出國留學(xué)網(wǎng)小編精心排版,“購貨合同簡單范本”等待您的品讀。隨著國家的飛速發(fā)展,合同在工作中的作用日漸顯現(xiàn)。最終簽署合同的目的是為了更加專業(yè)的合作。歡迎大家閱讀、收藏并分享給身邊的人!
購貨合同簡單范本(篇1)
隨著全球化和開放的浪潮不斷推進(jìn),跨國貿(mào)易不斷增加。在這樣的背景下,互購的經(jīng)濟(jì)模式成為了一種新的商業(yè)模式?;ベ徶傅氖峭ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)渠道,消費(fèi)者可以在海外的網(wǎng)店上購買配送到中國。
在進(jìn)行互購時(shí),買方和賣方之間必須簽訂涉外互購貨物協(xié)議。本文將就涉外互購貨物協(xié)議范本進(jìn)行詳細(xì)闡述。
一、協(xié)議背景
本協(xié)議是由(買方)和(賣方)加蓋公章簽署的一份涉外互購貨物協(xié)議,旨在明確雙方交易的基本條件和責(zé)任義務(wù),保證雙方互利共贏。
二、協(xié)議主要內(nèi)容
1.合同交易的標(biāo)的:本合同所規(guī)定的貨品以及相關(guān)的附件。本合同所規(guī)定的貨品包括所有從賣家出售的產(chǎn)品。
2.價(jià)格及支付方式:本合同所規(guī)定的貨品價(jià)格由賣家提供,買方提交訂單后,在合法的時(shí)間內(nèi)通過在線支付方式進(jìn)行支付。
3.提貨時(shí)間和方式:賣方承諾在買方支付全款后的三個(gè)工作日內(nèi),將貨品通過發(fā)快遞或者其他方式發(fā)送給買方,包郵。
4.發(fā)票和單據(jù):本協(xié)議所涉及到的貨品均屬于跨境自由貿(mào)易,不需要開具發(fā)票和其他的單據(jù)。
5.發(fā)生爭議的解決方式:本合同的履行和解決爭議均應(yīng)符合中華人民共和國有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定。雙方在本協(xié)議履行過程中如產(chǎn)生任何爭議,雙方應(yīng)先友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,買方可以向所在地的仲裁委員會或者人民法院提起訴訟。
6.協(xié)議的變更、解除和失效:本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,除非得到雙方的書面協(xié)議,任一方均不能單方面變更或解除本協(xié)議。協(xié)議的失效基于以下情況之一發(fā)生:(1)本協(xié)議屬于無效合同;(2)協(xié)議履行期限已過;(3)雙方在協(xié)議中規(guī)定的條件和義務(wù)已經(jīng)滿足。
7.附加條款:本協(xié)議規(guī)定的條款未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
三、協(xié)議注意事項(xiàng)
1.本協(xié)議的效力:本協(xié)議經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效
2.協(xié)議解除和失效:本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,除非得到雙方的書面協(xié)議,任一方均不能單方面變更或解除本協(xié)議。
3.憑證:一旦本協(xié)議書簽字蓋章生效,買方和賣方均應(yīng)通過合法渠道進(jìn)行交易,賣方送貨前應(yīng)通過各種形式提交購物憑證以及交貨憑證等。
在簽訂涉外互購貨物協(xié)議時(shí),需要注意細(xì)節(jié),將協(xié)議中的各項(xiàng)條款全部列出并細(xì)致解釋清楚,讓雙方心中有數(shù),避免在交易過程中出現(xiàn)紕漏。合同簽訂后,對于兩個(gè)國家的雙方來說,無疑是一種保障貨物質(zhì)量和交易安全的舉措。
購貨合同簡單范本(篇2)
甲方:__________________________________聯(lián)系電話:乙方:_______________________聯(lián)系電話:
合同編號:__________________________________招標(biāo)編號:簽訂地點(diǎn):簽訂時(shí)間:
甲方根據(jù)發(fā)展的需要,對標(biāo)的物的采購于__年__月__日___時(shí)在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院________會議室進(jìn)行了公開招標(biāo)。為確保甲乙雙方的合法權(quán)益得到保障,經(jīng)雙方認(rèn)真協(xié)商達(dá)成合同如下:
第一條、采購標(biāo)的物的名稱、品牌、型號、廠家、數(shù)量、金額。
第二條、設(shè)備、材料、物品質(zhì)量要求及乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)條件和限定供貨期限:
(1)乙方必須在合同簽定之日一次性交清履約保證金人民幣大寫________(標(biāo)的物到貨驗(yàn)收合格后無息退回)。
(2)乙方提供的設(shè)備應(yīng)符合《招標(biāo)文件》、《評標(biāo)結(jié)果確認(rèn)書》規(guī)定的要求(特殊的商品,甲方須提供相關(guān)的技術(shù)資料和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)),嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
(3)設(shè)備、物(產(chǎn))品的到貨驗(yàn)收包括:數(shù)量、外觀、質(zhì)量、隨設(shè)備備件備品、裝箱單和資料及原包裝完整無損。
(4)設(shè)備、物(產(chǎn))品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退),每臺設(shè)備、物(產(chǎn))品上均應(yīng)訂銘牌(內(nèi)容包括制造單位、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、出廠日期等)。(5)限定在_______年_______月_______日前交貨并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試完畢。
第三條、交貨地點(diǎn)、方式:送至甲方指定地點(diǎn)和位置_________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________第四條、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、搬運(yùn)至甲方指定位置費(fèi)用及安裝調(diào)試費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。第五條、服務(wù)支持體系:
(1)設(shè)備或物(產(chǎn))品在使用階段如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方收到甲方使用部門的函、電后,應(yīng)在________小時(shí)內(nèi)到達(dá)處理。
(2)乙方對設(shè)備提供質(zhì)量保證:_________________________________________________(3)特殊設(shè)備的有關(guān)人員培訓(xùn):_________________________________________________第六條、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按合同第二款規(guī)定,由甲方組織有關(guān)專家會同乙方在收到乙方驗(yàn)收通知后7個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)驗(yàn)收完畢。同時(shí)填寫驗(yàn)收單及有關(guān)驗(yàn)收質(zhì)量情況表。
第七條、隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法:應(yīng)在交貨地點(diǎn),隨機(jī)驗(yàn)收時(shí)如數(shù)交給甲方。第八條、付款方式:設(shè)備、物(產(chǎn))品到貨并安裝調(diào)試結(jié)束,甲乙雙方共同驗(yàn)收_________合格_______日內(nèi)付合同總價(jià)的_____,即_______元。同時(shí)退還履約保證金。投入正常運(yùn)行使用滿___個(gè)月付合同總價(jià)___%,即_________元(原則按人民幣報(bào)價(jià)格,若是進(jìn)口設(shè)備則要注明付款方式及美元人民幣及比價(jià))。第九條、違約責(zé)任:
(1)如乙方到了合同規(guī)定的到貨驗(yàn)收時(shí)間不能交付使用的,除人力不可抗拒的因素外,乙方應(yīng)向甲方償付延期違約金,每日支付合同總價(jià)的___%。同時(shí)乙方應(yīng)出具書面情況說明,并征得甲方同意或簽字。
(2)品種、規(guī)格、質(zhì)量、安裝等不符合本合同規(guī)定時(shí),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)包修、包退、包換,由此而造成延誤交貨時(shí)間,乙方也應(yīng)按上述規(guī)定向甲方償付違約金。
