1.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有( )。
A.檢測人員、檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字
B.工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)
C.檢測機構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系
D.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構(gòu)
E.檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責(zé)
【正確答案】ADE
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。B確實是具有獨立法人資格的中介機構(gòu)，但不是非盈利機構(gòu)。C這個沒有強制性規(guī)定檢測機構(gòu)與建設(shè)單位不能有關(guān)系。參見教材P280.
2.以下材料中，施工單位在工程施工中必須進行見證取樣和送檢的是( )。
A.地下防水材料
B.承重鋼筋連接接頭
C.混凝土摻加劑
D.用于承重結(jié)構(gòu)的砌筑砂漿試塊
E.分隔墻的混凝土小型砌塊
【正確答案】ABD
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。一共八類。C應(yīng)是用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土摻加劑，E是用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊。參見教材P280.
3.施工單位在工程施工過程中，必須進行有關(guān)檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得使用。下列屬于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的檢驗范圍的有( )。
A.抹灰配料水泥
B.施工塔吊
C.鋼筋
D.商品混凝土
E.工程實體中的給水管主控閥
【正確答案】ACDE
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。檢驗的范圍有建設(shè)材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土四類。不對施工設(shè)備和機具檢驗。參見教材P279.
4.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，下列關(guān)于見證取樣和送檢的敘述中，錯誤的是( )。
A.取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標志并密封
B.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑必須實現(xiàn)見證取樣
C.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%
D.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥無須實施見證取樣的送檢
E.見證人必須是監(jiān)理工程師
【正確答案】DE
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。E見證人可以是監(jiān)理工程師，也可以是建設(shè)單位。參見教材P280.
5.下述行為中，由工程建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任的有( )。
A.暗示設(shè)計單位違反工程建設(shè)強制性標準，降低工程質(zhì)量
B.任意壓縮合理工期
C.迫使承包方以低于成本的報價競標
D.施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查，擅自施工
E.未對鋼材和商品混凝土進行檢驗
【正確答案】ABCD
【答案解析】本題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。E對鋼材和混凝土檢驗是施工單位的責(zé)任。參見教材P285.
6.在工程實踐中，建設(shè)單位根據(jù)任務(wù)委托書必須向勘察單位提供的基礎(chǔ)資料有( )。
A.項目規(guī)劃總平面圖
B.地下管線、地形地貌
C.施工圖紙及技術(shù)資料
D.可行性研究報告
E.建設(shè)用地的征用資料
【正確答案】AB
【答案解析】本題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。CE是向施工單位提供的。D是向設(shè)計單位提供的。參見教材P286.
7.《中華人民共和國土地管理法》屬于( )。
A.民法商法
B.行政法
C.經(jīng)濟法
D.社會法
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查的是法律體系的基本框架。特別注意區(qū)分民法商法、行政法和經(jīng)濟法三大類?！吨腥A人民共和國土地管理法》屬于經(jīng)濟法。參見教材P2.
8.依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，工程監(jiān)理企業(yè)不得與( )有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。
A.被監(jiān)理工程的施工承包單位
B.建筑材料供應(yīng)單位
C.設(shè)備供應(yīng)單位
D.建設(shè)單位
E.建筑構(gòu)配件供應(yīng)單位
【正確答案】 ABCE
【答案解析】 本題考查的是工程監(jiān)理單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。監(jiān)理單位不得與被它管的單位有隸屬關(guān)系和利害關(guān)系。參見教材P292.
