合同的簽訂對于商業(yè)交易的順利進行至關重要,是商業(yè)伙伴信任和合作的象征。對于一些特殊性質的合同,應當特別關注法律法規(guī)的要求。下面是小編為大家整理的一些合同范本,供大家參考和使用。
裝修施工合同本篇一
乙方(承包方):_________________。
簽訂地址:___________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
按照《中華人民共和國合同法》的有關,規(guī)定結合本工程實際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經協(xié)商達成如下合同。
1.工程地點:___________________________。
2.工程內容:
(1)房屋間數(shù):__________________________;
(2)建筑面積:__________________________;
(3)裝飾項目、內容:______________________;
(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認定的裝飾設計施工圖紙(略)。
3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應填寫材料清單,雙方簽名確認):
(1)乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負責全部供料。
4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉陂_工前提供已確認的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進行協(xié)商修改,重新確認。
1.雙方商定,本工程總價款為人民幣_____元整(大寫:___)。
2.付款方式。
(1)合同一經簽訂,甲方即應付_____%的首期款_____元;
(5)工程進度與付款進度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應按實際完成工程量進度付款;
(6)雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式;
(8)甲方未按合同規(guī)定預付工程進度款的,每逾期一天按逾期價款額的_____%支付給乙方。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經雙方簽字認可。
2.工程驗收標準。
(1)中華人民共和國行業(yè)標準____________________;
(2)國家質量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;
(3)甲乙雙方約定標準:_____________________。
3.工程因質量問題的鑒定費用、調解費用及因此造成的損失由責任方承擔。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格規(guī)定,對合同中所用的材料、產品、設備一律實行明碼標價,明碼的價格作為本結算的最終價格,不受市場價格波動影響。
2.甲方或設計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調和規(guī)格的樣品或樣本。
3.甲方負責采購供應的材料、產品、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按誤工期處罰。材料經乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
1.工程期限____天。
(1)開工日期:____年____月____日;
(2)竣工日期:____年____月____日。
2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。
3.以下原因不能視為乙方延誤工期:
(1)工程設計變更和工程量變化;
(2)甲方未按時支付工程款;
(3)不可抗力;
(4)其他非乙方原因造成的停工。
4.由甲方自行挑選材料,產品、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。由乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.暫停施工。
(2)甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復工要求,甲方應及時給予答復,由甲方承擔損失和費用,并相應順延工期。停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復,施工無法進行,乙方可認為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1.隱蔽工程的質量驗收。
(1)隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護裝置、水管、家用中央空調;
(2)乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加,須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
(3)如驗收不合格,乙方在限定時間內整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經同意,乙方可繼續(xù)進行施工。
2.工程竣工質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結算和移交手續(xù)。
3.乙方應在竣工驗收的_____天前通知甲方,甲方應在_____天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方如自行搬進入住,視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1.乙方在裝修施工質量范圍內承擔保修責任,在正常使用條件下,住宅室內裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.保修期內,乙方應在接到修理通知后_____天內派人修理。
3.保修期的保修內容均采用修復形式。
4.保修期內因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負責。
1.合同經雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同,補充合同與本合同具有相同法律效力。
2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的______%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行賠償。
3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
4.甲方沒有及時給予確認簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因違約導致增加的費用和從支付之日起計算的應支付款項的利息),并相應順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
5.乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應承擔違約責任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調處理。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決、或協(xié)商,調解解決不成時,可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴格執(zhí)行合同條款內容。
2.本合同(包括補充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。
裝修施工合同本篇二
合同編號:
二零xx年月日。
發(fā)包方:(以下簡稱“甲方”)承包方:(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
1工程名稱:。2工程地點:。3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《工程材料祥單》)。4工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
5工程期限歷天,開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6合同價款:本合同工程款價為元,施工過程中無增加費用,如需要增加部分費用,必須由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增加該部分費用。
1開工前天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。
2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3負責提供施工所需的水源、電源;。
4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;。
6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;。
7參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;。
5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的.,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的55%,即元。
第二次:工程進度過半,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的30%,即元。
第三次:竣工驗收完畢,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的10%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方應留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即質量保證金,其余余款結完。
4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12個月,無任何問題。
裝修施工合同本篇三
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點:______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內容。
(3)以可調價格:按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內,結清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
裝修施工合同本篇四
承接方(乙方):_______。
工程項目:甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。
1、工程地址:______________。
2、居室規(guī)定,房型_______室_______廳_______廚。
(1)_______室,計_______平方米;。
(2)_______廳,計_______平方米;。
(3)_______廚房,計_______平方米;。
(4)_______衛(wèi)生間,計_______。
(5)_______陽臺,計_______平方米;。
(6)_______過道,計_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______,計_______平方米??傆嫞菏┕っ娣e_______平方米。
3、施工內容:______________。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:_______日
6、工程竣工日期:_______日
7、工程總天數(shù):_______天。
工程價款(金額大寫)_______元。
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%,當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%剩余10%尾款待甲方對工程竣工竣工驗收后結算,甲方在應付日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結算工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人,增減項目的價款,當場結清。
