承攬方：_____________，以下簡稱甲方
定作主：_____________，以下簡稱乙方
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
定作物名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 計量單位 | 數(shù)量 | 加工費 | |
| | | | | | 單價 | 總價 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定作物名稱 | 完工時間 | 檢驗時間地點 | 檢驗標準與方法 | 包裝標準 | 包裝費承擔 |
| | | | | |
| | | | | |
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱 | 交付時間 | 交付地點 | 運輸方法 | 運輸價款承擔 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
材料名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 圖紙、技術(shù)資料及交付時 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
材料名稱 | 交付時間 | 交付地點 | 交付數(shù)量 | 包裝要求 | 檢驗方法 | 運輸方法和運費承擔 |
| | | | | | |
| | | | | | |
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間_________________________________________。
第七條 乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金_____________元；乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付預(yù)付款________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值______％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方：__________ 定作方：____________
地址：____________ 地址：______________
法定代表人：______ 法定代表人：________
簽約日期：________年_________月_________日
更多精彩專題請訪問：承攬合同 加工承攬合同 承攬合同范本 合同法 承攬 加工承攬合同條例 工程承攬合同 承攬合同糾紛 建筑承攬合同 承攬合同管轄權(quán) 加工承攬合同管轄
小編精心推薦
加工合同 | 委托書
小編精心推薦
加工合同 | 委托書