合同的解除或終止通常需要滿足一定的條件和程序。編寫合同應(yīng)注意在合法、合規(guī)的前提下確保合同的有效性。編寫合同時可以參考以下范文，注意結(jié)合實際情況進行合理的調(diào)整。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇一
轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方)：x(身份證號：x，住址：x)。
受讓方(以下簡稱乙方)：(身份證號：，住址：)。
雙方就商品房的轉(zhuǎn)讓事項，本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，訂立本協(xié)議：
一、甲方將位于x(三房二廳二衛(wèi)，毛壞房)商品房轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方對甲方所轉(zhuǎn)讓的商品房已作充分了解，愿意購買該商品房。甲方轉(zhuǎn)讓的上述商品房基本情況已載入編號為的《商品房買賣合同》中。甲乙雙方擬定交易上述商品房的全部，即建筑面積x平方米，套內(nèi)建筑面積x平方米，公共分?jǐn)偨ㄖ娣ex平方米。
二、商品房按每平方米x元計價轉(zhuǎn)讓，總價折合人民幣x元，乙方須于20x年5月10日前付給甲方首付款x元，截至20x年5月4日止甲方尚欠的銀行套房按揭貸款本金x元本息由乙方負(fù)責(zé)償還。
三、雙方同意自簽字之日起至過戶更名、按揭貸款轉(zhuǎn)移手續(xù)完成前這段時間，由甲方提供本人信用聯(lián)社賬戶給乙方，由乙方負(fù)責(zé)繳納套房每月的按揭款。套房月按揭扣款須于每月10日前足額存入指定的賬戶(戶名：x，賬號：)給甲方，以便銀行扣款，不得逾期。逾期所產(chǎn)生的費用由乙方全部承擔(dān)。
四、甲方在乙方付清首付款之日起，乙方取代甲方在編號為的《商品房買賣合同》中的主體地位，甲方將其在上述合同中所載明的權(quán)利和義務(wù)全部轉(zhuǎn)移給乙方。
五、商品房合同轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)辦理由乙方負(fù)責(zé)，更名時所產(chǎn)生的營業(yè)稅、更名費、地稅、個人所得稅等各項費用由乙方全部承擔(dān)。甲方應(yīng)提供必要的資料協(xié)助乙方辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓手續(xù)及其他在情理范圍內(nèi)的便利。
六、甲方違約責(zé)任。
(一)本協(xié)議簽訂后，如因甲方原因解除協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房款百分之五的違約金。
(二)20x年5月5日以前因該房所發(fā)生的的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、乙方違約責(zé)任。
(一)如未按協(xié)議規(guī)定期限繳納房款，逾期超過20日，以實際逾期天數(shù)、應(yīng)繳納房款額為基數(shù)，按農(nóng)業(yè)銀行同期貸款利率向甲方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)執(zhí)行。
(二)本協(xié)議簽訂后，如因乙方原因解除協(xié)議，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付總房款百分之五的違約金。
(三)20x年5月5日以后因該房所發(fā)生的的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
九、雙方約定的其他事項。
(一)本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決，如協(xié)商不一致，應(yīng)由馬山縣人民法院判決。
(二)本協(xié)議如有未完善之處，雙方可協(xié)商簽定補充協(xié)議。并具有同等法律效力。
十、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方及見證人各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房地產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條合同標(biāo)的。
乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區(qū)________________________擁有的房地產(chǎn)，該房地產(chǎn)建筑面積為______平方米。
第二條上述標(biāo)的房地產(chǎn)的交易價格為：
單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整。
第三條付款時間與辦法：
甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內(nèi)支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
甲方應(yīng)于拿到房產(chǎn)證之日起____天內(nèi)和乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并應(yīng)在產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)辦完當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，一切交易稅費由_______方承擔(dān)。
第四條交房：
第五條違約責(zé)任：
甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約二手房居間合同范本，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協(xié)議范本，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第六條本合同主體。
1、甲方是____________共______人。
2、乙方是____________共______人。
第七條。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
第八條。
本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條。
本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條。
1、本房屋產(chǎn)權(quán)過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。
第十一條。
電話：___________________;。
電話：___________________。
鑒證日期：_______年____月____日
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇三
地址：____________________________________。
郵碼：_______________電話：_______________。
法定代表人：____________職務(wù)：____________。
購買方(乙方)：___________________________。
地址：____________________________________。
郵碼：_______________電話：_______________。
法定代表人：____________職務(wù)：____________。
協(xié)議書：
根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方購買甲方座落在________市________街________巷________號的房屋________棟________間，建筑面積為________平方米。
第三條付款時間與辦法：
1.
