎn)品。在本合同有效執(zhí)行期間，該品牌乙方無權(quán)以任何形式銷售。
2、在合作過程中，產(chǎn)品生產(chǎn)所需的包材由甲方負(fù)責(zé)提供的部分。甲方應(yīng)自訂單下達(dá)后 15 日內(nèi)，將前述包材運(yùn)輸至乙方倉庫，甲方提供包材2 %的備損率，多供部分不計加工數(shù)量。甲方提供給乙方的包材應(yīng)符合產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供給乙方應(yīng)交付的包材，乙方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還有權(quán)向甲方索取停工待料的損失；甲方特此同意確認(rèn)。
3、定作加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求樣品確認(rèn)：
（1）質(zhì)量要求： 產(chǎn)品無毒無害、符合國家標(biāo)準(zhǔn)（或行業(yè)要求）：按樣生產(chǎn)，各批次質(zhì)量和計量均必須穩(wěn)定；保持產(chǎn)品外包整潔 。
（2）樣品確認(rèn)：雙方簽字確認(rèn)并封樣品，并作為產(chǎn)品驗收和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定依據(jù)，樣品一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，樣品應(yīng)附書面說明。
（3）包裝上文字、圖片、標(biāo)識等內(nèi)容物必須符合國家規(guī)定的相關(guān)法規(guī)，甲方負(fù)責(zé)審核確認(rèn)，因商品外包裝問題所產(chǎn)生的投訴等均由甲方負(fù)責(zé)，與乙方無關(guān)。
二、生產(chǎn)及銷售文件的確認(rèn)和使用
1、在本合同正式簽訂同時，乙方向甲方提供加蓋公章確認(rèn)的營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證復(fù)印件各1份；甲方向乙方提供蓋公章確認(rèn)的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、商標(biāo)注冊證復(fù)印件各1份、法人代表授權(quán)書原件1 份，作為本合同附件。
2、甲方在乙方處生產(chǎn)的所有品牌產(chǎn)品，外包裝上必須注明乙方為生產(chǎn)商（制造商）。
（1）乙方同意甲方在委托給乙方加工的產(chǎn)品上標(biāo)注乙方的三證（即公司名稱、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證），協(xié)議期間甲方免費(fèi)使用乙方三證信息。非由乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品不得使用乙方三證在市場銷售。如發(fā)現(xiàn)市場有非乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方有權(quán)向甲方懲罰該批產(chǎn)品銷售貨款3倍的違約金額。
（2）由乙方所生產(chǎn)的產(chǎn)品的最后包裝工序必須在乙方處實施完成。
三、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗
1、乙方對乙方采購的所有原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方向甲方承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3、乙方保證所代加工的產(chǎn)品質(zhì)量完全符合雙方約定并符合中國所頒布的國家標(biāo)準(zhǔn)，或符合在技術(shù)監(jiān)督局通過或備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方有權(quán)在現(xiàn)場對每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，乙方質(zhì)檢責(zé)任人必須同時在現(xiàn)場。
5、如因市場銷售和行業(yè)監(jiān)管需要委托技術(shù)監(jiān)督部門或衛(wèi)生監(jiān)督部門進(jìn)行抽檢的，檢驗費(fèi)用由 提出 方承擔(dān)。
6、因甲方原因，在加工過程損壞乙方提供的包材及原液，乙方予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。
四、價款或酬金（單位：肆仟元人民幣，不含稅）
（1）產(chǎn)品組件（配方）應(yīng)包括：（包材、標(biāo)簽、液體）。
（2）產(chǎn)品包裝要求：依據(jù)甲方要求（箱裝數(shù)） 。
3、如屬于分期交貨的，雙方每次以訂單方式確認(rèn)交貨數(shù)量、時間等。
4、合同價格清單中，如果單價和數(shù)量的乘積總和與總價不一致時，以單價為準(zhǔn)并修正總價。
五、結(jié)算方式
1、合同（訂單）訂立后 3 日內(nèi)甲方需預(yù)付總額50%的貨款。
3、乙方賬戶信息：
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門西柯支行
開戶名稱：廈門傳茗生物科技有限公司
賬 號：4033 7001 0400 05631
六、交貨的時間、地點，運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：
1、交貨時間：一般交貨日期為：包材到齊后7日內(nèi)。如遇到不可抗力因素（如地震、水災(zāi)&&自然災(zāi)害等）情況無法按時完成生產(chǎn)的，乙方必須在規(guī)定或訂單約定的交貨日（乙方收到甲方生產(chǎn)訂單起三個工作日內(nèi)以書面形式給予甲方正式確認(rèn)交貨日期）交貨日期前５日以書面的形式通知甲方，同時確認(rèn)調(diào)整后的交貨日期。
2、交貨地點：乙方倉庫。甲方收貨人驗收意見視為甲方的驗收意見。
3、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：選擇以下方式：
甲方自提貨物；費(fèi)用由 甲 方承擔(dān)。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法 ：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙或樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方收到乙方貨物的，應(yīng)進(jìn)行書面簽收。甲方收貨后需在三個工作日內(nèi)對貨物數(shù)量進(jìn)行驗收入庫。并根據(jù)雙方約定的產(chǎn)品質(zhì)量要求、樣品對所收貨物進(jìn)行抽檢，如有質(zhì)量問題甲方應(yīng)及時（三個工作日內(nèi)）書面通知乙方。甲方未及時驗收或未在前述期限內(nèi)提出異議的，視為產(chǎn)品驗收合格。
3、如抽檢時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，但在售賣過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題甲方也應(yīng)及時（三個工作日內(nèi)）書面通知乙方。
4、甲乙雙方對貨物質(zhì)量問題發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督查驗機(jī)構(gòu)提供查驗證明。
5、交貨量允許在訂單量的5%短溢，乙方應(yīng)妥善保管甲方財產(chǎn)，并于合同終止后，剩余財產(chǎn)全部歸還甲方。
八、違約責(zé)任：
1、乙方違約責(zé)任
（1）乙方未經(jīng)甲方同意，不得更改產(chǎn)品的配方和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，若甲方同意修改，則應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，重新核定價格。
并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
2、甲方違約責(zé)任
（1）甲方未經(jīng)乙方同意，不得使用乙方三證及商品條形碼于非乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品上，否則，由此而造成的任何損失均由甲方承擔(dān)，乙方有權(quán)追究甲方一切法律責(zé)任。如乙方發(fā)現(xiàn)市場有非乙方生產(chǎn)的甲方產(chǎn)品使用乙方三證的，甲方須向乙方支付違約金20，000_元。
（2）甲方如中途變更產(chǎn)品或包裝物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的，應(yīng)提前 15 天書面通知乙方，否則因此造成的損失由甲方全部承擔(dān)。
