在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇一
身份證號:_______________________
承包人(乙方):_______________________
身份證號:_______________________
第2條、工程內(nèi)容及做法
(1)櫥衛(wèi)吊頂制作;
(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;
(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜;
(4)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;
(5)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;
(6)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;
(7)室內(nèi)水、電、燈等強(qiáng)弱電的布控、安裝;
(8)室內(nèi)榻榻米、地板的鋪設(shè)與安裝;
(9)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);
(10)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費(fèi)、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限______天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。
第5條、合同價(jià)款:本合同工程總費(fèi)為(大寫):_____________元(詳見附件1:家庭居室裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第12條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
第14條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)暢?
第16條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(費(fèi)用不再另行增加)。
第18條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第20條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
第21條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個(gè)月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個(gè)月。
a、防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏;
b、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
c、墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落;
e、墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落;
g、木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
條件:無質(zhì)量問題工程。
1、基礎(chǔ)工程基本完成,木、泥工基本到位,并正常開展工作;
2、水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半;
3、工程全部完工,并交付。
第26條、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后10日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
第條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第27條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第28條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第29條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價(jià)款的1%(兩數(shù)取高)。
第30條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第31條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。
第32條、施工期間,承包人應(yīng)嚴(yán)格管理施工現(xiàn)場,妥善保護(hù)原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認(rèn),不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進(jìn)行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé),并不受工程保修期的限制。
第33條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第34條、承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費(fèi)、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時(shí),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實(shí)際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實(shí)際耗材數(shù)量應(yīng)該在長沙市規(guī)定的定額數(shù)的正負(fù)5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。
第35條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準(zhǔn),合同履行完畢后終止。
第36條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。
第37條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力
甲方(簽字)__________________
乙方(簽字)__________________
________年_____月______日
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇二
乙方(賣方):
1、產(chǎn)品名稱:
2、規(guī)格:
3、單價(jià):
4、數(shù)量:
乙方所提供的貨物、產(chǎn)品應(yīng)滿足國家、行業(yè)及_______市的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。并符合生產(chǎn)、制造廠商出具的貨物、產(chǎn)品出廠、安裝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)自乙方將貨物運(yùn)至合同約定地點(diǎn)的交付地點(diǎn)交付甲方,甲方驗(yàn)收合格并簽收后轉(zhuǎn)移至甲方。
如果貨物送往本地,當(dāng)明確約定送貨地點(diǎn),這關(guān)系到糾紛處理時(shí)法院的管轄;如果貨物送往外地,則盡量不要寫明,而應(yīng)爭取約定由本地法院管轄。
此外,合同中應(yīng)列明收貨方的經(jīng)辦人的姓名(簽名樣本)。這樣做的目的是防止經(jīng)辦人離開后,對方不承認(rèn)收貨的事實(shí),給訴訟中的舉證帶來困難。
