建筑合同范本 篇1
為了明確合伙人的經(jīng)濟(jì)關(guān)系及職責(zé)，共同完成投資合伙任務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。按有關(guān)法律法規(guī)要求，經(jīng)雙方反復(fù)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，特定如下合同，望共同遵守：
一、合伙人組成：
合伙人甲：姓名(以下簡稱甲方)
合伙人乙：姓名，姓名(以下簡稱乙方)
二、合伙人共同投資榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程。
工程項目名稱：xx
工程施工地點：xx
三、合伙宗旨
經(jīng)甲乙雙方合伙人共同協(xié)議，在合法合理的前提下，雙方合伙人共同出資投資榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程建設(shè)。抱著誠摯的態(tài)度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原則為基礎(chǔ)進(jìn)行經(jīng)營，明確投資利潤分配依據(jù)，在合法合理的前提下而實現(xiàn)各方利益化。
四、合伙人及投資金額：
本工程預(yù)計投資xx萬元，前期甲乙雙方出資人各出資xx萬元，后期出資時間根據(jù)工程進(jìn)度情況而定。如果預(yù)計的總金額不能滿足工程所需，所需資金由甲乙雙方出資人按所需金額平均出資。本合同簽字之日，各投資人以銀行轉(zhuǎn)賬方式向出納交付投資款，出納向各投資人出具收據(jù)。投資款用于支付榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程及其他與本工程相關(guān)的支出。
五、盈利分配及債務(wù)(虧損)承擔(dān)
投資利潤與虧損分配比例甲乙雙方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、費用等直接成本后，首先用于歸還合伙人的投資本金再分配利潤。(如項目出現(xiàn)虧損，按投資比例分配)
六、合伙管理：
1、合伙事務(wù)施工現(xiàn)場執(zhí)行總負(fù)責(zé)人：xxx負(fù)責(zé)管理。在施工過程中的班組確定、材料采購定價事務(wù)雙方合伙人共確定。
2、合伙事務(wù)當(dāng)中由xxx負(fù)責(zé)與xx管理委員會收款及業(yè)主的函接工作。
七、財務(wù)管理
由合伙人xxx負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款管理(出納)，由合伙人委派xxx負(fù)責(zé)帳務(wù)處理(發(fā)票管理)，支出發(fā)票及費用由雙方合伙人簽字方可報銷。
八、財務(wù)制度
設(shè)立該項目工程專用帳戶，合伙人一致同意后憑印鑒支取現(xiàn)金。
九、退伙協(xié)議
合伙期間一方不得退出。
十、權(quán)利和義務(wù)
合伙人共同協(xié)商共同管理，并參與日常事務(wù)的處理。(財務(wù)、安全、質(zhì)量、進(jìn)度)。
十一、合伙期限
合伙期滿雙方合伙人按盈虧分配比例共同商議盈利分配。各種材料的處理按盈利分配比例處理。合伙期限至該工程項目結(jié)束并分配完合伙財產(chǎn)為止。
十二、違約責(zé)任及糾紛解決
雙方合伙人必須信守本協(xié)議，如一方違約除賠償守約方各項損失外，還應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)工程項目總金額的2%的違約金。若雙方發(fā)生分歧按協(xié)議解決，如不能協(xié)商解決的可上訴當(dāng)?shù)胤ㄔ航鉀Q。
十三、本合同與《xx》互相聯(lián)系，不可分割，共同構(gòu)成本工程項目的合同體系。 .
本合同一式三份，每份共三頁，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
合伙人甲簽字：
年月日
合伙人乙簽字：
年月日
建筑合同范本 篇2
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的.行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
建筑合同范本 篇3
甲方：_____________________
地址：_____________________
郵編：_____________________
乙方：_____________________
地址：_____________________
郵編：_____________________
“_______導(dǎo)向牌”項目是經(jīng)北京市政管理委員會批準(zhǔn)(字〔20xx〕第006號)由乙方負(fù)責(zé)建設(shè)的城市公共信息服務(wù)項目，甲乙雙方就此項目合作達(dá)成如下協(xié)議：
一、合作項目
乙方同意甲方在乙方首期建設(shè)的____塊(其中____塊為贈送)_______導(dǎo)向牌全市及____張區(qū)域圖上標(biāo)注甲方企業(yè)圖文建筑三維標(biāo)注，具體合作內(nèi)容如下：
1.由乙方負(fù)責(zé)在其所屬的____塊城市向?qū)?dǎo)向牌全市圖部分為甲方制作企業(yè)圖文建筑三維標(biāo)注。
2.乙方負(fù)責(zé)在其所屬的____塊向?qū)频膮^(qū)域地圖部分為甲方作圖文建筑三維標(biāo)注，具體位置如下：西直門地鐵出口、北京展覽館門前西側(cè)、北京天文館門前、官園橋西北角、官園橋東南角、樺皮廠胡同北口、積水潭地鐵東南出口山釜門前等。
二、權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)提供自身建筑的產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、建筑照片或建筑圖片、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)資料作為參加_______導(dǎo)向牌的點位標(biāo)注的重要審核資料保存。(見附件1)
2.甲方支付在_______導(dǎo)向牌上的部分區(qū)域地圖標(biāo)注所需費用。
3.乙方負(fù)責(zé)執(zhí)行_______導(dǎo)向牌的建設(shè)，負(fù)責(zé)為甲方設(shè)計制作甲方自身企業(yè)建筑圖形，并將甲方認(rèn)定后的企業(yè)圖形設(shè)計方案以電子文檔的形式贈送給甲方，以便甲方留作它用。
4.乙方負(fù)責(zé)在___________塊導(dǎo)向牌中甲方選擇的____塊區(qū)域圖中以立體三維圖形標(biāo)注的形式標(biāo)注甲方企業(yè)的建筑圖形(具體位置見附件2)。
5.乙方負(fù)責(zé)_______導(dǎo)向牌每年的建設(shè)、經(jīng)營、維護(hù)和安全工作。
6.甲方享有乙方承諾的甲方建筑圖形在乙方_______導(dǎo)向牌中的全市圖及____塊區(qū)域地圖中標(biāo)注時間為____年。在____年中如果甲方信息發(fā)生變更，乙方免費為其更換。
7.甲方有權(quán)監(jiān)督審核乙方的____塊_______導(dǎo)向牌建設(shè)中地圖標(biāo)注企業(yè)圖形情況。
8.甲乙雙方的合作價格不得向第三方公布。
三、制作標(biāo)準(zhǔn)
甲乙雙方合作所涉及的地圖的具體規(guī)格、樣式、擺放位置的具體標(biāo)準(zhǔn)參照乙方提供的《著名企業(yè)建筑在_______地圖牌標(biāo)注建筑圖形的競標(biāo)函》的相關(guān)數(shù)據(jù)。
四、費用支付
甲方一次性支付乙方_______導(dǎo)向牌建筑標(biāo)識圖形標(biāo)注費：全市圖建筑三維標(biāo)注費用為____元整/年;____張(實際收取____張區(qū)域圖建筑三維標(biāo)注費用;另外____張區(qū)域圖建筑三維標(biāo)注的設(shè)計、制作為贈送。)區(qū)域圖建筑三維標(biāo)注費用為____元整/年;合同合計金額為____元整/年。
五、懲罰條款
1.乙方在承諾該向?qū)?dǎo)向牌在____年____月底前完成并在本合同約定的位置安裝完畢。
2.甲方應(yīng)在本合同簽署之日起____日內(nèi)一次性支付乙方地標(biāo)性建筑圖形點位標(biāo)注制作費用。未按期支付費用所造成的乙方設(shè)計滯后等一切因素引起的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3.乙方應(yīng)在承諾期限內(nèi)完成制作。未按期完成乙方應(yīng)酌情退還甲方所支付的費用。
4.以上三條款項不可抗力因素除外。
六、其它
1.甲方《著名企業(yè)建筑在_______地圖牌標(biāo)注建筑圖形的競標(biāo)函》作為本合同不可分割的部分(附件3)具有同樣的法定效力。
2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽章之日起生效。
附件(略)
甲方：__________________ 乙方：__________________
代表：__________________ 代表：__________________
______年______月______日 ______年______月______日
有關(guān)項目合作協(xié)議書
合作協(xié)議書你寫好了嗎，下面是挑選較好的有關(guān)項目合作協(xié)議書范本，供大家參考閱讀
一、有關(guān)項目合作協(xié)議書
甲方：_________________
乙方：_________________
