合同是商業(yè)活動中不可或缺的法律文書。合同的簽署應當確保各方的自愿和平等地位，避免存在強迫行為。請查看下面的合同示范，以便更好地了解合同格式。
標準版建設施工合同書篇一
甲方承建的工程室內(nèi)_________天花吊頂單項工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，本著互相協(xié)助及分工負責等原則，根據(jù)本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容：_________施工圖，標準層核心筒天花吊頂工程項目及設計變更的所有工作內(nèi)容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價：根據(jù)施工圖紙，按實際吊頂面積計算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責任：
甲方責任：
1)提供乙方進場人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進場施工的垂直運輸;消防、強弱電等專業(yè)的協(xié)調(diào)配合。
3)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實施與管理。
乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經(jīng)工程管理站認定的樣板一致，進場材料需經(jīng)項目部驗收后方可使用。尊重和服從建設、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項制度，提高工人的安全生產(chǎn)意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在操作作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)經(jīng)理同意，不準離開工地。保證足夠的施工力量，負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。
4)愛惜甲方的一切機械設備，違章操作致使機械設備損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。
四、工程質量及驗收標準：
工程質量必須達到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設計和管理指揮原因造成損失，所有經(jīng)濟全部由甲方負責;由于操作者盲目蠻干、圖進度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責。
五、工期：
根據(jù)甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項目的施工任務。
六、付款方法：
乙方進場后五天內(nèi)，甲方撥付50%的進度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項。待工程驗收合格后，十天內(nèi)結算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇二
甲方：_______________（發(fā)包方）。
乙方：_______________（承包方）。
為了明確職責，按時、按質、按量完成任務，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結合本工程具體狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下條款，共同遵守。
三、工程范圍和資料：____________________________；
六、工程工期：__________________________________。
本工程采取下列第項方式承包。
1、按施工圖預算加簽證、加政策性調(diào)整結算；
2、包工不包料；
3、包工包料。
如采取全部包干金額，一般不得調(diào)整。但遇設計變更或政策性調(diào)整引起設備、材料價格的調(diào)整及人力不可抗拒的自然災害，可調(diào)整合同工程價格。
一、工程款支付方式：___________________________。
二、由于工程設計變更而引起的工程量增減，價格按相關定額進行增減，按實結算。
三、工程結算依據(jù)。
本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。如確需變更時，雙方協(xié)商，簽證協(xié)議后方可變更。
一、工程竣工后，雙方組織有關人員及時驗收。
二、工程竣工驗收后，甲方方可使用。未經(jīng)驗收而使用則視為合格工程。
保修期個月，在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修（因甲方使用不當及人為損壞，不在無償保修范圍內(nèi)）。
甲方：
一、工程開工前，應交給乙方施工圖紙份，地質勘察報告份，并組織原設計單位向乙方進行技術交底和圖紙會審。
二、做好施工區(qū)域內(nèi)“三通一平”（水通、電通、路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作。
三、確保乙方施工中的工作、生活環(huán)境，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)當?shù)厝罕婈P系。
乙方：
一、負責施工現(xiàn)場布置，指定電源、水源、道路和材料堆放位置；
三、嚴格按照施工圖和技術說明書進行施工，確保工程質量。按合同規(guī)定時間，如期完工并交付驗收，如遇不可抗拒因素，合同工期順延。
乙方的職責：
一、工程質量不貼合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程未按合同規(guī)定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造價萬分之付違約金。
甲方的職責：
四、乙方驗收通知書送達3日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金；
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款方法規(guī)定的延付金額每日萬分之償付乙方賠償金。
乙方應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的職責和因此發(fā)生的費用。非乙方職責造成的傷亡事故，由職責方承擔職責和有關費用。
乙方應禮貌施工，加強建設工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進行。
二、甲方指定為工地代表；乙方指定為工地代表。
三、本合同未盡事宜，雙方另行解決。
四、本合同一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份。
標準版建設施工合同書篇三