1、交付方式:乙方應(yīng)于本合同標(biāo)的物加工制作前與甲方進(jìn)行規(guī)格與數(shù)量的確認(rèn)。乙方應(yīng)于指定的交貨期間,但不遲于本合同約定的時(shí)間(除非有書面通知)將貨物運(yùn)至甲方指定的交付地點(diǎn),并將貨物及其附屬物一并交給甲方。
2、交付地點(diǎn):__________________。
3、貨物簽收:乙方運(yùn)輸貨物到現(xiàn)場后,雙方對到場貨物共同清點(diǎn),以實(shí)際簽收數(shù)量作為本合同的最終結(jié)算數(shù)量。
4、交貨時(shí)間:乙方應(yīng)按甲方要求日期向甲方交付本合同項(xiàng)下全部貨物。
為保障供方的合理利益,一般應(yīng)在銷售合同中對需方進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的時(shí)間進(jìn)行限制規(guī)定,即在限定時(shí)間內(nèi)如需方未提出質(zhì)量問題,則視為檢驗(yàn)合格。同時(shí),在機(jī)械設(shè)備的銷售中,同時(shí)建議約定需方在質(zhì)量檢驗(yàn)(驗(yàn)收)合格之前,不得使用產(chǎn)品,否則,視為驗(yàn)收合格,供方對此后的質(zhì)量問題不再承擔(dān)責(zé)任。
1、交付貨物時(shí),甲方按照乙方提供的送貨清單對貨物進(jìn)行檢驗(yàn),如在交貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量或生產(chǎn)廠家與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損,甲方有權(quán)退回貨物并向乙方提出索賠。
2、在本合同規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi),若發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物與本合同規(guī)定不符、存在質(zhì)量問題或缺陷,甲方應(yīng)安排有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),并有權(quán)憑有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書向乙方提出索賠。如有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,則相關(guān)檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。若檢驗(yàn)不合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
作為供方,應(yīng)特別注意在銷售合同中對需方貨款支付時(shí)間、金額(應(yīng)明確是否為含稅價(jià))進(jìn)行明確約定。建議在合同中約定要求需方支付一定金額預(yù)付款或定金(不能超過合同總金額的20%),供方才予以發(fā)貨,或者在合同中約定供方收到需方支付的貨款全款后發(fā)貨。
1、貨物運(yùn)至甲方指定的交貨地點(diǎn)驗(yàn)收合格后,乙方需持甲方簽認(rèn)的收貨單到甲方材料部門辦理掛賬手續(xù),貨款達(dá)到_______萬元,或下月_______日前,甲方向乙方支付實(shí)際到賬貨物價(jià)款部分的_______%,剩余部分在貨到_______個(gè)月內(nèi)結(jié)清。
2、付款應(yīng)以匯兌(信匯或電匯)方式進(jìn)行,甲方將貨款匯至乙方指定賬戶:______________。
3、付款地為甲方公司財(cái)務(wù)部門。
另外,違約金的數(shù)額不應(yīng)過高亦不宜過低,過高可能會有被仲裁機(jī)構(gòu)或法院變更的風(fēng)險(xiǎn),過低則不利于約束買受人。因此,建議交由專業(yè)律師協(xié)助處理。
1、乙方未按本合同的要求在交貨期間內(nèi)交貨的,應(yīng)自交貨期屆滿之日起,每日按合同總價(jià)的_______%向甲方支付違約金。逾期超過_______日的,甲方有權(quán)解除合同,因此給甲方造成的損失由乙方賠償。
2、乙方提供的貨物不符合合同約定的,甲方有權(quán)拒收,并要求乙方立即給予更換或補(bǔ)齊,因此而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)在_______日內(nèi)更換或補(bǔ)齊完畢,且每日按合同總價(jià)款的_______%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此而遭受的一切損失。如乙方未能在上述規(guī)定期間內(nèi)更換或補(bǔ)齊完畢的,視為乙方無法繼續(xù)履行本合同,甲方有權(quán)解除合同。如因貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或交貨數(shù)量不符合合同約定而造成甲方的損失超過違約金的,乙方仍應(yīng)當(dāng)就違約金不足部分向甲方賠償。
3、若乙方根據(jù)本合同的約定須向甲方支付任何違約金或承擔(dān)任何賠償責(zé)任時(shí),甲方有權(quán)在其應(yīng)付合同價(jià)款中予以直接扣除。
4、甲方未按本合同的約定支付合同價(jià)款的,自構(gòu)成逾期支付之日起,每日應(yīng)按逾期未付的合同價(jià)款數(shù)額的_______%向乙方支付違約金,乙方有權(quán)停止供應(yīng)貨物。
本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式_______份,甲方執(zhí)_______份,乙方執(zhí)_______份具有同等法律效力。
甲乙雙方因本合同發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商。協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向_______方住所地人民法院提起訴訟。
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽訂地點(diǎn):簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇三
原告:名稱:________ 地址:__________
法定代表人:姓名:______職務(wù):______
電話:______
訴訟請求:
2、要求被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
事實(shí)與理由:
被告于____年__月__日以經(jīng)營__為由,向原告__信用社借款_____元,月利率為__‰,約定借款期限自____年__月__日至____年__月__日止。借款到期后,經(jīng)原告多次催討,被告未歸還借款本息。故根據(jù)《^v^合同法》第__條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護(hù)原告的合法權(quán)益。
______人民法院
銀行借款合同糾紛起訴狀范本
原告:xx銀行
地址:
電話:
法定代表人:
被告一:a公司
地址:
電話:
法定代表人:
被告二:b公司
地址:
電話:
法定代表人:
案由:金融借款合同糾紛
訴訟請求:
1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元,截至5月12日的利息共計(jì)100,000元(按銀行同期利率計(jì)算)。
2、判令被告二對以上訴訟請求承擔(dān)連帶責(zé)任。
3、判令二被告共同承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