(3)由于甲方的原因要求延期交貨驗(yàn)收時(shí),應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方的交貨驗(yàn)收時(shí)間亦相應(yīng)延期。
(4)乙方下列情形之一的,甲有權(quán)單方面終止合同,按合同總價(jià)的_____%沒收履約保證金、乙方的任何損失甲方一概不承擔(dān):_________________________________
_______________________________________________________________________。第十條、其它約定:
(1)《招標(biāo)文件》、《評標(biāo)結(jié)果確認(rèn)書》(包含評標(biāo)紀(jì)錄)、《投標(biāo)書》、履約保證金(如果有)和國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范視為合同附件,具有同等法律效力;
(2)售后服務(wù):乙方應(yīng)做到及時(shí)回訪和優(yōu)質(zhì)服務(wù),其它條款按投標(biāo)服務(wù)承諾書執(zhí)行;(3)__________________________________________________;(4)__________________________________________________。
第十一條、合同爭議的解決方式:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,由金華市婺城區(qū)人民法院處理或金華市仲裁委員會仲裁。
第十二條、本合同一式八份,甲方執(zhí)七份,承包方執(zhí)一份,同等生效。第十三條、本合同自雙方蓋章之日起生效。
購貨合同簡單范本(篇3)
原告:張XX,女,回族,1980年11月25日出生,戶籍地:天津市XX區(qū)丁字沽三號路程光里10門XXX號,現(xiàn)住xx市東城區(qū)建國門內(nèi)大街5號,電話:186xxxxxxxx.
被告:趙X,男,回族,1968年6月25日出生,身份證號:XXXX051962XXXXXXXX.住址:xx市東城區(qū)豆瓣胡同2號樓12單元XXX號,電話:139xxxxxxxx.
案由:房屋租賃合同糾紛
訴訟請求:
1、請求確認(rèn)原、被告20xx年9月29日所簽訂的《xx市房屋租賃合同》于20xx年1月27日解除;
2、請求判令被告退還原告房屋租金16940元及押金6500元(共計(jì)23440元),并賠償利息損失(自20xx年1月31日起按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至法院生效判決書指定履行之日止).
3、請求判令被告支付違約金按月租金的100%即6500元;
4、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
原、被告于20xx年9月XX日簽訂《xx市房屋租賃合同》一份,合同約定由被告將坐落于xx市XX區(qū)豆胡同2號樓12單元18XX號出租于原告,租賃期限自20xx年10月15日至20xx年10月14日,租金第一年為6500元每月,第二年為6600元每月,第三年為6800元每月,租金支付方式為押一付三,各期租金以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付,物業(yè)管理費(fèi)等其他費(fèi)用按合同約定各自承擔(dān)。原告于簽訂合同當(dāng)日支付給被告愛人定金6500元整,后通過銀行轉(zhuǎn)賬將第一季度的房租及押金補(bǔ)齊。另雙方約定在租賃期內(nèi),甲方提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,應(yīng)提前30日通知對方,并按月租金的100%向?qū)Ψ街Ц哆`約金;甲方應(yīng)退還相應(yīng)租金。20xx年1月19日下午,轄區(qū)民警以為原告是房東,便通知原告到轄區(qū)派出所(原告朋友代去的),在得知原告非房東后,要求原告通知房主,示明xx市關(guān)于治理群租房的規(guī)定,并限期騰退房屋。1月22日原告便打電話跟被告談這個(gè)事情,被告告知一切按照派出所要求辦理,由于派出所禁止被告將房屋群租,致使原告的合同目的無法實(shí)現(xiàn),故應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,并根據(jù)合同約定退還租金及押金,但在1月25日與被告商討的過程中,被告稱原告沒資格與其談退錢的事,讓原告先退房,押金的事也甭想了,騰完房后看是誰賠誰。20xx年1月27日原告通知被告解除合同并于三日內(nèi)退還租金及押金,并事先約好讓朋友與其交接,但被告未在約定時(shí)間交接,也未在三日內(nèi)退還原告所交納的租金及押金。無奈,原告只能訴諸于法律,特向貴院提起訴訟,請求貴院依法秉公判決,以維護(hù)原告方的合法權(quán)益。
xx市xx區(qū)人民法院
具狀人:
20xx年月日
購貨合同簡單范本(篇4)
第一條、雙方當(dāng)事人
供 方:(以下簡稱甲方)
需 方: (以下簡稱乙方)
第二條、貨物質(zhì)量要求及乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)條件和限定供貨期限:
(1)貨物(產(chǎn))品到貨驗(yàn)收包括:數(shù)量、外觀、質(zhì)量、合格證、資料及原包裝完整無損。
(2)限定在 年 月 日前交貨。
第三條、付款方式:貨物(產(chǎn))品到貨后,甲乙雙方共同驗(yàn)收合格 7 日內(nèi)付清全部貨款,共計(jì)人民幣(大寫)貳 仟 貳 佰 圓 整 ( ¥: 2200.00
第四條、違約責(zé)任:
品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合本合同規(guī)定時(shí),甲方應(yīng)負(fù)責(zé)包退、包換,由此而造成延誤交貨時(shí)間,甲方也應(yīng)按上述規(guī)定向乙方償付違約金。
第五條、合同爭議的解決方式 本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方當(dāng)事人可向合同簽訂地人民法院提出訴訟。
第六條、本合同一式發(fā)二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同自雙方蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
購貨合同簡單范本(篇5)
隨著全球化的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,跨境電商逐漸成為一種發(fā)展趨勢。對于企業(yè)或商家來說,涉外互購貨物協(xié)議的簽訂顯得尤為重要。那么,什么是涉外互購貨物協(xié)議呢?它具有什么樣的特點(diǎn)和內(nèi)容?本文將詳細(xì)闡述。
一、涉外互購貨物協(xié)議定義
涉外互購貨物協(xié)議指的是發(fā)生在不同國家的買賣行為,即一方在國外購買商品,另一方在國內(nèi)銷售該商品的交易。該協(xié)議為商家在進(jìn)行跨境電商業(yè)務(wù)時(shí),以保證雙方的合法權(quán)益為前提,確保貨物交付、支付和服務(wù)的順利實(shí)施。
二、涉外互購貨物協(xié)議特點(diǎn)
1.國際化:涉外互購貨物協(xié)議屬于國際化合同,涉及兩個(gè)不同的國家法律和政策,受國際貿(mào)易規(guī)則、合同法、商法等法律體系管轄。
2.實(shí)效性:涉外互購貨物協(xié)議的簽訂能在一些時(shí)間和空間上排除異議,確保行動的統(tǒng)一和方便。同時(shí),雙方在簽訂協(xié)議后,都需遵守合同中規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任。
3.商貿(mào)屬性:涉外互購貨物協(xié)議具有較強(qiáng)的商貿(mào)屬性,適應(yīng)跨境電商的需求,思考企業(yè)和商家在進(jìn)行外貿(mào)電商業(yè)務(wù)中的糾紛和風(fēng)險(xiǎn)。
三、涉外互購貨物協(xié)議內(nèi)容
涉外互購貨物協(xié)議一般包含以下內(nèi)容:
1.合同主體:確定協(xié)議簽訂的雙方,包括對方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。
2.商品描述:包括商品名稱、品牌、型號、規(guī)格等詳細(xì)信息,以便雙方確認(rèn)訂單內(nèi)容。
3.價(jià)格與支付方式:商家需將商品售價(jià)與物流費(fèi)、稅費(fèi)等費(fèi)用列明,同時(shí),商家和買家需明確支付方式和支付期限,保證交易的順利進(jìn)行。
4.交貨條件與物流安排:商家需明確交貨時(shí)間、交貨方式和交貨地點(diǎn),以及物流費(fèi)用和承擔(dān)責(zé)任。
5.售后服務(wù):商家需明確對售后服務(wù)的承諾,如退換貨、質(zhì)量保證等服務(wù),以及售后服務(wù)的責(zé)任和期限。
6.法律管轄:商家和買家需約定法律管轄權(quán)歸屬,以確保交易糾紛的解決和合同執(zhí)行。
四、涉外互購貨物協(xié)議的意義
