合同是法律框架下的約定，對雙方具有法律約束力。為了撰寫一份完美的合同，我們需要明確雙方的權益和責任。合同的參考文件應當來自于可靠的渠道，以確保合同的合規(guī)性和合法性。
建設部工程施工合同書篇一
根據與建設單位簽訂的《建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發(fā)包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：
一、工程概況。
1、工程名稱：__________________。
2、承包范圍：__________________。
3、承包形式：__________________。
三、工程質量：乙方應認真按照施工規(guī)范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監(jiān)理單位的'監(jiān)督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規(guī)定保修。
四、合同價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費%，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現行安全操作規(guī)定，采取嚴格。
的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發(fā)生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發(fā)包方、甲方、質檢、監(jiān)理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發(fā)包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2%交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。
本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設部工程施工合同書篇二
甲方：
乙方：
受(以下簡稱甲方)的委派，(以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人：
二、經營承包主要內容。
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的%由甲方扣繳，待業(yè)主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續(xù)費，保函返還后無息退還保函質押金。如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續(xù)費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項目有關的材料采購或專業(yè)分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任。
(一)甲方責任。
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監(jiān)督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監(jiān)督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任。
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環(huán)保及其風險全面承擔責任，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責任期為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執(zhí)行制度情況所進行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規(guī)，做好環(huán)境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理。
1、項目工程款實行?？顚Ｓ?，任何一方都不得擅自挪用。工程款進入甲、乙方雙控賬戶后，甲方按上述方式扣留管理費及稅金、規(guī)費。工程款的使用須報請甲方同意批復后才能支付。
2、項目如需甲方開具外經證，所需費用由項目承擔。項目工程款的使用應嚴格按現行施工企業(yè)財務制度要求建賬管理，乙方所購的材料發(fā)票或分包項目的財務賬目都應符合財務報賬和發(fā)票管理的規(guī)定，如沒有上述正規(guī)材料發(fā)票報賬，甲方有權按規(guī)定稅率扣留稅款。
項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規(guī)定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發(fā)放民工工資，如甲方檢查無發(fā)放資料，則項目戶頭的資金應優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定，對擅自挪用工程款應視為違紀行為，甲方有權追究其違紀責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準。
1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規(guī)費如社保金、住房公積金、醫(yī)療保險費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發(fā)生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項。
1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發(fā)生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。
甲方代表：乙方代表：
(附身份證及項目經理證等復印件)。
年月日年月日。
建設部工程施工合同書篇三
發(fā)包方：_____(以下簡稱;甲方;)與承包方：_____(以下簡稱;乙方;)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一章合同背景。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱;該房屋;)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章材料、設備和價款。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件。
(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件。
(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件。
(五)的《人工費報價單》。
第八條至。
第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第九條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。
第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至。
第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
建設部工程施工合同書篇四
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為：元整。
5、質量標準。
5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20__),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工。
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建設部工程施工合同書篇五
1.1工程名稱：_____________；工程地點：____________________；承包范圍：_________；金額：_________。
1.2工期：
（1）開工日期：在合同簽訂生效后，根據甲方施工現場進度來確定。
（2）竣工日期：通過_______________有關職能部門驗收，正常交付使用的日期。
1.3質量等級：嚴格按照____________標準圖集要求制作和安裝，符合國家及_______________的規(guī)定，達到優(yōu)良標準。
1.4合同價款：包干總造價為人民幣：_________元；大寫：________________元整（含裝車、運輸、二次搬運、安裝費及專項上繳費用及稅金）。
