司法機(jī)關(guān)的裁判以國(guó)家的強(qiáng)制力為支撐,彰顯國(guó)家的意志。合同為合作提供了法律保障,具有明確的依據(jù)。對(duì)于各位撰寫(xiě)合同是否覺(jué)得有難度呢?如果需要更加準(zhǔn)確地表達(dá)個(gè)人看法,可以考慮參考一下“承攬合同”。愿本頁(yè)面的內(nèi)容對(duì)您有所幫助!
承攬合同【篇1】
委托方:_____
承攬方:廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期:_____年__________月日
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國(guó)廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項(xiàng)目:
1.2制作地點(diǎn):
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);
1.4起訖時(shí)間、日期:
第二條、廣告制作費(fèi)及支付方廣告制作費(fèi)
2.1廣告制作與安裝費(fèi)
材料:_____
尺寸:_____
數(shù)量:_____
單價(jià)(元):_____
總價(jià)(元):_____
備注
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間委托方指定人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向承攬方償付違約金,超過(guò)合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方:_____
單位名稱(蓋章):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):_____
承攬方
單位名稱(蓋章)廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):_____
6.2本合同有效期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
承攬合同【篇2】
1.合同雙方的主體資格要合格:
1、自然人:滿18歲了嗎?有精神病嗎?要求對(duì)方提供身份證號(hào)碼和地址,因?yàn)橹孛奶嗔恕?BR> 2、法人:
(1)審查身份:審查對(duì)方的經(jīng)營(yíng)主體資格是否合法,是否真實(shí)存在;
(2)審查履約能力:審查對(duì)方現(xiàn)有的、實(shí)際的、真正的經(jīng)營(yíng)情況。有工商登記嗎?有營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?通過(guò)年檢了嗎?該合同處于對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)嗎?有相關(guān)資質(zhì)嗎?有相應(yīng)的生產(chǎn)能力、履約能力嗎?簽約前要對(duì)對(duì)方進(jìn)行信用調(diào)查和信用分析,通過(guò)信函、電話、傳真、派人上門(mén)了解情況等方式,去了解對(duì)方情況。
(3)企業(yè)法人應(yīng)提供經(jīng)過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章,提供經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及履行合同需要的資質(zhì)證件(如乙方的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠家授權(quán)書(shū)和售后服務(wù)承諾書(shū))。自然人應(yīng)提供身份證復(fù)印件。
(4)代理人要有代理權(quán):①在與企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)或職能部門(mén)簽合同時(shí),必須得到企業(yè)法人的書(shū)面授權(quán)委托書(shū),可以在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)與其簽訂合同。
②子公司必有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,分公司有的有,有的沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,如果分公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,則無(wú)需授權(quán)書(shū)。 ③職能部門(mén)有授權(quán)書(shū)也能簽合同,甲方名稱可以寫(xiě)上職能部門(mén)的名稱。
2.主體條款:寫(xiě)上當(dāng)事人的名稱和地址,其作用是:
1、明確文書(shū)的送達(dá)地點(diǎn),通訊地址變更應(yīng)及時(shí)通知合同的當(dāng)事人
2、考慮將來(lái)的訴訟地點(diǎn),是去原告所在地法院打官司,還是去被告所在地法院打官司
3、明確打官司時(shí)是去哪一級(jí)法院,是高院、中院還是基層法院。
4、自然人的住所指戶籍所在地或長(zhǎng)期居住地,自然人為外國(guó)人的要寫(xiě)上國(guó)籍,法人住所指主要辦事機(jī)構(gòu)所在地。
3.資信調(diào)查的基本方法:
1、查驗(yàn)對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、打聽(tīng)對(duì)方的信譽(yù)情況,
2、通過(guò)銀行和行業(yè)協(xié)會(huì)查詢對(duì)方的信譽(yù)情況
