施工轉讓合同(篇1)
甲方: (承租方) 合同編號:
乙方: (出租方) 簽定地點:
工程名稱:
工程地址:
根據(jù)甲方工程需要,經甲乙雙方協(xié)商,乙方同意租賃施工升降機機給甲方使用并達成以下協(xié)議:
第一條 設備名稱、型號、數(shù)量
注:塔機保證符合國家標準和規(guī)范、完整。
第二條租賃期限
1、甲乙雙方簽訂合同后5天內,乙方必須保證按時進入施工現(xiàn)場(因不可抗拒因素造成的'延期乙方不承擔責任)。
2、設備進場安裝完畢并經雙方驗收合格使用之日起計算設備租賃起始時間,如未使用,則以檢測部門檢驗合格之日計算。
3、甲方不再使用設備,必須提前二十天書面通知乙方,停止使用之日為設備租賃終止時間。
第三條 租賃費用
1、設備租賃費(含設備臺班費、維修保養(yǎng)費及三名開機工資(含夜間加班費))按每月每臺 ¥14500.00元 包干,并每月支付一次。最后一月使用時,不足月按每臺每天 ¥500.00 元計算。
2、乙方配置設備操作人員每臺名,工資由甲方每月代支付給操作人員,最后一次結帳乙方必須向甲方提供全額租賃發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
3、乙方應主動向甲方申請設備檢修時間,經甲方同意后進行,但每月不得超過48小時,甲方不得因此扣減租賃費用。
第四條 結算及款項支付(以乙方的有效收款憑證為準)
1、設備安裝完畢雙方驗收合格5日內甲方支付乙方該臺設備進場費元。
2、設備啟用后按甲方項目部管理人員發(fā)放工資之日起5天必須足額支付乙方上月租賃費和人工費,否則乙方有權停機或拆機。
3、設備報停,甲方未付清設備租賃費用及人工工資,乙方有權不拆設備,按正常租賃費用結算,直至甲方付清各項款項為止。
第五條 甲方的權利和義務
1、保證設備安拆現(xiàn)場三通一平等地理條件和現(xiàn)場的安全警戒工作,否則延誤和造成安全事故,由甲方負責。
2、保證設備供電電源安置在設備基礎周圍3米內,其配置嚴格滿足相關規(guī)范要求。
3、嚴格按照乙方提供的設備基礎圖要求制作設備基礎,否者甲方應支付整改基礎所產生的各種費用。根據(jù)要求埋設接地線,并向設備檢測部門提供基礎地質耐力及設備基礎砼報告,設備基礎應保持干燥
4、設備安裝的輔助人員由乙方自行負責提供。
5、自設備安裝完畢經特種設備檢測部門檢測通過之日起,設備的使用權轉移給甲方,由甲方負責日常管理(包括操作人員)
6、操作人員必須嚴格遵守塔機操作規(guī)程,嚴禁違章操作和違章指揮。
7、甲方為操作人員提供必需的免費食宿條件和備品、工具的存放條件。
8、在使用過程中甲方有責任保證設備安全,
9、乙方若有違規(guī)行為,甲方有權提出并責令整改,乙方應在甲方規(guī)定的時間內整改完成。
10、設備性能不能滿足甲方工程需要,甲方有權終止本合同,并按設備實際使用期限支付租賃費,乙方無異議。
11、乙方負責設備的日常維護和保養(yǎng)、潤滑和檢查,并承擔由此產生的材料費用。由甲方安排的操作人員必須愛惜設備,對設備進行日常保養(yǎng),排出一般性故障。
六 乙方的權利和義務
1、設備的裝卸、運輸、安裝、拆除、檢測工作由乙方負責。
2、凡乙方安裝、運輸、裝卸、拆除及設備質量原因造成的安全事故,由乙方負全責。
3、乙方必須保證設備的安裝和拆除符合國家有關安全技術規(guī)程、標準,滿足國家有關設備安全文明檢查達標。
4、乙方必須為甲方施工現(xiàn)場提供完善服務,滿足甲方工程需要,確保甲方工程順利進行,設備一般故障的排除不得超過的損失,乙方的維修時間不受本款時間限制。
5、設備在租賃期內的工作時間服從甲方安排,乙方無異議。
6、乙方安排的設備操作人員必須服從甲方施工現(xiàn)場專職管理人員的統(tǒng)一指揮,若乙方安排的操作人員嚴重違反甲方有關規(guī)章制度,甲方有權利要求更換操作人員。
7、乙方必須在合同簽訂生效當天,提供完整的機械設備資料和特殊操作人員證到項目部進行備案,否則甲方有權示為合同無效。
七 違約責任
2米內周圍無雜物。,未檢測前甲方無權使用。設備及附屬設施如有遺失或損壞,6小時,否則扣除相應臺班費。若因甲方的過失、違章使用造成應照價賠償。
1、未經雙方協(xié)商任何一方單方終止或變更本合同;違反本合同約定條款的應向對方支付合同總租金金額的15%作違約金。
2、預計該設備租賃個月,若因甲方原因,租賃實際時間未達到約定期限自少按個月計算。
3、在合同生效后超期20日內,由于甲方原因設備仍不能進場,乙方有權解除合同,甲方按租賃臺班費的50%支付占用費。
八 解決合同糾紛的方式
凡因本合同所發(fā)生的一切糾紛,雙方協(xié)商解決,未果,由原告所在地人民法院訴訟解決。
九 其他約定
1、甲方在合同執(zhí)行期間未經乙方同意而對該設備作出的轉租、出售、拆裝等行為均視為無效;對設備進行的任何改裝、添加任何附屬設施,特別是電氣線路和安全裝置等行為均視為無效,否則因此給乙方帶來的損失由甲方全部承擔。
2、若設備發(fā)生安全責任事故,甲方應在半小時內通知乙方,否則后果由甲方承擔;安全事故按照國家有關法規(guī)經相關部門鑒定,分清責任,甲、乙雙方各自承擔相應責任。
3、雙方有效證件和租賃期間的書面手續(xù)(如進出場通知單、設備檢測報告、結算單、加節(jié)加附著單等)作為本合同的附件,與合同具有同等效力。
4、本合同經雙方簽字蓋章后生效,合同執(zhí)行完備,款項結清后失效。
5、本合同一式份;乙方份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工轉讓合同(篇2)
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,承包事宜,達成如下監(jiān)控施工轉讓合同,以便共同遵守。
