合同是商務合作中必不可少的法律工具。在編寫合同時，應仔細查閱相關的法律法規(guī)和業(yè)務文件，以確保合同的內容符合法律規(guī)定。合同的模板和樣例可以為我們提供寫作的靈感和指導。
地坪維護合同篇一
甲方：
乙方：
由于今年雨水較多，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執(zhí)行。
廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路，約公里。
1、清理完所有塌方;。
2、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;。
3、路面沙石厚度不低于10cm，路面寬度不小于4米;。
4，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀。
工期從______年_______月_______日至______年_______月_______日。
工程由乙方包工包料，工程總造價____元。
維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。
維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。
1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。
2、甲方有責任配合乙方協(xié)調施工過程中出現的矛盾。
3、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。
4、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀，雙方可重新商議維修合同條款。
5、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。
甲方負責人：
乙方承包人：
______年_______月_______日。
地坪維護合同篇二
甲乙雙方本著平等自愿，共同受益的原則，經過友好協(xié)商，根據《xxx合同法》及有關規(guī)定，就乙方向甲方提供機房防靜電地板維修事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
1、維修服務對象為甲方位于____的電信機房內____平方米防靜電地板。
2、維修內容為：檢查、更新。
3、乙方應根據防靜電地板檢修規(guī)范嚴格檢修地板，對于老化的地板應予以更換，以確保機房內的機器設備安全。
1、本合同維修期限為____天，具體維修時間為每日____時至____時。
2、自本合同簽訂之次日起，乙方在上述規(guī)定的時間內，自行攜帶維修儀器和設備到____的電信機房進行維修服務。
3、乙方在本合同簽訂后應提交維修人員名單____份，甲方憑維修名單核查放行乙方的維修人員進入機房。
4、在維修期間，乙方嚴格必須遵守本合同規(guī)定的維修時間。晚上____時前，乙方必須恢復機房原狀及退出機房，以便甲方員工第2日能正常工作。
1、雙方議定，本合同維修服務款為人民幣____萬元。
2、甲方于合同簽訂當日，向乙方預付全部維修款的____％，余款于合同期滿維修完畢驗收后____日內付清。
3、雙方議定，對于更換的地板另行付費。每更換一塊地板甲方需向乙方支付材料費____元，此費用在合同期滿后與剩余的____%維修款一并結算支付。
1、甲方違約責任。
（1）甲方無故中途終止合同，應向乙方賠償總維修款____％的違約金；
（3）甲方如不按約定指定維修地點，或對此向乙方提供錯誤信息，乙方不承擔遲延維修的責任，且乙方因此遭受的實際損失應由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任。
（2）乙方在規(guī)定的時間內未完成維修，且在甲方的寬限期內仍然不能完成維修的，甲方有權向乙方索賠各項損失。
1、甲乙雙方取得了一切必要的授權和批準，簽署并履行本合同。
2、雙方保證本合同的簽署和將要采取的置換行為不違反任何中國現行法律、法規(guī)的規(guī)定，不損害其他任何第三方的合法權益，并不與任何依據法律或合同一方所應承擔的義務和責任相沖突。
3、雙方保證履行本合同其他條款下規(guī)定的義務。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
2、遭受不可抗力的—方應采取一切必要措施減少損失，能繼續(xù)履行的，在事件消除后立即恢復本合同的履行。不能履行的，經雙方協(xié)商一致后，可以終止本合同。
3、本條所稱“不可抗力”是指不能預見、不能克服、不能避免的客觀事件，包括但不限于自然災害，如：洪水、地震、火災、風暴、瘟疫流行等，客觀事件包括戰(zhàn)爭、民眾騷亂、罷工等。
1、本合同附件包括但不限于：
（1）雙方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更合同；
（2）雙方的營業(yè)執(zhí)照復印件及各種法律文件。
2、任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定，應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
1、本合同適用xxx有關法律，受xxx法律管轄。
2、本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應按有關法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
3、本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第____種方式解決：
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
1、本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)____份，其他用于履行相關法律手續(xù)。
地坪維護合同篇三
甲方：
乙方：
根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建設工程質量管理條例》及有關法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協(xié)商訂立本合同。
一、工程名稱：車間室內砼地坪工程。
二、工程地點：四川省射洪縣萬眾電纜廠區(qū)內。
三、承包方式：勞務計量承包。包質量、工期、安全生產、文明施工、綜合治理。
四、承包范圍：
1、地坪工作內容包括準備、結束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術措施、布置操作地點、領退料具、工序交接、隊組自檢互檢、機械加油加水、排除一般機械故障、保養(yǎng)機具、操作完畢后的場地清理，現場內全部水平、垂直運輸，搭拆簡單操作架子。
2、包括后臺篩砂、現場水泥倒運，砂漿(及細石砼)攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過程。
3、完工后應做到工完場清，剩余材料按指定地點分類堆碼整齊，移交給甲方現場材料員清點驗收。甲方現場材料員填寫驗收單據，雙方簽字，作為辦理工程結算的憑據。如乙方不按指定地點分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積元/m2從結算中扣除。
4、乙方領用應由甲方供應材料應嚴格執(zhí)行領、退料制度，如乙方歸還不夠領料數量，將按照市場價格全額賠償。
五、施工費計算辦法：
本工程綜合包干單價按50元/立方米(含基層清理，砂礫石墊層攤鋪整平，模板制作及安裝，成品砼澆筑及養(yǎng)護等用工和安全文明施工)計算。(其中含安全文明施工獎勵2元/立方米)。
六、計量方式：以現場施工完畢并驗收合格工程量為準。
七、付款方式：
工程施工完畢，經建設方和甲方驗收合格后，于日內一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方應在甲方施工員下達的施工任務單所規(guī)定的期限內完成，并通過甲方與監(jiān)理階段性的質量檢驗和甲方、監(jiān)理、質檢部門的成品驗收，如乙方逾期完成，每延誤一天罰款500元。
九、甲方的責任和義務：
1、負責對乙方的施工質量、進度、安全和文明衛(wèi)生進行監(jiān)督、檢查與驗收。
2、為乙方提供具有施工條件的`工作面。
3、按合同規(guī)定，向乙方支付具有付款條件的承包工費。
十、乙方的責任和義務：
1、嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、文明施工和綜合治理規(guī)定。
2、負責乙方及所屬成員的差旅費、生活費。