5月12日,原告與被告一簽訂了一份《借款合同》(見證據(jù)一),雙方約定被告一向原告借款3000萬元人民幣,借款期限為六年。同日,原告與被告二簽訂了一份《保證合同》(見證據(jù)二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔(dān)保,但沒有明確保證方式。合同簽訂后,原告于205月13日通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后,原告多次催還,但被告一以各種理由進(jìn)行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。同時(shí)原告也致函被告二,請求其代被告一償還借款,但被告二卻拒絕償還。
原告認(rèn)為,原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的,原告已按合同的約定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一卻未能清償,被告二也拒絕承擔(dān)保證責(zé)任,二被告的行為是嚴(yán)重的違約行為。根據(jù)《^v^擔(dān)保法》第十九條的規(guī)定,當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任,因此,二被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
綜上所述,原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益,根據(jù)《^v^民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起民事訴訟,希依法公判。
xx人民法院
具狀人:xx銀行
法定代表人:
1月10日
附:1、本狀副本1份;
2、書證5份。
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇四
注冊地址: 營業(yè)執(zhí)照號:
營業(yè)執(zhí)照號: 車牌號:
身份證:
根據(jù)《^v^合同法》、中國運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定,本著自愿、平等、誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就化工產(chǎn)品公路運(yùn)輸事宜,協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同項(xiàng)下貨物是指以溴素起運(yùn)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)和收貨人名稱、地址、聯(lián)系方式以甲方銷售訂單生成的提貨單為準(zhǔn)。
第二條 貨物承運(yùn)日期和運(yùn)到期限
貨物的承運(yùn)日期以甲方銷售訂單生成的提貨單的日期為準(zhǔn),乙方需在甲方銷售訂單下達(dá)之日起開始組織運(yùn)輸,乙方應(yīng)在5小時(shí)內(nèi)將產(chǎn)品送達(dá)甲方指定的收貨人倉庫。
第三條 貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品按照生產(chǎn)企業(yè)或國家有關(guān)規(guī)定包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝裝運(yùn)。
乙方保證運(yùn)輸車輛安全性能良好,符合甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸要求。運(yùn)輸液體貨物的罐車應(yīng)符合國家危險(xiǎn)化學(xué)品裝運(yùn)條件,清洗干凈,不得有任何污物、雜物,并保證運(yùn)輸過程中外包裝與貨物完好無損。
第五條 貨物裝卸責(zé)任和方法
1.乙方憑甲方指定的提貨憑證到甲方指定倉庫(罐區(qū))提貨,在提貨地點(diǎn)和到達(dá)地的裝卸車由乙方負(fù)責(zé)。
2.乙方的承運(yùn)責(zé)任期間由產(chǎn)品裝上乙方委托的運(yùn)輸工具時(shí)起,至貨物運(yùn)至甲方指定的貨物到達(dá)地交付收貨人時(shí)止,本合同約定的貨物在此期間發(fā)生損毀、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
3.乙方裝卸載貨物時(shí)的數(shù)量應(yīng)與甲方提供的提貨憑證保持一致,如乙方裝卸載貨物時(shí)的數(shù)量與甲方提貨憑證數(shù)量不一致時(shí),扣除合理的運(yùn)輸損耗和計(jì)量誤差外,損失部分由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 運(yùn)雜費(fèi)和結(jié)算方式
1.貨物運(yùn)價(jià)按照200元/噸的運(yùn)輸費(fèi)執(zhí)行,未經(jīng)雙方同意任何一方不能擅自更改。
2.運(yùn)輸結(jié)算數(shù)量以乙方每次提貨時(shí)提貨單上的數(shù)量為準(zhǔn)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)十萬元時(shí)結(jié)一次帳,乙方出具詳細(xì)運(yùn)輸清單,經(jīng)甲方確認(rèn)無誤后,甲方以承兌方式支付全部運(yùn)輸款給乙方。
第七條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)對乙方運(yùn)輸資質(zhì)、信譽(yù)、運(yùn)力進(jìn)行考核、把關(guān)、監(jiān)督,對乙方運(yùn)輸過程中發(fā)生的違規(guī)行為進(jìn)行處罰,直至取消乙方運(yùn)輸甲方貨物的資格。
2.化工產(chǎn)品委托乙方運(yùn)輸后,甲方需要變更到貨地點(diǎn)或收貨人,或取消托運(yùn)時(shí),有權(quán)向乙方提出變更合同內(nèi)容或解除合同的要求。但必須在貨物未運(yùn)抵目的地之前通知乙方,并按有關(guān)規(guī)定支付所需費(fèi)用。
3.甲方對運(yùn)輸?shù)幕ぎa(chǎn)品應(yīng)按照甲方生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝,產(chǎn)品包裝牢固,并且遵守危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定,產(chǎn)品內(nèi)不得夾帶禁運(yùn)物品。
第八條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.乙方及承運(yùn)工具、駕駛員,必須具備合法營運(yùn)資格,必須有齊備的國家政府部門核發(fā)的有效證件及牌照。
2.乙方要確保貨物運(yùn)輸質(zhì)量及安全,在合理期限內(nèi)按時(shí)將貨物送達(dá)收貨方并由收貨人簽收。及時(shí)向甲方反饋運(yùn)輸過程中的相關(guān)信息。
3.裝車時(shí),乙方必須仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、型號與提貨單是否相符,提貨后出現(xiàn)貨物短少、被盜、被搶、雨淋、破損、交通意外等造成的一切損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。乙方必須將承運(yùn)的貨物按時(shí)、完整、準(zhǔn)確地送達(dá)甲方指定地目的地。在貨物到達(dá)以后,乙方按規(guī)定的期限,負(fù)責(zé)保管。
4.乙方查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方聯(lián)系,在聯(lián)系到甲方之前應(yīng)謹(jǐn)慎的保管貨物,保證貨物的安全。
5.乙方在化工產(chǎn)品承運(yùn)期間內(nèi)提供盡責(zé)的服務(wù),由專人隨時(shí)掌握貨車行蹤并向甲方提供運(yùn)輸進(jìn)度信息,遇到突發(fā)事件馬上向甲方報(bào)告。乙方應(yīng)在貨物發(fā)出當(dāng)天將發(fā)運(yùn)信息按照規(guī)定格式以電子版或傳真形式傳到甲方。