以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務承包，按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
五、承包單價及計量方式：
1、擋土墻及a型結構底板采取綜合單價方式，施工費單價135元，單價中包含機械進出場費用、周轉材料、機具設備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關的費用，合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責：甲方職責：
1、負責提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質文件以及中標人員資格文件。提供公司質量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
4、負責在溫州設立工程賬戶便于乙方結算。
5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。乙方職責：
1、負責組織人員、材料、設備進行施工生產(chǎn)，負責現(xiàn)場的施工管理等相關事宜。
2、負責編制施工方案，完善施工過程控制資料及質量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結算事宜。
4、協(xié)調(diào)當?shù)仃P系，保證施工生產(chǎn)的順利進行。
5、在甲方領導下對本工程的進度、質量、安全工作進行全面管理。
八、付款方式：工程款結算采取按月結算方式，甲方在收到建設單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設單位下?lián)苓M度款的96%，其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%，若工程造價達不到中標金額，則按照實際完成造價的4%計取。甲方收取的費用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用，甲方收取此項費用后，材料發(fā)票由甲方開具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結束款項付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇四
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方委托乙方對_____________________工程的施工，為明確雙方權利義務，保證工程順利完成，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關規(guī)定，甲，乙雙方本著誠信，公平互利的原則，經(jīng)協(xié)商簽訂如下合同條款，以資共同手信守。
1、分項工程名稱：_____________________工程。
2、實施地點：_____________________工程施工現(xiàn)場。
1、承包內(nèi)容：
2、承包方式：
3、承包價款：_______/噸。
4、付款方式：每月根據(jù)乙方完成的工程量結算付_______%的人工費，剩余_______%的費用等主體完工后，并經(jīng)監(jiān)理，業(yè)主驗收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工質量要求。
1）執(zhí)行國家，電力行業(yè)建筑工程規(guī)程規(guī)范、驗評標準。
1、乙方按照甲方批準的項目進行施工，并無條件接受甲方對施工質量監(jiān)督管理。甲方提出增加或減少施工的項目，乙方應積極響應并執(zhí)行。
2、乙方應嚴格按照甲方核準的施工進度進行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任務，從而影響整個進度計劃，延誤一天考核_______元，依次累計考核。
3、施工現(xiàn)場乙方必須接受甲方的協(xié)調(diào)以及技術、安全、質量管理和監(jiān)督，以及現(xiàn)場監(jiān)理人員對施工質量的監(jiān)督。
4、乙方在確保工程質量、安全情況下必須合理使用材料，不得浪費。每項工程材料及使用設備、工器具損耗必須在定額損耗內(nèi)，超過部分甲方直接從工程款中扣。
5、鋼筋制作，綁扎，安裝工作中出現(xiàn)不符合驗收要求的，影響質量的每項考核_______元。
6、乙方施工中如不按施工規(guī)范施工，質量達不到驗收標準而返工的后果自負，并扣除返工所用的材料費后根據(jù)具體情況進行考核。
7、下料前必須由技術人員開料單，不按料單下料，自作主張造成浪費自行承擔。作到原材料、成品堆放整齊有序，墊方木或架板，不得直接放置地面，如有違規(guī)每次考核_______元。
8、如有違章操作，不照規(guī)章制度執(zhí)行造成的損失由鋼筋班組承擔，項目部并給予處罰。
9、鋼筋分部分項工程必須按驗收標準施工，如有不合格項乙方返工施工達到要求，返工造成的一切后果乙方承擔，并每項處以_______元罰款。
1、進入施工現(xiàn)場必須遵守電廠有關規(guī)定和安全規(guī)定，并遵守甲方各種管理規(guī)定，有違反者按照規(guī)定考核。
2、施工過程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料盡、場地清”，誰施工誰負責清理。材料工器具運至統(tǒng)一地點堆放，嚴禁施工垃圾隨意堆放。
3、施工現(xiàn)場不準酗酒，打架斗毆，聚眾賭博，偷盜材料，機具，尋釁滋事，干擾正常施工。輕者按照《國電石嘴山發(fā)電有限公司內(nèi)部治安管理條列》處理，嚴重者送交有關部門追究相關法律責任。
4、乙方進入施工現(xiàn)場，應加強安全管理，并接受甲方安全監(jiān)督，杜絕人身事故和設備施工事故發(fā)生。如果因自身原因發(fā)生各種安全事故造成的損失由乙方承擔，并按安全文明施工管理規(guī)定處罰。
5、施工現(xiàn)場的所有機械設備應保持良好工作狀態(tài)，做到機凈，無故障、專人負責。
6、當天加工剩余料頭、廢料清理到廢料池內(nèi)。作到文明施工現(xiàn)場標準，有違章每次考核_______元。
7、現(xiàn)場必須正確佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，違規(guī)每次考核_______元。
8、未經(jīng)施工負責人同意擅自拆除腳手架，防護設施，安全標志，警示牌、腳手架連接鉛絲連接卡者，每處處以_______元罰款。
9、不懂電器設備亂動者，亂接亂掛電線出現(xiàn)事故，責任自負，并處以_______元罰款。
10、施工中上下亂拋材料工具者，違章人罰款_______元/次。
11、罰款處理由安全員列出清單，批準后交財務科實施，處理一經(jīng)做出必須執(zhí)行，再當月工資中扣除。
（一）甲方職責。
1、負責對乙方施工項目質量、安全、工期進行監(jiān)督協(xié)調(diào)管理。
2、協(xié)調(diào)解決施工中乙方不能解決的各種問題。
3、保證乙方所使用的.材料、機械、器具及時到位。
