隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇一
乙方： 法定代表人：
一、工程總量
該工程為郭葉線維修補缺加鋪通村公路，全長約2.5公里，具體以實際施工里程為準(zhǔn)。
二、工程施工及質(zhì)量要求
1、全部破損公路由鄉(xiāng)村公路段派專人指定維修點，乙方按甲方要求施工。
2、維修部份兩端連接點必須用切割機切斷、切齊，連接點水泥硬化時兩邊必須涂抹瀝清。
3、維修部份水泥塊用挖機挖出來后必須運離公路兩側(cè)50米外，以免影響公路通行安全。
4、維修部份必須整平、壓實。
5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18厘米。
6、乙方全面按標(biāo)準(zhǔn)完工后，甲方申請縣有關(guān)職能部門驗收，經(jīng)驗收合格簽字后，乙方交付甲方使用視為正式完工。
7、工程自驗收之日起一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)無償維修(不可抗力因素除外)。
三、工程安全責(zé)任
乙方必須抓好安全施工，包括個人人身安全、財產(chǎn)安全，確保無任何安全事故發(fā)生。發(fā)生的一切安全責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé)。
四、工程時間
五、工程造價及付款方式
1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。
2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。
3、混凝土澆筑及保養(yǎng)65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。
4、蓋函板一座2萬元。
5、工程保質(zhì)期為一年，保質(zhì)期滿后付清余款。
六、施工環(huán)境
甲方有義務(wù)為乙方提供優(yōu)良的施工環(huán)境，協(xié)助做好協(xié)調(diào)工作，無償提供工程所需的土源、土場、毛料，協(xié)調(diào)水電供應(yīng)，盡量為乙方提供施工方便，以利工程順利進行。
七、違約責(zé)任
1、公路工程不得轉(zhuǎn)包或分包，合同簽訂后，發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為的，甲方有權(quán)無條件終止合同。
2、由于乙方工程質(zhì)量不合格所發(fā)生的工程返工、重建等，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。
八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。
九、工程竣工驗收完工后，甲方一次性付清總工程款50萬元，余款165961萬元，一年內(nèi)付清，乙方按合同要求組織施工。
十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇二
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
乙方現(xiàn)有設(shè)備 臺，清單如下:
一、協(xié)議期限：本協(xié)議的有效期為 年，從二零一年 月 日起至二零一 年 月 日止。
二、協(xié)議金額： 年設(shè)備維護費人民幣 元（大寫 ）。
1、本協(xié)議實行先付費后服務(wù)的方式，即簽訂本協(xié)議時乙方應(yīng)先付 服務(wù)費，剩余 服務(wù)費在 年 月 日之前支付。
2、補充說明：
1、從甲乙雙方簽訂此協(xié)議之日起，甲方應(yīng)免費為乙方解決所簽訂協(xié)議內(nèi)的所有設(shè)備的各種硬件故障（注：如需更換配件，甲方只收取配件費），并免費回答乙方在使用設(shè)備過程中提出的問題。
2、在協(xié)議履行期間，乙方可打電話向甲方請教有關(guān)使用設(shè)備的各種問題，甲方積極回答并向乙方提供設(shè)備保養(yǎng)的各種預(yù)防措施。
3、在協(xié)議履行期間，當(dāng)甲方接到乙方打來的維護電話時，甲方短時間內(nèi)如不能在電話里解決故障問題應(yīng)在 小時內(nèi)響應(yīng)上門服務(wù)。
4、在協(xié)議履行期間，如果乙方的設(shè)備始終沒有出現(xiàn)故障，甲方每 天對乙方設(shè)備做例行檢查一次。
5、服務(wù)電話：13767714741
6、服務(wù)時間：上午：08：30--12:00,下午：14：30--18：00 （如特殊原因，經(jīng)雙方友好協(xié)商，可以例外）。
7、因節(jié)假日等特殊原因，甲方在一定時間內(nèi)不能提供上門服務(wù)時，甲方應(yīng)提前對乙方設(shè)備進行全面檢查，使乙方設(shè)備得到正常維護。
1、乙方在確認(rèn)設(shè)備出現(xiàn)故障需要維護時，應(yīng)及時與甲方聯(lián)系并說明設(shè)備的故障情況，給甲方維護人員提供維護現(xiàn)場，積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障，使設(shè)備正常工作。
2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便，致使維護工作不能正常進行，所造成的后果由乙方承擔(dān)。
本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務(wù)費后立即生效，到協(xié)議期滿時自然終止并失效，每份協(xié)議均具有同等約束力，雙方應(yīng)共同遵照執(zhí)行。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