涉外互購貨物協(xié)議的簽訂為企業(yè)和商家建立信任和合作關(guān)系提供保障,同時(shí)也為跨境電商業(yè)務(wù)提供了一定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)議的制定和實(shí)施,有助于避免交易風(fēng)險(xiǎn)和合同糾紛,維護(hù)雙方正常的商貿(mào)關(guān)系。
總之,涉外互購貨物協(xié)議的簽訂,是企業(yè)和商家在跨境電商業(yè)務(wù)中不可或缺的環(huán)節(jié),既可以保障雙方的權(quán)益,也可以規(guī)范跨境電商業(yè)務(wù)的秩序,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的合作信任和效率。
購貨合同簡單范本(篇6)
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,越來越多的企業(yè)開始涉足國際貿(mào)易領(lǐng)域。在這個(gè)過程中,涉外互購貨物協(xié)議起到了非常重要的作用。本文將會詳細(xì)介紹涉外互購貨物協(xié)議范本,幫助企業(yè)更好地進(jìn)行國際貿(mào)易。
第一部分:協(xié)議介紹
1.1協(xié)議名稱
本協(xié)議的名稱為“涉外互購貨物協(xié)議范本”。
1.2協(xié)議目的
本協(xié)議的目的是為了規(guī)范涉外互購貨物的交易行為,明確雙方權(quán)利和義務(wù),確保交易安全和順利進(jìn)行。
1.3協(xié)議適用范圍
本協(xié)議適用于涉及進(jìn)口和出口的貨物交易。
第二部分:協(xié)議主要內(nèi)容
2.1賣方信息
(1)名稱:
(2)地點(diǎn):
(3)法定代表人:
(4)注冊資金:
(5)開戶銀行:
(6)賬號:
2.2買方信息
(1)名稱:
(2)地點(diǎn):
(3)法定代表人:
(4)注冊資金:
(5)開戶銀行:
(6)賬號:
2.3貨物規(guī)格
(1)品名:
(2)種類:
(3)數(shù)量:
(4)質(zhì)量:
(5)價(jià)格:
2.4貨物質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
貨物質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由買賣雙方協(xié)商確定,一般可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)。
2.5交貨方式和時(shí)間
(1)交貨方式:
(2)交貨時(shí)間:
2.6付款方式
(1)付款方式:
(2)付款時(shí)間:
(3)收款賬戶:
2.7合同有效期
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為一年。
2.8爭議解決方式
對于因交易引起的一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,無法協(xié)商的,應(yīng)提交仲裁委員會仲裁。
第三部分:協(xié)議簽署
3.1合同條款
買賣雙方應(yīng)對本合同的各項(xiàng)條款達(dá)成一致,并在合同正文上簽字蓋章。
3.2合同生效
本合同在買賣雙方簽字、蓋章后生效。
第四部分:協(xié)議補(bǔ)充與修改
4.1補(bǔ)充條款
對于本合同未涉及的事項(xiàng),可由雙方協(xié)商補(bǔ)充條款,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
4.2修改條款
對于本合同中的條款,若需修改,應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,并簽訂修改協(xié)議,修改協(xié)議具有與本合同同等的法律效力。
結(jié)語:
本文詳細(xì)介紹了涉外互購貨物協(xié)議范本的主要內(nèi)容,希望可以幫助企業(yè)進(jìn)行涉外互購貨物交易,保障自身權(quán)益和交易安全。需要注意的是,協(xié)議范本并不是一成不變的,根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行具體修改,確保協(xié)議符合法律法規(guī)和商業(yè)規(guī)則。
購貨合同簡單范本(篇7)
買受人:(以下簡稱甲方)
出賣人:(以下簡稱乙方)
甲方因工程需要,購買乙方工程物資,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 供料工程概況如下:
工程名稱及范圍:
工程地點(diǎn):
第二條 貨物名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、單價(jià)及計(jì)劃數(shù)量,詳見下表:
第三條 結(jié)算、發(fā)票、付款
3.1 結(jié)算方式:供貨完畢,乙方向甲方提交結(jié)算單,由甲方指定的材料員統(tǒng)計(jì)核實(shí)、甲方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。如供貨周期較長,則每 結(jié)算一次。
3.2 發(fā)票:乙方按甲方確認(rèn)的結(jié)算金額,提供稅務(wù)發(fā)票和銀行賬戶。乙方未能提供合法有效的發(fā)票的,甲方有權(quán)拒絕付款。乙方提交的發(fā)票金額與結(jié)算單金額不一致的(結(jié)算金額以結(jié)算單確認(rèn)為準(zhǔn)),甲方有權(quán)拒絕付款。
3.3 間、比例再予分次付款:月底付當(dāng)月料款的 %;工程竣工、驗(yàn)收合格后,付料款的 %; %為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后付清。由銀行轉(zhuǎn)賬支付。
第四條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)
交貨時(shí)間:
交貨地點(diǎn):
甲方如需變更交付時(shí)間或地點(diǎn),應(yīng)提前 天通知乙方,乙方應(yīng)予以滿足。
第五條 供貨數(shù)量及質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)
5.1甲乙雙方共同依據(jù)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及本合同約定,對乙方供應(yīng)的貨物(包括合同約定的附件等)數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,并在乙方的發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。
5.2 貨物經(jīng)甲方表觀檢驗(yàn),如有質(zhì)量異常現(xiàn)象的,經(jīng)雙方核實(shí)后確屬質(zhì)量問題的,甲方有權(quán)拒收或退貨,并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
5.3 交貨時(shí),乙方應(yīng)向甲方一并提交產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量資料,包括但不限于:產(chǎn)品生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件,該批次貨物的出廠檢驗(yàn)合格證,按規(guī)定需要第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證或檢驗(yàn)的還應(yīng)提供認(rèn)證或檢驗(yàn)報(bào)告,產(chǎn)品使用說明書等。乙方未提交上述資料的,視為貨物交付未完成。
5.4 按規(guī)定,貨物需要經(jīng)過進(jìn)一步檢驗(yàn)(試驗(yàn))的,乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行檢驗(yàn)(試驗(yàn)),相關(guān)費(fèi)用由 乙方承擔(dān);檢驗(yàn)(試驗(yàn))不合格的,視為貨物交付未完成,甲方有權(quán)拒收或退貨,并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
5.5 貨物質(zhì)量需要在投入使用或安裝、調(diào)試、運(yùn)行后才能驗(yàn)證的,經(jīng)驗(yàn)證合格,方可視為貨物質(zhì)量合格;否則,視為貨物交付未完成,甲方有權(quán)退貨,并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
第六條 雙方責(zé)任
6.1 貨物涉及特殊技術(shù)的,乙方應(yīng)當(dāng)對甲方進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn);貨物投入使用,需要調(diào)試的,乙方應(yīng)當(dāng)派員指導(dǎo)、參與調(diào)試,并提供相應(yīng)檢測、調(diào)試設(shè)備與工具,相關(guān)費(fèi)用已含在合同價(jià)款中。本合同 □適用 / □不適用 本條款約定。