4、工程竣工后，按照合同規(guī)定及時辦理結算，支付合同款。
5、乙方施工中無故停工延誤工期，造成甲方損失甲方有權拒絕結算。
（二）乙方職責。
1、乙方必須遵守甲方管理制度，服從甲方管理人員管理。
2、乙方根據(jù)合同確定的承包范圍，在保證質量，安全前提下按期完成承包范圍內(nèi)的工程項目。
3、對施工過程中出現(xiàn)的問題，及時向甲方匯報。經(jīng)過甲方批準后認真事實解決方案。
4、在確保工程質量，安全情況下合理使用材料，不得浪費。
5、經(jīng)常檢查鋼筋加工機械，電路是否正常，有異常及時告知項目部，項目部安排專業(yè)人員檢修，保證機械不帶“病”工作。
1、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。工程款結清，保修期滿后合同自然失效，本工程保修期為_______天。
2、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
3、本合同履行中，甲乙雙方有關工程的洽商，變更等協(xié)議視為本合同組成部分。當合同和文件內(nèi)容不一致時，在不影響工程正常運行情況下雙方協(xié)商解決。
4、乙方在工地施工期間，須無條件服從甲方規(guī)章制度，如有違章應接受處罰。不改者甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
5、乙方在合同履行期間，因人力不足，質量不能保證，延誤工期甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
6、本合同一式兩份，甲，乙雙方個執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇五
為了加強項目施工安全管理，堅持安全第一、預防為主的方針，確實做到安全生產(chǎn)，人人有責，特簽定本協(xié)議書。
一、工程概況。
1、工程名稱：________________________。
2、工程范圍：_________________________。
3、工程地點：_________________________。
二、乙方全體施工人員必須遵守國家規(guī)定的安全生產(chǎn)六大紀律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工規(guī)定》，熟知、掌握本工種的安全規(guī)程和操作規(guī)范。
三、乙方及其各班組要建立安全施工領導小組，設立專職安全員與甲方保持聯(lián)系，并定期對其職工進行安全教育，經(jīng)常進行安全施工檢查（特別是班前教育檢查），且和職工個人要簽定安全責任書，不簽者由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔。
四、為保證施工安全管理及安全責任，乙方必須明確現(xiàn)場管理人員：
五、乙方必須確保所有進場施工的人員，年滿十八周歲且身體健康。老、弱、病、殘、孕、家屬、小孩及童工不得進入現(xiàn)場，否則，產(chǎn)生一切后果均乙方自負，甲方不承擔任何責任。
六、乙方必須確保所有職工按規(guī)定正確使用防護措施，不得濫用或不用；保證進入施工現(xiàn)場帶好安全帽，嚴禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工種操作人員持證上崗，嚴禁使用無證、不懂機電、設備操作技術的人員。若有違反，全部責任均由乙方承擔。
七、乙方非現(xiàn)場施工人員禁止進入施工規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，否則造成的一切后果由乙方個人自負。
八、乙方在施工期內(nèi)各班組及個人要增強安全意識，做好自身安全保護，出現(xiàn)大小事故均由乙方負責，甲方概不負責。（注：本條適用于由乙方自身各種原因引起的安全事故）。
九、在施工期間，由于乙方管理不嚴而對第三方造成傷害的，由乙方承擔全部責任。
十、在施工期間，乙方人員與其他承包隊發(fā)生打架行為，各承包隊責任自負，并且甲方將按〈〈工地文明施工規(guī)定〉〉進行處罰。
十一、乙方施工人員外出發(fā)生走失或任何不安全事件，責任由乙方自負，甲方概不負責。
十二、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各二份做為工程承包協(xié)議附件。
十三、若有新增內(nèi)容條款，作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，承包施工結束后自行失效。
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點：_______________________。
標準版建設施工合同書篇六
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內(nèi)承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟技術的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
標準版建設施工合同書篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準;。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計劃，備足料具，組織好技術力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進場，________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付：
1、工程價款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護：
1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費)，乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;。
2、甲方負責監(jiān)督乙方的工程質量、進度、安全、工期等，并提出整改的權利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題，并辦好簽證。
六、乙方責任、權利、義務。
1、為加強現(xiàn)場管理，其施工負責人應隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時，乙方有權拒絕施工;。
4、乙方應嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應及時協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時具有法律效力。
標準版建設施工合同書篇八
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標準版建設施工合同書篇九