1、工程質量驗收,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收,雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期,但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
合同經甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同的總價款的10%付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
裝修施工合同本篇五
承包方(簡稱乙方):_____。
7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備,__________為符合設計要求的合格產品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的.材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據(jù),施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,__________經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十
一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
裝修施工合同本篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:裝修面積平方米。
二、工程裝修內容:見附件《裝修預算》。
三、工程造價。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);。
工程造價為:元。大寫(人民幣)(見附件《裝修預算》)雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的工程款按工程變更單另計。
四、工程期限。
工程開工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
五、質量要求。
本工程執(zhí)行db08-62-97《建筑裝工程技術規(guī)范》、db3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其他地方標準、質量評定驗收標準。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后____日內,甲方即付給乙方工程款總造價的35%約合人民幣元。
2、水電驗收合格,木工進場前,甲方即付給乙方工程款總造價的30%約合人民幣元。
2、木工驗收合格,油漆進場前,甲方即付給乙方工程款總造價的30%約合人民幣元。
3、工程竣工驗收合格后,當天甲方即付給乙方工程款總造價的5%約合人民幣元。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
________年____月____日________年____月____日。
裝修施工合同本篇七
簽定時間:__________________。
甲方(業(yè)主):__________________。
乙方(承包方):__________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況:__________________。
1.1工程施工地點:__________________。
1.2工程戶型:__________________。
1.3工程裝飾裝修面積:__________________。
(a)乙方包工、包全部材料(大包)。
(b)乙方包工、包部分材料主材甲方提供(半包)。
1.5合同總工期________日(以實際工作日計算);。
開工日期________年________月________日;
竣工日期________年________月________日。
1.6合同總價款:__________________。
金額小寫(人民幣):__________________。
金額大寫:__________________。
二、雙方工作:__________________。
2.1甲方工作。
2.1.1開工前,同乙方進行現(xiàn)場交底??辗课?,清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施,雙方書面確認。
2.1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調鄰里關系,保證乙方施工時間。
2.1.3向乙方無償提供施工需用的水、電、暖等設備,并說明使用注意事項,同物業(yè)辦理好房屋裝修手續(xù),繳納物業(yè)押金,協(xié)調做好小區(qū)內垃圾清理等工作,并承擔相應費用。在開工前到竣工后協(xié)調并辦理施工中第三方手續(xù),并承擔相應的各項費用。
2.1.4參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程及中期驗收、竣工驗收。
《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。(監(jiān)理工程師需提供資格證)。
隨意改動房屋主體和承重結構。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內鋪帖一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載(一層無地下建筑除外)。
破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層和拆改暖氣、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
2.1.7凡必須涉及2.1.6款所列內容的,甲方應持有房屋管理部門批準文件。
2.2乙方工作。
2.2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。如甲方自行設計的,需提供全套設計方案及施工圖紙,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.2.2乙方指派(設計師)、(質檢員)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有暖氣、燃氣等管道設施。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?BR> 保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
2.2.5乙方負責提供施工中乙方所涉及材料的環(huán)保及質量認證證書等相關資料。
2.2.6乙方在開工前到竣工后的施工過程中協(xié)助甲方辦理各項第三方手續(xù),但不承擔任何費用。
2.2.7甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
三、工期:__________________。
3.1工期延誤。
甲方不按時足額支付工程款(包括預收水電款、主材代購款、首期款、中期款等)。
甲方不能按約定提供開工條件。
工程變更和工程量變化。
甲供材料或應由甲方選擇或確認的材料未按期完成。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
3.1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方________元。
3.1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。
四、工程價款支付:__________________。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計________元;工程量進度達_______%(完成水及部分電路隱蔽工程、吊頂骨架、門套、窗套及木制白茬制品基本制安完成;廚、衛(wèi)、臺墻地磚進場并開始施工)或工期過半,甲方再支付總價款的_____________%,計________元;竣工驗收合格當日內,甲方支付總價款的________%,計________元。甲方未按時付款,應支付給乙方所欠款額每日__________%的滯納金。
五、材料供應:__________________。
5.1雙方材料約定。
雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并持有有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確定不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
5.2甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異的,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款賠償給甲方,并承擔由此造成的損失。
5.3乙方采購的材料。
5.3.1乙方采購的材料、設備,必須按設計說明及預算書中雙方約定的品牌、規(guī)格、型號、等級、顏色等購買,材料到施工現(xiàn)場未施工前通知甲方。雙方就材料、設備質量及環(huán)保標準共同驗收,并由甲方書面確認。
5.3.2乙方采購的材料、設備與雙方確認的材料設備表不符,未經甲方同意不得使用。
5.4無文字約定的材料,甲方均在施工現(xiàn)場驗收。有文字約定的材料或甲供材料,乙方按約定品牌、規(guī)格、價格等購貨。
六、工程變更:
6.1在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,并簽定變更單乙方才可進行該項目施工。凡私自與施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方全權負責,乙方對此項目不負任何責任,并不負保修責任,甲方還因支付乙方由此發(fā)生的施工及材料費用。如給乙方造成重大損失的,甲方還應負責全部賠償。
6.2變更增項的超過合同總造價_________%的經確認后,甲方應預先支付給乙方全部增項價款;變更增項未超過合同總造價________%的經確認后,甲方應在支付乙方當期工程款時一并支付。變更減項的經確認后,甲方在當次支付工程款時,返還減項部分價款的__________%,扣除_______%價款作為乙方的管理費(由于乙方設計或施工不合理發(fā)生變更減項的部分除外)。
6.3由于甲方中途減項,若此項目乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔。
七、質量與驗收:__________________。
7.1工程質量。
7.1.1工程以乙方施工圖紙、做法說明、設計變更、質檢標準為依據(jù)。如標準與《天津市住宅裝飾裝修工程技術標準》(db-29-35-20__)發(fā)生沖突時,以此標準為依據(jù)。
7.1.2乙方應認真按照約定質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按原約定的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
7.1.4在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
7.2竣工驗收與保修。
7.2.1工程完工后,乙方應當通知甲方驗收并向甲方提交工程驗收通知單,水電驗收時進行施工現(xiàn)場線路實景拍照,進行施工現(xiàn)場線路記錄存檔,繪制水電竣工圖制作光盤提供客戶。如甲方不在驗收通知單上簽字,則以乙方的驗收通知單上填寫日期為通知日期。甲方自接到通知后按約定日期如期驗收并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過三日的視為竣工驗收已被確認。驗收合格日以乙方通知甲方驗收后的第三日為準。如甲方在乙方完工或接近完工時,甲方未辦理竣工結算手續(xù),甲方未經乙方同意以任何方式使乙方不能再進入施工現(xiàn)場,則視為驗收合格,驗收合格日為乙方不能進入現(xiàn)場日為準。
7.2.2竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂"解決竣工驗收遺留問題協(xié)議"(作為工程竣工驗收單附件)后,亦可先行入住。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_______五年、終身維修。
7.2.4保修項目分類。
乙方購買的所有材料及現(xiàn)場制安的工程項目乙方全部保修。如吊頂、隔墻、現(xiàn)場制做家具,水、電管路、漆類等。
乙方購買的成品現(xiàn)場安裝的工程項目(如成品門、燈具、開關面板、成品櫥柜、潔具、廚具等)屬于制造商全保項目,乙方負責在工程結束時,乙方把這些項目制造商的質保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,如發(fā)生質量問題,甲方直接與制造商聯(lián)系保修,乙方負責全力配合甲方監(jiān)督制造商對該項目進行保修。保修期限以制造商承諾保修時間為準。