日期： 日期：
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇三
甲乙雙方本著互惠互利，共同受益的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，就家電維修事宜，在互惠互利的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條合同標(biāo)的
乙方受甲方委托，為其提供電視機顯示器等小家電的有償?shù)木S修服務(wù)。
維修范圍：______________________________。
第二條維保期限：
______年____月___日至______年____月___日，合同到期自行解除。如果甲方續(xù)簽合同，則另簽合同。
第三條付款方式：
合同簽訂之日甲方每月的_____日—____日之間清算上一個月的維修服務(wù)費用，如甲方不按時結(jié)清維修費用，乙方有權(quán)以書面形式通知甲方終止合同，甲方并付清所欠款。
第四條維保價格：
1．普通維修
_____寸以下的維修____元（含稅）
____—___寸的維修____元（含稅）
______寸以上的維修_____元（含稅）
2．換大件的維修如（高壓包、高頻頭、電腦塊cpu、小信號處理塊、電源模塊）時，具體價格乙方和甲方協(xié)商解決。
3．修雷擊的電器時，要在普通的維修價格上加收_____元的維修費。
第五條甲方責(zé)任：
1．為乙方出入維修工作提供方便。
2．對有客人的房間維修電器時服務(wù)員要陪同維修，確?？腿素攧?wù)的安全，如甲方不陪同，造成的的損失乙方概不負(fù)責(zé)。
3．對于比較難修的機子，可以允許乙方把電器帶回維修店維修。
4．對于比較早的舊電器或無原配件的，乙方可以不修理但必須和甲方說明原因。
第六條乙方責(zé)任
1．嚴(yán)格按維修電器標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供家電維保服務(wù)。
2．接受甲方監(jiān)督，確保服務(wù)到位。
3．在接到甲方報修通知后_____小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。
4．給甲方修理的電器，自維修單據(jù)日期___個月內(nèi)是免費維修的。
第七條合同終止：
1．在以下情況之一甲方有權(quán)以書面形式通知乙方終止合同：
（1）甲方提供有關(guān)產(chǎn)權(quán)變更證明。
（2）維修項目沒有按期、按質(zhì)全面履行超過一季，并經(jīng)權(quán)威鑒定確實存在問題。
（3）甲方由于不可抗力的原因無法履行合同。
2．在以下情況之一乙方有權(quán)以書面形式通知甲方終止合同：
（1）業(yè)權(quán)變更。
（2）乙方由于不可抗力原因無法履行合同。
（3）如甲方陷破產(chǎn)、清盤（合并或重組除外）或未能償還應(yīng)付的債務(wù)。
第八條違約責(zé)任：
1．若甲方違約：應(yīng)向乙方支付違約金。并付清所欠款項，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同。
2．若乙方違約：應(yīng)向甲方支付違約金。甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行合同。
第九條保密
一方對因家電維修而獲知的另一方的商業(yè)機密負(fù)有保密義務(wù)，不得向有關(guān)第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更
本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十一條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十二條爭議的解決
法律適用與糾紛解決方式
1．本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
2．本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
第十三條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式___份，各方當(dāng)事人各執(zhí)___份，具有相同法律效力。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇四
乙方：________________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
3、本項工程預(yù)計費用____?元人民幣。
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要?____材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
1、工程款付款方式：
2、乙方承包內(nèi)容：
1）、水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）、所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）
3）、水電施工的穿墻、打孔、切割
4）、開關(guān)面板安裝
5）、小五金、馬桶、的安裝
6）、后期燈具的安裝
3、工程結(jié)算方式：
按實結(jié)算：
總價結(jié)算：_______元/平米（套內(nèi)面積）