2.
第四條甲方應(yīng)于________年________月________日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔(dān)。
1.甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔(dān)公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收乙方的交易額的____%的交易費，承擔(dān)房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責(zé)任。
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________單位，代表人是____________.
第八條本合同經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人各一份。乙方一份，________房產(chǎn)管理局、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：
甲方：____________乙方：____________。
代表：____________代表：____________。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇四
轉(zhuǎn)讓人(以下簡稱甲方)：受讓人(以下簡稱乙方)：
身份證：身份證：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
住址：住址：
根據(jù)房產(chǎn)交易管理有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達成一致，訂立本合同，共同履行。
第一條甲方同意將本人坐落在____房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。房屋建筑面積______平米，房屋所有權(quán)證編號____;國有土地使用權(quán)證編號____。甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意，并為此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任;乙方對上述房屋已經(jīng)充分了解，同意購買上述房屋。
第二條房屋成交價格為人民幣_____元，大寫___。
第三條付款形式：乙方于____年____月____日前給付甲方購房定金___元(購房定金可充抵房款)第___期，乙方于____年_____月_____日前給付甲方購房款____元;乙方于____年____月____日前給付甲方購房款_____元;乙方于_____年_____月_____日前給付甲方購房款_____元;甲方交付房屋。
第四條房屋權(quán)屬交易登記手續(xù)，由甲乙雙方共同配合辦理。相關(guān)稅費_______(1由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔(dān);2甲方或乙方承擔(dān);3其它)。
第五條若房屋成交價低于市場評估價，相關(guān)稅費根據(jù)有關(guān)規(guī)定按市場評估價繳納。繳納方式以本合同第4條規(guī)定。
第六條該房屋內(nèi)附屬設(shè)施等在房屋交接時，應(yīng)列寫房屋移交清單，甲乙雙方簽字后認(rèn)可。
第七條本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，乙方給付甲方購房定金后即生效。合同生效后，如甲方違約，應(yīng)退賠購房定金的雙倍給乙方;如乙方違約，購房定金歸甲方所有。另有約定按約定的內(nèi)容履行。
第八條甲方保證該房屋權(quán)屬清楚，若發(fā)生房屋權(quán)屬糾紛及債權(quán)債務(wù)等，由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事責(zé)任。如由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償;若致使本合同不能繼續(xù)履行，還應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條乙方逾期付款，每逾期一天按逾期應(yīng)交款額的千分之__向甲方支付逾期違約金。甲方逾期交付房屋，每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期違約金。
第十條其它約定事項：
第十一條本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房產(chǎn)交易管理部門一份。第十二條本合同中所述房屋權(quán)屬均指房屋所有權(quán)和國有土地使用權(quán)。本合同中鉛印部分的文字具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇五