（3）甲方無故解除合同，應(yīng)償付乙方總額的60%違約金。
（4）甲方應(yīng)按時支付加工費(fèi)用，每延遲一日，甲方應(yīng)按照未付款的 1 %的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，甲方超過 30 日仍未支付的，乙方有權(quán)處理代工的貨品，并有權(quán)解除本合同。
九、質(zhì)量責(zé)任特別約定：
1、乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品通過與留樣對照確認(rèn)為乙方責(zé)任，則乙方無條件進(jìn)行返工，直至合格。如乙方按照甲方確認(rèn)的樣品生產(chǎn)產(chǎn)品，且所使用的材料配方等符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，該產(chǎn)品進(jìn)行銷售后有造成消費(fèi)者損害的,乙方不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2、由乙方生產(chǎn)、檢驗合格的產(chǎn)品如有特殊說明質(zhì)量保證儲存條件要求的，甲方應(yīng)按說明儲存條件存放并實施管理。經(jīng)過與留樣對照、驗證屬于甲方人為責(zé)任的不合格品或甲方保管不善等原因造成損失的與乙方無關(guān)。
十、其他未盡事宜約定
1、乙方有責(zé)任向甲方提供產(chǎn)品的主要成份，便于甲方商業(yè)宣傳及產(chǎn)品說明書的撰寫。
2、甲乙雙方均應(yīng)遵守國家產(chǎn)品質(zhì)量、包裝標(biāo)示、宣傳管理等一切法規(guī)，一方違規(guī)，另一方均有權(quán)提出終止合作，并由違規(guī)方承擔(dān)一切責(zé)任。
3、使用甲方三證的產(chǎn)品、包裝，甲方應(yīng)在包裝印刷之前讓乙方進(jìn)行三證審核、確認(rèn)。
4、合作加工的甲方品牌產(chǎn)品，在市場銷售過程中出現(xiàn)一切問題雙方均應(yīng)及時溝通，相互協(xié)商，根據(jù)已有的約定分清責(zé)任，在處理過程中雙方應(yīng)緊密協(xié)作。
十一、本合同有效期自 20__年 9 月日起至 20__年 9 月日止。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持壹份，經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章起生效。
十四、本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則將所爭議事項提交生產(chǎn)商所住地人民法院解決。
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇三
定作人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：
第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限：。
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：。
第八條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：。
第九條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：。
第十條加工物的交付方式、期限及地點：。
第十一條加工物的驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點：。
第十二條承攬人對加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：。
第十三條定作人應(yīng)在年月日前向承攬人交付定金(大寫)元。
第十四條結(jié)算方式及期限：。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
(二)。
第十七條定作人違約責(zé)任：。承攬人違約責(zé)任：。
(二)依法向人民法院起訴。
甲方：代表人章
乙方：
印刷廠代表人
地址：
開戶行：
帳號：
電話：
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇四
甲方：（定作方）
地址：
乙方：（承攬方）
地址：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《xxx合同法》的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達(dá)成本合同。
一、定作物
交貨時間
貨款共計人民幣（大寫）
二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結(jié)算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。
九、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
企業(yè)照號碼： 企業(yè)照號碼：
開戶銀行帳號： 開戶銀行帳號：
企業(yè)負(fù)責(zé)人： 企業(yè)負(fù)責(zé)人：
代表： （蓋章） 代表： （蓋章）
年月日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇五
乙方：
一、委托收購地點、數(shù)量
收購地點：
收購數(shù)量：新產(chǎn)的小麥，以實際收購數(shù)量為準(zhǔn)。
二、甲方委托乙方代收購新產(chǎn)小麥，甲方支付乙方代購費(fèi)用元/公斤。
三、代購費(fèi)用須在收購結(jié)束前按實際收購數(shù)量結(jié)清下欠手續(xù)費(fèi)。
四、乙方必須確保甲方委托收購的小麥數(shù)量真實，質(zhì)量良好，甲方委托乙方代收購小麥的價格，以當(dāng)?shù)貒屑Z食收儲企業(yè)掛牌收購價格即政府公布的市場參考價格為準(zhǔn)。
五、甲方委托乙方代收購小麥所需收購資金貸款，由甲方提供，按具體收購地點，根據(jù)收購量提前一星期劃撥到乙方所在地農(nóng)發(fā)行帳戶，作為專項代收購資金由乙方使用。
六、乙方給甲方代收的小麥品質(zhì)必須達(dá)到三等以上標(biāo)準(zhǔn)，甲方派員監(jiān)督化驗全過程，出庫時在乙方代購點檢斤驗質(zhì)，（調(diào)撥化驗單和發(fā)貨明細(xì)表必須由雙方人員簽字）。
七、根據(jù)收購進(jìn)度和乙方安排的調(diào)出計劃，拉運(yùn)車輛由甲方自行解決，包裝、裝車費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
八、在收購期間，由乙方負(fù)責(zé)收購期間各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)工作，所造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在拉運(yùn)期間甲方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作，糧食出庫后所發(fā)生的安全事故均有甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
九、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并根據(jù)需要可簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、在執(zhí)行本合同過程中雙方發(fā)生糾紛，首先應(yīng)通過協(xié)商友好解決，如協(xié)商不成時，可依據(jù)《合同法》有關(guān)條款，在乙方所在地申請仲裁或向人民法院起訴。
十一、有效期限：年月日至年月日。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇六
甲方：（以下簡稱：甲方）
乙方：（以下簡稱：乙方）
依照《xxx合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的_____工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工（含機(jī)械連接接頭）、配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。
風(fēng)險告知：訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設(shè)計能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù)，也應(yīng)查詢清楚。
注意：當(dāng)事人一方是否具備簽訂合同的主體資格，當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照是否過期，是否做年審，是否被吊銷等，不認(rèn)真進(jìn)行審查就匆忙與其簽合同，容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發(fā)生糾紛時難以追求當(dāng)事人責(zé)任。