9.按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限，稱為( )。
A.級別管轄
B.指定管轄
C.地域管轄
D.移送管轄
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是民事訴訟的法院管轄。地域管轄，是指按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限。
10.關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是( )。
A.施工人員對工程涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣
B.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定應(yīng)取樣的50%
C.墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢
D.見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，施工人員對工程涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣。
11.當(dāng)事人雙方在合同中約定解決爭議的方法只能為調(diào)解。當(dāng)糾紛發(fā)生后，若一方堅決不同意調(diào)解，此時爭議解決方式為( )。
A.和解
B.調(diào)解
C.訴訟
D.仲裁
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是民事訴訟。民事糾紛，只要符合起訴條件就允許起訴。
12.施工企業(yè)承建的辦公大樓沒有經(jīng)過驗收，建設(shè)單位就提前使用，2年后該辦公大樓主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該大樓質(zhì)量問題的說法，正確的是( )。
A.主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限是設(shè)計的合理使用年限，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保修責(zé)任
B.由于建設(shè)單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔(dān)保修責(zé)任
C.施工企業(yè)是否承擔(dān)保修責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)全額支付工程款
D.超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔(dān)保修責(zé)任
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是質(zhì)量保修書和最低保修期限的規(guī)定?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，最低的保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。這與建設(shè)單位是否提前使用無關(guān)，也不取決于工程款的支付情況。
13.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是( )。
A.勞動報酬
B.試用期
C.保守商業(yè)秘密
D.福利待遇
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是勞動合同訂立的規(guī)定。選項A屬于勞動合同應(yīng)當(dāng)具備的條款。選項BCD是可以約定的其他事項。
14.建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括( )。
A.架子工
B.鋼筋工
C.起重信號工
D.起重機械司機
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。特種作業(yè)人員包括垂直運輸機械作業(yè)人員、安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、起重機操作司機、登高架設(shè)作業(yè)人員等。
15.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是( )。
A.職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)
B.女職工在孕期內(nèi)
C.女職工在哺乳期內(nèi)
D.在試用期間被證明不符合錄用條件
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的是勞動合同的履行、變更、解除和終止。選項ABC屬于《勞動合同法》中規(guī)定不得解除勞動合同的情況。
1.固定單價合同適用于( )的項目。(2007年試題第63題)
A.工期長，工程量變化幅度很大
B.工期長，工程量變化幅度不太大
C.工期短，工程量變化幅度不太大
D.工期短，工程量變化幅度很大
【正確答案】C
【答案解析】固定單價合同適用于工期較短、工程量變化幅度不會太大的項目，因為在固定單價合同條件下，無論發(fā)生哪些影響價格的因素都不對單價進行調(diào)整，會對承包商存在一定的風(fēng)險。參見教材P275。
2.當(dāng)建設(shè)工程施工承包合同的計價方式采用變動單價時，合同中可以約定合同單價調(diào)整的情況有( )。(2009年試題第94題)
A.工程量發(fā)生比較大的變化
B.承包商自身成本發(fā)生比較大的變化
C.業(yè)主資金不到位
D.通貨膨脹達到一定水平
E.國家相關(guān)政策發(fā)生變化
【正確答案】ADE
【答案解析】本題考查的是變動單價合同下的單價調(diào)整問題。當(dāng)采用變動單價合同時，合同雙方可以約定一個估計的工程量，當(dāng)實際工程量發(fā)生較大變化時可以對單價進行調(diào)整，同時還應(yīng)該約定如何對單價進行調(diào)整;當(dāng)然也可以約定，當(dāng)通貨膨脹達到一定水平或者國家政策發(fā)生變化時，可以對哪些工程內(nèi)容的單價進行調(diào)整以及如何調(diào)整等。參見教材P275。
3.某按單價合同計價的招標工程，在評標過程中，發(fā)現(xiàn)某投標人的總價與單價的計算結(jié)果不一致，究其原因是投標人在計算時，將混凝土單價300元/ 誤作為30元/ 的結(jié)果。對此，業(yè)主有權(quán)( )。(2012年試題第40題)
A.以總價為準調(diào)整單價
B.要求投標者重新提報混凝土單價
C.以單價為準調(diào)整總價
D.將該投標文件作廢標處理
【正確答案】C
【答案解析】單價合同的特點是單價優(yōu)先，對于投標書中明顯的數(shù)字計算錯誤，業(yè)主有權(quán)先作修改再評標，當(dāng)總價和單價的計算結(jié)果不一致時，以單價為準調(diào)整總價。參見教材P274～275。
工期的索賠(3題)
1.下列干擾事件中，承包商不能提出工期索賠的是( )。(2012年試題第66題)
A.開工前業(yè)主未能及時交付施工圖紙
B.工程師指示承包商加快施工進度
C.異常惡劣的氣候條件
D.業(yè)主未能及時支付工程款造成工期延誤
【正確答案】B
【答案解析】工期索賠，一般是指承包商依據(jù)合同對由于非自身的原因而導(dǎo)致的工期延誤向業(yè)主提出的工期順延要求。選項B，分兩種情況加以分析，第一種情況，由于承包商原因?qū)е鹿て谘诱`，工程師指示承包商加快施工進度，此時承包商不能提出工期、費用索賠;第二種情況，由于業(yè)主原因?qū)е鹿て谘诱`，工程師指示承包商加快施工進度，此時承包商能提出工期、費用索賠。參見教材P309～310。
2.關(guān)于工期索賠，下列說法正確的是( )。(2007年試題第68題)
A.單一延誤是可索賠延誤
B.共同延誤是不可索賠延誤
C.交叉延誤可能是可索賠延誤
D.非關(guān)鍵線路延誤是不可索賠延誤
【正確答案】C
【答案解析】當(dāng)兩個或兩個以上的延誤事件從發(fā)生到終止只有部分時間重合時，稱為交叉延誤。選項A，單一延誤有時屬于不可索賠延誤;選項B，共同延誤有時是可索賠延誤;選項D，要區(qū)分非關(guān)鍵線路延誤的責(zé)任方，才能確定屬于哪種延誤類型。屬于可索賠延誤或不可索賠延誤，關(guān)鍵是要看延誤是由哪方引起的。參見教材P309～310。
3.非承包商原因?qū)е路顷P(guān)鍵線路上的某項工作延誤，如延誤時間小于該項工作的總時差，則對此項延誤的補償是( )。(2009年試題第23題)
A.業(yè)主既應(yīng)給予工期順延，也應(yīng)給予費用補償
B.業(yè)主一般不會給予工期順延，但給予費用補償
C.業(yè)主既不會給予工期順延，也不給予費用補償
D.業(yè)主一般不會給予工期順延，但可能給予費用補償
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的是工期延誤的有關(guān)內(nèi)容。按照延誤工作所在的工程網(wǎng)絡(luò)計劃的線路性質(zhì)，工程延誤劃分為關(guān)鍵線路延誤和非關(guān)鍵線路延誤。非關(guān)鍵線路上的工作一般都存在機動時間，其延誤是否會影響到總工期的推遲取決于其總時差的大小和延誤時間的長短。如果延誤時間少于該工作的總時差，業(yè)主一般不會給予工期順延，但可能給予費用補償;如果延誤時間大于該工作的總時差，非關(guān)鍵線路的工作就會轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵工作，從而成為可索賠延誤。參見教材P310。
監(jiān)理人的權(quán)利(3題)
1.根據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)》(GF-2000-0201)，監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準時，正確的做法是( )。(2012年試題第61題)
A.書面報告委托人并要求設(shè)計人改正
B.指令施工單位征求設(shè)計人的修改意見
C.及時向設(shè)計人報告問題的具體情況
D.口頭聯(lián)系設(shè)計人并書面報告委托人
【正確答案】A
【答案解析】根據(jù)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同，監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合國家頒布的建設(shè)工程質(zhì)量標準或設(shè)計合同約定的質(zhì)量標準時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)書面報告委托人并要求設(shè)計人更正。參見教材P273。
2.關(guān)于監(jiān)理人的權(quán)利，下列說法正確的是( )。(2007年試題第96題)
A.當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合設(shè)計合同約定的質(zhì)量標準時，有權(quán)通知設(shè)計人更正
B.對不符合設(shè)計要求的材料，有權(quán)通知承包人停止使用
C.對工程實際竣工日期有簽認權(quán)
D.對工程結(jié)算有否決權(quán)
E.無需征得委托人同意，有權(quán)發(fā)布停工令
【正確答案】BCD
【答案解析】選項A，應(yīng)當(dāng)書面報告委托人并要求設(shè)計人更正;選項E，征得委托人同意，監(jiān)理人有權(quán)發(fā)布停工令、復(fù)工令、開工令。參見教材P273。
3.在工程監(jiān)理過程中，監(jiān)理人如果發(fā)現(xiàn)工程承包人的人員工作不力，可以要求( )。(2010年試題第66題)
A.終止承包人合同
B.承包人調(diào)換有關(guān)人員
C.業(yè)主撤換有關(guān)人員
D.暫停施工
【正確答案】B
【答案解析】本題考核的是監(jiān)理合同的內(nèi)容。監(jiān)理人在委托人授權(quán)下，可對任何承包人合同規(guī)定的義務(wù)提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用或質(zhì)量、進度，則這種變更須經(jīng)委托人事先批準。在緊急情況下未能事先報委托人批準時，監(jiān)理人所做的變更也應(yīng)盡快通知委托人。在監(jiān)理過程中如發(fā)現(xiàn)工程承包人的人員工作不力，監(jiān)理機構(gòu)有權(quán)要求承包人調(diào)換有關(guān)人員。參見教材P274。
A.檢測人員、檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字
B.工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)
C.檢測機構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系
D.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構(gòu)
E.檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責(zé)
【正確答案】ADE
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。B確實是具有獨立法人資格的中介機構(gòu)，但不是非盈利機構(gòu)。C這個沒有強制性規(guī)定檢測機構(gòu)與建設(shè)單位不能有關(guān)系。參見教材P280.