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結合本工程的`具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
1、工程名稱：_________________________；
2、工程地點：_________________________；
3、工程內(nèi)容及承包范圍：祥見附表1。
4、承包方式：包工包料，依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。
滿足設計圖紙要求。
工程預算總造價：
1、甲方責任：
（1）乙方進場施工的一切有關手續(xù)均由甲方負責辦理好，施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項，由甲方負責協(xié)調(diào)解決。
（2）甲方應協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進展。
（3）負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任：
（1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質、保量施工。
（2）乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。
（3）乙方必須最好安全生產(chǎn)工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
（4）乙方必須按合同工期完工。
對以下原因竣工日期推遲延誤，經(jīng)甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產(chǎn)品合格證，甲方5天內(nèi)應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續(xù)。
1、工程預算造價：依照合同單價（附表1）和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
2、付款方式：
（1）合同簽訂之后，乙方進場施工2天內(nèi)，甲方預付工程款金額為。
（2）工程竣工驗收合格之日起，一個月內(nèi)一次性結清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用，則按合同價的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔責任，甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約，按合同總價的_____%支付給對方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決，如補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等效力。
標準版建設施工合同書篇十
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：_________________________。
1.2工程地點：_________________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73―91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據(jù)。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：____________________。
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據(jù))。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十一
立協(xié)議單位：
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點、面積。甲方在乙方的_________住宅建設基地參建住宅，計建筑面積_________平方米，得益比例為_________%，實得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房價和付款方法：參建房屋造價，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應交付造價_________元，另外應交付管理費(代建費)每平方米_________元，合計應交付造價連管理費_________元，甲方應于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價款(包括管理費)直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料：甲方應承擔的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗收后，應于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應予諒解。
5.房屋產(chǎn)權：甲方參建面積的房屋所有權，屬甲方所有。
6.違約責任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應共同信守，不得悔約，否則應負違約的法律責任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
賬號：_________賬號：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
標準版建設施工合同書篇十二
發(fā)包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
承包范圍：
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日歷天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協(xié)調(diào)地方關系，保證工程正常施工，如有當?shù)馗蓴_或不法_____，應承擔責任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場。
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的'時間：工程師收到后_____天內(nèi)批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應順延，發(fā)包人支付相應的費用。
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質量保修期內(nèi)承擔質量保修責任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十三
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。
