在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇一
甲方：____（以下簡稱甲方）
乙方：____（以下簡稱乙方）
因華興電力蒸汽管道施工影響福前村老年過渡房，依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就福前老年過渡房房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
合同工期：開工日____年____月____日，竣工日____年____月____日，該工期包工、包料，總工程款一次性定價為____元。
二、施工責任
1、乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
2、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，乙方在施工中要保護好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。
3、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
4、本合同壹式貳份，甲。乙雙方各執(zhí)壹份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇二
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
乙方：___________________________
法定代表人：_____________________
住所：___________________________
郵編：___________________________
乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方辦公設備的正常使用，對甲方的協(xié)議設備進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前，設備應正常運轉情況下，方可簽訂協(xié)議。
第一條乙方義務
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設備出現(xiàn)故障的報修通知，乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi)，_________市_________以內(nèi)的用戶，乙方8個小時內(nèi)到達現(xiàn)場；_________市區(qū)_________以外的用戶，乙方24個小時內(nèi)到達現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費，并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設備情況制定設備維護計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維計劃，對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下，每四個月一次上門維護保養(yǎng)服務。
第二條甲方義務
1.甲方在協(xié)議設備出現(xiàn)故障后，及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產(chǎn)生的設備故障，乙方不承擔責任。
3.未經(jīng)乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產(chǎn)生的后果和責任。
4.甲方不得對合同設備進行私自拆卸，否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5.協(xié)議設備合同發(fā)生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。
6.協(xié)議設備發(fā)生轉移或轉讓時，甲方應及時通知乙方。
第三條結算金額及方式
1.甲方按_________為單位時間，維修費共計為_________元人民幣，在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi)，向乙方一次性支付維護費。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性，所以甲方按為單位時間的實際發(fā)生維修配件金額為依據(jù)，向乙方支付維修費。支付時間是在單位時間之后的1周內(nèi)完成。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇三
乙方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月日
甲方： 乙方：
甲、乙雙方就甲方委托乙方對甲方的設備進行維修事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、基本內(nèi)容
1、乙方承接甲方 維修工作，按本合同的約定完成各項內(nèi)容，經(jīng)驗收合格后交付甲方。
2、維修項目內(nèi)容：
(1) (2) 3、項目施工地點：甲方指定地點;
4、交貨期：乙方須在本合同生效之日起 日內(nèi)完成設備的全部維修內(nèi)容，并調(diào)試合格交付甲方使用。
二、合同價格：
1、設備維修項目主要配件及價格(單位：元)
2、合同總價為元，人民幣大寫金額為：整(含17%稅，備件費、設計費、安調(diào)、調(diào)試、運費、培訓、維護費等)，在雙方未簽訂新的協(xié)議之前，任何一方不得修改此費用。
三、結算方式
2、甲方在收到上述發(fā)票經(jīng)審核符合要求后1個月內(nèi)付至合同總價款的90%，余款作為質保金，在質保期滿后支付(無息)。
四、技術要求和技術標準：
1、基本要求：設備維修、維護完畢后，質量穩(wěn)定可靠，操作方便，滿足甲方使用要求。性能、精度應完全符合工藝要求和行業(yè)標準。
2、具體要求： 3、技術標準：
五、甲方承擔的義務和責任：
1、乙方向甲方的操作人員提供技術支持;
4、設備檢修完畢，乙方自檢，準備驗收報告，通知甲方驗收，甲、乙雙方填寫“驗收報告”;驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，乙方立即整改，直至達到合格要求，最終雙方將簽署最終驗收報告。
八、交貨期及質保期.
