創(chuàng)新—不斷進取創(chuàng)新是企業(yè)長期發(fā)展的根本戰(zhàn)略，我們對于合同所能使用的場景是不計其數(shù)的。唯有簽訂合同，才能更好地保障自己的權(quán)利和權(quán)益。出國留學網(wǎng)的編輯特意為大家收集整理了“委托技術(shù)開發(fā)合同”，希望你更多關(guān)注本網(wǎng)站更新！
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇1
項目名稱：_____________________
課（專）題名稱：_______________
委托單位：_____________________
承擔單位：_____________________
課（專）題負責人：_____________
起止日期：_____________________
合同編制說明
1．凡列入股份公司科技計劃的項目需要由項目牽頭單位委托其他單位研究開發(fā)的課（專）題，應由項目牽頭單位（委托單位，即甲方）與課（專）題承擔單位（受委托單位，即乙方）簽訂委托開發(fā)合同。
2．合同中應認真填寫項目經(jīng)費明細表，并作為項目經(jīng)費管理的依據(jù)。
3．合同一式10份，上報主持部門2份備案。
一、委托研究和開發(fā)內(nèi)容
二、主要技術(shù)經(jīng)濟考核指標
三、提交的成果及驗收方式
四、進度安排及階段考核目標（按季度填寫）
五、項目經(jīng)費安排（單位：萬元）
六、經(jīng)費明細表 單位：萬元
序號
項目分類
核算費用（工作量）（核算標準）
小計
直接材料費（品名）
化驗分析費（化驗分析項目名稱）
燃料動力消耗費
設備購置費（設備名稱及型號）
小型樣機試制費（樣機名稱）
現(xiàn)場試驗費
其他直接費外協(xié)費調(diào)研費培訓費會議評審費其他（列名細）
不可預見費
設備、房屋占用費（設備名稱）（房屋用途）合計
直接人員費用（按全工時人數(shù)）
總計
七、責任條款
（一）甲方責任
1．甲方應按合同約定分批撥付經(jīng)費，協(xié)調(diào)檢查研究進展，組織驗收項目成果。B）。
2．工程工期：
工程開工之日起____________個工作日內(nèi)，甲乙雙方共同完成____________開發(fā)項目。
網(wǎng)站建設完成后的____________個工作日內(nèi)，在互聯(lián)網(wǎng)上試運行，確認系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計完成和內(nèi)容無誤后。甲方依本合同所規(guī)定的原則進行驗收。
工程驗收后，在網(wǎng)絡運行過程中，甲方若有新的需求，甲乙雙方協(xié)商解決。
三、甲方責任
1．甲方需對網(wǎng)上內(nèi)容提出具體要求，若在所規(guī)定的時間甲方不能夠及時確認開發(fā)設計的內(nèi)容，所造成的項目進度的延誤，乙方不負任何責任。
2．甲方需要為乙方工作人員了解具體業(yè)務提供詳細的文字、圖片等資料。
3．甲方應從合同簽署之日起，按本合同中所規(guī)定的付款方式，按時足額向乙方支付相應的費用，如甲方在沒有合理的理由的情況下，延誤或拒絕支付乙方相應費用，乙方有權(quán)單方終止合同的履行。
四、乙方責任
1．根據(jù)甲方的要求，乙方成立該項目的專門工作隊伍，承擔甲方項目開發(fā)與運作。在技術(shù)上具有先進性、主流性，各項工作具有規(guī)范性。
2．乙方應嚴格按照雙方確定的設計方案完成網(wǎng)站建設工作，并及時如實向甲方通報工程進度。乙方應在項目的進行中提供給甲方有關(guān)網(wǎng)站建設的所需資料，及準備工作所需的相關(guān)文檔和必要的行業(yè)知識指導。
3．在方案實施過程中，甲方提出修改意見，雙方友好協(xié)商解決后，對內(nèi)容進行修改。
五、版權(quán)、源代碼及商業(yè)機密
1．乙方為甲方開發(fā)的網(wǎng)站的原代碼的所有權(quán)歸甲方所有。
2．乙方必須為甲方嚴守商業(yè)機密，不得將該工程設計和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)用于第三方。
3．乙方保留本合同涉及軟件、數(shù)據(jù)庫的使用權(quán)及修改權(quán)。
六、技術(shù)培訓與售后服務
1．乙方有關(guān)人員針對網(wǎng)站建設的相關(guān)內(nèi)容進行簡單技術(shù)指導。
2. 工程驗收合格之日起提供售后技術(shù)支持與服務，期限為1年。
3. 乙方的工作日內(nèi)，若甲方的網(wǎng)站出現(xiàn)故障時，甲方需提供給乙方必要的管理授權(quán)，乙方確保在獲得甲方管理授權(quán)后的24小時內(nèi)解決問題。
七、工程驗收
1．網(wǎng)站設計開發(fā)調(diào)試完成后，乙方向甲方提出驗收申請，甲方組織有關(guān)人員驗收。若有爭議，雙方友好協(xié)商解決。若由于甲方人員不齊或工作安排沖突等原因，使系統(tǒng)驗收不能在3個工作日內(nèi)完成，應視為驗收合格。
2．驗收過程中，若雙方意見分歧，雙方友好協(xié)商解決。
八、付款方式
1．合同簽署之日，甲方向乙方支付網(wǎng)頁開發(fā)預付費用，計人民幣____________ 元整（RMB）。
2．項目驗收之日，甲方向乙方支付網(wǎng)頁開發(fā)尾款費用，計人民幣____________元整（RMB）。
九、違約責任