2.技術指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
標準版建設施工合同書篇一
甲方承建的工程室內(nèi)_________天花吊頂單項工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，本著互相協(xié)助及分工負責等原則，根據(jù)本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容：_________施工圖，標準層核心筒天花吊頂工程項目及設計變更的所有工作內(nèi)容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價：根據(jù)施工圖紙，按實際吊頂面積計算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責任：
甲方責任：
1)提供乙方進場人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進場施工的垂直運輸;消防、強弱電等專業(yè)的協(xié)調(diào)配合。
3)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實施與管理。
乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經(jīng)工程管理站認定的樣板一致，進場材料需經(jīng)項目部驗收后方可使用。尊重和服從建設、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項制度，提高工人的安全生產(chǎn)意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在操作作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)經(jīng)理同意，不準離開工地。保證足夠的施工力量，負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。
4)愛惜甲方的一切機械設備，違章操作致使機械設備損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。
四、工程質量及驗收標準：
工程質量必須達到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設計和管理指揮原因造成損失，所有經(jīng)濟全部由甲方負責;由于操作者盲目蠻干、圖進度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責。
五、工期：
根據(jù)甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項目的施工任務。
六、付款方法：
乙方進場后五天內(nèi)，甲方撥付50%的進度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項。待工程驗收合格后，十天內(nèi)結算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇二
甲方：_______________（發(fā)包方）。
乙方：_______________（承包方）。
為了明確職責，按時、按質、按量完成任務，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結合本工程具體狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下條款，共同遵守。
三、工程范圍和資料：____________________________；
六、工程工期：__________________________________。
本工程采取下列第項方式承包。
1、按施工圖預算加簽證、加政策性調(diào)整結算；
2、包工不包料；
3、包工包料。
如采取全部包干金額，一般不得調(diào)整。但遇設計變更或政策性調(diào)整引起設備、材料價格的調(diào)整及人力不可抗拒的自然災害，可調(diào)整合同工程價格。
一、工程款支付方式：___________________________。
二、由于工程設計變更而引起的工程量增減，價格按相關定額進行增減，按實結算。
三、工程結算依據(jù)。
本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。如確需變更時，雙方協(xié)商，簽證協(xié)議后方可變更。
一、工程竣工后，雙方組織有關人員及時驗收。
二、工程竣工驗收后，甲方方可使用。未經(jīng)驗收而使用則視為合格工程。
保修期個月，在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修（因甲方使用不當及人為損壞，不在無償保修范圍內(nèi)）。
甲方：
一、工程開工前，應交給乙方施工圖紙份，地質勘察報告份，并組織原設計單位向乙方進行技術交底和圖紙會審。
二、做好施工區(qū)域內(nèi)“三通一平”（水通、電通、路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作。
三、確保乙方施工中的工作、生活環(huán)境，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)當?shù)厝罕婈P系。
乙方：
一、負責施工現(xiàn)場布置，指定電源、水源、道路和材料堆放位置；
三、嚴格按照施工圖和技術說明書進行施工，確保工程質量。按合同規(guī)定時間，如期完工并交付驗收，如遇不可抗拒因素，合同工期順延。
乙方的職責：
一、工程質量不貼合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程未按合同規(guī)定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造價萬分之付違約金。
甲方的職責：
四、乙方驗收通知書送達3日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金；
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款方法規(guī)定的延付金額每日萬分之償付乙方賠償金。
乙方應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的職責和因此發(fā)生的費用。非乙方職責造成的傷亡事故，由職責方承擔職責和有關費用。
乙方應禮貌施工，加強建設工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進行。
二、甲方指定為工地代表；乙方指定為工地代表。
三、本合同未盡事宜，雙方另行解決。
四、本合同一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份。
標準版建設施工合同書篇三
以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務承包，按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
