合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩(wěn)定具有重要意義。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇一
建設單位： 設計室(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位：(以下簡稱承包方)
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱： 太陽能組件安裝工程
第二條：工程地點：黑龍江省大慶市
第三條：太陽能板數量：
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為 元/塊，共計：元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的 %款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條：工程期限(20xx年 月 日——20xx年 月 日)
第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的二次搬運。
第八條：發(fā)包方義務：
甲方給乙方施工圖一式1份。按協(xié)議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。按協(xié)議負責按期撥款。負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
按協(xié)議分工負責材料保管。施工組織和施工人員形象。按施工圖負責組織施工，按期竣工。負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規(guī)定執(zhí)行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發(fā)包方各一份，
發(fā)包方：(蓋章)________
法定代表人：______
身份證號：_______
地址：_________
開戶銀行：______
帳號：_________
承包方：(蓋章)________
法定代表人：_____
身份證號：________
地址：________
開戶銀行：_______
帳號：________
簽約日期：____年__月__日
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇二
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《^v^合同法》及 其它 有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按 米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度為 米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協(xié)商確定,工程期為 日，暫定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為 元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設 安全生產 有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護 措施 ，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于 年 月 日由雙方在 簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式 份，上方各執(zhí)一份，上交 份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章) ：
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇三
乙方：
工程地點：
工程內容：
制作和安裝通道防盜門及其構成裝置一套，其中包括防盜門鎖購置和安裝、制作和安裝整個隔斷和門扇的可脫卸防蚊紗，防止從通道防盜門外侵入打開門鎖的一切必要遮擋等。
工程總價：
本合同總價為 元人民幣(大寫： 百 拾 元整)。
工程時間：
從簽訂本合同之日起的連續(xù) 個工作日(其中包括法定節(jié)假日)。上門安裝日期須經雙方約定。
工程要求：
(1) 本工程為乙方包工、包料(主要材料和輔助材料)、包機具、包運輸、包工期、包安全、包質量和包一切風險的全包工程。
(2) 本工程需要乙方承擔現(xiàn)場測量和勘測，以確保制作和安裝之通道防盜門及其構成裝置完全符合現(xiàn)場尺寸(其中包括零部件運輸之需要的尺寸)要求。
(3) 本工程需要乙方承擔一年的保修期責任，其中包括維修、油漆、更換通道防盜門及其構成裝置所出現(xiàn)的任何缺陷或瑕疵。
(4) 本工程需要乙方承擔在保修期內的應急維修之責任，其中包括門鎖意外、通道隔斷和門扇意外等的維修。
工程約定：
(1) 本工程所選用的主要材料為方鋼型材，其壁厚應不小于 毫米(建議不小于 1.2毫米)。
(2) 方鋼型材焊接形成的通道隔斷、門框和門扇的間隙不大于8厘米x 8厘米。
(3) 門鎖、鉸鏈和門插銷位置應有不小于1.2毫米鐵皮遮擋，以策安全。
(4) 門鉸鏈尺寸應符合門扇要求，且不少于三個。
(5) 通道隔斷和門扇均需要制作和安裝可脫卸的防蚊紗網，并應分塊配置紗網壓條。
(6) 油漆要求：防銹漆為底漆一度，墨綠色面漆三度。
(7) 除門扇鎖具一副外，還需要制作和安裝外掛鎖搭扣一副，以及門扇上下均需要制作和安裝門插銷。
(8) 門扇形制：常開門扇凈尺寸為不小于寬800毫米和不小于高1965毫米，常閉門扇尺寸為不大于寬550毫米和不小于高1965毫米。
(9) 門框形制：下底必須有方鋼型材構成的底框。
(10) 通道隔斷與門框必須用配合到方鋼型材寬度相匹配的金屬膨脹螺栓固定在通道墻身上，固定點每邊不少于3個，其中包括底框與云石地坪的固定數量。
付款方式：
(1) 簽約后甲方向乙方支付預付款 人民幣元(大寫 百 拾 元整)。
(2) 制作、安裝完成后，經甲方按照合同約定的內容驗收合格，甲方一次性向乙方支付全部剩余合同款 人民幣元(大寫 百 拾 元整)。
本合同共3頁，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
簽約人及簽約日期：
甲方： 乙方：
甲方簽字： 乙方簽字：
簽約日期：????????? 年 月 日
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇四
根據《_____》和《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
第二條工程期限
合同工期總日歷天數_______天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_________安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇五
根據《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
合同工期總日歷天數_______天
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_________安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇六