3、申請(qǐng)加入中國(guó)企業(yè)資信網(wǎng)等資信調(diào)查網(wǎng)站,把資信調(diào)查業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給專業(yè)的資信調(diào)查機(jī)構(gòu)去做。
4.關(guān)于合同簽字:
1、合同的成立可以以簽字為準(zhǔn),也可以以蓋章為準(zhǔn),簽字優(yōu)先。合同確認(rèn)的最好方式就是簽字,或者簽字加蓋章;
2、能簽字的人:自然人、法人的代表人、委托代理人(有授權(quán)委托書(shū))、非法人組織負(fù)責(zé)人、合伙企業(yè)的合伙人;
3、合同大于2頁(yè)的,要蓋騎縫章;
4、如果對(duì)方的簽字人是法人代表,要求對(duì)方出具法人個(gè)人的身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、或工商局出具的法人資格證書(shū);如果對(duì)方的簽字人是業(yè)務(wù)員,則需提供法人代表的授權(quán)委托證書(shū)和業(yè)務(wù)人員本人的身份證復(fù)印件。
5、企業(yè)法人:蓋公章或合同專用章;法定代表人單獨(dú)親筆簽字,
不蓋章合同也生效;委托代理人有授權(quán)委托書(shū)的,不蓋公章,只簽字也生效。
6、建議做法:蓋章,并經(jīng)法定代表人或法定代表人授權(quán)的人簽字后生效。
5.明確合同的簽約地:
合同的簽約地最好是我方所在地,這樣出事后可以取得我方公安局的支持。
6.標(biāo)的物的全稱:
標(biāo)的物的名稱要明確和具體,不能籠統(tǒng),對(duì)標(biāo)的物的實(shí)際情況要做出實(shí)事求是的規(guī)定,盡可能使用國(guó)際上通用的名稱和習(xí)慣稱呼,標(biāo)的物的名稱包括了型號(hào)、規(guī)格、品種、牌號(hào)、商標(biāo)等描述。
7.標(biāo)的物的數(shù)量條款:
找一個(gè)雙方都接受的計(jì)量單位,先確定好度量衡。需要注意,有些標(biāo)的物是有自然損耗、毛重、凈重的。
8.標(biāo)的物的質(zhì)量條款:
包括標(biāo)的物的品種、規(guī)格、技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)的公差和浮動(dòng)范圍等。合同審核是一個(gè)公司多個(gè)職能部門(mén)配合的結(jié)果,作為買方,財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、檢驗(yàn)部都要對(duì)合同把關(guān)。作為賣方,也要仔細(xì)看質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否能夠達(dá)到甲方要求。質(zhì)量條款的原則是:有合同約定的就按照合同的約定,沒(méi)有約定的,通過(guò)協(xié)商去補(bǔ)充。不能達(dá)到補(bǔ)充協(xié)定的,按照合同有關(guān)條款或交易慣例去確定。如果仍然不能確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)去履行。沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,按照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的特定標(biāo)準(zhǔn)去履行。對(duì)于合同目的需要做進(jìn)一步解釋的,有樣品的,按樣品質(zhì)量作為標(biāo)準(zhǔn),但在合同簽訂時(shí),樣品要封樣,驗(yàn)收時(shí)按照樣品質(zhì)量去驗(yàn)收??梢詫?xiě)上“對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求見(jiàn)附件”。
9.標(biāo)的物的檢驗(yàn)條款:
包括檢驗(yàn)的時(shí)間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、 通知標(biāo)的物不符合質(zhì)量要求的時(shí)間期限。一定要約定檢驗(yàn)期限,可以寫(xiě)成:
1、當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收;
2、收貨后XX日內(nèi)驗(yàn)收;
3、X月X日前驗(yàn)收;
4、XX日內(nèi)驗(yàn)收,過(guò)期不驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格。
買方覺(jué)得標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合驗(yàn)收的,應(yīng)及時(shí)通知賣方,過(guò)期則視同標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量已經(jīng)符合約定了。
10.標(biāo)的物的計(jì)價(jià)條款:
1、貨幣可以使用出口國(guó)匯率、進(jìn)口國(guó)匯率和第三國(guó)匯率。賣方愿意用堅(jiān)挺的貨幣來(lái)確定價(jià)格,買方愿意用容易貶值的貨幣來(lái)確定價(jià)格。如果已經(jīng)簽訂成了對(duì)我方不利的貨幣計(jì)量,則需增加訂立保值條款,防止匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、合理確定商品單價(jià),作價(jià)過(guò)高或過(guò)低都很可能隱含了商業(yè)欺詐行為。
3、如果包裝材料是單獨(dú)計(jì)價(jià)的,詳見(jiàn)包裝條款。
4、明確計(jì)價(jià)貨幣、傭金、折扣、裝卸地、銀行費(fèi)用(包括寄單郵費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、信用證的通知費(fèi)、修改通知費(fèi)、議付費(fèi)、單據(jù)處理費(fèi),占總貨款的1%-4%)