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓商品房一事達成如下協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：甲方將擁有的ssssssssssssss、車棚(建筑面積5.85平方米)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾對擁有該標(biāo)的的真實性負(fù)責(zé)。
二、轉(zhuǎn)讓價格：以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的合計總價款叁拾伍萬伍仟元人民幣。轉(zhuǎn)讓價格包括以下費用：房款、車棚款、維修基金、有線電視初裝費。
三、付款方式。
1、簽訂協(xié)議當(dāng)天內(nèi)，乙方應(yīng)支付給甲方現(xiàn)金拾陸萬元人民幣，其中陸萬元作為定金支付，首付款拾萬元人民幣。
2、甲方將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓到乙方后，70天內(nèi)乙方付清余款拾玖萬伍仟元人民幣給甲方，定金抵作房款的一部分。
四、甲方的義務(wù)。
1、甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議前付清房產(chǎn)開發(fā)商及水、電等所有費用。
2、甲方收到首付款拾萬元人民幣后負(fù)責(zé)將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓給乙方，但更名后相關(guān)房產(chǎn)證辦理手續(xù)及稅費由乙方承擔(dān)。
3、乙方付清全部轉(zhuǎn)讓款項后3天內(nèi)，甲方將標(biāo)的相關(guān)的所有鑰匙交付給乙方。
五、乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)承擔(dān)如期足額支付房款的義務(wù)。
2、乙方自行承擔(dān)辦理房產(chǎn)證手續(xù)及所有稅費。
六、違約責(zé)任。
1、甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi)，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應(yīng)書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2、乙方如未按本協(xié)議規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約金。每逾期一天，乙方應(yīng)付甲方所應(yīng)付而未付部分房款的0.5‰向甲方付違約金，逾期超過15天，即視乙方違約，乙方定金不予退還。
3、甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空，每逾期一天，甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.5‰向乙方付違約金，逾期超過15天，即視甲方根本違約，甲方雙倍返還乙方定金。
4、甲、乙雙方如有違約，違約后違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外，由違約方承擔(dān)因復(fù)原轉(zhuǎn)讓標(biāo)的到甲方名下的一切稅費。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋印之日起生效。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇六
一、請求法院依離婚協(xié)議的約定依法分割原被告共同所有的房產(chǎn);(房產(chǎn)暫計價值481600元)。
三、判令由被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由：_________________。
原被告雙方于20__年12月7日經(jīng)深圳市南山區(qū)民政局協(xié)議離婚，離婚登記字號：______________04_____________13_________________0。原被告雙方在離婚協(xié)議中約定：_________________雙方共有房產(chǎn)歸雙方共同所有，由雙方共同協(xié)商使用。如有一方有意擁有整個房產(chǎn)，必須另行簽訂協(xié)議，以支付當(dāng)時市場價50%給另一方;如房產(chǎn)變賣，雙方各得房產(chǎn)變賣收益的50%。離婚后，原被告雙方很長一段時間共同居住使用該房屋，相關(guān)費用亦一直由原告方支付。但自從該小區(qū)納如城市更新改造項目后，被告方違反離婚協(xié)議的約定，在沒有與原告協(xié)商的情況下，擅自與負(fù)責(zé)拆遷的公司商議涉案房屋的拆遷補償協(xié)議。為此，原告多次與被告交涉，但被告卻置之不理。被告的行為嚴(yán)重侵犯原告的合法權(quán)益。同時，原告依協(xié)議之約定向被告提出市場補償價取得該房屋的所有權(quán)，被告亦不予配合辦理。
基于此，現(xiàn)原告為維護自己的合法權(quán)益，依特向貴院提起起訴，望貴院依法作出判決，維護原告的合法權(quán)益。
此致
__________市__________區(qū)人民法院。
起訴人：_________________。
_________年_________月_________日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇七
一、租期暫定。即從______年______月______日起至______年______月______日止。
二、租期內(nèi)房租。乙方按一次付給甲方，同時乙方不得轉(zhuǎn)租。
三、乙方負(fù)責(zé)租期內(nèi)的水電費等自主需要產(chǎn)生的費用。其中水費按照五______元/人/月結(jié)算;電費按照實際使用度數(shù)結(jié)算，甲方按照每度電壹______元標(biāo)準(zhǔn)收取電費。
四、乙方必須提供本人身份證復(fù)印峻。
五、甲、雙方如不租或續(xù)租，都應(yīng)提前_______月通知對方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。
六、乙方不得擅自損壞、拆改房屋結(jié)構(gòu)，如需裝潢，需經(jīng)甲方同意方可。
七、在租期內(nèi)的安全由乙方自己負(fù)責(zé)。如發(fā)生火災(zāi)及其他安全事故造成的經(jīng)濟損失應(yīng)有乙方負(fù)責(zé)，并按價賠償給甲方。
八、租房押金為：乙方到期不續(xù)租，產(chǎn)生費用全部結(jié)清完畢，甲方需將押金退還乙方。
九、乙方不得在租住房屋內(nèi)從事傳銷等違反國家法規(guī)的活動，否則甲方有權(quán)收回所出租房屋。
十、如在租房期間遇到不可抗力或其他因素，如：政府規(guī)劃拆遷。
等，乙方需遵守國家政策及時和甲方聯(lián)系，雙方協(xié)商，甲方有權(quán)結(jié)算并退還乙方租金、解除協(xié)議。
十一、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，甲、乙雙方共同遵守，不得違約。
十二、房租費和押金以收據(jù)為準(zhǔn)。
電表底數(shù)：_____(度)。
甲方：_________身份證號碼：_________。
乙方：_________身份證號碼：_________。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓商品房一事達成如下協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：甲方將擁有的(建筑面積110.5平方米，包含公攤面積)、車棚(建筑面積5.85平方米)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾對擁有該標(biāo)的的真實性負(fù)責(zé)。
二、轉(zhuǎn)讓價格：以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的合計總價款叁拾伍萬伍仟元人民幣。轉(zhuǎn)讓價格包括以下費用：房款、車棚款、維修基金、有線電視初裝費。
三、付款方式。
1、簽訂協(xié)議當(dāng)天內(nèi)，乙方應(yīng)支付給甲方現(xiàn)金拾陸萬元人民幣，其中陸萬元作為定金支付，首付款拾萬元人民幣。
2、甲方將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓到乙方后，70天內(nèi)乙方付清余款拾玖萬伍仟元人民幣給甲方，定金抵作房款的一部分。
四、甲方的義務(wù)。
1、甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議前付清房產(chǎn)開發(fā)商及水、電等所有費用。
2、甲方收到首付款拾萬元人民幣后負(fù)責(zé)將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓給乙方，但更名后相關(guān)房產(chǎn)證辦理手續(xù)及稅費由乙方承擔(dān)。
3、乙方付清全部轉(zhuǎn)讓款項后3天內(nèi)，甲方將標(biāo)的相關(guān)的.所有鑰匙交付給乙方。
五、乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)承擔(dān)如期足額支付房款的義務(wù)。
2、乙方自行承擔(dān)辦理房產(chǎn)證手續(xù)及所有稅費。
六、違約責(zé)任。
1、甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi)，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應(yīng)書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2、乙方如未按本協(xié)議規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約金。每逾期一天，乙方應(yīng)付甲方所應(yīng)付而未付部分房款的0.5‰向甲方付違約金，逾期超過15天，即視乙方違約，乙方定金不予退還。
3、甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空，每逾期一天，甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.5‰向乙方付違約金，逾期超過15天，即視甲方根本違約，甲方雙倍返還乙方定金。
