隨著人們法律意識的加強(qiáng)，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
最新安裝水管要簽合同實用篇一
勞務(wù)承包人（以下簡稱乙方）： （身份證： ）
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用，共同發(fā)展的原則，甲乙雙方就勞務(wù)承包事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱：樓工程
二、工程地點：重慶
三、工程范圍：
本工程約計xx萬平方米，分 個班組施工，本班組負(fù)責(zé)施工樓標(biāo)準(zhǔn)層部分，結(jié)算時以實作部分按20xx年定額計算面積。
1 給水工程
由專業(yè)公司施工至一戶一表，表后至室內(nèi)各配用水點的給水系統(tǒng)安裝由乙方按施工圖安裝接至設(shè)計要求位置。
2 排水工程
最新安裝水管要簽合同實用篇二
乙方(勞務(wù)承包方)：
一、 工程概況
工程地址：
工程名稱：
工程內(nèi)容：
二、承包價格
4. 室外消防給水系統(tǒng)只按管道長度計算(消防水池給水主管至室外市政給水管，約120米)，不計配件等其他安裝費用。共計3200元，土方開挖費用不包含在內(nèi)。
6. 由于設(shè)計、建設(shè)方及監(jiān)理要求變更等簽證內(nèi)容，人工費甲方應(yīng)按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。
7. 消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩(wěn)壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。
8. 消防系統(tǒng)調(diào)試費僅計取報警系統(tǒng)調(diào)試費，小計3200元。消火栓、噴淋系統(tǒng)調(diào)試費不再另計取。
三、付款方式
1.甲方在乙方進(jìn)場施工后1周內(nèi)支付乙方5000元作為當(dāng)月生活費。
2.乙方待消防噴淋支管、弱電支管(含穿線)安裝結(jié)束后，甲方在1周內(nèi)內(nèi)支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部門驗收合格后一個月內(nèi)付清余款。
四、材料及施工施工場地
1.工程材料由乙方開列數(shù)量清單，甲方選擇品牌給乙方購買，乙方負(fù)責(zé)施工，材料實行多退少補(bǔ)。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。
3.甲方在乙方進(jìn)場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水電費。
五、合同爭議
1.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
3.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方代表(簽字)： 乙方負(fù)責(zé)人(簽字)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日 期： 日 期：
最新安裝水管要簽合同實用篇三
乙方：
依照xxx《經(jīng)濟(jì)合同》與《城市燃?xì)夤芾項l例》的有關(guān)政策，甲乙雙方本著互惠，互利的原則，經(jīng)雙方平等自愿達(dá)成的以下協(xié)議，共同遵守執(zhí)行。
一、 施工地點：內(nèi)蒙古正藍(lán)旗天然氣進(jìn)戶工程。
2. 旗里具體戶數(shù)，按實際發(fā)生為準(zhǔn)，施工建設(shè)發(fā)生的一切費用均由乙方自行負(fù)責(zé)。
四、 雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)工程開工和驗收，協(xié)調(diào)好旗政府里的相關(guān)部門，嚴(yán)格遵守本合同的一切事宜。
乙方以小區(qū)施工并保證施工材料及時到位，絕不能存在停工待料現(xiàn)象，如出現(xiàn)待料，積極做好工地各項協(xié)調(diào)工作(不可抗拒的自然災(zāi)害除外)。
2.乙方責(zé)任
乙方保證做好安全教育工作，如發(fā)生安全責(zé)任事故，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，保證按甲方要求和《城市燃?xì)夤艿罈l例》施工，不允許有損甲方聲譽(yù)和質(zhì)量的一切事故，確保施工進(jìn)度要求，保證保質(zhì)量完成任務(wù)。
3.乙方負(fù)責(zé)保管好已完工程和在建工程，對施工中造成其它設(shè)施的損失，乙方自行承擔(dān)。
六、附則
1.本合同簽訂生效后，如乙方不能按甲方正常安排施工或違反合同要求，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商后可解除合同。
2.本合同未盡事宜，雙方本著平等互惠的原則協(xié)商。
3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)簽字蓋章后生效，待工程竣工驗收合格，工程合同價款支付完畢后自行解除。
七、違約責(zé)任
任何一方擅自違約，賠償對方一切經(jīng)濟(jì)損失。
甲方： 乙方：
身份證號： 身份證號：
年 月 日
最新安裝水管要簽合同實用篇四
1、按甲方與開發(fā)商簽訂的節(jié)點支付所完成工程量的%（含已支付的工人生活費）。