購貨方：咸寧市咸安區(qū)國土資源局 (以下簡稱甲方)
供貨方：咸寧市磊成建材有限公司 (以下簡稱乙方)
一、貨物名稱：界樁預制件，數量2650塊。
二、規(guī)格、型號：40*80*8。
三、價格：20元/塊。
四、產品質量要求：乙方必須按c30砼混凝土標號生產，外型光滑、美觀、鋼筋布網。
五、交貨地點：咸寧市磊成建材有限公司。
六、交貨時間：11月30日前交貨。
七、付款方式：12月15日以前一次性付清。
八、產品標識由甲方提供，乙方只負責粘貼且不能脫落。
九、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效具法律效力，望雙方共同遵守。
甲方單位：(蓋章) 乙方單位：(蓋章)
簽字： 簽字：
年 月 日
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇七
收購方(甲方)：_______________
種植方(乙方)：_______________
根據《^v^合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在*等、自愿、公*、誠實信用的基礎上，就____________土地承包和西瓜收購的有關事宜達成如下協(xié)議。
第一條甲方將其承包的______________土地_______畝中的_______畝轉承包給乙方種植大棚西瓜。轉承包期限：______年____月____日至_____年___月_____日。每畝承包金額為______元，合計承包金額為_____元。乙方于______年____月____日前付清。
第二條乙方承包土地的用途必須為種植大棚西瓜，乙方產出的西瓜由甲方按當日市場價收購。
第三條質量要求
2.外觀質量：_______________________________________________________。
第四條收購保證金：甲方口是/口否在______年_____月______日前向乙方支付收購保證金_______元。交貨時保證金應(口抵作收購款/口返還甲方)。保證金支付后，因甲方違約解除合同的，保證金不予退還;因乙方違約解除合同的，甲方應雙倍返還保證金。
第五條交貨時間：乙方于合同期內于采摘前______天通知甲方，由甲方安排采摘時間;地點：_______________________;計量方法：以交貨地的稱量為計價重量;運輸方式及費用承擔：由乙方負責裝車。
第六條檢驗方法：甲方在收購當場驗收;檢驗時間：與交貨時間相同;檢驗地點：與交貨地點相同。
第七條結算方式及期限：甲方在收進乙方貨物后________日內現(xiàn)金支付貨款。
雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低于保護價時，以保護價為準：市場收購價格高于保護價時，雙方可協(xié)商上調價格。
第八條乙方于轉承包期滿后，清理好棚架、薄膜等雜物。如乙方未清理，甲方可請人或自行清理，所付費用由乙方承擔。
第九條本合同解除的條件：如乙方將轉承包的土地轉作他用，甲方可提前解除合同，并可要求乙方賠償相應損失。
第十條違約責任
第十一條因發(fā)生自然災害等不可抗力的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，并在合理期限內提供證明。
(一)依法向__________人民法院提起訴訟;
(二)提交______________仲裁委員會仲裁。
第十三條對于產品質量要求等內容，雙方可另附附件詳細約定，并作為本合同的組成部分。
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。本合同于土地轉承包期滿后終止。
第十五條其他約定事項：_____________________________________________。
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇一
建設單位： 設計室(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位：(以下簡稱承包方)
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱： 太陽能組件安裝工程
第二條：工程地點：黑龍江省大慶市
第三條：太陽能板數量：
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為 元/塊，共計：元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的 %款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條：工程期限(20xx年 月 日——20xx年 月 日)
第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的二次搬運。
第八條：發(fā)包方義務：
甲方給乙方施工圖一式1份。按協(xié)議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。按協(xié)議負責按期撥款。負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
按協(xié)議分工負責材料保管。施工組織和施工人員形象。按施工圖負責組織施工，按期竣工。負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規(guī)定執(zhí)行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發(fā)包方各一份，
發(fā)包方：(蓋章)________
法定代表人：______
身份證號：_______
地址：_________
開戶銀行：______
帳號：_________
承包方：(蓋章)________
法定代表人：_____
身份證號：________
地址：________
開戶銀行：_______
帳號：________
簽約日期：____年__月__日
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇二
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《^v^合同法》及 其它 有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按 米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度為 米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協(xié)商確定,工程期為 日，暫定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為 元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設 安全生產 有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護 措施 ，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于 年 月 日由雙方在 簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式 份，上方各執(zhí)一份，上交 份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章) ：
