合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇一
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報價,供定作人參考確認(rèn),報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇二
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方將位于連云港市 住宅小區(qū)長年的防水維修項目委托給乙方,雙方依照《民法典》、《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則就本項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
2、工程地點:連云港市 路 住宅小區(qū)。
3、工程數(shù)量及部位:(以甲方所接的報修單和派工單為準(zhǔn))。
二、合作模式
考慮維修工程涉及范圍較廣,我們采取先論證后定價,乙方包工包料的模式。
1、具體技術(shù)指標(biāo)參照國家規(guī)定的《建筑防水工程技術(shù)規(guī)程》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特殊問題以雙方專家論證方案為準(zhǔn)。
2、具體工程項目定價依據(jù)國家定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特殊問題以雙方協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn)。
3、甲方的派工單和報修單及施工過程的協(xié)商內(nèi)容為構(gòu)成協(xié)議的一部分。
三、結(jié)算方式
每項派工單工程竣工后,甲方經(jīng)驗收合格,支付乙方工程量90%的工程價款,余款10%作質(zhì)保金,保質(zhì)到期無質(zhì)量問題甲方全部付清。 乙方收到甲方工程價款時,應(yīng)向甲方開具稅務(wù)發(fā)票(稅收由甲方負(fù)責(zé))。
六、工程工期與質(zhì)量保修要求
1、工程工期:
在乙方施工過程中遇到不可抗力如:雨雪天氣大風(fēng)雷電地質(zhì)災(zāi)害等工期順延。
2、質(zhì)量保修要求:
(1)乙方保證施工時按《*小區(qū)防水工程施工方案》、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》及國家其他有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)范施工,工程質(zhì)量需達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
(2)質(zhì)量保修期內(nèi)不滲漏水,但因房屋主體結(jié)構(gòu)變化造成滲漏水的,不為質(zhì)保質(zhì)量問題。
(3)質(zhì)保期為兩年,在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方免費(fèi)維修合格,驗收合格后,甲方將質(zhì)保金付給乙方。
(4)乙方所有材料及施工工藝必須達(dá)到國家相關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
七、驗收方式
乙方竣工后,須向甲方提交竣工驗收報告,甲方應(yīng)積極組織驗收,驗收時間甲乙雙方代表必須全面到場,有監(jiān)理方的監(jiān)理方必須到場。
八、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方職責(zé)
(1)甲方駐現(xiàn)場代表為: 同志負(fù)責(zé)甲方一切現(xiàn)場工作,監(jiān)督檢查乙方的施工安全、質(zhì)量及施工進(jìn)度。
(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)住戶和周邊關(guān)系,30平方米施工用房及用電用水的協(xié)調(diào)。
2、乙方職責(zé)
(1)乙方駐現(xiàn)場代表為: 同志負(fù)責(zé)乙方的一切現(xiàn)場工作;
(2)必須服從甲方的監(jiān)督與管理;
(3)遵守國家級行業(yè)的有關(guān)規(guī)范,確保工程施工質(zhì)量和施工安全;
(4)乙方在施工生產(chǎn)過程中如發(fā)生安全事故(包括乙方人員工傷、乙方人員人身及財產(chǎn)受到損害、乙方對他人人身及財產(chǎn)造成損害等)或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任,并負(fù)責(zé)處理全部善后工作。
(5)乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、保管工作,如發(fā)生工程材料、設(shè)備等丟失、損毀等事故,由乙方承擔(dān)責(zé)任,甲方不負(fù)責(zé)任。生產(chǎn)資料入庫后被盜丟失由甲方負(fù)責(zé)。
九、違約責(zé)任
1、本合同中關(guān)于甲方違約的具體責(zé)任如下:
(1)甲方未按本合同支付工程款,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,未支付部分按同期銀行貸款利率付兩倍未支付款的利息。
2、本合同中關(guān)于乙方違約的具體責(zé)任如下:
(2)工程質(zhì)量缺陷,經(jīng)乙方整改后仍不合格,甲方對該部分不予結(jié) 算。
十、爭議解決及訴訟管轄
雙方約定,未盡事宜及在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時可以協(xié)商解決,也可以起訴,訴訟管轄法院為:人民法院。
十一、質(zhì)量保修
1、乙方承諾保證本合同工程質(zhì)量,保修期兩年,自驗收合格之日起計算;
2、工程完工后乙方及材料供應(yīng)廠家向甲方提供質(zhì)量保修卡,并建立相關(guān)電子檔案,保修期內(nèi)每年回訪一次。
十二、約定
本工程乙方不得轉(zhuǎn)包、分包,否則甲方有權(quán)解除合同,拒絕支付工程款。
甲方在乙方合同履約期間不得以任何形式和其他同類單位發(fā)生協(xié)議關(guān)系或者乙方不負(fù)責(zé)質(zhì)保。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇三
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱甲方)
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商,形成一致性意見,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程范圍:屋面xxxm2左右,單價xxx元/m2(以實際施工面積為準(zhǔn)),合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求:荊州九鳥王防水材料(sbs,3mm厚)。
三、工程質(zhì)量:屋面防水油做底層,邊接、底連平退,保持整體平衡,工程質(zhì)量保修期為5年,保修期間如有質(zhì)量問題,乙方必須及時到場進(jìn)行維修處理。