合作辦學(xué)項目：_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、共同發(fā)展的原則，就雙方合作辦學(xué)事宜達(dá)成以下協(xié)議：
甲方權(quán)利義務(wù)：
一、負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)教材，并負(fù)責(zé)為合格學(xué)員辦理相關(guān)證書，認(rèn)證手續(xù)費、證書工本費由乙方負(fù)責(zé)。
二、負(fù)責(zé)對聯(lián)合辦學(xué)單位的招生、教學(xué)負(fù)責(zé)人及師資進(jìn)行指導(dǎo)。
三、負(fù)責(zé)審核乙方的辦學(xué)資格、條件、管理、考試等事項，如發(fā)現(xiàn)乙方有嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應(yīng)合作項目辦學(xué)條件的，甲方有權(quán)單方面提前終止合作協(xié)議，后果由乙方承擔(dān)。
四、對乙方的考試進(jìn)行監(jiān)督。
五、根據(jù)行業(yè)發(fā)展的要求，提供相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。
六、甲方負(fù)責(zé)學(xué)員的就業(yè)安排工作。
乙方權(quán)利義務(wù)：
一、負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)亟逃鞴懿块T辦理辦學(xué)項目的報批手續(xù)，做到依法辦學(xué)。
二、負(fù)責(zé)承擔(dān)辦學(xué)活動中發(fā)生的全部稅金并負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門交納。
三、負(fù)責(zé)辦學(xué)所需的設(shè)備、場地、人員、師資、資金等，實行自主辦學(xué)、獨立核算，自負(fù)盈虧。
四、負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)仄刚埥虒W(xué)人員，將教師資料按要求提交甲方審核，確認(rèn)其授課資格。
五、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐恼猩?、教學(xué)、日常管理等培訓(xùn)班全部事務(wù)。
六、乙方應(yīng)按甲方規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，如因特殊原因須調(diào)整收費的，應(yīng)提前與甲方協(xié)商，并獲得甲方批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。
七、乙方所有廣告、信息、招生簡章的文本，須經(jīng)甲方確認(rèn)后方可發(fā)布。
八、合作期限內(nèi)，聯(lián)合辦學(xué)方不得與其他辦學(xué)機(jī)構(gòu)再簽訂類似或?qū)I(yè)相近的協(xié)議、合同。
九、甲乙雙方各自獨立承擔(dān)民事及法律責(zé)任，相互之間無產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
費用及結(jié)算方法：
一、協(xié)議簽署當(dāng)日，乙方應(yīng)向甲方交納培訓(xùn)指導(dǎo)費_________元整。乙方向甲方交納_________%管理費及_________%的就業(yè)安置費。
二、培訓(xùn)班開班前兩天內(nèi)，乙方應(yīng)將學(xué)員報名表裝訂成冊報甲方注冊，并按甲方相關(guān)要求開展教學(xué)工作。
三、甲方到乙方開展工作或辦理相關(guān)事務(wù)，所發(fā)生的差旅費、住宿費、生活費等由甲方承擔(dān)。
四、甲方負(fù)責(zé)為乙方考試合格的學(xué)員辦理有關(guān)單位的證書，相應(yīng)的認(rèn)證手續(xù)費和證書工本費由乙方負(fù)責(zé)向甲方支付，該費用乙方可向?qū)W員另行收取。
五、乙方如在開班前向甲方提前申領(lǐng)教材，應(yīng)按規(guī)定價格支付教材資料費。
協(xié)議書的生效
一、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
二、本協(xié)議有效期限為_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。期滿自行作廢。乙方如需繼續(xù)合作須在期滿前三個月內(nèi)提出書面續(xù)約申請，經(jīng)甲方核準(zhǔn)后雙方另立協(xié)議。
甲方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
建筑合同范本 篇4
發(fā)包方(甲方)：_______________
承包方(乙方)：_______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定及本工程的特點，為明確甲乙雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲乙雙方在平等互利、誠實信用的原則下協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款，以便共同遵守。
一、工程概況：工程名稱：_______________工程地點：_______________
二、承包工程的內(nèi)容：按甲方大合同、同步。
三、工期：開工日期：_______________竣工日期：_______________
四、付款方式：完工第一次付款，付款比例為已完工工程量的70%，每月按工程量的70%支付工程款，主體封頂后付到工程量的95%，其余5%為保修金，保修金期滿________年內(nèi)付清。
五、結(jié)算方式：同甲方大合同同步。
六、工程進(jìn)度結(jié)算：
6.1、乙方辦理工程結(jié)算，以甲方質(zhì)監(jiān)部門出具符合合同約定的質(zhì)量要求的憑證才準(zhǔn)予辦理，按面積計算。
6.2、甲乙雙方預(yù)決算由審計部門共審為準(zhǔn)。
6.3、如按期付不清工程進(jìn)度款，甲方應(yīng)向乙方做出以下承諾：按合同工程進(jìn)度工期10天內(nèi)支付工程款，如甲方不按時支付工程款所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
6.4、保證金合同簽訂后，乙方一次性向甲方打如萬元，基礎(chǔ)完工后，退保證金。甲方向乙方返還50%的保證金，工程完成本項目封頂，返還全部保證金。
七、工程質(zhì)量：按照符合國家規(guī)定的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，達(dá)不到合格，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
八、安全：
8.1、本工程安全目標(biāo)：杜絕重大傷亡事故，乙方必須對施工人員買保險一份。
8.2、乙方不遵守甲方要求指令，造成的人員傷亡事故，由乙方全部負(fù)責(zé)和法律刑事責(zé)任。
九、文明施工：
9.1、現(xiàn)場材料應(yīng)按照甲方施工平面布置圖指定的位置整齊堆放，乙方應(yīng)隨時將施工垃圾從施工作業(yè)面清運(yùn)至施工現(xiàn)場內(nèi)甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔和衛(wèi)生。
9.2、如乙方不聽從甲方指定，甲方有權(quán)罰款。
9.3、如甲方按時不能開工，以及施工證件不全，造成停工由甲方負(fù)責(zé)一切責(zé)任，注明一切施工手續(xù)由甲方辦理。本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字生效，并附甲乙雙方身份證復(fù)印件一份，雙方各執(zhí)合同具有同等效用。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
日期：_________日期：_________
建筑合同范本 篇5
甲方(戶主)：______________________________
乙方(承包人)：______________________________
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價：
按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開工甲方預(yù)付______________________________元，結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付______________________________元，余款年春節(jié)前結(jié)清。
四、工期：
開工日期為農(nóng)歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質(zhì)量：
乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改，如堅持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
七、雙方責(zé)任和義務(wù)：
甲方：應(yīng)保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
①負(fù)責(zé)建筑施工的垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料進(jìn)場時間乙方應(yīng)提前通知甲方提供，否則甲方不負(fù)有責(zé)任。