6.乙方運(yùn)輸過程中要確保貨物安全,如有丟失、破損、雨淋或其它原因造成化工產(chǎn)品損失(不可抗拒力除外),乙方應(yīng)按損失貨物的市場價(jià)賠償甲方損失,并且賠償甲方支付的受損貨物的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
7.乙方經(jīng)甲方同意可以轉(zhuǎn)委托第三人。乙方轉(zhuǎn)委托的,本運(yùn)輸合同對甲乙雙方繼續(xù)有效,第三人的履行不符合本合同約定的,乙方應(yīng)賠償甲方損失。
8.乙方應(yīng)按貨物實(shí)際價(jià)值投保貨物綜合險(xiǎn),并將保險(xiǎn)單位附本交甲方保留、確認(rèn)。
9.在同等條件下,乙方應(yīng)保證甲方的貨物優(yōu)先運(yùn)輸。在未征得甲方同意的前提下,乙方不得單方改變貨物運(yùn)輸價(jià)格。
10.乙方不得擅自改變運(yùn)輸路線、目的地,不得弄虛作假,在沒有得到甲方同意的前提下運(yùn)輸途中乙方不允許私自換車。
第九條 保密條款
1.一方對于由于履行本合同而了解或接觸到另一方的機(jī)密資料和信息(下稱“保密信息”),應(yīng)保守秘密;非經(jīng)另一方書面同意,該方不得向任何第三方泄露、給予或轉(zhuǎn)讓該等保密信息。一旦本合同終止,該方應(yīng)將載有保密信息任何文件、資料或軟件,按另一方要求歸還另一方,或予以自行銷毀,并從任何有關(guān)記憶裝置中刪除任何該等保密信息,并且不得繼續(xù)使用這些保密信息。
2.雙方同意,不論本合同是否變更、解除或終止,本合同第十二條將持續(xù)有效。
第十條 合同的變更和解除
1.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同。
2.乙方提供的運(yùn)輸車輛不符合合同約定的產(chǎn)品運(yùn)輸需求的,甲方有權(quán)單方面解除合同。
3.任何一方單方解除本合同的,應(yīng)當(dāng)以書面通知另一方。
4.合同解除,不影響結(jié)算、清理、爭議解決條款的效力。
第十五條 合同的生效及其他事項(xiàng)
1.本合同自 起生效。
2.本合同有效期從 年 月 日至 年 月 日。
3.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有相同的法律效力,是本合同不可分割的組成部分。
4.本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇五
甲方:(委托方)
乙方:(承運(yùn)方)
甲乙雙方本著友好協(xié)商、*等自愿的原則,簽訂此運(yùn)輸協(xié)議,現(xiàn)就如下事項(xiàng)進(jìn)行約定,由雙方共同遵照執(zhí)行。
一、甲方委托乙方承接公路貨物運(yùn)輸,乙方須安全、準(zhǔn)時(shí)、完整地將承運(yùn)貨物送到甲方指定地點(diǎn),并交給定收件人。
二、甲方應(yīng)提前六個(gè)小時(shí)向乙方提出用車計(jì)劃,乙方應(yīng)在指定的時(shí)間將適合噸位或方位的車輛派發(fā)指定地點(diǎn)裝貨,乙方安排裝貨的車輛應(yīng)符合裝載要求,貨箱應(yīng)保持清潔,裝載后要求裝載牢固,遮蓋嚴(yán)密。
三、委托運(yùn)輸貨物的品種、數(shù)量、價(jià)值、目的地、收貨單位(或個(gè)人),以甲方開出的產(chǎn)品出庫單及運(yùn)輸協(xié)議為依據(jù),裝貨時(shí)雙方當(dāng)事人應(yīng)在場點(diǎn)件交接,乙方在確認(rèn)貨物包裝完好無損,件數(shù)準(zhǔn)確無誤的前提下簽字。
四、運(yùn)費(fèi)支付方式:現(xiàn)付()、貨到付款()、月結(jié)、()
五、違約責(zé)任:
a)甲方委托乙方購買貨物保險(xiǎn),保險(xiǎn)率為3‰、在運(yùn)輸途中如發(fā)生意外(交通事故、火災(zāi)等),乙方應(yīng)根據(jù)甲方實(shí)際的投保金額做出賠償,甲方僅協(xié)助乙方向保險(xiǎn)公司索賠。
b)貨物到達(dá)目的地如出現(xiàn)丟失、淋濕、及其損壞等情況應(yīng)在確認(rèn)后由送貨駕駛員簽字認(rèn)可,甲方將此確認(rèn)貨運(yùn)問題單傳真給乙方,乙方應(yīng)賠償。
c)乙方承運(yùn)貨物必須準(zhǔn)時(shí)到達(dá)目的地,并送貨上門,如果貨運(yùn)期延誤3天以上(從乙方收裝貨物時(shí)間算起),而導(dǎo)致甲方收貨方退貨及索賠,其一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
d)貨物到達(dá)目的地,乙方應(yīng)在第一時(shí)間將甲方貨物送到收貨方,不得以其它原因暫扣所承運(yùn)的貨物。若暫扣所承運(yùn)的貨物,導(dǎo)致甲方收貨方延誤收貨而索賠,則乙方須承擔(dān)因此而引起的一切責(zé)任。
六、經(jīng)雙方友好協(xié)議特定運(yùn)費(fèi)如下:
深圳至上海按元/件、深圳至蘇州按元/件。
七、乙方(深圳)至:上海、蘇州到達(dá)時(shí)間為天、特殊情況除外(按出庫單日期為準(zhǔn))。
八、甲方必須出具有效的出貨證明、送貨單等。給乙方(法律規(guī)范內(nèi))
九、甲、乙雙方在履行公路貨物運(yùn)輸中產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)及時(shí)友好協(xié)商解決,協(xié)商無效后可直接向簽訂地人民法院起訴。
十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,有效期為年月日至年月日,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
地址:地址:
法人代表:法人代表:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
電話:
簽約地:
簽約時(shí)間:年月日
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇一
身份證號:_______________________
承包人(乙方):_______________________
身份證號:_______________________
第2條、工程內(nèi)容及做法
(1)櫥衛(wèi)吊頂制作;
(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;
(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜;
(4)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;
(5)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;
(6)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;
(7)室內(nèi)水、電、燈等強(qiáng)弱電的布控、安裝;
(8)室內(nèi)榻榻米、地板的鋪設(shè)與安裝;
(9)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);
(10)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費(fèi)、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限______天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。
第5條、合同價(jià)款:本合同工程總費(fèi)為(大寫):_____________元(詳見附件1:家庭居室裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第12條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
第14條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)暢?
