工程承包合同是為了維護雙方的共同利益，合同得書寫方式是怎樣的呢。下面是由出國留學網小編為大家整理的“簡易工程承包合同范本”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
簡易工程承包合同范本(一)
建設單位(甲方)：_______________
承包單位(乙方)：_______________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等協商、誠實守信的原則，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：_______________
3、工程內容：_______________
二、工期要求
本工程施工工期____日，因設計變更、惡劣天氣或其他不可抗拒因素影響，經雙方協商一致，工期可相應順延。工期無故延遲一天，扣工程款總額的____‰。
三、承包方式
本工程采用包清工的方式進行承包，所有工程原材料及施工輔助材料由建設單位提供。
本工程不得轉承包。
四、合同價款
本工程合同施工費____萬(____________)元整。如有設計變更或工程量增減，以實際發(fā)生工程量參照承包方報價進行調整。
五、工程質量及驗收
1、工程質量標準：合格
2、施工單位確保按設計圖紙施工，建設單位確保原材料質量。
3、隱蔽工程及單項工程竣工后，施工單位應立即提交驗收通知，有建設單位進行工程質量驗收。
六、雙方主要責任
(一)甲方
1、及時提供詳細的施工圖紙。
2、及時供應原材料并保證質量。
3、派駐工地代表，對工程用料、質量、進度進行監(jiān)督檢查，協調現場發(fā)生的各類事宜。
4、按合同約定支付工程款，承擔因拖欠工程款所造成的一切后果。
(二)乙方
1、施工界區(qū)內的用水、電線路架設。
2、嚴格按照設計圖紙進行施工，確保工程質量和進度。
3、積極配合甲方，協調解決現場發(fā)生的各類事宜。
4、文明施工，工具材料擺放整齊，保證材料合理使用。造成原材料浪費，應按價賠償。
5、嚴格按照安全生產操作規(guī)程施工。如因違章操作發(fā)生工傷事故，自行負責，甲方不承擔任何責任。
6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具國家正式稅務發(fā)票，并配合甲方做好驗收工作。具體事宜由雙方根據實際情況協商。
七、工程款支付
完成全部合同內容，付至合同價款的___%。其他___%作為質量保證金，竣工之日起一年后不計息付清。
八、違約責任
雙方發(fā)生爭議，應協商解決。如協商不成，可向_________人民法院提起訴訟。
九、附則
本合同一式兩份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：_______________聯系電話：_______________
乙方：_______________聯系電話：_______________
日期：______年____月____日______年____月____日
簡易工程承包合同范本(二)
發(fā)包人：_______________(簡稱甲方)
承包人：_______________(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、工程范圍：_______________
4、承包方式：_______________
二、合同工期
1、開工日期：_________年______月______日，竣工日期_________年______月______日，合同工期總天數___天(以實際進場施工之日算起);
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《xxx施工質量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額_______________(大寫)(人民幣)，小寫_______________￥。
五，付款方式
付款方式：本工程進場完成__ %工作后__天內，發(fā)包人向承包人支付__%工程費用;本工程進場完成__%工作后__天內，發(fā)包人向承包人支付__%工程費用;本工程竣工驗收后__天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發(fā)票后支付。
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;
七、安全責任
1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。
2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。
3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。
6、承包人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的技術要求進行工程施工，按本合同規(guī)定的時間提交質量合格的工程產品，并對其負責。由于承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委托其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。
九、現場代表
發(fā)包人現場代表_____，承包人現場代表____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發(fā)包人支付賠償金。
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金___萬元。本合同未盡事宜，經發(fā)包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)壹份。
發(fā)包人：_____________聯系方式：_______________
承包人：_____________聯系方式：_______________
日期：______年___月___日______年___月___日
簡易工程承包合同范本(三)
發(fā)包方：________________聯系方式：_______________
承包方：________________聯系方式：_______________
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
工程名稱：___________________
建筑面積(工程形式)____________
施工地點：____________________
一、工期：
1、開工：________年__月__日;
2、竣工：________年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
承包形式：________________
工程質量標準：________________
工程價款：共計人民幣___元。
二、付款方式：
本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。
質保期：____年。
三、雙方的責任義務
1、發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;②如期完成施工任務;
③接受發(fā)包方的技術指導和質量標準要求;④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
四、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：_______________承包方：_______________
委托代理人：___________委托代理人：_______________
日期：______年___月___日______年___月___日
小編精心推薦
工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本