隨著人們法律意識的加強(qiáng)，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
承攬合同書篇一
乙方：
依照《_勞動(dòng)法、合同法、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：
一、工程名稱：
二、施工地點(diǎn)：
三、結(jié)構(gòu)形式：
四、發(fā)包內(nèi)容及價(jià)格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價(jià)，以建筑面積計(jì)算工程量每平方米(人民幣)大寫 元
五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時(shí)，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求：合格
七、開工日期：20xx年 月 日
竣工日期：20xx年 月 日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗(yàn)單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的30%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價(jià)款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款17%。
5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個(gè)月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修，如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn)，文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用。
3、進(jìn)場的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
年 月 日
承攬合同書篇二
委托方(甲方) 承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室
二、形式結(jié)構(gòu)：____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_____ ____元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方：
簽字(蓋章) 簽字(蓋章)
承攬合同書篇三
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《_合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工，工程從________年____月____日開始動(dòng)工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺，抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計(jì)算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋x)乙方(簽字蓋x)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋x)
承攬合同書篇四
承攬方(乙方)：
代表人：
職務(wù)：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費(fèi)：單價(jià)金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：
六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：
七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時(shí)間：
承攬合同書篇五
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金 元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬合同書篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《_合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)，本著互惠互利相互合作的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方廣告牌承做業(yè)務(wù)，以發(fā)包承攬給乙方，現(xiàn)就相關(guān)事宜，簽訂本協(xié)議：
一、履約保證金
合同簽訂時(shí)乙方須繳納履約保證金 元。
二、承攬經(jīng)營范圍
見彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場制作包安裝。
三、承攬結(jié)算方式
1、結(jié)算價(jià)款：廣告牌制作費(fèi)4300元。
2、制作完工驗(yàn)收合格后，按甲方規(guī)定給予付款。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì)。
2、乙方應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，做到安全施工，文明經(jīng)營，并承擔(dān)經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書篇七
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項(xiàng)目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量或工作量
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人（是/否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費(fèi)/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
（二）_________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任：_______________________
承攬人違約責(zé)任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng)：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬合同書篇八
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《_合同法》、《_建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用，也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險(xiǎn)，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險(xiǎn)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。 承攬人應(yīng)安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前7天通知甲方承辦;
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及架板、架木等，費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個(gè)一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價(jià)
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計(jì)算)，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計(jì)算。
2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。
3、上樓板時(shí)，甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式：
乙方進(jìn)場后，甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
2、主體完工結(jié)頂，驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工，初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn)，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗(yàn)收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動(dòng)失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書篇九
委托方：_____________________
承擔(dān)方：_____________________
簽訂地點(diǎn)：_____________________
簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日
依照《__________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項(xiàng)目(媒介)：_____________________
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：_____________________
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：_____________________
4、顏色：_____________________
5、規(guī)格或材料：_____________________
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：__________________________________________
7、其他要求：__________________________________________
第二條費(fèi)用及支付辦法
1、費(fèi)用包括：
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)：__________________________________________
發(fā)布費(fèi)：__________________________________________
代理費(fèi)：__________________________________________
合計(jì)金額(大寫)：__________________________________________
2、結(jié)算方式和期限：__________________________________________
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間
第四條違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交___________委員會___________
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式______份，合同雙方各執(zhí)______份，副本______份。
3、本合同有效期：自_______年_______月_______日生效至_______年_______月_______日終止。
委托方：_____________________承攬方：_____________________
單位名稱(蓋章)：_____________________單位名稱(蓋章)：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
郵編：_____________________郵編：_____________________
法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________
委托代理人：_____________________委托代理人：_____________________
電話：_____________________電話：_____________________
開戶銀行：_____________________開戶銀行：_____________________
帳號：_____________________帳號：_____________________
稅號：_____________________稅號：_____________________
日期：_________________日期：_________________
承攬合同書篇十
委托方：_________
承擔(dān)方：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂時(shí)間：_________年_________月_________日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
1、項(xiàng)目(媒介)：
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：
承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
1、費(fèi)用包括：
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)：
發(fā)布費(fèi)：
代理費(fèi)：
合計(jì)金額(大寫)：
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的x%，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的x%，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：_________
單位名稱(蓋章)：_________
地址：_________
郵編：_________
法定代表人：__________________
委托代理人：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
稅號：_________
承攬方：_________
單位名稱(蓋章)：_________
地址：_________
郵編：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
稅號：_________
承攬合同書篇十一
委托方：____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方：____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠
法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)
地址：____ 地址：____
銀行帳號：____ 銀行帳號：____
____年____月____日
承攬合同書篇十二
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的`相應(yīng)資質(zhì)。
承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說明書進(jìn)行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場價(jià)進(jìn)行賠償。
承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進(jìn)行安裝，并以通過定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁?。?BR> 簽訂日期： 年 月 日