2、到春節(jié)前甲方支付乙方所完成工程量的80%；
4、當(dāng)月如有罰款在支付工程款項中直接扣除。
（二）支付規(guī)定
1、從乙方的隊伍正式進(jìn)場后的第二個月開始每月支付工人生活費，每月的支付標(biāo)準(zhǔn)為參照上月上崗工人的平均人數(shù)，適當(dāng)預(yù)支生活費用以不超過1000圓/人為標(biāo)準(zhǔn)支付。
2、乙方在每次申請工程進(jìn)度款時，必須將所完成工作量報項目施工員、核算員，項目負(fù)責(zé)人審核，提供當(dāng)月上崗工人花名冊及工資明細(xì)表，交項目部批準(zhǔn)。
3、甲方支付款項時采用轉(zhuǎn)賬支付形式（乙方不提供正式發(fā)票）
最新安裝水管要簽合同實用篇五
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金16元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
最新安裝水管要簽合同實用篇六
乙方：______________ (以下簡稱乙方)
三、承包內(nèi)容及范圍：
1、以上工程按設(shè)計圖紙要求施工，乙方承擔(dān)以上工程所有項目的勞務(wù)。因乙方不按規(guī)范施工造成二次驗收，費用自付，扣除返工材料費。
2、二級配電箱后面的所有配電箱，空開、電纜、電線及在施工中所需要的所有機(jī)械設(shè)備、照明等(除塔吊、上人電梯外)，一律由乙方自己負(fù)責(zé)購買安裝使用。如需在甲方庫房領(lǐng)用，甲方按照市場價加庫管費扣回。各分項工程在施工中，現(xiàn)場必須符合安全生產(chǎn)文明施工條例(文明施工所產(chǎn)生的工時由乙方負(fù)責(zé))，必須符合現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)定的規(guī)范。
3、趕工期的夜晚加班費、冬施工的取暖費，安全文明施工措施費，勞務(wù)保險費。
4、以上合同內(nèi)工作不能按甲方要求完成的，甲方有權(quán)安排其他施工隊伍進(jìn)場施工，費用將從乙方工程款中直接扣除。
四、承包單價及總價：
甲方按本標(biāo)段工程的消防分部工程的勞務(wù)分包給乙方，勞務(wù)分包總費用為固定總價：________萬元，包含變更在內(nèi)不以任何形式增減勞務(wù)分包費用。
五、工期
總工期______________天，________年________月________日至________年________月________日。乙方每延誤一天罰款________元。因甲方造成工期延誤及天氣自然因素延誤工期順延。
六、付款方式：
每月工程進(jìn)度款按照甲方審定完工驗收合格工程量的________%支付工程進(jìn)度款。所承包內(nèi)容全部完工經(jīng)檢查合格后1個月內(nèi)，工程款付至________%，工程竣工驗收合格后2個月內(nèi)，工程款付至________%，其余工程款在工程質(zhì)量保修期(2年)完后2個月內(nèi)付清。
七、工程質(zhì)量保修：
乙方完成的工程量按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)保修，保修期限為國家保修期限2年。乙方承包范圍內(nèi)工程如有滲漏情況，乙方負(fù)責(zé)維修，如因滲漏造成他人損失的，乙方負(fù)責(zé)培償。乙方在接維修通知后，24小時內(nèi)人員到現(xiàn)場維修，48小時內(nèi)維修好。乙方在規(guī)定時間內(nèi)不到現(xiàn)場或沒有在規(guī)定時間內(nèi)修好的，甲方可另派人員維修，維修費用從乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全文明生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)程、規(guī)范等上級有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行《武漢市建筑施工現(xiàn)場安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)實施手冊》。對所承包勞務(wù)工程的安全施工、文明施工負(fù)全責(zé)。
2、認(rèn)真執(zhí)行甲方、監(jiān)理、項目部關(guān)于安全文明生產(chǎn)的布置、任務(wù)要求，乙方必須接受甲方進(jìn)行施工技術(shù)安全措施監(jiān)督、檢查。
3、乙方在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
4、操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品，不按規(guī)定戴防護(hù)用品的人員不得上崗，施工作業(yè)人員在作業(yè)時間內(nèi)不得喝酒，嚴(yán)禁酒后作業(yè)。酒后上班者，若出現(xiàn)安全事故，一切責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
5、乙方必須嚴(yán)格遵守項目部施工現(xiàn)場各項管理制度和安全制度，對工作人員加強(qiáng)安全教育，嚴(yán)格按照施工安全操作規(guī)范規(guī)程操作，乙方施工人員因違反安全操作規(guī)程發(fā)生任何人身傷亡事故的，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)，或由乙方人員操作失誤造成他人事故的，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，均由乙方責(zé)任承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