1.在合同有效期內(nèi)，因不可抗力而造成一方不能履行合同規(guī)定的責任和義務，不視為____________ 違約。不可抗力系指：戰(zhàn)爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事故。
2.甲方應按照合同規(guī)定及時足額向乙方支付相應的網(wǎng)站開發(fā)費用，逾期支付，每遲付一日，違約金為合同總價款的____________%。
3.乙方應保證按照合同規(guī)定的進度將系統(tǒng)通過驗收并交付使用，若逾期交付，每遲交付一日的違約金為合同總價款的____________%。如延遲交付超過____________日，甲方有權(quán)單方解除合同。
十、合同所涉及的服務及款項（貨幣單位：RMB）
服務內(nèi)容 數(shù)量 金額 備注
首頁__________________________________________
普通頁________________________________________
新聞發(fā)布系統(tǒng)________________________________
解決方案發(fā)布__________________________________
產(chǎn)品發(fā)布系統(tǒng)________________________________
應用實例發(fā)布__________________________________
BBS論壇_______________________________________
頁面加鎖功能__________________________________
合計__________________________________________
十一、其他
1．在系統(tǒng)設計開發(fā)過程中若系統(tǒng)方案有任何變動，應以備忘錄的形式由雙方的主管人員或授權(quán)人員簽字確認。
2．甲方明確承諾對本合同的價款保密。
3．對本合同條款未盡事宜，合同雙方應本著友好合作原則，協(xié)商解決。
4．本合同自簽定之日起生效。本合同一式貳份，雙方各持壹份。
甲方：_______________ 乙方：______________
地址：______________ 地址：______________
代表：______________ 代表：______________
電話：______________ 電話：______________
_____年_____月_____日 _____年____月_____日
蓋章：_______________ 蓋章：______________
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇2
北京市第二中級人民法院民事判決書
(20xx)二中民終字第02409號
上訴人（原審被告）北京奇力航空運輸服務公司，住所地北京市朝陽區(qū)首都機場貨運路1號。
法定代表人安永利，經(jīng)理。
被上訴人（原審原告）天信達信息技術(shù)有限公司，住所地北京市海淀區(qū)學院南路55號中軟大廈。
法定代表人楊軍，董事長。
上訴人北京奇力航空運輸服務公司（以下簡稱奇力公司）因委托技術(shù)開發(fā)合同糾紛一案，不服北京市朝陽區(qū)人民法院（20xx）朝民初字第22878號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年2月11日受理后，依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天信達信息技術(shù)有限公司（以下簡稱天信達公司）在原審訴稱：20xx 年11月28日，我公司與奇力公司簽訂協(xié)議，約定我公司為奇力公司提供一套貨運代理人系統(tǒng)，并負責該系統(tǒng)的安裝、培訓和技術(shù)支持；奇力公司支付系統(tǒng)軟件版本費及系統(tǒng)集成費共46萬元，其中的70%于合同簽訂后30個工作日內(nèi)支付，余款于驗收合格后支付，如果延期付款則按照銀行規(guī)定支付滯納金。嗣后，我公司依約履行了系統(tǒng)安裝、人員培訓等全部義務，但奇力公司未按照約定的時間和數(shù)額支付款項，故起訴要求奇力公司:支付尚欠的系統(tǒng)軟件版本費和系統(tǒng)集成費共計 36萬元；支付46萬元的延期付款滯納金4 2967.26元（計算至20xx年9月30日）；承擔案件受理費。
奇力公司在原審辯稱：因天信達公司未交付系統(tǒng)軟件，故我公司未支付系統(tǒng)軟件版本費。因系統(tǒng)網(wǎng)絡設計與配置生成、設備安裝、ORACLE數(shù)據(jù)庫安裝、使用支持等系統(tǒng)集成工作均為我公司自行完成，我公司不應支付系統(tǒng)集成費，故我公司不同意天信達公司的訴訟請求。