乙方負責購買的電器、設備(如空調、煤氣灶、按摩浴缸、淋浴房、電器總控開關、漏電保安器、熱水器、凈水器等),工程結束時,乙方把這些項目制造商的質保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,甲方直接與制造商聯(lián)系保修事宜、乙方全力協(xié)助、保修期限以制造商承諾保修時間為準。
甲供材料,乙方施工項目,不屬乙方保修項目。
7.2.5工程竣工驗收合格后,各類款項全部結算完畢,乙方向甲方提供工程保修卡,保修內容以保修卡為準,各類款項沒有結算完,乙方不提供工程保修卡。如甲方拒絕結算,乙方不負責此項工程保修。
八、工程結算:
8.1甲、乙雙方于約定驗收日前三日內進行結算工作。工程竣工驗收合格當日,甲方在施工現(xiàn)場將剩余工程尾款支付給乙方。雙方結算工作完成后,乙方撤場,將工程移交甲方。
8.2所有結算項目以雙方合同預算書內項目及雙方簽定的變更簽證單為準。
8.3如有增項,增項金額按乙方預算書價計算。
8.4工程驗收合格,結算工作不能順利完成,乙方保留現(xiàn)場繼續(xù)駐留權利,至雙方結算工作完成。在此期間,造成的任何損失由甲方承擔。
九、安全和防火:
9.1由于甲方原因(如私自指揮工人違規(guī)操作、私自與工人達成施工協(xié)議等)造成的安全事故,甲方承擔一切損失。
9.2由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
十、違約責任:
10.1甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令和確認,不按合同約定履行自己的義務,或其它使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能履行合同,或因自身原因中途撤場不再履行合同,乙方應承但違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的___________%向對方支付違約金(含水、電預收款)。
10.2若由于甲方違約,若此時乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔,并且甲方按房屋的銷售面積支付乙方設計費,費用為每平方米人民幣二十元正(設計費包含度尺費)。
10.3一切未經雙方預算書內文字確定的口頭承諾或口頭要求均不屬于有效的合同條款,乙方有權不予執(zhí)行該內容(此條款同樣適用于設計﹑工藝做法﹑項目變更等方面)。雙方無約定的施工做法均按乙方標準做法施工。
十一、設計成果的版權:
11.1屬乙方設計的工程,設計成果歸乙方。乙方可以對該工程完工成品,施工過程及甲方入住后已有家具,陳x物的成品進行拍攝電視、錄象、照片,并且乙方有權在各種電視臺、電臺、媒體、雜志等進行廣告、學術發(fā)表。
11.2甲方不得未經乙方同意與施工隊直接就裝飾工程的合作、中介、委派等活動進行洽談、實施,如有發(fā)生,乙方有權與甲方終止本合同的執(zhí)行且不承擔由此產生的后果、損失。另甲方已在乙方的未發(fā)生施工項目的資金,乙方有權扣留作為合同終止的補償,現(xiàn)場未施工材料歸乙方所有。
11.3雙方不得將對方設計提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的設計及施工項目。
十二、合同爭議解決方式:
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥的向天津市人民法院起訴解決。
十三、其它約定:
十四、本合同未盡事宜,經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十五、組成本合同的文件包括:
15.1本合同條款及合同附件;。
15.2附件一(工程預算書及輔料清單);。
15.3附件二(水電改造協(xié)議及水電工藝做法說明);。
15.4附件三(主材材料代購協(xié)議及主材明細表);。
15.5附件四(效果圖及設計方案);。
15.6附件五(施工圖紙及水電路圖);。
15.7施工中的施工文擋;。
15.8竣工保修卡;。
15.9雙方有關本工程洽商的其它書面協(xié)議;。
15.10補充規(guī)定。
十六、其他:
16.1本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、簽證、公證)后生效。
16.2本合同在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款及知識產權條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止,但維修及有關設計版權條款仍然有效。
業(yè)主:__________________(簽章)承包方:__________________(公章)。
裝修施工合同本篇八
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案朱__________及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質,不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
裝修施工合同本篇九
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱:____________________
1.2 工程地點:____________________
1.3 承包范圍:____________________
1.4 承包方式:____________________
1.5 工期:本工程自_____年_____月____日開工,于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質量:____________________
1.7 合同價款(人民幣大寫):_______________________
2.1 開工前7天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負責承擔周圍建筑物及裝修結構或設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護費用。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1 進行現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-1991)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300-1998)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格,其驗及返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲主應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6.1 雙方商定本合同價款采用第(3)種:
(1)固定價格。
(2)固定價格,加(___ %)包干風險系數(shù)計算。
(3)可調價格。按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后,甲方分次按下表的約定支付工
程款,尾款竣工結算時一次結清。
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額(%)
第一次
開工后7日
10
第二次
工程過半
40
第三次
驗收合格
45
6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在兩天內結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。由甲方供應的.材料、設備發(fā)生了質量總是或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值_______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由于乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 施工設計及施工工藝做法,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負責部分違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款,每拖期一天,按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5 甲方未經辦理任何手續(xù),乙主擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,或向人民法院起訴)。
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
12.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
(1)施工圖紙或作法說明;
(2)工程項目一覽表;
(3)工程預算書;
(4)甲方提供貨物清單;
(5)會議紀要;
(6)設計變更;
(7)其他。
裝修施工合同本篇十
按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計,施工企業(yè)管理規(guī)定》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
1、工程名稱:_____________室內裝飾工程。
2、工程地點:________________________。
4、承包方式:施工承包,包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準。
6、工程質量:按本合同第5條約定標準。
7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。
1、開工前甲方組織乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、乙方負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
5、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責修復,費用乙方自理。
1、甲方提供的材料:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
1、進場施工前后三日支付____________元整,工程進度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。
2、本合同價款以雙方確認為結算依據(jù),具體是指完成工程量清單中的一個規(guī)定計量單位的分部分項工程所需的全部費用,包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。
3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(jù)(即由乙方報給甲方審核后確認),其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調整。
4、如分部分項工程量清單中的工程內容發(fā)生變化時,在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當?shù)恼{整,變更增加項目,合同中有單價的,按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的,以類似項目單價為基礎,按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目,乙方按預算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認后之單價結算。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方說明。
甲方:
乙方:
裝修施工合同本篇十一
一、協(xié)議內容:甲方委托乙方對甲方門面裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工。
三、甲方的權利和義務。
甲方的權利。
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;
2、對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋嗬?,還有終止合同的權利。
四、乙方的權利和義務。
乙方的權利。
1、乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
乙方的義務。