五、承包單價及計量方式：
1、擋土墻及a型結構底板采取綜合單價方式，施工費單價135元，單價中包含機械進出場費用、周轉材料、機具設備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關的費用，合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責：甲方職責：
1、負責提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質文件以及中標人員資格文件。提供公司質量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
4、負責在溫州設立工程賬戶便于乙方結算。
5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。乙方職責：
1、負責組織人員、材料、設備進行施工生產(chǎn)，負責現(xiàn)場的施工管理等相關事宜。
2、負責編制施工方案，完善施工過程控制資料及質量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結算事宜。
4、協(xié)調(diào)當?shù)仃P系，保證施工生產(chǎn)的順利進行。
5、在甲方領導下對本工程的進度、質量、安全工作進行全面管理。
八、付款方式：工程款結算采取按月結算方式，甲方在收到建設單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設單位下?lián)苓M度款的96%，其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%，若工程造價達不到中標金額，則按照實際完成造價的4%計取。甲方收取的費用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用，甲方收取此項費用后，材料發(fā)票由甲方開具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結束款項付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇四
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方委托乙方對_____________________工程的施工，為明確雙方權利義務，保證工程順利完成，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關規(guī)定，甲，乙雙方本著誠信，公平互利的原則，經(jīng)協(xié)商簽訂如下合同條款，以資共同手信守。
1、分項工程名稱：_____________________工程。
2、實施地點：_____________________工程施工現(xiàn)場。
1、承包內(nèi)容：
2、承包方式：
3、承包價款：_______/噸。
4、付款方式：每月根據(jù)乙方完成的工程量結算付_______%的人工費，剩余_______%的費用等主體完工后，并經(jīng)監(jiān)理，業(yè)主驗收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工質量要求。
1）執(zhí)行國家，電力行業(yè)建筑工程規(guī)程規(guī)范、驗評標準。
1、乙方按照甲方批準的項目進行施工，并無條件接受甲方對施工質量監(jiān)督管理。甲方提出增加或減少施工的項目，乙方應積極響應并執(zhí)行。
2、乙方應嚴格按照甲方核準的施工進度進行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任務，從而影響整個進度計劃，延誤一天考核_______元，依次累計考核。
3、施工現(xiàn)場乙方必須接受甲方的協(xié)調(diào)以及技術、安全、質量管理和監(jiān)督，以及現(xiàn)場監(jiān)理人員對施工質量的監(jiān)督。
4、乙方在確保工程質量、安全情況下必須合理使用材料，不得浪費。每項工程材料及使用設備、工器具損耗必須在定額損耗內(nèi)，超過部分甲方直接從工程款中扣。
5、鋼筋制作，綁扎，安裝工作中出現(xiàn)不符合驗收要求的，影響質量的每項考核_______元。
6、乙方施工中如不按施工規(guī)范施工，質量達不到驗收標準而返工的后果自負，并扣除返工所用的材料費后根據(jù)具體情況進行考核。
7、下料前必須由技術人員開料單，不按料單下料，自作主張造成浪費自行承擔。作到原材料、成品堆放整齊有序，墊方木或架板，不得直接放置地面，如有違規(guī)每次考核_______元。
8、如有違章操作，不照規(guī)章制度執(zhí)行造成的損失由鋼筋班組承擔，項目部并給予處罰。
9、鋼筋分部分項工程必須按驗收標準施工，如有不合格項乙方返工施工達到要求，返工造成的一切后果乙方承擔，并每項處以_______元罰款。
1、進入施工現(xiàn)場必須遵守電廠有關規(guī)定和安全規(guī)定，并遵守甲方各種管理規(guī)定，有違反者按照規(guī)定考核。
2、施工過程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料盡、場地清”，誰施工誰負責清理。材料工器具運至統(tǒng)一地點堆放，嚴禁施工垃圾隨意堆放。
3、施工現(xiàn)場不準酗酒，打架斗毆，聚眾賭博，偷盜材料，機具，尋釁滋事，干擾正常施工。輕者按照《國電石嘴山發(fā)電有限公司內(nèi)部治安管理條列》處理，嚴重者送交有關部門追究相關法律責任。
4、乙方進入施工現(xiàn)場，應加強安全管理，并接受甲方安全監(jiān)督，杜絕人身事故和設備施工事故發(fā)生。如果因自身原因發(fā)生各種安全事故造成的損失由乙方承擔，并按安全文明施工管理規(guī)定處罰。
5、施工現(xiàn)場的所有機械設備應保持良好工作狀態(tài)，做到機凈，無故障、專人負責。
6、當天加工剩余料頭、廢料清理到廢料池內(nèi)。作到文明施工現(xiàn)場標準，有違章每次考核_______元。
7、現(xiàn)場必須正確佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，違規(guī)每次考核_______元。
8、未經(jīng)施工負責人同意擅自拆除腳手架，防護設施，安全標志，警示牌、腳手架連接鉛絲連接卡者，每處處以_______元罰款。
9、不懂電器設備亂動者，亂接亂掛電線出現(xiàn)事故，責任自負，并處以_______元罰款。
10、施工中上下亂拋材料工具者，違章人罰款_______元/次。
11、罰款處理由安全員列出清單，批準后交財務科實施，處理一經(jīng)做出必須執(zhí)行，再當月工資中扣除。
（一）甲方職責。
1、負責對乙方施工項目質量、安全、工期進行監(jiān)督協(xié)調(diào)管理。
2、協(xié)調(diào)解決施工中乙方不能解決的各種問題。
3、保證乙方所使用的.材料、機械、器具及時到位。
4、工程竣工后，按照合同規(guī)定及時辦理結算，支付合同款。
