隨著經濟的飛速發(fā)展,合同的重要性是不可忽視的。要簽訂的合同相關的事項,都是需要注意并可以提出供雙方協(xié)商的,你了解合同的具體書寫格式嗎?接下來是一些涉及“建筑施工合同協(xié)議”的資料供大家參考,歡迎您來參閱本文祝您愉快!
建筑施工合同協(xié)議 篇1
甲方:________________
乙方:________________
經過甲乙雙方協(xié)商,結合房屋建設的實際情況,達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
甲方準備在黃河壩建房屋一棟,經與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷以及外墻裝修完畢)交給乙方進行施工建設,工程從20____年月日開始動工到20____年月日竣工;房屋建設采用包工不包料的方式承包;乙方按照甲方的要求保質保期進行施工。
二、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工要求:
①.支柱60×60,1-4層垂直誤差度不能超過4公分。
②.過梁30×40,混凝土密度不能大于0.5公分。
③.磚體一線一丁,內外要求不能同縫,灰漿飽滿,包括磚頭灰在內。
④.磚的水平誤差度不能超過1公分,拆合子后不能現(xiàn)筋。
⑤.挑尾高40公分,挑尖20公分,前后窗門頭40公分高混凝土,并伸入墻內2米。
⑥.粉刷要求過3米的刮尺,陰角成90度,與墻面垂直。
⑦.第三層圍水圈當天做。
⑧.第一層內外全按磚。
⑨.第二三層腳磚和窗臺一樣高,并且按和毛砂墻平,地板磚線線對直,要求不能響空聲。
⑩.瓷粉三道,要求平整出光不能脫殼。
3、施工中,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,所有刷白顏色均勻,大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
4、乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括基礎、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階混凝土墊層;裝飾室內室外粗粉刷、室外瓷磚的裝修,頂層層面加漿蓋瓦,同時做好頂層的防水防滲工作。
三、安全問題:
工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,甲方概不負責。
四、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。本合同自20____年______月______日簽定之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
建筑施工合同協(xié)議 篇2
安裝施工合同范本
發(fā)包人全稱: (以下簡稱:甲方)承包人全稱: (以下簡稱:乙方)依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同(示范文本)》及其他有關法律、法規(guī)和規(guī)章,并結合湖南省永...
鋼筋工施工合同
承包方(以下簡稱乙方):甲方承建的鋼筋加工制作、安裝綁扎工程,于______年______月______日,由甲方發(fā)包給乙方采用包工不包料方式進行施工。
校舍維修施工合同
發(fā)包人:江蘇省東臺第二職業(yè)高級中學(以下簡稱甲方)承包人:甲方因校園建設需要,經東臺市教育局批準,決定對校舍維修工程實施建設,經公開招標,乙方以______元/m2的單價中標。
建筑施工安全協(xié)議
發(fā)包單位:團風縣十力中學 (以下簡稱甲方)承包單位: 湖北恒勝建筑安裝工程有限公司 (以下簡稱乙方)甲方將建筑工程項目委托乙方施工,為了明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方在簽訂建筑工程合同的同時,簽訂本協(xié)議,雙方必須...