1、乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;
乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;
因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2、自甲方交付乙方之日起,乙方應協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
5、精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:
所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割和人工打磨。
瓷磚的'鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
墻面括完后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質量要求參照乙方在形象店的施工質量;
施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及合同金額:
工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;
合同預算金額:
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負責。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方,即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場后十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期:工程完工后二十天內進行驗收,合格后,甲方付預算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿后五天內支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元____年____月____日起至____年____月____日止,共計____天。
八、違約責任:
甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后在施工過程中要求增加并抬高單價,甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下,甲方有權中止合同,合同中止后,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經預付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。
本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同相關的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費____元。
如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費____元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等。
工程所使用的水電費用如不超過200元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應在計劃時間內與乙方進行協(xié)商。
本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十六、其它約定事項。
十五、本協(xié)議附附件一份。
甲方:____乙方:____。
地址:____地址:____。
代表人:____代表人:____。
電話:____電話:____。
簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日
裝修施工合同本篇十二
發(fā)包方:_______________________(以下簡稱“甲方”)與承包方:_______________________(以下簡稱“乙方”)。
為維護雙方的權益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章合同背景。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的。要求。
乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
裝修施工合同本篇十三
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場地位于______區(qū)商業(yè)街2號樓______商廈內之______層______號商鋪。
裝修期限自_年_月_日起至_年_月_日止。
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元,裝修完成后,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的`電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本裝修用工合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________乙方:_________。
負責人:_________負責人:_________。
聯(lián)系電話:_________聯(lián)系電話:_________。
裝修施工合同本篇十四
發(fā)包方:_____(以下簡稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條 乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應當根據(jù)《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。
第十五條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場,經乙方驗收后發(fā)生損壞的,乙方應當賠償。
第十六條 甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金??⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據(jù),按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、 db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權在現(xiàn)場查看、了解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件 (六)的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或實施其他影響建筑結構,危害使用安全,和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應當賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。
第三十二條 施工現(xiàn)場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認定費用的依據(jù)。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應當通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收,可能導致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的,乙方應當按要求辦理復驗,復驗合格的,復驗、返工費用由甲方承擔,工期予以順延。
第三十四條 工程竣工后,乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收,甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續(xù),簽署作為本合同附件(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件(八)的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規(guī)定的時間內不能組織驗收的,應當及時通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認原竣工日期。
第三十五條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的`,不得因甲方已經或未按照本合同第三十三條、第三十四條的規(guī)定驗收,免除賠償責任。
第十章 保修
第三十六條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章 違約責任
第三十七條 甲方違反本合同第十七條第一款的規(guī)定,每逾期1日,應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十八條 乙方違反本合同第二十二條的規(guī)定,每逾期一日,應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第三十九條 乙方違反本合同第二十五條、第二十七條的規(guī)定,甲方有權解除本合同,并要求乙方賠償損失。
第四十條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規(guī)定,甲方有權要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應當賠償。
第四十一條 甲方違反第三十四條第二款的規(guī)定,造成乙方損失的,甲方應當賠償。
第四十二條 本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經結算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第四十三條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第四十四條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲 方:_____ 乙 方:_____
身份證號碼:_____ 法定代表人:_____
委托代理人:_____ 委托代理人:_____
身份證號碼:_____ 身份證號碼:_____
地 址:____ 地 址:_____
電 話:_____ 電 話:_____
郵 編:_____ 郵 編:_____
日 期:_____年_____月_____日
裝修施工合同本篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)、結合本市裝飾裝修的特點,經甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
工程地點:__________________。
工程權屬(房屋所有者姓名):__________________。
工程結構面積:____。
工程其它狀況,如:是否為清水房、二手房,需保留部分詳細說明:
工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工及包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料;
(3)乙方包工。甲方提供全部材料。
工程期限____天。
合同價款:本合同工程造價為(人民幣元。金額大寫:____。
見裝飾設計圖。
負責提供水源、電源為乙方使用;
施工期間甲方仍需部分使用居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作;
對現(xiàn)場已有所損壞的地方或物品,甲方應在乙方進場前明確告知。
本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
本合同簽定后工程不得轉包。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等效力。
甲方:_________________________。
乙方:________________________。
______年____月____日。
裝修施工合同本篇一
乙方(承包方):_________________。
簽訂地址:___________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
按照《中華人民共和國合同法》的有關,規(guī)定結合本工程實際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經協(xié)商達成如下合同。