四、工程時間:簽訂全同之日4個工作日,雨天順延,按甲方要求在規(guī)定時間內(nèi)完工。
五、施工安全:乙方確保施工安全,做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事,在施工過程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款方式:待工程完工,經(jīng)甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇四
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
1、 乙方用戶基本信息:
用戶名稱: ;聯(lián)系地址: ;
聯(lián) 系 人: ;聯(lián)系電話: 。
機(jī)械信息:
機(jī)型/機(jī)號: ;發(fā)動機(jī)型/機(jī)號: ;工作小時: ;
2、 甲方提供的服務(wù)內(nèi)容:
(1)每隔250h或500h的終身免工時費(fèi)定期保養(yǎng)服務(wù);
(3)每天/每周例行保養(yǎng)的指導(dǎo)和技術(shù)咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務(wù);
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京鋼加購買的零件可免運(yùn)費(fèi)送貨上門(大件除外);
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內(nèi)出發(fā),承諾以最快的速度到達(dá)現(xiàn)場。
3、 乙方需履行的義務(wù):
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務(wù)條件的乙方,需在南京鋼加零件供應(yīng)中心或所屬服務(wù)網(wǎng)點購買配件。
(2)乙方在南京鋼加零件供應(yīng)中心或服務(wù)網(wǎng)點購買配件時,需索要正規(guī)發(fā)票。甲方將依據(jù)提供的正規(guī)發(fā)票實施相關(guān)的質(zhì)量保證。
4、 保證期外維修的收費(fèi)規(guī)定:
(3)里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:按來回公里數(shù)向乙方收取,單價里程以2.00元/公里。
5、 收費(fèi)方式及質(zhì)量保證:按每次發(fā)生的費(fèi)用合計金額當(dāng)次收取,乙方有權(quán)要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費(fèi)用。乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月,零件可享受六個月的保證期。
8、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇五
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費(fèi)金額
差旅費(fèi):
上門服務(wù)費(fèi):
合計金額(大寫):
五、需方在按本合同付款后,供方實施維修,在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并另訂合同,方為有效。
甲方:(蓋章) 乙方:
負(fù)責(zé)人簽字: 負(fù)責(zé)人簽字:
日期: 日期:
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇一
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報價,供定作人參考確認(rèn),報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇二
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方將位于連云港市 住宅小區(qū)長年的防水維修項目委托給乙方,雙方依照《民法典》、《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則就本項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
2、工程地點:連云港市 路 住宅小區(qū)。
3、工程數(shù)量及部位:(以甲方所接的報修單和派工單為準(zhǔn))。
二、合作模式
考慮維修工程涉及范圍較廣,我們采取先論證后定價,乙方包工包料的模式。
1、具體技術(shù)指標(biāo)參照國家規(guī)定的《建筑防水工程技術(shù)規(guī)程》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特殊問題以雙方專家論證方案為準(zhǔn)。
2、具體工程項目定價依據(jù)國家定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特殊問題以雙方協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn)。
3、甲方的派工單和報修單及施工過程的協(xié)商內(nèi)容為構(gòu)成協(xié)議的一部分。
三、結(jié)算方式
每項派工單工程竣工后,甲方經(jīng)驗收合格,支付乙方工程量90%的工程價款,余款10%作質(zhì)保金,保質(zhì)到期無質(zhì)量問題甲方全部付清。 乙方收到甲方工程價款時,應(yīng)向甲方開具稅務(wù)發(fā)票(稅收由甲方負(fù)責(zé))。
六、工程工期與質(zhì)量保修要求
1、工程工期:
在乙方施工過程中遇到不可抗力如:雨雪天氣大風(fēng)雷電地質(zhì)災(zāi)害等工期順延。
2、質(zhì)量保修要求:
(1)乙方保證施工時按《*小區(qū)防水工程施工方案》、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》及國家其他有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)范施工,工程質(zhì)量需達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
(2)質(zhì)量保修期內(nèi)不滲漏水,但因房屋主體結(jié)構(gòu)變化造成滲漏水的,不為質(zhì)保質(zhì)量問題。
(3)質(zhì)保期為兩年,在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方免費(fèi)維修合格,驗收合格后,甲方將質(zhì)保金付給乙方。
(4)乙方所有材料及施工工藝必須達(dá)到國家相關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
七、驗收方式
乙方竣工后,須向甲方提交竣工驗收報告,甲方應(yīng)積極組織驗收,驗收時間甲乙雙方代表必須全面到場,有監(jiān)理方的監(jiān)理方必須到場。
八、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方職責(zé)
