裝修合同通用(14篇)

字號:

    隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
    裝修合同篇一
    承包方(簡稱乙方):__________________________________
    根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
    一、概況
    1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
    2.裝飾施工地點:_________區(qū)___________路____弄(村)____號___樓____室。
    3.住房結構:____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
    4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
    5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
    6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________________________
    其中:材料費:________________________________,人工費:_____________________
    管理費:________________________________,設計費:_____________________
    垃圾清運費:____________________________,稅金(3.41%):____________
    其他費用:___________________________
    經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
    7.工期:自_________年_______月______日開工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
    二、關于材料供應的約定:
    1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
    本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
    2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
    3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
    4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
    三、關于工程質量及驗收的約定:
    本工程執(zhí)行db。
    上述材料需為優(yōu)等品,建好后乙方搞好屋內、四周衛(wèi)生,做好防火防盜。做到人走場地清。
    風險提示:工程質量未符合標準的歸責
    因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
    因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
    七、乙方在建房施工時,一定要保證質量。如有不符合質量問題,要求翻工,造成的浪費由乙方自己負責,并負責翻工費用。
    八、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成傷亡事故,由責任方承擔有關費用;若造成鄰居房屋損壞,由乙方負責。
    九、若遭受城管干擾,影響乙方施工,當中損壞的建筑材料,按當時造價由甲方負責。另外,如需修改施工內容,增加工程項目必須與甲方商量,雙方達成一致,做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
    十、乙方進場后,施工用水用電由甲方負責,保證施工場地通水通電。房子建好后水電安裝包括水電材料全部由甲方負責。
    十一、付款方式:完工后一周內全部付清。
    十二、本合同書經雙方確認后,即生效,雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
    十三、本合同共一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力,未盡事宜需經雙方協(xié)商,意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后,本合同書自然終止無效。
    發(fā)包方:
    ____年___月___日
    承包方:
    法定代表人:
    ____年___月___日
    裝修合同篇二
    委托人(甲方):
    住址:
    設計人(乙方):
    設計證書等級:
    住址:
    甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進行該設計工作,為明確雙方的權利義務,結合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
    一、設計工程概況
    1、工程名稱:
    2、工程地點:
    3、工程范圍:
    4、承包方式:
    二、工程步驟
    1、設計期限:
    設計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成全套設計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設計要求或遲延答復,其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
    2、設計流程:
    (1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內,向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
    (2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念后,同時支付首期設計費______元,乙方收到設計費后______天內,向甲方提交較詳細裝修設計方案。
    (3)甲方確認立面方案、天花方案即支付第二期設計費______元,乙方收到二期設計費后______天內,向甲方提交詳細裝修施工圖及效果圖。
    (4)甲方簽字確認設計施工圖后即支付第三期設計費______元,乙方向甲方提供全套正式設計施工圖紙。
    (5)工地開工后,設計師配合施工隊現(xiàn)場指導并對業(yè)主提供材料及工程質量咨詢服務。
    三、甲方職責
    1、甲方應按合同規(guī)定及時支付設計費。
    2、甲方應將設計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同),重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
    四、乙方職責
    1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設計圖紙。
    2、乙方應本著認真負責的精神,按照甲方的要求完成設計,并不得對甲方的要求進行較大修改,除非必要,應與甲方協(xié)商。
    3、若甲方未能按時支付設計費,乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
    風險提示:設計費
    合同當事人在確定設計費時,應遵循以下原則:
    首先,設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的,應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統(tǒng)一定額并非強制性規(guī)范,而是發(fā)包人與設計人之間協(xié)商約;
    其次,在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下,可以根據《工程設計收費標準》確定設計費,避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
    五、設計費金額與支付
    1、設計費總額:人民幣____________元。
    2、支付時間:
    風險提示:定金
    定金兼有成約定金和解約定金的性質,如果當事人雙方同意對定金額度進行修改,該數(shù)額不能超過總設計費的20%,超過20%的部分只能作為預付款,而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時,可按比例適用定金罰則。
    在發(fā)包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的,應當按照未履行部分所占約定內容的比例,適用定金罰則。只不過在實踐中,當事人往往沒有注意到這一點,在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求,造成自己的權利未得到全面保護,如果您對這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。
    (1)雙方簽訂委托設計合同時,甲方即應向乙方支付定金,即人民幣____________元;
    (2)甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元;
    (3)甲方支付第二期的設計費即人民幣____________元;
    (4)甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元;
    六、違約責任和爭議解決
    1、甲方在乙方提供有關設計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內支付設計費,或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設計費_______%的違約金。
    風險提示:賠償金的確定
    由當事人協(xié)商確定賠償金金額,實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規(guī)定。
    如果發(fā)包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法,應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實際損失時,法律應當首先尊重當事人雙方的意思自治,承認雙方約定的正當性。
    若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失,基于公平原則,法律應予以必要干涉。因此,當事人在約定賠償金時,應充分考慮設計文件錯誤給發(fā)包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
    2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
    3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
    七、附則
    1、本合同經雙方簽字后生效,自雙方義務履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
    2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達成一致的,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
    甲方:
    代表人:
    身份證號:
    聯(lián)系方式:
    合同簽訂地:
    合同履行地:
    簽訂時間:________年_______月_______日
    乙方:
    負責人:
    身份證號:
    聯(lián)系方式:
    合同簽訂地:
    合同履行地:
    簽訂時間:________年_______月_______日
    裝修合同篇三
    1、工程名稱:_______________酒店改造工程
    2、工程內容:_______________酒店改造及檢修
    3、承包范圍:_______________兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
    4、承包方式:包工包料
    5、工期:__________年_____月_____日---__________年_____月_____日
    第一條、工程價款與支付
    1、合同價款的確定依據現(xiàn)行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執(zhí)行。
    2、本工程價款計算確定為人民幣__________萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。
    3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款,工程完工支付25%,其余的50%為質量保證金,保修期滿無質量問題后支付。