3、更換的備件在質保及調(diào)試期間，如發(fā)生故障或損壞，均由乙方免費負責更換，經(jīng)甲方通知后，乙方不能按時更換，甲方有權聘請第三方，相關費用從乙方質保金中扣除。
九、驗收標準及方法
1、設備驗收由甲方負責組織，乙方安裝調(diào)試人員等參加。組織調(diào)試，甲方派出專人配合。2、按雙方簽訂的技術條款和國家、行業(yè)有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。3、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經(jīng)甲方最終驗收合格，辦理驗收手續(xù)后交付甲方。
1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則支付對方合同總價款的5%作為違約金。2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調(diào)試、驗收中的產(chǎn)品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金，違約金從合同總價款中直接扣除。
1、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。 3、本合同未經(jīng)雙方協(xié)商同意，不得轉讓、更改。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式 份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí) 份。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇四
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇五
乙方：
根據(jù)國家和地方有關建筑消防設施的法規(guī)和技術規(guī)范，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方委托乙方保障“新天澤國際廣場”消防設施設備正常運行相關事宜，簽署本維修保養(yǎng)合同。
第二條：維修保養(yǎng)范圍及內(nèi)容
維修保養(yǎng)內(nèi)容：具體內(nèi)容為裙樓部分和1、2號塔樓(主線回路保證信號到該戶弱電井內(nèi)，并給予技術支持，更換器材另行收費)的消防設施。包但不限于火災自動報警系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防火分隔系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應急照明及疏散指示系統(tǒng)、消防通訊設備、防火卷簾門系統(tǒng)、移動滅火系統(tǒng)及其他消防設施設備等。
第二條：合同執(zhí)行目標
根據(jù)國家和地方有關建筑消防設施得技術規(guī)范，對合同范圍內(nèi)的消防設施設備進行維修保養(yǎng)，保障其正常運行。
第三條：雙方責任
(一)甲方責任：
1、 提供合同范圍內(nèi)經(jīng)公安消防機構認可的所有消防設施的合法合格手續(xù)(此手續(xù)需乙方配合完善)。
2、 負責消防設施系統(tǒng)的日常運行管理。
3、 發(fā)現(xiàn)問題后應立即通知乙方并為乙方執(zhí)行本合同提供必要的工作方便。
(二)乙方責任：
1、提供國家和地方有關建筑消防設施得法規(guī)和技術規(guī)范，對甲方提供的合同范圍內(nèi)的消防設施進行維修保養(yǎng)，保障其正常運行(不可抗拒得自然災害和人為破壞等因素除外)。
2、每周一次維修保養(yǎng)檢查，每月一次消防測試并記錄，填寫規(guī)范的維保記錄，維保記錄一式兩份由甲方管理處負責人簽字認可、存檔。
3、對合同范圍內(nèi)的消防設施除進行定期維修保養(yǎng)檢查外，在接到甲方消防設施故障的通知后，一般故障應在4小時內(nèi)派人前往維修，重大故障應在2小時內(nèi)派人前往維修。48小時內(nèi)恢復故障部分功能，確保設備使用正常。
4、每季向甲方和消防機構報告合同范圍內(nèi)的消防設施的運行情況。
5、保證合同范圍的消防設施通過消防機構及甲方的檢查和測試。
6、配合轄區(qū)內(nèi)的各單位進行消防演習、測試。
7、承擔因維護不力因素導致的消防責任事故。
8、探測器件每兩年進行一次全面清洗。
9、維修設備原則以修調(diào)為主，100元以上材料元件更換率不得超過5%，必須更換須甲方同意后方可進行，維修材料價格以甲乙雙方詢價均認可的執(zhí)行，超過100元(不含100元)由甲方支付配件費，100元以內(nèi)(含100元)由乙方支付。因意外損壞的器件由甲方負責。
(三)雙方共同責任：遵守執(zhí)行國家、地方有關建筑消防設施的法規(guī)和技術規(guī)范;共同商定并執(zhí)行《建筑消防設施維修保養(yǎng)內(nèi)容》;定期共同向公安消防機構報告合同對象的運行情況并接受其監(jiān)督。
本合同維保保養(yǎng)費用總價款為，按季度支付。單次維修材料費100元(含100元的輔材，不含設備)以下由乙方負責，100元(不含100元)以上由甲方負責。雙方每月月末結算材料費用、維保費用，形成雙方簽字或蓋章的書面結算資料，作為維修保養(yǎng)費用的支付依據(jù)。