5、乙方施工中無故停工延誤工期，造成甲方損失甲方有權拒絕結算。
（二）乙方職責。
1、乙方必須遵守甲方管理制度，服從甲方管理人員管理。
2、乙方根據(jù)合同確定的承包范圍，在保證質量，安全前提下按期完成承包范圍內(nèi)的工程項目。
3、對施工過程中出現(xiàn)的問題，及時向甲方匯報。經(jīng)過甲方批準后認真事實解決方案。
4、在確保工程質量，安全情況下合理使用材料，不得浪費。
5、經(jīng)常檢查鋼筋加工機械，電路是否正常，有異常及時告知項目部，項目部安排專業(yè)人員檢修，保證機械不帶“病”工作。
1、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。工程款結清，保修期滿后合同自然失效，本工程保修期為_______天。
2、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
3、本合同履行中，甲乙雙方有關工程的洽商，變更等協(xié)議視為本合同組成部分。當合同和文件內(nèi)容不一致時，在不影響工程正常運行情況下雙方協(xié)商解決。
4、乙方在工地施工期間，須無條件服從甲方規(guī)章制度，如有違章應接受處罰。不改者甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
5、乙方在合同履行期間，因人力不足，質量不能保證，延誤工期甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
6、本合同一式兩份，甲，乙雙方個執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇五
為了加強項目施工安全管理，堅持安全第一、預防為主的方針，確實做到安全生產(chǎn)，人人有責，特簽定本協(xié)議書。
一、工程概況。
1、工程名稱：________________________。
2、工程范圍：_________________________。
3、工程地點：_________________________。
二、乙方全體施工人員必須遵守國家規(guī)定的安全生產(chǎn)六大紀律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工規(guī)定》，熟知、掌握本工種的安全規(guī)程和操作規(guī)范。
三、乙方及其各班組要建立安全施工領導小組，設立專職安全員與甲方保持聯(lián)系，并定期對其職工進行安全教育，經(jīng)常進行安全施工檢查（特別是班前教育檢查），且和職工個人要簽定安全責任書，不簽者由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔。
四、為保證施工安全管理及安全責任，乙方必須明確現(xiàn)場管理人員：
五、乙方必須確保所有進場施工的人員，年滿十八周歲且身體健康。老、弱、病、殘、孕、家屬、小孩及童工不得進入現(xiàn)場，否則，產(chǎn)生一切后果均乙方自負，甲方不承擔任何責任。
六、乙方必須確保所有職工按規(guī)定正確使用防護措施，不得濫用或不用；保證進入施工現(xiàn)場帶好安全帽，嚴禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工種操作人員持證上崗，嚴禁使用無證、不懂機電、設備操作技術的人員。若有違反，全部責任均由乙方承擔。
七、乙方非現(xiàn)場施工人員禁止進入施工規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，否則造成的一切后果由乙方個人自負。
八、乙方在施工期內(nèi)各班組及個人要增強安全意識，做好自身安全保護，出現(xiàn)大小事故均由乙方負責，甲方概不負責。（注：本條適用于由乙方自身各種原因引起的安全事故）。
九、在施工期間，由于乙方管理不嚴而對第三方造成傷害的，由乙方承擔全部責任。
十、在施工期間，乙方人員與其他承包隊發(fā)生打架行為，各承包隊責任自負，并且甲方將按〈〈工地文明施工規(guī)定〉〉進行處罰。
十一、乙方施工人員外出發(fā)生走失或任何不安全事件，責任由乙方自負，甲方概不負責。
十二、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各二份做為工程承包協(xié)議附件。
十三、若有新增內(nèi)容條款，作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，承包施工結束后自行失效。
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點：_______________________。
標準版建設施工合同書篇六
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內(nèi)承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟技術的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
標準版建設施工合同書篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準;。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計劃，備足料具，組織好技術力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進場，________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付：
1、工程價款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護：
1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費)，乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;。
2、甲方負責監(jiān)督乙方的工程質量、進度、安全、工期等，并提出整改的權利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題，并辦好簽證。
六、乙方責任、權利、義務。
1、為加強現(xiàn)場管理，其施工負責人應隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時，乙方有權拒絕施工;。
4、乙方應嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應及時協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時具有法律效力。
標準版建設施工合同書篇八
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標準版建設施工合同書篇九
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結合本工程的`具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