建筑施工勞務合同
甲方:__________________乙方:__________________依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規(guī)和公司文件相關規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。
舊屋面防水施工合同
一、工程概況施工范圍:屋面防水施工施工主要內容:1、鏟除局部起泡和脫落的老化防水層;2、安裝排氣孔;3、做改性瀝青防水卷材;4、女兒墻做聚氨脂防水涂料。二、編制說明:編制依據(jù):按甲方意圖。
建筑施工合同協(xié)議 篇3
建筑工程施工合同協(xié)議書模板是一份正式協(xié)議書,用于約定建筑工程的雙方權利義務、工程量、工程質量、施工期、工程款等事項,是建筑工程合同的基礎性文件。
一、合同雙方
建筑工程施工合同協(xié)議書模板的首要內容,是確定合同雙方。一般來說,建筑工程施工合同的甲乙雙方應該是建筑業(yè)主方和建筑公司方。這里需要注明,建筑公司方并非一定是總承包方,也可以是建筑工程的分包方、勞務方或材料供應方。建筑業(yè)主方需要在合同中完整的填寫其名稱、地址、法人代表以及聯(lián)系方式等信息,建筑公司方則需注明公司名稱、地址和法人代表等。
二、工程范圍及質量要求
建筑工程施工合同協(xié)議書模板的第二個重要內容,是明確工程范圍及質量要求。建筑工程范圍是指開工前詳細量化每一個施工項目及工程量,以明確建筑公司方應當承擔的建筑工程責任。質量要求則是指合同雙方對建筑工程質量標準的約定,包括建筑結構、基礎設施、防火及安全措施等方面。建筑工程施工合同模板還應具體說明各種關鍵節(jié)點的驗收質量標準。細致明確的工程范圍及質量要求,有助于建筑公司方及時調整施工計劃和組織管理,確保建筑工程質量符合合同要求。
三、工程進度及延遲賠償
在建筑工程施工合同協(xié)議書模板中,要明確工程進度及延遲賠償。具體來說,建筑施工企業(yè)必須按照工程進度規(guī)劃執(zhí)行施工任務,嚴格按照期限完成工程的各個階段。如果建筑公司方的施工任務沒有按時完成,導致工程進度延期,建筑公司方就需要承擔相應的延遲賠償責任。這些細節(jié),都需要在合同協(xié)議書模板中有所明確。
四、合同款項及支付方式
建筑工程施工合同協(xié)議書模板的第四個內容,是約定好合同款項及支付方式。合同款項指的是建筑公司方參與建筑工程所應獲得的全部款項,這里應當注明建筑工程施工總造價、首期支付比例、期次、時間等方面的信息,以確保建筑公司方能夠按照規(guī)定時間將每一期的款項到位。支付方式主要包括電子匯款、現(xiàn)金結算、轉賬等方式。
五、合同的解除和違約責任
合同的解除和違約責任是建筑工程施工合同協(xié)議書模板的最后一個關鍵點。在建筑工程施工期間,合同雙方可能會遇到一些不同的問題,導致合同可能發(fā)生變動或終止。這里就需要明確合同雙方出于什么原因可以解除合同、怎樣劃分違約責任以及違約方應當承擔的法律后果等內容,以確保條款的合理性和公正性。
最后,建筑工程施工合同協(xié)議書模板是一份約定雙方權利義務、工程量、工程質量、施工期、工程款等重要事項的合約文件。在合同約定書中,建筑公司方和建筑業(yè)主方應當嚴格遵守條款約定,做好相應的支持、協(xié)調、監(jiān)督、驗收等工作,以確保建筑施工任務不斷優(yōu)化,達到預期目標。
建筑施工合同協(xié)議 篇4
甲方:_________________________________
乙方:_________________________________
第一條總則
為保證____________股份有限公司維修站點項目順利實施,____________股份有限公司(以下稱甲方)全權委托____________科技有限公司(以下稱乙方),承擔承擔______天線調試及布線工作。為進一步明確甲乙雙方的權利、義務及責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī),經雙方友好協(xié)商簽訂本合同。
第二條工程名稱
____________天線調試及布線工程服務。
第三條工程項目及技術服務內容
____________天線調試及布線工程服務。
第四條工程工期
乙方應自收到甲方派工單并收到甲方支付全款之日起,10個工作日內完成通信天線的調試及布線工作。
第五條雙方權利和義務
甲方權利和義務:
1.責提供所使用衛(wèi)星的參數(shù)、信標及驗收標準。
2.責制定工程計劃及組織協(xié)調工作。
3.責待調試站點管理協(xié)調工作。
4.權委托乙方承擔調試任務。
5.時向乙方支付技術服務工程款。
乙方權利和義務:
1.方負責通信站點______天線的調試及天線到機房位置的布線工作。
2.方負責向甲方用戶交流天線調試及線纜的鋪設情況。
3.點調試完畢及線纜鋪設完成后,乙方向甲方提交端站維修報告。
4.調試過程中嚴格按照甲方的要求執(zhí)行,自覺維護甲方的形象和信譽,處理好與甲方及用戶的關系。
5.方保證小站的正常接收和發(fā)射。
第六條衛(wèi)星遠端站工程技術服務費
______的調試及布線工程:人民幣______元
第七條付款方式
甲乙雙方簽訂合同后三個工作日內甲方向以方支付合同全款人民幣______元,以方安排工程師上門對站點進行調試,同時乙方應就合同全款為甲方提供正式發(fā)票
第八條合同生效