第五條：合同期限
本合同執(zhí)行自20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止，共壹年。合同履行期限屆滿，雙方需續(xù)約的，另行簽訂合同。
第六條：違約責任
1、 雙方不得無故終止合同，如一方無故終止合同，則由違約方按維保費用未執(zhí)行部分金額的50%向對方賠付違約金。
2、乙方未按約定時間(4小時或2小時)內(nèi)到達現(xiàn)場，每遲1小時扣100元。以電話通知時間為準。
3、每處故障48小時內(nèi)未解決扣維修費300元，超一天追加200元，三天未處理甲方可另行安排其它單位維護，費用自維保費中扣除。
4、如無維修責任扣款項目，甲方未按合同規(guī)定時限支付維保費用，按維保費用總金額5%/日向乙方支付滯納金;如乙方未按合同規(guī)定履行維修保養(yǎng)職責，按維保金總金額5%向甲方支付違約金，同時乙方不得收取甲方當月應支付維保費用。
第七條：其它
1、本合同由甲、乙雙方法人代表或者其委托人簽字并蓋章后生效;
3、本合同應報公安消防機構備案(影印件)。
4、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇六
施工單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以及有關法律、法規(guī)，在自愿、平等的基礎上，合同雙方就礦業(yè)公司至凈化站管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業(yè)公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點：生態(tài)公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結算方式：雙方經(jīng)濟往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規(guī)發(fā)票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設單位有權按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應由施工單位書面向建設單位提出，雙方協(xié)商適當延期。
八、違約責任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發(fā)生爭議糾紛時協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇七
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為防止因鍋爐設備維修保養(yǎng)不及時而導致鍋爐設備不能正常工作，為此需要對鍋爐主機進行維護保養(yǎng)、除垢、及燃燒器的維保、煙道清灰等。以保證鍋爐設備的正常運行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》有關規(guī)定，本著平等公平、互惠互利、自愿有償?shù)脑瓌t，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成本合同如下條款，共同遵守。
第一條鍋爐系統(tǒng)維護保養(yǎng)的具體內(nèi)容
1、爐體除垢，全方位檢測。
2、燃燒器積碳清理、維護及保養(yǎng)，主機電路檢查。
3、煙道(積灰)清理及增加煙道清灰檢查口。
第二條維護保養(yǎng)的要求
1、化驗爐內(nèi)水質，取出污垢，對比特制適量藥劑，分解水垢且不能傷害爐內(nèi)體鋼板及結構，然后沖洗。最后再用特制的鍋爐保養(yǎng)劑進行保養(yǎng)。(該工序需加溫、蒸煮，沖洗等，時間約為24小時，使其在爐壁內(nèi)形成保護膜。)
2、 清洗燃燒器探針積碳，使其點火更順暢。
3、 仔細檢查緊固所有自控電路，消除隱患。
4、 嚴格按照甲方指定位置在煙道上開設兩個檢查清灰口，認真清除煙道內(nèi)積灰，然后用耐高溫材料密封，高強螺栓固定清灰口，以防止泄露煙氣。
第三條雙方責任
(一) 甲方責任：
1、甲方應指定專人負責施工現(xiàn)場并配合乙方做好相關部門的協(xié)調(diào)工作，同時派專人監(jiān)督乙方施工指令并及時提出意見，以保證乙方工作的順利進行。
2、甲方免費提供施工用電，用水等。
3、甲方向乙方提供該鍋爐之際的相關資料及有關實際運行的材料，以利于乙方能順利地進行施工。
二 乙方責任：
1、自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一管理，維護甲方的企業(yè)聲譽。
2、嚴格按照相關規(guī)范精心組織施工，并對工程質量和施工進度負責，按質按時安全完成施工任務。
3、對施工過程中出現(xiàn)的工程質量事故、機械事故和人員傷亡事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任負責。
4、施工期間保護好甲方物品，如發(fā)現(xiàn)乙方施工人員破壞或損壞，由乙方負責賠償。
第四條 施工工期
1、 開工日期：年月
2、 竣工日期：日
第五條 違約
1、乙方不按時按質完成施工項目，即視為違約，由此給甲方造成的損失由乙方負責。