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付?________元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付____元違約金。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款_______%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
1、雙方同意由第三方監(jiān)理（廈門全壘打裝修監(jiān)理公司）進行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監(jiān)理（廈門全壘打裝修監(jiān)理公司）確認(rèn)情況下，甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。
2、經(jīng)過第三方監(jiān)理（廈門全壘打裝修監(jiān)理公司）確認(rèn)，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方_______元/天的勞務(wù)費。
5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
（一）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
（四）合同有效期至_____________________。
（五）水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇五
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇六
乙方：__________________
為了維護學(xué)校的校產(chǎn)安全，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子研究，決定將男生宿舍損壞的門窗更換，由王進生老板負(fù)責(zé)維修。
一、工程項目
甲方的男、女生宿舍部分門、窗已損壞，需要更換，由乙方負(fù)責(zé)維修。
二、相關(guān)事項
1、乙方包工包料，負(fù)責(zé)完成甲方的工程項目。
2、修建標(biāo)準(zhǔn)：鐵門按原有規(guī)格的門更換成1.2毫米的鐵門，窗按原來規(guī)格換成推拉的鋁合金窗。
3、造價：
（1）、鐵門按每平方米380元計算；
（2）、鋁合金窗按每平方米270元計算.
4、工期：____年8月25日前完成。
5、工程結(jié)算及付款方式
本工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按決算金額向乙方一次性付款，但乙方要向甲方提供真實的發(fā)票，稅款由乙方支付。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方代表（簽名）：__________________
乙方：（簽名）：__________________
日期：__________________
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇七
施工單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以及有關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，合同雙方就礦業(yè)公司至凈化站管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業(yè)公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點：生態(tài)公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結(jié)算方式：雙方經(jīng)濟往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規(guī)發(fā)票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設(shè)單位有權(quán)按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應(yīng)由施工單位書面向建設(shè)單位提出，雙方協(xié)商適當(dāng)延期。
八、違約責(zé)任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發(fā)生爭議糾紛時協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇八
七、雙方違約責(zé)任
2、甲方未按合同規(guī)定支付工程款給乙方，甲方每天按合同總造價，償付逾期違約金給乙方。
3、在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，雙方好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起?。
八、其他
1、工程進場施工前，甲方應(yīng)現(xiàn)場清理完畢，完成供排水及土建煙道等設(shè)備，免費提供水、電、能源(油、石油氣等)裝置，并接到施工現(xiàn)場范圍內(nèi)供乙方使用。
2、如遇下列情況，工期應(yīng)相應(yīng)延期
(1)甲方在合同規(guī)定進場前一天，不交給乙方施工場地、進場道路、施工用水、電、能源而影響乙方進場施工時。
(2)在施工中因停水、停電影響6小時以上時。
(3)甲方未按合同支付工程進度款給乙方而 影響施工進度時。
3、設(shè)備安裝過程必要破壞的土建，修復(fù)應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。