原審法院查明：20xx 年11月28日，奇力公司（甲方）與天信達公司（乙方）簽訂協(xié)議，約定：乙方在其原有產(chǎn)品（CFPS-貨運前端預處理系統(tǒng)）基礎上為甲方開發(fā)一套貨運代理人系統(tǒng)（內(nèi)容包括系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)管理、用戶管理等18項），負責該系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、日常維護、保障及升檔等工作，并負責對甲方有關(guān)貨運業(yè)務人員進行培訓，提供使用該系統(tǒng)必要的操作手冊；甲方支付系統(tǒng)軟件版本費30萬元及系統(tǒng)集成費16萬元，其中協(xié)議簽署后30個工作日內(nèi)交付70%，系統(tǒng)投產(chǎn)使用后雙方進行驗收，驗收合格后15個工作日內(nèi)再交付剩余款項，如果甲方未能在協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)付款，乙方有權(quán)按銀行規(guī)定加收滯納金。此外，雙方還對系統(tǒng)的日常維護、系統(tǒng)擴增、技術(shù)和資料信息保密等內(nèi)容進行了約定。20xx年9月18日，奇力公司致函天信達公司確認系統(tǒng)已開發(fā)完畢，表示將于同年10月10日支付首付款。 20xx年10月15日，奇力公司向天信達公司支付10萬元。20xx年10月9日-11月8日，天信達公司為奇力公司進行了系統(tǒng)1期投產(chǎn)培訓，奇力公司提出了修改意見。天信達公司多次為奇力公司修改并安裝系統(tǒng)，最后一次安裝時間為20xx年1月，此后奇力公司未提出新的修改要求。雙方至今未對該系統(tǒng)進行驗收。合同約定系統(tǒng)集成是指為使奇力公司使用貨運代理人系統(tǒng)，天信達公司向奇力公司提供的一系列服務，內(nèi)容包括：1、貨運系統(tǒng)主機數(shù)據(jù)庫生成技術(shù)支持； 2、貨運系統(tǒng)網(wǎng)絡設計與配置生成；3、設備安裝；4、貨運代理人系統(tǒng)的安裝；5、貨運代理人系統(tǒng)的使用培訓；6、貨運代理人系統(tǒng)的投產(chǎn)技術(shù)支持；7、 ORACLE數(shù)據(jù)庫安裝及使用支持。其中第5項包括3期培訓。奇力公司認可天信達公司已經(jīng)完成上述工作中的第1、4、6項以及第5項中的第1期培訓。另查明，現(xiàn)奇力公司對已經(jīng)安裝的系統(tǒng)進行了刪除和破壞。天信達公司已將infologis應用服務器安裝操作指南、infologis客戶端安裝操作指南、貨運代理人系統(tǒng)軟件安裝盤和該系統(tǒng)使用手冊提交法庭。
原審法院經(jīng)審理后認為：天信達公司與奇力公司簽訂的委托開發(fā)合同合法有效。奇力公司未在約定期限內(nèi)付款，屬在先違約，應該承擔相應的違約責任。鑒于奇力公司確認了天信達公司于20xx 年9月18日前完成了約定的系統(tǒng)開發(fā)工作，且對于修改后的系統(tǒng)未提出任何意見，應認定作為受托方的天信達公司完成了系統(tǒng)軟件開發(fā)義務，且因奇力公司違約在先，故天信達公司未交付系統(tǒng)軟件和操作手冊等材料不構(gòu)成違約。綜上，天信達公司在交付infologis應用服務器安裝操作指南、infologis客戶端安裝操作指南、貨運代理人系統(tǒng)軟件安裝盤和該系統(tǒng)使用手冊的情況下，可以要求奇力公司支付系統(tǒng)軟件版本費30萬元。又鑒于天信達公司完成了系統(tǒng)集成服務工作中的第1、4、6項和第5項中的第1期培訓，奇力公司應對此支付相應的價款。因奇力公司未在約定的期限內(nèi)支付合同總價款的70%，故應對該部分價款的遲付承擔逾期付款的違約責任。因雙方未進行實際的驗收，故天信達公司不能對超過合同總價款70%的款項主張逾期付款的違約金。綜上，原審法院于20xx年 11月17日作出判決：一、奇力公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付天信達公司貨運系統(tǒng)軟件版本費和系統(tǒng)集成費共計二十八萬元；二、奇力公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向天信達公司支付違約金三萬四千九百八十元一角二分；三、天信達公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向奇力公司交付infologis應用服務器安裝操作指南、infologis客戶端安裝操作指南、貨運代理人系統(tǒng)軟件安裝盤和該系統(tǒng)使用手冊；四、駁回天信達公司的其他訴訟請求。
上訴人天信達公司不服原審判決，提出上訴，其上訴理由是：原審認定事實有誤，根據(jù)合同附件的約定，天信達公司已完成的開發(fā)工作不符合約定，造成軟件無法使用，原審判決我公司單方違約不正確。我公司僅應向被上訴人支付系統(tǒng)集成費8萬元，違約金亦應相應減少，故請求二審法院依法改判。
被上訴人天信達公司服從原審判決。
本院經(jīng)審理查明：20xx 年11月28日，奇力公司與天信達公司簽訂《奇力航空運輸服務公司貨運代理人系統(tǒng)開發(fā)及使用協(xié)議》，雙方約定：天信達公司負責提供滿足附件一：《奇力貨運系統(tǒng)技術(shù)備忘錄》上所描述的各項功能的貨運代理人系統(tǒng)；根據(jù)奇力公司需要，天信達公司按附件二：《奇力公司貨運系統(tǒng)項目實施計劃》實施項目；合同有效期為自簽訂起一年，協(xié)議到期雙方?jīng)]有以書面形式提出終止或簽訂新的協(xié)議，本協(xié)議的有效期自動延期一年。
天信達公司和奇力公司均認可天信達公司按照合同附件一、二履行了上述義務。奇力公司認可天信達公司曾多次主張進行系統(tǒng)驗收。
本院查明的其他事實與原審法院查明的事實相同。