3、每天做好施工現場的工后清里，打掃宿舍內外環(huán)境，確保施工現場文明整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。
十一、違約責任。
(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：
1、乙方屢次不能如期完成施工任務而影響總體施工進度;。
2、乙方未能在甲方規(guī)定的時間內完成整改內容，并經一再催促無效的;。
3、乙方施工質量低劣，造成甲方材料浪費、進度滯后和信譽損害的;。
4、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三者;。
5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費、擾亂甲方正常工作秩序的;。
6、乙方承包人經常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足影響工程進度的。對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進行罰款、賠償損失、終止合同等處罰。
十二、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、，報甲方公司一份，雙方簽字后生效。至工程結束、款項結清時自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
地坪維護合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：__________________元/平方米。
八、總造價(暫定)：__________________(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。
第二條工程期限。
第三條雙方責任。
1、甲方責任合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協(xié)調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
按商定的付款條款支付乙方工程款項;。
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。
做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的__________________%;。
三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。
若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家民法典規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)乙方單位名稱(章):。
地址：地址：
電話：電話：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：日期：
地坪維護合同篇五
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環(huán)氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環(huán)氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在 合同執(zhí)行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規(guī)格 顏色 單位 數量 sp/2 環(huán)氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規(guī)格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環(huán)氧樹脂 環(huán)氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預付款：
1、合同簽訂后 日內，定作方應向承攬方支付合同 總額的 元的工程預付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支 付總額的 元的工程預付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內，付清全部工程款。
4-4 結算方式： 4-4-1 一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現經雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;
5-6 施工期內定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協(xié)調和監(jiān)督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當 向定作方提供必需的技術資料。
6-2 承攬方應向定作方質監(jiān)中心等有關單位發(fā)出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應在三十天內(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān) 督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環(huán)氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續(xù)影響24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定了解，由 于承攬方未進行有關特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度 8-3 由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應 當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業(yè)，如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環(huán)氧地坪工程承攬合同 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發(fā)生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應由雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪工程承攬合同
地坪維護合同篇六
委托方(甲方)：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話聯(lián)系傳真：
施工方：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條 工程概況工程名稱：
工程地點：
施工內容：
預計工程量：
m2 工期：
年 月 日至 年 月 日項目內容與技術質量要求項目內容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術質量要求符合所有耐磨材料的主要技術指標耐磨材料顏色 用量 kg/m2 耐磨層厚度：
約 mm 地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條 合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb 元/m2，面積約為 平方米,合同總價為人民幣 元。
實際合同總價根據甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限 1、預付款：
甲方按合同總價的 50 %，計人民幣 元，在本合同簽定后 日內支付給乙方; 2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在 日內向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的 80 %，計人民幣 元。
3、驗收款：
付到合同總價的 95 %，甲方在工程完工驗收合格后 7 日內支付給乙方。
4、合同余款 5 %作為工程質量保證金， 日內全部付清。
第四條 甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派 先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前 天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術要求交底工作，并提供有關的.地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派 先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的實施。
乙方責任向甲乙提供技術服務方案，經甲方代表批準后，作為工程技術資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前 天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應遵守材料供應商的有關材料技術要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質量。
工程驗收一、分部驗收;根據施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內進行驗收;逾期不驗收或未經驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務施工完畢后12個月內，由于乙方施工所收起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任; 2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可向對方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章) 施工方(蓋章)法 定 代 表：
法 定 代 表：
經 辦 人：
經 辦 人：
日 期：
日 期：
開 戶 行：
開 戶 行：
帳 號：
帳 號：
地坪維護合同篇七
1.1甲方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:ketch5728@為聯(lián)系方式。
1.2合同簽訂后,甲方須向乙方提供施工圖紙。在開工前三天,甲方須完成接通水電的工作,施工所用水費、電費由甲方承擔,并保障乙方正常的施工條件。
1.3施工期間,不得安排交叉施工;如因以上原因而引起的質量問題及影響工期的責任，均由甲方承擔，并賠償乙方相應誤工費。
1.4乙方材料進場時，甲方應提供一間便于管理的房間，供乙方存放材料及工具;且對乙方過程提供必要的協(xié)助與方便。
1.5因甲方工程進度款沒有按期支付而造成的工程延期由甲方負責。
1.6甲方應保障乙方在工程地點的正常生產經營秩序如造成的工程延期或乙方損失由甲方負責。
2、乙方責任。
2.1乙方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:為聯(lián)系方式。
2.3乙方按照雙方協(xié)商的工藝施工,并保證選料合格;。
2.4乙方在施工過程中應遵守甲方的廠紀廠規(guī);施工配合：
3.3混凝土強度不低于c25，且盡可能小的水灰比;。
3.6對泌水嚴重部位，應用橡膠管去泌水;。
3.7卸模最好等耐磨面層完成第二天進行，第三天由建筑方切伸縮縫;。
3.8在乙方施工期內，不安排交叉施工，并應負責對乙已施工好的地坪進行保護與養(yǎng)護。
第四條違約責任。
1.本工程保修期個月,其間由于乙方施工原因造成質量事故者,由乙方負責返修;由于甲方人為機械損傷或其它原因,如地面有油污而造成的質量問題，由甲方負責。
2.因甲方原因拖延工期給乙方造成費用增加或其它損失(如人工費)，由甲方承擔。
3.乙方施工完工天內，甲方應及時組織驗收，逾期未驗收或未經驗收而提前投入使用者，視作通過驗收。
4.當工程預付款或工程進度款未按期支付時，乙方有權停止施工。
第五條質量保證。
5.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為個月整。
5.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
5.3保修期后，乙方提供優(yōu)質跟蹤服務，承諾的使用年限內，維修收取工本費。
5.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
5.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量;。
第六條工程款支付與結算(若是建筑方無法評估信用，企業(yè)應先支付95%工程款。)。
6.1合同簽字生效，甲方在三個工作日內向乙方支付。
6.2乙方工程施工到總量時，甲方向乙方支付到合同總額的,共計6.3乙方工程完工后甲方應在三天內組織驗收決算，逾期未驗收或未經驗收而提前使用者，視作通過驗收。從驗收之日起一個星期內甲方向乙方支付到工程總額的97%，余下3%作為質量保證金，在驗收之日起一年內，工程沒有產生非人為因素造成的質量問題后支付結清。
6.4匯款以電匯到乙方指定賬戶到賬金額為準，如現金支付以甲方付款證明和乙方收據為準。
6.5若出現工期延誤的情況，則按每月實際施工量結算。
第七條合同生效與終止。
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。鑒章傳真件具同等法律效力。
8.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第九條附則。
9.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
9.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):：乙方(蓋章)：
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
一、1、甲方責任合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協(xié)調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;。
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預付款等比例扣除);。
三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)：日期：
乙方單位名稱(章):日期：
地坪維護合同篇八
環(huán)氧地坪漆的合同不會寫?沒關系。下面小編整理了一篇關于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協(xié)調和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān)督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的`材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。
選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
地坪維護合同篇九
建設單位(以下簡稱甲方)：
承建單位(以下簡稱乙方)：
茲因甲方建設需要，現向乙方發(fā)包金剛砂地坪工程(包工包料)，根據《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結合甲方工程實際情況，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程范圍：。
四、工程內容及價格：
本合同暫定總價為人民幣元整，若在實際施工時數量增減，則按合同中所列單價為準增減合同總價。
五、承包方式：為包工包料工程。乙方負責提供材料、包安全、包質量、包施工。
6.1、計劃開工時間：月日;。
6.2、計劃完工時間：月日;。
七、付款方式：
7.1、合同簽訂當日，甲方支付工程預付款，計人民幣元整;材料、機械到工地時甲方即付人民幣元整;工程進行到時即付工程款，計人民幣元整;工程完工當日甲方即付清工程余額。
7.2、因實際數量增減而調整的合同總款在工程決算時予以調整。
7.3、所有結算方式：。
八、施工方法及合作要求：
8.1、乙方一切人員應聽從自覺遵守甲方制訂的各項規(guī)章制度，聽從施工管理人員的統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一調配。
8.2、甲方須免費提供給乙方施工所需的水及電;須免費提供給乙方放置材料、設備的地面空間及人員住宿(要求：場地須干燥防潮濕、水氣)。
九、工程工期延誤：
9.1.0、對以下情況造成工期延誤，經雙方代表監(jiān)證后，工期相應順延：
9.1.2、非乙方原因造成停電、停水而影響施工;。
9.1.3、如因重大的設計變更或相關政府職能部門的政策調整而影響正常施工;。
9.1.4、未按乙方提供于甲方確認的施工方案及要求執(zhí)行而影響正常施工;。
9.1.5、由于天氣及溫度變化致使無法施工;。
9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影響的施工;。
9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;。
9.1.8、經雙方代表同意認可工期順延的其它情況。
十、質量及驗收：按照甲、乙雙方對本工程施工方案的確定，硬化劑地坪工程質量應達到以下標準：
10.1、表面平整度：與混凝土層(含找平層)平整度一致。
10.2、本工程驗收標準的依據為：合同中約定的質量標準。
10.3、驗收方式：雙方約定驗收方式為下述條款中的第。
a.分階段驗收：如果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工，必須進行分段驗收;每完成一次工程量，驗收一次，并辦理驗收手續(xù)，直至工程竣工驗收完畢。
b.一次性驗收：本工程竣工后，一次驗收，驗收合格后交付甲方。
10.6、其它驗收約定：
a.按上述驗收方式，工程一經驗收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土標準養(yǎng)護期滿后方可使用。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收，乙方只負責二天的現場維護，從第三天起自動交付甲方。
b.本工程驗收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承擔相應的經濟責任并負責維修，如果原因與乙方無關，甲方需在驗收上注明并按合同支付乙方應得款項。
c.本工程未經驗收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的質量或其它原因是由甲方承擔責任。
d.本工程的驗收屬于分項工程項目的驗收，無需整體工程項目竣工后再辦驗收手續(xù)。驗收期限從工程竣工之日起最長不得超過10天。超過此期限，乙方視驗收合格，甲方須按合同條款支付一切工程費用。若逾期不付，則按工程款總額的千分之三每天累計賠付滯納金。
e.保修內容：乙方承包的工程范圍。免費保修內容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的質量缺陷。
f.保修范圍：本工程保修范圍不包括因為甲方使用不當、基層構原因造成的缺陷或人為的破壞、不可抗拒事故造成的損壞，出現上述情況需要維修的，乙方將按維修工程量結算材料成本、人工等費用。
地坪維護合同篇十
地坪漆施工合同范本怎么寫?以下是小編給你分享的地坪漆施工合同范本范本，供你閱讀參考。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規(guī)定，經友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧樹脂地坪的供應和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質量標準
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的'原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 ，總工程期 天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的 %，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
地坪維護合同篇十一
四、實行合理化建設獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
五、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，首先應本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經協(xié)商不能解決，可向工程所在地的勞動仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結果不服，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第七條：竣工驗收。
1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三條規(guī)定的技術質量要求驗收。
2：遵守施工現場安全生產，文明施工的規(guī)定服從甲方的合法指令，否則均視為乙方違約。
第八條：保修服務。
施工完畢后一年內，由于乙方施工所引起的工程質量問題，由乙方提供免費修補。因人力不可抗拒因素或第三方引起的質量問題，不屬于保修范圍，但乙方應提供服務，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供服務，費用另議。
第六條：其他條款。
一：本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向人民法院提起訴訟。
二：本合同一式貳份。
三：本合同自雙方簽訂之日生效，結算全部款項后本合同自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：(簡稱甲方)，代表人鄧學林，組長。
承包方：(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經村民代表大會同意，并經村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務，經甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結構：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉包，若出現轉包情況，甲方有權中止合同，產生的經濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為10月29日至月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸等施工過程中，所出現任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內的協(xié)調，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設計工程量以外，若遇到不可預見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;。
2、工程總量根據工程完成后，據實核算。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪維護合同篇十二
第二條：____材料：____環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：____工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：____乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的.室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：____施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規(guī)定進行付款。
第五條：____付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：____終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪維護合同篇十三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、涂裝顏色：以現場色板為準。
四、工程面積：
五、施工類型：總包。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、通道及分界線;根據實際現場畫分。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條雙方責任。
一、甲方責任。
1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;。
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質;。
4、施工期間不安排交叉施工;。
5、施工現場需相關工程人員進行協(xié)調、安排;。
6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;。
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。
二、質保期滿后一周內將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
地坪維護合同篇一
甲方：
乙方：
由于今年雨水較多，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執(zhí)行。
廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路，約公里。
1、清理完所有塌方;。
2、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;。
3、路面沙石厚度不低于10cm，路面寬度不小于4米;。
4，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀。
工期從______年_______月_______日至______年_______月_______日。
工程由乙方包工包料，工程總造價____元。
維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。
維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。
1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。
2、甲方有責任配合乙方協(xié)調施工過程中出現的矛盾。
3、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。
4、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀，雙方可重新商議維修合同條款。
5、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。
甲方負責人：
乙方承包人：
______年_______月_______日。
地坪維護合同篇二
甲乙雙方本著平等自愿，共同受益的原則，經過友好協(xié)商，根據《xxx合同法》及有關規(guī)定，就乙方向甲方提供機房防靜電地板維修事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
1、維修服務對象為甲方位于____的電信機房內____平方米防靜電地板。
2、維修內容為：檢查、更新。
3、乙方應根據防靜電地板檢修規(guī)范嚴格檢修地板，對于老化的地板應予以更換，以確保機房內的機器設備安全。
1、本合同維修期限為____天，具體維修時間為每日____時至____時。
2、自本合同簽訂之次日起，乙方在上述規(guī)定的時間內，自行攜帶維修儀器和設備到____的電信機房進行維修服務。
3、乙方在本合同簽訂后應提交維修人員名單____份，甲方憑維修名單核查放行乙方的維修人員進入機房。
4、在維修期間，乙方嚴格必須遵守本合同規(guī)定的維修時間。晚上____時前，乙方必須恢復機房原狀及退出機房，以便甲方員工第2日能正常工作。
1、雙方議定，本合同維修服務款為人民幣____萬元。
2、甲方于合同簽訂當日，向乙方預付全部維修款的____％，余款于合同期滿維修完畢驗收后____日內付清。
3、雙方議定，對于更換的地板另行付費。每更換一塊地板甲方需向乙方支付材料費____元，此費用在合同期滿后與剩余的____%維修款一并結算支付。
1、甲方違約責任。
（1）甲方無故中途終止合同，應向乙方賠償總維修款____％的違約金；
（3）甲方如不按約定指定維修地點，或對此向乙方提供錯誤信息，乙方不承擔遲延維修的責任，且乙方因此遭受的實際損失應由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任。
（2）乙方在規(guī)定的時間內未完成維修，且在甲方的寬限期內仍然不能完成維修的，甲方有權向乙方索賠各項損失。
1、甲乙雙方取得了一切必要的授權和批準，簽署并履行本合同。
2、雙方保證本合同的簽署和將要采取的置換行為不違反任何中國現行法律、法規(guī)的規(guī)定，不損害其他任何第三方的合法權益，并不與任何依據法律或合同一方所應承擔的義務和責任相沖突。
3、雙方保證履行本合同其他條款下規(guī)定的義務。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
2、遭受不可抗力的—方應采取一切必要措施減少損失，能繼續(xù)履行的，在事件消除后立即恢復本合同的履行。不能履行的，經雙方協(xié)商一致后，可以終止本合同。
3、本條所稱“不可抗力”是指不能預見、不能克服、不能避免的客觀事件，包括但不限于自然災害，如：洪水、地震、火災、風暴、瘟疫流行等，客觀事件包括戰(zhàn)爭、民眾騷亂、罷工等。
1、本合同附件包括但不限于：
（1）雙方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更合同；
（2）雙方的營業(yè)執(zhí)照復印件及各種法律文件。
2、任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定，應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
1、本合同適用xxx有關法律，受xxx法律管轄。
2、本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應按有關法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。
3、本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第____種方式解決：
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
1、本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)____份，其他用于履行相關法律手續(xù)。
地坪維護合同篇三
甲方：
乙方：
根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建設工程質量管理條例》及有關法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協(xié)商訂立本合同。
一、工程名稱：車間室內砼地坪工程。
二、工程地點：四川省射洪縣萬眾電纜廠區(qū)內。
三、承包方式：勞務計量承包。包質量、工期、安全生產、文明施工、綜合治理。
四、承包范圍：
1、地坪工作內容包括準備、結束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術措施、布置操作地點、領退料具、工序交接、隊組自檢互檢、機械加油加水、排除一般機械故障、保養(yǎng)機具、操作完畢后的場地清理，現場內全部水平、垂直運輸，搭拆簡單操作架子。
2、包括后臺篩砂、現場水泥倒運，砂漿(及細石砼)攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過程。
3、完工后應做到工完場清，剩余材料按指定地點分類堆碼整齊，移交給甲方現場材料員清點驗收。甲方現場材料員填寫驗收單據，雙方簽字，作為辦理工程結算的憑據。如乙方不按指定地點分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積元/m2從結算中扣除。
4、乙方領用應由甲方供應材料應嚴格執(zhí)行領、退料制度，如乙方歸還不夠領料數量，將按照市場價格全額賠償。
五、施工費計算辦法：
本工程綜合包干單價按50元/立方米(含基層清理，砂礫石墊層攤鋪整平，模板制作及安裝，成品砼澆筑及養(yǎng)護等用工和安全文明施工)計算。(其中含安全文明施工獎勵2元/立方米)。
六、計量方式：以現場施工完畢并驗收合格工程量為準。
七、付款方式：
工程施工完畢，經建設方和甲方驗收合格后，于日內一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方應在甲方施工員下達的施工任務單所規(guī)定的期限內完成，并通過甲方與監(jiān)理階段性的質量檢驗和甲方、監(jiān)理、質檢部門的成品驗收，如乙方逾期完成，每延誤一天罰款500元。
九、甲方的責任和義務：
1、負責對乙方的施工質量、進度、安全和文明衛(wèi)生進行監(jiān)督、檢查與驗收。
2、為乙方提供具有施工條件的`工作面。
3、按合同規(guī)定，向乙方支付具有付款條件的承包工費。
十、乙方的責任和義務：
1、嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、文明施工和綜合治理規(guī)定。
2、負責乙方及所屬成員的差旅費、生活費。
3、每天做好施工現場的工后清里，打掃宿舍內外環(huán)境，確保施工現場文明整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。
十一、違約責任。
(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：
1、乙方屢次不能如期完成施工任務而影響總體施工進度;。
2、乙方未能在甲方規(guī)定的時間內完成整改內容，并經一再催促無效的;。
3、乙方施工質量低劣，造成甲方材料浪費、進度滯后和信譽損害的;。
4、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三者;。
5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費、擾亂甲方正常工作秩序的;。
6、乙方承包人經常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足影響工程進度的。對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進行罰款、賠償損失、終止合同等處罰。
十二、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、，報甲方公司一份，雙方簽字后生效。至工程結束、款項結清時自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
地坪維護合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：__________________元/平方米。
八、總造價(暫定)：__________________(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。
第二條工程期限。
第三條雙方責任。
1、甲方責任合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協(xié)調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
按商定的付款條款支付乙方工程款項;。
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。
做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的__________________%;。
三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。
若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家民法典規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)乙方單位名稱(章):。
地址：地址：
電話：電話：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：日期：
地坪維護合同篇五
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環(huán)氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環(huán)氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在 合同執(zhí)行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規(guī)格 顏色 單位 數量 sp/2 環(huán)氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規(guī)格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環(huán)氧樹脂 環(huán)氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預付款：
1、合同簽訂后 日內，定作方應向承攬方支付合同 總額的 元的工程預付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支 付總額的 元的工程預付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內，付清全部工程款。
4-4 結算方式： 4-4-1 一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現經雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;
5-6 施工期內定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協(xié)調和監(jiān)督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當 向定作方提供必需的技術資料。
6-2 承攬方應向定作方質監(jiān)中心等有關單位發(fā)出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應在三十天內(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān) 督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環(huán)氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續(xù)影響24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定了解，由 于承攬方未進行有關特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度 8-3 由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應 當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業(yè)，如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環(huán)氧地坪工程承攬合同 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發(fā)生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應由雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪工程承攬合同
地坪維護合同篇六
委托方(甲方)：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話聯(lián)系傳真：
施工方：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條 工程概況工程名稱：
工程地點：
施工內容：
預計工程量：
m2 工期：
年 月 日至 年 月 日項目內容與技術質量要求項目內容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術質量要求符合所有耐磨材料的主要技術指標耐磨材料顏色 用量 kg/m2 耐磨層厚度：
約 mm 地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條 合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb 元/m2，面積約為 平方米,合同總價為人民幣 元。
實際合同總價根據甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限 1、預付款：
甲方按合同總價的 50 %，計人民幣 元，在本合同簽定后 日內支付給乙方; 2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在 日內向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的 80 %，計人民幣 元。
3、驗收款：
付到合同總價的 95 %，甲方在工程完工驗收合格后 7 日內支付給乙方。
4、合同余款 5 %作為工程質量保證金， 日內全部付清。
第四條 甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派 先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前 天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術要求交底工作，并提供有關的.地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派 先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的實施。
乙方責任向甲乙提供技術服務方案，經甲方代表批準后，作為工程技術資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前 天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應遵守材料供應商的有關材料技術要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質量。
工程驗收一、分部驗收;根據施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內進行驗收;逾期不驗收或未經驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務施工完畢后12個月內，由于乙方施工所收起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任; 2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可向對方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章) 施工方(蓋章)法 定 代 表：
法 定 代 表：
經 辦 人：
經 辦 人：
日 期：
日 期：
開 戶 行：
開 戶 行：
帳 號：
帳 號：
地坪維護合同篇七
1.1甲方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:ketch5728@為聯(lián)系方式。
1.2合同簽訂后,甲方須向乙方提供施工圖紙。在開工前三天,甲方須完成接通水電的工作,施工所用水費、電費由甲方承擔,并保障乙方正常的施工條件。
1.3施工期間,不得安排交叉施工;如因以上原因而引起的質量問題及影響工期的責任，均由甲方承擔，并賠償乙方相應誤工費。
1.4乙方材料進場時，甲方應提供一間便于管理的房間，供乙方存放材料及工具;且對乙方過程提供必要的協(xié)助與方便。
1.5因甲方工程進度款沒有按期支付而造成的工程延期由甲方負責。
1.6甲方應保障乙方在工程地點的正常生產經營秩序如造成的工程延期或乙方損失由甲方負責。
2、乙方責任。
2.1乙方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:為聯(lián)系方式。
2.3乙方按照雙方協(xié)商的工藝施工,并保證選料合格;。
2.4乙方在施工過程中應遵守甲方的廠紀廠規(guī);施工配合：
3.3混凝土強度不低于c25，且盡可能小的水灰比;。
3.6對泌水嚴重部位，應用橡膠管去泌水;。
3.7卸模最好等耐磨面層完成第二天進行，第三天由建筑方切伸縮縫;。
3.8在乙方施工期內，不安排交叉施工，并應負責對乙已施工好的地坪進行保護與養(yǎng)護。
第四條違約責任。
1.本工程保修期個月,其間由于乙方施工原因造成質量事故者,由乙方負責返修;由于甲方人為機械損傷或其它原因,如地面有油污而造成的質量問題，由甲方負責。
2.因甲方原因拖延工期給乙方造成費用增加或其它損失(如人工費)，由甲方承擔。
3.乙方施工完工天內，甲方應及時組織驗收，逾期未驗收或未經驗收而提前投入使用者，視作通過驗收。
4.當工程預付款或工程進度款未按期支付時，乙方有權停止施工。
第五條質量保證。
5.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為個月整。
5.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
5.3保修期后，乙方提供優(yōu)質跟蹤服務，承諾的使用年限內，維修收取工本費。
5.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
5.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量;。
第六條工程款支付與結算(若是建筑方無法評估信用，企業(yè)應先支付95%工程款。)。
6.1合同簽字生效，甲方在三個工作日內向乙方支付。
6.2乙方工程施工到總量時，甲方向乙方支付到合同總額的,共計6.3乙方工程完工后甲方應在三天內組織驗收決算，逾期未驗收或未經驗收而提前使用者，視作通過驗收。從驗收之日起一個星期內甲方向乙方支付到工程總額的97%，余下3%作為質量保證金，在驗收之日起一年內，工程沒有產生非人為因素造成的質量問題后支付結清。
6.4匯款以電匯到乙方指定賬戶到賬金額為準，如現金支付以甲方付款證明和乙方收據為準。
6.5若出現工期延誤的情況，則按每月實際施工量結算。
第七條合同生效與終止。
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。鑒章傳真件具同等法律效力。
8.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第九條附則。
9.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
9.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):：乙方(蓋章)：
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
一、1、甲方責任合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協(xié)調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;。
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預付款等比例扣除);。
三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)：日期：
乙方單位名稱(章):日期：
地坪維護合同篇八
環(huán)氧地坪漆的合同不會寫?沒關系。下面小編整理了一篇關于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協(xié)調和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān)督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的`材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。
選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
地坪維護合同篇九
建設單位(以下簡稱甲方)：
承建單位(以下簡稱乙方)：
茲因甲方建設需要，現向乙方發(fā)包金剛砂地坪工程(包工包料)，根據《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結合甲方工程實際情況，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程范圍：。
四、工程內容及價格：
本合同暫定總價為人民幣元整，若在實際施工時數量增減，則按合同中所列單價為準增減合同總價。
五、承包方式：為包工包料工程。乙方負責提供材料、包安全、包質量、包施工。
6.1、計劃開工時間：月日;。
6.2、計劃完工時間：月日;。
七、付款方式：
7.1、合同簽訂當日，甲方支付工程預付款，計人民幣元整;材料、機械到工地時甲方即付人民幣元整;工程進行到時即付工程款，計人民幣元整;工程完工當日甲方即付清工程余額。
7.2、因實際數量增減而調整的合同總款在工程決算時予以調整。
7.3、所有結算方式：。
八、施工方法及合作要求：
8.1、乙方一切人員應聽從自覺遵守甲方制訂的各項規(guī)章制度，聽從施工管理人員的統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一調配。
8.2、甲方須免費提供給乙方施工所需的水及電;須免費提供給乙方放置材料、設備的地面空間及人員住宿(要求：場地須干燥防潮濕、水氣)。
九、工程工期延誤：
9.1.0、對以下情況造成工期延誤，經雙方代表監(jiān)證后，工期相應順延：
9.1.2、非乙方原因造成停電、停水而影響施工;。
9.1.3、如因重大的設計變更或相關政府職能部門的政策調整而影響正常施工;。
9.1.4、未按乙方提供于甲方確認的施工方案及要求執(zhí)行而影響正常施工;。
9.1.5、由于天氣及溫度變化致使無法施工;。
9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影響的施工;。
9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;。
9.1.8、經雙方代表同意認可工期順延的其它情況。
十、質量及驗收：按照甲、乙雙方對本工程施工方案的確定，硬化劑地坪工程質量應達到以下標準：
10.1、表面平整度：與混凝土層(含找平層)平整度一致。
10.2、本工程驗收標準的依據為：合同中約定的質量標準。
10.3、驗收方式：雙方約定驗收方式為下述條款中的第。
a.分階段驗收：如果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工，必須進行分段驗收;每完成一次工程量，驗收一次，并辦理驗收手續(xù)，直至工程竣工驗收完畢。
b.一次性驗收：本工程竣工后，一次驗收，驗收合格后交付甲方。
10.6、其它驗收約定：
a.按上述驗收方式，工程一經驗收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土標準養(yǎng)護期滿后方可使用。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收，乙方只負責二天的現場維護，從第三天起自動交付甲方。
b.本工程驗收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承擔相應的經濟責任并負責維修，如果原因與乙方無關，甲方需在驗收上注明并按合同支付乙方應得款項。
c.本工程未經驗收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的質量或其它原因是由甲方承擔責任。
d.本工程的驗收屬于分項工程項目的驗收，無需整體工程項目竣工后再辦驗收手續(xù)。驗收期限從工程竣工之日起最長不得超過10天。超過此期限，乙方視驗收合格，甲方須按合同條款支付一切工程費用。若逾期不付，則按工程款總額的千分之三每天累計賠付滯納金。
e.保修內容：乙方承包的工程范圍。免費保修內容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的質量缺陷。
f.保修范圍：本工程保修范圍不包括因為甲方使用不當、基層構原因造成的缺陷或人為的破壞、不可抗拒事故造成的損壞，出現上述情況需要維修的，乙方將按維修工程量結算材料成本、人工等費用。
地坪維護合同篇十
地坪漆施工合同范本怎么寫?以下是小編給你分享的地坪漆施工合同范本范本，供你閱讀參考。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規(guī)定，經友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧樹脂地坪的供應和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質量標準
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的'原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 ，總工程期 天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的 %，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
地坪維護合同篇十一
四、實行合理化建設獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
五、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，首先應本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經協(xié)商不能解決，可向工程所在地的勞動仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結果不服，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第七條：竣工驗收。
1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三條規(guī)定的技術質量要求驗收。
2：遵守施工現場安全生產，文明施工的規(guī)定服從甲方的合法指令，否則均視為乙方違約。
第八條：保修服務。
施工完畢后一年內，由于乙方施工所引起的工程質量問題，由乙方提供免費修補。因人力不可抗拒因素或第三方引起的質量問題，不屬于保修范圍，但乙方應提供服務，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供服務，費用另議。
第六條：其他條款。
一：本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向人民法院提起訴訟。
二：本合同一式貳份。
三：本合同自雙方簽訂之日生效，結算全部款項后本合同自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：(簡稱甲方)，代表人鄧學林，組長。
承包方：(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經村民代表大會同意，并經村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務，經甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結構：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉包，若出現轉包情況，甲方有權中止合同，產生的經濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為10月29日至月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸等施工過程中，所出現任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內的協(xié)調，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設計工程量以外，若遇到不可預見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;。
2、工程總量根據工程完成后，據實核算。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪維護合同篇十二
第二條：____材料：____環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：____工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：____乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的.室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：____施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規(guī)定進行付款。
第五條：____付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：____終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪維護合同篇十三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、涂裝顏色：以現場色板為準。
四、工程面積：
五、施工類型：總包。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、通道及分界線;根據實際現場畫分。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條雙方責任。
一、甲方責任。
1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;。
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質;。
4、施工期間不安排交叉施工;。
5、施工現場需相關工程人員進行協(xié)調、安排;。
6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;。
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。
二、質保期滿后一周內將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。