1、工程名稱：_________________________；
2、工程地點：_________________________；
3、工程內(nèi)容及承包范圍：祥見附表1。
4、承包方式：包工包料，依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。
滿足設計圖紙要求。
工程預算總造價：
1、甲方責任：
（1）乙方進場施工的一切有關手續(xù)均由甲方負責辦理好，施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項，由甲方負責協(xié)調(diào)解決。
（2）甲方應協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進展。
（3）負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任：
（1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質、保量施工。
（2）乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。
（3）乙方必須最好安全生產(chǎn)工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
（4）乙方必須按合同工期完工。
對以下原因竣工日期推遲延誤，經(jīng)甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產(chǎn)品合格證，甲方5天內(nèi)應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續(xù)。
1、工程預算造價：依照合同單價（附表1）和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
2、付款方式：
（1）合同簽訂之后，乙方進場施工2天內(nèi)，甲方預付工程款金額為。
（2）工程竣工驗收合格之日起，一個月內(nèi)一次性結清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用，則按合同價的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔責任，甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約，按合同總價的_____%支付給對方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決，如補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等效力。
標準版建設施工合同書篇十
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：_________________________。
1.2工程地點：_________________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73―91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據(jù)。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：____________________。
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據(jù))。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十一
立協(xié)議單位：
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點、面積。甲方在乙方的_________住宅建設基地參建住宅，計建筑面積_________平方米，得益比例為_________%，實得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房價和付款方法：參建房屋造價，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應交付造價_________元，另外應交付管理費(代建費)每平方米_________元，合計應交付造價連管理費_________元，甲方應于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價款(包括管理費)直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料：甲方應承擔的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗收后，應于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應予諒解。
5.房屋產(chǎn)權：甲方參建面積的房屋所有權，屬甲方所有。
6.違約責任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應共同信守，不得悔約，否則應負違約的法律責任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
賬號：_________賬號：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
標準版建設施工合同書篇十二
發(fā)包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
承包范圍：
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日歷天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協(xié)調(diào)地方關系，保證工程正常施工，如有當?shù)馗蓴_或不法_____，應承擔責任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場。
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的'時間：工程師收到后_____天內(nèi)批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應順延，發(fā)包人支付相應的費用。
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質量保修期內(nèi)承擔質量保修責任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十三
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。
2.技術指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日