4、(1)工程設(shè)備預(yù)算表(或設(shè)備清單數(shù)量)，經(jīng)雙方協(xié)商簽字后所補充的文件等均為本合的組成部分，具有同等的法律效力。
(2)本合同依法鑒訂，即具有法律效力，任何一方不得擅自改變或解除合同。
(3)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲 方：
乙 方：
一、設(shè)備名稱：詳見合同附件。
二、安裝地址：
三、 合同總價： 。含運費、搬運費、安裝調(diào)試費(不含稅費)，最終結(jié)算以實際發(fā)生的項目和實際使用的設(shè)備、材料數(shù)量為準(zhǔn)。
四、合同工期：自本合同簽訂之日起至 。
五、付款方式：
1、自本合同生效后，甲方于3日內(nèi)向乙方支付50 %預(yù)付款;
2、工程按期完工并驗收合格后,甲方根據(jù)實際發(fā)生的總價與3日內(nèi)向乙方支付全款。
六、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)約定：
1、乙方須按合同附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)供貨;
2、乙方的設(shè)計方案合理，能滿足甲方要求;
七、雙方責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：
1、嚴(yán)格按合同規(guī)定的付款方式付款;
2、協(xié)調(diào)其他工序配合乙方搞好設(shè)備的安裝調(diào)試工作;
3、自身原因延誤工期，損失自行承擔(dān);
(二)乙方責(zé)任：
1、嚴(yán)格按合同附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)供貨并如期交付甲方正常使用;
2、免費為甲方提供設(shè)備安裝、調(diào)試;
3、在生產(chǎn)、安裝過程中對甲方提出的合理性技術(shù)建議應(yīng)予采納;
4、設(shè)備安裝前指導(dǎo)甲方做好前期準(zhǔn)備工作;
八、乙方售后承諾：
3、免費為甲方培訓(xùn)技術(shù)操作人員，直至能正常使用乙方產(chǎn)品為止。
九、違約責(zé)任：
1、甲方不按合同規(guī)定付款，每逾期一日，按當(dāng)期應(yīng)付款項另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按當(dāng)期應(yīng)付款項另加10%支付乙方;逾期十五日以上視為違約，按合同法處理(不可抗力因素除外)。
2、乙方須按約定如期提供符合要求的設(shè)備交付甲方正常使用，否則給甲方造成損失須承擔(dān)賠償(甲方原因和不可抗力因素除外)。
十、如合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成，可提交人民法院裁決。
十一、合同附件與本合同具同等法律效力。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，法律效力同等。 年質(zhì)保期滿后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
共
2
頁，當(dāng)前第
2
頁
1
2
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇一
乙方： 法定代表人：
一、工程總量
該工程為郭葉線維修補缺加鋪通村公路，全長約2.5公里，具體以實際施工里程為準(zhǔn)。
二、工程施工及質(zhì)量要求
1、全部破損公路由鄉(xiāng)村公路段派專人指定維修點，乙方按甲方要求施工。
2、維修部份兩端連接點必須用切割機切斷、切齊，連接點水泥硬化時兩邊必須涂抹瀝清。
3、維修部份水泥塊用挖機挖出來后必須運離公路兩側(cè)50米外，以免影響公路通行安全。
4、維修部份必須整平、壓實。
5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18厘米。
6、乙方全面按標(biāo)準(zhǔn)完工后，甲方申請縣有關(guān)職能部門驗收，經(jīng)驗收合格簽字后，乙方交付甲方使用視為正式完工。
7、工程自驗收之日起一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)無償維修(不可抗力因素除外)。
三、工程安全責(zé)任
乙方必須抓好安全施工，包括個人人身安全、財產(chǎn)安全，確保無任何安全事故發(fā)生。發(fā)生的一切安全責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé)。
四、工程時間
五、工程造價及付款方式
1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。
2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。
3、混凝土澆筑及保養(yǎng)65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。
4、蓋函板一座2萬元。
5、工程保質(zhì)期為一年，保質(zhì)期滿后付清余款。
六、施工環(huán)境
甲方有義務(wù)為乙方提供優(yōu)良的施工環(huán)境，協(xié)助做好協(xié)調(diào)工作，無償提供工程所需的土源、土場、毛料，協(xié)調(diào)水電供應(yīng)，盡量為乙方提供施工方便，以利工程順利進行。
七、違約責(zé)任
1、公路工程不得轉(zhuǎn)包或分包，合同簽訂后，發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為的，甲方有權(quán)無條件終止合同。