11.違約責(zé)任條款:
以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償為原則,法律首先尊重雙方的約定,
其次,按照“填平原則”,賠償實(shí)際損失即可,法官有自由裁量權(quán)。
1、違約是指:不履行義務(wù)、部分履行義務(wù)、不適當(dāng)履行義務(wù)、遲延履行義務(wù);
2、相應(yīng)的措施是:
(1)繼續(xù)履行
(2)采取補(bǔ)救措施:維修、修理、更換?
(3)賠償損失:賠償貨款和利息,包括守約方預(yù)期可以獲得的利潤(rùn)。但是賠償損失不太好計(jì)算,先在合同里列明賠償范圍和賠償各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算方法。由于有些損失發(fā)生了可能沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)去,可以在合同里寫(xiě)上:包括但不限于以上損失;
(4)支付違約金:①合同里規(guī)定了違約金,才能用違約金條款
②賠償損失和支付違約金不能并列使用,但與損失額持平即可
③增加關(guān)于合同解除權(quán)的約定:逾期XX天履行義務(wù),我方可解除合同;按貨款的百分之幾計(jì)算
④逾期付款,每逾期1日,每日違約方應(yīng)向守約方支付XX元;
⑤逾期交貨,每逾期1日,每日違約方應(yīng)向守約方支付貨款的百分之幾作為違約金;
3、訂金、定金、押金、保證金:
(1)訂金是預(yù)付款,可以退
(2)押金、保證金可以退。
(3)訂金、押金、保證金不具有定金的性質(zhì);
(4)定金是一種擔(dān)???,付定金的一方?jīng)]有履行義務(wù),定金不退;收定金的一方?jīng)]有履行義務(wù),雙倍返還定金。
(5)定金不能超過(guò)合同總價(jià)款的20%,超過(guò)部分算預(yù)付款;
承攬合同【篇3】
建設(shè)方:_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
代建投資方:_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為加快市中心城區(qū)的建設(shè),甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》和市中心城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)的《_____市中心城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目代建承攬實(shí)施意見(jiàn)(試行)》、《關(guān)于代建投資承攬項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充意見(jiàn)》、《對(duì)_____市中心城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目代建承攬實(shí)施意見(jiàn)(試行)〉的補(bǔ)充通知(二)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依照招標(biāo)文件所約定的內(nèi)容,接受了乙方的投標(biāo)。本著平等自愿、協(xié)商一致的原則,現(xiàn)就項(xiàng)目投資承攬事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議。
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:_______________
項(xiàng)目地點(diǎn):_______________
項(xiàng)目?jī)?nèi)容:_______________
項(xiàng)目建設(shè)總投資額:_______________萬(wàn)元(以中標(biāo)金額為準(zhǔn))
項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:_______________
項(xiàng)目建設(shè)范圍:_______________
項(xiàng)目資金來(lái)源:自籌
二、代建投資承攬的方式及內(nèi)容
1、甲方根據(jù)_____市人民政府城市規(guī)劃的要求,將_______________項(xiàng)目交由乙方投資承攬代建,由乙方承擔(dān)該項(xiàng)目的全部投資資金,按法定程序交付給甲方使用后,甲方按照本合同約定方式向乙方支付投資回報(bào)。
2、代建投資承攬的內(nèi)容包括本合同_______________項(xiàng)目的征地、拆遷、安置、青苗補(bǔ)償、建安工程等全部工作。具體包括:
(1)該項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的征地、拆遷、安置、青苗補(bǔ)償;
(2)該項(xiàng)目范圍內(nèi)建安工程,包括:排水設(shè)施等(具體建設(shè)內(nèi)容,以中標(biāo)的工程量清單為準(zhǔn));
(3)該項(xiàng)目投資費(fèi)用支付承諾匹配土地上的征地、土地報(bào)批、拆遷補(bǔ)償及青苗補(bǔ)償。
3、若乙方將本合同項(xiàng)下的征地、拆遷、安置、青苗補(bǔ)償工作委托甲方完成,甲方可以接受,由甲方指定本項(xiàng)目實(shí)施單位受托完成,并由乙方與項(xiàng)目實(shí)施單位簽訂委托合同。該委托合同應(yīng)約定在委托合同生效后____日內(nèi)由受委托人完成委托事項(xiàng),若受委托人不能在此期限內(nèi)完成,超過(guò)合同委托期限20%以內(nèi)的,屬寬限期,不補(bǔ)償乙方的損失;超過(guò)合同委托期限20%以上的天數(shù),以乙方投入的拆遷補(bǔ)償和青苗補(bǔ)償總費(fèi)用為基數(shù),由受托人按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的3倍計(jì)息,補(bǔ)償給乙方。
