在合同中,各方應(yīng)當(dāng)明確約定違約責(zé)任、爭議解決方式等重要事項,以應(yīng)對可能發(fā)生的風(fēng)險和糾紛。我們需要對合同中的各項條款進(jìn)行仔細(xì)審查和調(diào)整,以確保合同的合法性和有效性。合同是一種雙方書面約定的法律文件,用于明確雙方權(quán)利和義務(wù)。如何撰寫一個具有法律效力的合同是非常重要的。以下是小編為大家整理的合同范文,供大家參考。
供貨商和裝飾公司合同篇一
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元, rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的 __________%(計rmb__________元)。賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時,由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方: 賣方:
帳號: 帳號:
開戶行: 開戶行:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
供貨商和裝飾公司合同篇二
聯(lián)系電話:__________。
手機(jī)號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務(wù)電話:
設(shè)計負(fù)責(zé)人:________。
聯(lián)系電話:____________。
手機(jī):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù):
工程地址:__________。
(一)本工程的設(shè)計收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)過甲乙雙方商定設(shè)計收費(fèi)為元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費(fèi)元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費(fèi)和800元方案費(fèi));
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任。
2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
(二)乙方。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、設(shè)計師免費(fèi)提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、設(shè)計師免費(fèi)參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
供貨商和裝飾公司合同篇三
需方:__________________(以下簡稱甲方)。
供方:__________________(以下簡稱乙方)。
供、需雙方為實現(xiàn)合同目的,明確雙方權(quán)利義務(wù),根據(jù)《^v^民法通則》《^v^合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)就甲方購銷乙方裝飾材料一事達(dá)成一致協(xié)議,以資共同遵守。具體如下:
產(chǎn)品名稱。
型號規(guī)格。
乙方按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及乙方提供的產(chǎn)品樣品及檢驗報告指標(biāo)參數(shù)生產(chǎn)制造供應(yīng)給甲方,產(chǎn)品免費(fèi)承保_______年。乙方保證按質(zhì)、按量、按時交貨。
有國家技術(shù)規(guī)定的,按國家技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;無國標(biāo)準(zhǔn)家技術(shù)規(guī)定的,由買賣雙方商定。
1、交貨時間:_______年_______月_______日。
2、交貨地點(diǎn):____________________________。
3、運(yùn)輸方式:____________________________。
4、費(fèi)用:_____________________。
貨到工地后,甲方按現(xiàn)行國家驗收標(biāo)準(zhǔn)及雙方認(rèn)定型號規(guī)格及樣品為準(zhǔn)。乙方須向甲方提供產(chǎn)品合格證及檢驗報告。
甲方對乙方產(chǎn)品如有疑問及異議,在15天內(nèi)以書面形式向乙方提出,并負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行保管。在此期間內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定的貨款。乙方收到甲方通知后,須在第__________天內(nèi)派人員到現(xiàn)場處理。否則,即視為接受甲方提出的異議和處理意見。
合同簽訂后,甲方支付乙方合同貨款總額的________%作為合同定金。乙方發(fā)齊貨到甲方工地經(jīng)甲方驗收合格后,甲方再支付到合同貨款總額的________%,余下合同貨款總額的________%作為質(zhì)量保證金,待甲方使用滿________周年后無任何質(zhì)量問題后,于________個工作日內(nèi)付清。
1、乙方所交的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不符合同規(guī)定的,應(yīng)無償包退、包換、包修;并承擔(dān)因退貨、換貨或維修所產(chǎn)生的實際費(fèi)用。否則,按違約處理。
2、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,導(dǎo)致貨物刮花、破損的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
3、乙方逾期交貨的,應(yīng)向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用。
4、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費(fèi)用和逾期交貨的違約金。未經(jīng)甲方同意,單方面改變運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具的,應(yīng)承擔(dān)由此增加的一切費(fèi)用。
5、由于甲方原因,如沒落實產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量等而使乙方交貨期延遲的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6、如乙方未能按本合同規(guī)定的交貨期交貨(不可抗力除外),從規(guī)定交貨期限起每延遲一天按合同總價的________%對延期交貨向甲方支付違約金;并有權(quán)單方面取消合同和保留進(jìn)一步追究其由此造成甲方間接損失的權(quán)利。另外,對于因乙方遲交貨而導(dǎo)致甲方增加繳納有關(guān)稅費(fèi)或其它費(fèi)用,則此等增加之費(fèi)用須由乙方承擔(dān)。
不可抗力是指嚴(yán)重的自然災(zāi)害和災(zāi)難(如臺風(fēng)、洪水、地震、火災(zāi)和爆炸等)戰(zhàn)爭(不論是否宣戰(zhàn))叛亂、動亂等等。合同雙方中的任何一方,由于不可抗力事件而影響合同義務(wù)的執(zhí)行時,則延遲履行合同義務(wù)的期限相當(dāng)于不可抗力事件影響的時間;但是不能因為不可抗力的延遲而調(diào)整合同價格。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成任何一方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
1、本合同生效履行期間內(nèi),雙方不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份,自雙方簽字蓋章起生效。
甲方:
法定代表人:
電話:
開戶賬號:
簽訂日期:_________年_______月_______日
乙方:
法定代表人:
電話:
開戶賬號:
簽訂日期:_________年_______月_______日
供貨商和裝飾公司合同篇四
需方:___________(以下簡稱甲方)。
供方:___________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)^v^合同法,經(jīng)營法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
1、所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息(詳情見訂購單)。
1、乙方必須提供全新的材料,表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識清楚。
1、甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)輸、保管、裝卸的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)交貨地點(diǎn)對數(shù)量、外觀檢查后驗收。
2、交貨時間:交貨地點(diǎn):
1、要求甲方先支付材料款的待發(fā)貨時甲方再支付剩下材料款,乙方收到款項后發(fā)貨。
甲方責(zé)任:
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料。
乙方責(zé)任:
1、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時,少交部分,甲方如需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊,甲方如不需要,可以退貨,由退貨所造成的損失,由乙方自行承擔(dān),如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)該給甲方不能交貨部分材料款總值的%的違約金,甲方另行采購。