第16條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(費(fèi)用不再另行增加)。
第18條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第20條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
第21條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個(gè)月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個(gè)月。
a、防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏;
b、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
c、墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落;
e、墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落;
g、木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
條件:無質(zhì)量問題工程。
1、基礎(chǔ)工程基本完成,木、泥工基本到位,并正常開展工作;
2、水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半;
3、工程全部完工,并交付。
第26條、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后10日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
第條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第27條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第28條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第29條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價(jià)款的1%(兩數(shù)取高)。
第30條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第31條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。
第32條、施工期間,承包人應(yīng)嚴(yán)格管理施工現(xiàn)場,妥善保護(hù)原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認(rèn),不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進(jìn)行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé),并不受工程保修期的限制。
第33條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第34條、承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費(fèi)、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時(shí),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實(shí)際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實(shí)際耗材數(shù)量應(yīng)該在長沙市規(guī)定的定額數(shù)的正負(fù)5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。
第35條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準(zhǔn),合同履行完畢后終止。
第36條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。
第37條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力
甲方(簽字)__________________
乙方(簽字)__________________
________年_____月______日
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇二
乙方(賣方):
1、產(chǎn)品名稱:
2、規(guī)格:
3、單價(jià):
4、數(shù)量:
乙方所提供的貨物、產(chǎn)品應(yīng)滿足國家、行業(yè)及_______市的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。并符合生產(chǎn)、制造廠商出具的貨物、產(chǎn)品出廠、安裝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)自乙方將貨物運(yùn)至合同約定地點(diǎn)的交付地點(diǎn)交付甲方,甲方驗(yàn)收合格并簽收后轉(zhuǎn)移至甲方。
如果貨物送往本地,當(dāng)明確約定送貨地點(diǎn),這關(guān)系到糾紛處理時(shí)法院的管轄;如果貨物送往外地,則盡量不要寫明,而應(yīng)爭取約定由本地法院管轄。
此外,合同中應(yīng)列明收貨方的經(jīng)辦人的姓名(簽名樣本)。這樣做的目的是防止經(jīng)辦人離開后,對方不承認(rèn)收貨的事實(shí),給訴訟中的舉證帶來困難。
1、交付方式:乙方應(yīng)于本合同標(biāo)的物加工制作前與甲方進(jìn)行規(guī)格與數(shù)量的確認(rèn)。乙方應(yīng)于指定的交貨期間,但不遲于本合同約定的時(shí)間(除非有書面通知)將貨物運(yùn)至甲方指定的交付地點(diǎn),并將貨物及其附屬物一并交給甲方。
2、交付地點(diǎn):__________________。
3、貨物簽收:乙方運(yùn)輸貨物到現(xiàn)場后,雙方對到場貨物共同清點(diǎn),以實(shí)際簽收數(shù)量作為本合同的最終結(jié)算數(shù)量。
4、交貨時(shí)間:乙方應(yīng)按甲方要求日期向甲方交付本合同項(xiàng)下全部貨物。
為保障供方的合理利益,一般應(yīng)在銷售合同中對需方進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的時(shí)間進(jìn)行限制規(guī)定,即在限定時(shí)間內(nèi)如需方未提出質(zhì)量問題,則視為檢驗(yàn)合格。同時(shí),在機(jī)械設(shè)備的銷售中,同時(shí)建議約定需方在質(zhì)量檢驗(yàn)(驗(yàn)收)合格之前,不得使用產(chǎn)品,否則,視為驗(yàn)收合格,供方對此后的質(zhì)量問題不再承擔(dān)責(zé)任。