4、乙方也可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的拆遷公司進(jìn)行拆遷。
5、乙方建成后的市政公用設(shè)施的產(chǎn)權(quán)全部歸甲方所有。
三、項(xiàng)目投資價(jià)款
1、本項(xiàng)目代建投資承攬的合同價(jià)款金額為_(kāi)____元,包括項(xiàng)目占地的征地、拆遷、安置、青苗補(bǔ)償;建安工程;匹配土地征地、拆遷、安置及青苗補(bǔ)償、前期費(fèi)用等部分。
2、本項(xiàng)目合同價(jià)款確定后,因材料價(jià)格、機(jī)械費(fèi)和人工工資發(fā)生變化,甲方不再給予相應(yīng)調(diào)整。
3、乙方在代建投資承攬過(guò)程中所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)按國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定承擔(dān)。勞?;鸬目劾U按上級(jí)勞保基金有關(guān)規(guī)定和招標(biāo)文件執(zhí)行。
四、合同工期
1、本項(xiàng)目履行期限從________年____月____日開(kāi)始,至________年____月____日竣工完成,共計(jì)____天。在此時(shí)間范圍內(nèi),詳細(xì)的分期工期另行約定。(此合同工期包括國(guó)家法定的節(jié)假日在內(nèi))
2、因人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的工期延誤可以順延,但投資專項(xiàng)資金不計(jì)息;因重大規(guī)劃調(diào)整或甲方的原因引起合同工期的延誤,乙方可以提出延期申請(qǐng),經(jīng)甲方審核后工期可以順延。順延工期在60天以內(nèi)的,投資專項(xiàng)資金不計(jì)息,在60天以上的,乙方可以要求計(jì)息。具體計(jì)算辦法,以乙方投資專項(xiàng)資金帳上的實(shí)際余額,按銀行同期活期存款利率計(jì)息。因乙方的原因引起合同工期的延誤,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不給予順延工期。
3、延誤工期每天賠償元,最高延誤工期賠償限額為合同總造價(jià)的1%。
五、質(zhì)量要求
乙方代建投資承攬的工程必須達(dá)到國(guó)家、省、市現(xiàn)行各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保合格,爭(zhēng)取優(yōu)良。
六、代建承攬項(xiàng)目的管理
1、甲方委托_______________公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的管理和協(xié)調(diào)工作。
2、乙方應(yīng)成立項(xiàng)目管理部,負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的管理和協(xié)調(diào)工作。
3、本合同簽定后,若乙方需自行組織施工的,應(yīng)具備相應(yīng)的市政施工資質(zhì)。若乙方不具備市政施工資質(zhì)的,乙方應(yīng)在市建設(shè)工程招標(biāo)辦的監(jiān)督下通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定施工隊(duì)伍,并辦理項(xiàng)目報(bào)建各項(xiàng)手續(xù)。
七、工程量的變更
1、工程量、土石比在設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)人提供的工程量清單中已明確,在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,原則上不作項(xiàng)目工程量和土石比的變更(含溝槽)。但在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,因甲方設(shè)計(jì)圖紙的變更及其它原因引起的`項(xiàng)目造價(jià)增加或減少達(dá)到或超過(guò)一定的比例時(shí),由乙方書(shū)面向甲方提出變更理由并計(jì)算出變更數(shù)量后,經(jīng)甲方同意,報(bào)相關(guān)部門(mén)審核后,可以相應(yīng)的變更工程量。
2、工程量的變更在本條款約定的比例范圍內(nèi)的,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不給予乙方增加或減少工程量。甲方只對(duì)變更造價(jià)達(dá)到總造價(jià)的5%(含)以上的工程量相應(yīng)增加或減少工程款。
增加或減少的造價(jià)達(dá)不到上述比例的不予變更,增加變更若多個(gè)子項(xiàng)目累計(jì)才超過(guò)上述比例的,則在計(jì)算增加變更總額時(shí),應(yīng)按上述比例扣除后才計(jì)算,若是單個(gè)子項(xiàng)目增加,則依實(shí)際發(fā)生計(jì)算。
八、代建投資專項(xiàng)資金的管理和使用
1、本項(xiàng)目的投資專項(xiàng)資金共分三期交納:第一期為項(xiàng)目投資響應(yīng)金,按照區(qū)財(cái)政局審核的道路工程紅線范圍內(nèi)征地和青苗賠損及稅費(fèi)估算費(fèi)用人民幣萬(wàn)元和前期費(fèi)用人民幣_(tái)___萬(wàn)元,合計(jì)人民幣_(tái)___萬(wàn)元,于投標(biāo)資格確認(rèn)登記前轉(zhuǎn)入到招標(biāo)人指定的銀行帳戶;第二期按區(qū)財(cái)政局審核的建安工程預(yù)算的60%交納,即人民幣_(tái)___萬(wàn)元(萬(wàn)元X60%)作為投資專項(xiàng)資金,在完成第一期項(xiàng)目投資額后____日內(nèi)交納;第三期以匹配土地的報(bào)批、征地、青苗補(bǔ)償及安置等所需費(fèi)用按區(qū)財(cái)政審定的金額,在完成第二期項(xiàng)目投資額后____日內(nèi)交納。此條款列入合同條文。對(duì)不履行合同的,對(duì)前期工程不予驗(yàn)收。