項目位于，工程建筑面積：_____平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期_____年____月____日。
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為_____噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
1、合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。
2、合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進(jìn)度（月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應(yīng)于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補(bǔ)充時須提前日，數(shù)量不得超過噸），配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。
4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。
5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。
6、成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨（簽字人簽字樣本附后）。
7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于_____噸。
1、合同簽訂時，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項目施工進(jìn)度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應(yīng)認(rèn)真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識別時，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在小時內(nèi)書面確認(rèn)，否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標(biāo)牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作，并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場。
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補(bǔ)充配筋單，并標(biāo)注“急配”字樣及需用時間（供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定），如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
風(fēng)險告知：承攬方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定，按定作方要求的技術(shù)條件完成工作，未經(jīng)定作方同意，不得擅自變更。承攬方應(yīng)當(dāng)對所承攬的全部工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規(guī)定。
2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01—69—2003的規(guī)定。
3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107—96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》qjy16—2001中的規(guī)定。
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01—51—2003規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。
1、合同價款：
（1）本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_____元/噸（鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價），上述結(jié)算單價包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用（卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān)）。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
（2）三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加_____元/噸。
（3）鋼筋機(jī)械連接頭_____元/單頭（鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護(hù)帽），按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
（4）鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
（5）合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整，其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達(dá)甲方，調(diào)價依據(jù)在送達(dá)后24小時內(nèi)，甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
（6）本合同成型鋼筋總量為_____噸，總價款（人民幣）：_____元，（大寫：）。總價中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
（7）驗貨地點：
2、付款方式：
（1）本合同結(jié)算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(dá)（乙方預(yù)收當(dāng)月貨款_____%，余款_____%月末前結(jié)清），乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
（2）鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
（3）原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn)，在月末前結(jié)清。
（4）本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價格調(diào)整，根據(jù)合同第九章（5）條，甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達(dá)，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)，同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規(guī)定）致使合同無法正常履行時，雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風(fēng)險告知：承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
本合同變更條款及內(nèi)容（銷售部門填寫）：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇七
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
國籍：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
國籍：_________
(1)商品名稱：_________;
(2)數(shù)量：_________共計_________。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買，清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費(fèi)如下
(1)_________(大寫：_________美元);
(2)_________(大寫：_________美元);
