延期協(xié)議書【篇1】
借款人(以下稱甲方)：
貸款人(以下稱乙方)：
擔(dān)保人(以下稱丙方)：
甲方因原因，不能如期償還年字第號借款合同的貸款，
需向乙方申請延長借款期限。乙方經(jīng)審查，同意甲方延期還款，丙方同意繼續(xù)為甲方
提供擔(dān)保。甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成下列各項：
一、甲方根據(jù)年字第號合同向乙方借用的(幣種)資
金貸款(大寫)整，其中(大寫)整應(yīng)于年月
日到期。截止到年月日，上述貸款的余額為(大寫)整，
現(xiàn)約定延期到年月日償還。具體還款計劃如下：
年月日償還。具體還款計劃如下：
┌─────────────────┬────────────────┐
│日期│金額│
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
└─────────────────┴────────────────┘
二、甲方用下列資金歸還上條所列延期還款本息：
1.
2.
3.
4.
三、延期后的貸款利率，從延期之日起按該貸款實際期限的利率月息‰執(zhí)
行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他權(quán)利、義務(wù)以及有關(guān)事項，仍按年
字第號合同和年字第號擔(dān)保合同約定的條款執(zhí)行。
五、當(dāng)事人商定的其它事項：
六、本協(xié)議從甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字并加
蓋單位公章之日起生效。至本協(xié)議項下貸款全部清償時自動失效。
七、本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙各執(zhí)一份。
甲方：公章乙方：公章丙方：公章
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人) (或授權(quán)代理人)
年月日年月日年月日
簽訂合同地點：省(市)市縣(區(qū))
注：1.如主合同沒有擔(dān)保，本協(xié)議劃去有關(guān)擔(dān)保人的內(nèi)容。
2.如合同當(dāng)事人為非法人單位，由其主要負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人授權(quán)的代理人
簽字。
延期協(xié)議書【篇2】
關(guān)于1600℃自動升降爐合同執(zhí)行延期交
貨情況說明
*********有限公司:
關(guān)于貴公司購買我公司（*****有限公司）的1600℃自動升將爐（型號規(guī)格：TC-16S3 450mm*300mm*250mm），由于諸多原因，原定于20xx年**月**日發(fā)貨，實際于20xx年**月**日完工，同時由于春節(jié)到來，應(yīng)貴方要求，我們將在春節(jié)過后與貴公司商談發(fā)貨。對于爐子的延期交貨給貴公司造成的不便我們致以最真誠的歉意，關(guān)于爐子的延期交貨主要原因如下：
1. 由于這臺高溫自動升降爐是非標(biāo)產(chǎn)品，為保證爐子的質(zhì)量，爐子的設(shè)計和審核確認(rèn)比其他標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品復(fù)雜的多，以致在時間上超出了預(yù)期。
2. 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，我們專門訂購了一批日本生產(chǎn)的纖維板作為保溫材料，但由于合作廠商在年底前業(yè)務(wù)繁忙，貨源緊張，同時我們不可能只為此爐定幾塊板，是定了一批貨，量大，所以訂貨周期比往常較長。
3. 為了使用方便，我們對液壓裝置進(jìn)行了改裝，液壓裝置在自動升降的基礎(chǔ)上，改為手動泄壓升降與自動一體。比直接使用成品液壓裝置工期加長。同時我們?yōu)楸ＷC液壓裝置的質(zhì)量，防止漏壓漏油，以及長時間使用爐子出現(xiàn)，爐口下降的情況，我們對爐子進(jìn)行了無載和重載條件下的實驗，每次實驗兩天，延長了爐子的生產(chǎn)周期。
4. 年底，各合作廠家業(yè)務(wù)都比較繁忙，同時物流運輸?shù)木o張，造成我們很多的原材料訂貨周期加長，例如氧化鋁空心球磚、硅鉬棒等一些非標(biāo)材料的定制。
5. 多名員工結(jié)婚請假出差調(diào)試造成工作人員不足，導(dǎo)致單個爐子工期加長。
由于上述情況以及其他諸多原因造成交貨延后，我們在此再次深表歉意，我們所能做的便是竭盡所能做好產(chǎn)品，在保證質(zhì)量的前提下
趕工。同時，我們將依據(jù)客觀情況，參考編號20xx-**-**號合同第十二條，在互惠互利的基礎(chǔ)上，與貴公司商談賠償損失的問題，對此次合作給貴公司造成的不便還望貴公司海涵。
此致
敬禮
***********有限公司
20xx年1月10日
延期協(xié)議書【篇3】
乙方：XXX
實際住址：XXX
甲乙雙方在XX年X月X日簽訂了《商品房買賣合同》，合同約定乙方購買甲方開發(fā)的XX小區(qū)X號樓X單元X室商品房一套，房屋面積為XX平方米（合同號：XXX，備案號：合同登記備案XX字第201XXXXXXX號），由于貴公司的原因，造成實際交房時間為XXXX年X月XX日，比合同約定時間延遲XX日?，F(xiàn)就雙方履行合同中出現(xiàn)的糾紛，經(jīng)雙方自愿平等協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方自行辦理所購房屋的房產(chǎn)證，甲方積極協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證。
二、雙方根據(jù)簽訂的《商品房買賣合同》第6、8、9、11、14條的約定并充分協(xié)商，就逾期交房違約金、逾期辦證違約金等事宜一致達(dá)成協(xié)議如下：甲方賠償乙方逾期交房違約金、逾期辦證違約金等共計人民幣大寫：XXXX元（￥XXX元），乙方對逾期交房違約金、逾期辦證違約金等不再主張其他任何賠償。
三、乙方保證對所購房屋逾期交房和逾期辦證問題不再有任何爭議和糾紛，乙方保證就逾期交房和逾期辦證問題不向人民法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。否則，向甲方支付違約金XX元。
四、本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。
甲方：XXXXXXXXXXX有限公司
簽字：
簽訂時間：年月日
乙方：
延期協(xié)議書【篇4】
甲方(賣方)：合同編號：20__52501簽訂地點：乙方(買方)：時間：20__年05月25日
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立合同如下：
第一條紅木家具基本情況
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合QB/T2385-20__新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識和實際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額20%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時付清。
第四條自提貨物。乙方自行提貨，現(xiàn)場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當(dāng)日驗收合格。
第五條甲方送貨，運費由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，賣方應(yīng)在交貨時督促買方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗收，買方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第六條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。
第七條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列兩種方式解決：
(一)提交
(二)依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：電話：
電話：
開戶銀行：開戶銀行：戶名：戶名：帳號：帳號：
延期協(xié)議書【篇5】
工程監(jiān)理延期合同
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補充協(xié)議如下：
一、項目概況：
本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)
二、工程形象進(jìn)度
本工程主體全部結(jié)頂，并進(jìn)過中間安全、結(jié)構(gòu)驗收，裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。
2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時間
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期20__年8月9日順延至20__年6月30日。
五、協(xié)議生效
協(xié)議訂立時間：年月日。
協(xié)議訂立地點：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
延期協(xié)議書【篇6】
委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________
監(jiān)理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________
一.乙方必須按照建筑工程監(jiān)理規(guī)范認(rèn)真履行職責(zé),直至本項目完工.必須繼續(xù)執(zhí)行甲、乙雙方簽訂的>的`具體規(guī)定。
二.本協(xié)議為雙方簽訂的>的延續(xù),直至整個項目的竣工驗收完畢,包括原合同規(guī)定的內(nèi)容。綠化、道路等工程不再另行聘請監(jiān)理。
三.本協(xié)議有效日期為：_________________年_____月______日至本項目竣工驗收,費用按月包干結(jié)算的方式。
