合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩(wěn)定具有重要意義。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇一
乙方：
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇二
發(fā)包人:貴定縣*醫(yī)院 (以下簡稱*方) 承包人:黔西南州協(xié)力建設有限公司 (以下簡稱乙方)
經(jīng)*乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)對于2012年12月20日簽訂的作如下補充，供雙方共同遵守。
一、補充施工工程概況
1、二次裝修。
二、工程質(zhì)量、安全及工期要求
2-1。工程質(zhì)量:嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
2-2。 乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。*方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
2-3。 乙方必須按國家現(xiàn)行安全法規(guī)進行施工，實行文明施工，要建立施工安全責任制度，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。造成施工傷亡事故，由乙方負完全責任。
2-4。竣工日期:與門急診綜合樓同步完成。
若*方要求調(diào)整工程進度計劃，須提前15天通知乙方，乙方必須按要求時間作出相應調(diào)整。
三、工程價款
按房建2004定額計算
四、結(jié)算依據(jù)
4-1。以設計施工圖、設計變更文件、*方及監(jiān)理工程師的簽*文件為依據(jù)計算工程量。
4-2。 材料費等相關費用的市場價調(diào)整參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行，以*、乙雙方及監(jiān)理工程師簽*為準。
4-3。主要建筑材料質(zhì)量參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行，由*方及現(xiàn)場監(jiān)理工程師認可。
4-4。其他條款參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行。
五、付款方式
5-1。付款方式根據(jù)二材料進場付材料款40%。
5-2。乙方必須保*施工期間民工*的發(fā)放，否則由此造成的民工*糾紛總是由乙方負責。
六、竣工驗收與結(jié)算
6-1。 工程竣工驗收合格后，承包人在10天內(nèi)將完整的工程結(jié)算資料報送發(fā)包人審核辦理結(jié)算手續(xù)。
6-2。 具體竣工驗收和結(jié)算程序參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行。
七、保修責任
7-4。 乙方竣工驗收之日起為保修期起始日。一年后*方將保修金返還乙方50%，兩年后*方將保修金返還乙方50% 。
八、交工驗收
工程竣*料一式陸份。
九、違約責任
任何一方違約，應向?qū)Ψ劫r償因違約造成的損失，責任認定及賠償計算由雙方協(xié)商確認，如協(xié)商不成，可向貴定縣*法院提起訴訟。
十、履約責任
10-1。本補充協(xié)議與原簽訂之具有同等法律效力，在本協(xié)議規(guī)定的工程范圍內(nèi)若兩者抵觸時，以本協(xié)議為準。
10-2。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
10-3。本協(xié)議一式六份，經(jīng)*、乙方簽章后生效。
* 方: 乙 方:
法人代表: 法人代表:
簽訂日期: 年
月 日
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇三
發(fā)包方：_____________________(簡稱甲方)，代表人鄧學林，組長。
承包方：_____________________(簡稱乙方)。
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。路面寬度為米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為米沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。
二、承包費金額：
164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20____年10月29日至20____年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇四
*方：
乙方：
根據(jù)《中華*共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確*乙雙方在施工過程中的權益、義務和責任，經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，簽訂本合同，*乙雙方應共同遵守。
第一條：工程概況
.工程地點：
.施工工藝：環(huán)氧樹脂地板（詳見乙方提供的工藝說明）。
.顏*：*
.工程面積約：?.
工程單價：/?。
工程總造價約：元。大寫：
說明：最后結(jié)算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米元)和畫線（每米元）按長度計算。
第二條：工程期限
.本工程總工期為天。
.本工程開工日期為2011年?月?日至2011年?月?日。
.如遇以下情況，工程工期相應順延。
a.因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且*方確認同意延期的。
b..因*方原因不能如期清空施工現(xiàn)場者。
c.因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。
d.未按合同規(guī)定支付預付款影響施工進度的。
第三條：雙方責任
1.*方責任
a.*方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
b．開工前要完成地面鋪設，保*施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
c．乙方施工期間*方不得安排其它工程的交叉施工（不影響乙方施工的除外）。
d．實際地面施工顏*與*樣略有偏差，以實際顏*為準，但顏*偏差嚴重影響工程整體效果的，乙方須應*方要求承擔修復責任。
2.乙方責任
a．乙方按照雙方協(xié)議的工藝要求進行施工，。
b．施工完成后，涂層表面應光滑、無分層、無底*突出。
c．施工質(zhì)量在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方確保在24小時內(nèi)給于書面答復，并在三個工作日內(nèi)完成修復，以符合工藝標準及*方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結(jié)算
2.工程結(jié)束后*方再付乙方總工程款的%即元。
3.結(jié)算方式以現(xiàn)金或電匯、轉(zhuǎn)賬支票均可。
第五條：違約責任
.工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)保期間由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負責免費維修，但由于*方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質(zhì)量問題，由*方負責。質(zhì)保期滿后如需維修，乙方應收取合理費用。
.*方因未按合同規(guī)定支付預付款的，乙方每天按應付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權終止合同，*方承擔總工程款%的違約金，即元。
乙方未按合同期限按時完工的，*方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，*方有權終止合同，乙方承擔總工程款%的違約金，即元。
乙方施工完成三天內(nèi)*方應及時驗收，經(jīng)*方認為不合格的（指顏*出現(xiàn)明顯*差、分層、露底、脫層），乙方應再*方屆時給予的寬限期內(nèi)修復或重做并自行承擔費用。
第六條：
本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：
本合同未盡事宜，由*乙雙方互相協(xié)商解決，如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決，可向*方所在地法院提起訴訟。
第八條：
本合同一式貳份，*、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇五
承攬方：