本院認為：上訴人奇力公司與被上訴人天信達公司所簽訂的《奇力航空運輸服務公司貨運代理人系統(tǒng)開發(fā)及使用協(xié)議》系雙方當事人真實意思表示，該合同合法有效，雙方均應全面、實際履行。依上述合同約定，奇力公司應在合同簽署后30 個工作日內(nèi)支付首付款，奇力公司未按照約定履行上述付款義務，屬于違約行為，應承擔相應的違約責任。根據(jù)本院查明的事實，奇力公司確認天信達公司于 20xx年9月18日前完成了約定的系統(tǒng)開發(fā)任務，且曾多次主張進行驗收，同時鑒于奇力公司已刪除和破壞了已安裝的系統(tǒng)，造成無法對系統(tǒng)進行實際勘驗，本院由此認定天信達公司完成了系統(tǒng)軟件的開發(fā)義務。奇力公司提出根據(jù)合同附件的約定，天信達公司已完成的開發(fā)工作不符合約定，造成軟件無法使用的主張，依據(jù)不足，本院不予采納。其提出僅應向被上訴人支付系統(tǒng)集成費8萬元，違約金亦應相應減少的上訴請求，依據(jù)不足，本院不予支持。鑒于涉案合同履行期已經(jīng)屆滿，雙方權(quán)利義務終止，原審法院判令奇力公司向天信達公司支付系統(tǒng)軟件版本費和相應的違約金，并按照天信達公司實際完成的系統(tǒng)集成服務工作支付相應的價款，并無不妥。
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇3
委托開發(fā)合同
項目名稱：
委托單位：
承擔單位：
保證單位：
起止年限：
一九_______年______月_______日訂
委托開發(fā)合同
訂立合同各方：
委托單位______________________，以下簡稱甲方；
承擔單位______________________，以下簡稱乙方；
保證單位______________________，以下簡稱丙方；
為了調(diào)動科研單位的積極性，確?？蒲薪?jīng)費的合理使用，明確甲、乙、丙三方的責任，促使科研項目早出成果，出好成果，經(jīng)甲、乙、丙三方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守．
一，科研項目的主要內(nèi)容
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________．
二，科研項目在國內(nèi)外的現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢（或科研項目的重要意義）
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________．
三，技術(shù)經(jīng)濟指標和經(jīng)濟效益（社會效益）分析：
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇4
技術(shù)開發(fā)(委托)合同
技術(shù)開發(fā)(委托)合同
項目名稱：
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
簽訂時間：
簽訂地點：
有效期限:
填寫說明
一、本合同為中華人民共和國科學技術(shù)部制定的技術(shù)開發(fā)（委托）合同示范文本。
二、本合同書適用于一方當事人委托另一方當事人進行新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料或者新品種及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的技術(shù)開發(fā)合同。
三、簽約一方為多個當事人的，可按各自在合同關(guān)系中的作用等，在“委托方”、“受托方”項下（增頁）分別排列為共同委托人或共同受托人。
四、本合同書未盡事宜，可由當事人附頁另行約定，并可作為本合同的組成部分。
五、當事人使用本合同書時約定無需填寫的條款，應在該條款處注明“無”等字樣。
技術(shù)開發(fā)（委托）合同
委托方(甲方)：
住所地：
法定代表人：
項目聯(lián)系人：
聯(lián)系方式
通訊地址：
電話：傳真：
電子信箱：
受托方(乙方)：
住所地：
法定代表人：
項目聯(lián)系人：
聯(lián)系方式
通訊地址：
電話：傳真：
電子信箱：
本合同甲方委托乙方研究開發(fā) 項目，并支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬，乙方接受委托并進行此項研究開發(fā)工作。雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
第一條本合同研究開發(fā)項目的要求如下：
1．技術(shù)目標：
。
2．技術(shù)內(nèi)容：
。
3．技術(shù)方法和路線：
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇5
委托方(甲方)：
住 所 地：
項目聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
通訊地址：
電 話： 真：
電子信箱：
受托方(乙方)：
住 所 地：
法定代表人：
項目聯(lián)系人：
聯(lián)系方式
通訊地址：
電 話：
傳 真：
電子信箱：
本合同甲方委托乙方研究開發(fā)項目，并支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬，乙方接受委托并進行此研究開發(fā)工作。雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由合作各方共同恪守。
第一條 本合同研究開發(fā)項目的要求如下：
1.