(1)甲方駐現(xiàn)場代表為: 同志負(fù)責(zé)甲方一切現(xiàn)場工作,監(jiān)督檢查乙方的施工安全、質(zhì)量及施工進(jìn)度。
(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)住戶和周邊關(guān)系,30平方米施工用房及用電用水的協(xié)調(diào)。
2、乙方職責(zé)
(1)乙方駐現(xiàn)場代表為: 同志負(fù)責(zé)乙方的一切現(xiàn)場工作;
(2)必須服從甲方的監(jiān)督與管理;
(3)遵守國家級行業(yè)的有關(guān)規(guī)范,確保工程施工質(zhì)量和施工安全;
(4)乙方在施工生產(chǎn)過程中如發(fā)生安全事故(包括乙方人員工傷、乙方人員人身及財產(chǎn)受到損害、乙方對他人人身及財產(chǎn)造成損害等)或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任,并負(fù)責(zé)處理全部善后工作。
(5)乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、保管工作,如發(fā)生工程材料、設(shè)備等丟失、損毀等事故,由乙方承擔(dān)責(zé)任,甲方不負(fù)責(zé)任。生產(chǎn)資料入庫后被盜丟失由甲方負(fù)責(zé)。
九、違約責(zé)任
1、本合同中關(guān)于甲方違約的具體責(zé)任如下:
(1)甲方未按本合同支付工程款,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,未支付部分按同期銀行貸款利率付兩倍未支付款的利息。
2、本合同中關(guān)于乙方違約的具體責(zé)任如下:
(2)工程質(zhì)量缺陷,經(jīng)乙方整改后仍不合格,甲方對該部分不予結(jié) 算。
十、爭議解決及訴訟管轄
雙方約定,未盡事宜及在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時可以協(xié)商解決,也可以起訴,訴訟管轄法院為:人民法院。
十一、質(zhì)量保修
1、乙方承諾保證本合同工程質(zhì)量,保修期兩年,自驗收合格之日起計算;
2、工程完工后乙方及材料供應(yīng)廠家向甲方提供質(zhì)量保修卡,并建立相關(guān)電子檔案,保修期內(nèi)每年回訪一次。
十二、約定
本工程乙方不得轉(zhuǎn)包、分包,否則甲方有權(quán)解除合同,拒絕支付工程款。
甲方在乙方合同履約期間不得以任何形式和其他同類單位發(fā)生協(xié)議關(guān)系或者乙方不負(fù)責(zé)質(zhì)保。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇三
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱甲方)
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商,形成一致性意見,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程范圍:屋面xxxm2左右,單價xxx元/m2(以實際施工面積為準(zhǔn)),合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求:荊州九鳥王防水材料(sbs,3mm厚)。
三、工程質(zhì)量:屋面防水油做底層,邊接、底連平退,保持整體平衡,工程質(zhì)量保修期為5年,保修期間如有質(zhì)量問題,乙方必須及時到場進(jìn)行維修處理。
四、工程時間:簽訂全同之日4個工作日,雨天順延,按甲方要求在規(guī)定時間內(nèi)完工。
五、施工安全:乙方確保施工安全,做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事,在施工過程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款方式:待工程完工,經(jīng)甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇四
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
1、 乙方用戶基本信息:
用戶名稱: ;聯(lián)系地址: ;
聯(lián) 系 人: ;聯(lián)系電話: 。
機(jī)械信息:
機(jī)型/機(jī)號: ;發(fā)動機(jī)型/機(jī)號: ;工作小時: ;
2、 甲方提供的服務(wù)內(nèi)容:
(1)每隔250h或500h的終身免工時費(fèi)定期保養(yǎng)服務(wù);
(3)每天/每周例行保養(yǎng)的指導(dǎo)和技術(shù)咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務(wù);
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京鋼加購買的零件可免運(yùn)費(fèi)送貨上門(大件除外);
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內(nèi)出發(fā),承諾以最快的速度到達(dá)現(xiàn)場。
3、 乙方需履行的義務(wù):
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務(wù)條件的乙方,需在南京鋼加零件供應(yīng)中心或所屬服務(wù)網(wǎng)點購買配件。
(2)乙方在南京鋼加零件供應(yīng)中心或服務(wù)網(wǎng)點購買配件時,需索要正規(guī)發(fā)票。甲方將依據(jù)提供的正規(guī)發(fā)票實施相關(guān)的質(zhì)量保證。
4、 保證期外維修的收費(fèi)規(guī)定:
(3)里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:按來回公里數(shù)向乙方收取,單價里程以2.00元/公里。
5、 收費(fèi)方式及質(zhì)量保證:按每次發(fā)生的費(fèi)用合計金額當(dāng)次收取,乙方有權(quán)要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費(fèi)用。乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月,零件可享受六個月的保證期。
8、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新物業(yè)防水維修合同標(biāo)準(zhǔn) 維修合同(5篇)篇五
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費(fèi)金額
差旅費(fèi):
上門服務(wù)費(fèi):
合計金額(大寫):
五、需方在按本合同付款后,供方實施維修,在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并另訂合同,方為有效。
甲方:(蓋章) 乙方:
負(fù)責(zé)人簽字: 負(fù)責(zé)人簽字:
日期: 日期:

