拆除合同(篇1)
甲方：
乙方：
為了加強生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的安全管理，深入貫徹“安全第一，預防為主”安全生產(chǎn)方針，保證職工在生產(chǎn)、施工中的人身安全和健康，確保施工生產(chǎn)順利進行，根據(jù)《xxx安全生產(chǎn)法》和廣東省相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商、意見一致，現(xiàn)雙方自愿簽訂如下安全生產(chǎn)協(xié)議：
施工項目：
二、施工地點：
三、施工時間：年月日至年月日
四、乙方進廠施工，須經(jīng)甲方領(lǐng)導同意，并指定施工負責人，施工現(xiàn)場設(shè)立安全監(jiān)督崗，便于施工過程中的協(xié)調(diào)、聯(lián)系。同時，在不影響甲方安全生產(chǎn)運行的前提下，甲方需為乙方提供施工便利條件和服務(wù)。
五、施工人員由工程負責人向出入門崗的保安報備，并按甲方門禁管制規(guī)定進行
換證登記,以規(guī)定的門崗為專用通道。
六、接受甲方交通管制，車輛在廠區(qū)內(nèi)限速行駛。
七、乙方應在施工區(qū)域設(shè)置明顯標志，對于時間較長的集中性施工項目要做封閉處理，施工人員應在施工區(qū)域內(nèi)活動，不得隨意進入非施工區(qū)域。
八、施工過程中如需使用水、電、氣(壓縮空氣、天然氣)等，施工單位必須填寫申請單，經(jīng)甲方廠領(lǐng)導同意，方可使用。
九、乙方在施工過程中當天產(chǎn)生的垃圾當日清理干凈，施工結(jié)束后，乙方應對施工現(xiàn)場徹底清理，做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨意堆放在甲方管理的場地內(nèi)，否則可根據(jù)實際情況進行罰款，對外發(fā)生的污染、交通等意外事故由乙方負責。
十、雙方權(quán)利與責任
第一條：甲乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家制定的安全生產(chǎn)政策、法律、法規(guī)。
第二條：甲乙雙方必須共同遵守《xxx安全生產(chǎn)法》的各項安全管理制度。
第三條：甲方承擔的安全責任、權(quán)利;
甲方負責對乙方做好施工現(xiàn)場及相關(guān)規(guī)章制度的交底工作;
甲方有權(quán)要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;
甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違紀作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;
甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。
第四條：乙方承擔的責任、權(quán)利;
1、乙方應當嚴格遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，負責本單位承擔的施工任務(wù)范圍內(nèi)全部的職業(yè)健康安全管理工作，保證安全施工無事故。
2、乙方應當建立健全對施工人員的日常安全教育、技術(shù)培訓和考核的制度，并嚴格組織實施;施工單位不得安排未接受過安全教育和技術(shù)培訓考核不合格的施工人員上崗作業(yè);乙方應針對重大危險因素建立安全預案，并組織職工進行演練。
3、乙方從事電工、金屬焊接、起重機械設(shè)備操作等特殊工種作業(yè)的人員，應當由行政主管部門按照國家有關(guān)規(guī)定組織專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。施工單位不得安排未取得有關(guān)特殊工種考核合格證明的作業(yè)人員從事特殊工種作業(yè)。
4、乙方應當按照有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準或地方標準，在施工現(xiàn)場設(shè)置安全防護設(shè)施，并達到下列要求：
(一)根據(jù)工程的施工進度、季節(jié)或天氣特點，及時調(diào)整和完善安全防護設(shè)施;在施工現(xiàn)場的事故易發(fā)區(qū)域，設(shè)置專項的安全防護設(shè)施，并進行相關(guān)的安全檢查;
(二)現(xiàn)場各類危險警示標志齊全、整潔、設(shè)置合理。
5、施工單位應當遵守施工現(xiàn)場電氣安全和防火安全的有關(guān)規(guī)定，并達到下列要求：
(一)保持變配電設(shè)施和輸配電線路和處于安全、可靠的使用狀態(tài);
(二)來公司施工單位和個人必須遵守本公司的各項規(guī)章制度，接受公司安全管理人員的檢查監(jiān)督;
(三)確保施工作業(yè)符合消防技術(shù)標準和規(guī)范，施工現(xiàn)場必須備齊足夠的消防器材，擺設(shè)位置合理，并對其定期維護保養(yǎng)，確保靈敏有效;
(四)來公司施工單位動用明火前，到行政部辦理動火審批手續(xù)，并帶有效特種作業(yè)操作證復印件1份，動火證辦理后，方可動火施工，否則公司有權(quán)停止一切施工;
(五)施工單位動火前應清理現(xiàn)場易燃易爆物品，消除隱患，待確認安全后方可動火施工;動火后確保火源熄滅;動火作業(yè)人員必須持證上崗，動火前要制定防火應急措施，備好滅火器或其他防范設(shè)施，并指定專人監(jiān)護;
(六)禁止在易燃易爆物附近動火;
(七)高處焊割作業(yè)要防止焊花落入易燃易爆物中;
(八)禁止焊割有壓力的容器、管道及未清洗處理過的各類油桶油罐;
(九)易燃、易爆及其他危險物品，要專人保管，專庫存放;有相應的安全措施;有嚴格的領(lǐng)退料手續(xù)和審批制度;
(十)氧氣瓶、乙炔瓶和液化氣瓶等壓力容器要專人保管，單獨存放，氣瓶上有橡膠保護圈等國家標準規(guī)定的安全附件。
6、乙方應當及時向施工人員提供施工安全所必需的、符合國家標準的勞動防護用品。如：安全帽、安全帶、手套、防塵面具等。
第五條：安全監(jiān)督檢查
公司行政部對施工單位進行定期檢查或者抽查。發(fā)現(xiàn)安全隱患或者不符合規(guī)定要求的作業(yè)，可以責令施工單位或施工人員立即改正或限期整改。
第六條：乙方必須向甲方提供以下六項附件：
(一)提供相關(guān)資質(zhì)證明材料;
(二)提供施工方項目負責人、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單;
(三)提供施工方特種作業(yè)人員上崗資格證書;
(四)提供施工人員安全技術(shù)和安全工作規(guī)程等;
(五)提供施工安全技術(shù)組織措施;
十一：施工方進入施工現(xiàn)場作業(yè)前繳納安全抵押金20__—5000元。
十二：對違反以上規(guī)定和標準者，第一次予以警告糾正，以后每發(fā)現(xiàn)一人次扣罰安全押金100—500元，連續(xù)三次受到處罰者責令停工整頓，停工期間的經(jīng)濟損失由施工單位承擔，本公司概不負責。造成安全事故者，扣罰安全押金1000—5000元，并由肇事單位承擔全部責任及經(jīng)濟損失。對嚴重違反規(guī)定，屢教不改者我公司有權(quán)取消施工資格。凡安全施工無違章者施工結(jié)束后押金予以退回。
十三：乙方自行負責安全生產(chǎn)工作，施工過程中發(fā)生的任何事故(事件)，由乙方全部承擔責任，甲方不承擔任何責任。
十四：此安全協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各持一份，此安全協(xié)議書自蓋章簽訂之日起生效。
公司：(蓋章)
負責人(簽字)：
外來施工單位：(蓋章)
負責人(簽字)：
簽訂日期：年月日
拆除合同(篇2)
甲方： 上海燦維建筑工程技術(shù)有限公司
乙方：
甲方將 啟東華夏影城－拆除項目委托乙方進行拆除和渣土清運到指定地點。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議。
一、 施工內(nèi)容及工程量：
1、施工內(nèi)容及工程量：
2、拆除標準：拆除范圍內(nèi)根據(jù)甲方規(guī)定拆除、渣土清運干凈。
3、工期：自20xx年5月30日至20xx年6月14日。
二、 工程價款及結(jié)算方式：
1、工程價款：
（1）雙方商定項目總金額： 人民幣： 50000.00元（一次性包清價）
大寫：伍萬元整
（2）工程違約金：人民幣：5000.00，大寫：伍仟元整。
2、結(jié)算方式：
（1）、完工后一周內(nèi)付總工程款的60%。
（2）、年底前付清剩余40%工程款。
（3）、工程違約金在工程全部完工過程中沒安甲方要求完成的甲方?jīng)]收工程違約金；乙方按甲方要求全部完工，雙方勞務(wù)結(jié)算完成后返還工程違約金。
三、 雙方責任、權(quán)力及注意事項：
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2、負責協(xié)調(diào)切斷通往被拆除區(qū)域內(nèi)的水源、電源、等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定的施工全過程。
乙方：
1、吃住由乙方自行安排，甲方不給予提供。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。
4、必須嚴格按照相關(guān)法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失; 并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定 王克戰(zhàn) 為工程項目負責人，全權(quán)負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
8、注意；施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有，均由甲方自行處理。
