隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇一
乙方：
第一條：經(jīng)雙方協(xié)商，甲方維修工程包工包料。由乙方負責施工。施工用工按照每個工100元、用料以決算實際用料為準。
第二條：甲方的要求
1、維修時間，20__年__月16日――20__年__月17日前維修完成，否則，扣除乙方百分之十的工程款。
2、乙方的用料必須完全符合甲方的規(guī)定要求：即必須都是國標電料。
3、施工期間，乙方不得損壞辦公樓的其它設(shè)施，不得影響正常工作。
4、施工過程中，甲方派人監(jiān)工，監(jiān)工人員必須按合同嚴格把關(guān)，乙方必須接受監(jiān)工人員的指導(dǎo)。
5、施工結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格后付給乙方施工費用。
6、施工期間，乙方的一切安全事故由乙方自己承擔。
第三條：乙方的要求
1、 甲方負責維修期間不得讓外人干擾施工。
2、 粉刷結(jié)束后，甲方付根據(jù)決算價付給給乙方施工費用。
第四條：本合同一式肆份，甲、乙各壹份，中心校、教體局各存壹份。
第五條：未盡事宜，由甲乙雙方按有關(guān)規(guī)定協(xié)商解決。
甲方（公章）
負責人簽字：
乙方
負責人簽字：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇二
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇三
電機的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機械的動力源。電機維修
合同
怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的電機維修合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
本著甲乙雙方友好協(xié)商平等互利的原則，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，并共同遵守。
第一條 電機維修金額 ：壹萬壹仟陸佰貳拾圓整(11620元)(詳見清單)
第二條 質(zhì)量
1.電動機修后質(zhì)量標準
1.1電動機各有效匝數(shù)相等，用雙臂電橋檢測三相誤差不大于2%。
1.2繞組絕緣要好，按照電機原來的絕緣等級繞制。
1.3制造工藝和材料按照行業(yè)標準制作。
1.4修后的電動機必須有規(guī)定的繞組標志。
1.5修后電動機必須出具實驗報告和電動機空載報告，標記詳細的試運記錄，并簽字確認。
1.6修后的電動機保證至少一年時間無損壞(非質(zhì)量原因除外)
2.雙方權(quán)利和義務(wù)
2.1嚴格遵守執(zhí)行甲方對電動機的維修考核辦法，在甲方施工或檢修，接受甲方安全管理。
2.2嚴格執(zhí)行協(xié)議和相關(guān)標準對電動機進行維修，接受甲方對修前、修后質(zhì)量檢查。
2.3乙方保證在12小時內(nèi)隨時接受甲方修理任務(wù)，并按照甲方規(guī)定時間完成，不得以任何理由推托。
2.4 由于乙方電機維修質(zhì)量原因造成損壞，乙方負責免費維修。
第三條 合同價格及結(jié)算方式
1. 電機維修包括：繞組線及相關(guān)材料、人工費、與電機相匹配的電機引線、接線柱、線鼻、內(nèi)防銹。
2. 4kw以下電機每臺100元。 4kw以上電機28元/kw。6極以上電機總金額增加1.2倍。 維修項目確定后，乙方到甲方公司領(lǐng)取需維修的電機，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。維修后乙方負責送到甲方公司。甲方每季度內(nèi)付給乙方維修款90%，余款10%一個月無質(zhì)量問題付清。
第四條 違約責任：
乙方在施工中必須遵守甲方相關(guān)紀律和安全管理。若出現(xiàn)其他事項雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至人民法院。
第五條 本合同一試四份甲方三份乙方一份雙方簽字蓋章生效。
甲方：司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，簽定本合同。
一、工程名稱：1、2、3號機組系統(tǒng)小修
二、工程內(nèi)容：
1、軸承間隙，抗重螺栓檢查、調(diào)整;
2、導(dǎo)水機構(gòu)檢查、清掃注油，主軸密封加油;
3、油、氣、水閥門及附件三漏處理，閥門添加填料，濾水器清掃;
4、各溫度表、壓力表計校驗，風(fēng)閘解體清掃，冷卻器檢查;
5、機組自動化元件檢修和維護;
6、發(fā)電機蓋板、風(fēng)斗、定轉(zhuǎn)子及支架檢查;
7、水輪機室、風(fēng)洞清掃;
8、油質(zhì)化驗合格及補充至正常運行油位;
9、轉(zhuǎn)輪檢查并拍照;
10、設(shè)備衛(wèi)生清掃，不合格元件、閥門更換等所有缺陷處理。
三、雙方一般責任
甲方責任：
1、提供施工所需場地和安全技術(shù)措施;
2、及時提供有關(guān)設(shè)備運行資料以及設(shè)備缺陷資料;
乙方責任：
3、向甲方提供施工方案(檢修方案)以及進度計劃，并按甲方批準的施工方案以及進度計劃組織施工。
4、施工過程中，隨時接受甲方質(zhì)檢人員的質(zhì)量檢查，關(guān)鍵部位檢修完成和整體檢修結(jié)束后通知甲方驗收。
5、承擔本項工作施工安全責任。
四、工程質(zhì)量及驗收標準：
1、嚴格按本協(xié)議工程內(nèi)容進行工作，客觀原因不能進行外，每少一項工作，扣除相應(yīng)工程費用。
2、按《水電廠檢修規(guī)程》及《預(yù)試規(guī)程》執(zhí)行;
3、維護檢修后7天內(nèi)，乙方向甲方及工程管理科提供標準的試驗及檢查資料，末及時或資料不規(guī)范將扣除本項目工程款式2%。
五、工程費用及履行時間：
1、此項目費用總計-----;
2、此項目完成時間為-----。按甲方生產(chǎn)計劃和實際運行方式安排，不得影響甲方生產(chǎn)，否則造成損失由乙方負責。
六、付款方式：
協(xié)議簽定后預(yù)付本協(xié)議工程款項30%，其余部分根據(jù)工程完成情況分時段付款，并預(yù)留工程款10%作質(zhì)量保證金。本年度未出現(xiàn)質(zhì)量問題，資料及時且規(guī)范，年底一次付清。
