在法律法規(guī)更加完善的社會,越來越多的重要場合和交易需要簽署合同了,合同訂立的結(jié)果是在合同當事人之間建立合同關(guān)系。那么制定合同書有什么方面值得注意的呢?我們特意為大家收集整理了“簡單機械租賃合同電子版”,歡迎大家閱讀,希望對大家有所幫助。
簡單機械租賃合同電子版(篇1)
出租人:
承租人:
一、乙方向甲方租賃設備的詳細情況如下:
項目名稱_________、施工地點_________、施工內(nèi)容_________、設備名稱_________、數(shù)量_________、預計租賃期限_________、收費標準_________、租賃設備總數(shù)_________、預收租金總額_________、駕駛員補貼標準_________、設備運費_________、備注:_________
二、設備服務范圍
1、由于本合同提供的服務僅限于設備租賃,乙方對工程質(zhì)量和進度不承擔連帶責任。
2、甲方設備僅供乙方使用。未經(jīng)甲方同意,乙方不得將甲方設備轉(zhuǎn)租給第三方,甲方有權(quán)終止合同。
三、付款條件
1、乙方應在設備進場前5天向甲方支付人民幣_________元的進出場費和租賃費,其中租賃費為人民幣_________元,設備運費為人民幣_________元。
2、租賃期限按30天計算,乙方應提前五天支付下月租金,并在項目完成(設備退出)后兩周內(nèi)結(jié)清所有余款。
四、甲方的權(quán)利和義務:
1、甲方應按乙方要求在規(guī)定時間內(nèi)進入施工現(xiàn)場。
2、乙方違章指揮強制作業(yè)時,甲方工作人員有權(quán)制止。
3、甲方的每臺設備應配備一名機修工,配合乙方正確使用設備,服從現(xiàn)場人員的指揮和調(diào)動。
4、如果設備因故障停止運行超過3天,則不包括機組費用,當設備因其他原因(如下雨、等待、監(jiān)理要求停機等)停止運行時,機組費用照常收取。,非因設備故障及甲方人員責任所致)。
五、乙方的權(quán)利和義務
1、確保甲方設備及出口道路暢通,協(xié)助甲方裝卸,保證設備安全進出。
2、因乙方不利的安全措施和指揮不當造成的人身安全事故,乙方應負全部責任。
3、如施工質(zhì)量達不到技術(shù)要求,乙方有權(quán)制止并及時采取措施。如果發(fā)現(xiàn)問題,繼續(xù)施工造成的質(zhì)量事故與甲方無關(guān),由乙方承擔全部責任。
4、保管好存放在施工現(xiàn)場的設備及保管費,承擔因保管不嚴造成的設備丟失、損壞和損失,并根據(jù)損失程度進行賠償。
5、乙方應負責操作人員的住宿和施工現(xiàn)場及生活區(qū)的人身安全,如有故障無法排除,應及時通知甲方。
6、甲方的設備不得擅自轉(zhuǎn)租、抵押、抵債或變相轉(zhuǎn)售,否則將承擔由此造成的一切損失并予以賠償。租賃期內(nèi)設備運輸須經(jīng)甲方批準,月租金不變。
六、違約責任:
1、如果乙方未能按期支付租金,甲方有權(quán)終止設備的使用,每延期一天收取月租金2%的滯納金,并保留收回設備的權(quán)利。對于工程竣工后兩周的欠款,建設單位應向銀行收取計劃外貸款的滯納金。
2、協(xié)助甲方在項目完成后一周內(nèi)安全退出設備。如果甲方設備滯留在施工現(xiàn)場,且由于乙方原因無法安全撤離,除負責設備安全外,每延誤一天,將增加3萬元滯納費,并計入租賃費。
3、如果國家政策法規(guī)的執(zhí)行和不可預見的自然災害影響本合同的執(zhí)行,雙方應協(xié)商解決。
4、任何一方違約,應賠償另一方因違約造成的全部直接經(jīng)濟損失,最低違約金為月租金的10%。
七、雙方的共同權(quán)利和義務:
1、如有爭議,甲乙雙方本著友好合作的.精神協(xié)商解決;如協(xié)商不成,由甲方所在地主管部門仲裁解決。
2、除本合同的有關(guān)規(guī)定外,雙方的其他索賠按照合同法的規(guī)定辦理。
八、補充規(guī)定:
九、本合同自簽字蓋章之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
出租人印章:_________
代表:(簽名)_________
聯(lián)系電話:_________
賬號:_________
承租方代表蓋章:(簽名)_________
電話號碼:_________
賬號:_________
簽約日期:_________
簡單機械租賃合同電子版(篇2)
承租方:_______________(簡稱甲方)
出租方:_______________(簡稱乙方)
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商,就承租設備特簽訂本協(xié)議。
一、租賃設備概況:_______________
二、設備使用地點及工程項目:本租賃設備僅限于在用于_____________________工程。
三、本租賃設備的所有權(quán)和使用權(quán):
1、乙方擁有對租賃設備的所有權(quán)。
2、甲方在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該租賃設備的使用權(quán)。
四、乙方向甲方出租設備并配備操作手人。
五、租金期限的計算:
1、設備的租賃時間自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日(或工程項目完工)止,甲方可根據(jù)工程進度提前終止本租賃合同,但須提前三日通知乙方。租賃期滿,甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續(xù),若甲方繼續(xù)使用,應在本合同期滿前十日內(nèi)重新續(xù)簽租賃協(xié)議。若甲方提前使用完畢,甲方應在工程完工后書面形式通知乙方,乙方簽字確認,到期按甲方規(guī)定辦退場手續(xù)。
六、機械設備的租賃費計算方式:
(1)按實際工程量(單價),零星租賃臺班費為_______元/日,工作時間按照國家規(guī)定為1小時;主油由方承擔。
(2)按包月制,雙班每月按_______元/月,單班每月按_______元/月,每月不再另外計算加班費用。主油由方承擔。
(3)結(jié)算辦法:甲方根據(jù)機械管理人員、機械技術(shù)員的路單或三聯(lián)單對乙方車輛的實際出勤天數(shù)進行每月底對賬,由甲乙雙方在單機核算表上簽字確認,每月待業(yè)主支付甲方計量工程款后,甲方支付乙方一定比例費用,其余年終結(jié)清。
(4)乙方辦理結(jié)算時,須提供符合甲方財務管理制度,齊全完整的發(fā)票。
七、租賃設備的使用、維修、保養(yǎng)和費用:
1、設備在租賃期間所需用的各種維修保養(yǎng)、配件、副油、工資等所有一切費用由乙方負責。
2、設備在租賃期間內(nèi)由甲方使用,乙方應做好日常維修、保養(yǎng),使設備保持良好狀態(tài)。
3、在施工過程中。設備出現(xiàn)大的故障,乙方應積極進行維修排除,設備因故障影響甲方施工的,甲方扣除乙方相應天數(shù)(日*1小時)的租賃費。
4、包月機械進出場費,機械進場后甲方保證乙方工作時間不少于1個月,少于1個月的甲方承擔乙方單趟運費,工作時間大于1個月的運費由乙方承擔。
八、乙方的責任和義務:
1、為甲方提供性能良好的設備,并購買相關(guān)設備和人員保險,如發(fā)生意外甲方對此不負任何責任。
2、設備進入甲方施工現(xiàn)場后,乙方機手應服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮,并遵守甲方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度,否則甲方有權(quán)利辭退。
3、乙方機手應按設備操作流程操作并安全完成施工。
4、乙方機手應每日嚴格填寫甲方單位派發(fā)的設備現(xiàn)場施工表,甲方則需簽字認可。
5、乙方人員如出現(xiàn)盜賣或破壞甲方財物的,應該按盜賣或破壞甲方財物的金額的雙倍進行罰款,數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,交司法機關(guān)依法處理。
6、乙方施工沒有按甲方技術(shù)人員規(guī)定,違章或不合理施工造成的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
7、乙方車輛在使用中對甲方人員、財產(chǎn)造損害的,乙方應賠償甲方因此造成的一切損失。
九、甲方的責任和義務:
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業(yè)。
2、乙方若違反合同約定,應向甲方支付違約金_______元。若違約金不足以彌補損失,還應賠償損失。本合同所述違約金與賠償金甲方有權(quán)利從租賃費中直接扣除。
十、違約責任:
甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,任何一方不得中途變更或單方隨意解除本合同。乙方若單方提前終止本合同,需提前三天書面通知甲方,否則,乙方按違約天數(shù)每天向甲方承擔5元違約金。
十一、爭議的解決:有關(guān)本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其它相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,提交_____________________市仲裁委員會解決問題。
十二、本合同未盡事宜,雙方在履行合同期間協(xié)商解決,本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字并蓋章后生效。
十三、甲方有權(quán)根據(jù)工程情況隨時對設備進行清退。
十四、安全生產(chǎn)、文明施工
1、乙方必須按照有關(guān)法律、甲方文件規(guī)定進行安全施工,若非甲方造成的事故責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
2、乙方必須完全按照甲方的要求文明施工,否則由此引發(fā)的經(jīng)濟責任由乙方全部承擔。
承租方(甲方):___________________________出租方(乙方):___________________________
委托代理人:___________________________委托代理人:___________________________
甲方聯(lián)系方式:______________________乙方聯(lián)系方式:___________________________
乙方賬號:___________________________
開戶銀行:___________________________
簡單機械租賃合同電子版(篇3)
甲方:
乙方:
本著互惠互利原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就甲方租賃乙方工程機械達成以下一致意見:
一、租賃設備如下;
二、計算支付
1、租賃費用租金按月支付,每月 號為結(jié)算支付日期,所結(jié)算和支付的費用為上月的租賃費用,甲方以轉(zhuǎn)賬形式結(jié)算支付乙方租賃費用,乙方提供發(fā)票。
2、結(jié)算時,乙方憑甲方機械管理部門提供的機械運轉(zhuǎn)記錄和罰款記錄到合同部進行結(jié)算。
3、設備進場、退場費用由乙方承擔,甲方不予支付。
三、甲方負責燃油費用和機械操作員食宿,乙方負責其他全部機械日常費用。
四、乙方必須配備兩名機械操作手24小時聽從安排,乙方機械必須保證保險手續(xù)齊全(含司機保險),乙方機械操作人員在安全的情況下服從甲方指揮調(diào)配,
并按甲方指定位置停放,否則出現(xiàn)一切機械安全事故由乙方全權(quán)負責(例如油料丟失,機械扳手部件丟失等)。如有不聽從安排的,每次事情節(jié)扣除相應租金。
五、在施工過程中甲方發(fā)現(xiàn)乙方因機械性能不好,影響正常施工時,甲方有權(quán)要求乙方調(diào)換機械或?qū)⑺庥脵C械退租。機械每月維修時間累計不能超過2天,超出兩天扣除超出天數(shù)租金。
六、因地震、降雨、災害天氣造成停工三天以上,甲方按天扣除租賃費用。
七、施工期間,由于乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任。
八、本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。
九、補充:
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
____日期:
賬號 開戶行:
聯(lián)系人電話:
____日期:________年____月____日
簡單機械租賃合同電子版(篇4)
上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司(以下簡稱B公司)因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司(以下簡稱A公司)、原審第三人北京C房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱C公司)之間租賃合同糾紛一案,不服密云縣人民法院(20xx)密民初字第438號民事判決,向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后,依法組成由法官孫田輝擔任審判長,法官張巖、劉茵參加的合議庭,并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理,上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華,被上訴人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
A公司一審起訴稱:20xx年8月10日,B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同,B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺,用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場,B公司使用至今也未退還塔吊,至20xx年3月5日共發(fā)生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元,B公司僅支付12 000元,尚欠191 851.45元。現(xiàn)工地已停工,塔吊仍未返還,租賃費也未支付,故A公司訴至法院,要求解除雙方租賃合同,B公司返還A公司塔吊(登記編號為MY-T01151號,出廠編號182號),支付進場費及租賃費至20xx年3月5日,共計191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天,按日租賃費453.33元計算,共計165 465.45元),并負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據(jù)予以證明:租賃合同、20xx年11月28日結(jié)算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱:C花園四標段工程確系B公司承建,但B公司已將該工程轉(zhuǎn)包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任,故該工程項下產(chǎn)生的義務應由付中榮與C公司承擔;A公司出具的租賃合同原件公章不清楚,無法辨別是否為B公司所蓋;A公司出具的結(jié)算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部(以下簡稱九項目部)章,B公司并無此下屬部門,該結(jié)算單與B公司無關(guān);工程是20xx年4月份就停工了,A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據(jù),故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據(jù)予以證明:工程承包協(xié)議。
第三人C公司一審述稱:C公司為工程開發(fā)商,與本案的租賃合同無關(guān),作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據(jù)予以證明:承諾書。
經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證,三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性均無異議,法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據(jù)持有異議:
一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結(jié)算單、開工證明。A公司提交此系列證據(jù)目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關(guān)系、合同約定的租賃費等內(nèi)容、租賃合同履行及結(jié)算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚,無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部,工程包給了付中榮,毛潔林是付中榮下屬,而張杰也不是B公司人員。故對上述證據(jù)不予認可;第三人C公司認為此系列證據(jù)均與第三人無關(guān)。法院認為,綜合全案情況對上述證據(jù)的真實性、關(guān)聯(lián)性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協(xié)議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協(xié)議目的是證明B公司已將該工程轉(zhuǎn)包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協(xié)議已被否定。A公司認為此兩份證據(jù)與A公司無關(guān)。法院認為,本案為租賃合同糾紛,對于涉案工程的承包等相關(guān)事項與本案無關(guān),故法院對該兩份證據(jù)不予采信。
一審法院根據(jù)上述認證查明:20xx年8月10日,A公司與B公司簽訂租賃合同,約定B公司租賃A公司塔吊,用于長城環(huán)島南側(cè)工地,機械進出場費13 000元,機械租賃費用實行包月制,30天為一個月,月租費13 600元,每月底結(jié)賬一次等內(nèi)容。合同上蓋有B公司公章,并有毛潔林簽字。后A公司塔吊(規(guī)格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)運到B公司工地。20xx年11月28日,B公司為A公司出具了結(jié)算單,結(jié)算單顯示,20xx年10月3日至11月28日共計產(chǎn)生租賃費25 386元,結(jié)算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日,九項目部張杰簽字證明,塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日,北京市建設機械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站出具檢驗報告,檢驗報告顯示,工程名稱為C花園四標段24、25號樓,樣品統(tǒng)一編號為密 BT01151,樣品產(chǎn)權(quán)單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(發(fā)包人)與B公司(承包人)簽訂建設工程施工合同,由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今?,F(xiàn)A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查,(20xx)密民初字第7051號民事判決認定,B公司存在下屬九項目部,且九項目部曾授權(quán)毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料,對外簽證。此判決現(xiàn)已生效,B公司未提出上訴。
一審法院認為:A公司與B公司簽訂的租賃合同,是雙方當事人的真實意思表示,該合同依法成立并生效,當事人雙方均應依約履行合同義務。經(jīng)B公司下屬九項目部確認,20xx年共計發(fā)生租賃費25 386元,此款B公司應予給付,B公司對九項目部的存在表示異議,但并未舉證證明,B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任,但因擔保合同屬內(nèi)部約定,故對B公司此辯解意見,法院不予采信;B公司承認C花園四標段工程確系其承建,而經(jīng)北京市建設機械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站出具的檢驗報告確認,A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新開始運行,至A公司主張的20xx年3月5日,A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工,但B公司并未向A公司發(fā)出停工通知,且塔吊繼續(xù)在B公司工地處,A公司對塔吊不能行使所有權(quán)人權(quán)利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產(chǎn)生的租賃費(按日租賃費453.33元計算)。另B公司尚欠A公司進場費13 000元,已付A公司租賃費12 000元。綜上,B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元,對A公司此項訴訟請求,法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態(tài),A公司合同目的無法繼續(xù)實現(xiàn),故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態(tài),A公司合同目的無法繼續(xù)實現(xiàn),故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除,A公司有權(quán)收回塔吊,鑒于該塔吊仍在C花園工地,而工程已停工,故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據(jù)此,法院為保護當事人的合法權(quán)益,維護社會正常的經(jīng)濟秩序,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第(四)項、第九十七條、第二百二十六條之規(guī)定,判決:一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同;二、B公司于判決生效后十日內(nèi)給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判決生效后十日內(nèi)返還A公司塔吊一部(規(guī)格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
簡單機械租賃合同電子版(篇5)
出租方:_________
承租方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權(quán)利義務,雙方經(jīng)友好協(xié)商,就逆變直流電焊機的租賃事宜達成一致意見,同意按下列條款簽訂本合同。
一、租賃設備型號、狀況及數(shù)量
1、名稱:_________
2、規(guī)格型號:_________
3、數(shù)量:_________
4、設備狀況:良好
5、制造廠家:_________
二、租賃設備交付的時間、地點及驗收方法
1、交付時間:為________年____月____日
2、交付地點:出租方設備庫
3、交付和退租驗收方法:電焊機能夠正常使用使用性能良好即為驗收合格。
三、租賃期限
本合同租賃期限從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、租賃設備進出場
出租方負責電焊機進出場,并承擔進出場過程中的費用及安全責任。
五、租賃方式、租金結(jié)算及支付
1、租賃方式:按月租賃結(jié)算。
2、租賃價格:押金元:每天每臺租金¥15.00元/臺,人民幣大寫:壹拾伍元整。
3、結(jié)算時間:從簽訂日期借走焊接之日起至退還之日止。
4、結(jié)算方式:使用完成之后一塊結(jié)算。結(jié)算完成押金退還。
六、租用設備的毀損與丟失
由于出租方原因或不可抗力因素等原因造成的設備的丟失或毀損由乙方承擔,相應費用照價賠償。
本合同一式貳份,合同雙方各執(zhí)壹份。
出租方:_________
_______年_______月_______日
承租方:_________
_______年_______月_______日
簡單機械租賃合同電子版(篇6)
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
乙方因施工需要,需租賃鏟車臺,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方將自有在乙方工地正常使用所需的維護并委派駕駛?cè)藛T,維護、維修費用及駕駛員工資由甲方承擔,駕駛?cè)藛T必須具特種機械操作證并報乙方備案,甲方駕駛?cè)藛T在工地必須服從乙方施工人員安排,按時完成指定工作內(nèi)容。若因甲方駕駛員未聽從乙方現(xiàn)場人員安排所導致的損失,均由甲方負責承擔一切經(jīng)濟損失。
2、乙方工作人員安排工作時需考慮施工現(xiàn)場實際,對存在危險的地段需向甲方駕駛?cè)藛T交待清楚,預防安全事故發(fā)生。若因乙方現(xiàn)場指揮人員指揮失誤所導致的一切后果,均由乙方負責承擔。若因甲方挖掘機駕駛?cè)藛T未聽從乙方現(xiàn)場人員安排所導致的一切后果,均由甲方負責承擔。
3、乙方每月支付甲方租金每臺鏟車每月人民幣17000.00元,柴油費用由乙方承擔,甲方挖掘機需工作240小時每月,如工作時間超過240小時,乙方按每超1小時258.00元支付甲方租金。如乙方原因當月不能工作應滿額支付甲方當月租金。
4、爭議解決:甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議的,由雙方協(xié)商解決。
5、本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
6、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等效力。
7、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方(以下簡稱甲方):
出租方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同。
