在日常工作和生活中,交易時簽署合同的重要性不容忽視。合同的簽署是指兩方或以上當事人通過協(xié)商達成一項合同關系的行為。在制定合同時,存在一些重要但容易被忽視的要點,希望本頁的內容可以為您提供幫助。
協(xié)商合同 篇1
合同登記號:()商字第()號 重慶市商品房買賣 合 同 重慶市國土資源和房屋管理局印制 重慶市工商行政管理局監(jiān)制 合 同 填 寫 說 明 1、 本合同文本是根據《重慶市城鎮(zhèn)房地產交易管理條例》和建設部、國家工商行政管理局印發(fā)的《商品房買賣合同示范文本》制定的合同示范文本。印制的合同條款為提示性條款,供買賣雙方當事人約定時采用。簽約之前,購房人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,由房地產管理部門解釋。 2、 本合同所稱商品房是指由房地產開發(fā)企業(yè)建設并出售的房屋(包括期房和現(xiàn)房)。 3、 房屋買賣是雙方當事人自身的民事法律行為,涉及的標的額較大、專業(yè)性較強、法律規(guī)范較多,當事人可向法律專家咨詢。 4、 根據《重慶市土地房屋權屬登記條例》的規(guī)定,房地產交易登記部門在辦理交易登記時,實行實名登記制。因此,購房人在簽訂本合同時,應當填寫真實姓名或名稱;購房人為兩個以上的,可以全部填寫。 5、 在簽訂本合同前,房地產開發(fā)企業(yè)應向購房人出示《重慶市商品房預售(租)許可證》或《房地產權證》。預售許可證或《房地產權證》真實性、合法性及該商品房屋是否存在重復預售和被司法機關查封等權利轉移受限制的情況,購房人可在售房現(xiàn)場通過聯(lián)機備案系統(tǒng)或到房屋所在地的區(qū)縣(市)房地產交易管理部門查閱。 6、 為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則,雙方當事人可以對合同文本條款的內容進行增補或刪減。本合同文本中相關條款后有空白行的供雙方當事人約定。合同簽訂生效后,未被修改的印刷文字視為雙方同意內容。 7、 本合同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優(yōu)先。 8、 對合同文本【】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要增補或刪減的內容,雙方應當協(xié)商確定?!尽恐羞x擇內容,以劃方式選定;對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打,以示刪減。 9、 為保護合同雙方當事人的合法權益,雙方可以將預售廣告、售樓書約定為本合同的附件。 商品房買賣合同 (合同編號:) 合同雙方當事人: 甲方(賣方) ________________________________ 注冊地址_______________________________ 郵編 ____________________________ 營業(yè)執(zhí)照號碼___________________________資質證書號碼 ____________________ 法定代表人_____________________________聯(lián)系電話 ________________________ 委托代理人_____________________________ 聯(lián)系電話 ________________________ 委托代理機構___________________________資質證書號碼___________________ 注冊地址_______________________________郵編 ____________________________ 法定代表人_____________________________聯(lián)系電話 ________________________ 乙方(買方) _________________________________ 【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照號碼】_______________________ 國籍 _____________ 通訊地址____________________________ 郵編_______________________________ 聯(lián)系電話 ______________________________ 【委托代理人】【法定代理人】__________________________ 國籍 ________________ 地址_________________________________ 郵編_______________________________聯(lián)系電話 ________________________________ 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房訂立本合同: 第一條本商品房土地使用權狀況及項目名稱。 本商品房項目的土地使用權為【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得,并依法進行了土地使用權登記,取得《房地產權證》,證書號為____________________________________________ 該地塊土地面積為,規(guī)劃用途為 ,土地使用年限至 年 月日止(其中住宅用地使用年限為年,非住宅用地使用年限為年)。 本商品房項目【現(xiàn)定名】【暫定名】_________________________________。建設工程規(guī)劃許可證號為________________________,施工許可證號為__________________。 第二條本商品房銷售依據。 甲方銷售的商品房為下列第________項: 1、現(xiàn)房?!斗康禺a權證》號:___________________________。 2、預售商品房?!渡唐贩款A售(預租)許可證》號:________________________,預售商品房批準機關:____________________________________ 乙方所購商品房的基本情況。 座落:區(qū)縣(市)鎮(zhèn)路街、巷號附號 幢 號 總層數(shù) 單元 所在層次 房號 結構 (按說明填寫) 戶型 (按說明填寫) 建筑面積(m2) 套內單價 (元/m2) 用途 (按說明填寫) 套內 分攤 小計 軸線范圍 說明 1、該商品房戶型圖見本合同附件一; 2、有關房屋公共部位與公用分攤面積構成說明見附件二; 3、該商品房陽臺是[封閉式][非封閉式]; 4、該房屋形態(tài)是[平層][錯層][躍層][退臺式花園洋房]; 5、結構分類:[鋼結構][鋼筋混凝土][混合結構][磚木結構][其他結構] 6、戶型分類:[單間][單間配套][一室一廳][二室一廳][二室二廳][三室一廳][三室二廳] [三室三廳][四室一廳][四室二廳][四室三廳][五室以上]; 7、用途分類 住 宅 類:[經濟適用房][普通成套住宅][獨立別墅][聯(lián)排別墅][高檔公寓] 非住宅類:[辦公用房][攤位][門面][商場][車位][倉儲用房][工業(yè)用房] [其他用房] 第四條計價方式與價款。 甲方與乙方約定按下述第_____種方式計算該商品房價款: 1、按套內建筑面積計算,該商品房總成交金額為【人民幣】_________ 元整, 大寫:____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。 2、按套( 單元 )計算,該商品房總價款為【人民幣】_______________元整, 大寫:____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。 