③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
建筑合同范本 篇6
安裝單位(全稱)：(簡稱：甲方)
施工單位(全稱)：(簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，由甲方向乙方提供本合同所列建筑施工機(jī)械的安裝等技術(shù)服務(wù)，使用于甲方承建的工程項目上。(本合同文本所指建筑機(jī)械是使用于建筑施工現(xiàn)場的物料提升機(jī))，雙方就有關(guān)權(quán)利義務(wù)達(dá)成下列條款：
一、租用機(jī)械名稱及規(guī)格、數(shù)量
機(jī)械名稱：型號或規(guī)格：數(shù)量：生產(chǎn)廠商：
二、使用地點
工程(項目)
三、安裝期限自年月日止。
甲方應(yīng)在合理時間內(nèi)提前
四、技術(shù)服務(wù)內(nèi)容
1、安裝和拆卸的起重機(jī)械，包括加節(jié)、維護(hù)、保養(yǎng)另立條款規(guī)定;
2、所有技術(shù)服務(wù)費用另計。
五、費用和報酬。
1、安裝費/臺;拆卸費/節(jié)。
2、基本服務(wù)費元，共
3、如需升節(jié)或降節(jié)，每節(jié)費用為/節(jié)。
4、安裝或拆卸附著裝置元/件。
5、其他費用
(1)檢測費。起重機(jī)械安裝調(diào)試完成，由乙方申請第三方有資質(zhì)的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測，檢測費用/元，由甲方承擔(dān)。非甲方原因?qū)е略俅位蚨啻螜z測的，再次或多次檢測的費用由乙方承擔(dān)。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的工作
(1)管理和安排租賃機(jī)械每天的工作。
(2)進(jìn)場前15天按乙方提供的井架基礎(chǔ)圖紙制作井架基礎(chǔ)或埋設(shè)井架基礎(chǔ)預(yù)制件。
(3)提供井架專用電氣設(shè)施。
(4)井架進(jìn)場、安裝、拆卸、加節(jié)等作業(yè)時，提供現(xiàn)場現(xiàn)有起重機(jī)械協(xié)助工作。
(5)其他協(xié)助井架正常運(yùn)行的有關(guān)事宜。
(6)本條第(2)、(3)、(4)、(5)項工作所發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。
2、乙方的工作
(1)按合同約定提供符合合同要求的機(jī)械設(shè)備。
(2)機(jī)械進(jìn)場前3天，向甲方提供機(jī)械安裝基礎(chǔ)圖和其他有關(guān)的安裝制作圖紙和電氣設(shè)施明細(xì)資料。
(3)對機(jī)械進(jìn)場、出場、拆卸、加節(jié)、安裝或拆除附著裝置等工作現(xiàn)場周圍的環(huán)境、設(shè)施狀況進(jìn)行勘察并作周詳安排，確保井架運(yùn)輸、安裝、進(jìn)出場順利進(jìn)行。
七、雙方同意按有關(guān)規(guī)定另行簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議以明確各自在遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)中的權(quán)力和義務(wù)。安全生產(chǎn)協(xié)議為本合同的組成部分。
八、為更好地履行本合同，甲方指定為本合同聯(lián)系人，乙方指定
九、補(bǔ)充條款
甲方聯(lián)系人(簽字)：乙方聯(lián)系人(簽字)：
電話：電話：
日期：年月日
建筑合同范本 篇7
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
承包方(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)協(xié)議法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本協(xié)議。
1、工程概況
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、協(xié)議工期 30天
4、工程造價
工程造價為： 元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本協(xié)議第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20xx)， 《湖南省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設(shè)工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20xx《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，協(xié)議工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，協(xié)議工期順延，費用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10、違約責(zé)任
10.1違約方案本協(xié)議約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，協(xié)議沒有約定的，案協(xié)議法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同范本 篇8
甲方(發(fā)包方)：________
乙方(承包方)：________
______年____月____日，甲方、乙方就________工程安裝的項目，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。
1.安裝工程名稱：____________。
2.工程地點：甲方_____。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：____________。
5.安裝工程總價格：____人民幣整。
6.安裝工程付款進(jìn)度：
第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%，即____整;
第2期：甲方在_______工程開始時，付給乙方工程總價15%，即____整;
第3期：在安裝___________時，甲方付給乙方工程總價10%，即____整;
第4期：在安裝___________時，甲方付給乙方工程總價40%，即____整;
第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%，即____整;
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即____整。
7.違約罰款：因乙方原因未準(zhǔn)時完工時，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，應(yīng)付違約罰款，每天按總價的1%計算，即____整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應(yīng)另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應(yīng)按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外，乙方應(yīng)對保管中的一切，負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍，乙方應(yīng)詳列損害實情，向甲方提出恢復(fù)原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲猓曳綉?yīng)在甲方驗收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進(jìn)行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件：本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：___________應(yīng)在甲方驗收后，提供免費及定期、每六個月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：________
時間：________
乙方：________
時間：________
建筑合同范本 篇9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著保證質(zhì)量、安全施工、明確責(zé)任的原則，協(xié)商同意訂立如下協(xié)議，供遵守執(zhí)行：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)
4、承包方式：
二、工程施工內(nèi)容：
按本工程_____________________圖紙要求進(jìn)行________________________工程施工，直至驗收合格。
三、責(zé)任：
1、在施工中所有工具和工人食宿都由乙方負(fù)責(zé)，所有材料、配件由甲方供給，但乙方不得隨地亂丟，施工時要按甲方要求收拾好，以免掉失。若不按甲方要求造成損失，乙方應(yīng)按價值賠償。
2、工期要求：_______________________________