第一條 租賃機械
第二條 使用地點: 以甲方實際項目地點為準
第三條 租賃期限:
自 20_ 年 3 月 20 日至 20_ 年 3 月 20日止,租賃期滿,甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續(xù),若甲方繼續(xù)使用,應在本合同期滿一周前重新簽訂續(xù)租合同。
第四條 租賃機械的所有權(quán)
1、在租賃期間,合同附件所列租賃機械的所有權(quán)屬于乙方。甲方對租賃機械只有使用權(quán),沒有所有權(quán)。
2、在租賃期間,甲方如對租賃機械進行改善或者增設他物,必須征得乙方的書面同意。
3、在租賃期間,甲方如將租賃機械轉(zhuǎn)租給第三人,必須征得乙方書面同意。
第五條 租金的計算和支付
1、設備租賃費按以下方式計算:按月計算租金,每月結(jié)算一次,機械月租如下:
2、按月計算租賃費時,租賃期間原則上每天平均工作時間按一個臺班(不超過8小時),每月工作臺班,因工作所需超出部分應視為加班,每月按超出臺班數(shù)計收加班租賃費。
第六條 保證金
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,乙方收取甲方保證金 10萬元,作為履行本合同的保證。甲方交納保證金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以保證金抵作租金。租賃期滿,扣除應付租賃機械的缺損賠償金后,保證金余額應退還甲方。
第七條 租賃機械的交貨和驗收
1、租賃機械在交貨地點,由乙方向甲方(或其代理人)交貨。因不可預見、不能避免或不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時,乙方不承擔責任。
2、甲方應自收貨時起小時內(nèi)在交貨地點檢查驗收租賃機械,同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收單交給乙方。
3、如果甲方未按前款規(guī)定的時間內(nèi)辦理驗收,乙方則視為租賃機械已在完整狀態(tài)下由甲方驗收完畢,并視同甲方已經(jīng)將租賃機械的驗收單交付給乙方。
4、如果甲方在驗收時發(fā)現(xiàn)租賃機械的型號、規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)性能等有不符、不良或瑕疵等,屬于乙方的責任時,甲方應在交貨當天,最遲不超過交貨日期 3天內(nèi),立即將上述情況書面通知乙方,由乙方負責處理,否則,視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。
第八條 租賃機械的使用、維修、保養(yǎng)及相關(guān)費用
1、租賃機械在租賃期內(nèi)由甲方使用。乙方負責設備的維修、保養(yǎng)、使設備保持良好狀態(tài),并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。正常維修一般不超過 1 天,如超過 1天,應免收相應天數(shù)的租金。因甲方使用不當或違規(guī)使用(如不按時加注潤滑劑、違章操作等)造成的設備損壞及維修費用,由甲方承擔。
2、設備運轉(zhuǎn)所需燃料、電力由甲方負責提供或承擔。
3、租賃期間,乙方操作人員由甲方統(tǒng)一指揮,乙方操作人員不得違反,但是對違反操作規(guī)程或安全規(guī)程的指令,乙方操作人員有權(quán)拒絕執(zhí)行。
第九條 租賃機械運費的承擔
租賃機械的運費由 甲方 承擔。進場費由甲方承擔,退場費用由乙方承擔。
第十條 租賃機械的毀損和滅失
1、甲方承擔在租賃期間內(nèi)發(fā)生的租賃機械的毀損(正常損耗不在此限)和滅失的風險。
2、在租賃機械發(fā)生毀損或滅失時,甲方應立即通知乙方,乙方有權(quán)選擇下列方式之一,由甲方負責處理并承擔其一切費用:
①將租賃機械復原或至完全能正常使用的狀態(tài);
②更換與租賃機械同等型號、性能的部件或配件使其能正常使用;
③當租賃機械毀損或滅失至無法修理的程度時,甲方應賠償乙方
第十一條 違約責任
1、甲方延遲支付租金時,乙方將在當日停機。
2、未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同;任何一方違反本合同約定,都應向?qū)Ψ絻敻侗竞贤傋饨痤~%的違約金。
3、甲方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時,乙方有權(quán)采取下列:
①要求甲方及時付清租金和其他費用,并要求甲方賠償乙方的損失;
②終止本合同,收回或要求歸還租賃機械,并要求甲方賠償乙方的一切損失。
第十二條 糾紛和爭議的解決
1、合同履行過程中,因?qū)Ψ竭`約造成一方損失或不能正常履約,守約方應及時向?qū)Ψ教岢鰰娌牧?,說明有關(guān)情況和索賠要求。收到此類資料的一方應當在 3天內(nèi)給予書面答復,超過 3 天不答復視為同意提出書面資料一方的要求。在守約方知道或應當知道對方違約的情況后 3天內(nèi)不向?qū)Ψ教岢鰰尜Y料,視為放棄向違約方提出索賠請求。
2、凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,甲、乙雙方應通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決,甲乙雙方同意向乙方公司所在地陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院起訴。