七、本協(xié)議中未盡事宜雙方另協(xié)商解決，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，報工程管理科一份，財務(wù)科一份。
委托方代表： 甲方代表：
乙方代表：
年月日：
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意按下列條款簽訂本合同。
二、質(zhì)量標準：乙方按照國家有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范遵守雙方約定，保證維修質(zhì)量，維修完交付甲方即日起質(zhì)保一年，如乙方所維修項目損壞，乙方負責免費維修。(正常使用情況下，非人為自然災(zāi)害損壞)
三、 交貨時間和地點：根據(jù)具體情況確定維修時間，乙方送貨至甲方廠內(nèi)。
四、運輸方式及費用負擔：由乙方負責取、送貨，運費含在總價中。
五、結(jié)款方式：憑增值稅發(fā)票在財務(wù)掛賬付款，月結(jié)。
六、違約責任：按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)處理。
七、解決糾紛的方式：合同發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)先友好協(xié)商解決，難以協(xié)調(diào)時按中華人民共和國司法機關(guān)仲裁解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。
八、不可抗拒因素，雙方協(xié)商解決。
九、附件及補充協(xié)議：
1、附件內(nèi)容為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力，本合同未盡事宜，由雙方另簽訂補充協(xié)議約定。
2、該合同一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，傳真件與原件具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇四
需方:
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額
差旅費：
上門服務(wù)費：
合計人民幣金額(大寫)：
五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并另訂合同，方為有效。
八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面補充，_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執(zhí)一份，傳真件有效。
需方:
簽訂時間: 年 月 日
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇五
乙方：
甲乙雙方本著公平、合理的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、甲方愿將____________所有空調(diào)器簽約給乙方清洗、保養(yǎng)、維修。
二、乙方在貴單位施工過程中，每臺空調(diào)的維修、保養(yǎng)、清洗都必須有貴單位指定人員在現(xiàn)場監(jiān)督及指導(dǎo)下完成并由甲方每個科室負責人簽字。此單方可結(jié)算。
三、乙方在貴單位施工期間，所有施工人員都必須佩戴安全繩索方可施工，若甲方人員發(fā)現(xiàn)乙方施工現(xiàn)場未佩戴安全繩索，甲方可立即終止此合同，并且無需向乙方支付任何費用。（出現(xiàn)安全事故由乙方自理）
四、乙方在貴單位辦公室和_____內(nèi)保養(yǎng)及維修空調(diào)過程中。必須保證甲方的財產(chǎn)，物品、資料不損壞及遺失，乙方的施工人員必需自己的每個細節(jié)，嚴格要求自己，樹立乙方公司的良好形象。
五、本次合同空調(diào)清洗、保養(yǎng)______元/套，若合同期間出現(xiàn)其它故障，按本次合同的補充條款標準結(jié)算。
六、本次合同的補充條款如下：
1、分體掛機補加氟_____元/臺。（氟醫(yī)院自備，以下同）電路故障的材料費用按市場通價加維修費______元/臺結(jié)算。
2、分體機管路破裂漏氟，換四通閥、焊接、堵漏、抽空、加氟_____元/臺。
3、分體機移機，拆裝_____元/臺
4、3p、5p柜機補加氟_______元/臺，電器故障材料按市場通行價格加維修費______元/臺結(jié)算。
5、3p、5p柜機焊接、堵漏、更換四通閥、抽空、加氟______元/臺。
6、3p柜機拆裝機_______元/臺。
7、5p柜機拆裝機_______元/臺。
七、本次清洗自簽約起7天內(nèi)完成，合同的保修期為壹年，簽約日期
______年_____月____日，截止日期______年_____月____日。
八、合同期內(nèi)，甲方空調(diào)器出現(xiàn)任何故障乙方必須在1小時內(nèi)向甲方
作出回應(yīng)，___小時內(nèi)處理好一般常見故障，_____小時疑難雜癥必須征得甲方領(lǐng)導(dǎo)的同意，乙方積極配合，盡快處理。
九、合同期內(nèi)乙方所修空調(diào)若三個月內(nèi)出現(xiàn)同一故障，甲方不支付乙
方第二次維修費用，由乙方負責修好。
十、本次合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇六
合同編號：
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
簽定時間：
簽定地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)條例，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱：
1.2.工程地點：
1.3.工程內(nèi)容：具體工程內(nèi)容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍：
1.5.承包方式：
1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.7.工程質(zhì)量：。