2、由于乙方工程質(zhì)量不合格所發(fā)生的工程返工、重建等，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。
八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。
九、工程竣工驗收完工后，甲方一次性付清總工程款50萬元，余款165961萬元，一年內(nèi)付清，乙方按合同要求組織施工。
十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇二
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
乙方現(xiàn)有設(shè)備 臺，清單如下:
一、協(xié)議期限：本協(xié)議的有效期為 年，從二零一年 月 日起至二零一 年 月 日止。
二、協(xié)議金額： 年設(shè)備維護費人民幣 元（大寫 ）。
1、本協(xié)議實行先付費后服務(wù)的方式，即簽訂本協(xié)議時乙方應(yīng)先付 服務(wù)費，剩余 服務(wù)費在 年 月 日之前支付。
2、補充說明：
1、從甲乙雙方簽訂此協(xié)議之日起，甲方應(yīng)免費為乙方解決所簽訂協(xié)議內(nèi)的所有設(shè)備的各種硬件故障（注：如需更換配件，甲方只收取配件費），并免費回答乙方在使用設(shè)備過程中提出的問題。
2、在協(xié)議履行期間，乙方可打電話向甲方請教有關(guān)使用設(shè)備的各種問題，甲方積極回答并向乙方提供設(shè)備保養(yǎng)的各種預(yù)防措施。
3、在協(xié)議履行期間，當(dāng)甲方接到乙方打來的維護電話時，甲方短時間內(nèi)如不能在電話里解決故障問題應(yīng)在 小時內(nèi)響應(yīng)上門服務(wù)。
4、在協(xié)議履行期間，如果乙方的設(shè)備始終沒有出現(xiàn)故障，甲方每 天對乙方設(shè)備做例行檢查一次。
5、服務(wù)電話：13767714741
6、服務(wù)時間：上午：08：30--12:00,下午：14：30--18：00 （如特殊原因，經(jīng)雙方友好協(xié)商，可以例外）。
7、因節(jié)假日等特殊原因，甲方在一定時間內(nèi)不能提供上門服務(wù)時，甲方應(yīng)提前對乙方設(shè)備進行全面檢查，使乙方設(shè)備得到正常維護。
1、乙方在確認(rèn)設(shè)備出現(xiàn)故障需要維護時，應(yīng)及時與甲方聯(lián)系并說明設(shè)備的故障情況，給甲方維護人員提供維護現(xiàn)場，積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障，使設(shè)備正常工作。
2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便，致使維護工作不能正常進行，所造成的后果由乙方承擔(dān)。
本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務(wù)費后立即生效，到協(xié)議期滿時自然終止并失效，每份協(xié)議均具有同等約束力，雙方應(yīng)共同遵照執(zhí)行。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
日期： 日期：
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇三
甲乙雙方本著互惠互利，共同受益的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，就家電維修事宜，在互惠互利的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條合同標(biāo)的
乙方受甲方委托，為其提供電視機顯示器等小家電的有償?shù)木S修服務(wù)。
維修范圍：______________________________。
第二條維保期限：
______年____月___日至______年____月___日，合同到期自行解除。如果甲方續(xù)簽合同，則另簽合同。
第三條付款方式：
合同簽訂之日甲方每月的_____日—____日之間清算上一個月的維修服務(wù)費用，如甲方不按時結(jié)清維修費用，乙方有權(quán)以書面形式通知甲方終止合同，甲方并付清所欠款。
第四條維保價格：
1．普通維修
_____寸以下的維修____元（含稅）
____—___寸的維修____元（含稅）
______寸以上的維修_____元（含稅）
2．換大件的維修如（高壓包、高頻頭、電腦塊cpu、小信號處理塊、電源模塊）時，具體價格乙方和甲方協(xié)商解決。
3．修雷擊的電器時，要在普通的維修價格上加收_____元的維修費。
第五條甲方責(zé)任：
1．為乙方出入維修工作提供方便。
2．對有客人的房間維修電器時服務(wù)員要陪同維修，確?？腿素攧?wù)的安全，如甲方不陪同，造成的的損失乙方概不負(fù)責(zé)。
3．對于比較難修的機子，可以允許乙方把電器帶回維修店維修。
4．對于比較早的舊電器或無原配件的，乙方可以不修理但必須和甲方說明原因。
第六條乙方責(zé)任
1．嚴(yán)格按維修電器標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供家電維保服務(wù)。
2．接受甲方監(jiān)督，確保服務(wù)到位。
3．在接到甲方報修通知后_____小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。
4．給甲方修理的電器，自維修單據(jù)日期___個月內(nèi)是免費維修的。
第七條合同終止：