9、乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具、設(shè)備，包施工安全、施工質(zhì)量，嚴格按照拆除施工工期完工。
四、 違約責任：
1、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決。
五、 其他：
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人：代表：
年月日年月日
拆除合同(篇3)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
4.1、工程款支付：雙方約定的工程款(進度款)支付時間和方式：
4.3、付款采用銀行匯票或電匯。
4.4、本合同為固定單價合同，在合同實施期間不因政策或市場或?qū)嶋H拆除物數(shù)量與乙方測算數(shù)量發(fā)生偏差等因素的變化而發(fā)生改變。
6.1 乙方將拆除范圍內(nèi)建(構(gòu))筑物全部拆除，并將建筑垃圾運至指定的地點，拆除的材料全部運出廠外，拆除現(xiàn)場要做到工完料凈場地清。
6.2 拆除過程中要保證拆除范圍外的其他生產(chǎn)設(shè)施等的安全。
6.3 拆除的整個過程的工程質(zhì)量及技術(shù)要求嚴格相關(guān)質(zhì)量技術(shù)規(guī)范書執(zhí)行。
7.1 乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，制定安全生產(chǎn)施工措施，嚴格按安全標準組織施工。并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
7.2 乙方必須設(shè)置足夠的專職安全員，負責施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作。
7.3 乙方在施工過程中所造成的工傷等事故或其他經(jīng)濟損失，概由乙方負責。
7.4 乙方應做好垃圾運輸過程中沿途的安全防護工作，嚴防附近農(nóng)民在沿途卸車、哄搶建筑垃圾，在堆放場地嚴防因堆放和防護不當而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此發(fā)生安全事故，一切損失和責任由乙方承擔。
7.5 乙方在拆除過程中應做好安全防護工作，確保甲方的設(shè)備、人員的安全，如因乙方的安全防護措施不當，造成的一切損失由乙方承擔。
7.6 拆除的整個過程的安全要求嚴格按本合同所附雙方簽訂安全協(xié)議執(zhí)行。
8.1.2負責審核乙方施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施及進度網(wǎng)絡(luò)圖。
8.1.3負責現(xiàn)場工程質(zhì)量、工程進度的檢查監(jiān)督工作。
8.2.1乙方必須擁有相應的資質(zhì)，相關(guān)材料辦理施工手續(xù)，發(fā)生的一切費用由乙方負責。
8.2.2施工現(xiàn)場的管理人員必須統(tǒng)一著裝。
8.2.3負責地方關(guān)系及施工現(xiàn)場周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)，如因地方關(guān)系等處理不當造成停工、窩工、工期拖延等，全部由乙方承擔責任。
8.2.4乙方在施工過程中拆除的材料不得任意堆放，不得影響廠區(qū)交通和綠化景觀，其建筑垃圾應集中堆放，及時外運至指定地點，在垃圾外運期間乙方應確保道路清潔、暢通，道路上灑落的建筑垃圾應當每天及時清理干凈。所有的垃圾清理干凈后，方可驗收。
8.2.5負責施工現(xiàn)場、沿途及建筑垃圾堆放場地的安全防護及消防工作。
8.2.6乙方在施工期間未經(jīng)甲方同意，不能隨意更換現(xiàn)場代表。
8.2.7因拆除工作量大、時間緊、拆除場地狹小等，乙方應服從甲方現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理，嚴格按照甲方劃定的范圍和規(guī)定的拆除順序施工，確保不涉及拆除范圍外的其他生產(chǎn)設(shè)施的安全運行。
8.2.8乙方必須給其所有人員配置明顯的標識，乙方人員憑此標識進、出施工場地。
8.2.9拆除過程中要保證拆除范圍外的其他生產(chǎn)設(shè)施等的安全。否則，因乙方責任造成的甲方的損失，乙方應負全額賠償責任。
8.2.10在每個單位工程拆除前，乙方應提前72 小時將拆除的措施、時間報甲方認可，未經(jīng)甲方認可不得拆除。
8.2.11除由于法律或?qū)嶋H上不可能繼續(xù)履行合同義務(wù)的情況外，乙方應嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行，達到使甲方滿意的程度。乙方應嚴格遵守與執(zhí)行甲方的指令，應服從甲方在施工現(xiàn)場的統(tǒng)一管理，按照甲方的部署進行拆除工作，不得野蠻施工。
8.2.12乙方應制訂施工措施、安全措施、進度計劃網(wǎng)絡(luò)圖報甲方審批。
8.2.13在開工前乙方應提供其特種作業(yè)人員的有效證件。
8.2.14拆除中對甲方指定的水、暖、電、汽、煤氣、化學等地上地下設(shè)施及管線的隔離點，應采取專項防護隔離措施，并報甲方進行備案。否則，因乙方責任造成的一切損失，乙方應負全額賠償責任。
8.2.15施工時發(fā)現(xiàn)不明障礙物或者不明管線等，施工單位應當立即暫停施工，采取必要的應急措施，并及時向甲方報告，經(jīng)甲方處置完畢后方可恢復施工。否則，因乙方責任造成的甲方的損失，乙方應負全額賠償責任。
9.1 乙方在竣工前七天內(nèi)向甲方送交“竣工報告”(最終驗收證書)。
9.2 竣工前五天，由乙方組織預驗收，符合要求后，由甲方組織各相關(guān)部門進行竣工驗收，并提供最終驗收證書，作為結(jié)算的依據(jù)。
9.3 驗收存在的工程質(zhì)量問題及其它問題施工單位必須按要求進行整改，以最終符合驗收要求日期為竣工交工日期。
10.1 乙方未完全履行合同，乙方應無條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔，或因乙方原因發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
10.2 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔違約責任后應繼續(xù)履行合同。
10.3 雙方中某一方如不能按期付款應按銀行同期貸款利息向另一方支付違約金。
10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的設(shè)備和材料的丟失、毀損，由乙方負全部責任。
10.5 按照乙方的施工進度安排，如果甲方認為乙方的人員、機具配置不能完全勝任此進度安排工作，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)更換(補充)符合要求的人員或機具，否則乙方承擔違約責任，甲方有權(quán)解除合同。
10.6 乙方不將建筑垃圾運至指定地點，隨意傾卸或道路未及時清理的，乙方應負違約責任。
10.7 爭議解決辦法：甲乙雙方履行合同時發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
11.1 本合同一經(jīng)生效，合同雙方均不得擅自對本合同的內(nèi)容(包括附件)作任何單方的修改。但任何一方均可以對合同內(nèi)容以書面形式提出變更、修改、取消或補充的建議。該項建議應以書面形式通知對方并經(jīng)雙方簽字確認。
11.2 如果乙方有違反或拒絕執(zhí)行本合同規(guī)定的行為時，甲方將用書面通知乙方，乙方在接到通知后3 天內(nèi)確認無誤后應對違反或拒絕作出修正，如果認為在3 天內(nèi)來不及糾正時，應提出修正計劃。如果得不到糾正或提不出修正計劃，甲方將保留中止本合同的一部分或全部的權(quán)利。對于這種中止，甲方將不出具變更通知書，由此而發(fā)生的一切費用、損失和索賠將由乙方負擔。
11.3 如果乙方的違約行為在本合同其它條款中有明確規(guī)定，則按有關(guān)條款處理。
11.4 在合同執(zhí)行過程中，若因國家計劃調(diào)整而引起本合同無法正常執(zhí)行時，乙方或甲方可以向?qū)Ψ教岢鲋兄箞?zhí)行合同或修改合同有關(guān)條款的建議，與之有關(guān)的事宜雙方協(xié)商辦理。
11.5 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后開始生效。
12.1 不可抗力是指：嚴重的自然災害和災難(如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等)、戰(zhàn)爭(不論是否宣戰(zhàn))、叛亂、**等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務(wù)的執(zhí)行時，則延遲履行合同義務(wù)的期限相當于不可抗力事件影響的時間，但是不能因為不可抗力的延遲而調(diào)整合同價格。
12.2 受到不可抗力影響的一方應在不可抗力事故發(fā)生后，盡快將所發(fā)生的不可抗力事件的情況以傳真通知另一方，并在10 天內(nèi)將有關(guān)當局出具的證明文件提交給另一方審閱確認，受影響的一方同時應盡量設(shè)法縮小這種影響和由此而引起的延誤，一旦不可抗力的影響消除后，應將此情況立即通知對方。
12.3 如雙方對不可抗力事件的影響估計將延續(xù)到60 天以上時，雙方應通過友好協(xié)商解決本合同的執(zhí)行問題。
13.1 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文與附件有不一致或模糊時，以合同正文為準。如果不同時間的文件有不一致或模糊時，以時間后者為準。
13.2 合同雙方承擔的合同義務(wù)都不得超過合同的規(guī)定，合同任何一方也不得對另一方作出有約束力的聲明、陳述、許諾或行動。
13.3 本合同列明了雙方的責任、義務(wù)、補償和補救條款。任何一方不承擔本合同規(guī)定以外的責任、義務(wù)、補償和補救。