    第二條、工程質量
    1、工程質量必須達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件,經協(xié)商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監(jiān)督局的要求。
    2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。
    3、工程質量達不到上述要求時,乙方負責無償返修,直至達到要求,同時承擔由此造成的各種相關費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
    第四條:雙方的責任
    1、甲方責任:
    1.1、會審施工圖紙。
    1.2、提供具備施工條件的施工場地。
    1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發(fā)生的費用由甲方承擔。
    2、乙方責任:
    2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續(xù)。
    2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
    2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。
    2.4、乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。
    2.5、合同生效一周內乙方必須進入現(xiàn)場施工,如逾期未進入現(xiàn)場施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
    2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔。
    第五條:竣工驗收與保修
    1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
    甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
    2、工程竣工驗收后,按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內,工程保修期為一年。
    第六條:爭議的處理
    雙方因合同發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調解,經調解后如雙方未達成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
    第七條:未盡事宜及補充條款如下:
    1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權對工程進行總體監(jiān)督,包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與_______________酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改,乙方必須無條件執(zhí)行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。
    2、隨著工程進度情況,乙方應及時整理相應的內業(yè)資料并及時向甲方及有關部門報驗,待驗收合格后,方可進入下道工序施工。
    3、工程竣工驗收時,必須經市技術監(jiān)督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。
    4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
    第八條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
    發(fā)包方(章):__________承包方(章):__________
    地址:_______________地址:_______________
    法定代表人:__________法定代表人:__________
    委托代理人:__________委托代理人:__________
    電話:_______________電話:_______________
    電掛:_______________電掛:_______________
    開戶銀行:__________開戶銀行:__________
    帳號:_______________帳號:_______________
    郵政編碼:__________郵政編碼:__________
    合同訂立時間:__________年_____月_____日
    裝修合同篇四
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    姓名(名稱):
    住所:廣東省xx市xx區(qū)xx街道xx路臻匯園xx棟xx樓xx單元。
    聯(lián)系電話:
    承包方(以下簡稱乙方):
    工程責任人:
    身份證號碼:
    聯(lián)系電話:
    根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    工程地點:xx省xx市xx區(qū)xx街道xx路臻匯園xx棟xx樓xx單元。
    一、房屋形式結構 式 室廳 廚衛(wèi)陽臺。
    二、工程承包方式:
    三、工程期限 天。
    開工日期年 月 日
    竣工日期年 月 日 四、雙方商定,本工程的價款按乙方實際施工具體操作計算,結算方式為按進度付款結算。
    五、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后一星期內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
    六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
    七、施工范圍:
    具體居室:一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛(wèi)生間、兩個陽臺。
    1、整屋瓷磚鋪設,50元/平方米;瓷磚鋪設施工范圍包括但不限于地板磚鋪設和墻磚到頂鋪設。
    2、整屋波打線鋪設:30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;30cm*30cm以下尺寸的波打線,按照10元/米進行結算。
    3、整屋門檻石鋪設:20元/條。
    4、整屋地腳線鋪設:15元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序,要求地腳線與墻面平整。
    5、衛(wèi)生間防水:每層10元/平方米;乙方完成防水工作后必須進行沉池操作,并達標。
    6、臥室窗臺飄窗鋪石:60元/平方米。
    7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價:共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛(wèi)生間所有外露排水管或污水管,封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分的鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。
    8、廚房接地櫥柜和水池總造價:共計1000元;廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置),施工包括但不限于設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約40cm*60cm。
    9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁):150元/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限于廁兜鋪設、排污管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢后,甲方廁所能正常排水使用。
    10、洗手盆安裝(包括但不限于臺上式或臺下式的洗手盆):100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務保證洗手盆安裝完畢后,甲方洗手盆能正常排水使用。
    以上所有工程造價,均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責,乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料,避免由于施工材料短缺導致工期停滯或延誤。
    以上所有工程鋪設或者安裝,必須保證平整,無毛躁邊角;所有排水相關鋪設,必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設涂層,必須保證通過甲方所在物業(yè)管理處驗收;
    如其中某項工程鋪設經甲方經驗收發(fā)現(xiàn)不達標,乙方必須重新鋪設安裝,直至達標為止;如因乙方個人原因導致的不達標,所有損失由乙方負責。
    八、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
    九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
    十、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
    十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
    發(fā)包人(簽字): 承包人(簽字):
    年月日年月日
    裝修合同篇五
    甲方(發(fā)包人):_____法人執(zhí)照號碼:______
    法定代表人:______ 地址:_________
    委托代理人:_____ 身份證號:_____聯(lián)系電話:____
    乙方(承包人):____營業(yè)執(zhí)照號碼:______
    法定代表人:_____地址:_________
    委托代理人:____身份證號:___聯(lián)系電話:___行業(yè)準入證號碼:____
    工程設計師:____身份證號:_________
    施工負責人:____身份證號:_________
    丙方:_____ 社團登記證號碼:____地址:_____
    法定代表人:____聯(lián)系電話:______
    委托代理人:____身份證號:______
    合同簽訂地址:_________
    根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規(guī),結合室內裝飾裝修工程的特點,三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關事宜,達成以下協(xié)議:
    第一條 工程概況
    1.1 施工地點:_________。
    1.2 工程裝飾裝修面積:_________。
    1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準):____。
    1.4 施工內容及做法(見附件1:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
    1.5 工程承包方式,經商定采取下列第___種方式: (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設備明細表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
    1.6 工程期限:
    開工日期:____年____月____日; 竣工日期:___年____月___日。
    1.7 工程款:本合同工程造價為人民幣____元,金額大寫:____(見附件6:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。 若變更施工內容或材料等,變更部份對應的工程款按實際發(fā)生另計。
    第二條 工程質量標準
    2.1 本工程質量執(zhí)行國家標準gb50096-1999《住宅設計規(guī)范》、gb50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、 gb50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》等相關國家和行業(yè)標準。
    2.2 裝修室內環(huán)境污染控制應嚴格執(zhí)行gb50325-20xx《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關國家、行業(yè)和地方標準。
    2.3 其它約定標準(在"是"或"否"對應的"□"中打"√"或填寫其它標準): (1)gb/t18883-20xx《室內空氣質量標準》□是□否執(zhí)行; (2)____。
    第三條 丙方的責任