1.5承包方式：本工程采取包門制作、包安裝、包驗收、包工程造價，包工期、包質量、包安全等的大包干形式并通過_____辦驗收等全部手續(xù)，并承擔一切費用。
1.6按規(guī)定由乙方繳納的各種稅費及其他費用均已包含在本工程造價內，由乙方向有關部門和單位支付。
第二條合同文件組成及解釋順序。
2.1協議條款：_____________________________________。
2.2工程實物量和設備材料清單、型號、數量、單價、金額。
2.3洽談、變更等明確雙方權利義務的記要、協議。
2.4標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。
2.5國家法律、法規(guī)、部門條例及與合同有關的_________市政府部門的文件。
第三條圖紙本工程施工所需全部圖紙由乙方提供，并向甲方提供四套圖紙。
第四條甲方駐工地代表甲方委派專人為駐工地代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度及其它事宜，若甲方代表易人，須提前通知乙方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任。
第五條乙方駐工地代表。
5.1乙方任命的駐工地總負責人或總代表，應書面通知甲方及監(jiān)理公司，甲方或監(jiān)理公司給予的任何書面指示將視為已經有效地給予乙方。若乙方代表易人，須提前七天通知甲方及監(jiān)理公司，其后任必須繼續(xù)承擔前任應負的責任。
5.2甲方代表行使合同約定的權利，履行合同約定的職責。乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交監(jiān)理公司及甲方代表，監(jiān)理公司或甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
第六條甲方權利義務。
第九條款進行履行。
6.2甲方須在地下室底板完成前一個月，通知乙方安排門制作、安裝，在計劃時間內甲方可根據施工進度，要求乙方派人到現場，協商進場施工的配合問題。
6.3甲方有權對乙方現場安裝施工的衛(wèi)生、質量、安全進行監(jiān)督和管理。
6.4甲方須向乙方提供安裝施工用的水、電及現場可提供的臨時配合設備支撐材料等。
6.5現場施工協調由甲方負責。
6.6甲方須向乙方提供地下室報批圖壹份；完工后，由乙方通知有關單位驗收門，甲方派人參加。
6.7甲方須按乙方提供的技術交底資料委托土建施工單位在剪力墻扎筋時預留門安裝的所需的門洞。
第七條乙方權利義務。
7.1乙方須按甲方的工程所需，向甲方提供現場施工有關技術交底資料及施工圖紙。
7.2乙方應在甲方有效通知期內進場配合施工，如因場地或環(huán)境條件不具備的，必須通知甲方，并做出協商處理。
7.3如因設計單位和主管部門的要求，甲方提出合同產品數量、型號須調整或變更，且符合規(guī)范的，乙方按實際情況積極配合甲方，給予協商辦理補充協議。
7.4乙方有義務向甲方施工現場提供有關安裝施工配合的技術指導服務。
7.5乙方進場施工，須遵守甲方現場的衛(wèi)生、安全和文明施工管理規(guī)定，如有因違反規(guī)定造成的工程、財產損失和人身傷害的責任事故，一切責任及其發(fā)生的費用由乙方承擔。
7.6乙方須按甲方審定的施工方案進行施工，門工作吊環(huán)由乙方提供具體要求和做法，由甲方在施工中預埋或委托土建方安裝。
7.7乙方須確保門的安裝一次性通過辦的驗收，并協助甲方辦理工程驗收的有關工作。
7.8乙方應按照與甲方協商一致的施工計劃及甲方的要求進行施工，確保按期完工。
7.9乙方應做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通。
7.10施工中發(fā)生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。
7.11工程竣工后清理現場，做到工完場清。
第八條工程質量等級執(zhí)行國家及_________辦規(guī)定的技術標準，質量達到優(yōu)良。
第九條合同價款調整。
（1）甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證。
（2）甲方代表簽認的工程量的增減。
9.2上述情況發(fā)生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，確定合同價款的增減。結算價款在本通用版合同.1條款列明有的按條款執(zhí)行，條款中沒有列明的按_________省辦文件進行結算。
第十條工程款支付。
10.1合同簽訂后，甲方在乙方進場前二個月向其發(fā)出生產通知書，甲方即支付合同總額的10％給乙方作為備料款。
10.2在乙方進場完成安裝門框后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的40％給乙方作為工程進度款。
10.3在乙方進場完成安裝門扇后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的80％給乙方作為工程進度款。
10.4經辦驗收合格后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的_____％給乙方，乙方同時提交地下室門驗收合格證。
10.5余款_________％待保修期滿后____日內支付。
10.6乙方在每次要求支付合同款時（條款。
10.2、
10.3、
10.
4）應先向甲方提出書面付款申請。
第十一條材料、設備供應本工程全部材料、設備由乙方自行采購，供應至本工程工地現場。
第十二條設計變更1。
2.3由乙方施工質量問題導致修改或變更而發(fā)生的費用，均由乙方負擔，工期不予順延。
第十三條竣工驗收1。
3.2竣工日期為門安裝完畢并通過_________辦等有關部門竣工驗收合格的簽認日期。
第十四條竣工結算乙方在向甲方遞交竣工驗收報告時，應同時向甲方提交全套竣工資料三套和竣工結算報告、完整的結算資料，甲方審定后的結算書作為結算工程款的有效依據。
第十五條保修1。
5.1保修期限：以工程竣工驗收合格起計為________年。1。
5.4保修費用：由乙方支付。1。
5.5保修期間，乙方應在接到甲方通知后即派人修理。
第十六條違約1。
6.3賠償經濟損失的范圍：
（1）甲方代表不按合同約定履行自己的各項義務、發(fā)生其它使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。
6.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失。1。
6.7甲方違約責任：甲方未能按照合同的規(guī)定履行義務，出現以下情況的，其損失由甲方承擔，工期順延。
（1）不按期提供施工場地、接通水、電源。
（2）圖紙變更未及時在乙方施工前一個月送給乙方。
（3）不按工期支付工程款。
（4）因工程設計變更，使已完成的工程拆改。
（5）逾期組織驗收。
（6）不按商定的施工計劃進行通知。
第十條進行付款，如超過付款期限，乙方的交貨日期順延，超過一個月不付款，乙方有權拆回原交貨物，一切責任由甲方負責。
（8）其它甲方原因造成的。1。
6.8乙方違約責任：乙方不按本合同的規(guī)定履行義務，出現以下情形的，其損失由乙方承擔，工期不得順延，并承擔由此給甲方造成的一切損失。
（1）不按甲方有效通知的要求及時進場配合施工，造成甲方其它項目及總的工期延誤的，每延誤一天向甲方支付_________元違約金，造成自身工期的延誤不予順延。
（2）不能確保門的驗收一次性通過，而使得本項目的驗收工作受阻，并導致本工程總工期延誤，則需承擔由此引致的甲方的一切損失。
（3）在無特殊原因、甲方施工條件允許、設備條件完善條件下，乙方不按計劃或協議期限交貨或安裝的，乙方每延期一天，交納_________元違約金給甲方。
第十七條安全生產1。
7.1乙方應按安全施工有關規(guī)定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和。
第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用。1。
7.2若發(fā)生重大人身傷亡事故及財產損失，乙方應嚴格按規(guī)定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，由責任方承擔全部經濟及法律責任。
第十八條合同的生效與終止1。
8.2本合同在執(zhí)行過程中未盡事宜，經雙方協商后可另行簽訂補充協議或按《民法典》的有關條款規(guī)定執(zhí)行。
建設部工程施工合同書篇六
甲方雇傭乙方裝修甲方位于____裝修合同報價清單_市_____路_____號_____小區(qū)內_____號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：
一、裝修項目及價格裝修合同范本簡單。
(一)水電安裝。