13.4 雙方任何一方未取得另一方事先同意前，不得將本合同項下的部分或全部權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。
13.5 本合同項下雙方相互提供的文件、資料，雙方除為履行合同的目的外，均不得提供給與“拆除物資”和相關(guān)工程無關(guān)的第三方。
13.6本合同一式陸份，甲方叁份，乙方叁份，未盡事宜由雙方共同另行商議。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方擬對亞廣北路、景明北路建設(shè)涉及吳家營社區(qū)部分房屋拆除工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程內(nèi)容：按甲方指定范圍，拆除場地上全部原有建、構(gòu)筑物及設(shè)施;
二、工程拆除范圍及要求 拆除范圍及主要內(nèi)容：亞廣北路、景明北路建設(shè)涉及吳家營社區(qū) 部分房屋。拆除要求：指定范圍的地面建筑、設(shè)施全部拆除，渣土進行現(xiàn)場填壓并平整場地。
乙方必須嚴格按照昆明市房產(chǎn)管理局下發(fā)文件昆房92號文關(guān)于對房屋拆除有關(guān)文件執(zhí)行并不能將本工程分包、轉(zhuǎn)讓給任何其他單位或個人。
開工工期按甲方要求進行，按照甲方的要求擬行拆除工作。
(1)、乙方以工抵料，協(xié)議簽定后乙方需向甲方預付補償款￥500000元(人民幣大寫：伍拾萬元整);工程進行十天后乙方需向甲方支付尾款￥ 元(人民幣大寫： )。
⑴、乙方應辦理拆除施工合同許可證和有關(guān)部門的許可手續(xù); ⑵、乙方應編制施工組織計劃，報有關(guān)部門批準、并嚴格遵照執(zhí)行;
⑶、乙方應嚴格按照合同及施工組織設(shè)計要求，及時組織工程人員、機械設(shè)備等就位;
⑷、乙方應做好拆除房屋前的斷水、斷電、斷煤氣等工作;
⑸、乙方應確保房屋拆除的安全文明施工及施工管理;
⑹、乙方應做好臨近建、構(gòu)筑物及地面、地下留存設(shè)施、植物等的保護工作，做好臨街面、施工現(xiàn)場內(nèi)的各項安全施工及防護措施，做好施工中的安全消防措施;
⑺、乙方工程中的一切設(shè)施損壞責任、安全事故責任及費用均由乙方自行承擔;
⑻、乙方應做好施工中的防塵、降噪措施，自行辦理相關(guān)手續(xù)，并應取得有關(guān)部門批準，承擔由此而發(fā)生的一切費用。
1、甲方違約責任：因甲方責任而造成工程延期的，合同工期順延。
2、乙方違約責任：乙方未按合同要求完成全部拆除工程內(nèi)容的，乙方出現(xiàn)重大安全事故影響工程進度的，應承擔違約責任。
2、雙方協(xié)商不成，自向當?shù)刂俨貌块T申請仲裁。
1、本合同正本一式肆份，甲、乙方各貳份;;
2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，至乙方支付甲方補償款之日終止本合同。
甲方在西橫街有一至三層多棟舊房需要拆除，經(jīng)雙方共同協(xié)商，甲方現(xiàn)將房屋拆除工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)事項達成如下合同：
一、拆除范圍及要求：
1、祁陽縣西橫街 號至 號舊房需要全部拆除。
2、清運整過拆除的建筑垃圾，平原地面。
3、砌筑拆除舊房前面的圍墻，長約32米，高約2米，墻體為18眠墻(不含粉刷)。
4、自進場起， 年 月 日至 年 月 日完工。
二、拆除費用：
整過房屋拆除的建筑材料歸乙方自行處理，砌固圍墻，清運建筑垃圾，甲方另補乙方人工費、清運費圍墻等工資款叁萬玖仟元整(￥39000.00元)。
三、甲方責任：
1、甲方必須切斷各戶進戶水電、外場通訊、煤氣管道。
2、派一至二名工作人員監(jiān)督，乙方施工及過往行人、車輛。
1、乙方在施工中做到安全文明施工。
2、拆除的建筑材料統(tǒng)一堆放，不得阻礙交通。
3、在實際施工中發(fā)生一切安全事故由乙方自負。
整過房屋拆除完畢，甲方預付乙方 元，工程全部完工后，余款一次性結(jié)清(無稅票)。
六、此合同如有未盡事宜，甲乙雙方另行協(xié)商解決。 此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：
拆除合同(篇4)
[案情]
原告A訴稱，為經(jīng)營水上砂石運輸業(yè)務(wù)，經(jīng)他人介紹，被告B船務(wù)公司（以下簡稱被告）將一組用于搭建浮橋的船舶按貨物運輸船舶租給原告經(jīng)營貨物運輸，并簽訂一份船舶租賃合同，合同約定船舶用途為貨物運輸，租用期限2個月，自20__年7月15日到20__年9月15日止，租金15萬元。原告接收船舶后開始進行第一次水上運輸，便被_Q海事局扣押了租用的船舶，扣押理由是該船舶用途是搭建浮橋船舶，作為貨物運輸船舶進行貨物運輸，違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件之規(guī)定，并處以25000元罰款。之后原告無法再進行貨物運輸，無法實現(xiàn)租用船舶之目的。原告認為，被告明知搭建浮橋的船舶是不能進行貨物運輸?shù)?，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)合同法的規(guī)定，簽訂違反法律法規(guī)的合同，屬無效合同，因此請求法院確認原告與被告簽訂的船舶租賃合同無效。
被告辯稱，雙方簽訂的合同已經(jīng)履行完畢實現(xiàn)了合同的目的，_Q海事局下達處罰通知書前我方積極協(xié)助原告及時與船檢處聯(lián)系使問題得到解決，并未影響原告使用船舶。原告稱第一次水上運輸就被海事局扣押并罰款，不能從事運輸一事與事實不符。第一，不是第一次從事水上運輸便被處罰，第二，原告受到處罰后并沒有停止運輸。原告接收該船舶后于20__年7月17日至Q海事局20__年8月2日下達處罰通知書期間一直從事運輸，處罰通知書下達后原告依然使用該船從事運輸。船舶的使用用途已通過_H船舶檢驗處檢驗。原告認為我方明知搭建浮橋的船舶不能進行貨物運輸，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反了國家法律規(guī)定與事實不符。第一，雙方在合同中明確約定現(xiàn)狀交船，乙方對船舶現(xiàn)狀充分知情，無論船舶是何狀態(tài)，乙方是在沒有異議、知情的情況下簽訂的租船合同。第二，被告所出租的船舶既可搭建浮橋也可以從事運輸。第三，被告與之簽訂船舶租賃合同沒有違反國家法律規(guī)定，乙方使用時每次進出港海事部門均進行了簽證。綜上所述，我方不接受原告所提判定合同無效的主張，請求法院判定合同合法有效。
法院經(jīng)審理查明，20__年7月14日，原告A與被告簽訂了船舶租賃合同，被告將其所有的LT3輪、LB10輪、LB23輪租給原告，約定船舶用途為貨物運輸，租期2個月，時間自20__年7月15日到20__年9月15日，租金15萬元。在租期內(nèi)即20__年7月31日，租賃船舶中的LB10因違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》由搭建浮橋改為運輸砂石，擅自改變船舶用途，受到Q海事局罰款25000元并責令改正的處罰，原告A立即與被告溝通，8月1日經(jīng)被告與船舶檢驗處溝通，該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即該船可以作為貨物運輸用），8月2日被告又向Q海事局請求船舶被放行，原告A繼續(xù)從事貨物運輸，并未影響合同的繼續(xù)履行。
[爭議]
當事人間的合同是否違反法律法規(guī)的有關(guān)強制規(guī)定？所違反的規(guī)定屬于效力性強制規(guī)定，還是管理性強制規(guī)定？
[審判]
一審法院認為：原告與被告簽訂船舶租賃合同后，在合同履行中LB10輪雖然因違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關(guān)規(guī)定，被海事部門處罰，但上述規(guī)定屬_管理性_強制規(guī)定并非_效力性_強制規(guī)定，經(jīng)過被告與船舶檢驗部門和海事部門溝通該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即可以貨物運輸），合同可以繼續(xù)履行，并且該合同的履行并不損害國家、社會公共利益及第三人的利益，該合同應認定合法有效。故原告請求確認合同無效本院不予支持。依照《_合同法》第四十四條第一款、第五十二條第（五）項，最高人民法院關(guān)于適用《_合同法》若干問題的解釋（二）第十四條之規(guī)定，判決：
駁回原告A（反訴被告）的訴訟請求。案件受理費100元由原告負擔。
[評析]
本案爭議船舶LB10輪在合同簽訂時船舶適航證書載明僅用于搭浮橋用，在合同履行中，Q海事局以改變用途違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件的強制性規(guī)定為由對其進行處罰。強制性規(guī)定是指必須依照法律適用、不能以個人意志予以變更和排除適用的規(guī)定。
以是否影響合同效力為標準，其可分為效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈_合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條將《_合同法》第五十二條第（五）項規(guī)定的_強制性規(guī)定_限定為效力性強制規(guī)定。故本案爭議焦點為《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款是效力性強制規(guī)定還是管理性強制規(guī)定。那么如何區(qū)分效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定呢？法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反這些規(guī)范將導致合同無效或者合同不成立的，或者雖未如此規(guī)定，但違反了這些禁止性規(guī)范后若使合同繼續(xù)有效將損害國家利益、社會公共利益及第三人利益的，為效力性強制規(guī)定。法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定僅是為了行政管理的需要，違反并不會導致合同無效或者不成立，且違反后若使合同繼續(xù)有效也并不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益，而只是損害當事人利益的，則為管理性強制規(guī)定。