一.工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
工程內容:_________________
二、工程造價________________工程款總額約為________________元整,(大寫)_____________
三、工程質量
1.乙方接受該項目后必須嚴格按照施工及轉讓合同的約定和國家有關工程的法律法規(guī)進行施工,承擔質量、安全及其他施工中存在的一切風險責任,嚴格履行原施工合同。認真負責進行施工項目的質量和安全,對發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任。
四、工程內容
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
施工轉讓合同(篇3)
甲方:_________
乙方:_________
依據(jù)《民法典》及其他有關法律,甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協(xié)商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、工程范圍:經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容:由乙方承攬甲方的工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限:自乙方進場施工之日起,總工期____日。(具體入場施工時間根據(jù)工程總體進度由甲乙雙方協(xié)商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為:________元,人民幣大寫:________(費用明細詳見合同附件)。
2、付款方式:采取轉帳方式支付。待本工程安裝調試完畢經驗收合格后2個工作日內,甲方向乙方支付合同結算價款的100%。甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執(zhí)行過程中,甲方根據(jù)現(xiàn)場實際情況需進行工程變更,乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協(xié)商確定,結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料。甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后____日內,乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收。甲方應收到乙方書面通知后的____日內組織驗收,甲方在上述期限內未進行驗收的,視為驗收合格。甲方未驗收自行使用的,亦視為驗收合格,驗收日期以甲方投入使用當日為準。
2、驗收時,雙方均應派代表到場,驗收結束時應出具驗收報告,并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章,驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起,乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務。本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準,且應符合國家現(xiàn)行相關質保的規(guī)章制度標準。
4、以上設備、線路的維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下,若有明顯人為損壞情況,售后中所產生的費用由甲乙雙方協(xié)商解決。
5、保修期滿,雙方再另行商議簽訂維保合同事宜,乙方應負責對系統(tǒng)進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現(xiàn)場代表,指導乙方工作,并負責協(xié)調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現(xiàn)場,并盡快協(xié)助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續(xù),按約支付。
6、乙方指定________(聯(lián)系電話:________)為本工程現(xiàn)場代表,具體負責現(xiàn)場施工和工程協(xié)調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協(xié)助義務造成乙方不能按合同約定履行的,由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款,給另一方造成經濟損失的,違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力,而確實不能全部或部分履行合同,應在不可抗力發(fā)生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議,甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決,協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟。
2、在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行。
3、本合同按照國家有關法律法規(guī)進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效,任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止,須經雙方協(xié)商一致后,簽訂書面的補充協(xié)議,方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
2、在履行本合同過程中,所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件,即成為本合同有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表人:_________(公章)
乙方代表人:_________(公章)
________年____月____日
________年____月____日
施工轉讓合同(篇4)
原告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
被告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
訴訟請求:_________________
1.請求人民法院依法判決被告————償還原告欠款————元;
2.訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
—————————————————————————————————————————
此致
————人民法院
起訴人:_________________————
————年——月——日
施工轉讓合同(篇5)
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,承包事宜,達成如下監(jiān)控施工轉讓合同,以便共同遵守。
一.工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
工程內容:_________________
二、工程造價________________工程款總額約為________________元整,(大寫)_____________
三、工程質量
1.乙方接受該項目后必須嚴格按照施工及轉讓合同的約定和國家有關工程的法律法規(guī)進行施工,承擔質量、安全及其他施工中存在的一切風險責任,嚴格履行原施工合同。認真負責進行施工項目的質量和安全,對發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任。
四、工程內容
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同轉讓4
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):__________________
現(xiàn)經甲、乙雙方反復協(xié)商,就廣西_____縣幼師1#樓砌磚一達成如下協(xié)議:
一.甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的墻面平方計算,每平方米13.7元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二.結算方式:_________________每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的總款結60%,每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%,其余待全部砌完驗收合格后十天內全部付清。
三.質量及進度均按____________公司的要求為準。
四.乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五.安全生產。乙方要確保安全生產,要按安全規(guī)范進行施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生地。如發(fā)生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的____%罰款。
六.砌磚工程合同的范本一式兩份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七.本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
施工轉讓合同(篇6)
甲方(轉讓人):_______________
乙方(受讓人):_______________
甲、乙雙方為妥善解決債務問題,經友好協(xié)商,依法達成如下債權轉讓協(xié)議,以資信守:
一、甲、乙雙方一致確認:截至本協(xié)議簽署之日,甲方拖欠乙方借款共計人民幣_______________元(小寫_______________)。
二、甲、乙雙方一致同意,甲方將對丙的債權共計______元人民幣全部轉讓給乙方行使,乙方按照本協(xié)議直接向丙主張債權。
三、陳述、保證和承諾:
1、甲方承諾并保證:
(1)其依法設立并有效存續(xù),有權實施本協(xié)議項下的債權轉讓并能夠獨立承擔民事責任;
(2)其轉讓的債權系合法、有效的債權。
2、乙方承諾并保證:
(1)其依法設立并有效存續(xù),有權受讓本協(xié)議項下的債權并能獨立承擔民事責任;
(2)其受讓本協(xié)議項下的債權已經獲得其內部相關權力機構的授權或批準。
四、本協(xié)議生效后,乙方不得再向甲方主張債權。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
小編精心推薦
施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本