2.以下材料中，施工單位在工程施工中必須進行見證取樣和送檢的是( )。
A.地下防水材料
B.承重鋼筋連接接頭
C.混凝土摻加劑
D.用于承重結(jié)構(gòu)的砌筑砂漿試塊
E.分隔墻的混凝土小型砌塊
【正確答案】ABD
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。一共八類。C應(yīng)是用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土摻加劑，E是用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊。參見教材P280.
3.施工單位在工程施工過程中，必須進行有關(guān)檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得使用。下列屬于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的檢驗范圍的有( )。
A.抹灰配料水泥
B.施工塔吊
C.鋼筋
D.商品混凝土
E.工程實體中的給水管主控閥
【正確答案】ACDE
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。檢驗的范圍有建設(shè)材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土四類。不對施工設(shè)備和機具檢驗。參見教材P279.
4.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，下列關(guān)于見證取樣和送檢的敘述中，錯誤的是( )。
A.取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標志并密封
B.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑必須實現(xiàn)見證取樣
C.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%
D.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥無須實施見證取樣的送檢
E.見證人必須是監(jiān)理工程師
【正確答案】DE
【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。E見證人可以是監(jiān)理工程師，也可以是建設(shè)單位。參見教材P280.
5.下述行為中，由工程建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任的有( )。
A.暗示設(shè)計單位違反工程建設(shè)強制性標準，降低工程質(zhì)量
B.任意壓縮合理工期
C.迫使承包方以低于成本的報價競標
D.施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查，擅自施工
E.未對鋼材和商品混凝土進行檢驗
【正確答案】ABCD
【答案解析】本題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。E對鋼材和混凝土檢驗是施工單位的責(zé)任。參見教材P285.
6.在工程實踐中，建設(shè)單位根據(jù)任務(wù)委托書必須向勘察單位提供的基礎(chǔ)資料有( )。
A.項目規(guī)劃總平面圖
B.地下管線、地形地貌
C.施工圖紙及技術(shù)資料
D.可行性研究報告
E.建設(shè)用地的征用資料
【正確答案】AB
【答案解析】本題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。CE是向施工單位提供的。D是向設(shè)計單位提供的。參見教材P286.
7.《中華人民共和國土地管理法》屬于( )。
A.民法商法
B.行政法
C.經(jīng)濟法
D.社會法
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查的是法律體系的基本框架。特別注意區(qū)分民法商法、行政法和經(jīng)濟法三大類?！吨腥A人民共和國土地管理法》屬于經(jīng)濟法。參見教材P2.
8.依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，工程監(jiān)理企業(yè)不得與( )有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。
A.被監(jiān)理工程的施工承包單位
B.建筑材料供應(yīng)單位
C.設(shè)備供應(yīng)單位
D.建設(shè)單位
E.建筑構(gòu)配件供應(yīng)單位
【正確答案】 ABCE
【答案解析】 本題考查的是工程監(jiān)理單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。監(jiān)理單位不得與被它管的單位有隸屬關(guān)系和利害關(guān)系。參見教材P292.