如果在施工中確是乙方自身問題，造成工程質(zhì)量和進(jìn)度無法保障，經(jīng)甲方通知，乙方仍無法改進(jìn)，達(dá)不到工程要求，甲方要權(quán)單位方面終止本協(xié)議，并乙方此前所投入的作為違約金，甲方可不予結(jié)算。
3、乙方必須嚴(yán)格按圖施工，規(guī)范施工，做到保質(zhì)保量，必須服從工程監(jiān)理、監(jiān)督站和甲方的檢查、監(jiān)督。在工程施工中若出現(xiàn)質(zhì)量問題，所造成的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、安全責(zé)任：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，操作工人按有關(guān)安全規(guī)范進(jìn)場，操作工人按安全生產(chǎn)規(guī)范從事施工。在施工中做到安全施工，一切安全責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
四、施工單價：_____________________________________________________
五、工程保證金：簽定協(xié)議后，乙方應(yīng)繳給甲方保證金_______________元正。待進(jìn)場施工后退還。
六、付款方式：經(jīng)有關(guān)部門及甲方驗收，按完成進(jìn)度付給____，工程竣工付至總承包額的85%，余下15%待工程全部驗收后再待三個月無質(zhì)量問題后全部付清。
七、其他事項：________________________________________
八、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：
建筑合同范本 篇10
合同編號甲方需方乙方供方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其相關(guān)法律法規(guī)為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)按照誠實、守信、平等互惠的原則經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致簽訂本合同，照明燈具購銷合同范本。
一、貨品說明及要求
1、本合同貨品為照明燈具。其具體名稱、型號、數(shù)量見下表。 序號 型號 規(guī)格 數(shù)量 單價元 合計元 1 總金額
2、合計人民幣 元整
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限
1、乙方所供產(chǎn)品依據(jù)甲方提供的產(chǎn)品樣品為準(zhǔn)。全套燈具必須符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、貨物進(jìn)場時乙方須向甲方提供安裝說明書、產(chǎn)品合格證及由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量檢測報告等以便甲方對燈具型號、包裝、數(shù)量、出廠日期等進(jìn)行檢查驗收。甲方如發(fā)現(xiàn)送至施工現(xiàn)場貨物中夾雜其它品牌的燈具及其元器件或與甲方提供的樣品不符的甲方有權(quán)拒收貨物若因此造成甲方的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、燈體安裝固定裝置應(yīng)牢固可靠及安裝配件需齊全、燈體外觀漆面完整光滑烤漆面在質(zhì)保期不得因自然環(huán)境以及燈體溫度變化出現(xiàn)有爆漆、起皮、脫落等現(xiàn)象。
4、電器箱內(nèi)的整流器應(yīng)與光源功率相匹配并設(shè)置有固定安裝裝置導(dǎo)線與燈體連接長度為0.4米并有軟套管保護(hù)導(dǎo)線。
5、所購燈具在承諾與質(zhì)保期范圍內(nèi)發(fā)生由于燈具質(zhì)量問題造成更換電器元件、光源及燈具的安裝配件乙方應(yīng)無條件更換并負(fù)責(zé)更換安裝。
三、交貨地點、時間、方式及費用負(fù)擔(dān):交貨地點，合同范本《照明燈具購銷合同范本》。 交貨時間合同生效之日起天內(nèi)將貨品生產(chǎn)完畢并送到交貨地點。乙方如有困難應(yīng)事先通知甲方。 手續(xù)交接貨物由甲、乙雙方共同驗收辦理好交接手續(xù)乙方應(yīng)提供正規(guī)單據(jù)并加蓋公章。單據(jù)應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等明細(xì)及收獲時間貨品需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。 費用負(fù)擔(dān)乙方承擔(dān)。
四、 乙方提供服務(wù)
1. 乙方就燈具安裝負(fù)責(zé)技術(shù)支持與指導(dǎo)。
2. 乙方所提供的燈具質(zhì)保期為________年電器光源部分質(zhì)保期為________年。
五、 結(jié)算、付款方式預(yù)付款簽訂合同甲方訂貨后應(yīng)預(yù)付給乙方當(dāng)期總貨款的 。 結(jié)算方式結(jié)算金額按照實際到貨數(shù)量金額為準(zhǔn)。結(jié)算方式按批結(jié)算。 付款方式貨到檢查合格后付總貨款的 剩余 為質(zhì)保金質(zhì)保期滿后一次性付清。
六、 雙方權(quán)利和責(zé)任
1、乙方應(yīng)保證及時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)合格符合質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。甲方按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對貨品進(jìn)行驗收。對質(zhì)量因檢測不合格而造成的一切損失均由乙方承擔(dān)。
2、甲方未按合同之約定履行按期付款義務(wù)乙方有權(quán)拒絕送貨。
3、乙方遲延交貨每超過____日向甲方支付合同總價款的違約金。
4、乙方遲延交貨超過____日的除按前款規(guī)定支付違約金外甲方還有權(quán)解除合同乙方已收取的價款應(yīng)全額返還。
5、甲方無正當(dāng)理由單方解除合同的應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
七、 協(xié)商與仲裁 本合同的履行過程中如發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商無果可提請仲裁委員會仲裁或經(jīng)甲方所屬地人民法院裁決。
八、 合同說明 合同自雙方合法代表簽字并加蓋公章之日起生效至物資交貨完畢、驗收合格、結(jié)清全部貨款止。如甲乙雙方在合同期內(nèi)單方廢除本合同違約方必須向?qū)Ψ街Ц犊傌浛畹淖鳛檫`約賠償金。
九、 其他約定的事項
1、乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證的復(fù)印件如果是有代理人簽訂合同需提供法人的委托書。
2、本合同一式 份甲方 份乙方 份。
3、其他與合同有關(guān)的協(xié)商事項均以雙方認(rèn)可的文字函電為依據(jù)其為合同不可分割的組成部分。
4、合同供應(yīng)期至工程竣工止。自合同簽訂日起雙方將受本合同約束并執(zhí)行合同條款至合同結(jié)束。
5、未盡事宜雙方協(xié)商處理。
十、 合同簽訂甲 方 乙 方單位名稱章 單位名稱章甲方代表人乙方代表人________年____月____日
建筑合同范本 篇11
甲方：代表：
乙方：代表：
雙方經(jīng)過洽談，為明確雙方責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)作，互相促進(jìn)，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂此合同，條款如下：
第一條：承包工程合同
一、承包工程任務(wù)：供變電分公司辦公室樓體裝修
二、工程總造價：458000元
三、工程質(zhì)量：按照施工方案施工，參照國家有關(guān)施工驗收規(guī)范，保證工程質(zhì)量。
四、承包方式：包工包料。
第二條：甲方負(fù)責(zé)事宜
一、派駐工地全權(quán)代表，負(fù)責(zé)與乙方工地代表進(jìn)行工作聯(lián)系，并對設(shè)計、施工技術(shù)和經(jīng)濟(jì)往來等事宜簽證。
二、負(fù)責(zé)提供施工用水、電的協(xié)調(diào)工作。
三、負(fù)責(zé)對現(xiàn)差上有礙施工的建筑及車輛進(jìn)行提前安排。
第三條：乙方負(fù)責(zé)事宜
一、按照所承包工程任務(wù)的設(shè)計方案的范圍進(jìn)行組織施工，特殊情況應(yīng)通甲方代表共同協(xié)商。
二、在保證工程質(zhì)量和使用功能的前提下按規(guī)定工期竣工。
第四條：工程竣工驗收與交接
一、工程竣工后，雙方進(jìn)行預(yù)驗，如有質(zhì)量問題，乙方立即返修。經(jīng)驗收
工程質(zhì)量合格后，雙方在工程驗收證書上簽章，各執(zhí)一份。
二、工程竣工驗收后，十日內(nèi)雙方辦理工程技術(shù)檔案及資料的交接手續(xù)，并做完工程竣工結(jié)算，十五日內(nèi)辦理完全部經(jīng)濟(jì)往來及財務(wù)結(jié)算。
第五條：附則
一、合同在雙方簽字日起即在法律上生效，雙方必須嚴(yán)格遵守，經(jīng)濟(jì)往來終止后，本合同失效。
二、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，以資守信。
三、其他補(bǔ)充事宜：無
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