6、建立安全質(zhì)量事故的處罰規(guī)定，在施工中如發(fā)生職工人身安全事故，醫(yī)藥費每人次在叁萬元(含叁萬元)以內(nèi)的，則由乙方自行承擔(dān)，超出部分由甲乙雙方按其責(zé)任劃定承擔(dān)賠償。
7、乙方不得聘用弱智人員從事該項勞務(wù)工作，不得帶無行為能力和與本工作無關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
8、未經(jīng)項目部同意任何人不得改、拆外腳手架、連墻桿上的鋼管、扣件、立面、水平防護(hù)。
9、嚴(yán)禁乙方作業(yè)人員私自搭接電，擾亂施工現(xiàn)場生產(chǎn)秩序，發(fā)生拉閘斷電一次處以罰款________元。
10、嚴(yán)禁在無安全防護(hù)的外架上施工作業(yè)，乙方作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時報告項目部管理人員，在安全隱患沒有解除前，乙方作業(yè)人員有權(quán)拒絕此處施工作業(yè)。
11、施工中因乙方人員違章作業(yè)出現(xiàn)人身傷亡事件等重大安全事故，由此引起的相關(guān)損失全部由乙方承擔(dān)。
十、安全管理及處罰細(xì)則：
(一)、堅持班前會。利用上班前五分鐘，召開全班組施工人員會議，布置安全工作事項，檢查工人安全裝備、身體狀況及特殊情況。
(二)、堅持安全檢查。班頭、班組安全員上班前、工作中、下班時要隨時進(jìn)行安全自檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，把安全事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
(三)、安全管理處罰條例：
1. 進(jìn)入工地必須帶好安全帽，發(fā)現(xiàn)未戴安全帽者每人每次罰款________元∕次，班組長要負(fù)連帶責(zé)任罰款________元∕次。
2. 高空作業(yè)要系好安全帶，如不系安全帶者，發(fā)現(xiàn)一人罰款________元∕次。
3. 高空作業(yè)，嚴(yán)禁打鬧嬉戲，發(fā)現(xiàn)一人，罰款________元∕次。
4. 高空作業(yè)，嚴(yán)禁向下拋擲物品，發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次，發(fā)生安全事故由當(dāng)事人和班組承擔(dān)。
5. 施工機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款機(jī)械操作人員________元∕次。
6. 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁煙火。
7. 施工用電應(yīng)由專業(yè)電工負(fù)責(zé)，凡發(fā)現(xiàn)亂搭亂接電的現(xiàn)象，罰款當(dāng)事人________元∕次，并將電線全部拆除。
8. 嚴(yán)禁非開機(jī)人員攀登塔吊及施工電梯，違者一次罰款________元∕次。
9. 樓層施工中嚴(yán)禁高空丟物，發(fā)現(xiàn)一次罰款當(dāng)事人________元，班組長________元，并勒令該責(zé)任人退場。
10. 施工現(xiàn)場員工辱罵、威脅、毆打項目部管理人員，對責(zé)任人罰款________―________元，班組長罰款________元，并勒令該員工退場。
11. 員工居住的臥室，白天燈不關(guān)、電扇、空調(diào)不關(guān)每次罰款________元。
12. 每周定期召開項目部工地例會，缺席每次罰款________元，遲到________元。該費用作為開會招待費用，延期繳納按雙倍罰款。
十一、現(xiàn)場文明施工處罰細(xì)則：
1. 嚴(yán)禁在工地亂倒飯菜，每發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次。
2. 不準(zhǔn)在工地上隨地大小便，特別是在建筑物內(nèi)、院角, 生活區(qū)處每發(fā)現(xiàn)一人一次罰款________―________元。
3. 有盜行為的，罰款當(dāng)事人________元/次，罰款當(dāng)事分包人________元/次。
4. 不準(zhǔn)在工地上打架斗毆，發(fā)現(xiàn)一起不論任何原因，雙方班組罰款________元∕次，由此所發(fā)生的傷殘費用，由各自承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重者，送公安機(jī)關(guān)處理。
十二、甲乙雙方的責(zé)任：
1、甲方的責(zé)任：甲方向乙方提供技術(shù)交底、生產(chǎn)進(jìn)度計劃、驗收規(guī)范及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，甲方向乙方提供住宿，生活設(shè)施，材料加工場地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人電梯。甲方及現(xiàn)場主管對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)度安全進(jìn)行統(tǒng)一指揮、指導(dǎo)，監(jiān)督和檢查，幫助解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方的責(zé)任：