甲方: (承租方) 合同編號:
乙方: (出租方) 簽定地點:
工程名稱:
工程地址:
根據(jù)甲方工程需要,經甲乙雙方協(xié)商,乙方同意租賃施工升降機機給甲方使用并達成以下協(xié)議:
第一條 設備名稱、型號、數(shù)量
注:塔機保證符合國家標準和規(guī)范、完整。
第二條租賃期限
1、甲乙雙方簽訂合同后5天內,乙方必須保證按時進入施工現(xiàn)場(因不可抗拒因素造成的'延期乙方不承擔責任)。
2、設備進場安裝完畢并經雙方驗收合格使用之日起計算設備租賃起始時間,如未使用,則以檢測部門檢驗合格之日計算。
3、甲方不再使用設備,必須提前二十天書面通知乙方,停止使用之日為設備租賃終止時間。
第三條 租賃費用
1、設備租賃費(含設備臺班費、維修保養(yǎng)費及三名開機工資(含夜間加班費))按每月每臺 ¥14500.00元 包干,并每月支付一次。最后一月使用時,不足月按每臺每天 ¥500.00 元計算。
2、乙方配置設備操作人員每臺名,工資由甲方每月代支付給操作人員,最后一次結帳乙方必須向甲方提供全額租賃發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
3、乙方應主動向甲方申請設備檢修時間,經甲方同意后進行,但每月不得超過48小時,甲方不得因此扣減租賃費用。
第四條 結算及款項支付(以乙方的有效收款憑證為準)
1、設備安裝完畢雙方驗收合格5日內甲方支付乙方該臺設備進場費元。
2、設備啟用后按甲方項目部管理人員發(fā)放工資之日起5天必須足額支付乙方上月租賃費和人工費,否則乙方有權停機或拆機。
3、設備報停,甲方未付清設備租賃費用及人工工資,乙方有權不拆設備,按正常租賃費用結算,直至甲方付清各項款項為止。
第五條 甲方的權利和義務
1、保證設備安拆現(xiàn)場三通一平等地理條件和現(xiàn)場的安全警戒工作,否則延誤和造成安全事故,由甲方負責。
2、保證設備供電電源安置在設備基礎周圍3米內,其配置嚴格滿足相關規(guī)范要求。
3、嚴格按照乙方提供的設備基礎圖要求制作設備基礎,否者甲方應支付整改基礎所產生的各種費用。根據(jù)要求埋設接地線,并向設備檢測部門提供基礎地質耐力及設備基礎砼報告,設備基礎應保持干燥
4、設備安裝的輔助人員由乙方自行負責提供。
5、自設備安裝完畢經特種設備檢測部門檢測通過之日起,設備的使用權轉移給甲方,由甲方負責日常管理(包括操作人員)
6、操作人員必須嚴格遵守塔機操作規(guī)程,嚴禁違章操作和違章指揮。
7、甲方為操作人員提供必需的免費食宿條件和備品、工具的存放條件。
8、在使用過程中甲方有責任保證設備安全,
9、乙方若有違規(guī)行為,甲方有權提出并責令整改,乙方應在甲方規(guī)定的時間內整改完成。
10、設備性能不能滿足甲方工程需要,甲方有權終止本合同,并按設備實際使用期限支付租賃費,乙方無異議。
11、乙方負責設備的日常維護和保養(yǎng)、潤滑和檢查,并承擔由此產生的材料費用。由甲方安排的操作人員必須愛惜設備,對設備進行日常保養(yǎng),排出一般性故障。
六 乙方的權利和義務
1、設備的裝卸、運輸、安裝、拆除、檢測工作由乙方負責。
2、凡乙方安裝、運輸、裝卸、拆除及設備質量原因造成的安全事故,由乙方負全責。
3、乙方必須保證設備的安裝和拆除符合國家有關安全技術規(guī)程、標準,滿足國家有關設備安全文明檢查達標。
4、乙方必須為甲方施工現(xiàn)場提供完善服務,滿足甲方工程需要,確保甲方工程順利進行,設備一般故障的排除不得超過的損失,乙方的維修時間不受本款時間限制。
5、設備在租賃期內的工作時間服從甲方安排,乙方無異議。
6、乙方安排的設備操作人員必須服從甲方施工現(xiàn)場專職管理人員的統(tǒng)一指揮,若乙方安排的操作人員嚴重違反甲方有關規(guī)章制度,甲方有權利要求更換操作人員。
7、乙方必須在合同簽訂生效當天,提供完整的機械設備資料和特殊操作人員證到項目部進行備案,否則甲方有權示為合同無效。
七 違約責任
2米內周圍無雜物。,未檢測前甲方無權使用。設備及附屬設施如有遺失或損壞,6小時,否則扣除相應臺班費。若因甲方的過失、違章使用造成應照價賠償。
1、未經雙方協(xié)商任何一方單方終止或變更本合同;違反本合同約定條款的應向對方支付合同總租金金額的15%作違約金。
2、預計該設備租賃個月,若因甲方原因,租賃實際時間未達到約定期限自少按個月計算。
3、在合同生效后超期20日內,由于甲方原因設備仍不能進場,乙方有權解除合同,甲方按租賃臺班費的50%支付占用費。
八 解決合同糾紛的方式
凡因本合同所發(fā)生的一切糾紛,雙方協(xié)商解決,未果,由原告所在地人民法院訴訟解決。
九 其他約定
1、甲方在合同執(zhí)行期間未經乙方同意而對該設備作出的轉租、出售、拆裝等行為均視為無效;對設備進行的任何改裝、添加任何附屬設施,特別是電氣線路和安全裝置等行為均視為無效,否則因此給乙方帶來的損失由甲方全部承擔。
2、若設備發(fā)生安全責任事故,甲方應在半小時內通知乙方,否則后果由甲方承擔;安全事故按照國家有關法規(guī)經相關部門鑒定,分清責任,甲、乙雙方各自承擔相應責任。
3、雙方有效證件和租賃期間的書面手續(xù)(如進出場通知單、設備檢測報告、結算單、加節(jié)加附著單等)作為本合同的附件,與合同具有同等效力。
4、本合同經雙方簽字蓋章后生效,合同執(zhí)行完備,款項結清后失效。
5、本合同一式份;乙方份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工轉讓合同(篇2)
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,承包事宜,達成如下監(jiān)控施工轉讓合同,以便共同遵守。
一.工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
工程內容:_________________
二、工程造價________________工程款總額約為________________元整,(大寫)_____________
三、工程質量
1.乙方接受該項目后必須嚴格按照施工及轉讓合同的約定和國家有關工程的法律法規(guī)進行施工,承擔質量、安全及其他施工中存在的一切風險責任,嚴格履行原施工合同。認真負責進行施工項目的質量和安全,對發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任。
四、工程內容
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
施工轉讓合同(篇3)
甲方:_________
乙方:_________
依據(jù)《民法典》及其他有關法律,甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協(xié)商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、工程范圍:經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容:由乙方承攬甲方的工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限:自乙方進場施工之日起,總工期____日。(具體入場施工時間根據(jù)工程總體進度由甲乙雙方協(xié)商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為:________元,人民幣大寫:________(費用明細詳見合同附件)。
2、付款方式:采取轉帳方式支付。待本工程安裝調試完畢經驗收合格后2個工作日內,甲方向乙方支付合同結算價款的100%。甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執(zhí)行過程中,甲方根據(jù)現(xiàn)場實際情況需進行工程變更,乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協(xié)商確定,結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料。甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后____日內,乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收。甲方應收到乙方書面通知后的____日內組織驗收,甲方在上述期限內未進行驗收的,視為驗收合格。甲方未驗收自行使用的,亦視為驗收合格,驗收日期以甲方投入使用當日為準。
2、驗收時,雙方均應派代表到場,驗收結束時應出具驗收報告,并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章,驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起,乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務。本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準,且應符合國家現(xiàn)行相關質保的規(guī)章制度標準。
4、以上設備、線路的維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下,若有明顯人為損壞情況,售后中所產生的費用由甲乙雙方協(xié)商解決。
5、保修期滿,雙方再另行商議簽訂維保合同事宜,乙方應負責對系統(tǒng)進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現(xiàn)場代表,指導乙方工作,并負責協(xié)調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現(xiàn)場,并盡快協(xié)助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續(xù),按約支付。
6、乙方指定________(聯(lián)系電話:________)為本工程現(xiàn)場代表,具體負責現(xiàn)場施工和工程協(xié)調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協(xié)助義務造成乙方不能按合同約定履行的,由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款,給另一方造成經濟損失的,違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力,而確實不能全部或部分履行合同,應在不可抗力發(fā)生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議,甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決,協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟。
2、在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行。
3、本合同按照國家有關法律法規(guī)進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效,任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止,須經雙方協(xié)商一致后,簽訂書面的補充協(xié)議,方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
2、在履行本合同過程中,所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件,即成為本合同有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表人:_________(公章)
乙方代表人:_________(公章)
________年____月____日
________年____月____日
施工轉讓合同(篇4)
原告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
被告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
訴訟請求:_________________
1.請求人民法院依法判決被告————償還原告欠款————元;
2.訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
—————————————————————————————————————————
此致
————人民法院
起訴人:_________________————
————年——月——日
施工轉讓合同(篇5)
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,承包事宜,達成如下監(jiān)控施工轉讓合同,以便共同遵守。
一.工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
工程內容:_________________
二、工程造價________________工程款總額約為________________元整,(大寫)_____________
三、工程質量
1.乙方接受該項目后必須嚴格按照施工及轉讓合同的約定和國家有關工程的法律法規(guī)進行施工,承擔質量、安全及其他施工中存在的一切風險責任,嚴格履行原施工合同。認真負責進行施工項目的質量和安全,對發(fā)生的質量問題和事故乙方負完全責任。
四、工程內容
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同轉讓4
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):__________________
現(xiàn)經甲、乙雙方反復協(xié)商,就廣西_____縣幼師1#樓砌磚一達成如下協(xié)議:
一.甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的墻面平方計算,每平方米13.7元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二.結算方式:_________________每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的總款結60%,每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%,其余待全部砌完驗收合格后十天內全部付清。
三.質量及進度均按____________公司的要求為準。
四.乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五.安全生產。乙方要確保安全生產,要按安全規(guī)范進行施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生地。如發(fā)生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的____%罰款。
六.砌磚工程合同的范本一式兩份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七.本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
施工轉讓合同(篇6)
甲方(轉讓人):_______________
乙方(受讓人):_______________
甲、乙雙方為妥善解決債務問題,經友好協(xié)商,依法達成如下債權轉讓協(xié)議,以資信守:
一、甲、乙雙方一致確認:截至本協(xié)議簽署之日,甲方拖欠乙方借款共計人民幣_______________元(小寫_______________)。
二、甲、乙雙方一致同意,甲方將對丙的債權共計______元人民幣全部轉讓給乙方行使,乙方按照本協(xié)議直接向丙主張債權。
三、陳述、保證和承諾:
1、甲方承諾并保證:
(1)其依法設立并有效存續(xù),有權實施本協(xié)議項下的債權轉讓并能夠獨立承擔民事責任;
(2)其轉讓的債權系合法、有效的債權。
2、乙方承諾并保證:
(1)其依法設立并有效存續(xù),有權受讓本協(xié)議項下的債權并能獨立承擔民事責任;
(2)其受讓本協(xié)議項下的債權已經獲得其內部相關權力機構的授權或批準。
四、本協(xié)議生效后,乙方不得再向甲方主張債權。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
小編精心推薦
施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本