本合同自甲乙雙方委托代理人簽字并蓋章之日起生效。未經雙方書面同意,任何一方不得轉讓本合同。按照本合同發(fā)生的任何通知應當采取書面形式。凡因本合同所引起的或與本合同有關的任何爭議將由雙方在友好協(xié)商、互諒互讓的基礎上協(xié)商解決。本合同如發(fā)生爭議,雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可將爭議提交給北京市有管轄權的人民法院審理。本合同適用中華人民共和國法律。
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
本合同的補充說明作為本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。
甲方:________________________
授權代表:____________________
日期:________________________
乙方:________________________
日期:________________________
建筑施工合同協(xié)議 篇5
房主:(稱甲方)
建筑施工隊:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法、建筑法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,為了明確雙方職責,為維護雙方利益,避免糾紛,結合本工程實際情況,經雙方共同協(xié)商簽訂本合同,并嚴格履行。
一、工程概況
1、工程項目名稱:私人住宅;
2、工程施工地點:炳公村一組;
3、承包方式:包工不包料(單包);
4、單包價格:每地平方單價為 200 元。
二、工程期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成,在施工過程中如遇下列情況時,工期可順延;
1、由于甲方原因造成停工、停電、停水達四小時以上或不可抗拒的原因等,工期順延;
2、施工途中由于甲方提出變更設計、更改施工圖紙,工期適量增減。
三、甲方責任
1、甲方向乙方提供建筑施工圖;
2、負責組織圖紙設計員向施工人員進行圖紙設計解說交底;
3、按時如數(shù)供應乙方在施工中所需的原材料,及時到位,保障乙方正常施工;
4、對工程質量及用料進行全面監(jiān)督,提出合理要求,發(fā)現(xiàn)粗制濫造,違章施工等現(xiàn)象,甲方有權令乙方返工或停工并追究責任損失。
四、乙方責任
1、參加技術圖紙會審、制定施工方案、組織施工人員做好村民協(xié)調工作,保障水、電、路通、建筑所用設備材料等費用全部由乙方承擔。機械設備進場、安全設備到位、做好各項準備工作、確保按時開工;
2、按照設計圖紙及施工規(guī)范精心施工;除門、窗、樓梯扶手、欄桿和后期精裝等附屬工程,由甲方安排第三方施工外,乙方必須積極搞好配合;
3、乙方施工內容:挖機挖基礎土方回填,基礎、墻體、梁、架、柱、板、 樓面抹平、內外粉刷、外墻面瓷磚、鋼筋網(wǎng)架、樓頂瓦面蓋好,主體工程中所有大小項目均由乙方全部完成;
4、安全設施及吊裝運輸由乙方負責購制并安裝到位;
5、每層所需原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量及材質要求必須由乙方提出詳細計劃;混凝土必須計算準確;所需輔料(模板、木支撐)由乙方自己購制;
6、乙方必須服從甲方對工程質量和施工現(xiàn)場的監(jiān)督管理,并積極配合甲方工程負責人的工作,確保工程質量和工程進度。每道工序完成后,分部分項的檢查驗收,待驗收合格后,方可進入下道工序施工;
7、乙方必須搞好現(xiàn)場管理,加強安全教育,特別要注意安全意識、遵守操作規(guī)程、配置安全設施、防范安全事故。否則,出現(xiàn)任何傷亡事故及財產損失,由乙方全部負責,甲方不負任何連帶責任。
五、付款方式
根據(jù)本工程進度按每層建筑實際面積核算,分期付款,一層完工后付一層樓50%的費用, 萬元,待工程竣工后由甲方驗收合格,驗收結算完畢后余款付清。
六、其它
1、施工人員的安全保險金,由乙方出資購買;
2、乙方如果中途退場、拖延時間,甲方有權另行安排施工隊,其所有工資 作為自動放棄;甲方所有損失由乙方賠付。
3、本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,存檔一份。甲乙雙方簽字后生效,具有法律效力作用。
本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同協(xié)議 篇6
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照 《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1、 工程名稱:
1.2、 工程地點:
1.3、 承包范圍:按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1.4、 承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)
1.5、 工期: 天。(按甲方通知進場施工當天計,即從 年 月 日 起計)
1.6、 工程質量:按圖紙保質保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級,。
1.7、 合同工程價款(人民幣大寫): (詳見預算表)。
第2條 甲方工作