所交投資專項(xiàng)資金優(yōu)先滿足道路工程紅線范圍內(nèi)征地、拆遷、安置、青苗補(bǔ)償及稅費(fèi)估算費(fèi)用和前期工作費(fèi)用的需要。
2、乙方將打入甲方指定帳戶的響應(yīng)金轉(zhuǎn)為該項(xiàng)目的投資專項(xiàng)資金后,該專項(xiàng)資金實(shí)行雙控,且不計(jì)利息。乙方在代建投資承攬過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目建安工程建設(shè)的需要,可以使用該專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金首先保證道路紅線范圍內(nèi)的征地拆遷及青苗補(bǔ)償?shù)男枰?,代建承攬人申?qǐng)使用專項(xiàng)資金用于征地拆遷和青苗補(bǔ)償方面的,可由代建承攬人按市財(cái)政審定的金額申請(qǐng)使用,若該專項(xiàng)資金除滿足該項(xiàng)目征地拆遷和青苗補(bǔ)償需要外仍有剩余,則用于建安工程建設(shè),根據(jù)建安工程形象進(jìn)度完成情況,代建承攬人可以提出使用申請(qǐng),經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位和我司核實(shí)后,可按核實(shí)的已完建安工程預(yù)算造價(jià)與中標(biāo)人建安工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的比例乘以專項(xiàng)資金剩余部分,作為甲方同意代建承攬人使用的專項(xiàng)資金額度。
原則上乙方申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的時(shí)間間隔不得少于15天,且實(shí)際使用金額達(dá)到25萬(wàn)元時(shí),方可申請(qǐng)使用。
3、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,項(xiàng)目用地上的征地、拆遷、安置、青苗補(bǔ)償費(fèi)用超過(guò)投標(biāo)報(bào)價(jià)的部分,經(jīng)市政府審批確認(rèn)后,由代建投資承攬人在已繳納的項(xiàng)目響應(yīng)金之外追加出資,計(jì)入項(xiàng)目成本。
4、變更工程量,按規(guī)定程序認(rèn)定,但不從項(xiàng)目響應(yīng)金中撥付進(jìn)度款。
5、本合同簽訂前,乙方應(yīng)將代建投資承攬項(xiàng)目總預(yù)算金額的3%的現(xiàn)金繳入市財(cái)政局指定的銀行帳戶,做為代建投資承攬項(xiàng)目的履約保證金。此履約保證金的使用和退還,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不能用于工程進(jìn)度款撥付,只能竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)無(wú)息退還,履約保證金不計(jì)利息。
九、投資回報(bào)及支付方式
1、項(xiàng)目投資的回報(bào):采用以下兩種方式:
(1)乙方參與該匹配土地掛牌競(jìng)拍的,成功競(jìng)拍后,以項(xiàng)目投資款抵繳項(xiàng)目配地的土地出讓金作為項(xiàng)目投資回報(bào)。
(2)他方參與匹配土地掛牌競(jìng)拍的,成功競(jìng)拍后,以項(xiàng)目配地的土地出讓金作為項(xiàng)目投資回報(bào)。
2、工程竣工驗(yàn)收后,土地方可掛牌:
(1)竣工驗(yàn)收合格一年內(nèi),除質(zhì)保金外,則可以項(xiàng)目投資回報(bào)金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補(bǔ)足。
(2)竣工驗(yàn)收合格一年后,則可以項(xiàng)目投資回報(bào)金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補(bǔ)足。
3、乙方以參與公開(kāi)出讓土地形式回報(bào)的,應(yīng)按照市政府有關(guān)文件的規(guī)定到國(guó)土、規(guī)劃等相關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。
4、本項(xiàng)目匹配土地經(jīng)市國(guó)土資源部門(mén)認(rèn)定位置、面積、價(jià)格和掛牌時(shí)間后,經(jīng)市政府批準(zhǔn),市財(cái)政部門(mén)出具承諾書(shū)。乙方對(duì)于投入的項(xiàng)目前期費(fèi)用和征地拆遷費(fèi)用(包括征地、報(bào)批和拆遷補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償費(fèi)用等),只能選擇土地出讓形式回報(bào)(在代建投資承攬合同簽訂時(shí)選定)。選擇土地出讓形式回報(bào)的(參見(jiàn)上述第一條款內(nèi)容),待該匹配土地出讓時(shí),以該匹配土地的基準(zhǔn)地價(jià)掛牌,最終按成交價(jià)結(jié)算,成交價(jià)超出起始價(jià)部分由甲方與乙方共同分配。其分配的比例為:乙方以投入該項(xiàng)目的前期費(fèi)用和征地、拆遷補(bǔ)償和青苗補(bǔ)償資金占項(xiàng)目總造價(jià)的比例獲得超出部分資金,其余歸甲方所有。若選擇現(xiàn)金回報(bào)的,則從本合同簽訂之日起,至工程結(jié)算之日止,以乙方投入的項(xiàng)目前期費(fèi)用和征地、拆遷補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用總額為基數(shù),按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的兩倍計(jì)息。