水路：包括裝修合同兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的裝修合同注意事項別忽視敷設安裝。
電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格：水電安裝費用總價裝修合同注意事項別忽視為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚。
1、地面客廳、餐裝修合同廳、兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
2裝修合同范本簡單、墻面：兩個衛(wèi)生間裝修合同模板、廚房、三個房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等，單價為____裝修合同注意事項別忽視____元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為裝修合同電子版_____元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等裝修合同怎么寫，單價為_____元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含裝修合同電子版主材磚)。
5、裝修合同模板其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發(fā)生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米，含人工、裝修合同注意事項別忽視水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
(三)砌灶臺灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬_____米，混磚結構。單價為_____裝修合同簡單版元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度_____mm的南南鋁材，厚度______mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)。單價為元/平方米(含人工、水裝修合同注意事項別忽視泥砂漿、輔料)。
二、具體要求。
(一)乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
(二裝修合同)裝修裝修合同注意事項別忽視前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否裝修合同書則驗收時所發(fā)現的新生缺陷和質量問題，裝修合同范本簡單由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷裝修合同范本簡單工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
建設部工程施工合同書篇七
____________公司(以下簡稱甲方)。
____________(以下簡稱乙方)。
二、甲方安全管理職責：_________。
1、甲方負責按照"安全生產法"第41條的規(guī)定將項目分包給具有相應資質的單位，并負責按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等對乙方的安全生產資格條件(營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格證)進行檢查，不符合國家規(guī)定的資格條件的不得發(fā)包。
2、乙方進場后，甲方將有關的安全生產事項對乙方進行安全生產的書面交底并按安全生產法第40條的要求指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。
3、在乙方施工過程中，甲方按有關安全生產的法律、法規(guī)及公司文件的要求對乙方的安全生產情況進行監(jiān)督檢查，對違反有關規(guī)定的按公司安全生產管理制度進行處罰。
三、乙方安全管理職責：_________。
1、乙方具有法定資格(營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格證等)和相應數量從業(yè)人員(持有效證件的安全員、特殊作業(yè)人員等)。50人以上的單位要有專職安全員，50人以下的單位要有兼職安全員;特殊作業(yè)人員(電工、焊工、架子工、垂直運輸機械(卷揚機)操作工等)必須持證上崗。
2、乙方應按照國家《建筑工程安全防護、文明施工措施費用管理辦法》規(guī)定要求，制定安全生產資金保障制度，建立安全生產資金投入專項臺賬，嚴格保證安全生產資金的提取和使用，滿足具備安全生產條件的需求，安全生產資金不得挪作他用，如果因安全生產保障資金投入不足，導致生產安全事故的發(fā)生，乙方將承擔主要責任。
4、乙方應有從事相關建設活動所應有的機械裝備。乙方自備的垂直運輸機械、合灰機、手持電動工具等必須符合相應的安全技術標準。
5、乙方必須服從甲方的安全生產管理。在服從不及時時，甲方有權采取措施以滿足安全方面的各項所需，其費用由乙方承擔。
6、根據《建筑法》的規(guī)定，分包人必須為從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并支付保險費。
四、其他需補充的問題：_________。
在施工中乙方安全措施不到位或者違章操作而造成安全事故，必須承擔由此而造成的一切后果。
五、本協議一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
甲方代表：_________(蓋章)。
乙方代表：_________(蓋章)。
建設部工程施工合同書篇八
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）。
人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期。
（一）按定標規(guī)定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期。
（一）工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據中國人民建設銀行有關規(guī)定，甲方在合同生效后天內，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發(fā)現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監(jiān)理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
住所：_________住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________電話：_________。
傳真：_________傳真：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
建設部工程施工合同書篇九
甲方(委托人):合同編號：
乙方(施工方):簽訂日期：
一、裝飾施工地點：
二、根據國家有關法律規(guī)定，明確雙方的權利義務，特簽定以下協議，以便共同遵守。
三、
1、工程總價：
2、裝修內容：
四、關于工程付款方式的約定：
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
六、違約責任：
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
七、合同的終止：
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
八、合同的生效：
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式：
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
建設部工程施工合同書篇十
根據甲乙雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。
甲方租用乙方鉆機兩臺，用于_______________________，乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工，保證質量、包安全按期完成甲方分配的成x任務。
1.乙方進場前，做好場地的三通一平；
3.協助解決工人住宿。
1.根據施工要求，保證質量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔；
2.做好施工原始記錄；
3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理；
4.嚴格把好質量關，如因乙方施工原因造成工程質量不合格，乙方必須返工，費用自理；