1)、必須按照甲方提供的技術(shù)交底內(nèi)容，進(jìn)度計劃，驗收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，精心組織技術(shù)力量施工，加強(qiáng)工人安全質(zhì)量及技術(shù)教育，提供施工隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和文明施工程度。
2)、在施工過程中，乙方要接受甲方的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，按照甲方所提出的措施要求嚴(yán)格施工無條件執(zhí)行。對乙方不按甲方要求施工的項目，甲方不予竣工結(jié)算、支付工程款。
3)、乙方必須保證自己班組進(jìn)場人員的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人員工資，因乙方人員管理問題所發(fā)生的后果，由乙方負(fù)一切責(zé)任。
4)、乙方不得以甲方任何名義對外簽訂合同或協(xié)議，乙方對外所簽訂的合同、協(xié)議責(zé)任自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
5)、如乙方施工的工程不能達(dá)到甲方的要求和有關(guān)技術(shù)規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方有權(quán)要求乙方整修或賠償甲方損失，乙方不按要求進(jìn)行整改和賠償損失的，甲方不予計價，并有權(quán)解除與乙方簽訂的工程施工合同。由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
6)、乙方無條件配合給水、電、氣安裝，消防安裝、防盜門、窗安裝、電梯安裝的配合補(bǔ)料收尾等工作，乙方不另計費。
7)、為了工人的身體健康，乙方施工人員進(jìn)場后不準(zhǔn)擅自開火煮飯，發(fā)現(xiàn)一次，罰款________—________元/次。
8)、乙方工程進(jìn)度緩慢、工程質(zhì)量達(dá)不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，罰款在計價中扣除。乙方所施工的工程達(dá)不到甲方的進(jìn)度或質(zhì)量要求，甲方有權(quán)解除本合同，并不承擔(dān)乙方所造成的一切損失。
9)、經(jīng)甲方書面通知乙方增加人員實力或機(jī)械設(shè)備，而后乙方仍不能滿足甲方進(jìn)度、安全、質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)增加其他勞務(wù)隊伍，甚至解除本合同，并按工程量的________﹪結(jié)算，乙方不得有異議。
十三、本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字后即生效，具有同等的法律效力。工程驗收合格，進(jìn)行結(jié)算付清勞務(wù)費后，此合同終止。
甲 方：________________
乙 方：________________
________年 ________月 ________日
最新安裝水管要簽合同實用篇七
乙方：
一， 工程名稱，地點，承包范圍
1， 工程名稱：盛捷公寓
2， 工程地點：盧灣區(qū)，濟(jì)南路8號
3， 標(biāo)準(zhǔn)層施工：二幢計51層
4， 工程內(nèi)容：弱電配管工程
5， 工程承包單價：每層捌仟元正
6， 工程承包總價：肆拾萬捌仟元正
二， 工程質(zhì)量：
1， 工程質(zhì)量必須符合國家施工驗收規(guī)范。
三， 材料供應(yīng)
1， 在施工期間乙方須提前3天向甲方申報所需的施工材料，甲方應(yīng)滿足乙方施工材料需求。如甲方材料不及時到位，造成乙方停工，窩工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因等工待料所產(chǎn)生的一切費用。(人工單價為每天120元計)
1， 甲方提供給乙方的所有施工材料，應(yīng)滿足施工質(zhì)量要求，如因材料質(zhì)量問題造成返工，所產(chǎn)生的人工，由甲方承擔(dān)。(人工單價為每天120元計)
1， 乙方在施工期間必須服從甲方的管理，自覺遵守工地各項規(guī)章制度。
2， 乙方在施工現(xiàn)場須注意自身的安全，如因乙方違規(guī)操作所發(fā)生的安全事故，由乙方自己負(fù)責(zé)。
五， 付款方式
1， 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后30天，甲方應(yīng)支付乙方生活費，生活費為每月貳萬伍仟元正。不包括房屋租借費用。
2， 余款按實際工程量于春節(jié)前結(jié)清。
六， 設(shè)計圖紙和技術(shù)資料
1，甲方應(yīng)在施工前向乙方提供施工所需的各種圖紙和技術(shù)資料。
七， 其它
1， 屬于包工范圍以外的設(shè)計變更所產(chǎn)生的費用，由甲方承擔(dān)。(人工單價為每天120元計)
2， 如一方違約，須負(fù)責(zé)賠償對方的全部損失。
3， 如在施工期間產(chǎn)生未盡事宜，甲、乙雙方本著友好原商解決。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章起生效。?