綜上，筆者認為，本案合同簽訂時爭議船舶作為運輸用途確實違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關(guān)規(guī)定，但這一規(guī)定是國家行政機關(guān)為了行政管理的需要而設(shè)定，違反這一規(guī)定并不會導致合同無效。本案中被告及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，使爭議船舶用途變更為運輸船舶，使該合同能夠繼續(xù)履行，并且繼續(xù)履行合同不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益。故該合同應認定有效。
拆除合同(篇5)
安全協(xié)議
甲方：乙方：
施工內(nèi)容：活動板房拆裝
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)文件規(guī)定：為保證雙方安全生產(chǎn)，不留安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生，明確各自的安全責任和義務(wù)，同時結(jié)合現(xiàn)場施工實際情況，為落實雙方安全生產(chǎn)責任制，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂如下安全生產(chǎn)協(xié)議：
1、 乙方作業(yè)人員進場后必須保證文明施工，不得隨意丟棄垃圾，以保證附近環(huán)境保護和衛(wèi)生。
2、 乙方作業(yè)人員必須配合甲方在施工現(xiàn)場的安全管理工作；乙方必須在現(xiàn)場配備安全管理人員。
3、 乙方負責對拆裝人員進行安全交底、培訓教育，特種作業(yè)人員必須持證上崗。
4、 乙方操作人員必須配備齊全的勞動保護用品，正確使用安全帽、安全帶等安全防護用品。
5、 乙方必須做好現(xiàn)場作業(yè)的消防工作；臨時用電由專業(yè)持證電工提供，經(jīng)甲方臨時用電負責人協(xié)調(diào)后方可接入。
六、 乙方應加強現(xiàn)場作業(yè)人員的安全教育管理，嚴格遵守法律法規(guī)和協(xié)議條款，如有違反協(xié)議條款及違章指揮作業(yè)等造成的自身傷害事故一切由乙方承擔。
七、 雙方現(xiàn)場協(xié)調(diào)聯(lián)系人
甲方：姓名職務(wù)**：
乙方：姓名職務(wù)**：
8、 本協(xié)議為拆裝合同安全操作的補充協(xié)議。
本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字后生效，解除后自動失效。年月日
拆除合同(篇6)
甲方：乙方身份證號：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將承包乙方拆除，乙方應向甲方支付相關(guān)拆除材料的費用。具體內(nèi)容如下：
一、拆除工程內(nèi)容：
1、4棟活動板房、衛(wèi)生間、淋浴間全部由乙方進行拆除。
2、所有涉及工程拆除及其所拆除廢舊建材以及廢渣處理由乙方自行負責處理。
3、房屋拆除并將所有廢渣由乙方運走，甲方不承擔清運與外排工作，在拆除作業(yè)其間乙方所使用的民工工資、機械費、運輸費用等涉及拆除該房屋產(chǎn)生的任何費用由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何費用，甲方驗收合格為準。
4乙方自負盈虧，不得以任何理由停止施工。
二、施工安全：
1乙方負責施工前對施工人員進行安全教育。
2.拆除工程施工前，乙方應及時對拆除作業(yè)現(xiàn)場進行安全警告。
三。為保證乙方施工人員的安全和運輸過程中的一切安全，嚴禁無關(guān)人員進入現(xiàn)場。
4、乙方必須按照甲方的施工要求進行施工，積極配合甲方工作，如因乙方不聽從甲方指揮，造成此協(xié)議無法正常履行，所造成的經(jīng)濟費用全部由乙方承擔。
5、拆除作業(yè)過程中如因此發(fā)生的任何安全事故和責任，均由乙方負責，所有責任和損失，甲方概不負責。
三、拆除費用：
甲方房屋拆遷面積為乙方按單價支付給甲方的房屋材料費，共計元（大寫：元整）。
乙方應以文字向甲方預付定金，余款在進入施工現(xiàn)場前付清。
四、拆除時間和違約：
1、在確定甲方人員全部搬離被拆區(qū)域后，雙方約定拆除作業(yè)及清理廢料時間為年月日至年月日，共計天（大雨天氣順延）。
2乙方必須拆除房屋，清理場地，并移交給甲方。
3、如場地移交推遲乙方應向甲方支付違約金每天按500元計取，如乙方中途停工連續(xù)超過兩天，甲方有權(quán)解除協(xié)議另行處理。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，具有相應的法律效力。
甲方乙方：
年月日年月日
wel***e to
download !!!
拆除合同(篇7)
甲方：朝建集團
乙方：瓦房店洪橋公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》本著平等、自愿、公平和誠實信用原則 ，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同，并共同信守。
一、合同內(nèi)容：
甲方將其位于沈大高速公路改擴建工程路基23標段：嵐崮河大橋、肖爐立交橋、肖爐公鐵立交橋、肖爐E匝道橋、肖爐A匝道橋、K297+364.2通道橋等六座橋涵的梁板拆除工作承包給乙方，乙方負責將上訴六座橋梁板在甲方要求其進場后二十天內(nèi)拆除，并將舊梁板運走，以便進行蓋梁等下一步施工。
二、承包方式：
甲方在乙方拆除過程中不負擔任何人工、機械、材料。乙方將舊梁板拆除后，舊梁板及梁板內(nèi)鋼筋歸乙方所有，雙方不發(fā)生經(jīng)濟往來。
三、雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、甲方負責拆除過程中的技術(shù)、安全指導。
2、甲方在乙方進場后認為乙方的機械設(shè)備及人員等不能在工期內(nèi)完成任務(wù)，有權(quán)單方解除合同。
3、甲方負責拆除順序，乙方在拆除過程中必須聽從甲方安排。
（二）、乙方責任：
1、乙方必須按合同規(guī)定的`時間內(nèi)完成梁板拆除工作，因延誤工期而影響甲方施工進度所造成的損失，由乙方負責。
2、乙方在拆除過程中必須保證原結(jié)構(gòu)物的質(zhì)量，若因拆除工藝不當、機械操作失誤等損壞原結(jié)構(gòu)物，所造成的損失由乙方負責，并負責因維修原結(jié)構(gòu)物延誤工期造成的損失。
3、乙方拆除的梁板必須及時運走，保證橋下的施工和交通，否則一切后果由乙方負責。
4、乙方在拆除過程中發(fā)生的人身、機械、通訊、電力、交通（公路、鐵路）等事故，均由乙方負責。甲方不承擔任和責任。
5、K297+364.2通道橋原舊橋梁板利用70%，故該橋拆除梁板歸甲方使用。
五、違約責任：
合同生效后，乙方不得單方面解除合同，因乙方違約給甲方造成的一切經(jīng)濟損失，由乙方負責賠償。
六、爭端處理：
雙方發(fā)生糾紛時，由瓦房店市人民法院解決，或由雙方認可的仲裁部門仲裁。
七、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決
協(xié)議一式兩分，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
甲方：乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
拆除合同(篇8)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第二條：工程概況 1、工程名稱： 2、工程地點： 3、項目經(jīng)理： 第三條：甲方職責
1、負責施工場地平整、道路暢通、臨電到位。
2、負責提供設(shè)備基礎(chǔ)和附著裝置隱蔽工程的驗收合格資料。
3、協(xié)助乙方對裝拆過程中的安全進行監(jiān)護。
4、提供乙方在裝拆過程中所需的氣割和焊接設(shè)備。
5、負責在裝拆過程中所需的電源設(shè)施，夜間作業(yè)提供充足的照明。
6、協(xié)助乙方做好機械設(shè)備裝拆前的安全技術(shù)交底和安裝結(jié)束后參與安裝驗收。
1、向甲方提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件，二級以上起重機械設(shè)備裝拆資質(zhì)復印件和企業(yè)裝拆作業(yè)人員特種作業(yè)有效證件復印件。（復印件全部要裝拆單位加蓋法人章）。
2、乙方負責編制規(guī)范的機械設(shè)備裝拆施工方案（方案必須在裝拆前三天報甲方審批），制定安全施工措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。安裝完畢后，乙方應進行自檢，出具自檢合格證明，并向甲方進行安全使用說明，負責組織驗收，報市檢測中心檢測，待檢測合格后將有關(guān)證件交甲方存檔或安監(jiān)站備案。
3、乙方在裝拆前負責對作業(yè)人員安全交底，指派專人在裝拆現(xiàn)場負責安全工作。
4、乙方在裝拆過程中，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。
5、對裝拆過程中的安全、質(zhì)量負責，并承擔因作業(yè)所造成的事故責任及一切損失費用。
同法有關(guān)規(guī)定處理。
2、乙方按裝拆施工方案要求進行裝拆，確保裝拆安全，按期完成裝拆任務(wù)，每逾期一天乙方承擔1000元的違約金。 第八條：其它：
第十條：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定，雙方另訂安全協(xié)議。