為了明確合伙人的經(jīng)濟(jì)關(guān)系及職責(zé)，共同完成投資合伙任務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。按有關(guān)法律法規(guī)要求，經(jīng)雙方反復(fù)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，特定如下合同，望共同遵守：
一、合伙人組成：
合伙人甲：姓名(以下簡稱甲方)
合伙人乙：姓名，姓名(以下簡稱乙方)
二、合伙人共同投資榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程。
工程項目名稱：xx
工程施工地點：xx
三、合伙宗旨
經(jīng)甲乙雙方合伙人共同協(xié)議，在合法合理的前提下，雙方合伙人共同出資投資榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程建設(shè)。抱著誠摯的態(tài)度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原則為基礎(chǔ)進(jìn)行經(jīng)營，明確投資利潤分配依據(jù)，在合法合理的前提下而實現(xiàn)各方利益化。
四、合伙人及投資金額：
本工程預(yù)計投資xx萬元，前期甲乙雙方出資人各出資xx萬元，后期出資時間根據(jù)工程進(jìn)度情況而定。如果預(yù)計的總金額不能滿足工程所需，所需資金由甲乙雙方出資人按所需金額平均出資。本合同簽字之日，各投資人以銀行轉(zhuǎn)賬方式向出納交付投資款，出納向各投資人出具收據(jù)。投資款用于支付榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程及其他與本工程相關(guān)的支出。
五、盈利分配及債務(wù)(虧損)承擔(dān)
投資利潤與虧損分配比例甲乙雙方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、費用等直接成本后，首先用于歸還合伙人的投資本金再分配利潤。(如項目出現(xiàn)虧損，按投資比例分配)
六、合伙管理：
1、合伙事務(wù)施工現(xiàn)場執(zhí)行總負(fù)責(zé)人：xxx負(fù)責(zé)管理。在施工過程中的班組確定、材料采購定價事務(wù)雙方合伙人共確定。
2、合伙事務(wù)當(dāng)中由xxx負(fù)責(zé)與xx管理委員會收款及業(yè)主的函接工作。
七、財務(wù)管理
由合伙人xxx負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款管理(出納)，由合伙人委派xxx負(fù)責(zé)帳務(wù)處理(發(fā)票管理)，支出發(fā)票及費用由雙方合伙人簽字方可報銷。
八、財務(wù)制度
設(shè)立該項目工程專用帳戶，合伙人一致同意后憑印鑒支取現(xiàn)金。
九、退伙協(xié)議
合伙期間一方不得退出。
十、權(quán)利和義務(wù)
合伙人共同協(xié)商共同管理，并參與日常事務(wù)的處理。(財務(wù)、安全、質(zhì)量、進(jìn)度)。
十一、合伙期限
合伙期滿雙方合伙人按盈虧分配比例共同商議盈利分配。各種材料的處理按盈利分配比例處理。合伙期限至該工程項目結(jié)束并分配完合伙財產(chǎn)為止。
十二、違約責(zé)任及糾紛解決
雙方合伙人必須信守本協(xié)議，如一方違約除賠償守約方各項損失外，還應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)工程項目總金額的2%的違約金。若雙方發(fā)生分歧按協(xié)議解決，如不能協(xié)商解決的可上訴當(dāng)?shù)胤ㄔ航鉀Q。
十三、本合同與《xx》互相聯(lián)系，不可分割，共同構(gòu)成本工程項目的合同體系。 .
本合同一式三份，每份共三頁，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
合伙人甲簽字：
年月日
合伙人乙簽字：
年月日
建筑合同范本 篇2
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的.行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
建筑合同范本 篇3
甲方：_____________________
地址：_____________________
郵編：_____________________
乙方：_____________________
地址：_____________________
郵編：_____________________
“_______導(dǎo)向牌”項目是經(jīng)北京市政管理委員會批準(zhǔn)(字〔20xx〕第006號)由乙方負(fù)責(zé)建設(shè)的城市公共信息服務(wù)項目，甲乙雙方就此項目合作達(dá)成如下協(xié)議：
一、合作項目
乙方同意甲方在乙方首期建設(shè)的____塊(其中____塊為贈送)_______導(dǎo)向牌全市及____張區(qū)域圖上標(biāo)注甲方企業(yè)圖文建筑三維標(biāo)注，具體合作內(nèi)容如下：
1.由乙方負(fù)責(zé)在其所屬的____塊城市向?qū)?dǎo)向牌全市圖部分為甲方制作企業(yè)圖文建筑三維標(biāo)注。
2.乙方負(fù)責(zé)在其所屬的____塊向?qū)频膮^(qū)域地圖部分為甲方作圖文建筑三維標(biāo)注，具體位置如下：西直門地鐵出口、北京展覽館門前西側(cè)、北京天文館門前、官園橋西北角、官園橋東南角、樺皮廠胡同北口、積水潭地鐵東南出口山釜門前等。
二、權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)提供自身建筑的產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、建筑照片或建筑圖片、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)資料作為參加_______導(dǎo)向牌的點位標(biāo)注的重要審核資料保存。(見附件1)
2.甲方支付在_______導(dǎo)向牌上的部分區(qū)域地圖標(biāo)注所需費用。
3.乙方負(fù)責(zé)執(zhí)行_______導(dǎo)向牌的建設(shè)，負(fù)責(zé)為甲方設(shè)計制作甲方自身企業(yè)建筑圖形，并將甲方認(rèn)定后的企業(yè)圖形設(shè)計方案以電子文檔的形式贈送給甲方，以便甲方留作它用。
4.乙方負(fù)責(zé)在___________塊導(dǎo)向牌中甲方選擇的____塊區(qū)域圖中以立體三維圖形標(biāo)注的形式標(biāo)注甲方企業(yè)的建筑圖形(具體位置見附件2)。
5.乙方負(fù)責(zé)_______導(dǎo)向牌每年的建設(shè)、經(jīng)營、維護(hù)和安全工作。
6.甲方享有乙方承諾的甲方建筑圖形在乙方_______導(dǎo)向牌中的全市圖及____塊區(qū)域地圖中標(biāo)注時間為____年。在____年中如果甲方信息發(fā)生變更，乙方免費為其更換。
7.甲方有權(quán)監(jiān)督審核乙方的____塊_______導(dǎo)向牌建設(shè)中地圖標(biāo)注企業(yè)圖形情況。
8.甲乙雙方的合作價格不得向第三方公布。
三、制作標(biāo)準(zhǔn)
甲乙雙方合作所涉及的地圖的具體規(guī)格、樣式、擺放位置的具體標(biāo)準(zhǔn)參照乙方提供的《著名企業(yè)建筑在_______地圖牌標(biāo)注建筑圖形的競標(biāo)函》的相關(guān)數(shù)據(jù)。
四、費用支付
甲方一次性支付乙方_______導(dǎo)向牌建筑標(biāo)識圖形標(biāo)注費：全市圖建筑三維標(biāo)注費用為____元整/年;____張(實際收取____張區(qū)域圖建筑三維標(biāo)注費用;另外____張區(qū)域圖建筑三維標(biāo)注的設(shè)計、制作為贈送。)區(qū)域圖建筑三維標(biāo)注費用為____元整/年;合同合計金額為____元整/年。
五、懲罰條款
1.乙方在承諾該向?qū)?dǎo)向牌在____年____月底前完成并在本合同約定的位置安裝完畢。
2.甲方應(yīng)在本合同簽署之日起____日內(nèi)一次性支付乙方地標(biāo)性建筑圖形點位標(biāo)注制作費用。未按期支付費用所造成的乙方設(shè)計滯后等一切因素引起的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3.乙方應(yīng)在承諾期限內(nèi)完成制作。未按期完成乙方應(yīng)酌情退還甲方所支付的費用。
4.以上三條款項不可抗力因素除外。
六、其它
1.甲方《著名企業(yè)建筑在_______地圖牌標(biāo)注建筑圖形的競標(biāo)函》作為本合同不可分割的部分(附件3)具有同樣的法定效力。
2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽章之日起生效。
附件(略)
甲方：__________________ 乙方：__________________
代表：__________________ 代表：__________________
______年______月______日 ______年______月______日
有關(guān)項目合作協(xié)議書
合作協(xié)議書你寫好了嗎，下面是挑選較好的有關(guān)項目合作協(xié)議書范本，供大家參考閱讀
一、有關(guān)項目合作協(xié)議書
甲方：_________________
乙方：_________________