第五條付款方式及期限。 本項目商品房預售資金監(jiān)管銀行為_________________________。 乙方按下列第_______種方式按期付款: 1、一次性付款:__________________________________ 2、分期付款: _________________________________ 3、按揭付款: _______________________________ 第六條交房期限及交付條件。 屬現(xiàn)售商品房的,甲方應當在_________年_____月_____日前,將商品房交付乙方使用。 屬預售商品房的,甲方應當在_________年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將已進行竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。 如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期: 1、遭遇不可抗力,且甲方在發(fā)生之日起_______日內告知乙方的。 2、______________________________ 3、_____________________________ 交房手續(xù)的辦理。 商品房達到交付使用條件后,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示《商品房竣工驗收備案登記證》,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。 由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理: 1.____________________________2.___________________________ 3. ___________________________ 第八條乙方逾期付款的違約責任。 乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加): 1、逾期在_______日之內,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行; 2、逾期超過____日后,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續(xù)履行合同的,經甲方同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之____(該比率應不小于上款中的比率)的違約金。 本條中的逾期應付款指依照本合同第五條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。 甲方逾期交房的違約責任。 除本合同第六條規(guī)定的特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加): 1、逾期不超過____日,自本合同第六條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行; 2、逾期超過_____日后,乙方有權解除合同。乙方解除合同的,甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起______日內退還全部已付款,并按乙方累計已付款的_______%向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第六條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之________(該比率應不小于上款中的比率)的違約金。 第十條面積確認及面積差異處理。 根據當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以套內建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。 在房屋交付時,房屋建筑面積以有資質的房屋測繪機構實測面積為準,如實測面積與合同約定面積有差異的,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理: 1、合同約定房屋總面積與實測面積誤差在3%以內(含3%)的,據實結算,多退少補。 2、合同約定房屋總面積與實測面積誤差超過3%的,乙方有權退房。 乙方退房的,甲方應在乙方提出退房之日起30日內,將已收房款退還給乙方,并按銀行同期貸款利率付給利息。 乙方不退房的,實測面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)的,房屋差價由乙方補足;超出3%部分的房屋差價由甲方承擔,產權歸乙方。實測面積小于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)的,房屋差價由甲方據實返還乙方;超出3%部分的房屋差價由甲方雙倍返還乙方。 面積誤差比 = 實測面積 - 約定面積 100% 約定面積 經規(guī)劃部門批準的設計變更造成的面積差異,雙方不解除合同的,應當簽訂補充協(xié)議。 第十一條甲方關于房屋產權狀況的承諾。 甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。 若出售的商品房設有他項權利的,甲方應當在出售前征得他項權人的書面同意,并以書面形式公示和明確告知乙方。 第十二條規(guī)劃、設計變更的約定。 經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到乙方所購商品房質量、使用功能或使用環(huán)境的,甲方應當在有關部門批準同意之日起10日內將變更內容書面通知乙方: 1、該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向; 2、_____________________________ 3、_____________________________; 4、 _____________________________ 5、 __________________________ 甲方未在本合同約定時限內通知乙方的,乙方有權退房。 乙方應當在通知到達之日起15日內作出是否退房的書面答復。15日內未作書面答復的,視同接受變更。 乙方退房的,甲方須在乙方提出退房書面要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按銀行同期貸款利率付給利息。 乙方不退房的,應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。如雙方在30日內未能達成補充協(xié)議的,雙方同意解除本合同,并按上款退房的約定處理。 第十三條甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。 甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第_______種方式處理: 1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。 2、______________________________ 3、__________________________________ 第十四條甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。 