十、項(xiàng)目的驗(yàn)收
項(xiàng)目驗(yàn)收分階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目的階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收由乙方向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)后,甲方組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。
十一、雙方的責(zé)任
1、甲方的責(zé)任:
(1)組建項(xiàng)目矛盾協(xié)調(diào)小組,協(xié)助乙方調(diào)處項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中征地、拆遷、青苗補(bǔ)償和阻工等矛盾糾紛;
(2)委托監(jiān)理單位,派出總監(jiān)、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理等相關(guān)人員;
(3)會(huì)同相關(guān)部門(mén)核定和批準(zhǔn)項(xiàng)目工程量變更,并給予簽證;
(4)監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量,核定和審查項(xiàng)目結(jié)算;
(5)按約定支付項(xiàng)目代建投資費(fèi)用;
(6)接收竣工合格項(xiàng)目;
(8)雙方協(xié)商的其它責(zé)任。
2、乙方的責(zé)任:
(1)足額提供項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)和匹配土地上的征地、批地、拆遷補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償和前期費(fèi)用等;
(2)完成項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的建安工程建設(shè)任務(wù),包括設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)的場(chǎng)地平整、土石方、基層、面層、排水、綠化、亮化等工程任務(wù);
(3)按規(guī)定確定符合資質(zhì)的工程建設(shè)施工隊(duì)伍,并督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定,對(duì)施工質(zhì)量安全事故和施工中產(chǎn)生的糾紛負(fù)責(zé);
(4)項(xiàng)目工程達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定時(shí)間移交竣工驗(yàn)收合格的項(xiàng)目;
(5)提出項(xiàng)目建設(shè)變更申請(qǐng),并向甲方說(shuō)明變更理由,計(jì)算變更工程數(shù)量;
(6)接受甲方委托單位的全程管理;
(7)雙方協(xié)商的其它責(zé)任。
十二、違約處理
1、甲方違約處理:
甲方違反本合同規(guī)定,致使本合同無(wú)法履行的,甲方應(yīng)向乙方支付本合同價(jià)款金額的5%的違約金。給乙方造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)按損失金額向乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方違約處理:
乙方違反本合同規(guī)定,致使本合同被解除、終止而無(wú)法履行的,甲方不再退還乙方繳納的履約保證金(且乙方還應(yīng)向甲方支付違約金萬(wàn)元)。給甲方造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,乙方還應(yīng)按損失金額向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
十三、合同的免責(zé)條款
由于國(guó)家政策變動(dòng)或其它人力不可抗拒的原因造成項(xiàng)目需解除或終止的。
十四、合同的組成文件
組成合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū);
2、中標(biāo)通知書(shū);
3、招標(biāo)書(shū)及其附件;
4、投標(biāo)書(shū)及其附件;
5、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;
6、項(xiàng)目投資建設(shè)總預(yù)算書(shū);
8、本合同的各項(xiàng)書(shū)面補(bǔ)充、修訂或變更及其它附件;
7、圖紙。
十五、合同的解除和終止
有下列情形的,本合同可以解除或終止:
1、甲、乙雙方在合同簽訂后超過(guò)約定時(shí)間56天仍不能按期履行合同義務(wù)的。
2、乙方違反代建投資承攬合同關(guān)于建設(shè)進(jìn)度的約定,乙方承攬項(xiàng)目建設(shè)速度緩慢,經(jīng)甲方或其委托單位書(shū)面催促后乙方仍不能改正,導(dǎo)致不可能按期完成的。
3、在征地、拆遷、安置和青苗補(bǔ)償?shù)日咝怨ぷ髦?,乙方不?zhí)行市政府的統(tǒng)一政策標(biāo)準(zhǔn),惡意突破政策界限,造成大規(guī)模上訪或嚴(yán)重?cái)_亂全市建設(shè)秩序現(xiàn)象的。
4、乙方在執(zhí)行合同過(guò)程中,自己或通過(guò)他人直接或間接行賄,有損建設(shè)單位利益或公共利益的;或伙同監(jiān)理單位營(yíng)私舞弊、虛假簽證的。
5、代建投資承攬項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全隱患,乙方拒不整改或整改后仍達(dá)不到要求或造成重大事故的。
6、乙方嚴(yán)重拖欠工程款或民工工資影響社會(huì)穩(wěn)定的。
7、乙方破產(chǎn)或宣布破產(chǎn)、或陷于重大經(jīng)濟(jì)糾紛或被司法機(jī)關(guān)依法羈押而不能繼續(xù)履行合同的。
8、乙方完成全部建設(shè)工作,經(jīng)竣工驗(yàn)收達(dá)到約定質(zhì)量等級(jí)要求并將項(xiàng)目依程序移交給甲方,且甲方全部付清項(xiàng)目費(fèi)用后。
十六、其它
本合同一式拾貳份,雙方各執(zhí)陸份,甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
甲方委托單位(蓋章):_______________
________年____月____日
承攬合同【篇4】
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整,大寫(xiě)(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
十二、本合同共___頁(yè),附件共____頁(yè),一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
________年______月_____日
承攬合同【篇5】
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其相關(guān)法律法規(guī),本著互惠互利相互合作的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方廣告牌承做業(yè)務(wù),以發(fā)包承攬給乙方,現(xiàn)就相關(guān)事宜,簽訂本協(xié)議:
一、履約保證金
合同簽訂時(shí)乙方須繳納履約保證金 元。
二、承攬經(jīng)營(yíng)范圍
見(jiàn)彩圖及制作清單,乙方現(xiàn)場(chǎng)制作包安裝。
三、承攬結(jié)算方式
1、結(jié)算價(jià)款:廣告牌制作費(fèi)4300元。
2、制作完工驗(yàn)收合格后,按甲方規(guī)定給予付款。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須服從甲方的管理,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度,維護(hù)甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì)。
2、乙方應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),做到安全施工,文明經(jīng)營(yíng),并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,未盡事宜協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同【篇6】
項(xiàng)目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開(kāi)發(fā)方(乙方)______________________
填寫(xiě)說(shuō)明
一、“合同登記編號(hào)”的填寫(xiě)方法:
二、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開(kāi)發(fā)合同包括委托開(kāi)發(fā)合同的合作開(kāi)發(fā)合同。
三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)國(guó)務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市(縣)級(jí)計(jì)劃,不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃(/)表示。
四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開(kāi)發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開(kāi)發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件;
2.磁盤(pán)、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件;
3.動(dòng)物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機(jī);
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃:
包括當(dāng)事人各方實(shí)施開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度,各個(gè)階段要解決的技術(shù)問(wèn)題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。
六、技術(shù)情報(bào)資料的保密:
包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過(guò)中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書(shū)時(shí),應(yīng)出具委托證書(shū)。
九、本合同書(shū)中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無(wú)需填寫(xiě)的條款,在該條款填寫(xiě)的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)(該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):
________________________________________
三、研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃:
________________________________________
四、研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式:
(一)研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開(kāi)發(fā)工作所需的成本;報(bào)酬是指本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開(kāi)發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。
本項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開(kāi)發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時(shí)間:________________
②分期支付:____________元,時(shí)間:________________
____________元,時(shí)間:________________
③按利潤(rùn)________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點(diǎn)和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點(diǎn))履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過(guò)程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開(kāi)發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____%,乙方承擔(dān)____%.
本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請(qǐng)權(quán):________________________________________
(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式
研究開(kāi)發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗(yàn)收,由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭(zhēng)議的解決方法
在本合同履行過(guò)程發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請(qǐng)求________進(jìn)行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
承攬合同【篇7】
_________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
__________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方承攬甲方________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程量:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
二、工程要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
5、___________________________。
………………………………………………………………。
三、甲方責(zé)任范圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
………………………………………………。
四、乙方責(zé)任范圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
……………………………………………………。
五、技術(shù)要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4……………………………………………………………………。
六、工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期:
1、施工工期:自開(kāi)工之日起________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng),結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期_____年,驗(yàn)收合格后付至工程款的_____%,留____%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題,由乙方無(wú)償修復(fù)或更換。
七、其它要求:
1、施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
3、乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
日期:___________________