本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
電話:
電話:
授權(quán)代表簽字蓋章:
授權(quán)代表簽字蓋章:
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
供貨商和裝飾公司合同篇五
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按甲方的規(guī)定要求為準(zhǔn)。
四、安全責(zé)任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進(jìn)場施工15天后,甲方預(yù)付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規(guī)定
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手?。┖笊?。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):甲方簽章(手?。?BR> 乙方(簽字):乙方簽章(手印):
簽約地點(diǎn):
甲方聯(lián)系方式:
乙方聯(lián)系方式:
年 月 日
供貨商和裝飾公司合同篇六
甲方:
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心
(以下簡稱甲方、乙方)
為了保障雙方權(quán)益,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1. 乙方應(yīng)以雙方確認(rèn)的產(chǎn)品種類和價格及時、準(zhǔn)確地給甲方供貨;
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點(diǎn)。第一次送貨乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,二次或再次補(bǔ)貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M(fèi)。
3. 由甲方指定代表人, 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認(rèn)后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點(diǎn)上有任何變更,應(yīng)及時知會乙方,否則一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過天,每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進(jìn)行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時,若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴(kuò)大,對于甲方造成擴(kuò)大部分的損失乙方有權(quán)不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理,經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將補(bǔ)償補(bǔ)償其直接損失,但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項服務(wù)內(nèi)容包括如下項目:
(1)免費(fèi)提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費(fèi)提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費(fèi)提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務(wù);
(5)免費(fèi)提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9. 在協(xié)議期限內(nèi),貨品價格是經(jīng)雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價格,同時終止原協(xié)議價格。
10. 其他事宜:
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過友好方式協(xié)商解決,不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)
年月日
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心 地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)
代表人:(單位簽章)
年月日
供貨商和裝飾公司合同篇七
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費(fèi),尚欠原告加工費(fèi)461371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費(fèi)461371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日)并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細(xì)。
被告辯稱:對于鋁型材加工費(fèi)無異議,但是對于pvc板材加工費(fèi)不予認(rèn)可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費(fèi)不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認(rèn),對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認(rèn),對其關(guān)聯(lián)性部分確認(rèn),對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認(rèn),對于發(fā)票接收單、明細(xì)的真實性、合法性予以確認(rèn),對于其關(guān)聯(lián)性不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進(jìn)度滾動付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108034個,原告最后一次供貨時間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費(fèi)245303。11元及pvc板材加工費(fèi)至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實,有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格,無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進(jìn)行約定,對于原告提出的按照2元每塊計算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認(rèn)可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認(rèn)的按照0。2元每塊計算意見,本院予以確認(rèn)。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費(fèi)21606。8元。至此,被告尚欠原告加工費(fèi)266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對于原告要求被告給付加工費(fèi)461371。11元,賠償逾期付款的.利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費(fèi)266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費(fèi)的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負(fù)擔(dān)二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
供貨商和裝飾公司合同篇八
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計rmb__________元)。賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時,由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:年月日日期:年月日
供貨商和裝飾公司合同篇九
承包人(乙方)________________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.工程名稱:__________________________________.
2、工程地點(diǎn):__________________________________.
3、承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)。
第二條施工圖紙。
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(fèi)(寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、開工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
第四條乙方工作。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條關(guān)于工期。
1.工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更;
(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費(fèi);