本項目物業(yè)管理用房為______m2,位于_____幢_____單元________房號________,軸線范圍_________________________________ 甲方承諾與該商品房直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件: 1、于_______年________月________日前通水; 2、于_______年________月________日前通電; 3、于_______年________月________日前通氣; 4、___________________________________________ 5、_______________________________ 如果在規(guī)定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理: 1、_________________________ 2、___________________________ 第十五條關于合同登記和產權登記的約定。 現(xiàn)售商品房的,自本合同簽定之日起30日內,向所在地的區(qū)縣(市)房地產交易管理部門申請辦理合同登記備案和《房地產權證》。 預售商品房的,自本合同簽定之日起10日內向所在地的區(qū)縣(市)房地產交易管理部門申請辦理合同登記備案;在商品房交付使用后60日內,應辦理《房地產權證》。 辦理合同登記備案和《房地產權證》,由【雙方共同】【甲方】【乙方】到房地產交易管理部門辦理。如由單方辦理的,另一方應予以無條件配合。 如因甲方的責任,致使乙方不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第________項處理: 1、乙方退房,甲方在乙方提出退房書面要求之日起30日內將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款總額,依照人民銀行同期貸款利率向乙方賠償損失。 2、乙方不退房的從逾期之日起,甲方按已付房價款總額,依照人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。 3、______________________________ 第十六條保修責任。 乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的保修范圍和保修期限承擔相應的保修責任。 乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。 因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由乙方承擔。 第十七條附 則。 該商品房所在樓宇的屋面使用權、外墻面使用權、樓宇的命名權按有關規(guī)定執(zhí)行。 乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和設計用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部分和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。甲方不得擅自改變本項目按照規(guī)劃批準建設的公共建筑和共有設施的用途,如甲方隨意改變公共建筑和共有設施用途,應按照國家有關規(guī)定承擔法律責任。 乙方同意,因該物業(yè)管理區(qū)域尚未成立業(yè)主委員會,自該房屋交付之日起,即將所購房屋交甲方在《前期物業(yè)管理服務合同》中委托的物管企業(yè)統(tǒng)一進行管理并遵守房屋使用公約。乙方應按照有關規(guī)定繳納物業(yè)專項維修資金。 第十八條爭議解決方式。 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第_________種方式解決: 1、申請重慶仲裁委員會仲裁。 2、依法向人民法院起訴。 第十九條合同效力。 本合同自雙方簽訂之日起生效。未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。合同附件與本合同具有同等法律效力。 本合同連同附件共_____頁,一式____份,其中甲、乙雙方各持一份、合同登記機關一份。 甲方(簽章):乙方(簽章): 【法定代表人】:【法定代表人】: 【委托代理人】:【委托代理人】: _______________年____月_____日 簽于 ________________________ 附件一:房屋分層分戶戶型平面圖 附件二:公用房屋分攤建筑面積構成說明 附件三:裝飾、設備標準 1.外墻: 2.內墻: 3.頂棚: 4.地面: 5.門窗: 6.廚房: 7.衛(wèi)生間: 8.陽臺: 9.電梯: 10.電表(安): 11.其他: 附件四:合同補充協(xié)議 附件五: 本合同權益轉讓書 立書人 轉讓方(甲方) ______________________ 受讓方(乙方) _____________________ 甲、乙雙方經協(xié)商一致,就甲方向乙方轉讓本合同(指甲方為購買的正在建造的_________商品房,于____________年__________月_________日與_________________________公司簽訂的商品房買賣合同,該合同已登記備案)權益達成如下約定: 第一條關于轉讓價款的約定 ________________________________________________ 第二條關于權利、義務轉移的約定 __________________________________________ 第三條關于房屋交付的約定 甲方已將預購的_______________________________商品房轉讓給乙方的情況書面告知預售人______________________公司。待房屋交付時,乙方憑本合同權益書即可與__________公司辦理房屋交接手續(xù)。如不能辦理房屋交接手續(xù),則由甲方承擔責任。 本合同權益轉讓書自雙方簽字并經合同登記機關登記后生效。 甲方簽字:乙方簽字: 日期:日期: 附件六:房屋交易登記表 登 記 機 關 意 見 經辦人:負責人:登記機關:(簽章) 年月日 他 項 權 利 摘 要 預 售 合 同 再 轉 讓 登 記 意 見 經辦人:負責人:登記機關:(簽章) 年月日
協(xié)商合同 篇2
賣方(以下簡稱甲方):_________
買方(以下簡稱乙方):_________
甲方按照《_________市實施<中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例>辦法》的規(guī)定,通過_________方式,取得_________市_________區(qū)(縣)_________地塊的土地使用權,土地面積為_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設的_________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預售條件,經_________市房地產管理局批準,準予上市預售,_________市商品房銷售許可證號為_________。
乙方自愿購買甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方預購房屋的定金_________元。雙方經友好協(xié)商,就上述房屋的預售預購事項,訂立本契約。
第一條 _________房屋,房屋用途_________,建筑面積為_________平方米(含共有共用面積,房屋狀況詳見附件),土地使用面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過戶之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以房地產管理部門實測面積為準。