1、交付貨物時(shí),甲方按照乙方提供的送貨清單對貨物進(jìn)行檢驗(yàn),如在交貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量或生產(chǎn)廠家與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損,甲方有權(quán)退回貨物并向乙方提出索賠。
2、在本合同規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi),若發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物與本合同規(guī)定不符、存在質(zhì)量問題或缺陷,甲方應(yīng)安排有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),并有權(quán)憑有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書向乙方提出索賠。如有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,則相關(guān)檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。若檢驗(yàn)不合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
作為供方,應(yīng)特別注意在銷售合同中對需方貨款支付時(shí)間、金額(應(yīng)明確是否為含稅價(jià))進(jìn)行明確約定。建議在合同中約定要求需方支付一定金額預(yù)付款或定金(不能超過合同總金額的20%),供方才予以發(fā)貨,或者在合同中約定供方收到需方支付的貨款全款后發(fā)貨。
1、貨物運(yùn)至甲方指定的交貨地點(diǎn)驗(yàn)收合格后,乙方需持甲方簽認(rèn)的收貨單到甲方材料部門辦理掛賬手續(xù),貨款達(dá)到_______萬元,或下月_______日前,甲方向乙方支付實(shí)際到賬貨物價(jià)款部分的_______%,剩余部分在貨到_______個(gè)月內(nèi)結(jié)清。
2、付款應(yīng)以匯兌(信匯或電匯)方式進(jìn)行,甲方將貨款匯至乙方指定賬戶:______________。
3、付款地為甲方公司財(cái)務(wù)部門。
另外,違約金的數(shù)額不應(yīng)過高亦不宜過低,過高可能會有被仲裁機(jī)構(gòu)或法院變更的風(fēng)險(xiǎn),過低則不利于約束買受人。因此,建議交由專業(yè)律師協(xié)助處理。
1、乙方未按本合同的要求在交貨期間內(nèi)交貨的,應(yīng)自交貨期屆滿之日起,每日按合同總價(jià)的_______%向甲方支付違約金。逾期超過_______日的,甲方有權(quán)解除合同,因此給甲方造成的損失由乙方賠償。
2、乙方提供的貨物不符合合同約定的,甲方有權(quán)拒收,并要求乙方立即給予更換或補(bǔ)齊,因此而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)在_______日內(nèi)更換或補(bǔ)齊完畢,且每日按合同總價(jià)款的_______%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此而遭受的一切損失。如乙方未能在上述規(guī)定期間內(nèi)更換或補(bǔ)齊完畢的,視為乙方無法繼續(xù)履行本合同,甲方有權(quán)解除合同。如因貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或交貨數(shù)量不符合合同約定而造成甲方的損失超過違約金的,乙方仍應(yīng)當(dāng)就違約金不足部分向甲方賠償。
3、若乙方根據(jù)本合同的約定須向甲方支付任何違約金或承擔(dān)任何賠償責(zé)任時(shí),甲方有權(quán)在其應(yīng)付合同價(jià)款中予以直接扣除。
4、甲方未按本合同的約定支付合同價(jià)款的,自構(gòu)成逾期支付之日起,每日應(yīng)按逾期未付的合同價(jià)款數(shù)額的_______%向乙方支付違約金,乙方有權(quán)停止供應(yīng)貨物。
本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式_______份,甲方執(zhí)_______份,乙方執(zhí)_______份具有同等法律效力。
甲乙雙方因本合同發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商。協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向_______方住所地人民法院提起訴訟。
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽訂地點(diǎn):簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇三
原告:名稱:________ 地址:__________
法定代表人:姓名:______職務(wù):______
電話:______
訴訟請求:
2、要求被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
事實(shí)與理由:
被告于____年__月__日以經(jīng)營__為由,向原告__信用社借款_____元,月利率為__‰,約定借款期限自____年__月__日至____年__月__日止。借款到期后,經(jīng)原告多次催討,被告未歸還借款本息。故根據(jù)《^v^合同法》第__條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護(hù)原告的合法權(quán)益。
______人民法院
銀行借款合同糾紛起訴狀范本
原告:xx銀行
地址:
電話:
法定代表人:
被告一:a公司
地址:
電話:
法定代表人:
被告二:b公司
地址:
電話:
法定代表人:
案由:金融借款合同糾紛
訴訟請求:
1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元,截至5月12日的利息共計(jì)100,000元(按銀行同期利率計(jì)算)。
2、判令被告二對以上訴訟請求承擔(dān)連帶責(zé)任。
3、判令二被告共同承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