(3)_________(大寫：_________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成_________型標(biāo)準(zhǔn)_________的加工和交運(yùn)，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_________%，其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過_________%，應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運(yùn)原料及零件，或錯將原料及零件超運(yùn)，乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補(bǔ)充。
9.甲方提供加工_________標(biāo)準(zhǔn)_________零件和原料，乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工，不得變更。
10.技術(shù)服務(wù)
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到_________的要求，協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)_________乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)_________樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇八
乙方：
甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致，就雙方合作取得區(qū)域礦山探礦權(quán)、采礦權(quán)及合作開采事宜，簽訂本協(xié)議書。
第一條 合作事項
甲、乙雙方共同出資，合作取得 區(qū)域礦山探礦權(quán)、采礦 權(quán)，以及取得采礦權(quán)后共同開采（具體詳見探礦、采礦許可證）。
第二條 合作期限 雙方合作期限自本協(xié)議簽訂之日起至該礦產(chǎn)資源枯竭止。
第三條 合作方式
2、雙方同意：甲方占該礦山 %的股份，乙方占該礦山 股 份；前期投入資金及追加投資，均按各自所占礦山股份比例出資。
3、取得探礦許可證后，為更好勘查、開采該礦山，雙方同意設(shè)立新公司，公司股權(quán)甲方占 %、乙方占 %。同時，雙方將以甲方名義取得的探礦權(quán)轉(zhuǎn)至新設(shè)立公司名下；之后，雙方以新設(shè)立公司名義取得采礦權(quán)及開采礦產(chǎn)資源。
第四條 經(jīng)營管理
1、雙方為取得探礦權(quán)而投入資金暫由甲方管理，但所需花費(fèi)、財務(wù)支出共同溝通達(dá)成一致，避免造成不必要的浪費(fèi)及誤會。同時，乙方有權(quán)對甲方財務(wù)情況隨時了解和督查。
3、雙方聯(lián)合制定礦山及新公司各項管理制度，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
第五條 盈余分配
雙方同意：利潤分配及虧損承擔(dān)按所占股份比例執(zhí)行，雙方前期費(fèi)用在礦山開采利潤中優(yōu)先歸還。
第六條 違約責(zé)任
本協(xié)議生效后，甲、乙雙方未按約定履行任何一項義務(wù)，均視為違約，違約方必須賠償另一方因此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，并支付守約方違約金 萬元人民幣。
第七條 爭議解決
本協(xié)議在履行過程如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，向 所在地人民法院提起訴訟。
第八條 其他
1、本協(xié)議壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
2、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽名）：身份證號
年 月 日 年月日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇九
乙方：x x x 身份證號碼：xx
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費(fèi)用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設(shè)備）供其使用，同時還提供本公司的相關(guān)業(yè)務(wù)資料給乙方；乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務(wù)工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
第三條：甲方應(yīng)乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務(wù)；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)范圍包括：鑄造，沖壓，機(jī)械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)提成范圍依據(jù)所述的第五條，其業(yè)務(wù)提成為方式為：甲方按乙方協(xié)定確認(rèn)的產(chǎn)品加工費(fèi)的單價計算收??；產(chǎn)品加工費(fèi)的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結(jié)清；結(jié)算付款方式為：以客戶資金到達(dá)甲方指定的帳戶之日起，在7日內(nèi)給乙方結(jié)算一次，每次結(jié)算按實際到帳金額結(jié)清。
第七條：甲方應(yīng)按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn)；其產(chǎn)品質(zhì)量的檢測與驗收，乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品。如甲方加工的產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術(shù)不符合，由此造成的產(chǎn)品質(zhì)量，交貨時間，一切損失由甲方全部負(fù)責(zé)。
第八條：乙方必須維護(hù)甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業(yè)務(wù)代理合同，乙方接受甲方領(lǐng)取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節(jié)假日順延。
第十條：違約責(zé)任：甲方在支付乙方的業(yè)務(wù)提成費(fèi)用時，如未按約定時間支付費(fèi)用的，每延遲一天增加應(yīng)付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協(xié)議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內(nèi)，任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意后，再達(dá)成書面協(xié)議方可生效。
第十二條：本協(xié)議爭議的解決方式：首先是雙方協(xié)商解決；其次是協(xié)商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜可另行商議；本協(xié)議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇一
法定代表人：____________職務(wù)：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
定做方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
編號：____________
名稱：____________
規(guī)格：____________
單位：____________
數(shù)量：____________
備注：____________
3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
4.1定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個單品不得少于____套，再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認(rèn)的交貨期為準(zhǔn)。
4.4定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2產(chǎn)品包裝要求：
6.1(用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算，參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