2.
3. 技術(shù)目標： 技術(shù)內(nèi)容： 技術(shù)方法和路線：
第二條 乙方應在本合同生效后內(nèi)向甲方提交研究開發(fā)計劃。研究開發(fā)計劃應包括以下主要內(nèi)容：
第三條 乙方應按下列進度完成研究開發(fā)工作：
第四條 甲方應向乙方提供的技術(shù)資料及協(xié)作事項如下：
1. 技術(shù)資料清單：情況和資料 。
2.提供時間和方式：
本合同履行完畢后，上述技術(shù)資料按以下方式處理： 甲方按實際需要處理，乙方存檔 。
第五條 甲方應按以下方式研究開發(fā)經(jīng)費和報酬：
1.研究開發(fā)經(jīng)費和報酬總額為： 元整 。
2.研究開發(fā)經(jīng)費由甲方 (一次、分期或提成)支付乙方。
具體支付方式和時間如下： (1) ;
(2) ;
(3) 開發(fā)完成安裝驗收后，甲方向乙方支付所有剩余款項， ;
(4) 由 _單位付款 。
乙方開戶銀行名稱、地址和帳戶為：
開戶銀行：
地址：
帳號：
第六條 未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同項目部分或全部研究開發(fā)工作轉(zhuǎn)讓第三人承擔。
第七條 在本合同履行中，因出現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)水平和條件下
難以克服的技術(shù)困難，導致研究開發(fā)失敗或部分失敗，并造成一方或雙方損失的，該技術(shù)風險按 雙方協(xié)商解決的方式的方式認定。認定技術(shù)風險的基本內(nèi)容應當包括技術(shù)風險的存在、范圍、程度及損失大小等。
認定技術(shù)風險的基本條件是：
1. 本合同項目在現(xiàn)有技術(shù)水平條件下具有足夠的難度;
2. 乙方在主觀上無過錯且經(jīng)認定研究開發(fā)失敗為合理的失敗。
一方發(fā)現(xiàn)技術(shù)風險存在并有可能致使研究開發(fā)失敗或部門失敗的情形時，應當在日內(nèi)通知另一方并采取適當措施減少損失。逾期未通知并未采取適當措施而致使損失擴大的，應當就擴大的損失承擔賠償責任。
第八條 雙方確定因履行本合同應遵守的保密義務如下：
甲方：
保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息)： 乙方所提供的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、源程序等 。
1.涉密人員范圍：
2.保密期限：
4.泄密責任： 乙方：
1.保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息)：容，如IP地址、各級各類帳號、口令 。
2.涉密人員范圍：
3.保密期限：
4.泄密責任：
第九條 乙方應當以下方式向甲方交付研究開發(fā)成果：
研究開發(fā)成果交付的形式及數(shù)量： 交付所開發(fā)系統(tǒng)應用、技術(shù)文檔資料等 。
1.研究開發(fā)成果交付的時間及地點：
第十條 雙方確定，按以下標準及方法對乙方完成的研究開發(fā)成果進行驗收： 。 第十一條乙方應當保證其交付給甲方的研究開發(fā)成果不侵犯任何第三人的合法權(quán)益。如發(fā)生第三人指控甲方實施的技術(shù)侵權(quán)的，乙方應 承擔全部責任 。 第十二條雙方確定，因履行本合同所產(chǎn)生的研究開發(fā)成果及其相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬，按下列第 1 種方式處理：
專利權(quán)取得后的使用和有關(guān)利益分配方式如下： 專利權(quán)為雙方共有，利
益歸雙方共有 。
第十三條 乙方不得在向甲方交付研究開發(fā)成果之前，自行將研究開發(fā)成果轉(zhuǎn)讓給第三人。
第十四條 乙方完成本合同項目的研究開發(fā)人員享有在有關(guān)技術(shù)成果文件上寫明技術(shù)成果完成者的權(quán)利和取得有關(guān)榮譽證書、獎勵的權(quán)利。
第十五條 乙方利用研究開發(fā)經(jīng)費所購置與研究開發(fā)工作有關(guān)的設備、器材、資料等財產(chǎn)，歸 雙 (甲、乙、雙)方所有。
第十六條雙方確定，乙方應在向甲方交付研究開發(fā)成果后，根據(jù)甲方的請求，為甲方指定的人員提供技術(shù)指導和培訓，或提供與使用該研究開發(fā)成果相關(guān)的技術(shù)服務。
1.技術(shù)服務和指導內(nèi)容：統(tǒng)安裝、設置、操作等 。
2.地點和方式：
3.費用及支付方式： 第十七條 雙方確定：任何一方違反本合同約定，造成研究開發(fā)工作停滯、延誤或失敗的，按以下約定承擔違約責任：
1. 乙 方違反本合同第 2 條約定，應當 根據(jù)情況協(xié)商解決 (支付違約金或損失賠償額的計算方法)。
2. 乙 方違反本合同第 8 條約定，應當 協(xié)商確定甲方利益損失，由乙方賠償 (支付違約金或損失賠償額的計算方法)。
第十八條 雙方確定，甲方有權(quán)利用乙方按照本合同約定提供的研究開發(fā)成果，進行后續(xù)改進。由此產(chǎn)生的具有實質(zhì)性或創(chuàng)造性技術(shù)進步特征的新的技術(shù)成果及
其權(quán)利歸屬，由 雙 (甲、乙、雙)方享有。具體相關(guān)利益的分配辦法如下： 按雙方按改進所投入的人員及相關(guān)費用協(xié)商解決 。乙方有權(quán)在完成本合同約定的研究開發(fā)工作后，利用該項研究開發(fā)成果進行后續(xù)改進。由此產(chǎn)生的具有實質(zhì)性或創(chuàng)造性技術(shù)進步特征的新的技術(shù)成果，歸(甲、乙、雙)方所有。