1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。
第二條甲方工作
乙方進行現(xiàn)場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現(xiàn)場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、工程預(yù)算和進度計劃,交甲方審定。經(jīng)甲方審定后，方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權(quán)限為按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現(xiàn)場。
3.3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5.施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3.因甲方設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國家及地方相關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術(shù)文件、工程合同為依據(jù)。
5.2.本工程質(zhì)量須達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內(nèi)須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預(yù)審后，再確定工程造價。
（2）可調(diào)價格（方式一）：招標項目，投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執(zhí)行，投標報價中沒有的按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。
（3）可調(diào)價格（方式二）：非招標項目，無投標價格。提供工程相關(guān)圖紙及現(xiàn)場簽證（經(jīng)甲方書面確認）按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：
第一種支付方式：
（1）本合同簽定七個工作日內(nèi)，甲方按合同暫定價/%支付預(yù)付款。
（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。
（3）工程結(jié)束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內(nèi)，甲方付至合同暫定價的/%。
（4）項目決算審計結(jié)束后十五個工作日內(nèi),甲方付至審計金額的/%。
（5）余款質(zhì)保期（自竣工滿1年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。
第二種支付方式：
（1）無工程預(yù)付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應(yīng)出具項目決算并將有關(guān)資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結(jié)束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。
（2）余款質(zhì)保期（自竣工驗收合格滿壹年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。
6.3.工程竣工驗收后20天內(nèi)，乙方提出工程決算并將有關(guān)資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關(guān)審計報告后付款，如20天內(nèi)未送達，甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關(guān)資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學(xué)校財務(wù)封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》的相關(guān)辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾，審計結(jié)束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關(guān)工程款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應(yīng)支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償，如影響工期，工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設(shè)備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設(shè)備驗收單。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責，如影響工期，工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設(shè)備的質(zhì)保證書、操作手冊、維修聯(lián)系單等相關(guān)資料由乙方負責統(tǒng)一保管?？⒐ず?，作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失，如影響工期，工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現(xiàn)場，造成的安全事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。
9.2.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