5月12日,原告與被告一簽訂了一份《借款合同》(見證據(jù)一),雙方約定被告一向原告借款3000萬元人民幣,借款期限為六年。同日,原告與被告二簽訂了一份《保證合同》(見證據(jù)二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔(dān)保,但沒有明確保證方式。合同簽訂后,原告于205月13日通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后,原告多次催還,但被告一以各種理由進(jìn)行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。同時(shí)原告也致函被告二,請求其代被告一償還借款,但被告二卻拒絕償還。
原告認(rèn)為,原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的,原告已按合同的約定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一卻未能清償,被告二也拒絕承擔(dān)保證責(zé)任,二被告的行為是嚴(yán)重的違約行為。根據(jù)《^v^擔(dān)保法》第十九條的規(guī)定,當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任,因此,二被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
綜上所述,原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益,根據(jù)《^v^民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起民事訴訟,希依法公判。
xx人民法院
具狀人:xx銀行
法定代表人:
1月10日
附:1、本狀副本1份;
2、書證5份。
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇四
注冊地址: 營業(yè)執(zhí)照號:
營業(yè)執(zhí)照號: 車牌號:
身份證:
根據(jù)《^v^合同法》、中國運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定,本著自愿、平等、誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就化工產(chǎn)品公路運(yùn)輸事宜,協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同項(xiàng)下貨物是指以溴素起運(yùn)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)和收貨人名稱、地址、聯(lián)系方式以甲方銷售訂單生成的提貨單為準(zhǔn)。
第二條 貨物承運(yùn)日期和運(yùn)到期限
貨物的承運(yùn)日期以甲方銷售訂單生成的提貨單的日期為準(zhǔn),乙方需在甲方銷售訂單下達(dá)之日起開始組織運(yùn)輸,乙方應(yīng)在5小時(shí)內(nèi)將產(chǎn)品送達(dá)甲方指定的收貨人倉庫。
第三條 貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品按照生產(chǎn)企業(yè)或國家有關(guān)規(guī)定包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝裝運(yùn)。
乙方保證運(yùn)輸車輛安全性能良好,符合甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸要求。運(yùn)輸液體貨物的罐車應(yīng)符合國家危險(xiǎn)化學(xué)品裝運(yùn)條件,清洗干凈,不得有任何污物、雜物,并保證運(yùn)輸過程中外包裝與貨物完好無損。
第五條 貨物裝卸責(zé)任和方法
1.乙方憑甲方指定的提貨憑證到甲方指定倉庫(罐區(qū))提貨,在提貨地點(diǎn)和到達(dá)地的裝卸車由乙方負(fù)責(zé)。
2.乙方的承運(yùn)責(zé)任期間由產(chǎn)品裝上乙方委托的運(yùn)輸工具時(shí)起,至貨物運(yùn)至甲方指定的貨物到達(dá)地交付收貨人時(shí)止,本合同約定的貨物在此期間發(fā)生損毀、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
3.乙方裝卸載貨物時(shí)的數(shù)量應(yīng)與甲方提供的提貨憑證保持一致,如乙方裝卸載貨物時(shí)的數(shù)量與甲方提貨憑證數(shù)量不一致時(shí),扣除合理的運(yùn)輸損耗和計(jì)量誤差外,損失部分由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 運(yùn)雜費(fèi)和結(jié)算方式
1.貨物運(yùn)價(jià)按照200元/噸的運(yùn)輸費(fèi)執(zhí)行,未經(jīng)雙方同意任何一方不能擅自更改。
2.運(yùn)輸結(jié)算數(shù)量以乙方每次提貨時(shí)提貨單上的數(shù)量為準(zhǔn)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)十萬元時(shí)結(jié)一次帳,乙方出具詳細(xì)運(yùn)輸清單,經(jīng)甲方確認(rèn)無誤后,甲方以承兌方式支付全部運(yùn)輸款給乙方。
第七條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)對乙方運(yùn)輸資質(zhì)、信譽(yù)、運(yùn)力進(jìn)行考核、把關(guān)、監(jiān)督,對乙方運(yùn)輸過程中發(fā)生的違規(guī)行為進(jìn)行處罰,直至取消乙方運(yùn)輸甲方貨物的資格。
2.化工產(chǎn)品委托乙方運(yùn)輸后,甲方需要變更到貨地點(diǎn)或收貨人,或取消托運(yùn)時(shí),有權(quán)向乙方提出變更合同內(nèi)容或解除合同的要求。但必須在貨物未運(yùn)抵目的地之前通知乙方,并按有關(guān)規(guī)定支付所需費(fèi)用。
3.甲方對運(yùn)輸?shù)幕ぎa(chǎn)品應(yīng)按照甲方生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝,產(chǎn)品包裝牢固,并且遵守危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定,產(chǎn)品內(nèi)不得夾帶禁運(yùn)物品。
第八條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.乙方及承運(yùn)工具、駕駛員,必須具備合法營運(yùn)資格,必須有齊備的國家政府部門核發(fā)的有效證件及牌照。
2.乙方要確保貨物運(yùn)輸質(zhì)量及安全,在合理期限內(nèi)按時(shí)將貨物送達(dá)收貨方并由收貨人簽收。及時(shí)向甲方反饋運(yùn)輸過程中的相關(guān)信息。