第十九條 雙方確定，在本合同有效期內(nèi)，甲方指定 為甲方項目聯(lián)系人，乙方指定 為乙方項目聯(lián)系人。
項目聯(lián)系人承擔以下責任：
一方變更項目聯(lián)系人的，應當及時并以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。
第二十條 雙方確定，出現(xiàn)下列情形，致使本合同的履行成為不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同;
第二十一條 雙方因履行本合同而發(fā)生的爭議，應協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，確定按以下第 2 種方式處理：
1.提交仲裁委員會仲裁;
2依法向人民法院起訴。
第二十二條 與履行本合同有關(guān)的下列技術(shù)文件，經(jīng)雙方以文件或電子文檔 方式確認后，為本合同的組成部分：
1.技術(shù)背景資料： 業(yè)務需求報告 ;
2.可行性論證報告： 項目可行性報告 ;
3.技術(shù)標準和規(guī)范： _x計算機信息系統(tǒng)設計規(guī)范 ;
4.原始設計和工藝文件： 項目詳細設計等 ;
5.其他： 操作說明、系統(tǒng)安裝光盤等 。
第二十三條 本合同一式 份，雙方各持 份，具有同等法律效力。 第二十四條本合同經(jīng)合作各方簽字蓋章后生效。
甲方： (蓋章)
法定代表人/委托代理人： (簽名)
_________年____月____日
乙方： (蓋章)
法定代表人/委托代理人： (簽名)
_________年____月____日
印花稅票粘貼處：
(以下由技術(shù)合同登記機構(gòu)填寫)
合同登記編號：
3.合同類型：
4.合同交易額：5.技術(shù)交易額：
技術(shù)合同登記機構(gòu)(印章)
經(jīng)辦人：
_________年____月____日
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇6
合同編號：______________
委托方：_______________________
住所：_________________________
法定代表人：___________________
項目聯(lián)系人：___________________
聯(lián)系方式：_____________________
通訊地址：_____________________
電話：_________________________
傳真：_________________________
電子信箱：_____________________
受托方：_______________________
住所：_________________________
法定代表人：___________________
項目聯(lián)系人：___________________
聯(lián)系方式：_____________________
通訊地址：_____________________
電話：_________________________
傳真：_________________________
電子信箱：_____________________
開戶銀行：_____________________
地址：_________________________
賬號：_________________________
委托方委托受托方研究開發(fā)_________項目，并支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬，受托方接受委托并進行此項研究開發(fā)工作。雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
第一條項目名稱
__________________________________________
第二條技術(shù)內(nèi)容、范圍和要求
1．技術(shù)內(nèi)容：
（1）新技術(shù)：________________________________；
（2）新產(chǎn)品：________________________________；
（3）新工藝：________________________________；
（4）新材料：________________________________。
2．技術(shù)范圍：________________________________。
3．技術(shù)要求：________________________________。
第三條研究開發(fā)計劃
1．本合同約定分以下三個階段完成項目開發(fā)：
第一階段：從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止，所要解決問題：_________________，完成的研究內(nèi)容_________________，達到的目標：_________________。
第二階段：從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止，所要解決問題：_________________，完成的研究內(nèi)容_________________，達到的目標：_________________。
第三階段：從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止，所要解決問題：_________________，完成的研究內(nèi)容_________________，達到的目標：_________________。