    3.1 根據甲方的需要,負責組織不少于_________家具備資質的裝飾裝修設計和施工單位為甲方進行工程方案的設計與工程報價,供甲方擇優(yōu)選擇;若甲方對以上丙方組織的設計和施工單位均不滿意時,丙方有義務再次組織新的設計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設計施工單位接洽過程中,丙方可向甲方提供中立的免費咨詢服務,以協(xié)助甲方挑選實用、符合甲方需求的設計和施工方案,并在可能的情況下,爭取設計施工單位的免費設計。甲方亦可另尋設計單位或自帶設計方案。由甲方與設計單位簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程委托設計合同》,約定具體事宜。
    3.2 根據甲方的需要,組織材料供應商為甲方配售建筑裝飾材料,同時組織具備資質的檢測實驗室對以上材料進行免費驗收,確保達到相關國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料,并選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。 材料驗收單位為___,具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程材料委托驗收合同》(合同編號:___)。
    3.3 根據甲方的需要,組織具備資質的工程監(jiān)理單位有償為甲方作工程投資、質量、進度等方面的監(jiān)理和驗收服務。由監(jiān)理單位與甲方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》,約定具體事宜。 工程監(jiān)理單位為____,具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》(合同編號:_____)。
    3.4 根據甲方的需要,在本工程竣工后,組織具備資質的檢測實驗室對室內環(huán)境質量進行有償檢測驗收,以確保達到gb50325-20xx《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》及其它約定標準的要求。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高于市場平均價。由環(huán)境檢測驗收單位與甲方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程室內環(huán)境檢測委托合同》,約定具體事宜。 環(huán)境檢測單位為___,具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程室內環(huán)境檢測委托合同》,約定具體事宜。
    環(huán)境檢測單位為_________,具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程室內環(huán)境檢測委托合同》(合同編號:_________)。
    3.5對檢測驗收室內環(huán)境質量不合格的項目,丙方應督促乙方進行治理或返工,直至達標為止。
    3.6合理監(jiān)控工程款,向甲方保證工程款的安全;在乙方順利履行職責時,按約定及時向乙方出示同意撥款證明材料;工程款有結余時,及時同意甲方取走工程結余款。在施工項目變更時,負責督促甲方補交增加項目對應的工程款或保證甲方能取回剩余的工程款。在甲乙兩方出現(xiàn)糾紛、甲乙兩方尚未對糾紛達成統(tǒng)一意見并提供有效書面材料時,不得同意甲方提走剩余的工程款(具體可參見4.1款)。
    3.7負責與合同有關事項的組織協(xié)調工作。當甲方委托丙方組織相關建材配售、工程監(jiān)理及環(huán)境監(jiān)測單位或委托丙方組織工程驗收時,丙方應及時履行職責,以不影響工期為準。因丙方原因造成工程延期的,責任由丙方承擔。
    第四條甲方責任
    4.1本合同簽定后_________日內,甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶,并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可,甲方或丙方無權單方面提取款項。
    若甲方委托乙方購買材料,則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分,應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工,增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程,除非另有約定,減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出,須等工程完工后再返還甲方。
    本工程款項特約帳戶為:
    開戶名:_________
    開戶行:_________
    帳號:_________
    4.2開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,并進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案,在現(xiàn)場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明文件_________份。
    4.3向乙方提供施工所需水、電等設備,并說明使用注意事項,水電費用由_________方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應當由甲方支付的相關費用。
    4.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度,并負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系
    (1)隨意改動房屋主體和承重結構。
    (2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
    (3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
    (4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
    (5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
    4.6凡涉及4.5款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房管部門批準。
    4.7施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
    4.8指派_________為甲方駐工地代表(如有需要),負責合同履行和對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
    第五條乙方責任
    5.1根據施工圖紙或施工說明,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
    5.2指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。
    5.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護規(guī)定。
    5.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作,做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收,編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
    5.5嚴格執(zhí)行建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
    (1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。
    (2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間,不得擾民及污染環(huán)境;
    (3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償?shù)呢熑危?BR>    (4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;
    (5)保證室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;
    (6)負責將裝修垃圾裝袋,及時清運到物業(yè)指定位置,并支付物業(yè)管理所收的相關費用。
    5.6自備施工工具,并充分利用輔材和主材,減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_________%,特殊材料損耗率的約定:_________。乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分,其費用由乙方承擔。
    5.7向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本,根據工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。甲乙雙方達成一致后,在施工項目不變更的情況下,工程的結算價格與預算價格誤差不超過_________%,超出部分由乙方承擔。
    5.8甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
    第六條工程變更
    6.1合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目,在增加制作之前,乙方作預算造價;如需變更,甲乙兩方須協(xié)商一致,參照同類工程價格調整相應費用,并告知丙方。
    6.2增加項目所需的費用,必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶,由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放(參見4.1款及附件7:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
    6.3合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目,三方協(xié)商一致后,調整相應費用,并約定:甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎),應劃撥%給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目,經甲方及丙方同意后,其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。
    第七條關于工期的約定
    在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,甲乙兩方須協(xié)商一致,共同簽署書面變更單,并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。
    7.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意并告知丙方。
    7.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由甲方承擔。
    7.3因乙方原因不能按期開工或中途無故停工,影響工期,責任由乙方承擔。
    7.4因丙方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由丙方承擔。
    7.5因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素,影響工期,工期相應順延,甲乙丙三方均不承擔該責任。
    第八條關于工程質量、驗收和保修約定
    8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
    (1)材料驗收;
    (2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);
    (3)竣工驗收(包括室內環(huán)境質量驗收);
    (4)其他約定的項目驗收。
    8.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并告知丙方。甲方自接到通知起_________日內組織工程驗收,_________日內組織室內環(huán)境質量檢測驗收(根據國家標準,室內環(huán)境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行),并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方和丙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。