甲方：
乙方：
為了加強生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的安全管理，深入貫徹“安全第一，預防為主”安全生產(chǎn)方針，保證職工在生產(chǎn)、施工中的人身安全和健康，確保施工生產(chǎn)順利進行，根據(jù)《xxx安全生產(chǎn)法》和廣東省相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商、意見一致，現(xiàn)雙方自愿簽訂如下安全生產(chǎn)協(xié)議：
施工項目：
二、施工地點：
三、施工時間：年月日至年月日
四、乙方進廠施工，須經(jīng)甲方領(lǐng)導同意，并指定施工負責人，施工現(xiàn)場設(shè)立安全監(jiān)督崗，便于施工過程中的協(xié)調(diào)、聯(lián)系。同時，在不影響甲方安全生產(chǎn)運行的前提下，甲方需為乙方提供施工便利條件和服務(wù)。
五、施工人員由工程負責人向出入門崗的保安報備，并按甲方門禁管制規(guī)定進行
換證登記,以規(guī)定的門崗為專用通道。
六、接受甲方交通管制，車輛在廠區(qū)內(nèi)限速行駛。
七、乙方應在施工區(qū)域設(shè)置明顯標志，對于時間較長的集中性施工項目要做封閉處理，施工人員應在施工區(qū)域內(nèi)活動，不得隨意進入非施工區(qū)域。
八、施工過程中如需使用水、電、氣(壓縮空氣、天然氣)等，施工單位必須填寫申請單，經(jīng)甲方廠領(lǐng)導同意，方可使用。
九、乙方在施工過程中當天產(chǎn)生的垃圾當日清理干凈，施工結(jié)束后，乙方應對施工現(xiàn)場徹底清理，做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨意堆放在甲方管理的場地內(nèi)，否則可根據(jù)實際情況進行罰款，對外發(fā)生的污染、交通等意外事故由乙方負責。
十、雙方權(quán)利與責任
第一條：甲乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家制定的安全生產(chǎn)政策、法律、法規(guī)。
第二條：甲乙雙方必須共同遵守《xxx安全生產(chǎn)法》的各項安全管理制度。
第三條：甲方承擔的安全責任、權(quán)利;
甲方負責對乙方做好施工現(xiàn)場及相關(guān)規(guī)章制度的交底工作;
甲方有權(quán)要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;
甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違紀作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;
甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。
第四條：乙方承擔的責任、權(quán)利;
1、乙方應當嚴格遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，負責本單位承擔的施工任務(wù)范圍內(nèi)全部的職業(yè)健康安全管理工作，保證安全施工無事故。
2、乙方應當建立健全對施工人員的日常安全教育、技術(shù)培訓和考核的制度，并嚴格組織實施;施工單位不得安排未接受過安全教育和技術(shù)培訓考核不合格的施工人員上崗作業(yè);乙方應針對重大危險因素建立安全預案，并組織職工進行演練。
3、乙方從事電工、金屬焊接、起重機械設(shè)備操作等特殊工種作業(yè)的人員，應當由行政主管部門按照國家有關(guān)規(guī)定組織專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。施工單位不得安排未取得有關(guān)特殊工種考核合格證明的作業(yè)人員從事特殊工種作業(yè)。
4、乙方應當按照有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準或地方標準，在施工現(xiàn)場設(shè)置安全防護設(shè)施，并達到下列要求：
(一)根據(jù)工程的施工進度、季節(jié)或天氣特點，及時調(diào)整和完善安全防護設(shè)施;在施工現(xiàn)場的事故易發(fā)區(qū)域，設(shè)置專項的安全防護設(shè)施，并進行相關(guān)的安全檢查;
(二)現(xiàn)場各類危險警示標志齊全、整潔、設(shè)置合理。
5、施工單位應當遵守施工現(xiàn)場電氣安全和防火安全的有關(guān)規(guī)定，并達到下列要求：
(一)保持變配電設(shè)施和輸配電線路和處于安全、可靠的使用狀態(tài);
(二)來公司施工單位和個人必須遵守本公司的各項規(guī)章制度，接受公司安全管理人員的檢查監(jiān)督;
(三)確保施工作業(yè)符合消防技術(shù)標準和規(guī)范，施工現(xiàn)場必須備齊足夠的消防器材，擺設(shè)位置合理，并對其定期維護保養(yǎng)，確保靈敏有效;
(四)來公司施工單位動用明火前，到行政部辦理動火審批手續(xù)，并帶有效特種作業(yè)操作證復印件1份，動火證辦理后，方可動火施工，否則公司有權(quán)停止一切施工;
(五)施工單位動火前應清理現(xiàn)場易燃易爆物品，消除隱患，待確認安全后方可動火施工;動火后確保火源熄滅;動火作業(yè)人員必須持證上崗，動火前要制定防火應急措施，備好滅火器或其他防范設(shè)施，并指定專人監(jiān)護;
(六)禁止在易燃易爆物附近動火;
(七)高處焊割作業(yè)要防止焊花落入易燃易爆物中;
(八)禁止焊割有壓力的容器、管道及未清洗處理過的各類油桶油罐;
(九)易燃、易爆及其他危險物品，要專人保管，專庫存放;有相應的安全措施;有嚴格的領(lǐng)退料手續(xù)和審批制度;
(十)氧氣瓶、乙炔瓶和液化氣瓶等壓力容器要專人保管，單獨存放，氣瓶上有橡膠保護圈等國家標準規(guī)定的安全附件。
6、乙方應當及時向施工人員提供施工安全所必需的、符合國家標準的勞動防護用品。如：安全帽、安全帶、手套、防塵面具等。
第五條：安全監(jiān)督檢查
公司行政部對施工單位進行定期檢查或者抽查。發(fā)現(xiàn)安全隱患或者不符合規(guī)定要求的作業(yè)，可以責令施工單位或施工人員立即改正或限期整改。
第六條：乙方必須向甲方提供以下六項附件：
(一)提供相關(guān)資質(zhì)證明材料;
(二)提供施工方項目負責人、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單;
(三)提供施工方特種作業(yè)人員上崗資格證書;
(四)提供施工人員安全技術(shù)和安全工作規(guī)程等;
(五)提供施工安全技術(shù)組織措施;
十一：施工方進入施工現(xiàn)場作業(yè)前繳納安全抵押金20__—5000元。
十二：對違反以上規(guī)定和標準者，第一次予以警告糾正，以后每發(fā)現(xiàn)一人次扣罰安全押金100—500元，連續(xù)三次受到處罰者責令停工整頓，停工期間的經(jīng)濟損失由施工單位承擔，本公司概不負責。造成安全事故者，扣罰安全押金1000—5000元，并由肇事單位承擔全部責任及經(jīng)濟損失。對嚴重違反規(guī)定，屢教不改者我公司有權(quán)取消施工資格。凡安全施工無違章者施工結(jié)束后押金予以退回。
十三：乙方自行負責安全生產(chǎn)工作，施工過程中發(fā)生的任何事故(事件)，由乙方全部承擔責任，甲方不承擔任何責任。
十四：此安全協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各持一份，此安全協(xié)議書自蓋章簽訂之日起生效。
公司：(蓋章)
負責人(簽字)：
外來施工單位：(蓋章)
負責人(簽字)：
簽訂日期：年月日
拆除合同(篇2)
甲方： 上海燦維建筑工程技術(shù)有限公司
乙方：
甲方將 啟東華夏影城－拆除項目委托乙方進行拆除和渣土清運到指定地點。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議。
一、 施工內(nèi)容及工程量：
1、施工內(nèi)容及工程量：
2、拆除標準：拆除范圍內(nèi)根據(jù)甲方規(guī)定拆除、渣土清運干凈。
3、工期：自20xx年5月30日至20xx年6月14日。
二、 工程價款及結(jié)算方式：
1、工程價款：
（1）雙方商定項目總金額： 人民幣： 50000.00元（一次性包清價）
大寫：伍萬元整
（2）工程違約金：人民幣：5000.00，大寫：伍仟元整。
2、結(jié)算方式：
（1）、完工后一周內(nèi)付總工程款的60%。
（2）、年底前付清剩余40%工程款。
（3）、工程違約金在工程全部完工過程中沒安甲方要求完成的甲方?jīng)]收工程違約金；乙方按甲方要求全部完工，雙方勞務(wù)結(jié)算完成后返還工程違約金。
三、 雙方責任、權(quán)力及注意事項：
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2、負責協(xié)調(diào)切斷通往被拆除區(qū)域內(nèi)的水源、電源、等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定的施工全過程。
乙方：
1、吃住由乙方自行安排，甲方不給予提供。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。
4、必須嚴格按照相關(guān)法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失; 并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定 王克戰(zhàn) 為工程項目負責人，全權(quán)負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
8、注意；施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有，均由甲方自行處理。