第二條 雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元,價款合計為(大寫)__________________元整(小寫:_________元)。房屋竣工后,第一條載明的暫測面積與實測面積誤差在_________%以內的,不再結算;誤差超過_________%的,超過部分按房屋售價進行結算。
付款方式見附件二,乙方按期將購房價款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款時轉為購房價款。
第三條 甲方須于_________年_________月_________日前,將房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期將房屋交給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋應交付之日第二天起至實際交付日止參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約的終止后30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。
第四條 乙方逾期付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實際付款之日止參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條 甲方交付房屋時,應提交建筑工程質量監(jiān)督部門出具的《工程質量竣工核驗證書》。
甲方交付的房屋經建筑工程質量監(jiān)督部門核驗不合格的,乙方有權終止本契約,甲方應在契約終止后30日內向乙方雙倍返還定金,并將乙方已付的房價款和利息全部退還乙方(利利息計算同第五條)。甲方交付房屋的裝修、設備未達到本契約附件一規(guī)定的裝修、設備標準的,甲方同意按未達到部門的雙倍差價向乙方補償。
第六條 甲方同意按《建設工程質量管理辦法》的有關規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第七條 乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認可的管理公司代管。
第八條 本契約由雙方簽字,在辦理房屋預售預購登記后生效。預售、預購登記于本契約簽訂之日起30日內,由雙方共同到_________局交易管理部門辦理。
第九條 本契約生效后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因需轉讓,須報_________市房地產管理局批準。
第十條 雙方同意房屋交付后30日內共同到預售登記的管理部門辦理房屋買賣立契手續(xù),并按有關規(guī)定申領房地產權屬證件。
第十一條 辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關規(guī)定繳納。
第十二條 本契約在履行中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十三條 本契約未盡事項,在不違反本契約的前提下,雙方可簽訂補充協(xié)議。
本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十四條 本契約本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,副本_________份,交房地產管理部門_________份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 代理人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
聯(lián)系電話:_________ 聯(lián)系電話:_________
郵政編碼:_________ 身份證號碼:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
預售登記機關(蓋章):_________
經辦人(簽字):_________
_________年____月____日
附件
一、房產平面圖及裝修、設備標準(略)。
二、付款方式(略)。
協(xié)商合同 篇3
甲方:乙方:風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內容,相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等,修改或重新擬定條款。 甲乙雙方經平等、友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,就雙方合作建立官方電子商務網上商城______第三方電子商務銷售渠道(以下簡稱網上合作平臺)的運營外包服務達成如下協(xié)議,并愿意在此基礎上雙方共同遵守,精誠合作,互相支持,共同發(fā)展。
1、合作內容:甲方是擁有包括品牌、設計、生產、經銷及零售實體。乙方是一家專注于從事面向消費者的電子商務(B2C)外包運營的公司,乙方以自身的技術實力和在電子商務方面的運營經驗和能力,雙方合作運作以銷售甲方擁有的品牌商品為目的的電子商務平臺。
2、合作條件:甲方品牌在互聯(lián)網上的商標使用權,商標使用權再授權,以及產品的分銷權、零售權。乙方擁有建設并運營面向最終消費者的電子商務網上商城(B2C)的能力。風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權益份額,否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。
3、合作方式:甲方通過互聯(lián)網等非線下實體店鋪的形式向最終消費者銷售可授權的品牌商品,乙方為甲方該項業(yè)務提供外包運營服務,該外包運營服務包括網店建設、網店運營、廣告推廣、客戶服務、收款結算等服務。乙方負責,物流配送、甲方授權乙方在淘寶、拍拍平臺的網絡銷售經營權,甲方授權乙方開立品牌淘寶、拍拍的專賣店。除上述甲方明確授權的網站外,乙方不得在其它網站經營甲方的品牌。雙方建立電子商務戰(zhàn)略合作關系。甲方并按本協(xié)議第三章的約定向乙方支付建設及運營服務費。
4、____區(qū)域:中國XX。
5、合作及授權期限:自本協(xié)議簽訂之日起至________年____月____日。風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據實際情況進行擬定。
6、甲方權利及義務
(1)甲方保證在互聯(lián)網上所銷售商品的合法性,并對所提供的所有產品承擔所有責任,包括并不限于知識產權、產品質量等。
(2)甲方制定網上合作平臺的產品零售指導價格。乙方承諾不以低于甲方零售指導價的價格出售。甲乙雙方共同制定面向會員的促銷原則,乙方可在該原則下制定促銷計劃,經甲方書面同意后方可執(zhí)行具體促銷計劃。
(3)甲方負責提供網上合作平臺所售商品并保證穩(wěn)定的庫存。
(4)甲方應向乙方提供為建設網上合作平臺所需要的有關產品圖片、信息、介紹、市場及宣傳等文檔內容;甲方負責協(xié)助辦理網上合作平臺經營許可的各種資質。
(5)甲方有義務依照雙方共同制定的客戶服務規(guī)范對網站銷售的產品進行退換貨處理。
7、乙方的權利及義務
(1)乙方擁有非甲方提供的網上合作平臺的后臺信息系統(tǒng)、操作規(guī)范等的知識產權。
(2)乙方應確保乙方運營的網上合作平臺的信息系統(tǒng)性能滿足合作需要的技術規(guī)范。
(3)乙方不得在線下銷售甲方提供的貨品。
(4)乙方保證妥善保管代銷貨品。在乙方保管期間發(fā)生的貨物滅失或毀損(不包括不可抗力造成的)由乙方承擔全部的損失。
(5)乙方負責網上合作平臺的網店設計、網店建設、網店運營、網店推廣、電話客服。