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
1.任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場,并通知對方當(dāng)事人驗收簽字確認(rèn)。
2.對一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分,有提供方承擔(dān)。
3.材料和設(shè)備進(jìn)場后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé),施工過程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗收。
2.甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應(yīng)予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
5.驗收時,工程項目合格率達(dá)到____________%時(以上程價款比例為準(zhǔn)),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。
6.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及筏程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
____________________________________________________________________.
8.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關(guān)于工程價款及結(jié)算。
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________.
2.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進(jìn)行結(jié)算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數(shù)量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b.瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
e.其他按項項目按項計算;
f.其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g.估價項目測量后再具體報價;
h.經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3.特別費(fèi)用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。
(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項于該項目的50%,則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責(zé)任與罰則。
1.施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
6.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴(kuò),并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴(kuò)部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民訴訟。
第十二條附則。
1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
供貨商和裝飾公司合同篇十
甲方:代表:地址:電話:
乙方:代表:地址:電話:風(fēng)險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容,相應(yīng)的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項目的基礎(chǔ)上,僅供參考。實踐中,需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)等,修改或重新擬定條款。
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《民法典》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達(dá)成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為:______。
二、合作期限合作期限為________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式風(fēng)險提示:
應(yīng)明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務(wù)等不同投入方式的。同時,應(yīng)明確各自的權(quán)益份額,否則很容易在項目實際經(jīng)營過程中就責(zé)任承擔(dān)、盈虧分擔(dān)等產(chǎn)生糾紛。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系。
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議。
四、產(chǎn)品價格
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標(biāo)價。
2、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負(fù)。
3、甲方保留對向乙方供應(yīng)材料價格的調(diào)整權(quán),并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認(rèn)單,以便進(jìn)一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)風(fēng)險提示:
應(yīng)明確約定合作各方的權(quán)利義務(wù),以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一致,各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致,應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行擬定。
1、對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為,甲方有權(quán)向乙方提出警告,直至終止協(xié)議。
2、對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補(bǔ)償。
3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
4、對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋,情形嚴(yán)重的,終止合作協(xié)議。造成甲方損失的,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
5、如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機(jī)密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
6、甲方應(yīng)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。
7、甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
8、甲方在產(chǎn)品裝卸、運(yùn)輸及安裝過程中,應(yīng)遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
9、甲方應(yīng)對所供產(chǎn)品的安裝承擔(dān)保修義務(wù),保修期為________年,自安裝之日起算,甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責(zé)任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)
1、乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進(jìn)行合作。
2、乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠。
3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定,提出賠償。
4、乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
5、乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
6、乙方按終端用戶需求,應(yīng)提前______天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品,按甲方制定的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行填寫,注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于______元人民幣)等。
7、乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機(jī)密給予保密。
八、合同的解除
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前____日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、保密原則風(fēng)險提示:
應(yīng)約定保密及競業(yè)禁止義務(wù),特別是針對項目所涉及的技術(shù)、客戶資源,以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權(quán)益的活動。 乙方和甲方均有義務(wù)履行保密義務(wù),未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方披露或透露有關(guān)本協(xié)議內(nèi)容項目下的任何信息。
十、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,簽署補(bǔ)充協(xié)議作為附件。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,友好協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能解決時,可提交______區(qū)人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
乙方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
供貨商和裝飾公司合同篇十一
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個月。
(二)無固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制:以實際業(yè)績數(shù)計算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/每月支付,基本工資____________元,若無達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時間制度,具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動保護(hù)和勞動條件。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀(jì)律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括:
6.2.1公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
6.2.2技術(shù)資料,包括實物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標(biāo),包括財務(wù)及運(yùn)營數(shù)據(jù)。
6.2.4市場狀況,包括業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應(yīng)商資料、倉庫進(jìn)料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡(luò)中的各種資料。
7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品,能夠申請專利的,申請權(quán)歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,可以續(xù)訂勞動合同,續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿,沒有辦理終止勞動合同手續(xù),而存在事實的勞動關(guān)系,視為延續(xù)過去合同,延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一,甲方可以解聘乙方:
8.3.1在試用期間,被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密,給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律、規(guī)章制度或嚴(yán)重失職、營私舞弊,對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動合同達(dá)成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜,等甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補(bǔ)充協(xié)商,是本合同的有效附件,與本合同具有同等的法律效力,補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
9.2本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽,無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前,乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
供貨商和裝飾公司合同篇十二
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設(shè)計收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費(fèi)為 元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費(fèi) 元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門測量,價格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價格: 元
(5)出水電施工圖,價格: 元
(6)出效果圖,價格: 元/張
(一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場制作的家具立面圖
5、門立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關(guān)剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過后 天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計費(fèi)。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作。負(fù)責(zé)該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗收。
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計階段設(shè)計費(fèi)的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計錯誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時,乙方有責(zé)任在設(shè)計上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計費(fèi)。
(三)甲方不履行合同時,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設(shè)計費(fèi)。乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設(shè)計費(fèi)。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計合同時,應(yīng)提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 合同履行完后自動終止。
15.5 本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
供貨商和裝飾公司合同篇十三
需方:(以下簡稱甲方)。
供方:(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)中華人民共和國合同法,經(jīng)營法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容:
所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求):
1、乙方必須提供全新的材料(含零部件,配件等),表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,付產(chǎn)品合格證書及檢測報告,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識清楚。
3、乙方對其產(chǎn)品包修,包修期為年,在包修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退),所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、另選供貨商。其他質(zhì)量、要求。
三、交貨時間與地點(diǎn):
1、乙方負(fù)責(zé)將材料運(yùn)送至約定地點(diǎn),承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)輸、保管、裝卸的費(fèi)用。并在材料交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任,甲方在交貨地點(diǎn)對數(shù)量、外觀檢查后驗收,對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和一切損失。
2、交貨時間:
3、交貨地點(diǎn):
四、付款方式:
1、乙方在材料交付甲方指定地點(diǎn)并驗收合格后,要求甲方提供收貨確認(rèn)單并支付材料款的50%,余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。
2、國家稅收應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)(材料應(yīng)交稅收)。
五、雙方違約責(zé)任:
甲方責(zé)任:
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)定及合同約定的'情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,應(yīng)按延期付款總額的_____%計算支付給乙方,或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。
乙方責(zé)任:
1、材料品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)負(fù)責(zé)包修、包退、包換并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題,則甲方有權(quán)解除合同,同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。
2、乙方應(yīng)在合同約定的時間及地點(diǎn)交材料,如果乙方逾期交材料,應(yīng)爭得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應(yīng)按總材料款的_____%計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費(fèi)用。
六、免費(fèi)條款:
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔(dān)違約責(zé)任。
七、合同爭議解決方式:
本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
供貨商和裝飾公司合同篇一
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元, rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的 __________%(計rmb__________元)。賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時,由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方: 賣方:
帳號: 帳號:
開戶行: 開戶行:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
供貨商和裝飾公司合同篇二
聯(lián)系電話:__________。
手機(jī)號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務(wù)電話:
設(shè)計負(fù)責(zé)人:________。
聯(lián)系電話:____________。
手機(jī):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù):
工程地址:__________。
(一)本工程的設(shè)計收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)過甲乙雙方商定設(shè)計收費(fèi)為元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費(fèi)元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費(fèi)和800元方案費(fèi));
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任。
2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
(二)乙方。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、設(shè)計師免費(fèi)提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、設(shè)計師免費(fèi)參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
供貨商和裝飾公司合同篇三
需方:__________________(以下簡稱甲方)。
供方:__________________(以下簡稱乙方)。
供、需雙方為實現(xiàn)合同目的,明確雙方權(quán)利義務(wù),根據(jù)《^v^民法通則》《^v^合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)就甲方購銷乙方裝飾材料一事達(dá)成一致協(xié)議,以資共同遵守。具體如下:
產(chǎn)品名稱。
型號規(guī)格。
乙方按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及乙方提供的產(chǎn)品樣品及檢驗報告指標(biāo)參數(shù)生產(chǎn)制造供應(yīng)給甲方,產(chǎn)品免費(fèi)承保_______年。乙方保證按質(zhì)、按量、按時交貨。
有國家技術(shù)規(guī)定的,按國家技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;無國標(biāo)準(zhǔn)家技術(shù)規(guī)定的,由買賣雙方商定。
1、交貨時間:_______年_______月_______日。
2、交貨地點(diǎn):____________________________。
3、運(yùn)輸方式:____________________________。
4、費(fèi)用:_____________________。
貨到工地后,甲方按現(xiàn)行國家驗收標(biāo)準(zhǔn)及雙方認(rèn)定型號規(guī)格及樣品為準(zhǔn)。乙方須向甲方提供產(chǎn)品合格證及檢驗報告。
甲方對乙方產(chǎn)品如有疑問及異議,在15天內(nèi)以書面形式向乙方提出,并負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行保管。在此期間內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定的貨款。乙方收到甲方通知后,須在第__________天內(nèi)派人員到現(xiàn)場處理。否則,即視為接受甲方提出的異議和處理意見。
合同簽訂后,甲方支付乙方合同貨款總額的________%作為合同定金。乙方發(fā)齊貨到甲方工地經(jīng)甲方驗收合格后,甲方再支付到合同貨款總額的________%,余下合同貨款總額的________%作為質(zhì)量保證金,待甲方使用滿________周年后無任何質(zhì)量問題后,于________個工作日內(nèi)付清。
1、乙方所交的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不符合同規(guī)定的,應(yīng)無償包退、包換、包修;并承擔(dān)因退貨、換貨或維修所產(chǎn)生的實際費(fèi)用。否則,按違約處理。
2、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,導(dǎo)致貨物刮花、破損的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
3、乙方逾期交貨的,應(yīng)向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用。
4、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費(fèi)用和逾期交貨的違約金。未經(jīng)甲方同意,單方面改變運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具的,應(yīng)承擔(dān)由此增加的一切費(fèi)用。
5、由于甲方原因,如沒落實產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量等而使乙方交貨期延遲的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6、如乙方未能按本合同規(guī)定的交貨期交貨(不可抗力除外),從規(guī)定交貨期限起每延遲一天按合同總價的________%對延期交貨向甲方支付違約金;并有權(quán)單方面取消合同和保留進(jìn)一步追究其由此造成甲方間接損失的權(quán)利。另外,對于因乙方遲交貨而導(dǎo)致甲方增加繳納有關(guān)稅費(fèi)或其它費(fèi)用,則此等增加之費(fèi)用須由乙方承擔(dān)。
不可抗力是指嚴(yán)重的自然災(zāi)害和災(zāi)難(如臺風(fēng)、洪水、地震、火災(zāi)和爆炸等)戰(zhàn)爭(不論是否宣戰(zhàn))叛亂、動亂等等。合同雙方中的任何一方,由于不可抗力事件而影響合同義務(wù)的執(zhí)行時,則延遲履行合同義務(wù)的期限相當(dāng)于不可抗力事件影響的時間;但是不能因為不可抗力的延遲而調(diào)整合同價格。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成任何一方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
1、本合同生效履行期間內(nèi),雙方不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份,自雙方簽字蓋章起生效。
甲方:
法定代表人:
電話:
開戶賬號:
簽訂日期:_________年_______月_______日
乙方:
法定代表人:
電話:
開戶賬號:
簽訂日期:_________年_______月_______日
供貨商和裝飾公司合同篇四
需方:___________(以下簡稱甲方)。
供方:___________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)^v^合同法,經(jīng)營法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
1、所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息(詳情見訂購單)。
1、乙方必須提供全新的材料,表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識清楚。