四.監(jiān)理費用
按月計算,包干價格為__________萬/月.乙方必須保證監(jiān)理人員5人以上,如遇工程進(jìn)度加快，乙方必須機動增加監(jiān)理人員，以保證工程質(zhì)量。
委托人(甲方)：_________________監(jiān)理人(乙方)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________________年______月______日_________________年______月______日
延期協(xié)議書【篇7】
借款人(以下稱甲方)：___________
出借人(以下稱乙方)：___________
甲方因___________原因，不能如期歸還______年______字第______號借款協(xié)議的借款，需向乙方申請延長借款期限。乙方經(jīng)審查，同意甲方延期還款。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成下列各項：
第一條、甲方根據(jù)______年______字第______號借款協(xié)議向乙方借用的借款人民幣______元整，原定應(yīng)于______年______月______日還清。截止到______年______月______日，上述借款的欠款余額為人民幣______元整，現(xiàn)約定延期到______年______月______日償還。具體還款計劃如下：
第一期于______年______月______日還款人民幣______元整;
第二期于______年______月______日還款人民幣______元整;
第三期于______年______月______日還款人民幣______元整。
第二條、延期后的借款利率，從延期之日起按該借款實際期限的利率月息______%執(zhí)行。
第三條、延期后甲、乙雙方的其他權(quán)利、義務(wù)以及有關(guān)事項，仍按______年______字第______號借款協(xié)議約定的條款執(zhí)行。
第四條、本協(xié)議與原借款協(xié)議或擔(dān)保協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議約定內(nèi)容為準(zhǔn)。
第五條、本協(xié)議在履行中產(chǎn)生的各種爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方均可依法向甲乙雙方所在地人民法院起訴。
第六條、本協(xié)議從甲、乙各方或授權(quán)的代理人簽字并蓋章之日起生效，至本協(xié)議項下借款全部清償時自動失效。
第七條、本協(xié)議的任何修改或補充，只有在雙方授權(quán)代表簽字后生效，并成為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第八條、除非遇到不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議不能履行，未經(jīng)甲、乙雙方一致書面同意，任何單方無權(quán)變更協(xié)議內(nèi)容。
第九條、本協(xié)議一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條、對于本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方：___________ 乙方：___________
代表人：_________ 代表人：_________
電話：___________ 電話：___________
簽約日期：_______ 簽約日期：_______
簽約地點：_______ 簽約地點：_______
延期協(xié)議書【篇8】
由延期交房引發(fā)的房屋買賣合同糾紛日趨增多。對于開發(fā)商來說，延期交房需承擔(dān)的直接法律后果有兩個：一是違約賠償；二是若延期交房超（房超博客，房超新聞，房超說吧）過一定期間，可能導(dǎo)致買方單方解除合同。
一、關(guān)于違約金的性質(zhì)
《_合同法》第113條規(guī)定：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失。《合同法》從合同當(dāng)事人地位平等及市場經(jīng)濟(jì)原則出發(fā)，確定了違約金的補償性，即違約金是用以補償受害方因合同對方違約所遭受的實際損失。而《合同法》第114條關(guān)于約定違約金低于或過分高于損失的調(diào)整制度，從另一角度進(jìn)一步明確了違約金的補償性質(zhì)。
二、關(guān)于遲延交房違約金的計算標(biāo)準(zhǔn)