(6)乙方應于每周結束的次日,每月結束的____日內,每年結束的次月____日前向甲方提供每周、月、年的銷售報表、銷售分析、退換貨分析、當前庫存數(shù)據分析以及客戶瀏覽記錄和購買習慣分析。
(7)乙方應在甲方書面批準的市場推廣方式內開展推廣活動。
(8)乙方負責第三方網上商城的日常推廣、節(jié)慶等特殊促銷活動的策劃及實施,但需得到甲方書面批準。
(9)除本合同明確授權外,乙方不得在其它場合使用品牌,不得再授權其它單位網絡經營品牌。乙方不得銷售任何假冒或仿冒品牌的產品,不得做出任何侵害品牌的知識產權的行為,否則甲方有權立即單方解除本合同,乙方應承擔相應的違約及侵權責任并賠償甲方由此所遭受的實際損失。(1
1)乙方在銷售活動中不得損害國家利益、社會公共利益、消費者權益和他人合法權益,也不得損害甲方權益,不得做出有損品牌形象的行為,否則由此產生的責任概由乙方自行承擔,并且甲方有權單方解除本合同。
8、網店建設費及收益分配
(1)甲方須向消費者開具商品銷售發(fā)票。
(2)甲方因在合同簽訂日支付_____元給乙方作為,網店平臺建設費(圖片拍攝圖片優(yōu)化網店整體設計等)。
(3)甲方同意乙方提取甲方產品的銷售傭金作為收益。傭金:甲方同意乙方從實際銷售出去的甲方產品零售指導價格中提取一定比例的傭金作為乙方的外包服務報酬。傭金實際銷售出去的產品的零售指導價格15%的傭金比例。
(4)配送與結算
1)關于商品的物流配送方式雙方約定:由甲方負責倉儲和對消費者的發(fā)貨。產品的所有權在銷售給消費者之前均屬于甲方所有,乙方不享有產品的所有權。
2)乙方在客戶服務時接到客戶反映發(fā)現(xiàn)有甲方多發(fā)、錯發(fā)的貨物的,應做好詳細記錄,同時應立即通知甲方。
3)甲方將按照《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其它法規(guī)、部門規(guī)章和國家強制性標準的規(guī)定,對存在質量問題的售出商品提供無條件退換貨服務,對非商品質量問題(商品不影響二次銷售)的售出商品提供____日內可退換貨服務、____日內可換貨服務。甲方通過乙方售出的商品,由乙方代表甲方為購買用戶完成上述售后服務。
4)雙方以自然月為對賬結算周期,乙方財務人員應于每月____日前向甲方出具上一對賬單周期實際發(fā)生的結算金額對賬通知單,甲方在收到乙方對賬通知單5個工作日內將對賬通知單回執(zhí)返回至乙方。如甲方對乙方提供的對賬單有異議,雙方可通過對賬方式進行核對。雙方對結算對賬單確認無誤后3個工作日內,乙方應在每月____日至____日期間向乙方賬戶匯入上月的傭金。
(5)乙方向甲方快遞對賬及相關資料等快遞費用及運輸費由甲方承擔。風險提示:
應約定保密及競業(yè)禁止義務,特別是針對項目所涉及的技術、客戶資源,以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權益的活動。
9、商業(yè)保密條款
(1)商業(yè)秘密:任何一方公開或未公開的任何技術信息和經營信息,包括但不限于:產品計劃、銷售計劃、獎勵政策、客戶資料、財務信息等,以及非專利技術、設計、程序、技術數(shù)據、制作方法、資訊來源等,均構成該方的商業(yè)秘密。
(2)保密:雙方對在本協(xié)議下知悉的另一方的任何商業(yè)秘密均負有保密義務,任何一方在任何時候均不得向第三方披露另一方的商業(yè)秘密,非經另一方書面許可不得向任何第三方泄露。任何一方違反本條規(guī)定的,應全額賠償另一方因此遭受的全部直接和間接損失。如果損失難以計算,則按3萬元計算。
(3)本協(xié)議終止后至少________年內,雙方仍然負有本條款項下規(guī)定的保密義務。風險提示:
合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據。
10、違約責任
(1)甲乙雙方任何一方嚴重違反本協(xié)議,造成本合同約定的合作業(yè)務無法經營或由于一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務、經通知糾正后____日內仍未糾正的,視作根本違約,守約方有權解除本協(xié)議。如雙方同意繼續(xù)合作,違約方仍應賠償守約方的經濟損失。
(2)乙方保證所提供的技術設備的正常運作,如完全因乙方技術設備原因給消費者造成相關損失,由乙方承擔所有責任。
(3)如因為不可抗力導致技術故障,進而影響服務的不能履行或履行延誤,從而導致消費者理解錯誤而造成的任何損失,雙方均不負責任。
(4)不可抗力:在合作期間,由于地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭或其他不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使協(xié)議的履行直接被影響或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力事故的一方,應立即將事故情況電報通知對方,并應在十五天內提供事故的詳細情況及協(xié)議不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明文件。按照事故對協(xié)議的履行的影響程度,由雙方協(xié)商決定是否解除協(xié)議、或者部分免除履行協(xié)議的責任、或者延期履行協(xié)議。
(5)乙方逾期支付貨款的,應承擔逾期付款金額每日千分之三的違約金,超過____日仍未支付的,甲方有權解除本協(xié)議。但因為對方過錯所致支付延遲,則支付方不承擔此違約責任。1
1、爭議解決方式
(1)一切由執(zhí)行合同引起或者與合同有關的爭議,均應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時應向乙方所在地人民法院起訴。
(2)本合同未涉及的部分,均按《中華人民共和國民法典》及其它相關法律法規(guī)的有關規(guī)定執(zhí)行。1
2、協(xié)議的生效、終止及其他
(1)本協(xié)議自雙方授權代表簽字、蓋章之日起正式生效,有效期________年。協(xié)議期滿前一個月若雙方均未以書面形式提出異議,則本協(xié)議自動延期________年,延期期數(shù)沒有限制,直到雙方提出異議為止。
(2)若本合同終止或解除后雙方不再續(xù)簽新的合同的,則乙方應在合同終止后的____日內清除完畢網站上的所有品牌標志和廣告宣傳,并將甲方產品和其它屬于甲方的財產完好地歸還甲方。并且,乙方不得向甲方收取任何費用。
(3)對本協(xié)議內容做出的任何修改和補充應為書面形式,由雙方授權代表簽字后成為協(xié)議不可分割的部分。
(4)本協(xié)議一式_____份,均具同等法律效力,雙方各執(zhí)兩份為憑。
(5)本協(xié)議未盡事宜,須經雙方另行協(xié)商并簽署書面文件,與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方(蓋章):授權簽字:________年____月____日乙方(蓋章):授權簽字:________年____月____日
協(xié)商合同 篇4
轉讓方: (甲方) 身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照注冊號):
住所:
受讓方: (乙方) 身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照注冊號):
住所:
本合同由甲方與乙方就佛山市 有限公司(以下簡稱“本公司”)的股權轉讓事宜,于 年 月 日在 訂立。
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條 股權轉讓價格與付款方式
1、甲方同意將持有本公司 %的股權共 萬元出資額,以 萬元的轉讓價格轉讓給乙方,乙方同意按此價格及金額購買上述股權。