9.3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復(fù)，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復(fù)，由甲方安排相關(guān)單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失，如影響工期，工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
9.6.乙方應(yīng)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔，如影響工期，工期不順延。
9.7.工程交付前，乙方負責對該工程內(nèi)已完成的設(shè)施及設(shè)備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規(guī)定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關(guān)單位的有關(guān)人員請客送禮。一旦發(fā)現(xiàn)有違紀行為，立即取消其投標資格或中標資格并報建設(shè)行政主管部門和國家檢查機關(guān)。如甲方及相關(guān)單位的有關(guān)人員有違反廉政規(guī)定的行為，可向有關(guān)部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂書面協(xié)議。
12.2.本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。
12.3.附件
（1）招投標文件
（2）其他
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）
簽定時間：簽定時間：
帳號：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇七
乙方：__________________
一、 工程范圍：
二、維修工程服務(wù)方式： 包工包料，由乙方報價，甲方審核并同意的價款為準。
三、工程價格：（大寫） ，（小寫）
四、合同期限： 本次維修期限自 年 月 日起，工期約 天。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
五、付款方式：施工完畢后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方一次付清乙方工程款。
六、責任與義務(wù)
（一）乙方責任：
1、本合同性質(zhì)為承攬合同，施工期間應(yīng)當確保不發(fā)生安全事故。
2、乙方應(yīng)嚴格按照工程質(zhì)量的技術(shù)要求進行施工，確保維修工程的質(zhì)量。
3、會同甲方確定維修方案，并據(jù)此進行合理報價。
（二）甲方責任：
1、施工期間進行工程質(zhì)量監(jiān)督和驗收簽字。
2、為乙方施工提供便利條件，保證工程順利進行。按時支付工程款。
（三）違約責任：
在合同期限內(nèi)任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前五天當面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協(xié)商解
決，合同自雙方蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇一
乙方：
第一條：經(jīng)雙方協(xié)商，甲方維修工程包工包料。由乙方負責施工。施工用工按照每個工100元、用料以決算實際用料為準。
第二條：甲方的要求
1、維修時間，20__年__月16日――20__年__月17日前維修完成，否則，扣除乙方百分之十的工程款。
2、乙方的用料必須完全符合甲方的規(guī)定要求：即必須都是國標電料。
3、施工期間，乙方不得損壞辦公樓的其它設(shè)施，不得影響正常工作。
4、施工過程中，甲方派人監(jiān)工，監(jiān)工人員必須按合同嚴格把關(guān)，乙方必須接受監(jiān)工人員的指導(dǎo)。
5、施工結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格后付給乙方施工費用。
6、施工期間，乙方的一切安全事故由乙方自己承擔。
第三條：乙方的要求
1、 甲方負責維修期間不得讓外人干擾施工。
2、 粉刷結(jié)束后，甲方付根據(jù)決算價付給給乙方施工費用。
第四條：本合同一式肆份，甲、乙各壹份，中心校、教體局各存壹份。
第五條：未盡事宜，由甲乙雙方按有關(guān)規(guī)定協(xié)商解決。
甲方（公章）
負責人簽字：
乙方
負責人簽字：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇二
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇三
電機的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機械的動力源。電機維修
合同
怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的電機維修合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
本著甲乙雙方友好協(xié)商平等互利的原則，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，并共同遵守。
第一條 電機維修金額 ：壹萬壹仟陸佰貳拾圓整(11620元)(詳見清單)
第二條 質(zhì)量
1.電動機修后質(zhì)量標準
1.1電動機各有效匝數(shù)相等，用雙臂電橋檢測三相誤差不大于2%。
1.2繞組絕緣要好，按照電機原來的絕緣等級繞制。
1.3制造工藝和材料按照行業(yè)標準制作。
1.4修后的電動機必須有規(guī)定的繞組標志。
1.5修后電動機必須出具實驗報告和電動機空載報告，標記詳細的試運記錄，并簽字確認。
1.6修后的電動機保證至少一年時間無損壞(非質(zhì)量原因除外)
2.雙方權(quán)利和義務(wù)
2.1嚴格遵守執(zhí)行甲方對電動機的維修考核辦法，在甲方施工或檢修，接受甲方安全管理。
2.2嚴格執(zhí)行協(xié)議和相關(guān)標準對電動機進行維修，接受甲方對修前、修后質(zhì)量檢查。
2.3乙方保證在12小時內(nèi)隨時接受甲方修理任務(wù)，并按照甲方規(guī)定時間完成，不得以任何理由推托。