1.工程地點:___________________________。
2.工程內容:
(1)房屋間數(shù):__________________________;
(2)建筑面積:__________________________;
(3)裝飾項目、內容:______________________;
(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認定的裝飾設計施工圖紙(略)。
3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應填寫材料清單,雙方簽名確認):
(1)乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負責全部供料。
4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉陂_工前提供已確認的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進行協(xié)商修改,重新確認。
1.雙方商定,本工程總價款為人民幣_____元整(大寫:___)。
2.付款方式。
(1)合同一經簽訂,甲方即應付_____%的首期款_____元;
(5)工程進度與付款進度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應按實際完成工程量進度付款;
(6)雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式;
(8)甲方未按合同規(guī)定預付工程進度款的,每逾期一天按逾期價款額的_____%支付給乙方。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經雙方簽字認可。
2.工程驗收標準。
(1)中華人民共和國行業(yè)標準____________________;
(2)國家質量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;
(3)甲乙雙方約定標準:_____________________。
3.工程因質量問題的鑒定費用、調解費用及因此造成的損失由責任方承擔。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格規(guī)定,對合同中所用的材料、產品、設備一律實行明碼標價,明碼的價格作為本結算的最終價格,不受市場價格波動影響。
2.甲方或設計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調和規(guī)格的樣品或樣本。
3.甲方負責采購供應的材料、產品、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按誤工期處罰。材料經乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
1.工程期限____天。
(1)開工日期:____年____月____日;
(2)竣工日期:____年____月____日。
2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。
3.以下原因不能視為乙方延誤工期:
(1)工程設計變更和工程量變化;
(2)甲方未按時支付工程款;
(3)不可抗力;
(4)其他非乙方原因造成的停工。
4.由甲方自行挑選材料,產品、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。由乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.暫停施工。
(2)甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復工要求,甲方應及時給予答復,由甲方承擔損失和費用,并相應順延工期。停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復,施工無法進行,乙方可認為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1.隱蔽工程的質量驗收。
(1)隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護裝置、水管、家用中央空調;
(2)乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加,須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
(3)如驗收不合格,乙方在限定時間內整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經同意,乙方可繼續(xù)進行施工。
2.工程竣工質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結算和移交手續(xù)。
3.乙方應在竣工驗收的_____天前通知甲方,甲方應在_____天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方如自行搬進入住,視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1.乙方在裝修施工質量范圍內承擔保修責任,在正常使用條件下,住宅室內裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.保修期內,乙方應在接到修理通知后_____天內派人修理。
3.保修期的保修內容均采用修復形式。
4.保修期內因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負責。
1.合同經雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同,補充合同與本合同具有相同法律效力。
2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的______%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行賠償。
3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
4.甲方沒有及時給予確認簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因違約導致增加的費用和從支付之日起計算的應支付款項的利息),并相應順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
5.乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應承擔違約責任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調處理。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決、或協(xié)商,調解解決不成時,可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴格執(zhí)行合同條款內容。
2.本合同(包括補充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。
裝修施工合同本篇二
合同編號:
二零xx年月日。
發(fā)包方:(以下簡稱“甲方”)承包方:(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
1工程名稱:。2工程地點:。3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《工程材料祥單》)。4工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
5工程期限歷天,開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6合同價款:本合同工程款價為元,施工過程中無增加費用,如需要增加部分費用,必須由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增加該部分費用。
1開工前天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。
2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3負責提供施工所需的水源、電源;。
4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;。
6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;。
7參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;。
5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的.,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的55%,即元。
第二次:工程進度過半,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的30%,即元。
第三次:竣工驗收完畢,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的10%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方應留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即質量保證金,其余余款結完。
4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12個月,無任何問題。
裝修施工合同本篇三
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點:______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內容。
(3)以可調價格:按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內,結清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
裝修施工合同本篇四
承接方(乙方):_______。
工程項目:甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。
1、工程地址:______________。
2、居室規(guī)定,房型_______室_______廳_______廚。
(1)_______室,計_______平方米;。
(2)_______廳,計_______平方米;。
(3)_______廚房,計_______平方米;。
(4)_______衛(wèi)生間,計_______。
(5)_______陽臺,計_______平方米;。
(6)_______過道,計_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______,計_______平方米??傆嫞菏┕っ娣e_______平方米。
3、施工內容:______________。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:_______日
6、工程竣工日期:_______日
7、工程總天數(shù):_______天。
工程價款(金額大寫)_______元。
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%,當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%剩余10%尾款待甲方對工程竣工竣工驗收后結算,甲方在應付日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結算工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人,增減項目的價款,當場結清。
1、工程質量驗收,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收,雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期,但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
合同經甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同的總價款的10%付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