合作辦學(xué)項目：_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、共同發(fā)展的原則，就雙方合作辦學(xué)事宜達(dá)成以下協(xié)議：
甲方權(quán)利義務(wù)：
一、負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)教材，并負(fù)責(zé)為合格學(xué)員辦理相關(guān)證書，認(rèn)證手續(xù)費、證書工本費由乙方負(fù)責(zé)。
二、負(fù)責(zé)對聯(lián)合辦學(xué)單位的招生、教學(xué)負(fù)責(zé)人及師資進(jìn)行指導(dǎo)。
三、負(fù)責(zé)審核乙方的辦學(xué)資格、條件、管理、考試等事項，如發(fā)現(xiàn)乙方有嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應(yīng)合作項目辦學(xué)條件的，甲方有權(quán)單方面提前終止合作協(xié)議，后果由乙方承擔(dān)。
四、對乙方的考試進(jìn)行監(jiān)督。
五、根據(jù)行業(yè)發(fā)展的要求，提供相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。
六、甲方負(fù)責(zé)學(xué)員的就業(yè)安排工作。
乙方權(quán)利義務(wù)：
一、負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)亟逃鞴懿块T辦理辦學(xué)項目的報批手續(xù)，做到依法辦學(xué)。
二、負(fù)責(zé)承擔(dān)辦學(xué)活動中發(fā)生的全部稅金并負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門交納。
三、負(fù)責(zé)辦學(xué)所需的設(shè)備、場地、人員、師資、資金等，實行自主辦學(xué)、獨立核算，自負(fù)盈虧。
四、負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)仄刚埥虒W(xué)人員，將教師資料按要求提交甲方審核，確認(rèn)其授課資格。
五、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐恼猩?、教學(xué)、日常管理等培訓(xùn)班全部事務(wù)。
六、乙方應(yīng)按甲方規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，如因特殊原因須調(diào)整收費的，應(yīng)提前與甲方協(xié)商，并獲得甲方批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。
七、乙方所有廣告、信息、招生簡章的文本，須經(jīng)甲方確認(rèn)后方可發(fā)布。
八、合作期限內(nèi)，聯(lián)合辦學(xué)方不得與其他辦學(xué)機(jī)構(gòu)再簽訂類似或?qū)I(yè)相近的協(xié)議、合同。
九、甲乙雙方各自獨立承擔(dān)民事及法律責(zé)任，相互之間無產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
費用及結(jié)算方法：
一、協(xié)議簽署當(dāng)日，乙方應(yīng)向甲方交納培訓(xùn)指導(dǎo)費_________元整。乙方向甲方交納_________%管理費及_________%的就業(yè)安置費。
二、培訓(xùn)班開班前兩天內(nèi)，乙方應(yīng)將學(xué)員報名表裝訂成冊報甲方注冊，并按甲方相關(guān)要求開展教學(xué)工作。
三、甲方到乙方開展工作或辦理相關(guān)事務(wù)，所發(fā)生的差旅費、住宿費、生活費等由甲方承擔(dān)。
四、甲方負(fù)責(zé)為乙方考試合格的學(xué)員辦理有關(guān)單位的證書，相應(yīng)的認(rèn)證手續(xù)費和證書工本費由乙方負(fù)責(zé)向甲方支付，該費用乙方可向?qū)W員另行收取。
五、乙方如在開班前向甲方提前申領(lǐng)教材，應(yīng)按規(guī)定價格支付教材資料費。
協(xié)議書的生效
一、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
二、本協(xié)議有效期限為_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。期滿自行作廢。乙方如需繼續(xù)合作須在期滿前三個月內(nèi)提出書面續(xù)約申請，經(jīng)甲方核準(zhǔn)后雙方另立協(xié)議。
甲方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
建筑合同范本 篇4
發(fā)包方(甲方)：_______________
承包方(乙方)：_______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定及本工程的特點，為明確甲乙雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲乙雙方在平等互利、誠實信用的原則下協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款，以便共同遵守。
一、工程概況：工程名稱：_______________工程地點：_______________
二、承包工程的內(nèi)容：按甲方大合同、同步。
三、工期：開工日期：_______________竣工日期：_______________
四、付款方式：完工第一次付款，付款比例為已完工工程量的70%，每月按工程量的70%支付工程款，主體封頂后付到工程量的95%，其余5%為保修金，保修金期滿________年內(nèi)付清。
五、結(jié)算方式：同甲方大合同同步。
六、工程進(jìn)度結(jié)算：
6.1、乙方辦理工程結(jié)算，以甲方質(zhì)監(jiān)部門出具符合合同約定的質(zhì)量要求的憑證才準(zhǔn)予辦理，按面積計算。
6.2、甲乙雙方預(yù)決算由審計部門共審為準(zhǔn)。
6.3、如按期付不清工程進(jìn)度款，甲方應(yīng)向乙方做出以下承諾：按合同工程進(jìn)度工期10天內(nèi)支付工程款，如甲方不按時支付工程款所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
6.4、保證金合同簽訂后，乙方一次性向甲方打如萬元，基礎(chǔ)完工后，退保證金。甲方向乙方返還50%的保證金，工程完成本項目封頂，返還全部保證金。
七、工程質(zhì)量：按照符合國家規(guī)定的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，達(dá)不到合格，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
八、安全：
8.1、本工程安全目標(biāo)：杜絕重大傷亡事故，乙方必須對施工人員買保險一份。
8.2、乙方不遵守甲方要求指令，造成的人員傷亡事故，由乙方全部負(fù)責(zé)和法律刑事責(zé)任。
九、文明施工：
9.1、現(xiàn)場材料應(yīng)按照甲方施工平面布置圖指定的位置整齊堆放，乙方應(yīng)隨時將施工垃圾從施工作業(yè)面清運(yùn)至施工現(xiàn)場內(nèi)甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔和衛(wèi)生。
9.2、如乙方不聽從甲方指定，甲方有權(quán)罰款。
9.3、如甲方按時不能開工，以及施工證件不全，造成停工由甲方負(fù)責(zé)一切責(zé)任，注明一切施工手續(xù)由甲方辦理。本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字生效，并附甲乙雙方身份證復(fù)印件一份，雙方各執(zhí)合同具有同等效用。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
日期：_________日期：_________
建筑合同范本 篇5
甲方(戶主)：______________________________
乙方(承包人)：______________________________
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價：
按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開工甲方預(yù)付______________________________元，結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付______________________________元，余款年春節(jié)前結(jié)清。
四、工期：
開工日期為農(nóng)歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質(zhì)量：
乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改，如堅持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
七、雙方責(zé)任和義務(wù)：
甲方：應(yīng)保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
①負(fù)責(zé)建筑施工的垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料進(jìn)場時間乙方應(yīng)提前通知甲方提供，否則甲方不負(fù)有責(zé)任。