第四條研究開發(fā)經(jīng)費的數(shù)額及其支付、結(jié)算方式
1．研究開發(fā)經(jīng)費總額為：_________元（大寫：_________________元人民幣）
2．項目開發(fā)經(jīng)費由_________提供，或者雙方按比列_________________分擔提供。
3．支付方式為：_________
（1）一次總付：_________元，時間：_________________
（2）分期支付：_________元，時間：_________________
（3）按利潤_________%提成_________，期限：_________________
（4）按銷售額_________%提成，期限：_________________
4．結(jié)算方式：經(jīng)費的結(jié)算包括經(jīng)費包干和經(jīng)費實報實銷，合同約定采用下列第_________種方式結(jié)算：
（1）合同經(jīng)費包干使用的，合同完成后經(jīng)費出現(xiàn)剩余時，結(jié)余經(jīng)費歸受托方所有，經(jīng)費不足，不足由受托方自行解決。并且受托方的報酬應包含在結(jié)余的研究開發(fā)經(jīng)費中，委托方不另行支付報酬。雙方未約定結(jié)算方式的，按包干使用處理。
（2）經(jīng)費實行實報實銷的，研究開發(fā)經(jīng)費不足時，委托方應補充支付，經(jīng)費剩余時，受托方應如數(shù)返還。
第五條利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設備、器材、資料的財產(chǎn)歸屬
1．屬于委托方的設備、器材、資料：_________________________________________
2．屬于受托方的社別、器材、資料：_________________________________________
3．同屬于雙方的設備、器材、資料：_________________________________________
第六條履行的期限、地點、方式
1．履行期限
第一階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止
第二階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止
第三階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止
2．履行地點：
本合同約定在_________________________履行。
未約定履行地點或約定不明確的，推定在受托方所在地履行。
3．履行方式：_________________________
第七條技術(shù)情報和資料的保密
1．委托方：
（1）保密內(nèi)容（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息）：_________________________________；
（2）涉密人員范圍：_________________________________________；
（3）保密期限：_________________________________________；
（4）泄密責任：_________________________________________。
2．受托方：
（1）保密內(nèi)容（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息）：_________________________________；
（2）涉密人員范圍：_________________________________________；
（3）保密期限：_________________________________________；
（4）泄密責任：_________________________________________。
3．雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
4．保密條款不應與法律、行政法規(guī)相抵觸，當事人雙方未就保密條款進行約定的，按《合同法》規(guī)定，合同雙方當事人亦應履行法定的保密義務，否則，將承擔法律責任。
5．無論合同是否被撤銷、變更、解除或終止，無論合同是否生效，合同之保密條款不受其限制而繼續(xù)有效。
委托技術(shù)開發(fā)合同 篇7
委托方： ************ ，以下簡稱甲方。
專案負責人：*****
項目開發(fā)方：************，以下簡稱乙方。
專案負責人：*****
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.項目名稱：********;
2.所開發(fā)的產(chǎn)品在國內(nèi)和國際上有一定的先進性，并擁有自主的知識產(chǎn)權(quán)。
3.項目開發(fā)的成果均能達到的客戶功能要求的指標。
4.甲方的主要義務：
(1) 向乙方支付約定的項目開發(fā)費用單一款為 **萬元人民幣。
其中費用清單如下(單一款)：
設計工時費： ****元人民幣;
文件編制費： ****元人民幣;
(2) 項目開發(fā)經(jīng)費的支付：合同簽字后生效七天內(nèi)先行交付開發(fā)經(jīng)費50%，經(jīng)乙方制作完成供甲方測試無
誤后再行支付尾款50%。
(3)在合同生效前**日內(nèi)甲方需向乙方提供該項目原始數(shù)據(jù)及相關(guān)的技術(shù)指標和規(guī)格書等。
(4) 甲方應當及時向研究開發(fā)方(乙方)提供協(xié)助，提供研究開發(fā)樣品、模具、專用材料，根據(jù)應用目的