9.按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限，稱為( )。
A.級別管轄
B.指定管轄
C.地域管轄
D.移送管轄
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是民事訴訟的法院管轄。地域管轄，是指按照各法院的轄區(qū)和民事案件的隸屬關(guān)系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限。
10.關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是( )。
A.施工人員對工程涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣
B.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定應(yīng)取樣的50%
C.墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢
D.見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定。《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，施工人員對工程涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣。
11.當(dāng)事人雙方在合同中約定解決爭議的方法只能為調(diào)解。當(dāng)糾紛發(fā)生后，若一方堅決不同意調(diào)解，此時爭議解決方式為( )。
A.和解
B.調(diào)解
C.訴訟
D.仲裁
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是民事訴訟。民事糾紛，只要符合起訴條件就允許起訴。
12.施工企業(yè)承建的辦公大樓沒有經(jīng)過驗收，建設(shè)單位就提前使用，2年后該辦公大樓主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該大樓質(zhì)量問題的說法，正確的是( )。
A.主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限是設(shè)計的合理使用年限，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保修責(zé)任
B.由于建設(shè)單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔(dān)保修責(zé)任
C.施工企業(yè)是否承擔(dān)保修責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)全額支付工程款
D.超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔(dān)保修責(zé)任
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是質(zhì)量保修書和最低保修期限的規(guī)定?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，最低的保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。這與建設(shè)單位是否提前使用無關(guān)，也不取決于工程款的支付情況。
13.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是( )。
A.勞動報酬
B.試用期
C.保守商業(yè)秘密
D.福利待遇
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是勞動合同訂立的規(guī)定。選項A屬于勞動合同應(yīng)當(dāng)具備的條款。選項BCD是可以約定的其他事項。
14.建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括( )。
A.架子工
B.鋼筋工
C.起重信號工
D.起重機械司機
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。特種作業(yè)人員包括垂直運輸機械作業(yè)人員、安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、起重機操作司機、登高架設(shè)作業(yè)人員等。
15.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是( )。
A.職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)
B.女職工在孕期內(nèi)
C.女職工在哺乳期內(nèi)
D.在試用期間被證明不符合錄用條件
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的是勞動合同的履行、變更、解除和終止。選項ABC屬于《勞動合同法》中規(guī)定不得解除勞動合同的情況。
1.固定單價合同適用于( )的項目。(2007年試題第63題)
A.工期長，工程量變化幅度很大
B.工期長，工程量變化幅度不太大
C.工期短，工程量變化幅度不太大
D.工期短，工程量變化幅度很大
【正確答案】C
【答案解析】固定單價合同適用于工期較短、工程量變化幅度不會太大的項目，因為在固定單價合同條件下，無論發(fā)生哪些影響價格的因素都不對單價進行調(diào)整，會對承包商存在一定的風(fēng)險。參見教材P275。
2.當(dāng)建設(shè)工程施工承包合同的計價方式采用變動單價時，合同中可以約定合同單價調(diào)整的情況有( )。(2009年試題第94題)
A.工程量發(fā)生比較大的變化
B.承包商自身成本發(fā)生比較大的變化
C.業(yè)主資金不到位
D.通貨膨脹達到一定水平
E.國家相關(guān)政策發(fā)生變化
【正確答案】ADE
【答案解析】本題考查的是變動單價合同下的單價調(diào)整問題。當(dāng)采用變動單價合同時，合同雙方可以約定一個估計的工程量，當(dāng)實際工程量發(fā)生較大變化時可以對單價進行調(diào)整，同時還應(yīng)該約定如何對單價進行調(diào)整;當(dāng)然也可以約定，當(dāng)通貨膨脹達到一定水平或者國家政策發(fā)生變化時，可以對哪些工程內(nèi)容的單價進行調(diào)整以及如何調(diào)整等。參見教材P275。