③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
建筑合同范本 篇6
安裝單位(全稱)：(簡稱：甲方)
施工單位(全稱)：(簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，由甲方向乙方提供本合同所列建筑施工機(jī)械的安裝等技術(shù)服務(wù)，使用于甲方承建的工程項目上。(本合同文本所指建筑機(jī)械是使用于建筑施工現(xiàn)場的物料提升機(jī))，雙方就有關(guān)權(quán)利義務(wù)達(dá)成下列條款：
一、租用機(jī)械名稱及規(guī)格、數(shù)量
機(jī)械名稱：型號或規(guī)格：數(shù)量：生產(chǎn)廠商：
二、使用地點
工程(項目)
三、安裝期限自年月日止。
甲方應(yīng)在合理時間內(nèi)提前
四、技術(shù)服務(wù)內(nèi)容
1、安裝和拆卸的起重機(jī)械，包括加節(jié)、維護(hù)、保養(yǎng)另立條款規(guī)定;
2、所有技術(shù)服務(wù)費用另計。
五、費用和報酬。
1、安裝費/臺;拆卸費/節(jié)。
2、基本服務(wù)費元，共
3、如需升節(jié)或降節(jié)，每節(jié)費用為/節(jié)。
4、安裝或拆卸附著裝置元/件。
5、其他費用
(1)檢測費。起重機(jī)械安裝調(diào)試完成，由乙方申請第三方有資質(zhì)的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測，檢測費用/元，由甲方承擔(dān)。非甲方原因?qū)е略俅位蚨啻螜z測的，再次或多次檢測的費用由乙方承擔(dān)。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的工作
(1)管理和安排租賃機(jī)械每天的工作。
(2)進(jìn)場前15天按乙方提供的井架基礎(chǔ)圖紙制作井架基礎(chǔ)或埋設(shè)井架基礎(chǔ)預(yù)制件。
(3)提供井架專用電氣設(shè)施。
(4)井架進(jìn)場、安裝、拆卸、加節(jié)等作業(yè)時，提供現(xiàn)場現(xiàn)有起重機(jī)械協(xié)助工作。
(5)其他協(xié)助井架正常運(yùn)行的有關(guān)事宜。
(6)本條第(2)、(3)、(4)、(5)項工作所發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。
2、乙方的工作
(1)按合同約定提供符合合同要求的機(jī)械設(shè)備。
(2)機(jī)械進(jìn)場前3天，向甲方提供機(jī)械安裝基礎(chǔ)圖和其他有關(guān)的安裝制作圖紙和電氣設(shè)施明細(xì)資料。
(3)對機(jī)械進(jìn)場、出場、拆卸、加節(jié)、安裝或拆除附著裝置等工作現(xiàn)場周圍的環(huán)境、設(shè)施狀況進(jìn)行勘察并作周詳安排，確保井架運(yùn)輸、安裝、進(jìn)出場順利進(jìn)行。
七、雙方同意按有關(guān)規(guī)定另行簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議以明確各自在遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)中的權(quán)力和義務(wù)。安全生產(chǎn)協(xié)議為本合同的組成部分。
八、為更好地履行本合同，甲方指定為本合同聯(lián)系人，乙方指定
九、補(bǔ)充條款
甲方聯(lián)系人(簽字)：乙方聯(lián)系人(簽字)：
電話：電話：
日期：年月日
建筑合同范本 篇7
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
承包方(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)協(xié)議法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本協(xié)議。
1、工程概況
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、協(xié)議工期 30天
4、工程造價
工程造價為： 元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本協(xié)議第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20xx)， 《湖南省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設(shè)工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20xx《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，協(xié)議工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，協(xié)議工期順延，費用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10、違約責(zé)任
10.1違約方案本協(xié)議約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，協(xié)議沒有約定的，案協(xié)議法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同范本 篇8
甲方(發(fā)包方)：________
乙方(承包方)：________
______年____月____日，甲方、乙方就________工程安裝的項目，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。
1.安裝工程名稱：____________。
2.工程地點：甲方_____。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：____________。
5.安裝工程總價格：____人民幣整。
6.安裝工程付款進(jìn)度：
第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%，即____整;
第2期：甲方在_______工程開始時，付給乙方工程總價15%，即____整;
第3期：在安裝___________時，甲方付給乙方工程總價10%，即____整;
第4期：在安裝___________時，甲方付給乙方工程總價40%，即____整;
第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%，即____整;
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即____整。
7.違約罰款：因乙方原因未準(zhǔn)時完工時，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，應(yīng)付違約罰款，每天按總價的1%計算，即____整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應(yīng)另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應(yīng)按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外，乙方應(yīng)對保管中的一切，負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍，乙方應(yīng)詳列損害實情，向甲方提出恢復(fù)原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲猓曳綉?yīng)在甲方驗收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進(jìn)行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件：本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：___________應(yīng)在甲方驗收后，提供免費及定期、每六個月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：________
時間：________
乙方：________
時間：________
建筑合同范本 篇9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著保證質(zhì)量、安全施工、明確責(zé)任的原則，協(xié)商同意訂立如下協(xié)議，供遵守執(zhí)行：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)
4、承包方式：
二、工程施工內(nèi)容：
按本工程_____________________圖紙要求進(jìn)行________________________工程施工，直至驗收合格。
三、責(zé)任：
1、在施工中所有工具和工人食宿都由乙方負(fù)責(zé)，所有材料、配件由甲方供給，但乙方不得隨地亂丟，施工時要按甲方要求收拾好，以免掉失。若不按甲方要求造成損失，乙方應(yīng)按價值賠償。
2、工期要求：_______________________________
如果在施工中確是乙方自身問題，造成工程質(zhì)量和進(jìn)度無法保障，經(jīng)甲方通知，乙方仍無法改進(jìn)，達(dá)不到工程要求，甲方要權(quán)單位方面終止本協(xié)議，并乙方此前所投入的作為違約金，甲方可不予結(jié)算。