《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下稱《解釋》）第16條也明確了商品房買賣中違約金的補償性質(zhì)：當(dāng)事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應(yīng)當(dāng)以違約金超過造成的損失30％為標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)減少；當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額。三、延期交房導(dǎo)致的買方損失開發(fā)商遲延交房導(dǎo)致購房者具體損失的計算問題，《解釋》第17條做出了規(guī)定：“商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定?！币虼?，一般而言租金損失即為我國《合同法》規(guī)定的買房者可得利益的損失。四、可預(yù)見規(guī)則在延期交房違約賠償中的適用在延期交房引起的房屋買賣合同糾紛案件中，有些買方還提出其他損失，如因信賴賣方會按期交房而將子女從外地接來上海準(zhǔn)備入學(xué)，因延期交房又不得不送回的差旅費損失等。若買方要求賣方賠償這類損失，在訴訟中買方將面臨兩大法律難題。首先，買方應(yīng)證明這類損失與延期交房之間的因果關(guān)系。其次，買方還需證明其損失是賣方在訂立合同時“可預(yù)見的”。僅就延期交房的通常情況而言，買方買房通常是為了自用或出租，因此，租金損失是賣方在訂立合同時可預(yù)見的。而對于前面提到的差旅費損失，由于買方的自身情況千差萬別，賣方不可能也沒有義務(wù)對此一一了解，從“通情達(dá)理”角度出發(fā)，差旅費損失不具備可預(yù)見性，除非買方在訂立合同時即已明確告知賣方其購房是為了讓子女入學(xué)。
但必須注意的是，對違約金過高或過低的調(diào)整應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人提出，否則法律并沒有規(guī)定法院或仲裁機構(gòu)可以主動予以調(diào)整。
延期協(xié)議書【篇9】
鑒于：
______因多次向______借款，具體借款金額、借款期限、利息如下：
1、借款本金人民幣______元(大寫：______)，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日，借款方式為：______;利息計算標(biāo)準(zhǔn)為______，截至本協(xié)議簽訂之日，利息計人民幣______元(大寫：______);
2、借款本金人民幣______元(大寫：______)，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日，借款方式為：______;利息計算標(biāo)準(zhǔn)為______，截至本協(xié)議簽訂之日，利息計人民幣______元(大寫：______);
現(xiàn)還款期限已到，但因______資金周轉(zhuǎn)困難，故經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：
一、同意______元分期歸還上述借款，自本協(xié)議簽訂之日起以本金共計______元為基數(shù)按照年利率______%的標(biāo)準(zhǔn)計算的利息。具體還款方式為：____________;
二、出借人若有任意一期未按上述約定歸還借款本息的，有權(quán)立即要求借款人全額歸還剩余借款本息，并有權(quán)要求其支付：違約金計算方式(1)自______年______月______日起至借款實際還清之日止按照標(biāo)準(zhǔn)支付的違約金;約金計算方式(2)一次性支付違約金約金______元。
三、雙方約定，如有爭議，協(xié)商不成的，可向______人民法院提請訴訟。同時，因借款人未按約歸還借款，出借人因追償借款而產(chǎn)生的包括但不限于律師費、差旅費、案件受理費、財產(chǎn)保全費、擔(dān)保費等一切費用均由出借人承擔(dān)。
四、本協(xié)議一式______份，各方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。
借款人：____________，性別：_____，民族：_____，職業(yè)：_____，身份證號碼：____________，電話號碼：____________。
出借人：____________，性別：_____，民族：_____，職業(yè)：_____，身份證號碼：____________，電話號碼：____________。
借款人(以下稱甲方)：
貸款人(以下稱乙方)：
擔(dān)保人(以下稱丙方)：
甲方因原因，不能如期償還年字第號借款合同的貸款，
需向乙方申請延長借款期限。乙方經(jīng)審查，同意甲方延期還款，丙方同意繼續(xù)為甲方
提供擔(dān)保。甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成下列各項：
一、甲方根據(jù)年字第號合同向乙方借用的(幣種)資
金貸款(大寫)整，其中(大寫)整應(yīng)于年月
日到期。截止到年月日，上述貸款的余額為(大寫)整，
現(xiàn)約定延期到年月日償還。具體還款計劃如下：
年月日償還。具體還款計劃如下：
┌─────────────────┬────────────────┐
│日期│金額│
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
├─────────────────┼────────────────┤
│年月日││
└─────────────────┴────────────────┘
二、甲方用下列資金歸還上條所列延期還款本息：
1.
2.
3.
4.