第十三條 其他
1.本合同中,除指定需手寫部分外,其他手寫涂改、增刪內(nèi)容一律無效;如有確實需要補充的內(nèi)容,可簽訂補充協(xié)議。
2.甲乙雙方在簽訂本合同時,均對本合同全部條款內(nèi)容已有充分理解和把握,并完全受本合同的約束。
第十四條 未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決,本協(xié)議壹式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方預付月租或預付定金后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單機械租賃合同電子版(篇7)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利和義務,經(jīng)雙方友好協(xié)商,以資共同信守。甲方同意將物料提升機、鋼管、鋼管套管、扣件、頂托、工字鋼等設備材料出租給乙方在 工地使用,雙方就租賃相關(guān)事宜達成以下協(xié)議:
一、租賃內(nèi)容:鋼管、鋼管套管、扣件、頂托、工字鋼、物料提升機
二、租賃時間:鋼管、鋼管套管、扣件、頂托、工字鋼租期不少于1個月,不足1個月的按1個月計算,超出1個月的按實際使用天數(shù)計算;物料提升機租期不少于5個月,不足5個月的按5個月計算,超出5個月的按實際使用天數(shù)計算。
三、租金計算方式:鋼管每天 元/米,扣件每天 元/個,頂托每天 元/個,工字鋼每天 元/米,鋼管套管每天 元/個,30米(含30米)以上物料提升機每天 元/臺,30米以下物料提升機 每天 元/臺。
四、付款方式及結(jié)算:每月月底乙方向甲方支付當月租金,逾期支付的甲方按5%收取乙方違約金;扣件維修費 元/個,鋼管維修費 元/米,破損的鋼管扣件照市價賠償;以發(fā)貨單和收貨單為最終結(jié)算依據(jù)。結(jié)算后7日內(nèi)一次性付清全部租金及因其他原因產(chǎn)生的賠償金,逾期支付的按5%計算違約金。
五、甲方為乙方安裝物料提升機,費用按 元/米高度計算,物料提升機基礎(chǔ)由乙方負責,設備備案由乙方負責,甲方提供相關(guān)證書人員、安裝單位資質(zhì)及產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料;若乙方找第三方安裝,則甲方僅提供機械合格證、監(jiān)檢證、特種設備制造許可證及發(fā)票。
六、抵押金:鋼管、扣件、頂托、鋼管套管、工字鋼押金 元,物料提升機押金 元/臺,抵押金在機械、材料還清后最終結(jié)算時進行抵扣,多退少補。
七、以上涉及金額均為人民幣,發(fā)貨單和收貨單為本合同附件。
八、其他
1、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》作出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、甲乙雙方對以上條款均已認真閱讀并充分理解,對所有條款無異議;若發(fā)生合同糾紛,雙方應當協(xié)商解決;如發(fā)生爭議,可依法向乙方所在地人民法院提起訴訟。
3、合同有效期為合同簽定之日至所有款項付清為止,款項付清后合同自動失效。
4、本合同一式二份。甲乙雙方各一兩份,雙方簽字蓋章(捺?。┖笊А?BR> 出租方(甲方): 承租方(乙方):
法定代表人: 負責人:
身份證號: 身份證號:
電 話: 電 話:
年 月 日 年 月 日
簡單機械租賃合同電子版(篇8)
機械出租方(甲方):___________
承租人(乙方):___________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,遵循平等互利的原則,雙方經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同:
一、乙方每日租用甲方的下列機器設備。設備名稱、型號和單價詳見附表:
二、租賃期限及租金計算和支付方式:
1、設備租賃期限:乙方根據(jù)實際情況臨時租賃。
2、租金計算:乙方按雙方書面簽署的實際使用天數(shù)結(jié)算租金。
3、稅:租金不含稅。
三、租賃設備的進出驗收
甲方應在設備進場前加油,乙方應在設備進場后負責加油。如甲方未加滿,乙方負責加滿,并按燃料數(shù)量和成本加10%管理費,從甲方租賃費中扣除。
四、運輸、使用、修理、維護、燃料費用
1、機械的進出費用由甲方全額承擔,同時甲方對設備的進出安全負責。
2、乙方應負責租賃期間設備正常運行所需的燃料。
3、所有維修、保養(yǎng)、操作員工資及其他費用均由甲方承擔
甲方的權(quán)利和義務
1、為乙方提供狀態(tài)良好、外觀整潔、安全防護裝置齊全的設備。
2、每臺設備配備一名具有操作資格證書、中級以上技術(shù)水平、身體健康的操作人員。嚴禁送學員和學徒上船。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方有權(quán)按200元/次扣除租金。
3、設備進入施工現(xiàn)場后,甲方操作人員必須服從乙方的統(tǒng)一管理,服從乙方現(xiàn)場管理人員的調(diào)度和指揮,保證隨叫隨到,按要求填寫乙方提供的《設備操作記錄》并提交給乙方,遵守乙方的管理規(guī)定和施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。如果甲方的經(jīng)營者不服從乙方的指揮,非法經(jīng)營,乙方有權(quán)要求甲方更換經(jīng)營者或終止本合同,由此造成的一切損失(包括第三方的損失)由甲方承擔。