2、甲方不按時支付合同款，由此造成的任何責任由乙方負責，并負責賠償乙方各項列行合同后的經(jīng)濟損失。
第六條 合同價格
本合同為工料全包：人民幣 元整，大寫：
第七條 付款方式
工人、設備、原材料等進場后甲方應支付合同總額的50%，合同約定事項，乙方全部施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后支付全部余款。
第八條 其他
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜或有補充、變更的、雙方應友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇八
乙方：維修隊
一、維修內(nèi)容、范圍及時間
甲方單位的所有水電設施的維修、安裝工作。時間：xx年xx月至xx月xx日。
二、維修承包費用
全年為x元。
三、雙方約定事項
1、乙方負責甲方單位的所有水電設施的日常維修、安裝工作，并做好到交舊領新，隨叫隨到。
2、乙方在維修前向甲方提供水電維修需要的材料清單，并注明所需要材料的品牌、數(shù)量、規(guī)格等。甲方接到水電維修清單后應及時向乙方提供所需要的維修安裝材料，保證乙方施工。
3、工程質量要求：乙方必須按照國家水電維修標準施工，所有水電維修安裝質量必須全部符合甲方要求，并按甲方要求的時間完成任務，并經(jīng)甲方驗收合格后方能付款，否則不予付款。
4、因甲方提高的材料質量問題或沒有及時提供材料，影響乙方施工者，乙方不負任何責任。
5、施工安全要求，乙方必須按照國家建筑安裝規(guī)范要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施，管理好一切安裝工具，在施工過程中特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產(chǎn)生的一切費用，由乙方自己承擔，責任與甲方無關。
四、付款方式
每半年付款x元，年底付完。
五、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
x年xx月xx日
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇一
甲方：____（以下簡稱甲方）
乙方：____（以下簡稱乙方）
因華興電力蒸汽管道施工影響福前村老年過渡房，依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就福前老年過渡房房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
合同工期：開工日____年____月____日，竣工日____年____月____日，該工期包工、包料，總工程款一次性定價為____元。
二、施工責任
1、乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
2、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，乙方在施工中要保護好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。
3、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
4、本合同壹式貳份，甲。乙雙方各執(zhí)壹份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇二
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
乙方：___________________________
法定代表人：_____________________
住所：___________________________
郵編：___________________________
乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方辦公設備的正常使用，對甲方的協(xié)議設備進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前，設備應正常運轉情況下，方可簽訂協(xié)議。
第一條乙方義務
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設備出現(xiàn)故障的報修通知，乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi)，_________市_________以內(nèi)的用戶，乙方8個小時內(nèi)到達現(xiàn)場；_________市區(qū)_________以外的用戶，乙方24個小時內(nèi)到達現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費，并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設備情況制定設備維護計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維計劃，對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下，每四個月一次上門維護保養(yǎng)服務。
第二條甲方義務