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日
最新安裝水管要簽合同實用篇一
勞務(wù)承包人（以下簡稱乙方）： （身份證： ）
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用，共同發(fā)展的原則，甲乙雙方就勞務(wù)承包事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱：樓工程
二、工程地點：重慶
三、工程范圍：
本工程約計xx萬平方米，分 個班組施工，本班組負(fù)責(zé)施工樓標(biāo)準(zhǔn)層部分，結(jié)算時以實作部分按20xx年定額計算面積。
1 給水工程
由專業(yè)公司施工至一戶一表，表后至室內(nèi)各配用水點的給水系統(tǒng)安裝由乙方按施工圖安裝接至設(shè)計要求位置。
2 排水工程
最新安裝水管要簽合同實用篇二
乙方(勞務(wù)承包方)：
一、 工程概況
工程地址：
工程名稱：
工程內(nèi)容：
二、承包價格
4. 室外消防給水系統(tǒng)只按管道長度計算(消防水池給水主管至室外市政給水管，約120米)，不計配件等其他安裝費用。共計3200元，土方開挖費用不包含在內(nèi)。
6. 由于設(shè)計、建設(shè)方及監(jiān)理要求變更等簽證內(nèi)容，人工費甲方應(yīng)按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。
7. 消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩(wěn)壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。
8. 消防系統(tǒng)調(diào)試費僅計取報警系統(tǒng)調(diào)試費，小計3200元。消火栓、噴淋系統(tǒng)調(diào)試費不再另計取。
三、付款方式
1.甲方在乙方進(jìn)場施工后1周內(nèi)支付乙方5000元作為當(dāng)月生活費。
2.乙方待消防噴淋支管、弱電支管(含穿線)安裝結(jié)束后，甲方在1周內(nèi)內(nèi)支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部門驗收合格后一個月內(nèi)付清余款。
四、材料及施工施工場地
1.工程材料由乙方開列數(shù)量清單，甲方選擇品牌給乙方購買，乙方負(fù)責(zé)施工，材料實行多退少補(bǔ)。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。
3.甲方在乙方進(jìn)場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水電費。
五、合同爭議
1.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
3.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方代表(簽字)： 乙方負(fù)責(zé)人(簽字)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日 期： 日 期：
最新安裝水管要簽合同實用篇三
乙方：
依照xxx《經(jīng)濟(jì)合同》與《城市燃?xì)夤芾項l例》的有關(guān)政策，甲乙雙方本著互惠，互利的原則，經(jīng)雙方平等自愿達(dá)成的以下協(xié)議，共同遵守執(zhí)行。
一、 施工地點：內(nèi)蒙古正藍(lán)旗天然氣進(jìn)戶工程。
2. 旗里具體戶數(shù)，按實際發(fā)生為準(zhǔn)，施工建設(shè)發(fā)生的一切費用均由乙方自行負(fù)責(zé)。
四、 雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)工程開工和驗收，協(xié)調(diào)好旗政府里的相關(guān)部門，嚴(yán)格遵守本合同的一切事宜。
乙方以小區(qū)施工并保證施工材料及時到位，絕不能存在停工待料現(xiàn)象，如出現(xiàn)待料，積極做好工地各項協(xié)調(diào)工作(不可抗拒的自然災(zāi)害除外)。
2.乙方責(zé)任
乙方保證做好安全教育工作，如發(fā)生安全責(zé)任事故，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，保證按甲方要求和《城市燃?xì)夤艿罈l例》施工，不允許有損甲方聲譽(yù)和質(zhì)量的一切事故，確保施工進(jìn)度要求，保證保質(zhì)量完成任務(wù)。
3.乙方負(fù)責(zé)保管好已完工程和在建工程，對施工中造成其它設(shè)施的損失，乙方自行承擔(dān)。
六、附則
1.本合同簽訂生效后，如乙方不能按甲方正常安排施工或違反合同要求，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商后可解除合同。
2.本合同未盡事宜，雙方本著平等互惠的原則協(xié)商。
3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)簽字蓋章后生效，待工程竣工驗收合格，工程合同價款支付完畢后自行解除。
七、違約責(zé)任
任何一方擅自違約，賠償對方一切經(jīng)濟(jì)損失。
甲方： 乙方：
身份證號： 身份證號：
年 月 日
最新安裝水管要簽合同實用篇四
1、按甲方與開發(fā)商簽訂的節(jié)點支付所完成工程量的%（含已支付的工人生活費）。