2.1、開工前,向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底,交出可施工現(xiàn)場。
2. 2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2.3、指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行,辦理內部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
2.4、協(xié)調辦理有關的手續(xù),解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2.5、如需要拆改建筑物結構或設備管線,負責辦理相應手續(xù),協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接,擬定施工方案和進度計劃,按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3.2、指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7、進場前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
3.8、進場人員必須備齊證件,隨時接受甲方及有關人員檢查。
3.9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
第4條 關于工期的約定
4.1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
4.2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不能順延。
4.3、因甲方逾期付款,逾期交場地,影響工期,工期順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準,本工程保修期
5.2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6.1、2、在預算項目內有發(fā)生施工完成才結算,沒有做的項目不結算。
6.1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6.2、工程款的支付方式:
6.2.1、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付 %工程款。
6.2.2、乙方完成 ,甲方支付 %工程款。
6.2.3、乙方完成 ,甲方支付 %工程款。
6.2.4、余款(保修金除外)在工程完工通過驗收,在雙方確定結算后 天內甲方支付完畢。
6.2.5、乙方以人民幣 工程保修金,待保修期滿后十天內結清。
6.3、 本工程項目的增減約定
6.3、1、工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù),才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條 有關材料供應的約定
7.1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現(xiàn)場,如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現(xiàn)場。
7.2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議,可進行檢驗。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8. 2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條 違約責任、爭議或糾紛處理
9. 1、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9. 2、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
9. 3、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
甲方: 乙方:
代表(簽字): 代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同協(xié)議 篇7
合同編號:XXXXXXX
發(fā)包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間:XXXXXXX
簽約地點:XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)開工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程質量標準:XXXXXXXX
7、工程價款:共計人民幣XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質保金XXX元,質保期滿后支付。
9、質保期:XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發(fā)包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償?shù)攸c。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同協(xié)議 篇8