3、乙方必須嚴(yán)格按圖施工，規(guī)范施工，做到保質(zhì)保量，必須服從工程監(jiān)理、監(jiān)督站和甲方的檢查、監(jiān)督。在工程施工中若出現(xiàn)質(zhì)量問題，所造成的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、安全責(zé)任：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，操作工人按有關(guān)安全規(guī)范進(jìn)場，操作工人按安全生產(chǎn)規(guī)范從事施工。在施工中做到安全施工，一切安全責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
四、施工單價：_____________________________________________________
五、工程保證金：簽定協(xié)議后，乙方應(yīng)繳給甲方保證金_______________元正。待進(jìn)場施工后退還。
六、付款方式：經(jīng)有關(guān)部門及甲方驗收，按完成進(jìn)度付給____，工程竣工付至總承包額的85%，余下15%待工程全部驗收后再待三個月無質(zhì)量問題后全部付清。
七、其他事項：________________________________________
八、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：
建筑合同范本 篇10
合同編號甲方需方乙方供方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其相關(guān)法律法規(guī)為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)按照誠實、守信、平等互惠的原則經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致簽訂本合同，照明燈具購銷合同范本。
一、貨品說明及要求
1、本合同貨品為照明燈具。其具體名稱、型號、數(shù)量見下表。 序號 型號 規(guī)格 數(shù)量 單價元 合計元 1 總金額
2、合計人民幣 元整
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限
1、乙方所供產(chǎn)品依據(jù)甲方提供的產(chǎn)品樣品為準(zhǔn)。全套燈具必須符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、貨物進(jìn)場時乙方須向甲方提供安裝說明書、產(chǎn)品合格證及由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量檢測報告等以便甲方對燈具型號、包裝、數(shù)量、出廠日期等進(jìn)行檢查驗收。甲方如發(fā)現(xiàn)送至施工現(xiàn)場貨物中夾雜其它品牌的燈具及其元器件或與甲方提供的樣品不符的甲方有權(quán)拒收貨物若因此造成甲方的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、燈體安裝固定裝置應(yīng)牢固可靠及安裝配件需齊全、燈體外觀漆面完整光滑烤漆面在質(zhì)保期不得因自然環(huán)境以及燈體溫度變化出現(xiàn)有爆漆、起皮、脫落等現(xiàn)象。
4、電器箱內(nèi)的整流器應(yīng)與光源功率相匹配并設(shè)置有固定安裝裝置導(dǎo)線與燈體連接長度為0.4米并有軟套管保護(hù)導(dǎo)線。
5、所購燈具在承諾與質(zhì)保期范圍內(nèi)發(fā)生由于燈具質(zhì)量問題造成更換電器元件、光源及燈具的安裝配件乙方應(yīng)無條件更換并負(fù)責(zé)更換安裝。
三、交貨地點、時間、方式及費用負(fù)擔(dān):交貨地點，合同范本《照明燈具購銷合同范本》。 交貨時間合同生效之日起天內(nèi)將貨品生產(chǎn)完畢并送到交貨地點。乙方如有困難應(yīng)事先通知甲方。 手續(xù)交接貨物由甲、乙雙方共同驗收辦理好交接手續(xù)乙方應(yīng)提供正規(guī)單據(jù)并加蓋公章。單據(jù)應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等明細(xì)及收獲時間貨品需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。 費用負(fù)擔(dān)乙方承擔(dān)。
四、 乙方提供服務(wù)
1. 乙方就燈具安裝負(fù)責(zé)技術(shù)支持與指導(dǎo)。
2. 乙方所提供的燈具質(zhì)保期為________年電器光源部分質(zhì)保期為________年。
五、 結(jié)算、付款方式預(yù)付款簽訂合同甲方訂貨后應(yīng)預(yù)付給乙方當(dāng)期總貨款的 。 結(jié)算方式結(jié)算金額按照實際到貨數(shù)量金額為準(zhǔn)。結(jié)算方式按批結(jié)算。 付款方式貨到檢查合格后付總貨款的 剩余 為質(zhì)保金質(zhì)保期滿后一次性付清。
六、 雙方權(quán)利和責(zé)任
1、乙方應(yīng)保證及時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)合格符合質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。甲方按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對貨品進(jìn)行驗收。對質(zhì)量因檢測不合格而造成的一切損失均由乙方承擔(dān)。
2、甲方未按合同之約定履行按期付款義務(wù)乙方有權(quán)拒絕送貨。
3、乙方遲延交貨每超過____日向甲方支付合同總價款的違約金。
4、乙方遲延交貨超過____日的除按前款規(guī)定支付違約金外甲方還有權(quán)解除合同乙方已收取的價款應(yīng)全額返還。
5、甲方無正當(dāng)理由單方解除合同的應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
七、 協(xié)商與仲裁 本合同的履行過程中如發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商無果可提請仲裁委員會仲裁或經(jīng)甲方所屬地人民法院裁決。
八、 合同說明 合同自雙方合法代表簽字并加蓋公章之日起生效至物資交貨完畢、驗收合格、結(jié)清全部貨款止。如甲乙雙方在合同期內(nèi)單方廢除本合同違約方必須向?qū)Ψ街Ц犊傌浛畹淖鳛檫`約賠償金。
九、 其他約定的事項
1、乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證的復(fù)印件如果是有代理人簽訂合同需提供法人的委托書。
2、本合同一式 份甲方 份乙方 份。
3、其他與合同有關(guān)的協(xié)商事項均以雙方認(rèn)可的文字函電為依據(jù)其為合同不可分割的組成部分。
4、合同供應(yīng)期至工程竣工止。自合同簽訂日起雙方將受本合同約束并執(zhí)行合同條款至合同結(jié)束。
5、未盡事宜雙方協(xié)商處理。
十、 合同簽訂甲 方 乙 方單位名稱章 單位名稱章甲方代表人乙方代表人________年____月____日
建筑合同范本 篇11
甲方：代表：
乙方：代表：
雙方經(jīng)過洽談，為明確雙方責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)作，互相促進(jìn)，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂此合同，條款如下：
第一條：承包工程合同
一、承包工程任務(wù)：供變電分公司辦公室樓體裝修
二、工程總造價：458000元
三、工程質(zhì)量：按照施工方案施工，參照國家有關(guān)施工驗收規(guī)范，保證工程質(zhì)量。
四、承包方式：包工包料。
第二條：甲方負(fù)責(zé)事宜
一、派駐工地全權(quán)代表，負(fù)責(zé)與乙方工地代表進(jìn)行工作聯(lián)系，并對設(shè)計、施工技術(shù)和經(jīng)濟(jì)往來等事宜簽證。
二、負(fù)責(zé)提供施工用水、電的協(xié)調(diào)工作。
三、負(fù)責(zé)對現(xiàn)差上有礙施工的建筑及車輛進(jìn)行提前安排。
第三條：乙方負(fù)責(zé)事宜
一、按照所承包工程任務(wù)的設(shè)計方案的范圍進(jìn)行組織施工，特殊情況應(yīng)通甲方代表共同協(xié)商。
二、在保證工程質(zhì)量和使用功能的前提下按規(guī)定工期竣工。
第四條：工程竣工驗收與交接
一、工程竣工后，雙方進(jìn)行預(yù)驗，如有質(zhì)量問題，乙方立即返修。經(jīng)驗收
工程質(zhì)量合格后，雙方在工程驗收證書上簽章，各執(zhí)一份。
二、工程竣工驗收后，十日內(nèi)雙方辦理工程技術(shù)檔案及資料的交接手續(xù)，并做完工程竣工結(jié)算，十五日內(nèi)辦理完全部經(jīng)濟(jì)往來及財務(wù)結(jié)算。
第五條：附則
一、合同在雙方簽字日起即在法律上生效，雙方必須嚴(yán)格遵守，經(jīng)濟(jì)往來終止后，本合同失效。
二、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，以資守信。
三、其他補(bǔ)充事宜：無
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日