1．在以下情況之一甲方有權(quán)以書面形式通知乙方終止合同：
（1）甲方提供有關(guān)產(chǎn)權(quán)變更證明。
（2）維修項目沒有按期、按質(zhì)全面履行超過一季，并經(jīng)權(quán)威鑒定確實存在問題。
（3）甲方由于不可抗力的原因無法履行合同。
2．在以下情況之一乙方有權(quán)以書面形式通知甲方終止合同：
（1）業(yè)權(quán)變更。
（2）乙方由于不可抗力原因無法履行合同。
（3）如甲方陷破產(chǎn)、清盤（合并或重組除外）或未能償還應(yīng)付的債務(wù)。
第八條違約責(zé)任：
1．若甲方違約：應(yīng)向乙方支付違約金。并付清所欠款項，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同。
2．若乙方違約：應(yīng)向甲方支付違約金。甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行合同。
第九條保密
一方對因家電維修而獲知的另一方的商業(yè)機密負(fù)有保密義務(wù)，不得向有關(guān)第三方泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更
本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十一條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十二條爭議的解決
法律適用與糾紛解決方式
1．本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
2．本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
第十三條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式___份，各方當(dāng)事人各執(zhí)___份，具有相同法律效力。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇四
乙方：________________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
3、本項工程預(yù)計費用____?元人民幣。
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要?____材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
1、工程款付款方式：
2、乙方承包內(nèi)容：
1）、水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）、所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）
3）、水電施工的穿墻、打孔、切割
4）、開關(guān)面板安裝
5）、小五金、馬桶、的安裝
6）、后期燈具的安裝
3、工程結(jié)算方式：
按實結(jié)算：
總價結(jié)算：_______元/平米（套內(nèi)面積）
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付?________元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付____元違約金。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款_______%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
1、雙方同意由第三方監(jiān)理（廈門全壘打裝修監(jiān)理公司）進行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監(jiān)理（廈門全壘打裝修監(jiān)理公司）確認(rèn)情況下，甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。
2、經(jīng)過第三方監(jiān)理（廈門全壘打裝修監(jiān)理公司）確認(rèn)，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方_______元/天的勞務(wù)費。
5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
（一）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
（四）合同有效期至_____________________。
（五）水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇五
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇六
乙方：__________________
為了維護學(xué)校的校產(chǎn)安全，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子研究，決定將男生宿舍損壞的門窗更換，由王進生老板負(fù)責(zé)維修。
一、工程項目
甲方的男、女生宿舍部分門、窗已損壞，需要更換，由乙方負(fù)責(zé)維修。
二、相關(guān)事項
1、乙方包工包料，負(fù)責(zé)完成甲方的工程項目。
2、修建標(biāo)準(zhǔn)：鐵門按原有規(guī)格的門更換成1.2毫米的鐵門，窗按原來規(guī)格換成推拉的鋁合金窗。
3、造價：
（1）、鐵門按每平方米380元計算；
（2）、鋁合金窗按每平方米270元計算.