2.4 由于乙方電機維修質(zhì)量原因造成損壞，乙方負責免費維修。
第三條 合同價格及結(jié)算方式
1. 電機維修包括：繞組線及相關(guān)材料、人工費、與電機相匹配的電機引線、接線柱、線鼻、內(nèi)防銹。
2. 4kw以下電機每臺100元。 4kw以上電機28元/kw。6極以上電機總金額增加1.2倍。 維修項目確定后，乙方到甲方公司領(lǐng)取需維修的電機，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。維修后乙方負責送到甲方公司。甲方每季度內(nèi)付給乙方維修款90%，余款10%一個月無質(zhì)量問題付清。
第四條 違約責任：
乙方在施工中必須遵守甲方相關(guān)紀律和安全管理。若出現(xiàn)其他事項雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至人民法院。
第五條 本合同一試四份甲方三份乙方一份雙方簽字蓋章生效。
甲方：司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，簽定本合同。
一、工程名稱：1、2、3號機組系統(tǒng)小修
二、工程內(nèi)容：
1、軸承間隙，抗重螺栓檢查、調(diào)整;
2、導(dǎo)水機構(gòu)檢查、清掃注油，主軸密封加油;
3、油、氣、水閥門及附件三漏處理，閥門添加填料，濾水器清掃;
4、各溫度表、壓力表計校驗，風(fēng)閘解體清掃，冷卻器檢查;
5、機組自動化元件檢修和維護;
6、發(fā)電機蓋板、風(fēng)斗、定轉(zhuǎn)子及支架檢查;
7、水輪機室、風(fēng)洞清掃;
8、油質(zhì)化驗合格及補充至正常運行油位;
9、轉(zhuǎn)輪檢查并拍照;
10、設(shè)備衛(wèi)生清掃，不合格元件、閥門更換等所有缺陷處理。
三、雙方一般責任
甲方責任：
1、提供施工所需場地和安全技術(shù)措施;
2、及時提供有關(guān)設(shè)備運行資料以及設(shè)備缺陷資料;
乙方責任：
3、向甲方提供施工方案(檢修方案)以及進度計劃，并按甲方批準的施工方案以及進度計劃組織施工。
4、施工過程中，隨時接受甲方質(zhì)檢人員的質(zhì)量檢查，關(guān)鍵部位檢修完成和整體檢修結(jié)束后通知甲方驗收。
5、承擔本項工作施工安全責任。
四、工程質(zhì)量及驗收標準：
1、嚴格按本協(xié)議工程內(nèi)容進行工作，客觀原因不能進行外，每少一項工作，扣除相應(yīng)工程費用。
2、按《水電廠檢修規(guī)程》及《預(yù)試規(guī)程》執(zhí)行;
3、維護檢修后7天內(nèi)，乙方向甲方及工程管理科提供標準的試驗及檢查資料，末及時或資料不規(guī)范將扣除本項目工程款式2%。
五、工程費用及履行時間：
1、此項目費用總計-----;
2、此項目完成時間為-----。按甲方生產(chǎn)計劃和實際運行方式安排，不得影響甲方生產(chǎn)，否則造成損失由乙方負責。
六、付款方式：
協(xié)議簽定后預(yù)付本協(xié)議工程款項30%，其余部分根據(jù)工程完成情況分時段付款，并預(yù)留工程款10%作質(zhì)量保證金。本年度未出現(xiàn)質(zhì)量問題，資料及時且規(guī)范，年底一次付清。
七、本協(xié)議中未盡事宜雙方另協(xié)商解決，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，報工程管理科一份，財務(wù)科一份。
委托方代表： 甲方代表：
乙方代表：
年月日：
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意按下列條款簽訂本合同。
二、質(zhì)量標準：乙方按照國家有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范遵守雙方約定，保證維修質(zhì)量，維修完交付甲方即日起質(zhì)保一年，如乙方所維修項目損壞，乙方負責免費維修。(正常使用情況下，非人為自然災(zāi)害損壞)
三、 交貨時間和地點：根據(jù)具體情況確定維修時間，乙方送貨至甲方廠內(nèi)。
四、運輸方式及費用負擔：由乙方負責取、送貨，運費含在總價中。
五、結(jié)款方式：憑增值稅發(fā)票在財務(wù)掛賬付款，月結(jié)。
六、違約責任：按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)處理。
七、解決糾紛的方式：合同發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)先友好協(xié)商解決，難以協(xié)調(diào)時按中華人民共和國司法機關(guān)仲裁解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。
八、不可抗拒因素，雙方協(xié)商解決。
九、附件及補充協(xié)議：
1、附件內(nèi)容為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力，本合同未盡事宜，由雙方另簽訂補充協(xié)議約定。
2、該合同一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，傳真件與原件具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇四
需方:
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額
差旅費：
上門服務(wù)費：
合計人民幣金額(大寫)：
五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并另訂合同，方為有效。
八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面補充，_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執(zhí)一份，傳真件有效。
需方:
簽訂時間: 年 月 日
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇五
乙方：
甲乙雙方本著公平、合理的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、甲方愿將____________所有空調(diào)器簽約給乙方清洗、保養(yǎng)、維修。