發(fā)包人:
承包人:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:________________________________。
2.工程地點:________________________________。
3.工程立項批準文號:________________________。
4.資金來源:________________________________。
5.工程內容:________________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。
6.工程承包范圍:________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_年__月__日。
計劃竣工日期:_年__月__日。
工期總日歷天數(shù):__________天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準
工程質量符合________________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:__________人民幣;
其中:
安全文明施工費:_____人民幣;
材料和工程設備暫估價金額:_____人民幣;
專業(yè)工程暫估價金額:_____人民幣;
暫列金額:_____人民幣。
2.合同價格形式:________________________________。
五、項目經理
承包人項目經理:
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件:
中標通知書;
投標函及其附錄;
專用合同條款及其附屬文件;
通用合同條款;
技術標準和要求;
圖紙;
已標價工程量清單或預算書;
其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的.工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。
發(fā)包人:承包人:
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
日期:_____日期:_____
建筑施工合同協(xié)議 篇9
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,經甲、乙雙方友好協(xié)商,根據(jù)本工程的具體情況,簽訂本合同如下,雙方共同遵守:
一、工程概況
工程名稱:XXXXXXXXXXXX工程
工程地點:位于XXXXXXX
二、承包范圍
完成基坑支護工程施工圖(XXXX水電工程勘察院設計20xx.06.18版)所包含的全部內容,包括但不限于IV型拉森鋼板樁、坡面噴射鋼筋混凝土、預應力錨索、錨管、灌注樁、鋼筋混凝土冠梁、腰梁、單雙軸混凝土攪拌樁、木樁、基坑頂?shù)着潘疁霞凹樱?、基坑頂?.5M范圍內的硬地化、止水、排水、機械安拆及進出場,施工場地鋪筑等,協(xié)助基坑支護工程監(jiān)測、 完工后施工現(xiàn)場的清理、 施工資料編制、整理、裝訂成冊等,為完成施工范圍所有項目并達到規(guī)范質量要求必須采取的施工措施等所產生的全部費用。
三、施工內容
3.1 該工程分為兩個施工標段:
1)一標段: 地塊基坑支護工程;
2)二標段: 地塊基坑支護工程;
3.2 主要工作內容包括但不限于:
(1) IV型拉森鋼板樁
(2) 坡面噴射鋼筋混凝土面層
(3) 預應力錨索
(4) ¢48錨管
(5) ¢1000灌注樁
(6) 鋼筋混凝土冠梁、腰梁
(7) 單、雙軸混凝土攪拌樁
(8) ¢80稍徑木樁
(9)基坑頂、底排水溝及集水井(坑)
(10)基坑頂部1.5米范圍內的硬地化
(11)施工項目產生的止水、排水等一切其它所需的措施項目等。施工期間的排水工作,乙方必須采取一切措施保證抽水、止水、排水的及時性,否則,由此造成基坑泡水等而產生的經濟及工期損失均由乙方承擔,若不是由乙方原因造成的基坑泡水而產生的經濟損失不由乙方負責。
四、承包方式
本工程采用核定單價、總價包干的方式。
4.1 包干總價中包括施工范圍內工程質量、工期、安全文明施工等工程達到驗收標準所必需的所有費用,其中包括但不限于人工費、材料費、機械費、調試費、試驗費、施工配合費、施工用電用水費、泥漿制備及清運費、成品保護費、驗收費(政府主管部門的檢驗、試驗及相關費用,但不包含基坑監(jiān)測、沉降觀測的費用)、安全文明施工費、材料檢測、機械及機械安拆和進退場、抽水排水、工程保險及意外傷害保險、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、市場價格波動風險、政府標準合同文本規(guī)定的不可抗力以外的所有風險及其他一切可預見或不可預見因素等。
4.2本工程所需材料均由乙方負責采購,在采購前7天內通知甲方,經甲乙雙方共同考查品牌、質量確認符合要求后,再行采購,但因材料質量問題造成的工程質量不合格,其責任仍由乙方承擔。
4.3施工階段的.臨建和產生的廢棄物,施工完成后于退場前應按甲方要求及時清理,不得影響后續(xù)施工,每拖延一天按拖延一天工期罰款。
五、付款方式
5.1本工程不支付工程備料款(預付款),工程正式開工后,按每月實際完成合