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保施工安全，如發(fā)生安全事故，乙方負責解決，費用由乙方承擔。
按照現行有關規(guī)范要求及施工設計圖施工。
1.成x按元米計價，按實際完成工作量結算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據。成x用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時，給予補償，補償原則為：甲方與業(yè)主協商后，其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后，甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經完成工作量的________%支付進度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜，雙方協商解決。
本合同自簽訂之日起生效，至工程結清款項之日失效。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方（簽章）：_________。
乙方（簽章）：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
簽訂地點：_____________。
簽訂地點_____________。
建設部工程施工合同書篇十一
甲方(委托人):合同編號：
乙方(施工方):簽訂日期：
1、工程總價：
2、裝修內容：
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
建設部工程施工合同書篇十二
發(fā)包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）。
承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）。
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況。
工程名稱：教授新村箱變工程。
工程地點：科技學院教授新村。
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程。
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）。
第二條工程總價。
合同總價為（rmb）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式。
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍。
1、合同范圍為配電房內的`設備。（詳細內容見合同附件）。
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責。
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責。
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成；2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；3、協助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù)；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范。
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
第九條解約。
第十條。
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款。
自柜體到廠日起一年內如發(fā)生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址：單位地址：
賬號：賬號：
合同簽訂時間：合同簽訂時間：
費用計算表。
建設單位：
其他項目費用。
措施項目費用。
建設部工程施工合同書篇十三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方在攔汊養(yǎng)魚，需筑壩，現就筑攔河壩工程承包達成如下協議：
一、雙方已實地查看，整體攔河壩長米，高米，壩頂部寬米，前期為倒土筑壩，后期為壩兩邊漿砌混泥土?；炷嗤良s方，土方方。
二、雙方約定混泥土每方按元計，土方每方按元計，總價按萬元包干。
三、施工期限____年____月至____月。
四、工程質量特別是隱蔽工程必須有甲方現場監(jiān)督。
五、甲方先行墊付挖機油費，土石方工程完工后，支付費用____萬元，余款待工程完工驗收合格后支付。
六、違約責任：甲方未按期付款，工期后延，并賠償乙方直按損失;乙方未按期完工(不可抗力除外)，乙方賠償甲方損失____萬元。
七、未盡事宜按《民法典》規(guī)定辦理。
八，本協議一式二份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份，簽字后即生效。
甲方簽章：
乙方簽字：
________年____月____日。
建設部工程施工合同書篇十四
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場____樓屋面、衛(wèi)生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協商一致簽訂合同，并共同遵守。
____樓屋面采用____卷材防水(____層);衛(wèi)生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材____mm厚(____層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
屋面為____元/m2;衛(wèi)生間及地下室地面為____元/m2;地下室外墻為____元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
_________年____月____日到_________年____月____日，總工期_____天。
1、甲方按乙方的實際工程進度每月____日付完成工程量的____%工程款，待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規(guī)范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。
3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
1、開工前、乙方應做好本工種工人的`安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。
4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩(wěn)定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
建設部工程施工合同書篇十五
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：（以下簡稱乙方）。
為了確保場鎮(zhèn)居民生產生活安全并消除安全隱患，加快城鄉(xiāng)綜合治理建設，特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協商一致，特訂立本合同。
1.修建一條長米（底寬米、頂寬米、平均高度為米）的河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現場指定，并由雙方施工現場管理人員簽字認定。
三、
合同工期。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
四、工程造價及付款方式。
1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價，并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。
2.雙方協商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后，經甲方檢查無質量問題再兌現，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協商約定付款時間。
五、質量要求。
該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質量及安全施工。
六、安全工作。
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故，甲方概不負責。
七、違約責任。
甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、其它。