    當甲方接受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位時,丙方有義務督促相關工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位進行工程驗收,并協(xié)助驗收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位原因造成驗收延遲時,由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位擔負延遲責任。
    甲方提前入住,視為驗收合格,甲方應自行承擔工程有關的質量問題,但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》)。
    8.3甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此影響工期,責任由甲方承擔;若復驗不合格,其復驗及返工費由乙方承擔,責任由乙方承擔,但工期也予以順延。
    8.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,其返工費用及材料費用由甲方承擔,工期順延。
    8.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用及材料費用由乙方承擔,工期不順延。
    8.6本工程自驗收合格后三方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為_________年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_________年,電路工程的保修期限為_________年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。
    第九條關于工程款結算與支付的約定
    9.1款項往來均應出具收據,施工結束乙方應開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。
    9.2本合同生效后,丙方根據甲方書面認可分_________次,按下表約定支付工程款,尾款在保修期滿后,并無發(fā)生任何工程質量問題時一次結清。
    ┌───┬─────────────┬────┬────────────┐
    │ 批次 │撥款時間│付款比例│ 備注 │
    ├───┼─────────────┼────┼────────────┤
    │第一次│開工前 天 │% │如提前完工,甲方丙方應相│
    ├───┼─────────────┼────┤應提前劃撥相應工程款項。│
    │第二次│工期過 %,工程進度過 %│% │保修期滿,付清尾款。│
    ├───┼─────────────┼────┤│
    │││││
    ├───┼─────────────┼────┤│
    │││││
    ├───┼─────────────┼────┤│
    │││││
    └───┴─────────────┴────┴────────────┘
    9.3在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后,甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收,并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時,應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。
    9.4除尾款外的工程款結清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件10:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》)。
    9.5本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸_________方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費用由_________方支付。
    第十條關于材料供應的約定
    10.1本工程使用的建筑裝飾材料,應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品,并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
    10.2甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現(xiàn)場,并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
    10.3甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定室內裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
    10.4乙方負責采購的材料、設備,經組織驗收后,由甲方確認備案,不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的一切損失由乙方負責。
    第十一條有關安全施工和防火的約定
    11.1甲方提供的施工圖紙或施工要求說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
    11.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
    11.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
    第十二條違約責任及獎勵約定
    12.1一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規(guī)受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
    12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應及時通知其他兩方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
    12.3甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金。
    12.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,應向甲方支付本合同工程造價金額千分之_________的違約金。
    12.5丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款,每延誤一日,應向甲方支付結余款千分之_________的違約金。
    12.6開工后,甲方提出提前完工的要求,乙方遵照甲方需求,在保證施工質量的前提下,每提前一天,甲方應獎勵乙方人民幣_________元。
    第十三條爭議或糾紛處理
    13.1甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,經甲乙雙方同意,可由丙方進行調解,或提請其他個人或組織調解。
    13.2本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議,調解不成時,選擇以下第_________種解決方式:
    (1)提請_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院提起訴訟。
    第十四條其它約定
    14.1乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償甲方損失。
    14.2施工期間,若甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時,有權要求乙方暫時停工,與乙方交涉,要求返工或作相應補救措施,情節(jié)嚴重時,甲方有權終止合同。施工期間,甲方無正當理由阻止工程施工,或拒絕按約定支付工程款項,經乙方交涉無果時,乙方有權中止合同。
    14.3施工期間,甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后,乙方應將門鑰匙交還給甲方。
    14.4工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質量的問題,乙方不再承擔質量責任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務。
    14.5其它補充約定:
    (1)_________。
    (2)_________。
    第十五條附則
    15.1本合同經甲、乙、丙三方簽字(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款,在工程驗收、交接完畢,甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿,甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
    15.2本合同簽定后工程不得轉包。
    15.3本合同附件為本合同的有效組成部分,經三方簽字(蓋章)后生效,具同等法律效力。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
    委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    丙方(簽章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    委托代理人(簽字):_________
    裝修合同篇六
    工程發(fā)包方(甲方):
    工程承包方(乙方):
    按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
    1.1 工程名稱
    1.2 工程地點:
    1.3 承包范圍:
    1.4 承包方式:
    1.5 工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
    1.6 工程質量:
    1.7 合同價款(人民幣大寫):
    2.1 開工前 天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
    2.2 指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
    2.3 委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
    2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
    2.5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
    2.6 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
    3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
    3.2 指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
    3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
    3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
    3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
    3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
    4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
    4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
    4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
    4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
    5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
    5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
    5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
    5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
    5.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
    6.1 雙方商定本合同價款采用第 種:
    (1)固定價格。
    (2)固定價格加 %包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內容。
    (3)可調價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