2、到春節(jié)前甲方支付乙方所完成工程量的80%；
4、當(dāng)月如有罰款在支付工程款項中直接扣除。
（二）支付規(guī)定
1、從乙方的隊伍正式進(jìn)場后的第二個月開始每月支付工人生活費，每月的支付標(biāo)準(zhǔn)為參照上月上崗工人的平均人數(shù)，適當(dāng)預(yù)支生活費用以不超過1000圓/人為標(biāo)準(zhǔn)支付。
2、乙方在每次申請工程進(jìn)度款時，必須將所完成工作量報項目施工員、核算員，項目負(fù)責(zé)人審核，提供當(dāng)月上崗工人花名冊及工資明細(xì)表，交項目部批準(zhǔn)。
3、甲方支付款項時采用轉(zhuǎn)賬支付形式（乙方不提供正式發(fā)票）
最新安裝水管要簽合同實用篇五
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金16元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
最新安裝水管要簽合同實用篇六
乙方：______________ (以下簡稱乙方)
三、承包內(nèi)容及范圍：
1、以上工程按設(shè)計圖紙要求施工，乙方承擔(dān)以上工程所有項目的勞務(wù)。因乙方不按規(guī)范施工造成二次驗收，費用自付，扣除返工材料費。
2、二級配電箱后面的所有配電箱，空開、電纜、電線及在施工中所需要的所有機(jī)械設(shè)備、照明等(除塔吊、上人電梯外)，一律由乙方自己負(fù)責(zé)購買安裝使用。如需在甲方庫房領(lǐng)用，甲方按照市場價加庫管費扣回。各分項工程在施工中，現(xiàn)場必須符合安全生產(chǎn)文明施工條例(文明施工所產(chǎn)生的工時由乙方負(fù)責(zé))，必須符合現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)定的規(guī)范。
3、趕工期的夜晚加班費、冬施工的取暖費，安全文明施工措施費，勞務(wù)保險費。
4、以上合同內(nèi)工作不能按甲方要求完成的，甲方有權(quán)安排其他施工隊伍進(jìn)場施工，費用將從乙方工程款中直接扣除。
四、承包單價及總價：
甲方按本標(biāo)段工程的消防分部工程的勞務(wù)分包給乙方，勞務(wù)分包總費用為固定總價：________萬元，包含變更在內(nèi)不以任何形式增減勞務(wù)分包費用。
五、工期
總工期______________天，________年________月________日至________年________月________日。乙方每延誤一天罰款________元。因甲方造成工期延誤及天氣自然因素延誤工期順延。
六、付款方式：
每月工程進(jìn)度款按照甲方審定完工驗收合格工程量的________%支付工程進(jìn)度款。所承包內(nèi)容全部完工經(jīng)檢查合格后1個月內(nèi)，工程款付至________%，工程竣工驗收合格后2個月內(nèi)，工程款付至________%，其余工程款在工程質(zhì)量保修期(2年)完后2個月內(nèi)付清。
七、工程質(zhì)量保修：
乙方完成的工程量按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)保修，保修期限為國家保修期限2年。乙方承包范圍內(nèi)工程如有滲漏情況，乙方負(fù)責(zé)維修，如因滲漏造成他人損失的，乙方負(fù)責(zé)培償。乙方在接維修通知后，24小時內(nèi)人員到現(xiàn)場維修，48小時內(nèi)維修好。乙方在規(guī)定時間內(nèi)不到現(xiàn)場或沒有在規(guī)定時間內(nèi)修好的，甲方可另派人員維修，維修費用從乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全文明生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)程、規(guī)范等上級有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行《武漢市建筑施工現(xiàn)場安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)實施手冊》。對所承包勞務(wù)工程的安全施工、文明施工負(fù)全責(zé)。
2、認(rèn)真執(zhí)行甲方、監(jiān)理、項目部關(guān)于安全文明生產(chǎn)的布置、任務(wù)要求，乙方必須接受甲方進(jìn)行施工技術(shù)安全措施監(jiān)督、檢查。
3、乙方在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
4、操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品，不按規(guī)定戴防護(hù)用品的人員不得上崗，施工作業(yè)人員在作業(yè)時間內(nèi)不得喝酒，嚴(yán)禁酒后作業(yè)。酒后上班者，若出現(xiàn)安全事故，一切責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
5、乙方必須嚴(yán)格遵守項目部施工現(xiàn)場各項管理制度和安全制度，對工作人員加強(qiáng)安全教育，嚴(yán)格按照施工安全操作規(guī)范規(guī)程操作，乙方施工人員因違反安全操作規(guī)程發(fā)生任何人身傷亡事故的，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)，或由乙方人員操作失誤造成他人事故的，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，均由乙方責(zé)任承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