三、延期后的貸款利率，從延期之日起按該貸款實際期限的利率月息‰執(zhí)
行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他權(quán)利、義務(wù)以及有關(guān)事項，仍按年
字第號合同和年字第號擔(dān)保合同約定的條款執(zhí)行。
五、當(dāng)事人商定的其它事項：
六、本協(xié)議從甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字并加
蓋單位公章之日起生效。至本協(xié)議項下貸款全部清償時自動失效。
七、本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙各執(zhí)一份。
甲方：公章乙方：公章丙方：公章
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人) (或授權(quán)代理人)
年月日年月日年月日
簽訂合同地點：省(市)市縣(區(qū))
注：1.如主合同沒有擔(dān)保，本協(xié)議劃去有關(guān)擔(dān)保人的內(nèi)容。
2.如合同當(dāng)事人為非法人單位，由其主要負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人授權(quán)的代理人
簽字。
延期協(xié)議書【篇2】
關(guān)于1600℃自動升降爐合同執(zhí)行延期交
貨情況說明
*********有限公司:
關(guān)于貴公司購買我公司（*****有限公司）的1600℃自動升將爐（型號規(guī)格：TC-16S3 450mm*300mm*250mm），由于諸多原因，原定于20xx年**月**日發(fā)貨，實際于20xx年**月**日完工，同時由于春節(jié)到來，應(yīng)貴方要求，我們將在春節(jié)過后與貴公司商談發(fā)貨。對于爐子的延期交貨給貴公司造成的不便我們致以最真誠的歉意，關(guān)于爐子的延期交貨主要原因如下：
1. 由于這臺高溫自動升降爐是非標(biāo)產(chǎn)品，為保證爐子的質(zhì)量，爐子的設(shè)計和審核確認(rèn)比其他標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品復(fù)雜的多，以致在時間上超出了預(yù)期。
2. 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，我們專門訂購了一批日本生產(chǎn)的纖維板作為保溫材料，但由于合作廠商在年底前業(yè)務(wù)繁忙，貨源緊張，同時我們不可能只為此爐定幾塊板，是定了一批貨，量大，所以訂貨周期比往常較長。
3. 為了使用方便，我們對液壓裝置進(jìn)行了改裝，液壓裝置在自動升降的基礎(chǔ)上，改為手動泄壓升降與自動一體。比直接使用成品液壓裝置工期加長。同時我們?yōu)楸ＷC液壓裝置的質(zhì)量，防止漏壓漏油，以及長時間使用爐子出現(xiàn)，爐口下降的情況，我們對爐子進(jìn)行了無載和重載條件下的實驗，每次實驗兩天，延長了爐子的生產(chǎn)周期。
4. 年底，各合作廠家業(yè)務(wù)都比較繁忙，同時物流運輸?shù)木o張，造成我們很多的原材料訂貨周期加長，例如氧化鋁空心球磚、硅鉬棒等一些非標(biāo)材料的定制。
5. 多名員工結(jié)婚請假出差調(diào)試造成工作人員不足，導(dǎo)致單個爐子工期加長。
由于上述情況以及其他諸多原因造成交貨延后，我們在此再次深表歉意，我們所能做的便是竭盡所能做好產(chǎn)品，在保證質(zhì)量的前提下
趕工。同時，我們將依據(jù)客觀情況，參考編號20xx-**-**號合同第十二條，在互惠互利的基礎(chǔ)上，與貴公司商談賠償損失的問題，對此次合作給貴公司造成的不便還望貴公司海涵。
此致
敬禮
***********有限公司
20xx年1月10日
延期協(xié)議書【篇3】
乙方：XXX
實際住址：XXX
甲乙雙方在XX年X月X日簽訂了《商品房買賣合同》，合同約定乙方購買甲方開發(fā)的XX小區(qū)X號樓X單元X室商品房一套，房屋面積為XX平方米（合同號：XXX，備案號：合同登記備案XX字第201XXXXXXX號），由于貴公司的原因，造成實際交房時間為XXXX年X月XX日，比合同約定時間延遲XX日?，F(xiàn)就雙方履行合同中出現(xiàn)的糾紛，經(jīng)雙方自愿平等協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方自行辦理所購房屋的房產(chǎn)證，甲方積極協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證。
二、雙方根據(jù)簽訂的《商品房買賣合同》第6、8、9、11、14條的約定并充分協(xié)商，就逾期交房違約金、逾期辦證違約金等事宜一致達(dá)成協(xié)議如下：甲方賠償乙方逾期交房違約金、逾期辦證違約金等共計人民幣大寫：XXXX元（￥XXX元），乙方對逾期交房違約金、逾期辦證違約金等不再主張其他任何賠償。
三、乙方保證對所購房屋逾期交房和逾期辦證問題不再有任何爭議和糾紛，乙方保證就逾期交房和逾期辦證問題不向人民法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。否則，向甲方支付違約金XX元。
四、本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。
甲方：XXXXXXXXXXX有限公司
簽字：
簽訂時間：年月日
乙方：
延期協(xié)議書【篇4】
甲方(賣方)：合同編號：20__52501簽訂地點：乙方(買方)：時間：20__年05月25日
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立合同如下：
第一條紅木家具基本情況
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合QB/T2385-20__新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識和實際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額20%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時付清。