1.甲方在協(xié)議設備出現(xiàn)故障后，及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產(chǎn)生的設備故障，乙方不承擔責任。
3.未經(jīng)乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產(chǎn)生的后果和責任。
4.甲方不得對合同設備進行私自拆卸，否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5.協(xié)議設備合同發(fā)生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。
6.協(xié)議設備發(fā)生轉移或轉讓時，甲方應及時通知乙方。
第三條結算金額及方式
1.甲方按_________為單位時間，維修費共計為_________元人民幣，在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi)，向乙方一次性支付維護費。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性，所以甲方按為單位時間的實際發(fā)生維修配件金額為依據(jù)，向乙方支付維修費。支付時間是在單位時間之后的1周內(nèi)完成。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇三
乙方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月日
甲方： 乙方：
甲、乙雙方就甲方委托乙方對甲方的設備進行維修事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、基本內(nèi)容
1、乙方承接甲方 維修工作，按本合同的約定完成各項內(nèi)容，經(jīng)驗收合格后交付甲方。
2、維修項目內(nèi)容：
(1) (2) 3、項目施工地點：甲方指定地點;
4、交貨期：乙方須在本合同生效之日起 日內(nèi)完成設備的全部維修內(nèi)容，并調(diào)試合格交付甲方使用。
二、合同價格：
1、設備維修項目主要配件及價格(單位：元)
2、合同總價為元，人民幣大寫金額為：整(含17%稅，備件費、設計費、安調(diào)、調(diào)試、運費、培訓、維護費等)，在雙方未簽訂新的協(xié)議之前，任何一方不得修改此費用。
三、結算方式
2、甲方在收到上述發(fā)票經(jīng)審核符合要求后1個月內(nèi)付至合同總價款的90%，余款作為質保金，在質保期滿后支付(無息)。
四、技術要求和技術標準：
1、基本要求：設備維修、維護完畢后，質量穩(wěn)定可靠，操作方便，滿足甲方使用要求。性能、精度應完全符合工藝要求和行業(yè)標準。
2、具體要求： 3、技術標準：
五、甲方承擔的義務和責任：
1、乙方向甲方的操作人員提供技術支持;
4、設備檢修完畢，乙方自檢，準備驗收報告，通知甲方驗收，甲、乙雙方填寫“驗收報告”;驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，乙方立即整改，直至達到合格要求，最終雙方將簽署最終驗收報告。
八、交貨期及質保期.
3、更換的備件在質保及調(diào)試期間，如發(fā)生故障或損壞，均由乙方免費負責更換，經(jīng)甲方通知后，乙方不能按時更換，甲方有權聘請第三方，相關費用從乙方質保金中扣除。
九、驗收標準及方法
1、設備驗收由甲方負責組織，乙方安裝調(diào)試人員等參加。組織調(diào)試，甲方派出專人配合。2、按雙方簽訂的技術條款和國家、行業(yè)有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。3、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經(jīng)甲方最終驗收合格，辦理驗收手續(xù)后交付甲方。
1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則支付對方合同總價款的5%作為違約金。2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調(diào)試、驗收中的產(chǎn)品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金，違約金從合同總價款中直接扣除。
1、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。 3、本合同未經(jīng)雙方協(xié)商同意，不得轉讓、更改。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式 份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí) 份。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇四
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇五
乙方：
根據(jù)國家和地方有關建筑消防設施的法規(guī)和技術規(guī)范，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方委托乙方保障“新天澤國際廣場”消防設施設備正常運行相關事宜，簽署本維修保養(yǎng)合同。