未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方：
乙方：
建設部工程施工合同書篇一
根據與建設單位簽訂的《建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發(fā)包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：
一、工程概況。
1、工程名稱：__________________。
2、承包范圍：__________________。
3、承包形式：__________________。
三、工程質量：乙方應認真按照施工規(guī)范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監(jiān)理單位的'監(jiān)督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規(guī)定保修。
四、合同價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費%，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現行安全操作規(guī)定，采取嚴格。
的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發(fā)生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發(fā)包方、甲方、質檢、監(jiān)理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發(fā)包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2%交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。
本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設部工程施工合同書篇二
甲方：
乙方：
受(以下簡稱甲方)的委派，(以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人：
二、經營承包主要內容。
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的%由甲方扣繳，待業(yè)主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續(xù)費，保函返還后無息退還保函質押金。如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續(xù)費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項目有關的材料采購或專業(yè)分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任。
(一)甲方責任。
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監(jiān)督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監(jiān)督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任。
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環(huán)保及其風險全面承擔責任，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責任期為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執(zhí)行制度情況所進行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規(guī)，做好環(huán)境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理。
1、項目工程款實行?？顚Ｓ?，任何一方都不得擅自挪用。工程款進入甲、乙方雙控賬戶后，甲方按上述方式扣留管理費及稅金、規(guī)費。工程款的使用須報請甲方同意批復后才能支付。
2、項目如需甲方開具外經證，所需費用由項目承擔。項目工程款的使用應嚴格按現行施工企業(yè)財務制度要求建賬管理，乙方所購的材料發(fā)票或分包項目的財務賬目都應符合財務報賬和發(fā)票管理的規(guī)定，如沒有上述正規(guī)材料發(fā)票報賬，甲方有權按規(guī)定稅率扣留稅款。
項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規(guī)定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發(fā)放民工工資，如甲方檢查無發(fā)放資料，則項目戶頭的資金應優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定，對擅自挪用工程款應視為違紀行為，甲方有權追究其違紀責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準。
1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規(guī)費如社保金、住房公積金、醫(yī)療保險費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發(fā)生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項。
1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發(fā)生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。
甲方代表：乙方代表：
(附身份證及項目經理證等復印件)。
年月日年月日。
建設部工程施工合同書篇三
發(fā)包方：_____(以下簡稱;甲方;)與承包方：_____(以下簡稱;乙方;)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一章合同背景。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱;該房屋;)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章材料、設備和價款。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件。
(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件。
(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件。
(五)的《人工費報價單》。
第八條至。
第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第九條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。
第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至。
第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
建設部工程施工合同書篇四
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為：元整。
5、質量標準。
5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20__),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工。
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建設部工程施工合同書篇五
1.1工程名稱：_____________；工程地點：____________________；承包范圍：_________；金額：_________。
1.2工期：
（1）開工日期：在合同簽訂生效后，根據甲方施工現場進度來確定。
（2）竣工日期：通過_______________有關職能部門驗收，正常交付使用的日期。
1.3質量等級：嚴格按照____________標準圖集要求制作和安裝，符合國家及_______________的規(guī)定，達到優(yōu)良標準。
1.4合同價款：包干總造價為人民幣：_________元；大寫：________________元整（含裝車、運輸、二次搬運、安裝費及專項上繳費用及稅金）。