    6.2 本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
    6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在 天內,結清尾款。
    7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
    7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
    8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
    8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
    8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
    8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
    9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
    9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
    9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
    9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
    9.5 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
    9.6 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
    9.7 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
    9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
    10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
    10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
    12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
    12.2 本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
    12.3 本合同履行完成后自動終止。
    12.4 附件
    (1)施工圖紙或作法說明
    (2)工程項目一覽表
    (3)工程預算書
    (4)甲方提供貨物清單
    (5)會議紀要
    (6)設計變更
    (7)其他
    甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
    法定代表人: 法定代表人:
    代理人: 代表人:
    單位地址: 單位地址:
    電話: 電話:
    傳真: 傳真:
    郵碼: 郵碼:
    開戶銀行: 開戶銀行:
    戶名: 戶名:
    帳號: 帳號:
    年 月 日 年 月 日
    裝修合同篇七
    本合同雙方當事人:
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    姓名 住所 承包方(以下簡稱乙方):
    姓名 住所 根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    1、工程地點
    2、工程承包方式:
    3、工程期限天
    開工日期年 月 日
    竣工日期年 月 日
    4、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫) 元。
    5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
    6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
    7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
    8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
    9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
    10、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
    11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。
    甲方(簽字、手?。?乙方(簽字、手?。?BR>    年月日 年月日
    裝修合同篇八
    為加強裝修施工現(xiàn)場的消防安全管理,根據《中華人民共和國消防法》、《廣州市消防條例》和廣州市消防局對施工管理得有關規(guī)定及要求,本著“預防為主、防消結合”的消防工作方針,制訂施工公司防火安全責任如下:
    1.施工現(xiàn)場的安全、防火工作、由乙方負責、甲方負責檢查監(jiān)督安全防火措施的落實和執(zhí)行情況,甲、乙雙方共同接受政府公安防火部門的指導和監(jiān)督。乙方應確定一名施工負責人為現(xiàn)場安全、防火工作負責人、全面負責現(xiàn)場的安全、防火工作并將所有施工人員基本情況表交至保安部備案。
    2.乙方應在施工中制定消防應急措施,確保施工安全。
    3.施工現(xiàn)場有明顯防火宣傳標志,乙方應對職工安全、防火知識教育,上班作業(yè)應佩戴出入證,防止治安、傷害事故的發(fā)生,并建立安全、防火安全檢查制度。
    4.進行電氣焊、油漆粉刷等危險作業(yè)時應有防火要求和措施,并對有關人員進行安全交底。
    5.乙方應制定使用電器設備,易燃易爆物品的防火安全措施。
    6.使用易燃易爆材料、明火作業(yè),應嚴格按規(guī)定進行,并要對有關人員進行防火安全交底。
    7.從事電器設備安裝和電、氣焊切割作業(yè)要有操作證,由施工隊負責人到保衛(wèi)辦理用火手續(xù),配備看火人員和滅火器,動火前需清理附近易燃易爆物.
    8.禁止將施工現(xiàn)場建筑物做倉庫使用或長期存放超量易燃可燃材料,施工需要的易燃可燃材料,要根據工程計劃限量進入,并有安全可靠的防火措施.
    9.不準在施工建筑物或庫房內調配油漆、稀料。
    10.施工現(xiàn)場禁止吸煙。
    11.施工現(xiàn)場及庫區(qū)、料場禁止使用碘鎢燈作為強熱光照明。
    12.不準在施工工地使用液化石油氣瓶、乙炔發(fā)生器作業(yè)。
    13.施工保溫材料的存放的使用要有防火安全措施,禁止采用可燃保溫材料。
    14、施工現(xiàn)場,未經保衛(wèi)科批準不得使用電熱器具,批準使用的電熱器具枯符合電氣安裝規(guī)范。
    15、施工材料、設備的存放、保管要符合防火安全要求。
    16、易燃易爆物品,應設專庫分類單獨存放保管,有良好的通風條件,照明等電氣設備應符合防火規(guī)定。
    18、嚴禁在現(xiàn)場喝酒、、打架斗毆、無理取鬧和進行其他違法犯罪活動。
    20施工現(xiàn)場應有專職安全負責人,檢查監(jiān)督落實上述規(guī)定的執(zhí)行情況。
    21、施工期間在施工工地如發(fā)生火災和治安事故,均由乙方負責。
    22搞好文明施工,對施工現(xiàn)場的垃圾要及時清理,尤其對一些易燃易爆雜物及時清掃,清除火災隱藏患。
    23、乙方要按消防要求在施工現(xiàn)場配備足夠量的滅火器,滅火器須自行配備進行,并經保衛(wèi)科檢查是否合格。
    裝修合同篇九
    上訴人(原審被告):____置業(yè)顧問有限公司
    地址:____市zz區(qū)美湖路zz號
    法定代表人:_________
    被上訴人(原審原告):_________女士
    地址:____市____區(qū)____街
    原審被告:____a房地產開發(fā)有限公司
    地址:____市____區(qū)____東路____號
    法定代表人:
    1、撤銷原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
    2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
    上訴人____v置業(yè)顧問有限公司、____a房地產開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實與理由如下:
    首先,上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務,而不是進行實際的裝修施工。
    其次,上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群,分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說,上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
    最后,至于裝修方案最終未能付諸實施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
    因此,上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
    原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定,系屬認定事實不清。
    前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務義務,那么,根據合同法第405條“受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實上,許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
    反觀原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下,逕行根據,合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。
    總之,上訴人認為,原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據,無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
    此致
    ____市中級人民法院
    上訴人:____置業(yè)顧問有限公司
    (蓋章)
    日期:20_________年_________月_________日
    裝修合同篇十
    委托方(甲方): 承接方(乙方):
    甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況
    1. 工程地址:_。
    2. 居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)
    (1)室,計平方米; (2)廳,計 平方米;(3) 廚房,計 平方米;(4) 衛(wèi)生間,計 平方米;(5) 陽臺,計 平方米;(6) 過道,計 平方米;(7)其他(注明部位) ,計 平方米;總計:施工面積 平方米;
    3. 施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容清單》和施工圖。
    4. 委托方式:包工包料大包干工程。
    5.開工日期:年 月 日,竣工日期 年月 日,工程總天數(shù): 天。
    第二條:工程價款
    工程價款(金額大寫) ,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
    第三條:質量要求
    1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
    2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
    3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
    4. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
    5. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應
    1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
    2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
    3. 甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
    第五條:付款方式
    1. 合同一經簽訂,甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
    甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
    第六條:工程工期
    1. 如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 1 %作為誤工費支付給乙方。
    2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    第七條:其他事項
    1. 甲方責任
    1 )必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
    2 )二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
    2. 乙方責任
    1 )指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
    2 )負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
    第八條:違約責任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。第九條:爭議解決
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十條:合同的變更和終止
    1. 合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的 10 %交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。第十一條:合同生效
    1. 本合同雙方蓋章,簽字后生效。
    2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方(委托方): 乙方(承接方):
    簽字: 委托代理人簽字:
    簽約日期:簽約日期:
    裝修合同篇十一
    合同編號:_________
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
    委托代理人:_________
    單位:_________
    住所地址:_________
    聯(lián)系電話:_________
    承包方(以下簡稱乙方):_________
    法定代表人:_________
    注冊地址:_________
    聯(lián)系電話:_________
    依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂
    訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
    1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
    1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
    1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
    (1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
    (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
    (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
    1.4總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
    1.5工程期限_________天;開工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;
    1.6工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
    乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
    3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
    3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
    4.1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
    4.2本工程由_________方設計施工方案。
    4.3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
    4.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    4.5在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。4.6施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
    5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
    乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
    5.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結算單);
    5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
    6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
    (1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
    (2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款________%的工程款;
    (3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
    (4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
    甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
    6.2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
    6.3雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
    6.4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金??⒐を炇蘸细窈骭________年內沒有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
    甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
    8.1本工程甲方委托監(jiān)理,應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。
    8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
    8.3為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。
    雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
    9.1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。9.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
    9.3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
    乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
    10.1乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
    10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
    10.3乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。
    11.1甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
    11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
    11.3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
    11.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
    11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
    11.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
    12.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施________%的工程款;
    (3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
    (4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
    一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
    本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、有關部門行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    15.1根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    15.2各方通訊地址如下:_________。
    15.3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
    16.1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
    16.2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
    委托代理人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    簽訂地點:_________簽訂地點:_________
    裝修合同篇十二
    發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________
    承包方(簡稱乙方):_________________________
    甲乙雙方經友好協(xié)商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下合同條款,供雙方共同遵守。
    一、工程概況:
    1. 裝飾施工地點:
    2. 住房結構:房型 房 廳 套,施工面積平方米。
    3. 裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
    4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
    5. 工期:自_____年____月___日開工,至_____年____月____日竣工,工期共____天。
    二、工程價款及結算的約定:
    1.工程總價款:¥_______元,大寫(人民幣):________________,詳見本合同裝修工程報價單。
    2.工程款付款方式按下列方式支付:
    (1)第一期:對預算設計認可簽訂合同之日支付工程總造價的%,即¥ 元作為訂金;
    (2)第二期:合同簽訂后開工前支付工程總造價的 %,即¥ 元;
    (3)第三期:施工過程中工期進度過半時支付工程總造價的 %,即¥ 元;
    (4)第四期:竣工驗收合格后日內支付工程總造價的剩余 %,即¥ 元。
    三、雙方責任:
    1.甲方責任:
    (1)甲方應在開工前一天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
    (2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
    (3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
    (4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。甲方自購的材料自行負責將該裝修材料搬運到施工場地內。
    (5)清除裝修場地內影響到乙方施工的障礙物。