3.某按單價合同計價的招標工程，在評標過程中，發(fā)現(xiàn)某投標人的總價與單價的計算結(jié)果不一致，究其原因是投標人在計算時，將混凝土單價300元/ 誤作為30元/ 的結(jié)果。對此，業(yè)主有權(quán)( )。(2012年試題第40題)
A.以總價為準調(diào)整單價
B.要求投標者重新提報混凝土單價
C.以單價為準調(diào)整總價
D.將該投標文件作廢標處理
【正確答案】C
【答案解析】單價合同的特點是單價優(yōu)先，對于投標書中明顯的數(shù)字計算錯誤，業(yè)主有權(quán)先作修改再評標，當(dāng)總價和單價的計算結(jié)果不一致時，以單價為準調(diào)整總價。參見教材P274～275。
工期的索賠(3題)
1.下列干擾事件中，承包商不能提出工期索賠的是( )。(2012年試題第66題)
A.開工前業(yè)主未能及時交付施工圖紙
B.工程師指示承包商加快施工進度
C.異常惡劣的氣候條件
D.業(yè)主未能及時支付工程款造成工期延誤
【正確答案】B
【答案解析】工期索賠，一般是指承包商依據(jù)合同對由于非自身的原因而導(dǎo)致的工期延誤向業(yè)主提出的工期順延要求。選項B，分兩種情況加以分析，第一種情況，由于承包商原因?qū)е鹿て谘诱`，工程師指示承包商加快施工進度，此時承包商不能提出工期、費用索賠;第二種情況，由于業(yè)主原因?qū)е鹿て谘诱`，工程師指示承包商加快施工進度，此時承包商能提出工期、費用索賠。參見教材P309～310。
2.關(guān)于工期索賠，下列說法正確的是( )。(2007年試題第68題)
A.單一延誤是可索賠延誤
B.共同延誤是不可索賠延誤
C.交叉延誤可能是可索賠延誤
D.非關(guān)鍵線路延誤是不可索賠延誤
【正確答案】C
【答案解析】當(dāng)兩個或兩個以上的延誤事件從發(fā)生到終止只有部分時間重合時，稱為交叉延誤。選項A，單一延誤有時屬于不可索賠延誤;選項B，共同延誤有時是可索賠延誤;選項D，要區(qū)分非關(guān)鍵線路延誤的責(zé)任方，才能確定屬于哪種延誤類型。屬于可索賠延誤或不可索賠延誤，關(guān)鍵是要看延誤是由哪方引起的。參見教材P309～310。
3.非承包商原因?qū)е路顷P(guān)鍵線路上的某項工作延誤，如延誤時間小于該項工作的總時差，則對此項延誤的補償是( )。(2009年試題第23題)
A.業(yè)主既應(yīng)給予工期順延，也應(yīng)給予費用補償
B.業(yè)主一般不會給予工期順延，但給予費用補償
C.業(yè)主既不會給予工期順延，也不給予費用補償
D.業(yè)主一般不會給予工期順延，但可能給予費用補償
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的是工期延誤的有關(guān)內(nèi)容。按照延誤工作所在的工程網(wǎng)絡(luò)計劃的線路性質(zhì)，工程延誤劃分為關(guān)鍵線路延誤和非關(guān)鍵線路延誤。非關(guān)鍵線路上的工作一般都存在機動時間，其延誤是否會影響到總工期的推遲取決于其總時差的大小和延誤時間的長短。如果延誤時間少于該工作的總時差，業(yè)主一般不會給予工期順延，但可能給予費用補償;如果延誤時間大于該工作的總時差，非關(guān)鍵線路的工作就會轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵工作，從而成為可索賠延誤。參見教材P310。
監(jiān)理人的權(quán)利(3題)
1.根據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)》(GF-2000-0201)，監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準時，正確的做法是( )。(2012年試題第61題)
A.書面報告委托人并要求設(shè)計人改正
B.指令施工單位征求設(shè)計人的修改意見
C.及時向設(shè)計人報告問題的具體情況
D.口頭聯(lián)系設(shè)計人并書面報告委托人
【正確答案】A
【答案解析】根據(jù)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同，監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合國家頒布的建設(shè)工程質(zhì)量標準或設(shè)計合同約定的質(zhì)量標準時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)書面報告委托人并要求設(shè)計人更正。參見教材P273。
2.關(guān)于監(jiān)理人的權(quán)利，下列說法正確的是( )。(2007年試題第96題)
A.當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合設(shè)計合同約定的質(zhì)量標準時，有權(quán)通知設(shè)計人更正
B.對不符合設(shè)計要求的材料，有權(quán)通知承包人停止使用
C.對工程實際竣工日期有簽認權(quán)
D.對工程結(jié)算有否決權(quán)
E.無需征得委托人同意，有權(quán)發(fā)布停工令
【正確答案】BCD
【答案解析】選項A，應(yīng)當(dāng)書面報告委托人并要求設(shè)計人更正;選項E，征得委托人同意，監(jiān)理人有權(quán)發(fā)布停工令、復(fù)工令、開工令。參見教材P273。
3.在工程監(jiān)理過程中，監(jiān)理人如果發(fā)現(xiàn)工程承包人的人員工作不力，可以要求( )。(2010年試題第66題)
A.終止承包人合同
B.承包人調(diào)換有關(guān)人員
C.業(yè)主撤換有關(guān)人員
D.暫停施工
【正確答案】B
【答案解析】本題考核的是監(jiān)理合同的內(nèi)容。監(jiān)理人在委托人授權(quán)下，可對任何承包人合同規(guī)定的義務(wù)提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用或質(zhì)量、進度，則這種變更須經(jīng)委托人事先批準。在緊急情況下未能事先報委托人批準時，監(jiān)理人所做的變更也應(yīng)盡快通知委托人。在監(jiān)理過程中如發(fā)現(xiàn)工程承包人的人員工作不力，監(jiān)理機構(gòu)有權(quán)要求承包人調(diào)換有關(guān)人員。參見教材P274。