2、乙方同意在本合同訂立十五日內以現(xiàn)金形式一次性支付轉讓價款。
第二條 保證
1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在本公司的真實出資,是甲方合法擁有的股權,甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權,沒有設置任何抵押、質押或擔保,并免遭任何第三人的追索。否則,由此引起的所有責任,由甲方承擔。
2、甲方轉讓其股權后,甲方在本公司原享有的權利和應承擔的義務,隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。
3、乙方承認本公司章程,保證按章程規(guī)定履行義務和承擔責任。
第三條 盈虧分擔
本公司經佛山市順德區(qū)工商行政管理機關辦理股東變更登記后,乙方即成為本公司股東,按章程規(guī)定分享公司利潤與分擔虧損。
第四條 費用負擔
本公司規(guī)定的股權轉讓有關費用,由 承擔。
第五條 合同的變更與解除
發(fā)生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。
1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行。
2、一方當事人喪失實際履約能力。
3、由于一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要。
4、因情況發(fā)生變化,經過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
第六條 爭議的解決
1、與本合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議,各方應友好協(xié)商解決。
2、如果協(xié)商不成,則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
第七條 合同生效的條件和日期
本合同經本公司股東會同意并由各方簽字后生效。
第八條 本合同正本一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,報佛山市順德區(qū)工商行政管理局一份,本公司存一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)商合同 篇5
合同編號:
出賣方: (以下簡稱“甲方”)
住址:
法定代表人:
認購方: (以下簡稱“乙方”)
身份證號或營業(yè)執(zhí)照注冊號:
委托代理人
聯(lián)系電話:
通訊地址:,郵編:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),為明確雙方的權利義務關系,按照“平等、自愿、公平”的原則,甲乙雙方經過多次平等友好協(xié)商,就乙方認購甲方開發(fā)的“ ”項目商品房相關事宜一致達成如下協(xié)議,雙方共同信守
一、認購房屋的基本情況
乙方認購甲方建設開發(fā)的______項目,位于______區(qū)______路_____號______(幢)樓______單元______層______號(戶)房屋(房屋所在位置的具體路名以當?shù)嘏沙鏊藴蕿闇剩?,戶型?_____,該房屋建筑面積(暫測)______平方米(該認購協(xié)議書所簽建筑面積最終以產權登記部門實測面積為準)。
二、認購價格及付款方式
(一)認購價格
乙方認購的房屋按建筑面積計價,單價為¥____________元/平方米,購房總價為人民幣______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元(¥____________元)。
(二)付款方式 乙方選擇下列第 方式支付購房款。
1、 乙方選擇一次性付款的,甲方給予乙方購房總價%的優(yōu)惠,優(yōu)惠后的房屋總價為¥元(大寫人民幣: 整),由乙方在簽訂《商品房買賣合同》時一次性付清。如乙方在簽訂《商品房買賣合同》時變更本項約定的付款方式的,則本項約定的購房優(yōu)惠同時取消,乙方應按購房總價支付購房款。
2、辦理按揭貸款手續(xù)簽訂貸款合同。乙方未按照《商品房買賣合同》及其補充協(xié)議約定或甲方通知期限到銀行辦理按揭貸款或者因乙方原因導致不能辦理按揭的,乙方應在銀行通知不能辦理按揭貸款之日起30日內一次性將剩余的購房款支付給甲方。乙方延期支付的,每延遲一天,則按每天萬分之三支付違約金。延遲3個月仍未支付的,甲方有權解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》及其補充協(xié)議,乙方應按第(一)條約定的購房總價的20%支付違約金。
3、 乙方選擇分期付款的,應在簽訂《商品房買賣合同》的當日向甲方支付首期購房款¥元(大寫人民幣:整);應在年 月 日向甲方支付第二筆購房款¥ 元(大寫人民幣: 整);應在年 月 日向甲方支付第三筆購房款¥元(大寫人民幣: 整);應在年 月 日向甲方支付第四筆購房款¥元(大寫人民幣: 整);應在在年 月 日向甲方支付最后一筆購房款¥ 元(大寫人民幣: 整)。乙方逾期付款的,應按照《商品房買賣合同》及其補充協(xié)議約定承擔違約責任。
三、認購定金
1、本協(xié)議簽訂時,乙方向甲方支付認購定金¥元(大寫人民幣:整) 作為簽訂《商品房買賣合同》及其附件的擔保。乙方不支付認購定金的,本協(xié)議不生效,甲方有權將乙方在本協(xié)議中認購的房屋銷售給第三方。 2、甲方銷售房屋的證件及相關資料、《商品房買賣合同》及其附件的樣本已在甲方銷售中心進行了全部公示,乙方承諾在簽訂本認購協(xié)議前已認真閱讀了甲方公示資料。對《商品房買賣合同》及其附件的樣本內容,乙方認可甲方銷售人員已經按要求就合同的全部內容向乙方進行了說明與解釋,并認可甲方履行的提示注意事項和說明義務。乙方已充分了解認購房屋的情況(包括但不限于房屋位置、面積、戶型及相關重要提示),并同意按《商品房買賣合同》及其附件(樣本)內容簽訂正式房屋買賣合同。
3、乙方承諾,在本協(xié)議簽訂后在年月 日前備齊購房所需相關資料到甲方售樓部簽訂正式《商品房買賣合同》及其附件,乙方逾期未與甲方簽訂正式《商品房買賣合同》及其附件,則視為乙方自動放棄認購權利,甲方有權單方解除本認購協(xié)議,并無須事先通知乙方即可將該商品房收回另行出售,乙方已付的認購定金出賣人不再退還。
4、自甲乙雙方簽訂《商品房買賣合同》及其附件之日起,乙方支付的認購定金自動轉為乙方已付的部分購房款。
四、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應按照法律規(guī)定提供售房所需的資料,如甲方提供虛假資料導致本協(xié)議無效的,甲方除退還定金外還應承擔相應的法律責任。如甲方提供虛假資料不足以認定本協(xié)議無效的,乙方可以甲方違約單方行使合同解除權,并要求甲方雙倍退還定金。
2、在乙方支付定金后,甲方承諾為乙方保留該房屋至本協(xié)議第三條第3款約定的簽訂《商品房買賣合同》及其附件之時,在該期間內,甲方在未征得乙方同意情況下不得與第三方就該房屋簽訂《商品房認購協(xié)議書》或《商品房買賣合同》。甲方承諾在乙方攜本協(xié)議與甲方簽訂《商品房買賣合同》及其附件時,將完全履行本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如甲方違反前述約定的,需向乙方雙倍返還定金,同時本協(xié)議自動失效。
(二)乙方責任
1、本協(xié)議簽訂后,應當按照本協(xié)議期限及時支付定金。
2、定金支付后,應嚴格按照本協(xié)議第三條第3款約定期限內攜本協(xié)議及相關資料到甲方的銷售中心與甲方簽訂《商品房買賣合同》及其附件,并承諾在與甲方簽訂《商品房買賣合同》時,乙方將完全遵循本協(xié)議中約定房屋位置、面積、價款、戶型等條款。