裝修施工合同本篇五
承包方(簡稱乙方):_____。
7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
其中:
材料費:______,人工費:______。
管理費:______,設計費:______。
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____。
其他費用:______。
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備,__________為符合設計要求的合格產品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的.材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方__________予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗收,甲方__________自接到通知____日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方__________承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均__________出具收據(jù),施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方__________予認可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,__________經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十
一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
裝修施工合同本篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:裝修面積平方米。
二、工程裝修內容:見附件《裝修預算》。
三、工程造價。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);。
工程造價為:元。大寫(人民幣)(見附件《裝修預算》)雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的工程款按工程變更單另計。
四、工程期限。
工程開工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
五、質量要求。
本工程執(zhí)行db08-62-97《建筑裝工程技術規(guī)范》、db3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其他地方標準、質量評定驗收標準。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后____日內,甲方即付給乙方工程款總造價的35%約合人民幣元。
2、水電驗收合格,木工進場前,甲方即付給乙方工程款總造價的30%約合人民幣元。
2、木工驗收合格,油漆進場前,甲方即付給乙方工程款總造價的30%約合人民幣元。
3、工程竣工驗收合格后,當天甲方即付給乙方工程款總造價的5%約合人民幣元。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
________年____月____日________年____月____日。
裝修施工合同本篇七
簽定時間:__________________。
甲方(業(yè)主):__________________。
乙方(承包方):__________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況:__________________。
1.1工程施工地點:__________________。
1.2工程戶型:__________________。
1.3工程裝飾裝修面積:__________________。
(a)乙方包工、包全部材料(大包)。
(b)乙方包工、包部分材料主材甲方提供(半包)。
1.5合同總工期________日(以實際工作日計算);。
開工日期________年________月________日;
竣工日期________年________月________日。
1.6合同總價款:__________________。
金額小寫(人民幣):__________________。
金額大寫:__________________。
二、雙方工作:__________________。
2.1甲方工作。
2.1.1開工前,同乙方進行現(xiàn)場交底??辗课?,清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施,雙方書面確認。
2.1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調鄰里關系,保證乙方施工時間。
2.1.3向乙方無償提供施工需用的水、電、暖等設備,并說明使用注意事項,同物業(yè)辦理好房屋裝修手續(xù),繳納物業(yè)押金,協(xié)調做好小區(qū)內垃圾清理等工作,并承擔相應費用。在開工前到竣工后協(xié)調并辦理施工中第三方手續(xù),并承擔相應的各項費用。
2.1.4參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程及中期驗收、竣工驗收。
《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。(監(jiān)理工程師需提供資格證)。
隨意改動房屋主體和承重結構。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內鋪帖一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載(一層無地下建筑除外)。
破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層和拆改暖氣、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
2.1.7凡必須涉及2.1.6款所列內容的,甲方應持有房屋管理部門批準文件。
2.2乙方工作。
2.2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。如甲方自行設計的,需提供全套設計方案及施工圖紙,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.2.2乙方指派(設計師)、(質檢員)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有暖氣、燃氣等管道設施。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?BR> 保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
2.2.5乙方負責提供施工中乙方所涉及材料的環(huán)保及質量認證證書等相關資料。
2.2.6乙方在開工前到竣工后的施工過程中協(xié)助甲方辦理各項第三方手續(xù),但不承擔任何費用。
2.2.7甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
三、工期:__________________。
3.1工期延誤。
甲方不按時足額支付工程款(包括預收水電款、主材代購款、首期款、中期款等)。
甲方不能按約定提供開工條件。
工程變更和工程量變化。
甲供材料或應由甲方選擇或確認的材料未按期完成。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
3.1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方________元。
3.1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。
四、工程價款支付:__________________。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計________元;工程量進度達_______%(完成水及部分電路隱蔽工程、吊頂骨架、門套、窗套及木制白茬制品基本制安完成;廚、衛(wèi)、臺墻地磚進場并開始施工)或工期過半,甲方再支付總價款的_____________%,計________元;竣工驗收合格當日內,甲方支付總價款的________%,計________元。甲方未按時付款,應支付給乙方所欠款額每日__________%的滯納金。
五、材料供應:__________________。
5.1雙方材料約定。
雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并持有有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確定不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
5.2甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異的,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款賠償給甲方,并承擔由此造成的損失。
5.3乙方采購的材料。
5.3.1乙方采購的材料、設備,必須按設計說明及預算書中雙方約定的品牌、規(guī)格、型號、等級、顏色等購買,材料到施工現(xiàn)場未施工前通知甲方。雙方就材料、設備質量及環(huán)保標準共同驗收,并由甲方書面確認。
5.3.2乙方采購的材料、設備與雙方確認的材料設備表不符,未經甲方同意不得使用。
5.4無文字約定的材料,甲方均在施工現(xiàn)場驗收。有文字約定的材料或甲供材料,乙方按約定品牌、規(guī)格、價格等購貨。
六、工程變更:
6.1在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,并簽定變更單乙方才可進行該項目施工。凡私自與施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方全權負責,乙方對此項目不負任何責任,并不負保修責任,甲方還因支付乙方由此發(fā)生的施工及材料費用。如給乙方造成重大損失的,甲方還應負責全部賠償。
6.2變更增項的超過合同總造價_________%的經確認后,甲方應預先支付給乙方全部增項價款;變更增項未超過合同總造價________%的經確認后,甲方應在支付乙方當期工程款時一并支付。變更減項的經確認后,甲方在當次支付工程款時,返還減項部分價款的__________%,扣除_______%價款作為乙方的管理費(由于乙方設計或施工不合理發(fā)生變更減項的部分除外)。
6.3由于甲方中途減項,若此項目乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔。
七、質量與驗收:__________________。
7.1工程質量。
7.1.1工程以乙方施工圖紙、做法說明、設計變更、質檢標準為依據(jù)。如標準與《天津市住宅裝飾裝修工程技術標準》(db-29-35-20__)發(fā)生沖突時,以此標準為依據(jù)。
7.1.2乙方應認真按照約定質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按原約定的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
7.1.4在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
7.2竣工驗收與保修。
7.2.1工程完工后,乙方應當通知甲方驗收并向甲方提交工程驗收通知單,水電驗收時進行施工現(xiàn)場線路實景拍照,進行施工現(xiàn)場線路記錄存檔,繪制水電竣工圖制作光盤提供客戶。如甲方不在驗收通知單上簽字,則以乙方的驗收通知單上填寫日期為通知日期。甲方自接到通知后按約定日期如期驗收并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過三日的視為竣工驗收已被確認。驗收合格日以乙方通知甲方驗收后的第三日為準。如甲方在乙方完工或接近完工時,甲方未辦理竣工結算手續(xù),甲方未經乙方同意以任何方式使乙方不能再進入施工現(xiàn)場,則視為驗收合格,驗收合格日為乙方不能進入現(xiàn)場日為準。
7.2.2竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂"解決竣工驗收遺留問題協(xié)議"(作為工程竣工驗收單附件)后,亦可先行入住。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_______五年、終身維修。
7.2.4保修項目分類。
乙方購買的所有材料及現(xiàn)場制安的工程項目乙方全部保修。如吊頂、隔墻、現(xiàn)場制做家具,水、電管路、漆類等。
乙方購買的成品現(xiàn)場安裝的工程項目(如成品門、燈具、開關面板、成品櫥柜、潔具、廚具等)屬于制造商全保項目,乙方負責在工程結束時,乙方把這些項目制造商的質保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,如發(fā)生質量問題,甲方直接與制造商聯(lián)系保修,乙方負責全力配合甲方監(jiān)督制造商對該項目進行保修。保修期限以制造商承諾保修時間為準。
乙方負責購買的電器、設備(如空調、煤氣灶、按摩浴缸、淋浴房、電器總控開關、漏電保安器、熱水器、凈水器等),工程結束時,乙方把這些項目制造商的質保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,甲方直接與制造商聯(lián)系保修事宜、乙方全力協(xié)助、保修期限以制造商承諾保修時間為準。
甲供材料,乙方施工項目,不屬乙方保修項目。
7.2.5工程竣工驗收合格后,各類款項全部結算完畢,乙方向甲方提供工程保修卡,保修內容以保修卡為準,各類款項沒有結算完,乙方不提供工程保修卡。如甲方拒絕結算,乙方不負責此項工程保修。
八、工程結算:
8.1甲、乙雙方于約定驗收日前三日內進行結算工作。工程竣工驗收合格當日,甲方在施工現(xiàn)場將剩余工程尾款支付給乙方。雙方結算工作完成后,乙方撤場,將工程移交甲方。
8.2所有結算項目以雙方合同預算書內項目及雙方簽定的變更簽證單為準。
8.3如有增項,增項金額按乙方預算書價計算。
8.4工程驗收合格,結算工作不能順利完成,乙方保留現(xiàn)場繼續(xù)駐留權利,至雙方結算工作完成。在此期間,造成的任何損失由甲方承擔。
九、安全和防火:
9.1由于甲方原因(如私自指揮工人違規(guī)操作、私自與工人達成施工協(xié)議等)造成的安全事故,甲方承擔一切損失。
9.2由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
十、違約責任:
10.1甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令和確認,不按合同約定履行自己的義務,或其它使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能履行合同,或因自身原因中途撤場不再履行合同,乙方應承但違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的___________%向對方支付違約金(含水、電預收款)。
10.2若由于甲方違約,若此時乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔,并且甲方按房屋的銷售面積支付乙方設計費,費用為每平方米人民幣二十元正(設計費包含度尺費)。
10.3一切未經雙方預算書內文字確定的口頭承諾或口頭要求均不屬于有效的合同條款,乙方有權不予執(zhí)行該內容(此條款同樣適用于設計﹑工藝做法﹑項目變更等方面)。雙方無約定的施工做法均按乙方標準做法施工。
十一、設計成果的版權:
11.1屬乙方設計的工程,設計成果歸乙方。乙方可以對該工程完工成品,施工過程及甲方入住后已有家具,陳x物的成品進行拍攝電視、錄象、照片,并且乙方有權在各種電視臺、電臺、媒體、雜志等進行廣告、學術發(fā)表。
11.2甲方不得未經乙方同意與施工隊直接就裝飾工程的合作、中介、委派等活動進行洽談、實施,如有發(fā)生,乙方有權與甲方終止本合同的執(zhí)行且不承擔由此產生的后果、損失。另甲方已在乙方的未發(fā)生施工項目的資金,乙方有權扣留作為合同終止的補償,現(xiàn)場未施工材料歸乙方所有。
11.3雙方不得將對方設計提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的設計及施工項目。
十二、合同爭議解決方式:
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥的向天津市人民法院起訴解決。
十三、其它約定:
十四、本合同未盡事宜,經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十五、組成本合同的文件包括:
15.1本合同條款及合同附件;。
15.2附件一(工程預算書及輔料清單);。
15.3附件二(水電改造協(xié)議及水電工藝做法說明);。
15.4附件三(主材材料代購協(xié)議及主材明細表);。
15.5附件四(效果圖及設計方案);。
15.6附件五(施工圖紙及水電路圖);。
15.7施工中的施工文擋;。
15.8竣工保修卡;。
15.9雙方有關本工程洽商的其它書面協(xié)議;。
15.10補充規(guī)定。
十六、其他:
16.1本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、簽證、公證)后生效。
16.2本合同在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款及知識產權條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止,但維修及有關設計版權條款仍然有效。
業(yè)主:__________________(簽章)承包方:__________________(公章)。
裝修施工合同本篇八
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案朱__________及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質,不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
裝修施工合同本篇九
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱:____________________
1.2 工程地點:____________________
1.3 承包范圍:____________________
1.4 承包方式:____________________
1.5 工期:本工程自_____年_____月____日開工,于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質量:____________________
1.7 合同價款(人民幣大寫):_______________________
2.1 開工前7天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負責承擔周圍建筑物及裝修結構或設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護費用。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1 進行現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-1991)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300-1998)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格,其驗及返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲主應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6.1 雙方商定本合同價款采用第(3)種:
(1)固定價格。
(2)固定價格,加(___ %)包干風險系數(shù)計算。
(3)可調價格。按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后,甲方分次按下表的約定支付工
程款,尾款竣工結算時一次結清。
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額(%)
第一次
開工后7日
10
第二次
工程過半
40
第三次
驗收合格
45
6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在兩天內結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。由甲方供應的.材料、設備發(fā)生了質量總是或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值_______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由于乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 施工設計及施工工藝做法,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負責部分違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款,每拖期一天,按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5 甲方未經辦理任何手續(xù),乙主擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,或向人民法院起訴)。
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
12.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
(1)施工圖紙或作法說明;
(2)工程項目一覽表;
(3)工程預算書;
(4)甲方提供貨物清單;
(5)會議紀要;
(6)設計變更;
(7)其他。
裝修施工合同本篇十
按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計,施工企業(yè)管理規(guī)定》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
1、工程名稱:_____________室內裝飾工程。
2、工程地點:________________________。
4、承包方式:施工承包,包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準。
6、工程質量:按本合同第5條約定標準。
7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。
1、開工前甲方組織乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、乙方負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
5、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責修復,費用乙方自理。
1、甲方提供的材料:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
1、進場施工前后三日支付____________元整,工程進度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。
2、本合同價款以雙方確認為結算依據(jù),具體是指完成工程量清單中的一個規(guī)定計量單位的分部分項工程所需的全部費用,包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。
3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(jù)(即由乙方報給甲方審核后確認),其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調整。
4、如分部分項工程量清單中的工程內容發(fā)生變化時,在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當?shù)恼{整,變更增加項目,合同中有單價的,按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的,以類似項目單價為基礎,按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目,乙方按預算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認后之單價結算。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方說明。
甲方:
乙方:
裝修施工合同本篇十一
一、協(xié)議內容:甲方委托乙方對甲方門面裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工。
三、甲方的權利和義務。
甲方的權利。
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;
2、對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋嗬?,還有終止合同的權利。
四、乙方的權利和義務。
乙方的權利。
1、乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
乙方的義務。
1、乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;
乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;
因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2、自甲方交付乙方之日起,乙方應協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
5、精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:
所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割和人工打磨。
瓷磚的'鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
墻面括完后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質量要求參照乙方在形象店的施工質量;
施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及合同金額:
工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;
合同預算金額:
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負責。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方,即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場后十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期:工程完工后二十天內進行驗收,合格后,甲方付預算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿后五天內支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元____年____月____日起至____年____月____日止,共計____天。
八、違約責任:
甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后在施工過程中要求增加并抬高單價,甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下,甲方有權中止合同,合同中止后,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經預付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。
本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同相關的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費____元。
如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費____元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等。
工程所使用的水電費用如不超過200元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應在計劃時間內與乙方進行協(xié)商。
本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十六、其它約定事項。
十五、本協(xié)議附附件一份。
甲方:____乙方:____。
地址:____地址:____。
代表人:____代表人:____。
電話:____電話:____。
簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日
裝修施工合同本篇十二
發(fā)包方:_______________________(以下簡稱“甲方”)與承包方:_______________________(以下簡稱“乙方”)。
為維護雙方的權益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章合同背景。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的。要求。
乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
裝修施工合同本篇十三
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場地位于______區(qū)商業(yè)街2號樓______商廈內之______層______號商鋪。
裝修期限自_年_月_日起至_年_月_日止。
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元,裝修完成后,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的`電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本裝修用工合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________乙方:_________。
負責人:_________負責人:_________。
聯(lián)系電話:_________聯(lián)系電話:_________。
裝修施工合同本篇十四
發(fā)包方:_____(以下簡稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條 乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應當根據(jù)《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。
第十五條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場,經乙方驗收后發(fā)生損壞的,乙方應當賠償。
第十六條 甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金??⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據(jù),按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、 db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權在現(xiàn)場查看、了解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件 (六)的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或實施其他影響建筑結構,危害使用安全,和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應當賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。
第三十二條 施工現(xiàn)場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認定費用的依據(jù)。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應當通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收,可能導致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的,乙方應當按要求辦理復驗,復驗合格的,復驗、返工費用由甲方承擔,工期予以順延。
第三十四條 工程竣工后,乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收,甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續(xù),簽署作為本合同附件(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件(八)的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規(guī)定的時間內不能組織驗收的,應當及時通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認原竣工日期。
第三十五條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的`,不得因甲方已經或未按照本合同第三十三條、第三十四條的規(guī)定驗收,免除賠償責任。
第十章 保修
第三十六條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章 違約責任
第三十七條 甲方違反本合同第十七條第一款的規(guī)定,每逾期1日,應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十八條 乙方違反本合同第二十二條的規(guī)定,每逾期一日,應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第三十九條 乙方違反本合同第二十五條、第二十七條的規(guī)定,甲方有權解除本合同,并要求乙方賠償損失。
第四十條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規(guī)定,甲方有權要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應當賠償。
第四十一條 甲方違反第三十四條第二款的規(guī)定,造成乙方損失的,甲方應當賠償。
第四十二條 本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經結算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第四十三條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第四十四條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲 方:_____ 乙 方:_____
身份證號碼:_____ 法定代表人:_____
委托代理人:_____ 委托代理人:_____
身份證號碼:_____ 身份證號碼:_____
地 址:____ 地 址:_____
電 話:_____ 電 話:_____
郵 編:_____ 郵 編:_____
日 期:_____年_____月_____日
裝修施工合同本篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)、結合本市裝飾裝修的特點,經甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
工程地點:__________________。
工程權屬(房屋所有者姓名):__________________。
工程結構面積:____。
工程其它狀況,如:是否為清水房、二手房,需保留部分詳細說明:
工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工及包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料;
(3)乙方包工。甲方提供全部材料。
工程期限____天。
合同價款:本合同工程造價為(人民幣元。金額大寫:____。
見裝飾設計圖。
負責提供水源、電源為乙方使用;
施工期間甲方仍需部分使用居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作;
對現(xiàn)場已有所損壞的地方或物品,甲方應在乙方進場前明確告知。
本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
本合同簽定后工程不得轉包。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等效力。
甲方:_________________________。
乙方:________________________。
______年____月____日。