6、建立安全質(zhì)量事故的處罰規(guī)定，在施工中如發(fā)生職工人身安全事故，醫(yī)藥費每人次在叁萬元(含叁萬元)以內(nèi)的，則由乙方自行承擔(dān)，超出部分由甲乙雙方按其責(zé)任劃定承擔(dān)賠償。
7、乙方不得聘用弱智人員從事該項勞務(wù)工作，不得帶無行為能力和與本工作無關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
8、未經(jīng)項目部同意任何人不得改、拆外腳手架、連墻桿上的鋼管、扣件、立面、水平防護(hù)。
9、嚴(yán)禁乙方作業(yè)人員私自搭接電，擾亂施工現(xiàn)場生產(chǎn)秩序，發(fā)生拉閘斷電一次處以罰款________元。
10、嚴(yán)禁在無安全防護(hù)的外架上施工作業(yè)，乙方作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時報告項目部管理人員，在安全隱患沒有解除前，乙方作業(yè)人員有權(quán)拒絕此處施工作業(yè)。
11、施工中因乙方人員違章作業(yè)出現(xiàn)人身傷亡事件等重大安全事故，由此引起的相關(guān)損失全部由乙方承擔(dān)。
十、安全管理及處罰細(xì)則：
(一)、堅持班前會。利用上班前五分鐘，召開全班組施工人員會議，布置安全工作事項，檢查工人安全裝備、身體狀況及特殊情況。
(二)、堅持安全檢查。班頭、班組安全員上班前、工作中、下班時要隨時進(jìn)行安全自檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，把安全事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
(三)、安全管理處罰條例：
1. 進(jìn)入工地必須帶好安全帽，發(fā)現(xiàn)未戴安全帽者每人每次罰款________元∕次，班組長要負(fù)連帶責(zé)任罰款________元∕次。
2. 高空作業(yè)要系好安全帶，如不系安全帶者，發(fā)現(xiàn)一人罰款________元∕次。
3. 高空作業(yè)，嚴(yán)禁打鬧嬉戲，發(fā)現(xiàn)一人，罰款________元∕次。
4. 高空作業(yè)，嚴(yán)禁向下拋擲物品，發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次，發(fā)生安全事故由當(dāng)事人和班組承擔(dān)。
5. 施工機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款機(jī)械操作人員________元∕次。
6. 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁煙火。
7. 施工用電應(yīng)由專業(yè)電工負(fù)責(zé)，凡發(fā)現(xiàn)亂搭亂接電的現(xiàn)象，罰款當(dāng)事人________元∕次，并將電線全部拆除。
8. 嚴(yán)禁非開機(jī)人員攀登塔吊及施工電梯，違者一次罰款________元∕次。
9. 樓層施工中嚴(yán)禁高空丟物，發(fā)現(xiàn)一次罰款當(dāng)事人________元，班組長________元，并勒令該責(zé)任人退場。
10. 施工現(xiàn)場員工辱罵、威脅、毆打項目部管理人員，對責(zé)任人罰款________―________元，班組長罰款________元，并勒令該員工退場。
11. 員工居住的臥室，白天燈不關(guān)、電扇、空調(diào)不關(guān)每次罰款________元。
12. 每周定期召開項目部工地例會，缺席每次罰款________元，遲到________元。該費用作為開會招待費用，延期繳納按雙倍罰款。
十一、現(xiàn)場文明施工處罰細(xì)則：
1. 嚴(yán)禁在工地亂倒飯菜，每發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次。
2. 不準(zhǔn)在工地上隨地大小便，特別是在建筑物內(nèi)、院角, 生活區(qū)處每發(fā)現(xiàn)一人一次罰款________―________元。
3. 有盜行為的，罰款當(dāng)事人________元/次，罰款當(dāng)事分包人________元/次。
4. 不準(zhǔn)在工地上打架斗毆，發(fā)現(xiàn)一起不論任何原因，雙方班組罰款________元∕次，由此所發(fā)生的傷殘費用，由各自承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重者，送公安機(jī)關(guān)處理。
十二、甲乙雙方的責(zé)任：
1、甲方的責(zé)任：甲方向乙方提供技術(shù)交底、生產(chǎn)進(jìn)度計劃、驗收規(guī)范及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，甲方向乙方提供住宿，生活設(shè)施，材料加工場地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人電梯。甲方及現(xiàn)場主管對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)度安全進(jìn)行統(tǒng)一指揮、指導(dǎo)，監(jiān)督和檢查，幫助解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方的責(zé)任：