和工藝可能提出明確的技術(shù)經(jīng)濟指標，對樣品進行加工、測試以及委外測試、組織成果技術(shù)鑒定等等。
5.乙方的主要義務：
(1) 認真制定和實施研究開發(fā)計劃。
本研究開發(fā)項目的計劃和速度(分階段解決的主要技術(shù)問題、達到的目標和完成的時間)制定《項
目開發(fā)計劃表》。 產(chǎn)品開發(fā)周期單個為個**個工作日，具體以簽約時間推算。
本研究開發(fā)項目制作工程資料《項目開發(fā)工程資料》，包括：CD ，PCB LAYOUT 圖，BOM 清單，工藝
制程流程圖、軟件源程序等。
(2) 合理使用研究開發(fā)經(jīng)費。乙方對研究開發(fā)經(jīng)費的使用，應?？顚Ｓ?，不得挪作他用。
(3) 20xx年 月 日前在乙方公司向甲方交付約定的項目研究開發(fā)成果，樣機2臺及一套工程資料，包
括：產(chǎn)品使用說明書;產(chǎn)品規(guī)格書;BOM 物料清單;變壓器及電感規(guī)格書;電路原理圖;線路板PCB 電子檔;
(4) 為甲方提供必要的技術(shù)指導和技術(shù)服務工作，對甲方人員進行技術(shù)培訓-如開關(guān)電源原理、設計開發(fā)流程等。提供有關(guān)新的技術(shù)發(fā)展狀況的情報資料;協(xié)助制定有關(guān)操作、工藝規(guī)程;提出技術(shù)開發(fā)總結(jié)報告或組織成果技術(shù)鑒定;此外，在不妨礙自己研究開發(fā)的正常工作的情況下，有義務接受委托方對自己履行合同和經(jīng)費使用情況的檢查。
當事人雙方除應履行上述各自主要義務外，還可以約定在合同的訂立和履行過程中承擔相互不斷地通報合同履行情況的義務。尤其是那些對合同的訂立或履行有妨礙的情況，如遇到情報交流上的障礙、技術(shù)風險以及研究開發(fā)經(jīng)費超支或盈余等等)。
6.甲方的違約責任：
(1)甲方遲延支付研究開發(fā)經(jīng)費，造成研究開發(fā)工作停滯、延誤的，責任在甲方，乙方不承擔責任。甲方應當支付數(shù)額為投資總額**%的違約金。如甲方逾期不支付研究開發(fā)經(jīng)費或者報酬時，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當返還技術(shù)資料或者有關(guān)技術(shù)成果補交應付的報酬，支付數(shù)額為項目投資總額50%的違約金。
(2)甲方發(fā)現(xiàn)乙方所提供的資料和數(shù)據(jù)有明顯錯誤而沒有通知乙方復核更正和補充時，應當承擔相應的責任。甲方應在20xx年 月 日前提供技術(shù)指標、原始數(shù)據(jù)和協(xié)作事項的，如逾期一個月甲方不能提供上述資料，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當支付數(shù)額為項目投資總額50%的違約金。
(3)乙方先行提供開發(fā)確認之機種給甲方確認(以第三方測試報告為準來檢驗該項目是否符合甲方的技術(shù)要求)，如甲方逾期二個月不接受乙方工作成果時，乙方有權(quán)向合同外第三方轉(zhuǎn)讓或變賣工作成果。
7.乙方的違約責任：
(1)乙方未按計劃實施研究開發(fā)工作的，甲方有權(quán)要求其實施研究開發(fā)計劃并采取補救措施。乙方逾期二個月不實施研究開發(fā)計劃的，甲方有權(quán)解除合同。
(2)乙方將研究開發(fā)經(jīng)費用于履行合同以外的目的，甲方有權(quán)制止并要求其退還相應的經(jīng)費用于研究開發(fā)工作。因此造成研究開發(fā)工作停滯、延誤或者失敗的，乙方應當支付數(shù)額為項目投資總額50%的違約金并賠償損失經(jīng)甲方催告后，逾期二個月未退還經(jīng)費用于研究開發(fā)工作的，甲方有權(quán)解除合同。乙方應當支付違約金或者賠償因此給委托方所造成的損失。
(3)研究開發(fā)成果部分或者全部不符合合同約定條件的，乙方應當返還部分或者全部研究開發(fā)經(jīng)費，支付數(shù)額為項目投資總額50%的違約金。
8.研究開發(fā)成果的歸屬和分享：
甲方向乙方開發(fā)方支付了全部研究開發(fā)經(jīng)費和報酬的，可對技術(shù)成果享有實施權(quán);研究開發(fā)方必須得到甲方同意或授權(quán)時方可自行保留使用權(quán)和向第三方轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。
9.保密條款：
本合同有效期內(nèi)，雙方當事人應對項目開發(fā)的技術(shù)資料承擔保密義務，本合同期滿后2年內(nèi)，雙方當事人應對所涉及項目開發(fā)的技術(shù)資料承擔保密義務。
10.技術(shù)風險的承擔：
在履行本合同中，因出現(xiàn)無法克服的技術(shù)困難，或者人力不可抗拒的因素，導致研究開發(fā)失敗或部分失敗的，由此造成的風險損失，雙方均不用承擔任何責任。
當事人一方發(fā)現(xiàn)前款所列可能導致研究開發(fā)失敗或部分失敗的情形時，應當及時通知另一方并采取措施減少損失。沒有及時通知并采取適當措施，致使損失擴大的，應就擴大的損失承擔責任。
11.驗收的標準和方法：按產(chǎn)品規(guī)格書測試為主，輔以第三方測試機構(gòu)的測試報告。
12.合同爭議和解決辦法如下：雙方協(xié)議無效可遞交法院仲裁。
(本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效，有效期**年)
甲方負責人(或授權(quán)代表) 乙方負責人(或授權(quán)代表)
簽名：_____(蓋章) 簽名： (蓋章)
簽字時間：_______ 簽字時間：
簽字地點：_______ 簽字地點：
開戶銀行：_______ 開戶銀行：
帳號：_________ 帳號：