合同總價款___________
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告。
9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的.定做物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定做物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)，或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外，承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
14.8實行代運(yùn)或送貨的定做物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇二
地 址：
法定代表人：
傳真：__________________
乙方：
地 址：
法定代表人：
甲乙雙方本著共同發(fā)展、互惠互利的原則，根據(jù)《xxx合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就甲方龍宇品牌 系列產(chǎn)品的定作加工事宜，達(dá)成如下協(xié)議，共同信守。
一、合作形式
1、乙方按照甲方提供的樣品生產(chǎn)龍宇品牌系列產(chǎn)品。在本合同有效執(zhí)行期間，該品牌乙方無權(quán)以任何形式銷售。
2、在合作過程中，產(chǎn)品生產(chǎn)所需的包材由甲方負(fù)責(zé)提供的部分。甲方應(yīng)自訂單下達(dá)后 15 日內(nèi)，將前述包材運(yùn)輸至乙方倉庫，甲方提供包材2 %的備損率，多供部分不計加工數(shù)量。甲方提供給乙方的包材應(yīng)符合產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供給乙方應(yīng)交付的包材，乙方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還有權(quán)向甲方索取停工待料的損失；甲方特此同意確認(rèn)。
3、定作加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求樣品確認(rèn)：
（1）質(zhì)量要求： 產(chǎn)品無毒無害、符合國家標(biāo)準(zhǔn)（或行業(yè)要求）：按樣生產(chǎn)，各批次質(zhì)量和計量均必須穩(wěn)定；保持產(chǎn)品外包整潔 。
（2）樣品確認(rèn)：雙方簽字確認(rèn)并封樣品，并作為產(chǎn)品驗收和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定依據(jù)，樣品一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，樣品應(yīng)附書面說明。
（3）包裝上文字、圖片、標(biāo)識等內(nèi)容物必須符合國家規(guī)定的相關(guān)法規(guī)，甲方負(fù)責(zé)審核確認(rèn)，因商品外包裝問題所產(chǎn)生的投訴等均由甲方負(fù)責(zé)，與乙方無關(guān)。
二、生產(chǎn)及銷售文件的確認(rèn)和使用
1、在本合同正式簽訂同時，乙方向甲方提供加蓋公章確認(rèn)的營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證復(fù)印件各1份；甲方向乙方提供蓋公章確認(rèn)的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、商標(biāo)注冊證復(fù)印件各1份、法人代表授權(quán)書原件1 份，作為本合同附件。
2、甲方在乙方處生產(chǎn)的所有品牌產(chǎn)品，外包裝上必須注明乙方為生產(chǎn)商（制造商）。
（1）乙方同意甲方在委托給乙方加工的產(chǎn)品上標(biāo)注乙方的三證（即公司名稱、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證），協(xié)議期間甲方免費(fèi)使用乙方三證信息。非由乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品不得使用乙方三證在市場銷售。如發(fā)現(xiàn)市場有非乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方有權(quán)向甲方懲罰該批產(chǎn)品銷售貨款3倍的違約金額。
（2）由乙方所生產(chǎn)的產(chǎn)品的最后包裝工序必須在乙方處實施完成。
三、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗
1、乙方對乙方采購的所有原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方向甲方承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3、乙方保證所代加工的產(chǎn)品質(zhì)量完全符合雙方約定并符合中國所頒布的國家標(biāo)準(zhǔn)，或符合在技術(shù)監(jiān)督局通過或備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方有權(quán)在現(xiàn)場對每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，乙方質(zhì)檢責(zé)任人必須同時在現(xiàn)場。
5、如因市場銷售和行業(yè)監(jiān)管需要委托技術(shù)監(jiān)督部門或衛(wèi)生監(jiān)督部門進(jìn)行抽檢的，檢驗費(fèi)用由 提出 方承擔(dān)。
6、因甲方原因，在加工過程損壞乙方提供的包材及原液，乙方予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。
四、價款或酬金（單位：肆仟元人民幣，不含稅）
（1）產(chǎn)品組件（配方）應(yīng)包括：（包材、標(biāo)簽、液體）。
（2）產(chǎn)品包裝要求：依據(jù)甲方要求（箱裝數(shù)） 。
3、如屬于分期交貨的，雙方每次以訂單方式確認(rèn)交貨數(shù)量、時間等。
4、合同價格清單中，如果單價和數(shù)量的乘積總和與總價不一致時，以單價為準(zhǔn)并修正總價。
五、結(jié)算方式
1、合同（訂單）訂立后 3 日內(nèi)甲方需預(yù)付總額50%的貨款。
3、乙方賬戶信息：
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門西柯支行
開戶名稱：廈門傳茗生物科技有限公司
賬 號：4033 7001 0400 05631
六、交貨的時間、地點，運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：
1、交貨時間：一般交貨日期為：包材到齊后7日內(nèi)。如遇到不可抗力因素（如地震、水災(zāi)&&自然災(zāi)害等）情況無法按時完成生產(chǎn)的，乙方必須在規(guī)定或訂單約定的交貨日（乙方收到甲方生產(chǎn)訂單起三個工作日內(nèi)以書面形式給予甲方正式確認(rèn)交貨日期）交貨日期前５日以書面的形式通知甲方，同時確認(rèn)調(diào)整后的交貨日期。
2、交貨地點：乙方倉庫。甲方收貨人驗收意見視為甲方的驗收意見。
3、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)：選擇以下方式：
甲方自提貨物；費(fèi)用由 甲 方承擔(dān)。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法 ：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙或樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方收到乙方貨物的，應(yīng)進(jìn)行書面簽收。甲方收貨后需在三個工作日內(nèi)對貨物數(shù)量進(jìn)行驗收入庫。并根據(jù)雙方約定的產(chǎn)品質(zhì)量要求、樣品對所收貨物進(jìn)行抽檢，如有質(zhì)量問題甲方應(yīng)及時（三個工作日內(nèi)）書面通知乙方。甲方未及時驗收或未在前述期限內(nèi)提出異議的，視為產(chǎn)品驗收合格。
3、如抽檢時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，但在售賣過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題甲方也應(yīng)及時（三個工作日內(nèi)）書面通知乙方。
4、甲乙雙方對貨物質(zhì)量問題發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督查驗機(jī)構(gòu)提供查驗證明。