1)、必須按照甲方提供的技術(shù)交底內(nèi)容，進(jìn)度計劃，驗收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，精心組織技術(shù)力量施工，加強(qiáng)工人安全質(zhì)量及技術(shù)教育，提供施工隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和文明施工程度。
2)、在施工過程中，乙方要接受甲方的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，按照甲方所提出的措施要求嚴(yán)格施工無條件執(zhí)行。對乙方不按甲方要求施工的項目，甲方不予竣工結(jié)算、支付工程款。
3)、乙方必須保證自己班組進(jìn)場人員的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人員工資，因乙方人員管理問題所發(fā)生的后果，由乙方負(fù)一切責(zé)任。
4)、乙方不得以甲方任何名義對外簽訂合同或協(xié)議，乙方對外所簽訂的合同、協(xié)議責(zé)任自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
5)、如乙方施工的工程不能達(dá)到甲方的要求和有關(guān)技術(shù)規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方有權(quán)要求乙方整修或賠償甲方損失，乙方不按要求進(jìn)行整改和賠償損失的，甲方不予計價，并有權(quán)解除與乙方簽訂的工程施工合同。由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
6)、乙方無條件配合給水、電、氣安裝，消防安裝、防盜門、窗安裝、電梯安裝的配合補(bǔ)料收尾等工作，乙方不另計費。
7)、為了工人的身體健康，乙方施工人員進(jìn)場后不準(zhǔn)擅自開火煮飯，發(fā)現(xiàn)一次，罰款________—________元/次。
8)、乙方工程進(jìn)度緩慢、工程質(zhì)量達(dá)不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，罰款在計價中扣除。乙方所施工的工程達(dá)不到甲方的進(jìn)度或質(zhì)量要求，甲方有權(quán)解除本合同，并不承擔(dān)乙方所造成的一切損失。
9)、經(jīng)甲方書面通知乙方增加人員實力或機(jī)械設(shè)備，而后乙方仍不能滿足甲方進(jìn)度、安全、質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)增加其他勞務(wù)隊伍，甚至解除本合同，并按工程量的________﹪結(jié)算，乙方不得有異議。
十三、本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字后即生效，具有同等的法律效力。工程驗收合格，進(jìn)行結(jié)算付清勞務(wù)費后，此合同終止。
甲 方：________________
乙 方：________________
________年 ________月 ________日
最新安裝水管要簽合同實用篇七
乙方：
一， 工程名稱，地點，承包范圍
1， 工程名稱：盛捷公寓
2， 工程地點：盧灣區(qū)，濟(jì)南路8號
3， 標(biāo)準(zhǔn)層施工：二幢計51層
4， 工程內(nèi)容：弱電配管工程
5， 工程承包單價：每層捌仟元正
6， 工程承包總價：肆拾萬捌仟元正
二， 工程質(zhì)量：
1， 工程質(zhì)量必須符合國家施工驗收規(guī)范。
三， 材料供應(yīng)
1， 在施工期間乙方須提前3天向甲方申報所需的施工材料，甲方應(yīng)滿足乙方施工材料需求。如甲方材料不及時到位，造成乙方停工，窩工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因等工待料所產(chǎn)生的一切費用。(人工單價為每天120元計)
1， 甲方提供給乙方的所有施工材料，應(yīng)滿足施工質(zhì)量要求，如因材料質(zhì)量問題造成返工，所產(chǎn)生的人工，由甲方承擔(dān)。(人工單價為每天120元計)
1， 乙方在施工期間必須服從甲方的管理，自覺遵守工地各項規(guī)章制度。
2， 乙方在施工現(xiàn)場須注意自身的安全，如因乙方違規(guī)操作所發(fā)生的安全事故，由乙方自己負(fù)責(zé)。
五， 付款方式
1， 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后30天，甲方應(yīng)支付乙方生活費，生活費為每月貳萬伍仟元正。不包括房屋租借費用。
2， 余款按實際工程量于春節(jié)前結(jié)清。
六， 設(shè)計圖紙和技術(shù)資料
1，甲方應(yīng)在施工前向乙方提供施工所需的各種圖紙和技術(shù)資料。
七， 其它
1， 屬于包工范圍以外的設(shè)計變更所產(chǎn)生的費用，由甲方承擔(dān)。(人工單價為每天120元計)
2， 如一方違約，須負(fù)責(zé)賠償對方的全部損失。
3， 如在施工期間產(chǎn)生未盡事宜，甲、乙雙方本著友好原商解決。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章起生效。?
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日