    2.乙方責任:
    (1)參加甲方組織的施工設計方案現(xiàn)場交底,并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
    (2)乙方指派 為乙方駐工地負責人,全權負責合同履行。
    (3)乙方在裝修期間全程承擔現(xiàn)場管理裝修施工質量和施工人員等職責,對本次裝修工程的質量、工期及施工現(xiàn)場安全負責。
    (4)工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
    (5)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議,乙方應無條件更換。
    四、關于材料供應的約定:
    1.甲方提供的材料:甲方負責采購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲、乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
    2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
    3.乙方提供施工工具;乙方提供的材料:見附件二《裝飾用料單》。乙方應嚴格按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業(yè)規(guī)定的質量標準;如不符合設計、施工要求、質量、規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
    4.乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
    5.為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并同時提供所需材料的損耗數(shù)量。以便甲方按計劃進行采購材料。甲方應一周
    內向乙方提供甲方自購材料的時間、數(shù)量的計劃書。以便乙方正常進行施工。
    五、關于工程質量及驗收的約定:
    1.本工程執(zhí)行中華人民共和國建設部(20xx)110號文《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和家裝行業(yè)施工規(guī)范、質量評定驗收標準。
    2.本工程由乙方提供設計施工方案。乙方負責按規(guī)定的施工規(guī)范工藝進行施工。
    3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
    4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔,工期不變。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失,由乙方負責修復及賠償;
    5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,必須提前與乙方聯(lián)系,經甲乙雙方確認簽字施工圖與報價單后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
    6.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
    7.工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。工程每一節(jié)點,乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。
    8.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。
    9.工程保修期從竣工驗收確認之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程(水、電)保修期十年(注明:若水、電工程屬于改位工程,則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內),其他保修期貳年。
    10.保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結束后,乙方負責長期為甲方提供維修服務,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
    六、關于安全生產和防火的約定:
    1.甲方提供的施工要求應同乙方協(xié)商,施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居
    民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。否則,乙方應負責修復和賠償。
    2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經確認后施工。
    3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。
    七、違約責任:
    1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方元,甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,按該期應付款金額的%支付違約金,工期順延。
    2.由于乙方原因,逾期竣工的,每逾期一天乙方向甲方支付元違約金,逾期天仍未能竣工的,甲方有權單方解除合同,乙方應按照合同總金額的%向甲方支付違約金。
    3.甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
    4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
    5.工程未辦理驗收、結算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
    6.工程關鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
    7.乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備,如因此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部的賠償責任。 8.如在施工過程中,產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方追究賠償責任。
    八、糾紛處理方式:
    雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。
    九、合同的變更和解除:
    1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容,應經雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
    裝修合同篇十三
    發(fā)包人(甲方):
    承包人(乙方):
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同,以資守信。
    第一條 工程概況
    1、工程名稱:
    2、工程地點:
    3、工程量: 以合同預算表為準,發(fā)生工程量變更的以實際工程量為準。
    4、承包方式按以下第 項執(zhí)行
    (1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
    第二條 工期
    1、開工日期: 年 月 日
    2、竣工日期: 年 月 日
    3、工程總用工時間: 天(工期順延的時間未計入)
    第三條 工程價款
    本工程總造價為:(大寫) (人民幣)
    ¥: 元
    注:此價款為工程結算依據,最終要按實際發(fā)生的工程量計算
    第四條 工程質量
    本工程質量按以下第 執(zhí)行
    (1)國家標準 (2)地方標準 (3)行業(yè)通用標準(4)甲方特殊標準
    第五條 圖紙
    1、經雙方協(xié)商一致決定,采用以下第 項執(zhí)行
    (1)甲方委托乙方設計施工圖紙,設計費用為(大寫): 元,圖紙設計費用不包含在工程總價款內;
    (2)甲方自行提供施工圖紙
    2、圖紙會審和設計交底時間:
    3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的,應在開工前 天將圖紙交給乙方。
    第六條 合同組成文件
    組成本合同的文件包括:
    1、本合同協(xié)議書
    2、標準、規(guī)范及有關技術文件
    3、圖紙
    4、工程報價單或預算書
    5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
    第七條 工程變更
    1、工程設計變更
    施工中發(fā)包人需對原工程設計進行變更,應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時,發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:
    (1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
    (2)增減合同中約定的工程量;
    (3)改變有關工程的施工時間和順序;
    (4)其他有關工程變更需要的附加工作。
    因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦,延誤的工期相應順延。
    施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。
    承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經發(fā)包人同意提出復工要求,發(fā)包人應當在48小時內給予答復。發(fā)包人未能在規(guī)定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予答復,承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
    3、工期延誤
    因以下原因造成工期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
    (1)發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;
    (2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
    (3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
    (4)設計變更和工程量增加;
    (5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
    (6)不可抗力;
    (7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。
    4、工程竣工
    (1)承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
    (2)因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。
    (3)施工中發(fā)包人如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。
    第十一條 關于質量和中間驗收的約定
    1、工程質量
    (1)工程質量應當達到約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
    (2)雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
    2、檢查和返工
    (1)承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
    (2)工程質量達不到約定標準的部分,發(fā)包方現(xiàn)場負責人一經發(fā)現(xiàn),應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按甲方現(xiàn)場負責人的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
    (3)發(fā)包方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔,相應順延工期。
    (4)因發(fā)包方現(xiàn)場負責人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款,由發(fā)包人承擔。
    3、隱蔽工程和中間驗收
    (1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發(fā)包方現(xiàn)場負責人在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在發(fā)包人限定的時間內修改后重新驗收。