6.2 乙方應(yīng)保證其提供的貨物系其合法取得的合法產(chǎn)品,且貨物不存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛;否則,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任,包括甲方因此承擔(dān)的賠償款、處理糾紛所支出的各種合理費(fèi)用、工程受到影響而產(chǎn)生的各項(xiàng)損失,無論該糾紛是否得到司法機(jī)關(guān)裁決或裁決結(jié)果如何。質(zhì)保期從竣工驗(yàn)收合格之日起開始計(jì)算,質(zhì)保期一年。
6.3 其他約定: 無 。
第七條 不可抗力
因不可抗力因素(包括戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落、自然災(zāi)害、非承租人出租人造成的火災(zāi)、爆炸等)所造成的貨物損失,在貨物完成交付前由乙方承擔(dān),貨物完成交付后由甲方承擔(dān)。
第八條 違約責(zé)任
8.1 甲方未按合同約定的付款期限和比例支付貨款的,逾期付款超過一個(gè)月,則按應(yīng)付未付金額、以日萬分之一的標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)逾期付款違約金。
8.2 乙方未按合同約定或甲方通知的時(shí)間供應(yīng)符合合同要求的貨物的,每遲延一天,按 元/天的標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)遲延供貨違約金;甲方工地停工待料產(chǎn)生的費(fèi)用(機(jī)械租賃費(fèi)、設(shè)施料租賃費(fèi)、項(xiàng)目部管理人員工資、待工工人工資及建設(shè)單位罰款)等實(shí)際損失高于該標(biāo)準(zhǔn)的,按實(shí)際損失賠償。乙方遲延供貨超過 天,甲方有權(quán)解除合同。
8.3 乙方供應(yīng)的貨物經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證不合格,或產(chǎn)權(quán)不合法的,甲方要求更換的,乙方按本條第2款約定承擔(dān)遲延供貨違約金;甲方解除合同的,乙方除按本條第2款約定承擔(dān)遲延供貨違約金外,還應(yīng)額外承擔(dān) 元違約金,以彌補(bǔ)甲方另行購買所發(fā)生的誤工及其他損失。
8.4 一方當(dāng)事人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)多項(xiàng)違約金、賠償款的,合并計(jì)算。
8.5 乙方違約的,甲方可從當(dāng)期應(yīng)付款中直接扣除相應(yīng)的違約金,或在結(jié)算中扣減相應(yīng)價(jià)款。甲方的該項(xiàng)權(quán)利屬于抵銷權(quán),無需乙方同意即可行使;也屬于對乙方要求甲方付款的抗辯權(quán),在司法程序中無需單獨(dú)提出反訴。如甲方應(yīng)付乙方的款項(xiàng)不足以用以扣減乙方違約金的,甲方可另行追償。
8.6 乙方如不能及時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量資料,甲方有權(quán)不予結(jié)算付款。
第九條 合同授權(quán)
9.1 甲方授權(quán)以下人員行使履約過程中的各項(xiàng)職權(quán): (聯(lián)系電話: ),職權(quán):確認(rèn)收料數(shù)量,發(fā)出各類通知,接收乙方提交的發(fā)票; (聯(lián)系電話: ),職權(quán):驗(yàn)收材料質(zhì)量,接收乙方提交的質(zhì)量證明資料; (聯(lián)系電話: ),職權(quán):簽署確認(rèn)結(jié)算單據(jù),處理索賠事宜等。
9.2 乙方授權(quán)以下人員行使履約過程中的各項(xiàng)職權(quán):,全權(quán)負(fù)責(zé)本合同的履行,包括但不限于:簽署發(fā)料單,簽收甲方發(fā)出的各類通知,確認(rèn)結(jié)算金額,變更合同條款,處理索賠事宜等。
9.3 一方如變更授權(quán),應(yīng)及時(shí)通知對方。
第十條 送達(dá)
10.1 乙方可按本合同第九條約定,向有權(quán)限的甲方人員當(dāng)面送達(dá),由其簽收。
10.2 甲方可按以下方式向乙方送達(dá):
(1)按本合同第九條約定,向有權(quán)限的乙方人員當(dāng)面送達(dá),或以電話通知方式向其送達(dá),甲方保留的語音通話記錄、短信等可作為送達(dá)憑據(jù)。
(2)甲方亦可按以下地址郵寄送達(dá):
地址: ;
郵編: ;收件人: 。
(3)甲方亦可以發(fā)送傳真或電子郵件的形式送達(dá)通知:
乙方傳真號碼: ;
乙方電子郵箱: 。