4、甲方設備應停放在乙方指定的地點,并由乙方看守;否則,乙方不承擔相應責任。
乙方的權(quán)利和義務
1、乙方應負責租賃期間設備的維護,并確保甲方操作人員的正常操作安全。
2、乙方應及時向甲方支付租賃費,租賃結(jié)束后不得在甲方設備內(nèi)停留。
七、違約責任
1、如果租賃設備未能按時到達,甲方應向乙方支付違約期間相當于租賃費的違約金。
2、如乙方逾期未歸還租賃設備,則應向甲方支付違約期間相當于租賃費的違約金。
八、爭議解決方式
本合同的一切爭議應由甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律友好解決。協(xié)商不成,雙方同意向成都鐵路運輸法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,兩份,乙方執(zhí)兩份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。租賃結(jié)束后,本合同將自動到期。
甲方(公章):____________________
法定代表人(簽名):______________
日期:___________
乙方(公章):____________________
法定代表人(簽名):______________
日期:___________
簡單機械租賃合同電子版(篇9)
承租方(甲方):
出租方(乙方):
身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協(xié)議:
一、租賃設備:
1、混凝土泵車
規(guī)格型號:52米 數(shù)量: 壹輛 租金:萬/月.臺
車輛要求:購買時間20_年 操作人員:兩名
規(guī)格型號:56米 數(shù)量:壹輛 租金:萬/月.臺
車輛要求:購買時間20_年 操作人員:一名
3、混凝土攪拌車
規(guī)格型號: 12立方/臺 數(shù)量4輛 租金元∕月.臺
車輛要求:購買時間20_年 操作人員:一名/輛
二、工作時間約定:
所有機械必須保證每月27天的正常工作時間,3天維修檢查時間,若維修時間每超一天,則租金扣一天(按27天計算)。
三、甲乙雙方的責任:
1、合同履行期間,機械的附屬油、維修、零配件等一切費用均由乙方負責承擔。
2、乙方負責配備車輛駕駛員,并承擔相應工資、生活費用等費用。
3、乙方負責設備在施工現(xiàn)場的看護并保證設備、人員的安全,由乙方原因造成的設備損壞或丟失,由乙方負責賠償(賠償金及為 甲方賠償)。
4、甲方必須按時向乙方結(jié)算租賃費用。
5、甲方負責租賃車輛的主油供應,并且承擔操作員的住宿。
6、乙方車輛無條件服從甲方的調(diào)配、安排,甲方必須保證提供車輛安全施工條件。
7、租賃期間所有租賃車輛的安全事故責任、違章等均有乙方自行承擔。
四、租期及費用結(jié)算方式:
1、租賃期限:租期年,從車輛進場簽收開始計算租金。(車輛進場時間為:日)。
2、結(jié)算方式:每月底雙方進行租金結(jié)算,次月號前甲方一次性將此筆租金的支付給乙方。剩余款項在所有車輛當年退場后3個工作日之內(nèi),甲方一次性支付給乙方。
五、爭議的解決:
有關(guān)本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會,根據(jù)仲裁的有關(guān)程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
六、本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單機械租賃合同電子版(篇10)
承租方:_______________________________________________________
出租方:_______________________________________________________
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,經(jīng)過雙方協(xié)商,就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。
一、甲方為乙方提供_______________式挖掘機_______臺。
二、本設備僅限于在________________________,用于_____________________施工。
三、甲方擁有對租賃設備的所有權(quán),乙方僅在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該租賃設備的使用權(quán)。
四、甲方為該設備配備操作手______人,食宿由乙方負責。
五、設備的租賃費按噸位計算,每月根據(jù)操作手的工作統(tǒng)計表,必須由乙方簽字方可生效。月底統(tǒng)一結(jié)算。
六、設備每次的.進場和出場費用全部由_______方負擔。
七、甲方收取乙方保證金____________元,作為履行本合同的保證。
承租方:______________
_______年_______月_______日
出租方:____________
_______年_______月_______日
小編精心推薦
租賃合同:商鋪 | 廠房 | 門面 | 店面 | 汽車 | 土地 | 個人房屋 | 車位 | 寫字樓 | 房屋 | 融資