    (2)發(fā)包方現(xiàn)場負責人不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。發(fā)包方現(xiàn)場負責人未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,發(fā)包方現(xiàn)場負責人應承認驗收記錄。
    (3)經發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收,工程質量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,發(fā)包方現(xiàn)場負責人不在驗收記錄上簽字,視為發(fā)包方現(xiàn)場負責人已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
    4、重新檢驗
    無論發(fā)包方現(xiàn)場負責人是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償發(fā)包人損失,并相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
    5、發(fā)包方指定的現(xiàn)場負責人為: ,身份證號碼為: 。發(fā)包方現(xiàn)場負責人的簽字確認視為發(fā)包方的確認。
    第十二條 關于安全施工的約定
    1、安全施工與檢查
    (1)承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
    (2)發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
    2、安全防護
    (1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,施工開始前應向甲方提出安全防護措施,經甲方后實施,防護措施費用由發(fā)包人承擔。
    (2)實施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人,并提出相應的安全防護措施,經發(fā)包方認可后實施,由發(fā)包方承擔安全防護措施費用。
    第十三條 關于竣工驗收和結算
    1、竣工驗收
    (1)工程竣工后,乙方應通知甲方進行驗收,甲方應自接到乙方驗收通知后 日內組織驗收,并辦理驗收交移手續(xù)。
    (2)工程未經驗收合格時,甲方不得有任何的使用行為,否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。
    2、結算
    工程驗收合格后,乙方應將有關資料移交給甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議的,視為認可結算資料,雙方應填寫工程結算單并簽字確認,若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的,視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。
    第十四條 關于工程價款支付的約定
    1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定:
    (1)固定價格:本工程總價款為(大寫): ;
    (2)其他方式:
    。
    2、雙方同意按下表執(zhí)行工程款的支付:
    支付次數(shù)
    支付金額
    支付時間
    第一次: %
    元
    大寫:
    第二次: %
    元
    大寫:
    第三次: %
    元
    大寫:
    第四次: %
    元
    大寫:
    工程驗收后 天內付清。
    3、特別費用的約定:
    (1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水、電費用由甲方承擔;
    (2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或者管理機構罰款的,罰款由乙方支付,如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,則罰款由甲方負責;
    (3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納,已經列明稅費的,由乙方負責交納。
    4、增加的工程項目,經雙方簽署增加協(xié)議確認后,甲方應就該增加工程項目支付預付款,預付款的金額為增加項目總造價的30%,另外的70%實行分期付款,甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大于人民幣壹萬元的,則甲方應按上述比例支付給乙方。
    第十五條 關于工程保修的約定
    1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起 月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經發(fā)布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
    2、甲、乙雙方對保修的其他約定:
    。
    第十六條 違約責任
    1、當發(fā)生下列情況時發(fā)包人違約:
    (1)發(fā)包人不按時支付工程預付款;
    (2)發(fā)包人不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行;
    (3)發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
    (4)發(fā)包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發(fā)包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經濟損失,順延延誤的工期。
    2、發(fā)包方以上違約行為構成了一般違約,應承擔的違約責任:未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款,發(fā)包方向承包方支付的違約金為: 元,合同繼續(xù)履行。發(fā)包方其他違約行為應承擔的違約金為 元。
    3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款并經過承包方催告后仍沒有支付,并造成了承包方損失的,為發(fā)包方嚴重違約,承包方解除本合同的,發(fā)包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。
    4、當發(fā)生下列情況時承包人違約:
    (1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
    (2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;
    (3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
    5、承包方每拖延一天竣工,應向發(fā)包人承擔 元/天的違約金;其他違約行為應向發(fā)包人承擔 元的違約金。
    6、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。簽訂本合同后,任何一方無正當理由而擅自解除本合同的,應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。
    7、其他約定: 。
    第十七條 爭議解決
    1、發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議,應當協(xié)商解決。當事人不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。
    2、發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完工程:
    (1)單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
    (2)經過協(xié)商停止施工,且為雙方接受;
    (3)法院要求停止施工。
    第十八條 不可抗力
    1、不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。
    2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失的擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。
    第十九條 合同附件
    1、工程施工項目確認書
    2、施工圖紙或工藝說明確認書
    3、項目變更單
    4、分項工程,隱蔽工程驗收單
    5、承包人提供的材料明細表
    6、發(fā)包人提供的材料明細表
    7、工程驗收單
    8、工程結算單
    9、工程保修單
    10、發(fā)包方身份證或營業(yè)執(zhí)照復印件
    11、承包方身份證或營業(yè)執(zhí)照復印件
    第二十條 附則
    1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力
    2、本合同的附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    甲方(簽章):
    地址:
    法定代表人或授權代表:
    身份證號:
    簽約地點:
    簽約時間: 年 月 日
    乙方(簽章):
    地址:
    法定代表人或授權代表:
    身份證號碼:
    簽約地點:
    簽約時間: 年 月 日
    裝修合同篇十四
    甲方:xxxx身份證號碼:xxxxxxxxxx
    住所地:xxxxxxxxxxxxxxxxx
    郵編:xxxxxxxx聯(lián)系電話:xxxxxxx
    乙方:xxxxxxxx
    住所地:xxxxxxxxxxx
    法定代表人:xxxxxx
    郵編:xxxxxxx聯(lián)系電話:xxxxxxx
    根據《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規(guī)、政策,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就甲方申請辦理房屋抵押消費借款,乙方提供協(xié)助服務事宜,訂立本合同。
    第一章服務
    第一條服務內容:本合同簽定后,甲方提供房屋抵押消費借款申貸資料給乙方,乙方協(xié)助甲方辦理借款申請手續(xù)。
    第二條服務完成:甲方向銀行申請借款成功(即借款銀行批準此筆借款),視為乙方提供的服務已經完成。
    第二章借款
    第三條借款申請:甲方根據自身需要,確定擬借款額度及借款年限,提出借款申請并提交相關審批材料。
    第四條發(fā)放借款:經被申請銀行批準借款后,甲方房屋實現(xiàn)抵押及履行相關手續(xù)后即可發(fā)放借款。
    第五條甲方申請借款總額為¥xxxxxxx元人民幣(大寫)xxxxxxxx整。
    第六條借款年限為xxxx年。
    第三章服務費用
    第七條服務費用:甲方支付乙方服務費:¥xxxxx元人民幣(大寫)xxxxxxxxx(不含評估費、抵押費、保險費、公證費等)。
    第八條定金:本合同簽定之日甲方向乙方支付定金:¥xxx元人民幣(大寫)xxxxx。借款申請成功后(即借款銀行批準此筆借款),此定金抵作服務費用。
    第九條本合同簽定后,甲方提供全部借款資料給乙方,乙方協(xié)助甲方辦理借款申請手續(xù),如果甲方借款申請未通過銀行的審批,雙方協(xié)商終止合同。乙方在3個工作日內將定金全部返還甲方。
    第十條若因甲方過錯致使甲方借款申請未通過銀行的.審批,使本合同終止,甲方無權要求返還定金。
    第十一條若甲方單方面終止本合同,或甲方單方面終止借貸申請,甲方無權要求返還定金。
    第十二條甲方應在乙方服務完成當日(即本合同第二條約定之情形),將剩余服務費全部支付給乙方。
    第十三條由于借款的成功與否是根據借款人自身資質、銀行政策等綜合因素決定的,故乙方并不對此借款成功給予承諾。
    第四章違約責任
    第二十條本合同一經簽定,雙方需共同遵守,否則違約方需賠償守約方的一切損失。
    第二十一條逾期支付定金與服務費用的違約金計算辦法:按照所欠費用每日加收xxxx的違約金。
    第二十二條爭議的解決方法
    本合同簽定地為xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,如借款人未能按期全額清償?shù)狡趥鶆?,各方應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可向對本合同簽定地有管轄權的人民法院提起訴訟。
    第五章
    第二十三條付款方式:
    定金、服務費由甲方以支票或現(xiàn)金方式向乙方支付。
    第二十四條本合同一式xx份,甲、乙雙方各執(zhí)xx份。本合同自簽訂之日起生效。
    甲方:(簽字、蓋章)乙方:(蓋章)
    法定代表人或委托人:(簽字)
    xxxx年xxxx月xxxx日