5、交貨量允許在訂單量的5%短溢，乙方應(yīng)妥善保管甲方財產(chǎn)，并于合同終止后，剩余財產(chǎn)全部歸還甲方。
八、違約責(zé)任：
1、乙方違約責(zé)任
（1）乙方未經(jīng)甲方同意，不得更改產(chǎn)品的配方和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，若甲方同意修改，則應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，重新核定價格。
并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
2、甲方違約責(zé)任
（1）甲方未經(jīng)乙方同意，不得使用乙方三證及商品條形碼于非乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品上，否則，由此而造成的任何損失均由甲方承擔(dān)，乙方有權(quán)追究甲方一切法律責(zé)任。如乙方發(fā)現(xiàn)市場有非乙方生產(chǎn)的甲方產(chǎn)品使用乙方三證的，甲方須向乙方支付違約金20，000_元。
（2）甲方如中途變更產(chǎn)品或包裝物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的，應(yīng)提前 15 天書面通知乙方，否則因此造成的損失由甲方全部承擔(dān)。
（3）甲方無故解除合同，應(yīng)償付乙方總額的60%違約金。
（4）甲方應(yīng)按時支付加工費(fèi)用，每延遲一日，甲方應(yīng)按照未付款的 1 %的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，甲方超過 30 日仍未支付的，乙方有權(quán)處理代工的貨品，并有權(quán)解除本合同。
九、質(zhì)量責(zé)任特別約定：
1、乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品通過與留樣對照確認(rèn)為乙方責(zé)任，則乙方無條件進(jìn)行返工，直至合格。如乙方按照甲方確認(rèn)的樣品生產(chǎn)產(chǎn)品，且所使用的材料配方等符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，該產(chǎn)品進(jìn)行銷售后有造成消費(fèi)者損害的,乙方不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2、由乙方生產(chǎn)、檢驗合格的產(chǎn)品如有特殊說明質(zhì)量保證儲存條件要求的，甲方應(yīng)按說明儲存條件存放并實施管理。經(jīng)過與留樣對照、驗證屬于甲方人為責(zé)任的不合格品或甲方保管不善等原因造成損失的與乙方無關(guān)。
十、其他未盡事宜約定
1、乙方有責(zé)任向甲方提供產(chǎn)品的主要成份，便于甲方商業(yè)宣傳及產(chǎn)品說明書的撰寫。
2、甲乙雙方均應(yīng)遵守國家產(chǎn)品質(zhì)量、包裝標(biāo)示、宣傳管理等一切法規(guī)，一方違規(guī)，另一方均有權(quán)提出終止合作，并由違規(guī)方承擔(dān)一切責(zé)任。
3、使用甲方三證的產(chǎn)品、包裝，甲方應(yīng)在包裝印刷之前讓乙方進(jìn)行三證審核、確認(rèn)。
4、合作加工的甲方品牌產(chǎn)品，在市場銷售過程中出現(xiàn)一切問題雙方均應(yīng)及時溝通，相互協(xié)商，根據(jù)已有的約定分清責(zé)任，在處理過程中雙方應(yīng)緊密協(xié)作。
十一、本合同有效期自 20__年 9 月日起至 20__年 9 月日止。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持壹份，經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章起生效。
十四、本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則將所爭議事項提交生產(chǎn)商所住地人民法院解決。
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇三
定作人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：
第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限：。
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：。
第八條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：。
第九條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：。
第十條加工物的交付方式、期限及地點：。
第十一條加工物的驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點：。
第十二條承攬人對加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：。
第十三條定作人應(yīng)在年月日前向承攬人交付定金(大寫)元。
第十四條結(jié)算方式及期限：。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
(二)。
第十七條定作人違約責(zé)任：。承攬人違約責(zé)任：。
(二)依法向人民法院起訴。
甲方：代表人章
乙方：
印刷廠代表人
地址：
開戶行：
帳號：
電話：
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇四
甲方：（定作方）
地址：
乙方：（承攬方）
地址：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《xxx合同法》的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達(dá)成本合同。
一、定作物
交貨時間
貨款共計人民幣（大寫）
二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結(jié)算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。
九、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
企業(yè)照號碼： 企業(yè)照號碼：
開戶銀行帳號： 開戶銀行帳號：
企業(yè)負(fù)責(zé)人： 企業(yè)負(fù)責(zé)人：
代表： （蓋章） 代表： （蓋章）
年月日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇五
乙方：
一、委托收購地點、數(shù)量
收購地點：
收購數(shù)量：新產(chǎn)的小麥，以實際收購數(shù)量為準(zhǔn)。
二、甲方委托乙方代收購新產(chǎn)小麥，甲方支付乙方代購費(fèi)用元/公斤。
三、代購費(fèi)用須在收購結(jié)束前按實際收購數(shù)量結(jié)清下欠手續(xù)費(fèi)。
四、乙方必須確保甲方委托收購的小麥數(shù)量真實，質(zhì)量良好，甲方委托乙方代收購小麥的價格，以當(dāng)?shù)貒屑Z食收儲企業(yè)掛牌收購價格即政府公布的市場參考價格為準(zhǔn)。
五、甲方委托乙方代收購小麥所需收購資金貸款，由甲方提供，按具體收購地點，根據(jù)收購量提前一星期劃撥到乙方所在地農(nóng)發(fā)行帳戶，作為專項代收購資金由乙方使用。
六、乙方給甲方代收的小麥品質(zhì)必須達(dá)到三等以上標(biāo)準(zhǔn)，甲方派員監(jiān)督化驗全過程，出庫時在乙方代購點檢斤驗質(zhì)，（調(diào)撥化驗單和發(fā)貨明細(xì)表必須由雙方人員簽字）。
七、根據(jù)收購進(jìn)度和乙方安排的調(diào)出計劃，拉運(yùn)車輛由甲方自行解決，包裝、裝車費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
八、在收購期間，由乙方負(fù)責(zé)收購期間各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)工作，所造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在拉運(yùn)期間甲方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作，糧食出庫后所發(fā)生的安全事故均有甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