第二條：維修保養(yǎng)范圍及內(nèi)容
維修保養(yǎng)內(nèi)容：具體內(nèi)容為裙樓部分和1、2號塔樓(主線回路保證信號到該戶弱電井內(nèi)，并給予技術支持，更換器材另行收費)的消防設施。包但不限于火災自動報警系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防火分隔系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應急照明及疏散指示系統(tǒng)、消防通訊設備、防火卷簾門系統(tǒng)、移動滅火系統(tǒng)及其他消防設施設備等。
第二條：合同執(zhí)行目標
根據(jù)國家和地方有關建筑消防設施得技術規(guī)范，對合同范圍內(nèi)的消防設施設備進行維修保養(yǎng)，保障其正常運行。
第三條：雙方責任
(一)甲方責任：
1、 提供合同范圍內(nèi)經(jīng)公安消防機構認可的所有消防設施的合法合格手續(xù)(此手續(xù)需乙方配合完善)。
2、 負責消防設施系統(tǒng)的日常運行管理。
3、 發(fā)現(xiàn)問題后應立即通知乙方并為乙方執(zhí)行本合同提供必要的工作方便。
(二)乙方責任：
1、提供國家和地方有關建筑消防設施得法規(guī)和技術規(guī)范，對甲方提供的合同范圍內(nèi)的消防設施進行維修保養(yǎng)，保障其正常運行(不可抗拒得自然災害和人為破壞等因素除外)。
2、每周一次維修保養(yǎng)檢查，每月一次消防測試并記錄，填寫規(guī)范的維保記錄，維保記錄一式兩份由甲方管理處負責人簽字認可、存檔。
3、對合同范圍內(nèi)的消防設施除進行定期維修保養(yǎng)檢查外，在接到甲方消防設施故障的通知后，一般故障應在4小時內(nèi)派人前往維修，重大故障應在2小時內(nèi)派人前往維修。48小時內(nèi)恢復故障部分功能，確保設備使用正常。
4、每季向甲方和消防機構報告合同范圍內(nèi)的消防設施的運行情況。
5、保證合同范圍的消防設施通過消防機構及甲方的檢查和測試。
6、配合轄區(qū)內(nèi)的各單位進行消防演習、測試。
7、承擔因維護不力因素導致的消防責任事故。
8、探測器件每兩年進行一次全面清洗。
9、維修設備原則以修調(diào)為主，100元以上材料元件更換率不得超過5%，必須更換須甲方同意后方可進行，維修材料價格以甲乙雙方詢價均認可的執(zhí)行，超過100元(不含100元)由甲方支付配件費，100元以內(nèi)(含100元)由乙方支付。因意外損壞的器件由甲方負責。
(三)雙方共同責任：遵守執(zhí)行國家、地方有關建筑消防設施的法規(guī)和技術規(guī)范;共同商定并執(zhí)行《建筑消防設施維修保養(yǎng)內(nèi)容》;定期共同向公安消防機構報告合同對象的運行情況并接受其監(jiān)督。
本合同維保保養(yǎng)費用總價款為，按季度支付。單次維修材料費100元(含100元的輔材，不含設備)以下由乙方負責，100元(不含100元)以上由甲方負責。雙方每月月末結算材料費用、維保費用，形成雙方簽字或蓋章的書面結算資料，作為維修保養(yǎng)費用的支付依據(jù)。
第五條：合同期限
本合同執(zhí)行自20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止，共壹年。合同履行期限屆滿，雙方需續(xù)約的，另行簽訂合同。
第六條：違約責任
1、 雙方不得無故終止合同，如一方無故終止合同，則由違約方按維保費用未執(zhí)行部分金額的50%向對方賠付違約金。
2、乙方未按約定時間(4小時或2小時)內(nèi)到達現(xiàn)場，每遲1小時扣100元。以電話通知時間為準。
3、每處故障48小時內(nèi)未解決扣維修費300元，超一天追加200元，三天未處理甲方可另行安排其它單位維護，費用自維保費中扣除。
4、如無維修責任扣款項目，甲方未按合同規(guī)定時限支付維保費用，按維保費用總金額5%/日向乙方支付滯納金;如乙方未按合同規(guī)定履行維修保養(yǎng)職責，按維保金總金額5%向甲方支付違約金，同時乙方不得收取甲方當月應支付維保費用。
第七條：其它
1、本合同由甲、乙雙方法人代表或者其委托人簽字并蓋章后生效;
3、本合同應報公安消防機構備案(影印件)。
4、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇六
施工單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以及有關法律、法規(guī)，在自愿、平等的基礎上，合同雙方就礦業(yè)公司至凈化站管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業(yè)公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點：生態(tài)公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結算方式：雙方經(jīng)濟往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規(guī)發(fā)票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設單位有權按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應由施工單位書面向建設單位提出，雙方協(xié)商適當延期。