1.5承包方式：本工程采取包門制作、包安裝、包驗收、包工程造價，包工期、包質量、包安全等的大包干形式并通過_____辦驗收等全部手續(xù)，并承擔一切費用。
1.6按規(guī)定由乙方繳納的各種稅費及其他費用均已包含在本工程造價內，由乙方向有關部門和單位支付。
第二條合同文件組成及解釋順序。
2.1協議條款：_____________________________________。
2.2工程實物量和設備材料清單、型號、數量、單價、金額。
2.3洽談、變更等明確雙方權利義務的記要、協議。
2.4標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。
2.5國家法律、法規(guī)、部門條例及與合同有關的_________市政府部門的文件。
第三條圖紙本工程施工所需全部圖紙由乙方提供，并向甲方提供四套圖紙。
第四條甲方駐工地代表甲方委派專人為駐工地代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度及其它事宜，若甲方代表易人，須提前通知乙方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任。
第五條乙方駐工地代表。
5.1乙方任命的駐工地總負責人或總代表，應書面通知甲方及監(jiān)理公司，甲方或監(jiān)理公司給予的任何書面指示將視為已經有效地給予乙方。若乙方代表易人，須提前七天通知甲方及監(jiān)理公司，其后任必須繼續(xù)承擔前任應負的責任。
5.2甲方代表行使合同約定的權利，履行合同約定的職責。乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交監(jiān)理公司及甲方代表，監(jiān)理公司或甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
第六條甲方權利義務。
第九條款進行履行。
6.2甲方須在地下室底板完成前一個月，通知乙方安排門制作、安裝，在計劃時間內甲方可根據施工進度，要求乙方派人到現場，協商進場施工的配合問題。
6.3甲方有權對乙方現場安裝施工的衛(wèi)生、質量、安全進行監(jiān)督和管理。
6.4甲方須向乙方提供安裝施工用的水、電及現場可提供的臨時配合設備支撐材料等。
6.5現場施工協調由甲方負責。
6.6甲方須向乙方提供地下室報批圖壹份；完工后，由乙方通知有關單位驗收門，甲方派人參加。
6.7甲方須按乙方提供的技術交底資料委托土建施工單位在剪力墻扎筋時預留門安裝的所需的門洞。
第七條乙方權利義務。
7.1乙方須按甲方的工程所需，向甲方提供現場施工有關技術交底資料及施工圖紙。
7.2乙方應在甲方有效通知期內進場配合施工，如因場地或環(huán)境條件不具備的，必須通知甲方，并做出協商處理。
7.3如因設計單位和主管部門的要求，甲方提出合同產品數量、型號須調整或變更，且符合規(guī)范的，乙方按實際情況積極配合甲方，給予協商辦理補充協議。
7.4乙方有義務向甲方施工現場提供有關安裝施工配合的技術指導服務。
7.5乙方進場施工，須遵守甲方現場的衛(wèi)生、安全和文明施工管理規(guī)定，如有因違反規(guī)定造成的工程、財產損失和人身傷害的責任事故，一切責任及其發(fā)生的費用由乙方承擔。
7.6乙方須按甲方審定的施工方案進行施工，門工作吊環(huán)由乙方提供具體要求和做法，由甲方在施工中預埋或委托土建方安裝。
7.7乙方須確保門的安裝一次性通過辦的驗收，并協助甲方辦理工程驗收的有關工作。
7.8乙方應按照與甲方協商一致的施工計劃及甲方的要求進行施工，確保按期完工。
7.9乙方應做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通。
7.10施工中發(fā)生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。
7.11工程竣工后清理現場，做到工完場清。
第八條工程質量等級執(zhí)行國家及_________辦規(guī)定的技術標準，質量達到優(yōu)良。
第九條合同價款調整。
（1）甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證。
（2）甲方代表簽認的工程量的增減。
9.2上述情況發(fā)生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，確定合同價款的增減。結算價款在本通用版合同.1條款列明有的按條款執(zhí)行，條款中沒有列明的按_________省辦文件進行結算。
第十條工程款支付。
10.1合同簽訂后，甲方在乙方進場前二個月向其發(fā)出生產通知書，甲方即支付合同總額的10％給乙方作為備料款。
10.2在乙方進場完成安裝門框后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的40％給乙方作為工程進度款。
10.3在乙方進場完成安裝門扇后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的80％給乙方作為工程進度款。
10.4經辦驗收合格后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的_____％給乙方，乙方同時提交地下室門驗收合格證。
10.5余款_________％待保修期滿后____日內支付。
10.6乙方在每次要求支付合同款時（條款。
10.2、
10.3、
10.
4）應先向甲方提出書面付款申請。
第十一條材料、設備供應本工程全部材料、設備由乙方自行采購，供應至本工程工地現場。
第十二條設計變更1。
2.3由乙方施工質量問題導致修改或變更而發(fā)生的費用，均由乙方負擔，工期不予順延。
第十三條竣工驗收1。
3.2竣工日期為門安裝完畢并通過_________辦等有關部門竣工驗收合格的簽認日期。
第十四條竣工結算乙方在向甲方遞交竣工驗收報告時，應同時向甲方提交全套竣工資料三套和竣工結算報告、完整的結算資料，甲方審定后的結算書作為結算工程款的有效依據。
第十五條保修1。
5.1保修期限：以工程竣工驗收合格起計為________年。1。
5.4保修費用：由乙方支付。1。
5.5保修期間，乙方應在接到甲方通知后即派人修理。
第十六條違約1。
6.3賠償經濟損失的范圍：
（1）甲方代表不按合同約定履行自己的各項義務、發(fā)生其它使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。
6.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失。1。
6.7甲方違約責任：甲方未能按照合同的規(guī)定履行義務，出現以下情況的，其損失由甲方承擔，工期順延。
（1）不按期提供施工場地、接通水、電源。
（2）圖紙變更未及時在乙方施工前一個月送給乙方。
（3）不按工期支付工程款。
（4）因工程設計變更，使已完成的工程拆改。
（5）逾期組織驗收。
（6）不按商定的施工計劃進行通知。
第十條進行付款，如超過付款期限，乙方的交貨日期順延，超過一個月不付款，乙方有權拆回原交貨物，一切責任由甲方負責。
（8）其它甲方原因造成的。1。
6.8乙方違約責任：乙方不按本合同的規(guī)定履行義務，出現以下情形的，其損失由乙方承擔，工期不得順延，并承擔由此給甲方造成的一切損失。
（1）不按甲方有效通知的要求及時進場配合施工，造成甲方其它項目及總的工期延誤的，每延誤一天向甲方支付_________元違約金，造成自身工期的延誤不予順延。
（2）不能確保門的驗收一次性通過，而使得本項目的驗收工作受阻，并導致本工程總工期延誤，則需承擔由此引致的甲方的一切損失。
（3）在無特殊原因、甲方施工條件允許、設備條件完善條件下，乙方不按計劃或協議期限交貨或安裝的，乙方每延期一天，交納_________元違約金給甲方。
第十七條安全生產1。
7.1乙方應按安全施工有關規(guī)定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和。
第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用。1。
7.2若發(fā)生重大人身傷亡事故及財產損失，乙方應嚴格按規(guī)定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，由責任方承擔全部經濟及法律責任。
第十八條合同的生效與終止1。
8.2本合同在執(zhí)行過程中未盡事宜，經雙方協商后可另行簽訂補充協議或按《民法典》的有關條款規(guī)定執(zhí)行。
建設部工程施工合同書篇六
甲方雇傭乙方裝修甲方位于____裝修合同報價清單_市_____路_____號_____小區(qū)內_____號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：
一、裝修項目及價格裝修合同范本簡單。
(一)水電安裝。
水路：包括裝修合同兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的裝修合同注意事項別忽視敷設安裝。