二、乙方在貴單位施工過程中，每臺空調(diào)的維修、保養(yǎng)、清洗都必須有貴單位指定人員在現(xiàn)場監(jiān)督及指導(dǎo)下完成并由甲方每個科室負責人簽字。此單方可結(jié)算。
三、乙方在貴單位施工期間，所有施工人員都必須佩戴安全繩索方可施工，若甲方人員發(fā)現(xiàn)乙方施工現(xiàn)場未佩戴安全繩索，甲方可立即終止此合同，并且無需向乙方支付任何費用。（出現(xiàn)安全事故由乙方自理）
四、乙方在貴單位辦公室和_____內(nèi)保養(yǎng)及維修空調(diào)過程中。必須保證甲方的財產(chǎn)，物品、資料不損壞及遺失，乙方的施工人員必需自己的每個細節(jié)，嚴格要求自己，樹立乙方公司的良好形象。
五、本次合同空調(diào)清洗、保養(yǎng)______元/套，若合同期間出現(xiàn)其它故障，按本次合同的補充條款標準結(jié)算。
六、本次合同的補充條款如下：
1、分體掛機補加氟_____元/臺。（氟醫(yī)院自備，以下同）電路故障的材料費用按市場通價加維修費______元/臺結(jié)算。
2、分體機管路破裂漏氟，換四通閥、焊接、堵漏、抽空、加氟_____元/臺。
3、分體機移機，拆裝_____元/臺
4、3p、5p柜機補加氟_______元/臺，電器故障材料按市場通行價格加維修費______元/臺結(jié)算。
5、3p、5p柜機焊接、堵漏、更換四通閥、抽空、加氟______元/臺。
6、3p柜機拆裝機_______元/臺。
7、5p柜機拆裝機_______元/臺。
七、本次清洗自簽約起7天內(nèi)完成，合同的保修期為壹年，簽約日期
______年_____月____日，截止日期______年_____月____日。
八、合同期內(nèi)，甲方空調(diào)器出現(xiàn)任何故障乙方必須在1小時內(nèi)向甲方
作出回應(yīng)，___小時內(nèi)處理好一般常見故障，_____小時疑難雜癥必須征得甲方領(lǐng)導(dǎo)的同意，乙方積極配合，盡快處理。
九、合同期內(nèi)乙方所修空調(diào)若三個月內(nèi)出現(xiàn)同一故障，甲方不支付乙
方第二次維修費用，由乙方負責修好。
十、本次合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇六
合同編號：
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
簽定時間：
簽定地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)條例，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱：
1.2.工程地點：
1.3.工程內(nèi)容：具體工程內(nèi)容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍：
1.5.承包方式：
1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.7.工程質(zhì)量：。
1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。
第二條甲方工作
乙方進行現(xiàn)場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現(xiàn)場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、工程預(yù)算和進度計劃,交甲方審定。經(jīng)甲方審定后，方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權(quán)限為按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現(xiàn)場。
3.3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5.施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3.因甲方設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國家及地方相關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術(shù)文件、工程合同為依據(jù)。
5.2.本工程質(zhì)量須達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內(nèi)須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預(yù)審后，再確定工程造價。
（2）可調(diào)價格（方式一）：招標項目，投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執(zhí)行，投標報價中沒有的按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。
（3）可調(diào)價格（方式二）：非招標項目，無投標價格。提供工程相關(guān)圖紙及現(xiàn)場簽證（經(jīng)甲方書面確認）按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：
第一種支付方式：
（1）本合同簽定七個工作日內(nèi)，甲方按合同暫定價/%支付預(yù)付款。
（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。
（3）工程結(jié)束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內(nèi)，甲方付至合同暫定價的/%。
（4）項目決算審計結(jié)束后十五個工作日內(nèi),甲方付至審計金額的/%。
（5）余款質(zhì)保期（自竣工滿1年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。
第二種支付方式：