八、違約責任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發(fā)生爭議糾紛時協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇七
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為防止因鍋爐設備維修保養(yǎng)不及時而導致鍋爐設備不能正常工作，為此需要對鍋爐主機進行維護保養(yǎng)、除垢、及燃燒器的維保、煙道清灰等。以保證鍋爐設備的正常運行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》有關規(guī)定，本著平等公平、互惠互利、自愿有償?shù)脑瓌t，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成本合同如下條款，共同遵守。
第一條鍋爐系統(tǒng)維護保養(yǎng)的具體內(nèi)容
1、爐體除垢，全方位檢測。
2、燃燒器積碳清理、維護及保養(yǎng)，主機電路檢查。
3、煙道(積灰)清理及增加煙道清灰檢查口。
第二條維護保養(yǎng)的要求
1、化驗爐內(nèi)水質，取出污垢，對比特制適量藥劑，分解水垢且不能傷害爐內(nèi)體鋼板及結構，然后沖洗。最后再用特制的鍋爐保養(yǎng)劑進行保養(yǎng)。(該工序需加溫、蒸煮，沖洗等，時間約為24小時，使其在爐壁內(nèi)形成保護膜。)
2、 清洗燃燒器探針積碳，使其點火更順暢。
3、 仔細檢查緊固所有自控電路，消除隱患。
4、 嚴格按照甲方指定位置在煙道上開設兩個檢查清灰口，認真清除煙道內(nèi)積灰，然后用耐高溫材料密封，高強螺栓固定清灰口，以防止泄露煙氣。
第三條雙方責任
(一) 甲方責任：
1、甲方應指定專人負責施工現(xiàn)場并配合乙方做好相關部門的協(xié)調(diào)工作，同時派專人監(jiān)督乙方施工指令并及時提出意見，以保證乙方工作的順利進行。
2、甲方免費提供施工用電，用水等。
3、甲方向乙方提供該鍋爐之際的相關資料及有關實際運行的材料，以利于乙方能順利地進行施工。
二 乙方責任：
1、自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一管理，維護甲方的企業(yè)聲譽。
2、嚴格按照相關規(guī)范精心組織施工，并對工程質量和施工進度負責，按質按時安全完成施工任務。
3、對施工過程中出現(xiàn)的工程質量事故、機械事故和人員傷亡事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任負責。
4、施工期間保護好甲方物品，如發(fā)現(xiàn)乙方施工人員破壞或損壞，由乙方負責賠償。
第四條 施工工期
1、 開工日期：年月
2、 竣工日期：日
第五條 違約
1、乙方不按時按質完成施工項目，即視為違約，由此給甲方造成的損失由乙方負責。
2、甲方不按時支付合同款，由此造成的任何責任由乙方負責，并負責賠償乙方各項列行合同后的經(jīng)濟損失。
第六條 合同價格
本合同為工料全包：人民幣 元整，大寫：
第七條 付款方式
工人、設備、原材料等進場后甲方應支付合同總額的50%，合同約定事項，乙方全部施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后支付全部余款。
第八條 其他
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜或有補充、變更的、雙方應友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新維修房頂合同 房屋維修合同優(yōu)質篇八
乙方：維修隊
一、維修內(nèi)容、范圍及時間
甲方單位的所有水電設施的維修、安裝工作。時間：xx年xx月至xx月xx日。
二、維修承包費用
全年為x元。
三、雙方約定事項
1、乙方負責甲方單位的所有水電設施的日常維修、安裝工作，并做好到交舊領新，隨叫隨到。
2、乙方在維修前向甲方提供水電維修需要的材料清單，并注明所需要材料的品牌、數(shù)量、規(guī)格等。甲方接到水電維修清單后應及時向乙方提供所需要的維修安裝材料，保證乙方施工。
3、工程質量要求：乙方必須按照國家水電維修標準施工，所有水電維修安裝質量必須全部符合甲方要求，并按甲方要求的時間完成任務，并經(jīng)甲方驗收合格后方能付款，否則不予付款。
4、因甲方提高的材料質量問題或沒有及時提供材料，影響乙方施工者，乙方不負任何責任。
5、施工安全要求，乙方必須按照國家建筑安裝規(guī)范要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施，管理好一切安裝工具，在施工過程中特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產(chǎn)生的一切費用，由乙方自己承擔，責任與甲方無關。
四、付款方式
每半年付款x元，年底付完。
五、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
x年xx月xx日