電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格：水電安裝費用總價裝修合同注意事項別忽視為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚。
1、地面客廳、餐裝修合同廳、兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
2裝修合同范本簡單、墻面：兩個衛(wèi)生間裝修合同模板、廚房、三個房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等，單價為____裝修合同注意事項別忽視____元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為裝修合同電子版_____元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等裝修合同怎么寫，單價為_____元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含裝修合同電子版主材磚)。
5、裝修合同模板其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發(fā)生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米，含人工、裝修合同注意事項別忽視水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
(三)砌灶臺灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬_____米，混磚結構。單價為_____裝修合同簡單版元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度_____mm的南南鋁材，厚度______mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)。單價為元/平方米(含人工、水裝修合同注意事項別忽視泥砂漿、輔料)。
二、具體要求。
(一)乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
(二裝修合同)裝修裝修合同注意事項別忽視前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否裝修合同書則驗收時所發(fā)現的新生缺陷和質量問題，裝修合同范本簡單由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷裝修合同范本簡單工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
建設部工程施工合同書篇七
____________公司(以下簡稱甲方)。
____________(以下簡稱乙方)。
二、甲方安全管理職責：_________。
1、甲方負責按照"安全生產法"第41條的規(guī)定將項目分包給具有相應資質的單位，并負責按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等對乙方的安全生產資格條件(營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格證)進行檢查，不符合國家規(guī)定的資格條件的不得發(fā)包。
2、乙方進場后，甲方將有關的安全生產事項對乙方進行安全生產的書面交底并按安全生產法第40條的要求指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。
3、在乙方施工過程中，甲方按有關安全生產的法律、法規(guī)及公司文件的要求對乙方的安全生產情況進行監(jiān)督檢查，對違反有關規(guī)定的按公司安全生產管理制度進行處罰。
三、乙方安全管理職責：_________。
1、乙方具有法定資格(營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格證等)和相應數量從業(yè)人員(持有效證件的安全員、特殊作業(yè)人員等)。50人以上的單位要有專職安全員，50人以下的單位要有兼職安全員;特殊作業(yè)人員(電工、焊工、架子工、垂直運輸機械(卷揚機)操作工等)必須持證上崗。
2、乙方應按照國家《建筑工程安全防護、文明施工措施費用管理辦法》規(guī)定要求，制定安全生產資金保障制度，建立安全生產資金投入專項臺賬，嚴格保證安全生產資金的提取和使用，滿足具備安全生產條件的需求，安全生產資金不得挪作他用，如果因安全生產保障資金投入不足，導致生產安全事故的發(fā)生，乙方將承擔主要責任。
4、乙方應有從事相關建設活動所應有的機械裝備。乙方自備的垂直運輸機械、合灰機、手持電動工具等必須符合相應的安全技術標準。
5、乙方必須服從甲方的安全生產管理。在服從不及時時，甲方有權采取措施以滿足安全方面的各項所需，其費用由乙方承擔。
6、根據《建筑法》的規(guī)定，分包人必須為從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并支付保險費。
四、其他需補充的問題：_________。
在施工中乙方安全措施不到位或者違章操作而造成安全事故，必須承擔由此而造成的一切后果。
五、本協議一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
甲方代表：_________(蓋章)。
乙方代表：_________(蓋章)。
建設部工程施工合同書篇八
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）。
人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期。
（一）按定標規(guī)定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期。
（一）工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據中國人民建設銀行有關規(guī)定，甲方在合同生效后天內，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發(fā)現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監(jiān)理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
住所：_________住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________電話：_________。
傳真：_________傳真：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
建設部工程施工合同書篇九
甲方(委托人):合同編號：
乙方(施工方):簽訂日期：
一、裝飾施工地點：
二、根據國家有關法律規(guī)定，明確雙方的權利義務，特簽定以下協議，以便共同遵守。
三、
1、工程總價：
2、裝修內容：
四、關于工程付款方式的約定：
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
六、違約責任：
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
七、合同的終止：
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
八、合同的生效：
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式：
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
建設部工程施工合同書篇十
根據甲乙雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。
甲方租用乙方鉆機兩臺，用于_______________________，乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工，保證質量、包安全按期完成甲方分配的成x任務。
1.乙方進場前，做好場地的三通一平；
3.協助解決工人住宿。
1.根據施工要求，保證質量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔；
2.做好施工原始記錄；
3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理；
4.嚴格把好質量關，如因乙方施工原因造成工程質量不合格，乙方必須返工，費用自理；
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保施工安全，如發(fā)生安全事故，乙方負責解決，費用由乙方承擔。