4、工期：____年8月25日前完成。
5、工程結(jié)算及付款方式
本工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按決算金額向乙方一次性付款，但乙方要向甲方提供真實的發(fā)票，稅款由乙方支付。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方代表（簽名）：__________________
乙方：（簽名）：__________________
日期：__________________
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇七
施工單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以及有關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，合同雙方就礦業(yè)公司至凈化站管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業(yè)公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點：生態(tài)公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結(jié)算方式：雙方經(jīng)濟往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規(guī)發(fā)票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設(shè)單位有權(quán)按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應(yīng)由施工單位書面向建設(shè)單位提出，雙方協(xié)商適當(dāng)延期。
八、違約責(zé)任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發(fā)生爭議糾紛時協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2023年產(chǎn)品購銷安裝合同通用篇八
七、雙方違約責(zé)任
2、甲方未按合同規(guī)定支付工程款給乙方，甲方每天按合同總造價，償付逾期違約金給乙方。
3、在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，雙方好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起?。
八、其他
1、工程進場施工前，甲方應(yīng)現(xiàn)場清理完畢，完成供排水及土建煙道等設(shè)備，免費提供水、電、能源(油、石油氣等)裝置，并接到施工現(xiàn)場范圍內(nèi)供乙方使用。
2、如遇下列情況，工期應(yīng)相應(yīng)延期
(1)甲方在合同規(guī)定進場前一天，不交給乙方施工場地、進場道路、施工用水、電、能源而影響乙方進場施工時。
(2)在施工中因停水、停電影響6小時以上時。
(3)甲方未按合同支付工程進度款給乙方而 影響施工進度時。
3、設(shè)備安裝過程必要破壞的土建，修復(fù)應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。
4、(1)工程設(shè)備預(yù)算表(或設(shè)備清單數(shù)量)，經(jīng)雙方協(xié)商簽字后所補充的文件等均為本合的組成部分，具有同等的法律效力。
(2)本合同依法鑒訂，即具有法律效力，任何一方不得擅自改變或解除合同。
(3)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲 方：
乙 方：
一、設(shè)備名稱：詳見合同附件。
二、安裝地址：
三、 合同總價： 。含運費、搬運費、安裝調(diào)試費(不含稅費)，最終結(jié)算以實際發(fā)生的項目和實際使用的設(shè)備、材料數(shù)量為準(zhǔn)。
四、合同工期：自本合同簽訂之日起至 。
五、付款方式：
1、自本合同生效后，甲方于3日內(nèi)向乙方支付50 %預(yù)付款;
2、工程按期完工并驗收合格后,甲方根據(jù)實際發(fā)生的總價與3日內(nèi)向乙方支付全款。
六、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)約定：
1、乙方須按合同附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)供貨;
2、乙方的設(shè)計方案合理，能滿足甲方要求;
七、雙方責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：
1、嚴(yán)格按合同規(guī)定的付款方式付款;
2、協(xié)調(diào)其他工序配合乙方搞好設(shè)備的安裝調(diào)試工作;
3、自身原因延誤工期，損失自行承擔(dān);
(二)乙方責(zé)任：
1、嚴(yán)格按合同附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)供貨并如期交付甲方正常使用;
2、免費為甲方提供設(shè)備安裝、調(diào)試;
3、在生產(chǎn)、安裝過程中對甲方提出的合理性技術(shù)建議應(yīng)予采納;
4、設(shè)備安裝前指導(dǎo)甲方做好前期準(zhǔn)備工作;
八、乙方售后承諾：
3、免費為甲方培訓(xùn)技術(shù)操作人員，直至能正常使用乙方產(chǎn)品為止。
九、違約責(zé)任：
1、甲方不按合同規(guī)定付款，每逾期一日，按當(dāng)期應(yīng)付款項另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按當(dāng)期應(yīng)付款項另加10%支付乙方;逾期十五日以上視為違約，按合同法處理(不可抗力因素除外)。
2、乙方須按約定如期提供符合要求的設(shè)備交付甲方正常使用，否則給甲方造成損失須承擔(dān)賠償(甲方原因和不可抗力因素除外)。
十、如合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成，可提交人民法院裁決。
十一、合同附件與本合同具同等法律效力。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，法律效力同等。 年質(zhì)保期滿后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
共
2
頁，當(dāng)前第
2
頁
1
2