根據(jù)《_合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的`，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇一
乙方：
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇二
發(fā)包人:貴定縣*醫(yī)院 (以下簡稱*方) 承包人:黔西南州協(xié)力建設有限公司 (以下簡稱乙方)
經(jīng)*乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)對于2012年12月20日簽訂的作如下補充，供雙方共同遵守。
一、補充施工工程概況
1、二次裝修。
二、工程質(zhì)量、安全及工期要求
2-1。工程質(zhì)量:嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
2-2。 乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。*方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
2-3。 乙方必須按國家現(xiàn)行安全法規(guī)進行施工，實行文明施工，要建立施工安全責任制度，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。造成施工傷亡事故，由乙方負完全責任。
2-4。竣工日期:與門急診綜合樓同步完成。
若*方要求調(diào)整工程進度計劃，須提前15天通知乙方，乙方必須按要求時間作出相應調(diào)整。
三、工程價款
按房建2004定額計算
四、結(jié)算依據(jù)
4-1。以設計施工圖、設計變更文件、*方及監(jiān)理工程師的簽*文件為依據(jù)計算工程量。
4-2。 材料費等相關費用的市場價調(diào)整參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行，以*、乙雙方及監(jiān)理工程師簽*為準。
4-3。主要建筑材料質(zhì)量參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行，由*方及現(xiàn)場監(jiān)理工程師認可。
4-4。其他條款參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行。
五、付款方式
5-1。付款方式根據(jù)二材料進場付材料款40%。
5-2。乙方必須保*施工期間民工*的發(fā)放，否則由此造成的民工*糾紛總是由乙方負責。
六、竣工驗收與結(jié)算
6-1。 工程竣工驗收合格后，承包人在10天內(nèi)將完整的工程結(jié)算資料報送發(fā)包人審核辦理結(jié)算手續(xù)。
6-2。 具體竣工驗收和結(jié)算程序參照原合同相關規(guī)定執(zhí)行。
七、保修責任
7-4。 乙方竣工驗收之日起為保修期起始日。一年后*方將保修金返還乙方50%，兩年后*方將保修金返還乙方50% 。
八、交工驗收
工程竣*料一式陸份。
九、違約責任
任何一方違約，應向?qū)Ψ劫r償因違約造成的損失，責任認定及賠償計算由雙方協(xié)商確認，如協(xié)商不成，可向貴定縣*法院提起訴訟。
十、履約責任
10-1。本補充協(xié)議與原簽訂之具有同等法律效力，在本協(xié)議規(guī)定的工程范圍內(nèi)若兩者抵觸時，以本協(xié)議為準。
10-2。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
10-3。本協(xié)議一式六份，經(jīng)*、乙方簽章后生效。
* 方: 乙 方:
法人代表: 法人代表:
簽訂日期: 年
月 日
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇三
發(fā)包方：_____________________(簡稱甲方)，代表人鄧學林，組長。
承包方：_____________________(簡稱乙方)。
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。路面寬度為米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為米沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。
二、承包費金額：
164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20____年10月29日至20____年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇四
*方：
乙方：
根據(jù)《中華*共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確*乙雙方在施工過程中的權益、義務和責任，經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，簽訂本合同，*乙雙方應共同遵守。
第一條：工程概況
.工程地點：
.施工工藝：環(huán)氧樹脂地板（詳見乙方提供的工藝說明）。
.顏*：*
.工程面積約：?.
工程單價：/?。
工程總造價約：元。大寫：
說明：最后結(jié)算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米元)和畫線（每米元）按長度計算。
第二條：工程期限
.本工程總工期為天。
.本工程開工日期為2011年?月?日至2011年?月?日。
.如遇以下情況，工程工期相應順延。
a.因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且*方確認同意延期的。
b..因*方原因不能如期清空施工現(xiàn)場者。
c.因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。
d.未按合同規(guī)定支付預付款影響施工進度的。
第三條：雙方責任
1.*方責任
a.*方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
b．開工前要完成地面鋪設，保*施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
c．乙方施工期間*方不得安排其它工程的交叉施工（不影響乙方施工的除外）。
d．實際地面施工顏*與*樣略有偏差，以實際顏*為準，但顏*偏差嚴重影響工程整體效果的，乙方須應*方要求承擔修復責任。
2.乙方責任
a．乙方按照雙方協(xié)議的工藝要求進行施工，。
b．施工完成后，涂層表面應光滑、無分層、無底*突出。
c．施工質(zhì)量在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方確保在24小時內(nèi)給于書面答復，并在三個工作日內(nèi)完成修復，以符合工藝標準及*方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結(jié)算
2.工程結(jié)束后*方再付乙方總工程款的%即元。
3.結(jié)算方式以現(xiàn)金或電匯、轉(zhuǎn)賬支票均可。
第五條：違約責任
.工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)保期間由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負責免費維修，但由于*方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質(zhì)量問題，由*方負責。質(zhì)保期滿后如需維修，乙方應收取合理費用。
.*方因未按合同規(guī)定支付預付款的，乙方每天按應付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權終止合同，*方承擔總工程款%的違約金，即元。
乙方未按合同期限按時完工的，*方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，*方有權終止合同，乙方承擔總工程款%的違約金，即元。
乙方施工完成三天內(nèi)*方應及時驗收，經(jīng)*方認為不合格的（指顏*出現(xiàn)明顯*差、分層、露底、脫層），乙方應再*方屆時給予的寬限期內(nèi)修復或重做并自行承擔費用。
第六條：
本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：
本合同未盡事宜，由*乙雙方互相協(xié)商解決，如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決，可向*方所在地法院提起訴訟。
第八條：
本合同一式貳份，*、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
2023年環(huán)氧地坪漆合同(五篇)篇五
承攬方：
根據(jù)《_合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的`，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：