按照現行有關規(guī)范要求及施工設計圖施工。
1.成x按元米計價，按實際完成工作量結算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據。成x用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時，給予補償，補償原則為：甲方與業(yè)主協商后，其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后，甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經完成工作量的________%支付進度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜，雙方協商解決。
本合同自簽訂之日起生效，至工程結清款項之日失效。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方（簽章）：_________。
乙方（簽章）：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
簽訂地點：_____________。
簽訂地點_____________。
建設部工程施工合同書篇十一
甲方(委托人):合同編號：
乙方(施工方):簽訂日期：
1、工程總價：
2、裝修內容：
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
建設部工程施工合同書篇十二
發(fā)包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）。
承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）。
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況。
工程名稱：教授新村箱變工程。
工程地點：科技學院教授新村。
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程。
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）。
第二條工程總價。
合同總價為（rmb）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式。
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍。
1、合同范圍為配電房內的`設備。（詳細內容見合同附件）。
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責。
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責。
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成；2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；3、協助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù)；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范。
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
第九條解約。
第十條。
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款。
自柜體到廠日起一年內如發(fā)生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址：單位地址：
賬號：賬號：
合同簽訂時間：合同簽訂時間：
費用計算表。
建設單位：
其他項目費用。
措施項目費用。
建設部工程施工合同書篇十三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方在攔汊養(yǎng)魚，需筑壩，現就筑攔河壩工程承包達成如下協議：
一、雙方已實地查看，整體攔河壩長米，高米，壩頂部寬米，前期為倒土筑壩，后期為壩兩邊漿砌混泥土?；炷嗤良s方，土方方。
二、雙方約定混泥土每方按元計，土方每方按元計，總價按萬元包干。
三、施工期限____年____月至____月。
四、工程質量特別是隱蔽工程必須有甲方現場監(jiān)督。
五、甲方先行墊付挖機油費，土石方工程完工后，支付費用____萬元，余款待工程完工驗收合格后支付。
六、違約責任：甲方未按期付款，工期后延，并賠償乙方直按損失;乙方未按期完工(不可抗力除外)，乙方賠償甲方損失____萬元。
七、未盡事宜按《民法典》規(guī)定辦理。
八，本協議一式二份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份，簽字后即生效。
甲方簽章：
乙方簽字：
________年____月____日。
建設部工程施工合同書篇十四
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場____樓屋面、衛(wèi)生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協商一致簽訂合同，并共同遵守。
____樓屋面采用____卷材防水(____層);衛(wèi)生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材____mm厚(____層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
屋面為____元/m2;衛(wèi)生間及地下室地面為____元/m2;地下室外墻為____元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
_________年____月____日到_________年____月____日，總工期_____天。
1、甲方按乙方的實際工程進度每月____日付完成工程量的____%工程款，待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規(guī)范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。
3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
1、開工前、乙方應做好本工種工人的`安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。
4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩(wěn)定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
建設部工程施工合同書篇十五
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：（以下簡稱乙方）。
為了確保場鎮(zhèn)居民生產生活安全并消除安全隱患，加快城鄉(xiāng)綜合治理建設，特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協商一致，特訂立本合同。
1.修建一條長米（底寬米、頂寬米、平均高度為米）的河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現場指定，并由雙方施工現場管理人員簽字認定。
三、
合同工期。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
四、工程造價及付款方式。
1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價，并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。
2.雙方協商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后，經甲方檢查無質量問題再兌現，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協商約定付款時間。
五、質量要求。
該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質量及安全施工。
六、安全工作。
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故，甲方概不負責。
七、違約責任。
甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、其它。
未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方：
乙方：