3.裝車時(shí),乙方必須仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、型號與提貨單是否相符,提貨后出現(xiàn)貨物短少、被盜、被搶、雨淋、破損、交通意外等造成的一切損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。乙方必須將承運(yùn)的貨物按時(shí)、完整、準(zhǔn)確地送達(dá)甲方指定地目的地。在貨物到達(dá)以后,乙方按規(guī)定的期限,負(fù)責(zé)保管。
4.乙方查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方聯(lián)系,在聯(lián)系到甲方之前應(yīng)謹(jǐn)慎的保管貨物,保證貨物的安全。
5.乙方在化工產(chǎn)品承運(yùn)期間內(nèi)提供盡責(zé)的服務(wù),由專人隨時(shí)掌握貨車行蹤并向甲方提供運(yùn)輸進(jìn)度信息,遇到突發(fā)事件馬上向甲方報(bào)告。乙方應(yīng)在貨物發(fā)出當(dāng)天將發(fā)運(yùn)信息按照規(guī)定格式以電子版或傳真形式傳到甲方。
6.乙方運(yùn)輸過程中要確保貨物安全,如有丟失、破損、雨淋或其它原因造成化工產(chǎn)品損失(不可抗拒力除外),乙方應(yīng)按損失貨物的市場價(jià)賠償甲方損失,并且賠償甲方支付的受損貨物的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
7.乙方經(jīng)甲方同意可以轉(zhuǎn)委托第三人。乙方轉(zhuǎn)委托的,本運(yùn)輸合同對甲乙雙方繼續(xù)有效,第三人的履行不符合本合同約定的,乙方應(yīng)賠償甲方損失。
8.乙方應(yīng)按貨物實(shí)際價(jià)值投保貨物綜合險(xiǎn),并將保險(xiǎn)單位附本交甲方保留、確認(rèn)。
9.在同等條件下,乙方應(yīng)保證甲方的貨物優(yōu)先運(yùn)輸。在未征得甲方同意的前提下,乙方不得單方改變貨物運(yùn)輸價(jià)格。
10.乙方不得擅自改變運(yùn)輸路線、目的地,不得弄虛作假,在沒有得到甲方同意的前提下運(yùn)輸途中乙方不允許私自換車。
第九條 保密條款
1.一方對于由于履行本合同而了解或接觸到另一方的機(jī)密資料和信息(下稱“保密信息”),應(yīng)保守秘密;非經(jīng)另一方書面同意,該方不得向任何第三方泄露、給予或轉(zhuǎn)讓該等保密信息。一旦本合同終止,該方應(yīng)將載有保密信息任何文件、資料或軟件,按另一方要求歸還另一方,或予以自行銷毀,并從任何有關(guān)記憶裝置中刪除任何該等保密信息,并且不得繼續(xù)使用這些保密信息。
2.雙方同意,不論本合同是否變更、解除或終止,本合同第十二條將持續(xù)有效。
第十條 合同的變更和解除
1.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同。
2.乙方提供的運(yùn)輸車輛不符合合同約定的產(chǎn)品運(yùn)輸需求的,甲方有權(quán)單方面解除合同。
3.任何一方單方解除本合同的,應(yīng)當(dāng)以書面通知另一方。
4.合同解除,不影響結(jié)算、清理、爭議解決條款的效力。
第十五條 合同的生效及其他事項(xiàng)
1.本合同自 起生效。
2.本合同有效期從 年 月 日至 年 月 日。
3.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有相同的法律效力,是本合同不可分割的組成部分。
4.本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
運(yùn)輸協(xié)議簡單電子版 金山區(qū)住宅裝修合同篇五
甲方:(委托方)
乙方:(承運(yùn)方)
甲乙雙方本著友好協(xié)商、*等自愿的原則,簽訂此運(yùn)輸協(xié)議,現(xiàn)就如下事項(xiàng)進(jìn)行約定,由雙方共同遵照執(zhí)行。
一、甲方委托乙方承接公路貨物運(yùn)輸,乙方須安全、準(zhǔn)時(shí)、完整地將承運(yùn)貨物送到甲方指定地點(diǎn),并交給定收件人。
二、甲方應(yīng)提前六個(gè)小時(shí)向乙方提出用車計(jì)劃,乙方應(yīng)在指定的時(shí)間將適合噸位或方位的車輛派發(fā)指定地點(diǎn)裝貨,乙方安排裝貨的車輛應(yīng)符合裝載要求,貨箱應(yīng)保持清潔,裝載后要求裝載牢固,遮蓋嚴(yán)密。
三、委托運(yùn)輸貨物的品種、數(shù)量、價(jià)值、目的地、收貨單位(或個(gè)人),以甲方開出的產(chǎn)品出庫單及運(yùn)輸協(xié)議為依據(jù),裝貨時(shí)雙方當(dāng)事人應(yīng)在場點(diǎn)件交接,乙方在確認(rèn)貨物包裝完好無損,件數(shù)準(zhǔn)確無誤的前提下簽字。
四、運(yùn)費(fèi)支付方式:現(xiàn)付()、貨到付款()、月結(jié)、()
五、違約責(zé)任:
a)甲方委托乙方購買貨物保險(xiǎn),保險(xiǎn)率為3‰、在運(yùn)輸途中如發(fā)生意外(交通事故、火災(zāi)等),乙方應(yīng)根據(jù)甲方實(shí)際的投保金額做出賠償,甲方僅協(xié)助乙方向保險(xiǎn)公司索賠。
b)貨物到達(dá)目的地如出現(xiàn)丟失、淋濕、及其損壞等情況應(yīng)在確認(rèn)后由送貨駕駛員簽字認(rèn)可,甲方將此確認(rèn)貨運(yùn)問題單傳真給乙方,乙方應(yīng)賠償。
c)乙方承運(yùn)貨物必須準(zhǔn)時(shí)到達(dá)目的地,并送貨上門,如果貨運(yùn)期延誤3天以上(從乙方收裝貨物時(shí)間算起),而導(dǎo)致甲方收貨方退貨及索賠,其一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
d)貨物到達(dá)目的地,乙方應(yīng)在第一時(shí)間將甲方貨物送到收貨方,不得以其它原因暫扣所承運(yùn)的貨物。若暫扣所承運(yùn)的貨物,導(dǎo)致甲方收貨方延誤收貨而索賠,則乙方須承擔(dān)因此而引起的一切責(zé)任。
六、經(jīng)雙方友好協(xié)議特定運(yùn)費(fèi)如下:
深圳至上海按元/件、深圳至蘇州按元/件。
七、乙方(深圳)至:上海、蘇州到達(dá)時(shí)間為天、特殊情況除外(按出庫單日期為準(zhǔn))。
八、甲方必須出具有效的出貨證明、送貨單等。給乙方(法律規(guī)范內(nèi))
九、甲、乙雙方在履行公路貨物運(yùn)輸中產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)及時(shí)友好協(xié)商解決,協(xié)商無效后可直接向簽訂地人民法院起訴。
十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,有效期為年月日至年月日,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
地址:地址:
法人代表:法人代表:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
電話:
簽約地:
簽約時(shí)間:年月日