第四條自提貨物。乙方自行提貨，現(xiàn)場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當(dāng)日驗收合格。
第五條甲方送貨，運費由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，賣方應(yīng)在交貨時督促買方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗收，買方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第六條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。
第七條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列兩種方式解決：
(一)提交
(二)依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：電話：
電話：
開戶銀行：開戶銀行：戶名：戶名：帳號：帳號：
延期協(xié)議書【篇5】
工程監(jiān)理延期合同
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補充協(xié)議如下：
一、項目概況：
本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)
二、工程形象進(jìn)度
本工程主體全部結(jié)頂，并進(jìn)過中間安全、結(jié)構(gòu)驗收，裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。
2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時間
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期20__年8月9日順延至20__年6月30日。
五、協(xié)議生效
協(xié)議訂立時間：年月日。
協(xié)議訂立地點：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
延期協(xié)議書【篇6】
委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________
監(jiān)理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________
一.乙方必須按照建筑工程監(jiān)理規(guī)范認(rèn)真履行職責(zé),直至本項目完工.必須繼續(xù)執(zhí)行甲、乙雙方簽訂的>的`具體規(guī)定。
二.本協(xié)議為雙方簽訂的>的延續(xù),直至整個項目的竣工驗收完畢,包括原合同規(guī)定的內(nèi)容。綠化、道路等工程不再另行聘請監(jiān)理。
三.本協(xié)議有效日期為：_________________年_____月______日至本項目竣工驗收,費用按月包干結(jié)算的方式。
四.監(jiān)理費用
按月計算,包干價格為__________萬/月.乙方必須保證監(jiān)理人員5人以上,如遇工程進(jìn)度加快，乙方必須機動增加監(jiān)理人員，以保證工程質(zhì)量。
委托人(甲方)：_________________監(jiān)理人(乙方)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________________年______月______日_________________年______月______日
延期協(xié)議書【篇7】
借款人(以下稱甲方)：___________
出借人(以下稱乙方)：___________
甲方因___________原因，不能如期歸還______年______字第______號借款協(xié)議的借款，需向乙方申請延長借款期限。乙方經(jīng)審查，同意甲方延期還款。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成下列各項：
第一條、甲方根據(jù)______年______字第______號借款協(xié)議向乙方借用的借款人民幣______元整，原定應(yīng)于______年______月______日還清。截止到______年______月______日，上述借款的欠款余額為人民幣______元整，現(xiàn)約定延期到______年______月______日償還。具體還款計劃如下：
第一期于______年______月______日還款人民幣______元整;
第二期于______年______月______日還款人民幣______元整;
第三期于______年______月______日還款人民幣______元整。
第二條、延期后的借款利率，從延期之日起按該借款實際期限的利率月息______%執(zhí)行。
第三條、延期后甲、乙雙方的其他權(quán)利、義務(wù)以及有關(guān)事項，仍按______年______字第______號借款協(xié)議約定的條款執(zhí)行。
第四條、本協(xié)議與原借款協(xié)議或擔(dān)保協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議約定內(nèi)容為準(zhǔn)。
第五條、本協(xié)議在履行中產(chǎn)生的各種爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方均可依法向甲乙雙方所在地人民法院起訴。
第六條、本協(xié)議從甲、乙各方或授權(quán)的代理人簽字并蓋章之日起生效，至本協(xié)議項下借款全部清償時自動失效。
第七條、本協(xié)議的任何修改或補充，只有在雙方授權(quán)代表簽字后生效，并成為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第八條、除非遇到不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議不能履行，未經(jīng)甲、乙雙方一致書面同意，任何單方無權(quán)變更協(xié)議內(nèi)容。