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇三
乙方：
工程地點：
工程內容：
制作和安裝通道防盜門及其構成裝置一套，其中包括防盜門鎖購置和安裝、制作和安裝整個隔斷和門扇的可脫卸防蚊紗，防止從通道防盜門外侵入打開門鎖的一切必要遮擋等。
工程總價：
本合同總價為 元人民幣(大寫： 百 拾 元整)。
工程時間：
從簽訂本合同之日起的連續(xù) 個工作日(其中包括法定節(jié)假日)。上門安裝日期須經雙方約定。
工程要求：
(1) 本工程為乙方包工、包料(主要材料和輔助材料)、包機具、包運輸、包工期、包安全、包質量和包一切風險的全包工程。
(2) 本工程需要乙方承擔現(xiàn)場測量和勘測，以確保制作和安裝之通道防盜門及其構成裝置完全符合現(xiàn)場尺寸(其中包括零部件運輸之需要的尺寸)要求。
(3) 本工程需要乙方承擔一年的保修期責任，其中包括維修、油漆、更換通道防盜門及其構成裝置所出現(xiàn)的任何缺陷或瑕疵。
(4) 本工程需要乙方承擔在保修期內的應急維修之責任，其中包括門鎖意外、通道隔斷和門扇意外等的維修。
工程約定：
(1) 本工程所選用的主要材料為方鋼型材，其壁厚應不小于 毫米(建議不小于 1.2毫米)。
(2) 方鋼型材焊接形成的通道隔斷、門框和門扇的間隙不大于8厘米x 8厘米。
(3) 門鎖、鉸鏈和門插銷位置應有不小于1.2毫米鐵皮遮擋，以策安全。
(4) 門鉸鏈尺寸應符合門扇要求，且不少于三個。
(5) 通道隔斷和門扇均需要制作和安裝可脫卸的防蚊紗網，并應分塊配置紗網壓條。
(6) 油漆要求：防銹漆為底漆一度，墨綠色面漆三度。
(7) 除門扇鎖具一副外，還需要制作和安裝外掛鎖搭扣一副，以及門扇上下均需要制作和安裝門插銷。
(8) 門扇形制：常開門扇凈尺寸為不小于寬800毫米和不小于高1965毫米，常閉門扇尺寸為不大于寬550毫米和不小于高1965毫米。
(9) 門框形制：下底必須有方鋼型材構成的底框。
(10) 通道隔斷與門框必須用配合到方鋼型材寬度相匹配的金屬膨脹螺栓固定在通道墻身上，固定點每邊不少于3個，其中包括底框與云石地坪的固定數量。
付款方式：
(1) 簽約后甲方向乙方支付預付款 人民幣元(大寫 百 拾 元整)。
(2) 制作、安裝完成后，經甲方按照合同約定的內容驗收合格，甲方一次性向乙方支付全部剩余合同款 人民幣元(大寫 百 拾 元整)。
本合同共3頁，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
簽約人及簽約日期：
甲方： 乙方：
甲方簽字： 乙方簽字：
簽約日期：????????? 年 月 日
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇四
根據《_____》和《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
第二條工程期限
合同工期總日歷天數_______天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_________安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇五
根據《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
合同工期總日歷天數_______天
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_________安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇六
購貨方：咸寧市咸安區(qū)國土資源局 (以下簡稱甲方)
供貨方：咸寧市磊成建材有限公司 (以下簡稱乙方)
一、貨物名稱：界樁預制件，數量2650塊。
二、規(guī)格、型號：40*80*8。
三、價格：20元/塊。
四、產品質量要求：乙方必須按c30砼混凝土標號生產，外型光滑、美觀、鋼筋布網。
五、交貨地點：咸寧市磊成建材有限公司。
六、交貨時間：11月30日前交貨。
七、付款方式：12月15日以前一次性付清。
八、產品標識由甲方提供，乙方只負責粘貼且不能脫落。
九、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效具法律效力，望雙方共同遵守。
甲方單位：(蓋章) 乙方單位：(蓋章)
簽字： 簽字：
年 月 日
最新自家屋頂安裝光伏系統(tǒng)合同效力模板篇七
收購方(甲方)：_______________
種植方(乙方)：_______________
根據《^v^合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在*等、自愿、公*、誠實信用的基礎上，就____________土地承包和西瓜收購的有關事宜達成如下協(xié)議。
第一條甲方將其承包的______________土地_______畝中的_______畝轉承包給乙方種植大棚西瓜。轉承包期限：______年____月____日至_____年___月_____日。每畝承包金額為______元，合計承包金額為_____元。乙方于______年____月____日前付清。
第二條乙方承包土地的用途必須為種植大棚西瓜，乙方產出的西瓜由甲方按當日市場價收購。
第三條質量要求
2.外觀質量：_______________________________________________________。
第四條收購保證金：甲方口是/口否在______年_____月______日前向乙方支付收購保證金_______元。交貨時保證金應(口抵作收購款/口返還甲方)。保證金支付后，因甲方違約解除合同的，保證金不予退還;因乙方違約解除合同的，甲方應雙倍返還保證金。
第五條交貨時間：乙方于合同期內于采摘前______天通知甲方，由甲方安排采摘時間;地點：_______________________;計量方法：以交貨地的稱量為計價重量;運輸方式及費用承擔：由乙方負責裝車。
第六條檢驗方法：甲方在收購當場驗收;檢驗時間：與交貨時間相同;檢驗地點：與交貨地點相同。
第七條結算方式及期限：甲方在收進乙方貨物后________日內現(xiàn)金支付貨款。
雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低于保護價時，以保護價為準：市場收購價格高于保護價時，雙方可協(xié)商上調價格。
第八條乙方于轉承包期滿后，清理好棚架、薄膜等雜物。如乙方未清理，甲方可請人或自行清理，所付費用由乙方承擔。
第九條本合同解除的條件：如乙方將轉承包的土地轉作他用，甲方可提前解除合同，并可要求乙方賠償相應損失。
第十條違約責任
第十一條因發(fā)生自然災害等不可抗力的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，并在合理期限內提供證明。
(一)依法向__________人民法院提起訴訟;
(二)提交______________仲裁委員會仲裁。
第十三條對于產品質量要求等內容，雙方可另附附件詳細約定，并作為本合同的組成部分。
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。本合同于土地轉承包期滿后終止。
第十五條其他約定事項：_____________________________________________。