1、甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)輸、保管、裝卸的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)交貨地點(diǎn)對數(shù)量、外觀檢查后驗收。
2、交貨時間:交貨地點(diǎn):
1、要求甲方先支付材料款的待發(fā)貨時甲方再支付剩下材料款,乙方收到款項后發(fā)貨。
甲方責(zé)任:
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料。
乙方責(zé)任:
1、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時,少交部分,甲方如需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊,甲方如不需要,可以退貨,由退貨所造成的損失,由乙方自行承擔(dān),如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)該給甲方不能交貨部分材料款總值的%的違約金,甲方另行采購。
本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
電話:
電話:
授權(quán)代表簽字蓋章:
授權(quán)代表簽字蓋章:
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
供貨商和裝飾公司合同篇五
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按甲方的規(guī)定要求為準(zhǔn)。
四、安全責(zé)任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進(jìn)場施工15天后,甲方預(yù)付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規(guī)定
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手?。┖笊?。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):甲方簽章(手?。?BR> 乙方(簽字):乙方簽章(手印):
簽約地點(diǎn):
甲方聯(lián)系方式:
乙方聯(lián)系方式:
年 月 日
供貨商和裝飾公司合同篇六
甲方:
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心
(以下簡稱甲方、乙方)
為了保障雙方權(quán)益,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1. 乙方應(yīng)以雙方確認(rèn)的產(chǎn)品種類和價格及時、準(zhǔn)確地給甲方供貨;
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點(diǎn)。第一次送貨乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,二次或再次補(bǔ)貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M(fèi)。
3. 由甲方指定代表人, 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認(rèn)后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點(diǎn)上有任何變更,應(yīng)及時知會乙方,否則一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過天,每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進(jìn)行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時,若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴(kuò)大,對于甲方造成擴(kuò)大部分的損失乙方有權(quán)不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理,經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將補(bǔ)償補(bǔ)償其直接損失,但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項服務(wù)內(nèi)容包括如下項目:
(1)免費(fèi)提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費(fèi)提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費(fèi)提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務(wù);
(5)免費(fèi)提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9. 在協(xié)議期限內(nèi),貨品價格是經(jīng)雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價格,同時終止原協(xié)議價格。
10. 其他事宜:
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過友好方式協(xié)商解決,不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)
年月日
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心 地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)
代表人:(單位簽章)
年月日
供貨商和裝飾公司合同篇七
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費(fèi),尚欠原告加工費(fèi)461371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費(fèi)461371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日)并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細(xì)。
被告辯稱:對于鋁型材加工費(fèi)無異議,但是對于pvc板材加工費(fèi)不予認(rèn)可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費(fèi)不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認(rèn),對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認(rèn),對其關(guān)聯(lián)性部分確認(rèn),對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認(rèn),對于發(fā)票接收單、明細(xì)的真實性、合法性予以確認(rèn),對于其關(guān)聯(lián)性不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進(jìn)度滾動付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108034個,原告最后一次供貨時間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費(fèi)245303。11元及pvc板材加工費(fèi)至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實,有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格,無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進(jìn)行約定,對于原告提出的按照2元每塊計算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認(rèn)可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認(rèn)的按照0。2元每塊計算意見,本院予以確認(rèn)。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費(fèi)21606。8元。至此,被告尚欠原告加工費(fèi)266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對于原告要求被告給付加工費(fèi)461371。11元,賠償逾期付款的.利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費(fèi)266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費(fèi)的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負(fù)擔(dān)二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
供貨商和裝飾公司合同篇八
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計rmb__________元)。賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時,由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:年月日日期:年月日
供貨商和裝飾公司合同篇九
承包人(乙方)________________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.工程名稱:__________________________________.