第九條、本協(xié)議一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條、對于本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方：___________ 乙方：___________
代表人：_________ 代表人：_________
電話：___________ 電話：___________
簽約日期：_______ 簽約日期：_______
簽約地點：_______ 簽約地點：_______
延期協(xié)議書【篇8】
由延期交房引發(fā)的房屋買賣合同糾紛日趨增多。對于開發(fā)商來說，延期交房需承擔(dān)的直接法律后果有兩個：一是違約賠償；二是若延期交房超（房超博客，房超新聞，房超說吧）過一定期間，可能導(dǎo)致買方單方解除合同。
一、關(guān)于違約金的性質(zhì)
《_合同法》第113條規(guī)定：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失。《合同法》從合同當(dāng)事人地位平等及市場經(jīng)濟(jì)原則出發(fā)，確定了違約金的補償性，即違約金是用以補償受害方因合同對方違約所遭受的實際損失。而《合同法》第114條關(guān)于約定違約金低于或過分高于損失的調(diào)整制度，從另一角度進(jìn)一步明確了違約金的補償性質(zhì)。
二、關(guān)于遲延交房違約金的計算標(biāo)準(zhǔn)
《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下稱《解釋》）第16條也明確了商品房買賣中違約金的補償性質(zhì)：當(dāng)事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應(yīng)當(dāng)以違約金超過造成的損失30％為標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)減少；當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額。三、延期交房導(dǎo)致的買方損失開發(fā)商遲延交房導(dǎo)致購房者具體損失的計算問題，《解釋》第17條做出了規(guī)定：“商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定?！币虼?，一般而言租金損失即為我國《合同法》規(guī)定的買房者可得利益的損失。四、可預(yù)見規(guī)則在延期交房違約賠償中的適用在延期交房引起的房屋買賣合同糾紛案件中，有些買方還提出其他損失，如因信賴賣方會按期交房而將子女從外地接來上海準(zhǔn)備入學(xué)，因延期交房又不得不送回的差旅費損失等。若買方要求賣方賠償這類損失，在訴訟中買方將面臨兩大法律難題。首先，買方應(yīng)證明這類損失與延期交房之間的因果關(guān)系。其次，買方還需證明其損失是賣方在訂立合同時“可預(yù)見的”。僅就延期交房的通常情況而言，買方買房通常是為了自用或出租，因此，租金損失是賣方在訂立合同時可預(yù)見的。而對于前面提到的差旅費損失，由于買方的自身情況千差萬別，賣方不可能也沒有義務(wù)對此一一了解，從“通情達(dá)理”角度出發(fā)，差旅費損失不具備可預(yù)見性，除非買方在訂立合同時即已明確告知賣方其購房是為了讓子女入學(xué)。
但必須注意的是，對違約金過高或過低的調(diào)整應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人提出，否則法律并沒有規(guī)定法院或仲裁機構(gòu)可以主動予以調(diào)整。
延期協(xié)議書【篇9】
鑒于：
______因多次向______借款，具體借款金額、借款期限、利息如下：
1、借款本金人民幣______元(大寫：______)，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日，借款方式為：______;利息計算標(biāo)準(zhǔn)為______，截至本協(xié)議簽訂之日，利息計人民幣______元(大寫：______);
2、借款本金人民幣______元(大寫：______)，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日，借款方式為：______;利息計算標(biāo)準(zhǔn)為______，截至本協(xié)議簽訂之日，利息計人民幣______元(大寫：______);
現(xiàn)還款期限已到，但因______資金周轉(zhuǎn)困難，故經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：
一、同意______元分期歸還上述借款，自本協(xié)議簽訂之日起以本金共計______元為基數(shù)按照年利率______%的標(biāo)準(zhǔn)計算的利息。具體還款方式為：____________;
二、出借人若有任意一期未按上述約定歸還借款本息的，有權(quán)立即要求借款人全額歸還剩余借款本息，并有權(quán)要求其支付：違約金計算方式(1)自______年______月______日起至借款實際還清之日止按照標(biāo)準(zhǔn)支付的違約金;約金計算方式(2)一次性支付違約金約金______元。
三、雙方約定，如有爭議，協(xié)商不成的，可向______人民法院提請訴訟。同時，因借款人未按約歸還借款，出借人因追償借款而產(chǎn)生的包括但不限于律師費、差旅費、案件受理費、財產(chǎn)保全費、擔(dān)保費等一切費用均由出借人承擔(dān)。
四、本協(xié)議一式______份，各方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。
借款人：____________，性別：_____，民族：_____，職業(yè)：_____，身份證號碼：____________，電話號碼：____________。
出借人：____________，性別：_____，民族：_____，職業(yè)：_____，身份證號碼：____________，電話號碼：____________。