九、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并根據(jù)需要可簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、在執(zhí)行本合同過程中雙方發(fā)生糾紛，首先應(yīng)通過協(xié)商友好解決，如協(xié)商不成時，可依據(jù)《合同法》有關(guān)條款，在乙方所在地申請仲裁或向人民法院起訴。
十一、有效期限：年月日至年月日。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇六
甲方：（以下簡稱：甲方）
乙方：（以下簡稱：乙方）
依照《xxx合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的_____工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工（含機(jī)械連接接頭）、配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。
風(fēng)險告知：訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設(shè)計能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù)，也應(yīng)查詢清楚。
注意：當(dāng)事人一方是否具備簽訂合同的主體資格，當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照是否過期，是否做年審，是否被吊銷等，不認(rèn)真進(jìn)行審查就匆忙與其簽合同，容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發(fā)生糾紛時難以追求當(dāng)事人責(zé)任。
項目位于，工程建筑面積：_____平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期_____年____月____日。
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為_____噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
1、合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。
2、合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進(jìn)度（月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應(yīng)于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補(bǔ)充時須提前日，數(shù)量不得超過噸），配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。
4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。
5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。
6、成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨（簽字人簽字樣本附后）。
7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于_____噸。
1、合同簽訂時，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項目施工進(jìn)度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應(yīng)認(rèn)真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識別時，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在小時內(nèi)書面確認(rèn)，否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標(biāo)牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作，并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場。
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補(bǔ)充配筋單，并標(biāo)注“急配”字樣及需用時間（供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定），如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
風(fēng)險告知：承攬方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定，按定作方要求的技術(shù)條件完成工作，未經(jīng)定作方同意，不得擅自變更。承攬方應(yīng)當(dāng)對所承攬的全部工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規(guī)定。
2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01—69—2003的規(guī)定。
3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107—96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》qjy16—2001中的規(guī)定。
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01—51—2003規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。
1、合同價款：
（1）本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_____元/噸（鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價），上述結(jié)算單價包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用（卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān)）。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
（2）三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加_____元/噸。
（3）鋼筋機(jī)械連接頭_____元/單頭（鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護(hù)帽），按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
（4）鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
（5）合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整，其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達(dá)甲方，調(diào)價依據(jù)在送達(dá)后24小時內(nèi)，甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
（6）本合同成型鋼筋總量為_____噸，總價款（人民幣）：_____元，（大寫：）。總價中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
（7）驗貨地點：
2、付款方式：
（1）本合同結(jié)算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(dá)（乙方預(yù)收當(dāng)月貨款_____%，余款_____%月末前結(jié)清），乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
（2）鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
（3）原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn)，在月末前結(jié)清。
（4）本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價格調(diào)整，根據(jù)合同第九章（5）條，甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達(dá)，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)，同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規(guī)定）致使合同無法正常履行時，雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風(fēng)險告知：承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
本合同變更條款及內(nèi)容（銷售部門填寫）：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇七
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
國籍：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
國籍：_________
(1)商品名稱：_________;
(2)數(shù)量：_________共計_________。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買，清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費(fèi)如下
(1)_________(大寫：_________美元);
(2)_________(大寫：_________美元);
(3)_________(大寫：_________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成_________型標(biāo)準(zhǔn)_________的加工和交運(yùn)，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_________%，其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過_________%，應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運(yùn)原料及零件，或錯將原料及零件超運(yùn)，乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補(bǔ)充。
9.甲方提供加工_________標(biāo)準(zhǔn)_________零件和原料，乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工，不得變更。
10.技術(shù)服務(wù)
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到_________的要求，協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)_________乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)_________樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇八
乙方：
甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致，就雙方合作取得區(qū)域礦山探礦權(quán)、采礦權(quán)及合作開采事宜，簽訂本協(xié)議書。
第一條 合作事項
甲、乙雙方共同出資，合作取得 區(qū)域礦山探礦權(quán)、采礦 權(quán)，以及取得采礦權(quán)后共同開采（具體詳見探礦、采礦許可證）。
第二條 合作期限 雙方合作期限自本協(xié)議簽訂之日起至該礦產(chǎn)資源枯竭止。
第三條 合作方式
2、雙方同意：甲方占該礦山 %的股份，乙方占該礦山 股 份；前期投入資金及追加投資，均按各自所占礦山股份比例出資。
3、取得探礦許可證后，為更好勘查、開采該礦山，雙方同意設(shè)立新公司，公司股權(quán)甲方占 %、乙方占 %。同時，雙方將以甲方名義取得的探礦權(quán)轉(zhuǎn)至新設(shè)立公司名下；之后，雙方以新設(shè)立公司名義取得采礦權(quán)及開采礦產(chǎn)資源。
第四條 經(jīng)營管理
1、雙方為取得探礦權(quán)而投入資金暫由甲方管理，但所需花費(fèi)、財務(wù)支出共同溝通達(dá)成一致，避免造成不必要的浪費(fèi)及誤會。同時，乙方有權(quán)對甲方財務(wù)情況隨時了解和督查。
3、雙方聯(lián)合制定礦山及新公司各項管理制度，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
第五條 盈余分配
雙方同意：利潤分配及虧損承擔(dān)按所占股份比例執(zhí)行，雙方前期費(fèi)用在礦山開采利潤中優(yōu)先歸還。
第六條 違約責(zé)任
本協(xié)議生效后，甲、乙雙方未按約定履行任何一項義務(wù)，均視為違約，違約方必須賠償另一方因此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，并支付守約方違約金 萬元人民幣。
第七條 爭議解決
本協(xié)議在履行過程如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，向 所在地人民法院提起訴訟。
第八條 其他
1、本協(xié)議壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
2、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽名）：身份證號
年 月 日 年月日
2023年泥塑制作工藝 加工合同模板篇九
乙方：x x x 身份證號碼：xx
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費(fèi)用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設(shè)備）供其使用，同時還提供本公司的相關(guān)業(yè)務(wù)資料給乙方；乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務(wù)工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
第三條：甲方應(yīng)乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務(wù)；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)范圍包括：鑄造，沖壓，機(jī)械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)提成范圍依據(jù)所述的第五條，其業(yè)務(wù)提成為方式為：甲方按乙方協(xié)定確認(rèn)的產(chǎn)品加工費(fèi)的單價計算收??；產(chǎn)品加工費(fèi)的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結(jié)清；結(jié)算付款方式為：以客戶資金到達(dá)甲方指定的帳戶之日起，在7日內(nèi)給乙方結(jié)算一次，每次結(jié)算按實際到帳金額結(jié)清。
第七條：甲方應(yīng)按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn)；其產(chǎn)品質(zhì)量的檢測與驗收，乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品。如甲方加工的產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術(shù)不符合，由此造成的產(chǎn)品質(zhì)量，交貨時間，一切損失由甲方全部負(fù)責(zé)。
第八條：乙方必須維護(hù)甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業(yè)務(wù)代理合同，乙方接受甲方領(lǐng)取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節(jié)假日順延。
第十條：違約責(zé)任：甲方在支付乙方的業(yè)務(wù)提成費(fèi)用時，如未按約定時間支付費(fèi)用的，每延遲一天增加應(yīng)付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協(xié)議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內(nèi)，任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意后，再達(dá)成書面協(xié)議方可生效。
第十二條：本協(xié)議爭議的解決方式：首先是雙方協(xié)商解決；其次是協(xié)商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜可另行商議；本協(xié)議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）