承攬合同書篇一
乙方：
依照《_勞動(dòng)法、合同法、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：
一、工程名稱：
二、施工地點(diǎn)：
三、結(jié)構(gòu)形式：
四、發(fā)包內(nèi)容及價(jià)格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價(jià)，以建筑面積計(jì)算工程量每平方米(人民幣)大寫 元
五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時(shí)，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求：合格
七、開工日期：20xx年 月 日
竣工日期：20xx年 月 日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗(yàn)單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的30%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價(jià)款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款17%。
5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個(gè)月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修，如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn)，文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用。
3、進(jìn)場的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
年 月 日
承攬合同書篇二
委托方(甲方) 承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室
二、形式結(jié)構(gòu)：____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_____ ____元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方：
簽字(蓋章) 簽字(蓋章)
承攬合同書篇三
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《_合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工，工程從________年____月____日開始動(dòng)工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺，抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計(jì)算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋x)乙方(簽字蓋x)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋x)
承攬合同書篇四
承攬方(乙方)：
代表人：
職務(wù)：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費(fèi)：單價(jià)金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：
六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：
七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時(shí)間：
承攬合同書篇五
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金 元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬合同書篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《_合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)，本著互惠互利相互合作的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方廣告牌承做業(yè)務(wù)，以發(fā)包承攬給乙方，現(xiàn)就相關(guān)事宜，簽訂本協(xié)議：
一、履約保證金
合同簽訂時(shí)乙方須繳納履約保證金 元。
二、承攬經(jīng)營范圍
見彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場制作包安裝。
三、承攬結(jié)算方式
1、結(jié)算價(jià)款：廣告牌制作費(fèi)4300元。
2、制作完工驗(yàn)收合格后，按甲方規(guī)定給予付款。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì)。
2、乙方應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，做到安全施工，文明經(jīng)營，并承擔(dān)經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書篇七
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項(xiàng)目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量或工作量
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人（是/否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費(fèi)/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
（二）_________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任：_______________________
承攬人違約責(zé)任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng)：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬合同書篇八
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《_合同法》、《_建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用，也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險(xiǎn)，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險(xiǎn)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。 承攬人應(yīng)安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前7天通知甲方承辦;
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及架板、架木等，費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個(gè)一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價(jià)
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計(jì)算)，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計(jì)算。
2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。
3、上樓板時(shí)，甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式：
乙方進(jìn)場后，甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
2、主體完工結(jié)頂，驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工，初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn)，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗(yàn)收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動(dòng)失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書篇九
委托方：_____________________
承擔(dān)方：_____________________
簽訂地點(diǎn)：_____________________
簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日
依照《__________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項(xiàng)目(媒介)：_____________________
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：_____________________
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：_____________________
4、顏色：_____________________
5、規(guī)格或材料：_____________________
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：__________________________________________
7、其他要求：__________________________________________
第二條費(fèi)用及支付辦法
1、費(fèi)用包括：
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)：__________________________________________
發(fā)布費(fèi)：__________________________________________
代理費(fèi)：__________________________________________
合計(jì)金額(大寫)：__________________________________________
2、結(jié)算方式和期限：__________________________________________
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間
第四條違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交___________委員會___________
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式______份，合同雙方各執(zhí)______份，副本______份。
3、本合同有效期：自_______年_______月_______日生效至_______年_______月_______日終止。
委托方：_____________________承攬方：_____________________
單位名稱(蓋章)：_____________________單位名稱(蓋章)：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
郵編：_____________________郵編：_____________________
法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________
委托代理人：_____________________委托代理人：_____________________
電話：_____________________電話：_____________________
開戶銀行：_____________________開戶銀行：_____________________
帳號：_____________________帳號：_____________________
稅號：_____________________稅號：_____________________
日期：_________________日期：_________________
承攬合同書篇十
委托方：_________
承擔(dān)方：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂時(shí)間：_________年_________月_________日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
1、項(xiàng)目(媒介)：
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：
承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
1、費(fèi)用包括：
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)：
發(fā)布費(fèi)：
代理費(fèi)：
合計(jì)金額(大寫)：
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的x%，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的x%，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：_________
單位名稱(蓋章)：_________
地址：_________
郵編：_________
法定代表人：__________________
委托代理人：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
稅號：_________
承攬方：_________
單位名稱(蓋章)：_________
地址：_________
郵編：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
稅號：_________
承攬合同書篇十一
委托方：____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方：____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠
法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)
地址：____ 地址：____
銀行帳號：____ 銀行帳號：____
____年____月____日
承攬合同書篇十二
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的`相應(yīng)資質(zhì)。
承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說明書進(jìn)行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場價(jià)進(jìn)行賠償。
承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進(jìn)行安裝，并以通過定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁?。?BR> 簽訂日期： 年 月 日