3、如乙方不能履行本協(xié)議書確定的義務,視為乙方自行放棄該房屋的保留權,甲方有權終止本協(xié)議的履行,同時乙方已交付的定金不予返還。
五、通訊
乙方承諾本協(xié)議所記載的通訊地址、聯(lián)系電話真實有效,若甲方按照以上聯(lián)系方式均聯(lián)絡不到乙方,由此造成的一切損失由乙方承擔。如乙方的聯(lián)系方式發(fā)生變化,須提前兩天書面通知甲方。
六、本協(xié)議自雙方簽字乙方支付認購定金后生效,至雙方簽訂的《商品房買賣合同》及其附件生效后本認購協(xié)議自動終止。
七、因本認購協(xié)議履行發(fā)生爭議的,應由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向認購房屋所在地有管轄權的人民法院起訴。
八 本認購協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章) 乙方(簽章、簽字)
經辦代表: 經辦人或代理人:
時間: 時間:
協(xié)商合同 篇6
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
協(xié)商合同 篇7
合同編號:____________
出賣人:__________________________________________
住所:____________________________________________
郵編:____________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:____________________________________
資格證書號碼:____________________________________
法定代表人:______________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
委托代理人:______________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
買受人:__________________________________________
國籍:____________________________________________
性別:____________________________________________
出生年月日:______________________________________
住所(址):______________________________________
郵編:____________________________________________
證件名稱:________________________________________
號碼:____________________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
委托/法定代理人:________________________________
住所(址):______________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據
1.出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權。
2.該地塊【國有土地使用證號】【城鎮(zhèn)建設用地批準書號】為:_________,土地使用權面積為:________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止。
3.出賣人經批準,在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為:________,建設工程規(guī)劃許可證號為: ________,建筑工程施工許可證號為:_________,建設工程施工合同約定的開工日期為:__________________,建設工程施工合同約定的竣工日期為:__________________。
第二條商品房情況
該商品房銷售許可證號:______________________________。
商品房座落:_________區(qū)_________縣_________路、道、街。
設計用途_________;建筑結構_________;建筑層數(shù)為_________層。
建筑面積_________平方米,其中:套內建筑面積_________平方米,公共部位分攤建筑面積_________平方米。
商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。
第三條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。
2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
4.__________________________________________________________。
第四條付款方式及期限
買受人采取下列第_________種方式付款。
1.一次性付款,自簽約日起_______日內付全部價款__________________元。(小寫:_________萬元)
2.分期付款。
(1)第一次付款自簽約日起_______日內付全部價款的______%;_________幣__________________元。(小寫:_________元)
(2)第二次付款自簽約日起_______日內付全部價款的______%;_________幣__________________元。(小寫:_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣__________________元。(小寫:_________元)
3.貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_______%,其余價款可以向________銀行或住房公積金管理機構借款支付
4.其他方式____________________________________________________。
第五條房產交付
1.房產實物狀況、權利狀況,符合有關規(guī)定和雙方約定的,方可交付;不符合有關規(guī)定和雙方約定的,不得交付。
2.出賣人須于_________前,將該房產及相關證明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:_______________________。
3.上述相關證明包括:_________________________________________。
第六條產權轉移登記及其他相關設施登記
1.協(xié)議訂立后,買賣雙方應在30日內,到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續(xù)。
2.按照有關規(guī)定,其他相關設施應辦理登記的,應在規(guī)定期限內辦理。
3.如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的,應依法承擔違約責任。
第七條出賣人逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,出賣人如未按本合同約定日期交付商品房,逾期在_________日內的,買受人有權向出賣人追究已付款利息,利息自合同約定出賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,買受人有權按照下述的第_________種約定,追究出賣人違約責任:
1.合同繼續(xù)履行。出賣人應支付買受人已付款利息,利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。
2.解除合同。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時,出賣人還應承擔賠償責任。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
協(xié)商合同 篇8
甲方(簽章):
乙方(簽章):
工作材料,根據實際情況,在平等協(xié)商,自愿互諒的'基礎上,本于誠信,甲乙雙方達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除____年__月__日簽訂的《合同》及其它相關協(xié)議。自協(xié)議解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責任。
二、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
三、鑒于合同未能履行是由于客觀原因造成的,甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經交納的甲方費____萬元;待該工程施工完成計量結算后(____年____月____日前)甲方退還乙方已交納甲方____萬元履約保證金。
四、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的權利,在本協(xié)議生效后,如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務,另一方有權尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中,本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
協(xié)商合同 篇9
甲方:_______________(轉讓方)
乙方:_______________(受讓方)
丙方:_______________(商鋪出租方)
根據《民法典》,就甲方將位于____________的商鋪,轉讓給乙方一事,甲、乙、丙三方經好友協(xié)商,就店面轉讓達成以下協(xié)議:
第一條甲方與________年____月____日前將位于商鋪{面積____________平方米}轉讓給乙方使用。
第二條該店鋪所有權證號碼為,產權為丙方,丙方與甲方簽訂了租賃協(xié)議,協(xié)議到期時間為____年____月____日,月租為人民幣____________,店面交給乙方使用后,乙方同意代替甲方向丙方履行租賃協(xié)議,每月交納該協(xié)議約定由甲交納的水電費等各項費用,該協(xié)議期滿后由乙方領回甲方交納的押金,押金歸乙方所有。
第三條該店鋪現(xiàn)有裝修,裝飾,工具,設備{包括}全部無償歸乙方使用,該協(xié)議期滿后,不動產歸丙所有,其它歸乙方所有。
第四條乙方在前一次性向甲方支付頂手費人民幣大寫________________元整{小寫:_______________元},上述費用包括甲方交給乙方再轉付給丙方的押金,第三條所述相關費用,甲方不得向乙方索取任何其他費用。
第五條該店鋪的營業(yè)執(zhí)照已由甲方辦理,經營范圍為,租用期內繼續(xù)以甲方名義辦理營業(yè)執(zhí)照,稅務登記等相關手續(xù),但相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責,與甲方無關,乙方接手前,該店鋪的所欠一切債務由甲方負責償還,與乙方無關,
第六條乙方逾期未交付轉讓金,除甲方交付日期相應順延外,乙方每日還需向甲方交付轉讓費的的違約金,逾期3天,甲方有權解除協(xié)議,乙方按轉讓費的向甲方支付違約金,甲方應保證丙的同意轉讓店鋪,如由甲方原因導至丙或甲方自己中途收回店鋪,按甲不按時交付店鋪承擔違約責任,
第七條遇國家征用店鋪,有關賠償歸乙方。
第八條如果協(xié)議簽訂前政府下令撤遷店鋪,甲方退還全部轉讓費。如果協(xié)議簽訂后國家命令撤除店鋪,使乙方難以經營,乙方有權解除協(xié)議,甲方退還剩余租期的轉讓費,押金仍歸乙方,甲方在每年營業(yè)執(zhí)照有效期蓋滿時仍未辦妥年審手續(xù),乙方有權解除協(xié)議,甲方應退回全部轉讓費,賠償裝修,添置設備損失元,并支付轉讓費的的違約金,
第九條協(xié)議一式三份,甲、乙、丙,各執(zhí)一份,具有相同法律效力。
甲方:_______________
乙方:_______________
丙方:_______________
________年____月____日
協(xié)商合同 篇10
甲方(實際車主):,性別,年齡,身份證號,住址,聯(lián)系方式。
乙方(受害方家屬):,性別,年齡,身份證號,住址,聯(lián)系方式。
丙方(擔保人):,身份證號(或者統(tǒng)一社會信用代碼)住址,聯(lián)系方式。
年月日甲方及甲方司機不安全駕駛機動車(車牌號冀D3E568)與其他車輛在發(fā)生交通事故,致使車上乘車人員兼倒班司機在該交通事故中當場死亡?,F(xiàn)甲乙雙方就賠償事宜在公平、自愿、平等的基礎上,根據國家相關法律、法規(guī)規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本賠償協(xié)議,以供雙方共同遵守:
第一條甲方在簽署本協(xié)議時應先行支付乙方(大寫)賠償,以作為簽署本協(xié)議的誠意金。
第二條經甲乙雙方協(xié)商,由甲方向乙方支付死亡賠償金、喪葬費、被扶養(yǎng)人生活費、受害人家屬精神撫慰金、受害人家屬辦理喪葬事宜的支出的誤工費、交通費、住宿費等其他合理損失,共計(大寫)。
第三條上述第二條賠償款項甲方分(幾期)支付乙方,每筆支付時間為,甲方以現(xiàn)金或銀行卡轉賬(包括微信、支付寶等)的方式將賠償款項匯入乙方指定的(姓名)的銀行賬戶,賬號。
第四條為保證賠償款項的全部履行,由丙方為甲方提供擔保,同時丙方督促甲方在規(guī)定時間內履行賠償義務,若甲方沒有完全按照本協(xié)議履行賠償義務,乙方可通過所有合法手段包括但不限于催告、訴訟等方式要求丙方代為支付甲方所欠乙方的全部賠償款項。
第五條甲方承諾,在本協(xié)議簽署之日起(時間)內支付全部賠償,若甲方沒有在承諾時間支付全部賠償或者第二條規(guī)定的支付時間內支付部分賠償,視為甲方違約,乙方仍可就賠償事宜向甲方主張權利。
第六條上述賠償款項甲方支付給乙方后,由乙方所有近親屬內部自行分配、處理,其處理分配賠償款項與甲方無任何關系。
第七條甲方履行全部賠償義務完畢后,此事即告終結,甲乙雙方不再有任何權利義務關系。乙方承諾待乙方收到全部賠償款后,乙方及乙方家屬不再追究甲方的責任。
第八條因死者系該事故車輛上的乘車人員及倒班司機,屬于甲方車輛車上人員責任險的賠償范圍,該保險賠償款項由甲乙雙方協(xié)商處理。
第九條甲乙雙方任何一方違反本協(xié)議約定,違約方應賠償守約方違約金。
第十條本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商確定或者簽署補充協(xié)議。
第十一條如履行本協(xié)議發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商,由乙方所在地的人民法院訴訟解決。
第十二條本協(xié)議自雙方簽字(蓋章、按手印)之日生效。
第十三條本協(xié)議壹式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:丙方:
年月日年月日年月日