9、乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具、設(shè)備，包施工安全、施工質(zhì)量，嚴格按照拆除施工工期完工。
四、 違約責任：
1、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決。
五、 其他：
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人：代表：
年月日年月日
拆除合同(篇3)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
4.1、工程款支付：雙方約定的工程款(進度款)支付時間和方式：
4.3、付款采用銀行匯票或電匯。
4.4、本合同為固定單價合同，在合同實施期間不因政策或市場或?qū)嶋H拆除物數(shù)量與乙方測算數(shù)量發(fā)生偏差等因素的變化而發(fā)生改變。
6.1 乙方將拆除范圍內(nèi)建(構(gòu))筑物全部拆除，并將建筑垃圾運至指定的地點，拆除的材料全部運出廠外，拆除現(xiàn)場要做到工完料凈場地清。
6.2 拆除過程中要保證拆除范圍外的其他生產(chǎn)設(shè)施等的安全。
6.3 拆除的整個過程的工程質(zhì)量及技術(shù)要求嚴格相關(guān)質(zhì)量技術(shù)規(guī)范書執(zhí)行。
7.1 乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，制定安全生產(chǎn)施工措施，嚴格按安全標準組織施工。并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
7.2 乙方必須設(shè)置足夠的專職安全員，負責施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作。
7.3 乙方在施工過程中所造成的工傷等事故或其他經(jīng)濟損失，概由乙方負責。
7.4 乙方應做好垃圾運輸過程中沿途的安全防護工作，嚴防附近農(nóng)民在沿途卸車、哄搶建筑垃圾，在堆放場地嚴防因堆放和防護不當而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此發(fā)生安全事故，一切損失和責任由乙方承擔。
7.5 乙方在拆除過程中應做好安全防護工作，確保甲方的設(shè)備、人員的安全，如因乙方的安全防護措施不當，造成的一切損失由乙方承擔。
7.6 拆除的整個過程的安全要求嚴格按本合同所附雙方簽訂安全協(xié)議執(zhí)行。
8.1.2負責審核乙方施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施及進度網(wǎng)絡(luò)圖。
8.1.3負責現(xiàn)場工程質(zhì)量、工程進度的檢查監(jiān)督工作。
8.2.1乙方必須擁有相應的資質(zhì)，相關(guān)材料辦理施工手續(xù)，發(fā)生的一切費用由乙方負責。
8.2.2施工現(xiàn)場的管理人員必須統(tǒng)一著裝。
8.2.3負責地方關(guān)系及施工現(xiàn)場周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)，如因地方關(guān)系等處理不當造成停工、窩工、工期拖延等，全部由乙方承擔責任。
8.2.4乙方在施工過程中拆除的材料不得任意堆放，不得影響廠區(qū)交通和綠化景觀，其建筑垃圾應集中堆放，及時外運至指定地點，在垃圾外運期間乙方應確保道路清潔、暢通，道路上灑落的建筑垃圾應當每天及時清理干凈。所有的垃圾清理干凈后，方可驗收。
8.2.5負責施工現(xiàn)場、沿途及建筑垃圾堆放場地的安全防護及消防工作。
8.2.6乙方在施工期間未經(jīng)甲方同意，不能隨意更換現(xiàn)場代表。
8.2.7因拆除工作量大、時間緊、拆除場地狹小等，乙方應服從甲方現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理，嚴格按照甲方劃定的范圍和規(guī)定的拆除順序施工，確保不涉及拆除范圍外的其他生產(chǎn)設(shè)施的安全運行。
8.2.8乙方必須給其所有人員配置明顯的標識，乙方人員憑此標識進、出施工場地。
8.2.9拆除過程中要保證拆除范圍外的其他生產(chǎn)設(shè)施等的安全。否則，因乙方責任造成的甲方的損失，乙方應負全額賠償責任。
8.2.10在每個單位工程拆除前，乙方應提前72 小時將拆除的措施、時間報甲方認可，未經(jīng)甲方認可不得拆除。
8.2.11除由于法律或?qū)嶋H上不可能繼續(xù)履行合同義務(wù)的情況外，乙方應嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行，達到使甲方滿意的程度。乙方應嚴格遵守與執(zhí)行甲方的指令，應服從甲方在施工現(xiàn)場的統(tǒng)一管理，按照甲方的部署進行拆除工作，不得野蠻施工。
8.2.12乙方應制訂施工措施、安全措施、進度計劃網(wǎng)絡(luò)圖報甲方審批。
8.2.13在開工前乙方應提供其特種作業(yè)人員的有效證件。
8.2.14拆除中對甲方指定的水、暖、電、汽、煤氣、化學等地上地下設(shè)施及管線的隔離點，應采取專項防護隔離措施，并報甲方進行備案。否則，因乙方責任造成的一切損失，乙方應負全額賠償責任。
8.2.15施工時發(fā)現(xiàn)不明障礙物或者不明管線等，施工單位應當立即暫停施工，采取必要的應急措施，并及時向甲方報告，經(jīng)甲方處置完畢后方可恢復施工。否則，因乙方責任造成的甲方的損失，乙方應負全額賠償責任。
9.1 乙方在竣工前七天內(nèi)向甲方送交“竣工報告”(最終驗收證書)。
9.2 竣工前五天，由乙方組織預驗收，符合要求后，由甲方組織各相關(guān)部門進行竣工驗收，并提供最終驗收證書，作為結(jié)算的依據(jù)。
9.3 驗收存在的工程質(zhì)量問題及其它問題施工單位必須按要求進行整改，以最終符合驗收要求日期為竣工交工日期。
10.1 乙方未完全履行合同，乙方應無條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔，或因乙方原因發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
10.2 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔違約責任后應繼續(xù)履行合同。
10.3 雙方中某一方如不能按期付款應按銀行同期貸款利息向另一方支付違約金。
10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的設(shè)備和材料的丟失、毀損，由乙方負全部責任。
10.5 按照乙方的施工進度安排，如果甲方認為乙方的人員、機具配置不能完全勝任此進度安排工作，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)更換(補充)符合要求的人員或機具，否則乙方承擔違約責任，甲方有權(quán)解除合同。
10.6 乙方不將建筑垃圾運至指定地點，隨意傾卸或道路未及時清理的，乙方應負違約責任。
10.7 爭議解決辦法：甲乙雙方履行合同時發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
11.1 本合同一經(jīng)生效，合同雙方均不得擅自對本合同的內(nèi)容(包括附件)作任何單方的修改。但任何一方均可以對合同內(nèi)容以書面形式提出變更、修改、取消或補充的建議。該項建議應以書面形式通知對方并經(jīng)雙方簽字確認。
11.2 如果乙方有違反或拒絕執(zhí)行本合同規(guī)定的行為時，甲方將用書面通知乙方，乙方在接到通知后3 天內(nèi)確認無誤后應對違反或拒絕作出修正，如果認為在3 天內(nèi)來不及糾正時，應提出修正計劃。如果得不到糾正或提不出修正計劃，甲方將保留中止本合同的一部分或全部的權(quán)利。對于這種中止，甲方將不出具變更通知書，由此而發(fā)生的一切費用、損失和索賠將由乙方負擔。
11.3 如果乙方的違約行為在本合同其它條款中有明確規(guī)定，則按有關(guān)條款處理。
11.4 在合同執(zhí)行過程中，若因國家計劃調(diào)整而引起本合同無法正常執(zhí)行時，乙方或甲方可以向?qū)Ψ教岢鲋兄箞?zhí)行合同或修改合同有關(guān)條款的建議，與之有關(guān)的事宜雙方協(xié)商辦理。
11.5 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后開始生效。
12.1 不可抗力是指：嚴重的自然災害和災難(如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等)、戰(zhàn)爭(不論是否宣戰(zhàn))、叛亂、**等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務(wù)的執(zhí)行時，則延遲履行合同義務(wù)的期限相當于不可抗力事件影響的時間，但是不能因為不可抗力的延遲而調(diào)整合同價格。
12.2 受到不可抗力影響的一方應在不可抗力事故發(fā)生后，盡快將所發(fā)生的不可抗力事件的情況以傳真通知另一方，并在10 天內(nèi)將有關(guān)當局出具的證明文件提交給另一方審閱確認，受影響的一方同時應盡量設(shè)法縮小這種影響和由此而引起的延誤，一旦不可抗力的影響消除后，應將此情況立即通知對方。
12.3 如雙方對不可抗力事件的影響估計將延續(xù)到60 天以上時，雙方應通過友好協(xié)商解決本合同的執(zhí)行問題。
13.1 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文與附件有不一致或模糊時，以合同正文為準。如果不同時間的文件有不一致或模糊時，以時間后者為準。
13.2 合同雙方承擔的合同義務(wù)都不得超過合同的規(guī)定，合同任何一方也不得對另一方作出有約束力的聲明、陳述、許諾或行動。
13.3 本合同列明了雙方的責任、義務(wù)、補償和補救條款。任何一方不承擔本合同規(guī)定以外的責任、義務(wù)、補償和補救。
13.4 雙方任何一方未取得另一方事先同意前，不得將本合同項下的部分或全部權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。
13.5 本合同項下雙方相互提供的文件、資料，雙方除為履行合同的目的外，均不得提供給與“拆除物資”和相關(guān)工程無關(guān)的第三方。
13.6本合同一式陸份，甲方叁份，乙方叁份，未盡事宜由雙方共同另行商議。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方擬對亞廣北路、景明北路建設(shè)涉及吳家營社區(qū)部分房屋拆除工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程內(nèi)容：按甲方指定范圍，拆除場地上全部原有建、構(gòu)筑物及設(shè)施;
二、工程拆除范圍及要求 拆除范圍及主要內(nèi)容：亞廣北路、景明北路建設(shè)涉及吳家營社區(qū) 部分房屋。拆除要求：指定范圍的地面建筑、設(shè)施全部拆除，渣土進行現(xiàn)場填壓并平整場地。
乙方必須嚴格按照昆明市房產(chǎn)管理局下發(fā)文件昆房92號文關(guān)于對房屋拆除有關(guān)文件執(zhí)行并不能將本工程分包、轉(zhuǎn)讓給任何其他單位或個人。
開工工期按甲方要求進行，按照甲方的要求擬行拆除工作。
(1)、乙方以工抵料，協(xié)議簽定后乙方需向甲方預付補償款￥500000元(人民幣大寫：伍拾萬元整);工程進行十天后乙方需向甲方支付尾款￥ 元(人民幣大寫： )。
⑴、乙方應辦理拆除施工合同許可證和有關(guān)部門的許可手續(xù); ⑵、乙方應編制施工組織計劃，報有關(guān)部門批準、并嚴格遵照執(zhí)行;
⑶、乙方應嚴格按照合同及施工組織設(shè)計要求，及時組織工程人員、機械設(shè)備等就位;
⑷、乙方應做好拆除房屋前的斷水、斷電、斷煤氣等工作;
⑸、乙方應確保房屋拆除的安全文明施工及施工管理;
⑹、乙方應做好臨近建、構(gòu)筑物及地面、地下留存設(shè)施、植物等的保護工作，做好臨街面、施工現(xiàn)場內(nèi)的各項安全施工及防護措施，做好施工中的安全消防措施;
⑺、乙方工程中的一切設(shè)施損壞責任、安全事故責任及費用均由乙方自行承擔;
⑻、乙方應做好施工中的防塵、降噪措施，自行辦理相關(guān)手續(xù)，并應取得有關(guān)部門批準，承擔由此而發(fā)生的一切費用。
1、甲方違約責任：因甲方責任而造成工程延期的，合同工期順延。
2、乙方違約責任：乙方未按合同要求完成全部拆除工程內(nèi)容的，乙方出現(xiàn)重大安全事故影響工程進度的，應承擔違約責任。
2、雙方協(xié)商不成，自向當?shù)刂俨貌块T申請仲裁。
1、本合同正本一式肆份，甲、乙方各貳份;;
2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，至乙方支付甲方補償款之日終止本合同。
甲方在西橫街有一至三層多棟舊房需要拆除，經(jīng)雙方共同協(xié)商，甲方現(xiàn)將房屋拆除工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)事項達成如下合同：
一、拆除范圍及要求：
1、祁陽縣西橫街 號至 號舊房需要全部拆除。
2、清運整過拆除的建筑垃圾，平原地面。
3、砌筑拆除舊房前面的圍墻，長約32米，高約2米，墻體為18眠墻(不含粉刷)。
4、自進場起， 年 月 日至 年 月 日完工。
二、拆除費用：
整過房屋拆除的建筑材料歸乙方自行處理，砌固圍墻，清運建筑垃圾，甲方另補乙方人工費、清運費圍墻等工資款叁萬玖仟元整(￥39000.00元)。
三、甲方責任：
1、甲方必須切斷各戶進戶水電、外場通訊、煤氣管道。
2、派一至二名工作人員監(jiān)督，乙方施工及過往行人、車輛。
1、乙方在施工中做到安全文明施工。
2、拆除的建筑材料統(tǒng)一堆放，不得阻礙交通。
3、在實際施工中發(fā)生一切安全事故由乙方自負。
整過房屋拆除完畢，甲方預付乙方 元，工程全部完工后，余款一次性結(jié)清(無稅票)。
六、此合同如有未盡事宜，甲乙雙方另行協(xié)商解決。 此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：
拆除合同(篇4)
[案情]
原告A訴稱，為經(jīng)營水上砂石運輸業(yè)務(wù)，經(jīng)他人介紹，被告B船務(wù)公司（以下簡稱被告）將一組用于搭建浮橋的船舶按貨物運輸船舶租給原告經(jīng)營貨物運輸，并簽訂一份船舶租賃合同，合同約定船舶用途為貨物運輸，租用期限2個月，自20__年7月15日到20__年9月15日止，租金15萬元。原告接收船舶后開始進行第一次水上運輸，便被_Q海事局扣押了租用的船舶，扣押理由是該船舶用途是搭建浮橋船舶，作為貨物運輸船舶進行貨物運輸，違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件之規(guī)定，并處以25000元罰款。之后原告無法再進行貨物運輸，無法實現(xiàn)租用船舶之目的。原告認為，被告明知搭建浮橋的船舶是不能進行貨物運輸?shù)?，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)合同法的規(guī)定，簽訂違反法律法規(guī)的合同，屬無效合同，因此請求法院確認原告與被告簽訂的船舶租賃合同無效。
被告辯稱，雙方簽訂的合同已經(jīng)履行完畢實現(xiàn)了合同的目的，_Q海事局下達處罰通知書前我方積極協(xié)助原告及時與船檢處聯(lián)系使問題得到解決，并未影響原告使用船舶。原告稱第一次水上運輸就被海事局扣押并罰款，不能從事運輸一事與事實不符。第一，不是第一次從事水上運輸便被處罰，第二，原告受到處罰后并沒有停止運輸。原告接收該船舶后于20__年7月17日至Q海事局20__年8月2日下達處罰通知書期間一直從事運輸，處罰通知書下達后原告依然使用該船從事運輸。船舶的使用用途已通過_H船舶檢驗處檢驗。原告認為我方明知搭建浮橋的船舶不能進行貨物運輸，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反了國家法律規(guī)定與事實不符。第一，雙方在合同中明確約定現(xiàn)狀交船，乙方對船舶現(xiàn)狀充分知情，無論船舶是何狀態(tài)，乙方是在沒有異議、知情的情況下簽訂的租船合同。第二，被告所出租的船舶既可搭建浮橋也可以從事運輸。第三，被告與之簽訂船舶租賃合同沒有違反國家法律規(guī)定，乙方使用時每次進出港海事部門均進行了簽證。綜上所述，我方不接受原告所提判定合同無效的主張，請求法院判定合同合法有效。
法院經(jīng)審理查明，20__年7月14日，原告A與被告簽訂了船舶租賃合同，被告將其所有的LT3輪、LB10輪、LB23輪租給原告，約定船舶用途為貨物運輸，租期2個月，時間自20__年7月15日到20__年9月15日，租金15萬元。在租期內(nèi)即20__年7月31日，租賃船舶中的LB10因違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》由搭建浮橋改為運輸砂石，擅自改變船舶用途，受到Q海事局罰款25000元并責令改正的處罰，原告A立即與被告溝通，8月1日經(jīng)被告與船舶檢驗處溝通，該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即該船可以作為貨物運輸用），8月2日被告又向Q海事局請求船舶被放行，原告A繼續(xù)從事貨物運輸，并未影響合同的繼續(xù)履行。
[爭議]
當事人間的合同是否違反法律法規(guī)的有關(guān)強制規(guī)定？所違反的規(guī)定屬于效力性強制規(guī)定，還是管理性強制規(guī)定？
[審判]
一審法院認為：原告與被告簽訂船舶租賃合同后，在合同履行中LB10輪雖然因違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關(guān)規(guī)定，被海事部門處罰，但上述規(guī)定屬_管理性_強制規(guī)定并非_效力性_強制規(guī)定，經(jīng)過被告與船舶檢驗部門和海事部門溝通該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即可以貨物運輸），合同可以繼續(xù)履行，并且該合同的履行并不損害國家、社會公共利益及第三人的利益，該合同應認定合法有效。故原告請求確認合同無效本院不予支持。依照《_合同法》第四十四條第一款、第五十二條第（五）項，最高人民法院關(guān)于適用《_合同法》若干問題的解釋（二）第十四條之規(guī)定，判決：
駁回原告A（反訴被告）的訴訟請求。案件受理費100元由原告負擔。
[評析]
本案爭議船舶LB10輪在合同簽訂時船舶適航證書載明僅用于搭浮橋用，在合同履行中，Q海事局以改變用途違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件的強制性規(guī)定為由對其進行處罰。強制性規(guī)定是指必須依照法律適用、不能以個人意志予以變更和排除適用的規(guī)定。
以是否影響合同效力為標準，其可分為效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈_合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條將《_合同法》第五十二條第（五）項規(guī)定的_強制性規(guī)定_限定為效力性強制規(guī)定。故本案爭議焦點為《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款是效力性強制規(guī)定還是管理性強制規(guī)定。那么如何區(qū)分效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定呢？法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反這些規(guī)范將導致合同無效或者合同不成立的，或者雖未如此規(guī)定，但違反了這些禁止性規(guī)范后若使合同繼續(xù)有效將損害國家利益、社會公共利益及第三人利益的，為效力性強制規(guī)定。法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定僅是為了行政管理的需要，違反并不會導致合同無效或者不成立，且違反后若使合同繼續(xù)有效也并不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益，而只是損害當事人利益的，則為管理性強制規(guī)定。
綜上，筆者認為，本案合同簽訂時爭議船舶作為運輸用途確實違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關(guān)規(guī)定，但這一規(guī)定是國家行政機關(guān)為了行政管理的需要而設(shè)定，違反這一規(guī)定并不會導致合同無效。本案中被告及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，使爭議船舶用途變更為運輸船舶，使該合同能夠繼續(xù)履行，并且繼續(xù)履行合同不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益。故該合同應認定有效。
拆除合同(篇5)
安全協(xié)議
甲方：乙方：
施工內(nèi)容：活動板房拆裝
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)文件規(guī)定：為保證雙方安全生產(chǎn)，不留安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生，明確各自的安全責任和義務(wù)，同時結(jié)合現(xiàn)場施工實際情況，為落實雙方安全生產(chǎn)責任制，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂如下安全生產(chǎn)協(xié)議：
1、 乙方作業(yè)人員進場后必須保證文明施工，不得隨意丟棄垃圾，以保證附近環(huán)境保護和衛(wèi)生。
2、 乙方作業(yè)人員必須配合甲方在施工現(xiàn)場的安全管理工作；乙方必須在現(xiàn)場配備安全管理人員。
3、 乙方負責對拆裝人員進行安全交底、培訓教育，特種作業(yè)人員必須持證上崗。
4、 乙方操作人員必須配備齊全的勞動保護用品，正確使用安全帽、安全帶等安全防護用品。
5、 乙方必須做好現(xiàn)場作業(yè)的消防工作；臨時用電由專業(yè)持證電工提供，經(jīng)甲方臨時用電負責人協(xié)調(diào)后方可接入。
六、 乙方應加強現(xiàn)場作業(yè)人員的安全教育管理，嚴格遵守法律法規(guī)和協(xié)議條款，如有違反協(xié)議條款及違章指揮作業(yè)等造成的自身傷害事故一切由乙方承擔。
七、 雙方現(xiàn)場協(xié)調(diào)聯(lián)系人
甲方：姓名職務(wù)**：
乙方：姓名職務(wù)**：
8、 本協(xié)議為拆裝合同安全操作的補充協(xié)議。
本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字后生效，解除后自動失效。年月日
拆除合同(篇6)
甲方：乙方身份證號：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將承包乙方拆除，乙方應向甲方支付相關(guān)拆除材料的費用。具體內(nèi)容如下：
一、拆除工程內(nèi)容：
1、4棟活動板房、衛(wèi)生間、淋浴間全部由乙方進行拆除。
2、所有涉及工程拆除及其所拆除廢舊建材以及廢渣處理由乙方自行負責處理。
3、房屋拆除并將所有廢渣由乙方運走，甲方不承擔清運與外排工作，在拆除作業(yè)其間乙方所使用的民工工資、機械費、運輸費用等涉及拆除該房屋產(chǎn)生的任何費用由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何費用，甲方驗收合格為準。
4乙方自負盈虧，不得以任何理由停止施工。
二、施工安全：
1乙方負責施工前對施工人員進行安全教育。
2.拆除工程施工前，乙方應及時對拆除作業(yè)現(xiàn)場進行安全警告。
三。為保證乙方施工人員的安全和運輸過程中的一切安全，嚴禁無關(guān)人員進入現(xiàn)場。
4、乙方必須按照甲方的施工要求進行施工，積極配合甲方工作，如因乙方不聽從甲方指揮，造成此協(xié)議無法正常履行，所造成的經(jīng)濟費用全部由乙方承擔。
5、拆除作業(yè)過程中如因此發(fā)生的任何安全事故和責任，均由乙方負責，所有責任和損失，甲方概不負責。
三、拆除費用：
甲方房屋拆遷面積為乙方按單價支付給甲方的房屋材料費，共計元（大寫：元整）。
乙方應以文字向甲方預付定金，余款在進入施工現(xiàn)場前付清。
四、拆除時間和違約：
1、在確定甲方人員全部搬離被拆區(qū)域后，雙方約定拆除作業(yè)及清理廢料時間為年月日至年月日，共計天（大雨天氣順延）。
2乙方必須拆除房屋，清理場地，并移交給甲方。
3、如場地移交推遲乙方應向甲方支付違約金每天按500元計取，如乙方中途停工連續(xù)超過兩天，甲方有權(quán)解除協(xié)議另行處理。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，具有相應的法律效力。
甲方乙方：
年月日年月日
wel***e to
download !!!
拆除合同(篇7)
甲方：朝建集團
乙方：瓦房店洪橋公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》本著平等、自愿、公平和誠實信用原則 ，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同，并共同信守。
一、合同內(nèi)容：
甲方將其位于沈大高速公路改擴建工程路基23標段：嵐崮河大橋、肖爐立交橋、肖爐公鐵立交橋、肖爐E匝道橋、肖爐A匝道橋、K297+364.2通道橋等六座橋涵的梁板拆除工作承包給乙方，乙方負責將上訴六座橋梁板在甲方要求其進場后二十天內(nèi)拆除，并將舊梁板運走，以便進行蓋梁等下一步施工。
二、承包方式：
甲方在乙方拆除過程中不負擔任何人工、機械、材料。乙方將舊梁板拆除后，舊梁板及梁板內(nèi)鋼筋歸乙方所有，雙方不發(fā)生經(jīng)濟往來。
三、雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、甲方負責拆除過程中的技術(shù)、安全指導。
2、甲方在乙方進場后認為乙方的機械設(shè)備及人員等不能在工期內(nèi)完成任務(wù)，有權(quán)單方解除合同。
3、甲方負責拆除順序，乙方在拆除過程中必須聽從甲方安排。
（二）、乙方責任：
1、乙方必須按合同規(guī)定的`時間內(nèi)完成梁板拆除工作，因延誤工期而影響甲方施工進度所造成的損失，由乙方負責。
2、乙方在拆除過程中必須保證原結(jié)構(gòu)物的質(zhì)量，若因拆除工藝不當、機械操作失誤等損壞原結(jié)構(gòu)物，所造成的損失由乙方負責，并負責因維修原結(jié)構(gòu)物延誤工期造成的損失。
3、乙方拆除的梁板必須及時運走，保證橋下的施工和交通，否則一切后果由乙方負責。
4、乙方在拆除過程中發(fā)生的人身、機械、通訊、電力、交通（公路、鐵路）等事故，均由乙方負責。甲方不承擔任和責任。
5、K297+364.2通道橋原舊橋梁板利用70%，故該橋拆除梁板歸甲方使用。
五、違約責任：
合同生效后，乙方不得單方面解除合同，因乙方違約給甲方造成的一切經(jīng)濟損失，由乙方負責賠償。
六、爭端處理：
雙方發(fā)生糾紛時，由瓦房店市人民法院解決，或由雙方認可的仲裁部門仲裁。
七、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決
協(xié)議一式兩分，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
甲方：乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
拆除合同(篇8)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第二條：工程概況 1、工程名稱： 2、工程地點： 3、項目經(jīng)理： 第三條：甲方職責
1、負責施工場地平整、道路暢通、臨電到位。
2、負責提供設(shè)備基礎(chǔ)和附著裝置隱蔽工程的驗收合格資料。
3、協(xié)助乙方對裝拆過程中的安全進行監(jiān)護。
4、提供乙方在裝拆過程中所需的氣割和焊接設(shè)備。
5、負責在裝拆過程中所需的電源設(shè)施，夜間作業(yè)提供充足的照明。
6、協(xié)助乙方做好機械設(shè)備裝拆前的安全技術(shù)交底和安裝結(jié)束后參與安裝驗收。
1、向甲方提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件，二級以上起重機械設(shè)備裝拆資質(zhì)復印件和企業(yè)裝拆作業(yè)人員特種作業(yè)有效證件復印件。（復印件全部要裝拆單位加蓋法人章）。
2、乙方負責編制規(guī)范的機械設(shè)備裝拆施工方案（方案必須在裝拆前三天報甲方審批），制定安全施工措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。安裝完畢后，乙方應進行自檢，出具自檢合格證明，并向甲方進行安全使用說明，負責組織驗收，報市檢測中心檢測，待檢測合格后將有關(guān)證件交甲方存檔或安監(jiān)站備案。
3、乙方在裝拆前負責對作業(yè)人員安全交底，指派專人在裝拆現(xiàn)場負責安全工作。
4、乙方在裝拆過程中，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。
5、對裝拆過程中的安全、質(zhì)量負責，并承擔因作業(yè)所造成的事故責任及一切損失費用。
同法有關(guān)規(guī)定處理。
2、乙方按裝拆施工方案要求進行裝拆，確保裝拆安全，按期完成裝拆任務(wù)，每逾期一天乙方承擔1000元的違約金。 第八條：其它：
第十條：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定，雙方另訂安全協(xié)議。