格工作量的_ _%支付給乙方作為本月工程進度款,乙方在每月25日向甲方申報當月完成進度結算書和進度款申報表,甲方和監(jiān)理應在下月5日前辦好審批手續(xù),并且在辦好審批手續(xù)后10天內支付給乙方上月工程進度款。
5.2 在基坑土方開挖到位后,本合同全部工程竣工經甲方、監(jiān)理、設計方等相關
方驗收合格、竣工結算雙方核對完成;接乙方書面請款報告十二個工作日內支付至結算價的_ _%。
5.3 預留結算價款的%作為本工程的質量保證金,待基坑回填完成后,接乙方
書面請款報告,九十個工作日內一次性無息付清。
5.4 符合以上付款條件后,乙方應先向甲方提供符合稅法規(guī)定的發(fā)票,甲方收到
乙方發(fā)票后付款,否則甲方有權拒絕支付工程款,乙方承擔違約責任。全部工程竣工驗收合格結算完成,甲方支付該期應付款時,乙方須開發(fā)票至本工程結算價款的100%。
六、合同價款及結算辦法
6.1 合同價款:本工程經雙方核定后的包干總價 元(大寫:元人民幣)。
6.2 按核定后的單價總價一次性包干,若實際施工無設計修改變更增減指令,結算時不做任何調整,乙方不得以任何理由提出結算調整的要求。
6.3 包干總價是根據(jù)招標文件、合同、施工圖紙等文件并結合現(xiàn)場實際情況確定的,為施工范圍內表述的全部工作內容,即使并不明確,乙方均按合同總價一次包定,在完成合同范圍內工程時不得以任何理由提出結算調整的要求。
6.4 乙方投標報價清單中未列的項目,視為已包含在包干總價中;各項綜合單價被視為完成該分項工程全部工序內容的綜合單價;
6.5 甲方指令發(fā)出的變更增減,工程量按現(xiàn)場簽證據(jù)實計算,價格按以下結算原則執(zhí)行:
① 變更增減的項目是《包干總價清單》中已有的項目,則價格按《包干總
價清單》中甲方確認的核定單價及實際發(fā)生的變更增減數(shù)量計算,如《包干總價清單》中存在相同項目但單價不同,則單價按《包干總價清單》中的最低的核定單價執(zhí)行。
② 變更增減的項目在《包干總價清單》中無相同項目但有類似項目的,參照該類似項目的核定單價雙方協(xié)商確定。
③ 變更增減的項目在《包干總價清單》中沒有的項目也沒有類似的項目時,單價按市場價或套用以下標準兩者取低者計算(計價軟件采用晨曦軟件),材料單價按施工期間《寧德建設工程信息》加權平均價計算:
1)20xx版《 建筑工程消耗量定額》
2)20xx版《 市政工程消耗量定額》
3)20xx版《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額 綜合單價表》
4)福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳 20xx年 7 月 31 日前執(zhí)行的相關配套文件及補充定額
5)按《包干總價清單》的計算方法結算。
6.6 工程拉森鋼板樁實際打拔天數(shù)按5個月(從甲方要求的每一個施工段最后一根樁施打完畢之日起算,至甲方通知乙方拔樁之日止)包干在總價中,實際天數(shù)超過5個月后,每超過一天按 元/噸計算。計算天數(shù)以現(xiàn)場甲乙雙方確認的實際天數(shù)為準。
七、工期要求
工程總工期為:地下室一層與地下室二層之間的水泥攪拌樁施工工期為 15個日歷天;所有水泥攪拌樁、灌注樁的施工工期為20 個日歷天;拉森鋼板樁、松木樁施工時間根據(jù)基坑土方開挖的先后順序分階段施工。具體開工時間以甲方書面通知為準。
工期延遲處罰:合同工期每延遲一天,按合同總價2‰罰款。
八、工程施工:
質量要求
8.1¢20的錨桿、¢48錨管、¢1000灌注樁成孔后,必須經甲方現(xiàn)場工程師檢查達到設計要求,土渣清理干凈并辦好工程隱蔽記錄后方可進入下一步工序,否則甲方有權要求乙方重新鉆孔檢測;
8.2乙方負責做好現(xiàn)場安全施工管理工作,并對發(fā)生施工安全事故而造成的經濟損失、 法律責任和連帶責任負全責;
8.3必須遵守甲方的工程管理制度,如有違規(guī),視為違約,按違規(guī)每條500元/次/人處罰;
8.4乙方有責任密切監(jiān)測邊坡及周圍地表、建構筑物的位移變形,制定落實搶險預案。發(fā)生險情時,要采取一切有效措施進行緊急處置,務必實行先搶險后查責任的原則;由乙方原因發(fā)生質量安全事故,所引起的經濟責任,法律責任和由此引起的連帶責任由乙方承擔;
8.5若因乙方未按設計圖紙、技術規(guī)程和技術規(guī)范施工,發(fā)生基坑邊坡倒塌而造成的一切損失由乙方負責,除修復倒塌的邊坡外,還需承擔由此引起的所有經濟責任和法律責任;
8.6認真審查設計圖紙,發(fā)現(xiàn)問題及時向甲方反映解決。若因甲方提供的圖紙有錯誤,乙方并沒有發(fā)現(xiàn)問題,而按錯誤的圖紙施工導致發(fā)生的工程事故使邊坡存在安全隱患,經有關專家認證屬圖紙的問題,則責任由甲乙雙方各承擔50%的經濟與法律責任。乙方有責任修復存在安全隱患的邊坡,修復的全部費用,甲乙雙方各承擔50%。
8.7工程竣工未交甲方之前,由乙方負責保護,乙方保護期間發(fā)生損壞由乙方出資修復;
8.8竣工后約定的保修期內,乙方應制定好應急預案,并于基坑開挖到地下室施工期間,派駐有施工經驗的工程師進行巡查,發(fā)現(xiàn)安全問題及時組織處理工作,產生的費用由乙方負責。
小編精心推薦
施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本