2、工程地點(diǎn):__________________________________.
3、承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)。
第二條施工圖紙。
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(fèi)(寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、開工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
第四條乙方工作。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條關(guān)于工期。
1.工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更;
(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費(fèi);
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
1.任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場,并通知對方當(dāng)事人驗收簽字確認(rèn)。
2.對一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分,有提供方承擔(dān)。
3.材料和設(shè)備進(jìn)場后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé),施工過程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗收。
2.甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應(yīng)予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
5.驗收時,工程項目合格率達(dá)到____________%時(以上程價款比例為準(zhǔn)),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。
6.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及筏程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
____________________________________________________________________.
8.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關(guān)于工程價款及結(jié)算。
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________.
2.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進(jìn)行結(jié)算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數(shù)量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b.瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
e.其他按項項目按項計算;
f.其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g.估價項目測量后再具體報價;
h.經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3.特別費(fèi)用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。
(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項于該項目的50%,則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責(zé)任與罰則。
1.施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
6.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴(kuò),并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴(kuò)部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民訴訟。
第十二條附則。
1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
供貨商和裝飾公司合同篇十
甲方:代表:地址:電話:
乙方:代表:地址:電話:風(fēng)險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容,相應(yīng)的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項目的基礎(chǔ)上,僅供參考。實踐中,需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)等,修改或重新擬定條款。
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《民法典》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達(dá)成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為:______。
二、合作期限合作期限為________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式風(fēng)險提示:
應(yīng)明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務(wù)等不同投入方式的。同時,應(yīng)明確各自的權(quán)益份額,否則很容易在項目實際經(jīng)營過程中就責(zé)任承擔(dān)、盈虧分擔(dān)等產(chǎn)生糾紛。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系。
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議。
四、產(chǎn)品價格
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標(biāo)價。
2、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負(fù)。
3、甲方保留對向乙方供應(yīng)材料價格的調(diào)整權(quán),并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認(rèn)單,以便進(jìn)一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)風(fēng)險提示:
應(yīng)明確約定合作各方的權(quán)利義務(wù),以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一致,各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致,應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行擬定。
1、對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為,甲方有權(quán)向乙方提出警告,直至終止協(xié)議。
2、對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補(bǔ)償。
3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
4、對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋,情形嚴(yán)重的,終止合作協(xié)議。造成甲方損失的,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
5、如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機(jī)密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
6、甲方應(yīng)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。
7、甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
8、甲方在產(chǎn)品裝卸、運(yùn)輸及安裝過程中,應(yīng)遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
9、甲方應(yīng)對所供產(chǎn)品的安裝承擔(dān)保修義務(wù),保修期為________年,自安裝之日起算,甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責(zé)任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)
1、乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進(jìn)行合作。
2、乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠。
3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定,提出賠償。
4、乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
5、乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
6、乙方按終端用戶需求,應(yīng)提前______天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品,按甲方制定的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行填寫,注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于______元人民幣)等。
7、乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機(jī)密給予保密。
八、合同的解除
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前____日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、保密原則風(fēng)險提示:
應(yīng)約定保密及競業(yè)禁止義務(wù),特別是針對項目所涉及的技術(shù)、客戶資源,以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權(quán)益的活動。 乙方和甲方均有義務(wù)履行保密義務(wù),未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方披露或透露有關(guān)本協(xié)議內(nèi)容項目下的任何信息。
十、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,簽署補(bǔ)充協(xié)議作為附件。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,友好協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能解決時,可提交______區(qū)人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
乙方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
供貨商和裝飾公司合同篇十一
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個月。
(二)無固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制:以實際業(yè)績數(shù)計算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/每月支付,基本工資____________元,若無達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時間制度,具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動保護(hù)和勞動條件。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀(jì)律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括:
6.2.1公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
6.2.2技術(shù)資料,包括實物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標(biāo),包括財務(wù)及運(yùn)營數(shù)據(jù)。
6.2.4市場狀況,包括業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應(yīng)商資料、倉庫進(jìn)料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡(luò)中的各種資料。
7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品,能夠申請專利的,申請權(quán)歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,可以續(xù)訂勞動合同,續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿,沒有辦理終止勞動合同手續(xù),而存在事實的勞動關(guān)系,視為延續(xù)過去合同,延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一,甲方可以解聘乙方:
8.3.1在試用期間,被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密,給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律、規(guī)章制度或嚴(yán)重失職、營私舞弊,對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動合同達(dá)成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜,等甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補(bǔ)充協(xié)商,是本合同的有效附件,與本合同具有同等的法律效力,補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
9.2本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽,無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前,乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
供貨商和裝飾公司合同篇十二
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設(shè)計收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費(fèi)為 元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費(fèi) 元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門測量,價格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價格: 元
(5)出水電施工圖,價格: 元
(6)出效果圖,價格: 元/張
(一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場制作的家具立面圖
5、門立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關(guān)剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過后 天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計費(fèi)。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作。負(fù)責(zé)該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗收。
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計階段設(shè)計費(fèi)的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計錯誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時,乙方有責(zé)任在設(shè)計上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計費(fèi)。
(三)甲方不履行合同時,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設(shè)計費(fèi)。乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設(shè)計費(fèi)。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計合同時,應(yīng)提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 合同履行完后自動終止。
15.5 本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
供貨商和裝飾公司合同篇十三
需方:(以下簡稱甲方)。
供方:(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)中華人民共和國合同法,經(jīng)營法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容:
所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求):
1、乙方必須提供全新的材料(含零部件,配件等),表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,付產(chǎn)品合格證書及檢測報告,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識清楚。
3、乙方對其產(chǎn)品包修,包修期為年,在包修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退),所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、另選供貨商。其他質(zhì)量、要求。
三、交貨時間與地點(diǎn):
1、乙方負(fù)責(zé)將材料運(yùn)送至約定地點(diǎn),承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)輸、保管、裝卸的費(fèi)用。并在材料交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任,甲方在交貨地點(diǎn)對數(shù)量、外觀檢查后驗收,對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和一切損失。
2、交貨時間:
3、交貨地點(diǎn):
四、付款方式:
1、乙方在材料交付甲方指定地點(diǎn)并驗收合格后,要求甲方提供收貨確認(rèn)單并支付材料款的50%,余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。
2、國家稅收應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)(材料應(yīng)交稅收)。
五、雙方違約責(zé)任:
甲方責(zé)任:
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)定及合同約定的'情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,應(yīng)按延期付款總額的_____%計算支付給乙方,或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。
乙方責(zé)任:
1、材料品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)負(fù)責(zé)包修、包退、包換并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題,則甲方有權(quán)解除合同,同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。
2、乙方應(yīng)在合同約定的時間及地點(diǎn)交材料,如果乙方逾期交材料,應(yīng)爭得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應(yīng)按總材料款的_____%計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費(fèi)用。
六、免費(fèi)條款:
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔(dān)違約責(zé)任。
七、合同爭議解決方式:
本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:

