合同的目的是減少商業(yè)交易的風險和糾紛，保障各方的利益。要確保合同的合法性和有效性，遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，避免糾紛的發(fā)生。合同是雙方當事人在一定條件下達成的一種法律約束力的協(xié)議，它是為了明確雙方權(quán)利和義務(wù)而設(shè)立的法律文件，可以保障交易安全和維護合法權(quán)益的必要手段。如何起草一份合同是很多人關(guān)心的問題，一份完善的合同應(yīng)當包括清晰的權(quán)利和義務(wù)條款。下面是一些關(guān)于合同起草的實例，供您參考，通過參考這些范文，您可以對合同起草的結(jié)構(gòu)和表達方式有更清晰的認識。
建房后的承包合同篇一
乙方：曾海生云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程系乙方自行努力談判成功，為提高公司員工工作積極性，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工管理事項協(xié)商一致，甲方同意聘請乙方擔任云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程項目部負責人。為確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定如下條款，以資共同遵守：
1、乙方應(yīng)按云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程合同造價的1%(多則以最終以結(jié)算審核價為準，少則以合同造價為準)計算上交甲方純管理人員費，此費用在第一次工程進度款中一次性扣除。
2、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書及協(xié)議的全部條款，因乙方的行為導致該工程的任何后果均由乙方負責。
3、因云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程而產(chǎn)生的稅金及其他有關(guān)規(guī)費，由乙方負責繳納，具體交納范圍及比例根據(jù)稅務(wù)部門和其他有關(guān)部門及甲方財務(wù)制度的要求確定。
4、工程款實行?？顚Ｓ茫魏我环讲坏蒙米耘灿?，工程款必須全部進入江西創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司指定的銀行賬戶。乙方支取工程款時，應(yīng)提前三個工作日通知甲方，并向甲方提供建安發(fā)票、完稅證、國稅耗材證明和經(jīng)乙方簽名的收條及支付憑證。甲方經(jīng)審核后，如未發(fā)現(xiàn)乙方的違約行為，扣除相應(yīng)稅費后，即對乙方進行工程款的支付。
5、乙方在工程施工承包期間所發(fā)生的一切經(jīng)濟和法律責任(包括但不限于人員傷亡、債務(wù)糾紛、財產(chǎn)損失等)均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
6、甲乙雙方必須嚴格遵守資金的管理和使用，對擅自挪用工程款的視為違約行為，任何一方有權(quán)追究民事法律責任和刑事法律責任。
7、乙方應(yīng)按時按實發(fā)放農(nóng)民工工資，如乙方拖欠農(nóng)民工資，甲方有權(quán)在工程款中扣除相應(yīng)款項，并處以10~60萬元罰款，且由此引起的一切后果由乙方負責。
8、乙方必須按國家有關(guān)工程驗收規(guī)范施工和配合各職能部門認真做好工程管理，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。甲方有權(quán)對工程質(zhì)量和安全進行不定期檢查，由此產(chǎn)生的差旅費用由乙方承擔。
9、乙方必須按照甲方要求對工程質(zhì)量和安全進行整改，并將整改好的結(jié)果報給甲方，甲方有權(quán)組織人員對乙方整改的結(jié)果進行復查(由此產(chǎn)生的差旅費用由乙方承擔)，如復查不合格或不進行整改，甲方有權(quán)凍結(jié)乙方工程款直至乙方整改合格后，工程款才能解凍使用。
10、乙方應(yīng)認真做好安全施工，嚴格遵守各項規(guī)章制度，杜絕傷亡安全事故發(fā)生。如在施工期間一旦發(fā)生任何傷亡安全事故，均由乙方承擔一切經(jīng)濟和法律責任。甲方只參與事故的處理和調(diào)解，不承擔任何經(jīng)濟責任。由此導致公司包括但不限于經(jīng)濟、名譽的一切損失由乙方負責。
11、如乙方有需要，甲方須指派建造師和五大員協(xié)助乙方進行工程現(xiàn)場質(zhì)量安全的監(jiān)督。工資、交通費、食宿費由乙方負責，其中工資按每月7800元/員標準由乙方以每半年支付一次的方式提前支付給甲方。如因國家法定節(jié)假日及述職工作的需要，乙方另應(yīng)給甲方建造師和五大員支付差旅費用。備注：建設(shè)單位需要人員到現(xiàn)場檢查，所有費用由乙方支付。
12、乙方如逾期交納稅費及其他費用，每逾期一日，每日向甲方支付應(yīng)付費用的10%作為違約金，逾期三十日以上，甲方可解除合同并有權(quán)要求乙方賠償損失，如乙方拒絕承擔違約責任，甲方可直接從應(yīng)支付乙方的工程款中進行扣除。
13、乙方不得私設(shè)賬戶、私刻公章，不得以甲方名義簽訂協(xié)議、合同等與甲方公司有關(guān)的任何文件，如有以上違約行為之一，應(yīng)向甲方支付20~60萬元作為違約金，并向甲方賠償損失，情節(jié)嚴重者移交司法機關(guān)追究刑事責任。
14、乙方在施工期間，如發(fā)生一起傷亡事故，甲方可暫扣乙方工程款60~120萬元人民幣，待乙方通過正當途徑進行事故處理后，根據(jù)甲方所受損失，再行具體結(jié)算。
15、如因乙方原因，導致甲方承擔第三方債務(wù)，甲方有權(quán)扣減乙方相應(yīng)工程款。且乙方必須賠償甲方信用損失20~60萬元。
16、工程自竣工后，乙方應(yīng)在工程使用年限范圍內(nèi)根據(jù)國家法律、法規(guī)對云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程承擔質(zhì)保責任。
17、此合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)壹份，具有等同法律效力。
18、甲方對項目部的管理制度作為本合同附件，與本合同具同等法律效力。
20、本合同的糾紛管轄法院為甲方住所地人民法院。
法人代表：手機號碼：
乙方身份證復印件：
日期：20_年11月23日甲方：乙方(簽字、手印)：
建房后的承包合同篇二
甲方：
乙方：
甲方擬在******村建房屋一座，房屋占地面積約60平方米，共一層(一層高3.5米)，經(jīng)雙方約定，由乙方負責承包工程建設(shè)，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特訂立如下合同：
一、 承包方式
采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等，乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹，腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，乙方根據(jù)施工進度，應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料，乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋，每層樓面混凝土澆灌。(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層 、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方遵照乙方要求，在規(guī)定期限內(nèi)，提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工，加強質(zhì)量管理，明確施工要求，在重要的施工過程中，如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后，方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，有偷工減料，工作不負責，影響房屋質(zhì)量行為時，有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按照甲方要求免費維修，費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的`安全教育，嚴格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責，甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)，在施工過程中，應(yīng)注意不必要的材料浪費，節(jié)約原材料。
7、 墻面確保水平，誤差不超0. 1厘米。
四、工程付款
1、工程款結(jié)算方式，完工后，以建房實際面積結(jié)算，每平方米人民幣88元。
2、付款方式，每層完工付每層的80%，后20%待全部完工后支付。
五、工程期限
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬)，工期為 天，如發(fā)生下雨、停電等自然因素，可延長工期，如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方，甲方可視乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
建房后的承包合同篇三
工程名稱：
__私人住宅。
工程地點：____合作社，甲方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容：設(shè)計圖以內(nèi)的所有建筑工程。
建筑面積：共平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開工日期：x年3月8日(農(nóng)歷二月初一)。
竣工日期：x年7月8日(農(nóng)歷六月初六)。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積平方米，合同總價款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工一年后如無重大質(zhì)量問題，由甲方全部付給乙方。
五、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：按圖施工，確保工程質(zhì)量。
六、甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)甲方應(yīng)向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設(shè)計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或私自變更設(shè)計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方返工。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設(shè)計作出更改，需經(jīng)甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質(zhì)量。
(3)保證工期，按時交工。
(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應(yīng)提前2-3天告知甲方，以便及時購置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后，乙方應(yīng)征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn)，一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：
乙方：法定代表人：
建房后的承包合同篇四
甲方（授建方）：
姓名：身份證號：
住址：______________________________________________乙方（承建方）：惠州市幸福園林綠化工程有限公司姓名：身份證號：
根據(jù)《建筑法》，《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同。
1、采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
2、乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決，飲食等生活費用由乙方自理。
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺，游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程，同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。
承建項目的報價詳見（附表1）；在工程開工后按合同造價先期預付40%，主體完工后預付30%，粉刷完工后預付20%，總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1），所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2），主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
乙方簽字（章）：
20xx年月日
建房后的承包合同篇五
乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑, 包括墻體、梁、、樓梯、樓面、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土地板及門前臺階、水池板面現(xiàn)澆混凝土，另按平方單價計算，房屋四周外墻上造粒且用水泥漿刮平整、內(nèi)墻同樣上造粒用水泥漿刮平，二樓板面廊水圈用磚砌，高度為20公分兩面用水泥光面。
甲方在達居干凼子建房屋一棟,建筑總面積約 平方米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
甲方采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、石砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)建筑技術(shù)、模板、撐樹腳手架用材、馬釘及生產(chǎn)生活用具及所有建筑中用到的一切工具、注;乙方生活費用自理，甲方提供澆混泥土板當天生活。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆房屋混凝土地板、內(nèi)墻面上造粒刮平整、外墻四周上造粒且用石灰膏刮平，頂層樓面加水泥漿光面同時作好防滲處理。
三、承包單價：
每平方米 元,按板面每平方米 計算 元,。
四、付款方式
完成第一層磚砌并搗制好房屋板面付 元,完成第二層付款 元,工程全部完工經(jīng)驗收合格后一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場，施工時間為兩個月(60)天左右，如因天氣情況或其他特殊原因耽誤除外，乙方必須保證工程質(zhì)量,按甲方設(shè)計和要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料, 如造成材料大量浪費和丟失的，由乙方照價賠償。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費及材料費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方慨不承擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
工期開工時間是 年 月 日，完工時間由甲方另行通知，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應(yīng)提前三天向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字: 乙方簽字
日期
建房后的承包合同篇六
七、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執(zhí)一份，中間人執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：中間人：
年月日年月日年月日。
近兩年來，隨著新農(nóng)村建設(shè)的快速發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟增長以及農(nóng)民生活水平的提高，廣大農(nóng)民改善居住條件的熱情又一次迸發(fā)，繼上個世紀九十年代農(nóng)村建房熱后，各地農(nóng)村新一輪建房熱潮正在興起。但就我縣農(nóng)村建筑市場來看，市場秩序很不規(guī)范，從事建筑活動的大部分都是無證、無照、無資金、無設(shè)備、無技術(shù)的農(nóng)民建筑隊。建房主力多是忙時拿起鐮刀的農(nóng)民，閑時變成拿起瓦刀的“建筑工人”，因施工價格便宜，彌補了大型建筑企業(yè)不愿承攬農(nóng)村民用住房的缺口，在農(nóng)村很有市常同時，農(nóng)村建房施工隊缺乏應(yīng)有的崗前從業(yè)培訓，以致房屋建筑質(zhì)量無法保證，常因房屋質(zhì)量問題發(fā)生糾紛、工程款支付糾紛訴至法院。據(jù)不完全統(tǒng)計，2006年以來僅縣法院受理的農(nóng)村建房糾紛案件就有50起占民二庭受理案件的25%。該類案件訴至法院后，由于法律規(guī)定的缺失和審判實踐的尺度不一，導致多種處理結(jié)果，不僅為今后建設(shè)社會主義新農(nóng)村留下了安全隱患，同時也引發(fā)審判機關(guān)對處理農(nóng)村建房問題的一些思考。本文針對我院民二庭受理的幾起農(nóng)村建房合同糾紛，從案件的案由確定談起，對農(nóng)村建房合同糾紛的解決做出如下調(diào)研探討：
一、農(nóng)村建房合同糾紛的案由定性爭議。
農(nóng)村建房合同糾紛訴至法院后，涉及的首要問題即是案由的確定問題。在審判實踐中，有兩種案由意見：
(一)應(yīng)認定為建設(shè)工程施工合同糾紛。首先，從立法的角度來看，因建設(shè)工程的特殊性和安全性要求，立法將建設(shè)工程施工合同從承攬合同中獨立出來，并制定專門的法律規(guī)定予以完善規(guī)范，以維護建筑市場的秩序和保證建設(shè)工程的質(zhì)量。因此，農(nóng)村的建房合同列為建設(shè)工程施工合同是與立法本意相符的。其次，從農(nóng)村建房的特點來看，雖然表面上是施工隊提供勞務(wù)為原告建房，實際上施工隊不僅提供了勞務(wù)，而且利用自已的設(shè)備和技術(shù)，按房主提供的設(shè)計圖紙或相關(guān)要求施工，最后交付勞動成果。因此，農(nóng)村建房已經(jīng)是一個完整的小工程建設(shè)，應(yīng)認定為建設(shè)工程施工合同。最后，從規(guī)范農(nóng)村建筑市場秩序來看，司法機關(guān)將農(nóng)村建房合同認定為建設(shè)施工合同，更有利于促進相關(guān)的行政管理部門制定實施農(nóng)村建筑市場的配套政策，進一步推動農(nóng)村建筑市場的規(guī)范化。
(二)應(yīng)認定為承攬合同。根據(jù)承攬合同的概念和特征，農(nóng)村建房是建房施工隊按房主的各種具體要求完成建房工作，向房主交付房屋，并由房主支付一定報酬的行為，其各項特征均符合承攬合同的特征。同時，農(nóng)村建房是比較簡單的建筑活動，它無需經(jīng)過嚴格的規(guī)劃、勘察、設(shè)計等工作，而且大多數(shù)建房工程都是包工不包料的勞務(wù)工程，這與建設(shè)施工合同規(guī)范的大型、復雜的土木工程建筑工程是有明顯區(qū)別的。最后，農(nóng)村建房合同中的發(fā)包方和承包方均為個人，從合同的權(quán)利義務(wù)來看，將農(nóng)村建房合同定性為承攬合同更有利于保護合同雙方當事人的權(quán)利。
二、不同的案由引發(fā)不同的法律效果和社會效果。
我國合同法第十六章專門對建設(shè)工程施工合同糾紛作了相關(guān)規(guī)定，最高人民法院也出臺了關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的司法解釋，對建設(shè)工程施工做出了更詳細的規(guī)定，因此，將農(nóng)村建房合同糾紛的案由確定為建設(shè)工程施工合同還是承攬合同，適用的是不同的法律規(guī)定，案件的處理結(jié)果也會截然不同。
(一)建設(shè)工程施工合同和承攬合同的不同法律效果分析。
建設(shè)工程施工合同承攬合同。
合同效力無效有效。
工程量通過鑒定機構(gòu)鑒定按約計算工程量。
工程質(zhì)量施工隊不承擔質(zhì)量責任施工隊按約承擔質(zhì)量責任。
違約責任合同雙方無違約責任按約承擔違約責任。
第一，合同的效力問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，根據(jù)司法解釋的規(guī)定，施工人必須具備相關(guān)資質(zhì)，而農(nóng)村建房的施工人基本上是個體的泥工、瓦工等自行招募組織起來的個體施工隊，不可能具備任何資質(zhì)，因此，定性為建設(shè)工程施工合同的農(nóng)村建房合同應(yīng)為無效合同。如果將案由定性為承攬合同，根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬人無需具備特別的資質(zhì)，只要合同內(nèi)容不違法，則定性為承攬合同的農(nóng)村建房合同為有效合同。
第二，工程量問題。將案由定性為建設(shè)工程施工合同后，因為合同的無效，工程量就無法按約計算，如果工程已經(jīng)完工，且合同雙方對工程量無異議，工程量就按雙方合意的數(shù)字計算。如果工程未完工，或是雙方對工程量有異議，只能申請相關(guān)的鑒定機關(guān)進行鑒定。將案由定性為承攬合同，因為合同是有效的，所以工程量的計算嚴格按合同約定履行。
第三、工程價款問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，按司法解釋的規(guī)定，工程款的結(jié)算有如下幾種情況：(1)建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。(2)建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應(yīng)予支持。(3)建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。如果將案由定性為承攬合同，因為合同是有效的，則工程價款按約計算。
第四，房屋質(zhì)量問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，因為造成合同無效，房主和施工隊均有過錯，房主明知施工隊無任何施工資質(zhì)而與其簽訂建房合同，施工隊明知沒有施工資質(zhì)而承建建房工程，所以，房主和施工隊按具體的過錯程度承擔房屋的質(zhì)量責任。如果將案由定性為承攬合同，根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等責任，因此，房屋的質(zhì)量責任應(yīng)由施工隊承擔。
第五、違約責任問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，因為合同的無效，合同中關(guān)于違約責任的承擔方式，例如違約金、滯納金、利息等條款的約定均失去效力。如果將案由定性為承攬合同，合同中的違約條款可以得到有效保護。
(二)建設(shè)工程施工合同和承攬合同的不同社會效果分析。
建設(shè)工程施工合同承攬合同。
建筑市場的影響因不受合同的約束，市場秩序會更亂。有效合同適當?shù)囊?guī)范了建筑市場秩序。
新農(nóng)村建設(shè)的影響嚴懲了無資質(zhì)施工隊，促進建筑管理機關(guān)嚴格規(guī)范農(nóng)村建筑市場符合農(nóng)民現(xiàn)在的意識水平和農(nóng)村建筑市場的實際情況。
農(nóng)民的生命、財產(chǎn)安全問題更加嚴格的保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)不利于保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)。
1、將案由定性為建設(shè)工程合同所產(chǎn)生的社會效果。
第一，合同無效，將使房主逃脫及時支付工程款的責任(不必因遲延付款而承擔違約責任)，等于變相鼓勵房主尋找個人施工，這樣花費少而且責任也小，同時，這樣也會產(chǎn)生農(nóng)民工不能及時獲取工資的社會問題。
第二、合同無效，則施工人的一些違約行為，比如遲延完工、質(zhì)量問題，即使給房主造成損害，房主也無從要求賠償，而且施工人對工程也沒有保修責任，這對房主的保護也是不周到的。這樣就會造成一個惡性循環(huán)，房主會盡力拖欠工程款，而施工方相應(yīng)的也會不注意施工質(zhì)量。
第三，合同無效，則工程款的數(shù)額將難以確定。這類案件中，通常雙方對工程款都會有一個確認，如果合同無效，就要進行鑒定來確定工程款，這些小工程是很難找鑒定機構(gòu)的，而且這樣數(shù)量眾多的案件全部都鑒定，會增加審判的周期和成本，不利于及時保護當事人的合法權(quán)益。
第四、合同無效，會使當事人游離于合同保護之外而無須遵守任何約定，導致市場秩序更加混亂。
第五、合同無效，嚴懲了房主和施工隊，從司法層面對工程的建設(shè)門檻進行了嚴格把關(guān)，有利于促進我國農(nóng)村建筑市場的逐步完善，進一步保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)安全。
2、將案由定性為承攬合同所產(chǎn)生的社會效果。
第一，合同有效，房主和施工隊的合同權(quán)利得到很好的保護，包括工程款的支付、工程質(zhì)量的責任、違約責任的承擔等。
第二、簽訂承攬合同手續(xù)簡單、合同內(nèi)容不復雜，工程價款比較實惠，實際操作比較靈活，符合農(nóng)民的意識水平和農(nóng)村建筑市場的實際情況。
第三、認定合同有效，就等于默認了無資質(zhì)施工對建房的資質(zhì)，因此，會變相的助長農(nóng)村建筑市場無資質(zhì)施工隊建房遍地開花，不利于我國農(nóng)村建筑市場的規(guī)范和農(nóng)民生命、財產(chǎn)安全的保護。
三、給農(nóng)村建房糾紛案件案由確定的建議。
綜合上文對農(nóng)村建房合同定性為建設(shè)工程施工合同和承攬合同的各項分析，我們可以看到，無論是從法律效果角度考慮，還是從社會效果角度考慮，兩種案由都各有所長。因此，在審判實踐中，我們應(yīng)該綜合全案的具體情況，給農(nóng)村建房合同一個明確而合適的案由。在現(xiàn)有的法律框架下，筆者建議可以采用以下辦法處理：
(一)如果建設(shè)的是二層以下(不包括兩層)的房屋，根據(jù)建筑法的規(guī)定，農(nóng)民自建低層住宅的建筑活動不適用本法，故對承建農(nóng)村居民低層住房的行為，一般視為承攬行為，不屬于建設(shè)工程合同的范疇。其建設(shè)行為受《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》調(diào)整，根據(jù)《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》的規(guī)定，要求從事建筑施工的個體工匠辦理施工資質(zhì)審批手續(xù)的范圍僅限于“村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)”，而非全部建筑活動。故筆者認為，在存在個體工匠資質(zhì)審查機構(gòu)的地方，未取得相應(yīng)資質(zhì)的個體工匠從事建筑活動應(yīng)屬于非法建筑活動;而在沒有個體工匠資質(zhì)審查機構(gòu)的地方，原則上不宜就工匠沒有資質(zhì)而認定合同無效，特別是在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的建筑活動。
另外，如果承建的工程規(guī)模比較小，比如只是一些“鋪磚、挖溝、拆除改造、或者零星土建”，而并不涉及大的樓房主體建設(shè)，也可以認定屬于承攬合同，而非建設(shè)工程合同。
(二)如果個人是包清工，無論是建設(shè)多高的房屋，只提供勞務(wù)，則可以認定屬于勞務(wù)合同。
(三)如果建設(shè)的是二層或兩層以上的房屋，其建設(shè)活動的規(guī)范應(yīng)適用我國建筑法的規(guī)定，將農(nóng)村建房合同定性為建設(shè)工程施工合同。此時施工隊因沒有資質(zhì)而合同無效，則可以參考司法解釋中的規(guī)定，即只要質(zhì)量合格，承包方可以按約定要求工程款，但同時還應(yīng)當明確，承包方按約定受領(lǐng)工程款，也必須承擔對應(yīng)的約定義務(wù)，如保修、按期完工等，以貫徹權(quán)利義務(wù)相一致的公平原則。
建房后的承包合同篇七
(一層高3.5米)，經(jīng)雙方約定，由乙方負責承包工程建設(shè)，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特訂立如下合同：
一、承包方式。
采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括磚、河。
沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等，乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹，腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，乙方根據(jù)施工進度，應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料，乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體。
工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋，每層樓面混凝土澆灌。
(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方遵照乙方要求，在規(guī)定期限內(nèi)，提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工，加強質(zhì)量管理，明確施工要求，在重要的施工過程中，如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后，方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，有偷工減料，工作不負責，影響房屋質(zhì)量行為時，有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按照甲方要求免費維修，費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的安全教育，嚴格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人員過失引發(fā)的.安全問題概由乙方負責，甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)，在施工過程中，應(yīng)注意不必要的材料浪費，節(jié)約原材料。
7、墻面確保水平，誤差不超0.1厘米。
四、工程付款。
1、工程款結(jié)算方式，完工后，以建房實際面積結(jié)算，每平方米人民幣88元。
2、付款方式，每層完工付每層的80%，后20%待全部完工后支付。
五、工程期限。
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬)，工期為天，如發(fā)生下雨、停電等自然因素，可延長工期，如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方，甲方可視乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效。
甲方(簽名)：
乙方(簽名)：
在場人(簽名)：
20xx年月日。
建房后的承包合同篇八
私人住宅。
工程地點：____徽縣江洛鎮(zhèn)下寨村上莊合作社，甲方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容：____設(shè)計圖以內(nèi)的所有建筑工程。
建筑面積：____共平方米。
二、工程承包范圍
承包范圍：____包工不包料。
三、合同工期
開工日期：_____年3月8日(農(nóng)歷二月初一)。
竣工日期：_____
甲方：____
乙方：____
部分細節(jié)請與當?shù)亟ㄟ^房的人商討……
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：____紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣大寫：__________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%______，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，______預留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在______年______月______日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
建房后的承包合同篇九
甲方（發(fā)包人）： 乙方（承包人）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，合同就雙方 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：
合同期限：
施工期限：
工程質(zhì)量標準：
合同價格為人民幣（大寫）： 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外，合同價格不作調(diào)整。
每平方米 元，竣工結(jié)算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
乙方進場后甲方付乙方進場費 ；完成第一層框架樓面甲方付款_____ 元；甲方付清后乙方開始第二層施工，第二層框架樓面完成后甲方付款_______元；付清后乙方開始磚砌抹灰工程，工程全部完工付款 ；甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金，經(jīng)驗收合格后7天內(nèi)一次性付清。（如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂?shù)仍驅(qū)е鹿こ塘吭黾?，則對增加的工程量另外計算價錢。）
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
甲方負責“三通一平”，并負責購買“建安險”兩份；乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
文明安全施工，如果施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由肇事者負責，文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
十、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力
十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，從簽字之日起生效，具有同等的法律效力
發(fā)包人簽字（蓋章）： 承包人簽字（蓋章）：
年 月 日
建房后的承包合同篇十
根據(jù)中華人民共和國建筑法及合同法，經(jīng)雙方共同自愿協(xié)商，由乙方承建甲方自用小二層住房的施工工程。
一、承包方式及內(nèi)容
1、甲方將自用小二層住房約為300平方米，承包給乙方，甲方負責將主材運輸?shù)焦さ亍?BR> 2、房屋修建為二層磚砼結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆砼樓板，砼構(gòu)造柱。
3、正負零以下由乙方調(diào)配人員施工，甲方予以配合及負責人工及生活費用。
4、乙方承包由正負零以上修建，包括砌墻、鋼筋、支模、內(nèi)外墻抹灰及任意一方外墻瓷磚粘貼。
5、乙方自行負責提供所有支撐架、模板及所需一切機械。
二、收方方式及承包單價
1、乙方由正負零以上按實際建筑面積進行實收。
2、經(jīng)雙方協(xié)商以170元/m2計算。
三、甲方的責任和義務(wù)
1、甲方無償提供給乙方水、電。
2、甲方自開工之日起滿足提供建筑主材給乙方，以免造成停工待料，延誤工期。
3、甲方在每層現(xiàn)澆當日提供所在工人一天生活，其余時間生活由乙方負責。
4、甲方一次性付給乙方安全費元。
四、乙方的責任和義務(wù)
1、乙方必須按質(zhì)按量完成所承包的內(nèi)容及項目。
2、乙方必須按甲方要求程序進行施工。
3、乙方必須做到安全文明施工，安全由乙方全面負責承擔。
4、乙方不得隨意浪費材料，不得故意拖延工期。
5、各工種人員由乙方負責調(diào)配。
五、質(zhì)量要求
1、砼強度要求達到：
2、砌磚飽滿度，垂直度，平整度，砼構(gòu)造柱砌磚要求4進4出。
3、抹灰面的垂直度，平整度。
六、付款方式：
開工之日付20%，約為元，以后按工程進度，在每層現(xiàn)澆完后付20%，約為二次，約為元，余款待工程全面完工后，經(jīng)驗收合格后一次性付清。
七、施工時間：
開工：
竣工：
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字即時生效，希望雙方共同遵守，若一方違反，必須承擔相應(yīng)損失，另外，本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
建房后的承包合同篇十一
身份證號：__________聯(lián)系電話：____。
第一條______工程概況。
工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
施工地點:玉溪市江川縣。
房屋概況:房型______(層)，建筑面積約______平方米。
第二條______裝修施工內(nèi)容。
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：____水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設(shè)計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方，乙方應(yīng)無條件采納。
第四條______裝修價款。
本合同項下裝修項目總價款：__________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣______整)，該價款為施工包干價。
第五條______裝修款項支付方式。
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條______裝修工期：____自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為______天。
第七條______乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條______乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費由乙方自行負責;乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關(guān)判決承擔賠償責任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條______本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條______協(xié)議的變更和解除。
乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任。
乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條______本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份______，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽字)：__________乙方(簽字)：____。
住址：__________住址：____。
電話：__________電話：____。
身份證號：__________身份證號：____。
簽訂日期：__________年______月______日
簽訂地點：____。
建房后的承包合同篇十二
甲方：
乙方：
甲方擬在xxxxxx村建房屋一座，房屋占地面積約60平方米，共一層(一層高3.5米)，經(jīng)雙方約定，由乙方負責承包工程建設(shè)，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特訂立如下合同：
一、承包方式。
采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等，乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹，腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，乙方根據(jù)施工進度，應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料，乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。
(1)甲方房屋的'主體工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋，每層樓面混凝土澆灌。
(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。
(3)門窗戶的過梁。
(4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。
(5)括漿。
(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方遵照乙方要求，在規(guī)定期限內(nèi)，提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工，加強質(zhì)量管理，明確施工要求，在重要的施工過程中，如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后，方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，有偷工減料，工作不負責，影響房屋質(zhì)量行為時，有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按照甲方要求免費維修，費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的安全教育，嚴格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責，甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)，在施工過程中，應(yīng)注意不必要的材料浪費，節(jié)約原材料。
7、墻面確保水平，誤差不超0.1厘米。
四、工程付款。
1、工程款結(jié)算方式，完工后，以建房實際面積結(jié)算，每平方米人民幣88元。
2、付款方式，每層完工付每層的80%，后20%待全部完工后支付。
五、工程期限。
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬)，工期為天，如發(fā)生下雨、停電等自然因素，可延長工期，如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方，甲方可視乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建房后的承包合同篇十三
承包合同為合同。那么建房承包合同又是怎么樣的呢以下是小編整理的建房承包合同，歡迎參考閱讀。建房承包合同范x一甲方：身份證號碼：乙方：身份證號碼：甲方在鎮(zhèn)村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約米米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍：乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包價格：按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為元，含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式：乙方進場開工天后甲方付款元，完成。
第一層磚砌并搗制好樓面付款元，完成。
第二層付款元，完成。
第三層付款元，屋面完工后付款元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至元，余作為保修金待個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。
五、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
六、質(zhì)量要求：乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、施工安全：文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：工程總工期為個月，從月號乙方進場施工開始算起，乙方必須在年月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到月日，如超過月日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料，應(yīng)天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日建房承包合同范x二甲方(發(fā)包人)：乙方(承包人)：依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，合同就雙方項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：工程名稱：工程地點：工程承包范圍：
二、合同日期：合同期限：施工期限：
三、工程質(zhì)量標準：工程質(zhì)量標準：
四、合同價格和付款貨幣：合同價格為人民幣(大寫)：元。除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外，合同價格不作調(diào)整。
五、承包價格：每平方米元，竣工結(jié)算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式乙方進場后甲方付乙方進場費;完成。
第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始。
第二層施工，
第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程，工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金，經(jīng)驗收合格后7天內(nèi)一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂?shù)仍驅(qū)е鹿こ塘吭黾樱瑒t對增加的工程量另外計算價錢。)。
七、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
八、雙方責任甲方負責三通一平，并負責購買兩份;乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
九、注意安全文明安全施工，如果施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由肇事者負責，文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
十、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力十。
一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，從簽字之日起生效，具有同等的法律效力發(fā)包人簽字(蓋章)：承包人簽字(蓋章)：________年____月____日建房承包合同范x三甲方(授建方)：姓名：身份證號：住址：______________________________________________乙方(承建方)：____xx公司姓名：身份證號：住址：______________________________________________根據(jù)《建筑法》，《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同。
一、承包方式。
1、采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
2、乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決，飲食等生活費用由乙方自理。
二、承建項目。
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺，游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程，同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙、排水管道、化糞池等工程。
三、承包價格及付款方式承建項目的報價詳見(附表。
1);在工程開工后按合同造價先期預付40%，主體完工后預付30%，粉刷完工后預付20%，總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
四、雙方責任甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1)，所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)，主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
返
建房后的承包合同篇十四
甲方： 身份證號碼：
乙方： 身份證號碼：
甲方在xx鎮(zhèn)xx村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約xxx米×xxx米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍：
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包價格：
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為xxxxx元，含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)
四、付款方式：
乙方進場開工x天后甲方付款xxx元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款xxx元，完成第二層付款xxxx元，完成第三層付款xxxx元，屋面完工后付款xxxx元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至xxxx元，余款xxxx元作為保修金待x個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。
五、雙方責任：
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
六、質(zhì)量要求：
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、施工安全：
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：
工程總工期為x個月，從x月xx號乙方進場施工開始算起，乙方必須在xxxx年xx月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到xx月xx日，如超過xx月xx日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料，應(yīng)x天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
·九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)： 乙方簽字(章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期：xxxx年xx月xx日 日期：xxxx年xx月xx日
建房后的承包合同篇十五
甲方在__________鎮(zhèn)__________村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約_______________米_______________米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍：
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包價格：
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為_________________元，含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式：
乙方進場開工_____天后甲方付款_______________元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款_______________元，完成第二層付款_____________元，完成第三層付款_____________元，屋面完工后付款_____________元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至_____________元，余款_____________元作為保修金待_____個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。
五、雙方責任：
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
六、質(zhì)量要求：
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、施工安全：
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：
工程總工期為_____個月，從_____月__________號乙方進場施工開始算起，乙方必須在_____________年__________月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到__________月__________日，如超過__________月__________日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料，應(yīng)_____天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
建房后的承包合同篇十六
甲方(發(fā)包人)：
乙方(承包人)：
甲方將位于的自建房承包給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商，并達成如下協(xié)議：
采用包工方式承包。甲方提供建房土地、圖紙、紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的.要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、后墻面粉水泥砂漿，要求做到內(nèi)外墻用水泥砂漿打底刮平，地坪清光;布好三線兩管，即電線、電視線、網(wǎng)線，衛(wèi)生間大便器的下水管道及屋頂?shù)穆渌?頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
每平方米340元，人民幣(大寫：叁佰肆拾元整)。
本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在當天內(nèi)一次付給乙方____元用于施工機具準備費。工程未竣工驗收前，甲方可預留工程總造價%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清。
1、乙方按工程設(shè)計圖紙及甲方的要求施工，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
3、施工過程中，乙方不得偷工減料。
4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
甲方：
乙方：
日期：
建房后的承包合同篇十七
甲方在陽華路南華小區(qū)31#建房屋一棟，建筑總面積約300平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
每平方米伍拾肆元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元，完成第二層付款叁仟元，完成第三層付款叁仟元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后一次付清。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為4個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在20______年10月30日前完成主體工程，完工時間不能超過10天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應(yīng)兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
建房后的承包合同篇一
乙方：曾海生云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程系乙方自行努力談判成功，為提高公司員工工作積極性，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工管理事項協(xié)商一致，甲方同意聘請乙方擔任云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程項目部負責人。為確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定如下條款，以資共同遵守：
1、乙方應(yīng)按云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程合同造價的1%(多則以最終以結(jié)算審核價為準，少則以合同造價為準)計算上交甲方純管理人員費，此費用在第一次工程進度款中一次性扣除。
2、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書及協(xié)議的全部條款，因乙方的行為導致該工程的任何后果均由乙方負責。
3、因云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程而產(chǎn)生的稅金及其他有關(guān)規(guī)費，由乙方負責繳納，具體交納范圍及比例根據(jù)稅務(wù)部門和其他有關(guān)部門及甲方財務(wù)制度的要求確定。
4、工程款實行?？顚Ｓ茫魏我环讲坏蒙米耘灿?，工程款必須全部進入江西創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司指定的銀行賬戶。乙方支取工程款時，應(yīng)提前三個工作日通知甲方，并向甲方提供建安發(fā)票、完稅證、國稅耗材證明和經(jīng)乙方簽名的收條及支付憑證。甲方經(jīng)審核后，如未發(fā)現(xiàn)乙方的違約行為，扣除相應(yīng)稅費后，即對乙方進行工程款的支付。
5、乙方在工程施工承包期間所發(fā)生的一切經(jīng)濟和法律責任(包括但不限于人員傷亡、債務(wù)糾紛、財產(chǎn)損失等)均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
6、甲乙雙方必須嚴格遵守資金的管理和使用，對擅自挪用工程款的視為違約行為，任何一方有權(quán)追究民事法律責任和刑事法律責任。
7、乙方應(yīng)按時按實發(fā)放農(nóng)民工工資，如乙方拖欠農(nóng)民工資，甲方有權(quán)在工程款中扣除相應(yīng)款項，并處以10~60萬元罰款，且由此引起的一切后果由乙方負責。
8、乙方必須按國家有關(guān)工程驗收規(guī)范施工和配合各職能部門認真做好工程管理，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。甲方有權(quán)對工程質(zhì)量和安全進行不定期檢查，由此產(chǎn)生的差旅費用由乙方承擔。
9、乙方必須按照甲方要求對工程質(zhì)量和安全進行整改，并將整改好的結(jié)果報給甲方，甲方有權(quán)組織人員對乙方整改的結(jié)果進行復查(由此產(chǎn)生的差旅費用由乙方承擔)，如復查不合格或不進行整改，甲方有權(quán)凍結(jié)乙方工程款直至乙方整改合格后，工程款才能解凍使用。
10、乙方應(yīng)認真做好安全施工，嚴格遵守各項規(guī)章制度，杜絕傷亡安全事故發(fā)生。如在施工期間一旦發(fā)生任何傷亡安全事故，均由乙方承擔一切經(jīng)濟和法律責任。甲方只參與事故的處理和調(diào)解，不承擔任何經(jīng)濟責任。由此導致公司包括但不限于經(jīng)濟、名譽的一切損失由乙方負責。
11、如乙方有需要，甲方須指派建造師和五大員協(xié)助乙方進行工程現(xiàn)場質(zhì)量安全的監(jiān)督。工資、交通費、食宿費由乙方負責，其中工資按每月7800元/員標準由乙方以每半年支付一次的方式提前支付給甲方。如因國家法定節(jié)假日及述職工作的需要，乙方另應(yīng)給甲方建造師和五大員支付差旅費用。備注：建設(shè)單位需要人員到現(xiàn)場檢查，所有費用由乙方支付。
12、乙方如逾期交納稅費及其他費用，每逾期一日，每日向甲方支付應(yīng)付費用的10%作為違約金，逾期三十日以上，甲方可解除合同并有權(quán)要求乙方賠償損失，如乙方拒絕承擔違約責任，甲方可直接從應(yīng)支付乙方的工程款中進行扣除。
13、乙方不得私設(shè)賬戶、私刻公章，不得以甲方名義簽訂協(xié)議、合同等與甲方公司有關(guān)的任何文件，如有以上違約行為之一，應(yīng)向甲方支付20~60萬元作為違約金，并向甲方賠償損失，情節(jié)嚴重者移交司法機關(guān)追究刑事責任。
14、乙方在施工期間，如發(fā)生一起傷亡事故，甲方可暫扣乙方工程款60~120萬元人民幣，待乙方通過正當途徑進行事故處理后，根據(jù)甲方所受損失，再行具體結(jié)算。
15、如因乙方原因，導致甲方承擔第三方債務(wù)，甲方有權(quán)扣減乙方相應(yīng)工程款。且乙方必須賠償甲方信用損失20~60萬元。
16、工程自竣工后，乙方應(yīng)在工程使用年限范圍內(nèi)根據(jù)國家法律、法規(guī)對云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程承擔質(zhì)保責任。
17、此合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)壹份，具有等同法律效力。
18、甲方對項目部的管理制度作為本合同附件，與本合同具同等法律效力。
20、本合同的糾紛管轄法院為甲方住所地人民法院。
法人代表：手機號碼：
乙方身份證復印件：
日期：20_年11月23日甲方：乙方(簽字、手印)：
建房后的承包合同篇二
甲方：
乙方：
甲方擬在******村建房屋一座，房屋占地面積約60平方米，共一層(一層高3.5米)，經(jīng)雙方約定，由乙方負責承包工程建設(shè)，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特訂立如下合同：
一、 承包方式
采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等，乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹，腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，乙方根據(jù)施工進度，應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料，乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋，每層樓面混凝土澆灌。(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層 、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方遵照乙方要求，在規(guī)定期限內(nèi)，提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工，加強質(zhì)量管理，明確施工要求，在重要的施工過程中，如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后，方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，有偷工減料，工作不負責，影響房屋質(zhì)量行為時，有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按照甲方要求免費維修，費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的`安全教育，嚴格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責，甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)，在施工過程中，應(yīng)注意不必要的材料浪費，節(jié)約原材料。
7、 墻面確保水平，誤差不超0. 1厘米。
四、工程付款
1、工程款結(jié)算方式，完工后，以建房實際面積結(jié)算，每平方米人民幣88元。
2、付款方式，每層完工付每層的80%，后20%待全部完工后支付。
五、工程期限
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬)，工期為 天，如發(fā)生下雨、停電等自然因素，可延長工期，如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方，甲方可視乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
建房后的承包合同篇三
工程名稱：
__私人住宅。
工程地點：____合作社，甲方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容：設(shè)計圖以內(nèi)的所有建筑工程。
建筑面積：共平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開工日期：x年3月8日(農(nóng)歷二月初一)。
竣工日期：x年7月8日(農(nóng)歷六月初六)。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)102天。
四、合同價款。
工價為每平方米180元，建筑總面積平方米，合同總價款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工一年后如無重大質(zhì)量問題，由甲方全部付給乙方。
五、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：按圖施工，確保工程質(zhì)量。
六、甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)甲方應(yīng)向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設(shè)計圖紙2套。
(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或私自變更設(shè)計圖紙的現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方返工。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設(shè)計作出更改，需經(jīng)甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質(zhì)量。
(3)保證工期，按時交工。
(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應(yīng)提前2-3天告知甲方，以便及時購置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后，乙方應(yīng)征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn)，一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：
乙方：法定代表人：
建房后的承包合同篇四
甲方（授建方）：
姓名：身份證號：
住址：______________________________________________乙方（承建方）：惠州市幸福園林綠化工程有限公司姓名：身份證號：
根據(jù)《建筑法》，《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同。
1、采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
2、乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決，飲食等生活費用由乙方自理。
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺，游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程，同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。
承建項目的報價詳見（附表1）；在工程開工后按合同造價先期預付40%，主體完工后預付30%，粉刷完工后預付20%，總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1），所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2），主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
乙方簽字（章）：
20xx年月日
建房后的承包合同篇五
乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑, 包括墻體、梁、、樓梯、樓面、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土地板及門前臺階、水池板面現(xiàn)澆混凝土，另按平方單價計算，房屋四周外墻上造粒且用水泥漿刮平整、內(nèi)墻同樣上造粒用水泥漿刮平，二樓板面廊水圈用磚砌，高度為20公分兩面用水泥光面。
甲方在達居干凼子建房屋一棟,建筑總面積約 平方米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
甲方采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、石砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)建筑技術(shù)、模板、撐樹腳手架用材、馬釘及生產(chǎn)生活用具及所有建筑中用到的一切工具、注;乙方生活費用自理，甲方提供澆混泥土板當天生活。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆房屋混凝土地板、內(nèi)墻面上造粒刮平整、外墻四周上造粒且用石灰膏刮平，頂層樓面加水泥漿光面同時作好防滲處理。
三、承包單價：
每平方米 元,按板面每平方米 計算 元,。
四、付款方式
完成第一層磚砌并搗制好房屋板面付 元,完成第二層付款 元,工程全部完工經(jīng)驗收合格后一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場，施工時間為兩個月(60)天左右，如因天氣情況或其他特殊原因耽誤除外，乙方必須保證工程質(zhì)量,按甲方設(shè)計和要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料, 如造成材料大量浪費和丟失的，由乙方照價賠償。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費及材料費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方慨不承擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
工期開工時間是 年 月 日，完工時間由甲方另行通知，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應(yīng)提前三天向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字: 乙方簽字
日期
建房后的承包合同篇六
七、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執(zhí)一份，中間人執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：中間人：
年月日年月日年月日。
近兩年來，隨著新農(nóng)村建設(shè)的快速發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟增長以及農(nóng)民生活水平的提高，廣大農(nóng)民改善居住條件的熱情又一次迸發(fā)，繼上個世紀九十年代農(nóng)村建房熱后，各地農(nóng)村新一輪建房熱潮正在興起。但就我縣農(nóng)村建筑市場來看，市場秩序很不規(guī)范，從事建筑活動的大部分都是無證、無照、無資金、無設(shè)備、無技術(shù)的農(nóng)民建筑隊。建房主力多是忙時拿起鐮刀的農(nóng)民，閑時變成拿起瓦刀的“建筑工人”，因施工價格便宜，彌補了大型建筑企業(yè)不愿承攬農(nóng)村民用住房的缺口，在農(nóng)村很有市常同時，農(nóng)村建房施工隊缺乏應(yīng)有的崗前從業(yè)培訓，以致房屋建筑質(zhì)量無法保證，常因房屋質(zhì)量問題發(fā)生糾紛、工程款支付糾紛訴至法院。據(jù)不完全統(tǒng)計，2006年以來僅縣法院受理的農(nóng)村建房糾紛案件就有50起占民二庭受理案件的25%。該類案件訴至法院后，由于法律規(guī)定的缺失和審判實踐的尺度不一，導致多種處理結(jié)果，不僅為今后建設(shè)社會主義新農(nóng)村留下了安全隱患，同時也引發(fā)審判機關(guān)對處理農(nóng)村建房問題的一些思考。本文針對我院民二庭受理的幾起農(nóng)村建房合同糾紛，從案件的案由確定談起，對農(nóng)村建房合同糾紛的解決做出如下調(diào)研探討：
一、農(nóng)村建房合同糾紛的案由定性爭議。
農(nóng)村建房合同糾紛訴至法院后，涉及的首要問題即是案由的確定問題。在審判實踐中，有兩種案由意見：
(一)應(yīng)認定為建設(shè)工程施工合同糾紛。首先，從立法的角度來看，因建設(shè)工程的特殊性和安全性要求，立法將建設(shè)工程施工合同從承攬合同中獨立出來，并制定專門的法律規(guī)定予以完善規(guī)范，以維護建筑市場的秩序和保證建設(shè)工程的質(zhì)量。因此，農(nóng)村的建房合同列為建設(shè)工程施工合同是與立法本意相符的。其次，從農(nóng)村建房的特點來看，雖然表面上是施工隊提供勞務(wù)為原告建房，實際上施工隊不僅提供了勞務(wù)，而且利用自已的設(shè)備和技術(shù)，按房主提供的設(shè)計圖紙或相關(guān)要求施工，最后交付勞動成果。因此，農(nóng)村建房已經(jīng)是一個完整的小工程建設(shè)，應(yīng)認定為建設(shè)工程施工合同。最后，從規(guī)范農(nóng)村建筑市場秩序來看，司法機關(guān)將農(nóng)村建房合同認定為建設(shè)施工合同，更有利于促進相關(guān)的行政管理部門制定實施農(nóng)村建筑市場的配套政策，進一步推動農(nóng)村建筑市場的規(guī)范化。
(二)應(yīng)認定為承攬合同。根據(jù)承攬合同的概念和特征，農(nóng)村建房是建房施工隊按房主的各種具體要求完成建房工作，向房主交付房屋，并由房主支付一定報酬的行為，其各項特征均符合承攬合同的特征。同時，農(nóng)村建房是比較簡單的建筑活動，它無需經(jīng)過嚴格的規(guī)劃、勘察、設(shè)計等工作，而且大多數(shù)建房工程都是包工不包料的勞務(wù)工程，這與建設(shè)施工合同規(guī)范的大型、復雜的土木工程建筑工程是有明顯區(qū)別的。最后，農(nóng)村建房合同中的發(fā)包方和承包方均為個人，從合同的權(quán)利義務(wù)來看，將農(nóng)村建房合同定性為承攬合同更有利于保護合同雙方當事人的權(quán)利。
二、不同的案由引發(fā)不同的法律效果和社會效果。
我國合同法第十六章專門對建設(shè)工程施工合同糾紛作了相關(guān)規(guī)定，最高人民法院也出臺了關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的司法解釋，對建設(shè)工程施工做出了更詳細的規(guī)定，因此，將農(nóng)村建房合同糾紛的案由確定為建設(shè)工程施工合同還是承攬合同，適用的是不同的法律規(guī)定，案件的處理結(jié)果也會截然不同。
(一)建設(shè)工程施工合同和承攬合同的不同法律效果分析。
建設(shè)工程施工合同承攬合同。
合同效力無效有效。
工程量通過鑒定機構(gòu)鑒定按約計算工程量。
工程質(zhì)量施工隊不承擔質(zhì)量責任施工隊按約承擔質(zhì)量責任。
違約責任合同雙方無違約責任按約承擔違約責任。
第一，合同的效力問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，根據(jù)司法解釋的規(guī)定，施工人必須具備相關(guān)資質(zhì)，而農(nóng)村建房的施工人基本上是個體的泥工、瓦工等自行招募組織起來的個體施工隊，不可能具備任何資質(zhì)，因此，定性為建設(shè)工程施工合同的農(nóng)村建房合同應(yīng)為無效合同。如果將案由定性為承攬合同，根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬人無需具備特別的資質(zhì)，只要合同內(nèi)容不違法，則定性為承攬合同的農(nóng)村建房合同為有效合同。
第二，工程量問題。將案由定性為建設(shè)工程施工合同后，因為合同的無效，工程量就無法按約計算，如果工程已經(jīng)完工，且合同雙方對工程量無異議，工程量就按雙方合意的數(shù)字計算。如果工程未完工，或是雙方對工程量有異議，只能申請相關(guān)的鑒定機關(guān)進行鑒定。將案由定性為承攬合同，因為合同是有效的，所以工程量的計算嚴格按合同約定履行。
第三、工程價款問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，按司法解釋的規(guī)定，工程款的結(jié)算有如下幾種情況：(1)建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。(2)建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應(yīng)予支持。(3)建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。如果將案由定性為承攬合同，因為合同是有效的，則工程價款按約計算。
第四，房屋質(zhì)量問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，因為造成合同無效，房主和施工隊均有過錯，房主明知施工隊無任何施工資質(zhì)而與其簽訂建房合同，施工隊明知沒有施工資質(zhì)而承建建房工程，所以，房主和施工隊按具體的過錯程度承擔房屋的質(zhì)量責任。如果將案由定性為承攬合同，根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等責任，因此，房屋的質(zhì)量責任應(yīng)由施工隊承擔。
第五、違約責任問題。如果將案由定性為建設(shè)工程施工合同，因為合同的無效，合同中關(guān)于違約責任的承擔方式，例如違約金、滯納金、利息等條款的約定均失去效力。如果將案由定性為承攬合同，合同中的違約條款可以得到有效保護。
(二)建設(shè)工程施工合同和承攬合同的不同社會效果分析。
建設(shè)工程施工合同承攬合同。
建筑市場的影響因不受合同的約束，市場秩序會更亂。有效合同適當?shù)囊?guī)范了建筑市場秩序。
新農(nóng)村建設(shè)的影響嚴懲了無資質(zhì)施工隊，促進建筑管理機關(guān)嚴格規(guī)范農(nóng)村建筑市場符合農(nóng)民現(xiàn)在的意識水平和農(nóng)村建筑市場的實際情況。
農(nóng)民的生命、財產(chǎn)安全問題更加嚴格的保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)不利于保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)。
1、將案由定性為建設(shè)工程合同所產(chǎn)生的社會效果。
第一，合同無效，將使房主逃脫及時支付工程款的責任(不必因遲延付款而承擔違約責任)，等于變相鼓勵房主尋找個人施工，這樣花費少而且責任也小，同時，這樣也會產(chǎn)生農(nóng)民工不能及時獲取工資的社會問題。
第二、合同無效，則施工人的一些違約行為，比如遲延完工、質(zhì)量問題，即使給房主造成損害，房主也無從要求賠償，而且施工人對工程也沒有保修責任，這對房主的保護也是不周到的。這樣就會造成一個惡性循環(huán)，房主會盡力拖欠工程款，而施工方相應(yīng)的也會不注意施工質(zhì)量。
第三，合同無效，則工程款的數(shù)額將難以確定。這類案件中，通常雙方對工程款都會有一個確認，如果合同無效，就要進行鑒定來確定工程款，這些小工程是很難找鑒定機構(gòu)的，而且這樣數(shù)量眾多的案件全部都鑒定，會增加審判的周期和成本，不利于及時保護當事人的合法權(quán)益。
第四、合同無效，會使當事人游離于合同保護之外而無須遵守任何約定，導致市場秩序更加混亂。
第五、合同無效，嚴懲了房主和施工隊，從司法層面對工程的建設(shè)門檻進行了嚴格把關(guān)，有利于促進我國農(nóng)村建筑市場的逐步完善，進一步保護農(nóng)民的生命、財產(chǎn)安全。
2、將案由定性為承攬合同所產(chǎn)生的社會效果。
第一，合同有效，房主和施工隊的合同權(quán)利得到很好的保護，包括工程款的支付、工程質(zhì)量的責任、違約責任的承擔等。
第二、簽訂承攬合同手續(xù)簡單、合同內(nèi)容不復雜，工程價款比較實惠，實際操作比較靈活，符合農(nóng)民的意識水平和農(nóng)村建筑市場的實際情況。
第三、認定合同有效，就等于默認了無資質(zhì)施工對建房的資質(zhì)，因此，會變相的助長農(nóng)村建筑市場無資質(zhì)施工隊建房遍地開花，不利于我國農(nóng)村建筑市場的規(guī)范和農(nóng)民生命、財產(chǎn)安全的保護。
三、給農(nóng)村建房糾紛案件案由確定的建議。
綜合上文對農(nóng)村建房合同定性為建設(shè)工程施工合同和承攬合同的各項分析，我們可以看到，無論是從法律效果角度考慮，還是從社會效果角度考慮，兩種案由都各有所長。因此，在審判實踐中，我們應(yīng)該綜合全案的具體情況，給農(nóng)村建房合同一個明確而合適的案由。在現(xiàn)有的法律框架下，筆者建議可以采用以下辦法處理：
(一)如果建設(shè)的是二層以下(不包括兩層)的房屋，根據(jù)建筑法的規(guī)定，農(nóng)民自建低層住宅的建筑活動不適用本法，故對承建農(nóng)村居民低層住房的行為，一般視為承攬行為，不屬于建設(shè)工程合同的范疇。其建設(shè)行為受《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》調(diào)整，根據(jù)《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例》的規(guī)定，要求從事建筑施工的個體工匠辦理施工資質(zhì)審批手續(xù)的范圍僅限于“村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)”，而非全部建筑活動。故筆者認為，在存在個體工匠資質(zhì)審查機構(gòu)的地方，未取得相應(yīng)資質(zhì)的個體工匠從事建筑活動應(yīng)屬于非法建筑活動;而在沒有個體工匠資質(zhì)審查機構(gòu)的地方，原則上不宜就工匠沒有資質(zhì)而認定合同無效，特別是在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的建筑活動。
另外，如果承建的工程規(guī)模比較小，比如只是一些“鋪磚、挖溝、拆除改造、或者零星土建”，而并不涉及大的樓房主體建設(shè)，也可以認定屬于承攬合同，而非建設(shè)工程合同。
(二)如果個人是包清工，無論是建設(shè)多高的房屋，只提供勞務(wù)，則可以認定屬于勞務(wù)合同。
(三)如果建設(shè)的是二層或兩層以上的房屋，其建設(shè)活動的規(guī)范應(yīng)適用我國建筑法的規(guī)定，將農(nóng)村建房合同定性為建設(shè)工程施工合同。此時施工隊因沒有資質(zhì)而合同無效，則可以參考司法解釋中的規(guī)定，即只要質(zhì)量合格，承包方可以按約定要求工程款，但同時還應(yīng)當明確，承包方按約定受領(lǐng)工程款，也必須承擔對應(yīng)的約定義務(wù)，如保修、按期完工等，以貫徹權(quán)利義務(wù)相一致的公平原則。
建房后的承包合同篇七
(一層高3.5米)，經(jīng)雙方約定，由乙方負責承包工程建設(shè)，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特訂立如下合同：
一、承包方式。
采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括磚、河。
沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等，乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹，腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，乙方根據(jù)施工進度，應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料，乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體。
工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋，每層樓面混凝土澆灌。
(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方遵照乙方要求，在規(guī)定期限內(nèi)，提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工，加強質(zhì)量管理，明確施工要求，在重要的施工過程中，如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后，方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，有偷工減料，工作不負責，影響房屋質(zhì)量行為時，有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按照甲方要求免費維修，費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的安全教育，嚴格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人員過失引發(fā)的.安全問題概由乙方負責，甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)，在施工過程中，應(yīng)注意不必要的材料浪費，節(jié)約原材料。
7、墻面確保水平，誤差不超0.1厘米。
四、工程付款。
1、工程款結(jié)算方式，完工后，以建房實際面積結(jié)算，每平方米人民幣88元。
2、付款方式，每層完工付每層的80%，后20%待全部完工后支付。
五、工程期限。
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬)，工期為天，如發(fā)生下雨、停電等自然因素，可延長工期，如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方，甲方可視乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效。
甲方(簽名)：
乙方(簽名)：
在場人(簽名)：
20xx年月日。
建房后的承包合同篇八
私人住宅。
工程地點：____徽縣江洛鎮(zhèn)下寨村上莊合作社，甲方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容：____設(shè)計圖以內(nèi)的所有建筑工程。
建筑面積：____共平方米。
二、工程承包范圍
承包范圍：____包工不包料。
三、合同工期
開工日期：_____年3月8日(農(nóng)歷二月初一)。
竣工日期：_____
甲方：____
乙方：____
部分細節(jié)請與當?shù)亟ㄟ^房的人商討……
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：____紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣大寫：__________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%______，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，______預留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在______年______月______日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
建房后的承包合同篇九
甲方（發(fā)包人）： 乙方（承包人）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，合同就雙方 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：
合同期限：
施工期限：
工程質(zhì)量標準：
合同價格為人民幣（大寫）： 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外，合同價格不作調(diào)整。
每平方米 元，竣工結(jié)算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
乙方進場后甲方付乙方進場費 ；完成第一層框架樓面甲方付款_____ 元；甲方付清后乙方開始第二層施工，第二層框架樓面完成后甲方付款_______元；付清后乙方開始磚砌抹灰工程，工程全部完工付款 ；甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金，經(jīng)驗收合格后7天內(nèi)一次性付清。（如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂?shù)仍驅(qū)е鹿こ塘吭黾?，則對增加的工程量另外計算價錢。）
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
甲方負責“三通一平”，并負責購買“建安險”兩份；乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
文明安全施工，如果施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由肇事者負責，文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
十、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力
十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，從簽字之日起生效，具有同等的法律效力
發(fā)包人簽字（蓋章）： 承包人簽字（蓋章）：
年 月 日
建房后的承包合同篇十
根據(jù)中華人民共和國建筑法及合同法，經(jīng)雙方共同自愿協(xié)商，由乙方承建甲方自用小二層住房的施工工程。
一、承包方式及內(nèi)容
1、甲方將自用小二層住房約為300平方米，承包給乙方，甲方負責將主材運輸?shù)焦さ亍?BR> 2、房屋修建為二層磚砼結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆砼樓板，砼構(gòu)造柱。
3、正負零以下由乙方調(diào)配人員施工，甲方予以配合及負責人工及生活費用。
4、乙方承包由正負零以上修建，包括砌墻、鋼筋、支模、內(nèi)外墻抹灰及任意一方外墻瓷磚粘貼。
5、乙方自行負責提供所有支撐架、模板及所需一切機械。
二、收方方式及承包單價
1、乙方由正負零以上按實際建筑面積進行實收。
2、經(jīng)雙方協(xié)商以170元/m2計算。
三、甲方的責任和義務(wù)
1、甲方無償提供給乙方水、電。
2、甲方自開工之日起滿足提供建筑主材給乙方，以免造成停工待料，延誤工期。
3、甲方在每層現(xiàn)澆當日提供所在工人一天生活，其余時間生活由乙方負責。
4、甲方一次性付給乙方安全費元。
四、乙方的責任和義務(wù)
1、乙方必須按質(zhì)按量完成所承包的內(nèi)容及項目。
2、乙方必須按甲方要求程序進行施工。
3、乙方必須做到安全文明施工，安全由乙方全面負責承擔。
4、乙方不得隨意浪費材料，不得故意拖延工期。
5、各工種人員由乙方負責調(diào)配。
五、質(zhì)量要求
1、砼強度要求達到：
2、砌磚飽滿度，垂直度，平整度，砼構(gòu)造柱砌磚要求4進4出。
3、抹灰面的垂直度，平整度。
六、付款方式：
開工之日付20%，約為元，以后按工程進度，在每層現(xiàn)澆完后付20%，約為二次，約為元，余款待工程全面完工后，經(jīng)驗收合格后一次性付清。
七、施工時間：
開工：
竣工：
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字即時生效，希望雙方共同遵守，若一方違反，必須承擔相應(yīng)損失，另外，本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
建房后的承包合同篇十一
身份證號：__________聯(lián)系電話：____。
第一條______工程概況。
工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
施工地點:玉溪市江川縣。
房屋概況:房型______(層)，建筑面積約______平方米。
第二條______裝修施工內(nèi)容。
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：____水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設(shè)計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方，乙方應(yīng)無條件采納。
第四條______裝修價款。
本合同項下裝修項目總價款：__________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣______整)，該價款為施工包干價。
第五條______裝修款項支付方式。
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條______裝修工期：____自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為______天。
第七條______乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條______乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費由乙方自行負責;乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關(guān)判決承擔賠償責任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條______本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條______協(xié)議的變更和解除。
乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任。
乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條______本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份______，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽字)：__________乙方(簽字)：____。
住址：__________住址：____。
電話：__________電話：____。
身份證號：__________身份證號：____。
簽訂日期：__________年______月______日
簽訂地點：____。
建房后的承包合同篇十二
甲方：
乙方：
甲方擬在xxxxxx村建房屋一座，房屋占地面積約60平方米，共一層(一層高3.5米)，經(jīng)雙方約定，由乙方負責承包工程建設(shè)，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特訂立如下合同：
一、承包方式。
采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等，乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、扎鋼筋技術(shù)、模板夾板撐樹，腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產(chǎn)生活的一切用具等，乙方根據(jù)施工進度，應(yīng)提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料，乙方所提供的材料費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方必須按照甲方設(shè)計圖紙和要求進行施工。
(1)甲方房屋的'主體工程的建設(shè)(從地梁到樓頂?shù)闹黧w工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋，每層樓面混凝土澆灌。
(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。
(3)門窗戶的過梁。
(4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。
(5)括漿。
(6)樓面磨面。
三、雙方權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方遵照乙方要求，在規(guī)定期限內(nèi)，提供建房所需材料。
2、乙方應(yīng)遵照圖紙施工和甲方要求施工，加強質(zhì)量管理，明確施工要求，在重要的施工過程中，如下鋼筋、倒水泥板經(jīng)甲方驗收同意后，方能進行下一道工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，有偷工減料，工作不負責，影響房屋質(zhì)量行為時，有權(quán)要求乙方停工或返工整改。
4、房屋建成一年后，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按照甲方要求免費維修，費用由乙方負責。
5、乙方必須加強對其人員的安全教育，嚴格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責，甲方概不負責。
6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)，在施工過程中，應(yīng)注意不必要的材料浪費，節(jié)約原材料。
7、墻面確保水平，誤差不超0.1厘米。
四、工程付款。
1、工程款結(jié)算方式，完工后，以建房實際面積結(jié)算，每平方米人民幣88元。
2、付款方式，每層完工付每層的80%，后20%待全部完工后支付。
五、工程期限。
工期從20xx年7月1日起開始建設(shè)至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬)，工期為天，如發(fā)生下雨、停電等自然因素，可延長工期，如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方，甲方可視乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔違約金5000元。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建房后的承包合同篇十三
承包合同為合同。那么建房承包合同又是怎么樣的呢以下是小編整理的建房承包合同，歡迎參考閱讀。建房承包合同范x一甲方：身份證號碼：乙方：身份證號碼：甲方在鎮(zhèn)村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約米米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍：乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包價格：按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為元，含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式：乙方進場開工天后甲方付款元，完成。
第一層磚砌并搗制好樓面付款元，完成。
第二層付款元，完成。
第三層付款元，屋面完工后付款元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至元，余作為保修金待個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。
五、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
六、質(zhì)量要求：乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、施工安全：文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：工程總工期為個月，從月號乙方進場施工開始算起，乙方必須在年月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到月日，如超過月日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料，應(yīng)天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日建房承包合同范x二甲方(發(fā)包人)：乙方(承包人)：依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，合同就雙方項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：工程名稱：工程地點：工程承包范圍：
二、合同日期：合同期限：施工期限：
三、工程質(zhì)量標準：工程質(zhì)量標準：
四、合同價格和付款貨幣：合同價格為人民幣(大寫)：元。除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外，合同價格不作調(diào)整。
五、承包價格：每平方米元，竣工結(jié)算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式乙方進場后甲方付乙方進場費;完成。
第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始。
第二層施工，
第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程，工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金，經(jīng)驗收合格后7天內(nèi)一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂?shù)仍驅(qū)е鹿こ塘吭黾樱瑒t對增加的工程量另外計算價錢。)。
七、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
八、雙方責任甲方負責三通一平，并負責購買兩份;乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
九、注意安全文明安全施工，如果施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由肇事者負責，文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
十、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力十。
一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，從簽字之日起生效，具有同等的法律效力發(fā)包人簽字(蓋章)：承包人簽字(蓋章)：________年____月____日建房承包合同范x三甲方(授建方)：姓名：身份證號：住址：______________________________________________乙方(承建方)：____xx公司姓名：身份證號：住址：______________________________________________根據(jù)《建筑法》，《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同。
一、承包方式。
1、采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
2、乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決，飲食等生活費用由乙方自理。
二、承建項目。
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺，游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程，同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙、排水管道、化糞池等工程。
三、承包價格及付款方式承建項目的報價詳見(附表。
1);在工程開工后按合同造價先期預付40%，主體完工后預付30%，粉刷完工后預付20%，總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
四、雙方責任甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1)，所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)，主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
返
建房后的承包合同篇十四
甲方： 身份證號碼：
乙方： 身份證號碼：
甲方在xx鎮(zhèn)xx村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約xxx米×xxx米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍：
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包價格：
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為xxxxx元，含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)
四、付款方式：
乙方進場開工x天后甲方付款xxx元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款xxx元，完成第二層付款xxxx元，完成第三層付款xxxx元，屋面完工后付款xxxx元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至xxxx元，余款xxxx元作為保修金待x個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。
五、雙方責任：
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
六、質(zhì)量要求：
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、施工安全：
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：
工程總工期為x個月，從x月xx號乙方進場施工開始算起，乙方必須在xxxx年xx月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到xx月xx日，如超過xx月xx日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料，應(yīng)x天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
·九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)： 乙方簽字(章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期：xxxx年xx月xx日 日期：xxxx年xx月xx日
建房后的承包合同篇十五
甲方在__________鎮(zhèn)__________村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約_______________米_______________米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
二、承包范圍：
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包價格：
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為_________________元，含安全文明施工措施費及購買農(nóng)村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
四、付款方式：
乙方進場開工_____天后甲方付款_______________元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款_______________元，完成第二層付款_____________元，完成第三層付款_____________元，屋面完工后付款_____________元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至_____________元，余款_____________元作為保修金待_____個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。
五、雙方責任：
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
六、質(zhì)量要求：
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、施工安全：
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：
工程總工期為_____個月，從_____月__________號乙方進場施工開始算起，乙方必須在_____________年__________月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到__________月__________日，如超過__________月__________日甲方要給予乙方經(jīng)濟處罰。乙方所需材料，應(yīng)_____天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
建房后的承包合同篇十六
甲方(發(fā)包人)：
乙方(承包人)：
甲方將位于的自建房承包給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商，并達成如下協(xié)議：
采用包工方式承包。甲方提供建房土地、圖紙、紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的.要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、后墻面粉水泥砂漿，要求做到內(nèi)外墻用水泥砂漿打底刮平，地坪清光;布好三線兩管，即電線、電視線、網(wǎng)線，衛(wèi)生間大便器的下水管道及屋頂?shù)穆渌?頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
每平方米340元，人民幣(大寫：叁佰肆拾元整)。
本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在當天內(nèi)一次付給乙方____元用于施工機具準備費。工程未竣工驗收前，甲方可預留工程總造價%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清。
1、乙方按工程設(shè)計圖紙及甲方的要求施工，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
3、施工過程中，乙方不得偷工減料。
4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
甲方：
乙方：
日期：
建房后的承包合同篇十七
甲方在陽華路南華小區(qū)31#建房屋一棟，建筑總面積約300平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
每平方米伍拾肆元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元，完成第二層付款叁仟元，完成第三層付款叁仟元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后一次付清。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為4個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在20______年10月30日前完成主體工程，完工時間不能超過10天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應(yīng)兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。