10.3 一方送達(dá)方式如發(fā)生變更,應(yīng)及時(shí)通知對方。
第十一條 爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地人民法院起訴解決。
第十二條 合同變更
如需變更本合同條款,應(yīng)簽訂書面協(xié)議加以明確,并由甲方加蓋公司公章,方才有效。本合同中除填寫空格部分外有手寫修改之處,必須加蓋甲方公章方才有效。
第十三條 其他約定
13.1、非甲方原因,乙方人員、車輛在甲方工地如發(fā)生安全、機(jī)械事故等問題,全部由乙方自行處理,與甲方無責(zé)。
13.2、關(guān)于退料:甲方工程竣工后,由于設(shè)計(jì)或計(jì)劃變更,剩余產(chǎn)品由乙方負(fù)責(zé)為甲方及時(shí)按原價(jià)退料。
第十四條 合同的生效及份數(shù)
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式五份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)兩份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購貨合同簡單范本(篇8)
購貨方 (以下簡稱甲方):
供貨方 (以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,本著平等自愿、互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,特簽定此協(xié)議:
一、 甲方向乙方采購松磊灰麻石材。所需規(guī)格 、數(shù)量以甲方向乙方提供的訂購清單為準(zhǔn)。
二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、石材厚度:25mm,正負(fù)差不得超過2mm.
2、亮度與光澤度≥85度。
3、平整度誤差≤1mm。
4、對角線精確度誤差≤1mm.
5、石材不能有明顯的色差。
6、防護(hù)處理要作六個(gè)面。要求作油性防護(hù)。
7、石材原產(chǎn)地福建。
8、石材花色和紋理與乙方提供材料樣品一致。 其它要求: 。
三、 價(jià)格確定:單價(jià) 元/平方米(按加工成型石材面積計(jì)算,不再另加損耗)。本次石材用量約計(jì) 平方米,供貨總價(jià)款約為: 元。(結(jié)算時(shí)以供貨到現(xiàn)場的石材平方米數(shù)量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。)
四、 交貨時(shí)間:乙方從收到甲方訂購清單之日起,共計(jì) 個(gè)工作日內(nèi)按甲方提供的規(guī)格,數(shù)量加工完畢,并供貨到施工現(xiàn)場。時(shí)間從收到甲方定金時(shí)開始計(jì)算。若乙方不能按時(shí)交貨,每延期一天,按訂購總價(jià)款的5% 處罰。并賠償甲方因此造成的工期延誤損失。
五、 運(yùn)輸方式:由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸卸貨,搬運(yùn)。
六、 訂、收貨方式:由甲方分批次向乙方下達(dá)石材訂購清單,乙方按約定質(zhì)量、時(shí)間完成后,由甲方進(jìn)行驗(yàn)收合格后收貨。乙方在對原材料進(jìn)貨時(shí),需一次進(jìn)夠半成品料,以防不同批次出現(xiàn)的色差。
七、 付款方式:
八、 售后服務(wù):乙方對所售石材質(zhì)保一年,在一年之內(nèi)所供石材發(fā)生質(zhì)量問題,乙方給予免費(fèi)更換。
九、 違約責(zé)任:若乙方所提供的產(chǎn)品與樣品不符,或所加工的石材尺寸偏差,規(guī)格錯(cuò)誤等原因。給甲方帶來損失,則乙方賠償甲方相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi);并負(fù)責(zé)把產(chǎn)品無償更換至合格。合同簽訂后,任何一方如中止合同, 則賠償對方供貨總價(jià)款20%作為違約金。當(dāng)產(chǎn)品安裝完畢驗(yàn)收合格后,甲方若不能在規(guī)定的期限內(nèi)付清余款,則乙方按每日0.1‰收取利息。
十、 乙方應(yīng)向甲方提供石材的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和材質(zhì)證明文件。
十一、 若有異議,則由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,則由法院裁決。
十二、 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日