（1）無工程預(yù)付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應(yīng)出具項目決算并將有關(guān)資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結(jié)束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。
（2）余款質(zhì)保期（自竣工驗收合格滿壹年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。
6.3.工程竣工驗收后20天內(nèi)，乙方提出工程決算并將有關(guān)資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關(guān)審計報告后付款，如20天內(nèi)未送達，甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關(guān)資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學(xué)校財務(wù)封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》的相關(guān)辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾，審計結(jié)束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關(guān)工程款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應(yīng)支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償，如影響工期，工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設(shè)備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設(shè)備驗收單。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責，如影響工期，工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設(shè)備的質(zhì)保證書、操作手冊、維修聯(lián)系單等相關(guān)資料由乙方負責統(tǒng)一保管?？⒐ず?，作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失，如影響工期，工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現(xiàn)場，造成的安全事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。
9.2.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
9.3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復(fù)，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復(fù)，由甲方安排相關(guān)單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失，如影響工期，工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
9.6.乙方應(yīng)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔，如影響工期，工期不順延。
9.7.工程交付前，乙方負責對該工程內(nèi)已完成的設(shè)施及設(shè)備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規(guī)定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關(guān)單位的有關(guān)人員請客送禮。一旦發(fā)現(xiàn)有違紀行為，立即取消其投標資格或中標資格并報建設(shè)行政主管部門和國家檢查機關(guān)。如甲方及相關(guān)單位的有關(guān)人員有違反廉政規(guī)定的行為，可向有關(guān)部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂書面協(xié)議。
12.2.本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。
12.3.附件
（1）招投標文件
（2）其他
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）
簽定時間：簽定時間：
帳號：
轉(zhuǎn)閘門維修合同篇七
乙方：__________________
一、 工程范圍：
二、維修工程服務(wù)方式： 包工包料，由乙方報價，甲方審核并同意的價款為準。
三、工程價格：（大寫） ，（小寫）
四、合同期限： 本次維修期限自 年 月 日起，工期約 天。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
五、付款方式：施工完畢后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方一次付清乙方工程款。
六、責任與義務(wù)
（一）乙方責任：
1、本合同性質(zhì)為承攬合同，施工期間應(yīng)當確保不發(fā)生安全事故。
2、乙方應(yīng)嚴格按照工程質(zhì)量的技術(shù)要求進行施工，確保維修工程的質(zhì)量。
3、會同甲方確定維修方案，并據(jù)此進行合理報價。
（二）甲方責任：
1、施工期間進行工程質(zhì)量監(jiān)督和驗收簽字。
2、為乙方施工提供便利條件，保證工程順利進行。按時支付工程款。
（三）違約責任：
在合同期限內(nèi)任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前五天當面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協(xié)商解
決，合同自雙方蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日