4、甲、乙雙方如有違約，違約后違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外，由違約方承擔(dān)因復(fù)原轉(zhuǎn)讓標(biāo)的到甲方名下的一切稅費。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋印之日起生效。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
年月日年月日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇九
出租方：
出租方身份證號：
承租方：
承租方身份證號：
根據(jù)《^v^民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等互利，自愿的原則，就乙方承租甲方之所有閩-----車架號為------車輛事宜進行友好協(xié)商，明確雙方權(quán)利義務(wù)，達成如下協(xié)議：
第一條甲方保證所出租的車輛符合國家對租賃車輛的相關(guān)規(guī)定。
第二條甲方應(yīng)提供狀況符合標(biāo)準(zhǔn)的車輛以及行駛所需的有效證件，并且告知車況，乙方應(yīng)提供駕駛本和身份證明文件，雙方驗證后留復(fù)印件備存。
第三條租賃期限該車租賃期限自年月日起至年月日止。
第四條租金及支付方式：租金以及押金標(biāo)準(zhǔn)由雙方約定。
第五條合同的變更，解除與終止：雙方可以協(xié)商變更或終止本合同，但需提前通知，甲方有權(quán)決定是否續(xù)租。
第七條本合同未盡事宜，經(jīng)甲，乙雙方協(xié)商一致，可訂立補充條款。補充條款為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第八條特別約定：如還車一周后無違章記錄，押金如數(shù)奉還，否則，有甲方多退少補。如發(fā)生交通事故，乙方應(yīng)及時通知甲方，并且協(xié)助處理。
第九條注意事項：一天24小時，一個月計30天;超時，超公里需要另外計費;超過3個小時計半天，超過6個小時計一天;還車時油量必須同交車是一致，否則需另補油費。
第十條本合同自雙方簽后生效，本合同一式雙份，由甲，乙雙方各持一份。
甲方：
電話：
簽訂時間：
乙方：
電話：
簽訂時間：
備注：
油量發(fā)車時。
延伸閱讀：
車輛租賃協(xié)議書。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十
被告人_____,男,_____________年_____月_____日生(16周歲),男,漢族,__________省__________市人,初中文化,無業(yè),家住______,_____________年_____月_____日被逮捕,現(xiàn)在押于_______________市看守所。
被告人徐_____盜竊一案,由__________市人民檢察院于_____________年_____月_____日向本院提起公訴。并指派檢察員_______________出庭支持公訴。本院受理后,依法組成合庭,因被告人系未成年人,依法指定__________律師事務(wù)所律師為其擔(dān)任辯護人,經(jīng)不公開開庭審理,現(xiàn)已審查終結(jié)。
__________檢察院指控,被告人徐_____多次盜竊,價值_______元,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成盜竊罪,應(yīng)依法以盜竊罪追究其刑事責(zé)任,并向本院提交了被害人陳述,證人證言等證據(jù)予以證實。
經(jīng)審理查明,被告人徐某先后多次入室盜竊,價值_______元。上述事實有公訴機關(guān)提供的證據(jù)證實,并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,本院予以采信。
公訴人在公訴意見中指出,被告人系未成年人,處理上應(yīng)教育為主,懲罰不輔。應(yīng)依法從輕處罰。但屬多次且系入室盜竊,贓款物被揮霍,未能退賠,可酌情從重處罰,公訴意見與本案事實和法律相符,本院予以采納。
被告人_____對起訴書指控的盜竊事實無異議，但辯解所得贓款招待朋友花掉了，非自己一人花掉的。本院認(rèn)為，其辯解不影響本案定罪，相反，如此大額贓款，對一名未成年人用贓款招待朋友，實屬揮霍。
辯護人的'辯護意見是：
1.系未成年人;。
2.認(rèn)罪態(tài)度較好;。
3.系初次犯罪。綜上,建議從輕得罰。其辯護意見與事實基本相符,量刑時予以考慮。但辯護意見不是本案的全部量刑情節(jié),本院量刑應(yīng)考慮本案的全部情節(jié)。
本院認(rèn)為,被告人以非法占有為目的,采用秘密手段多次入室盜竊作案,價值_______余元,屬數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成盜竊罪,公訴機關(guān)指控罪名成立。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第264條，第17第第1款、第3款之規(guī)定，判決如下：
被告人_____犯盜竊罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金_____________元。
(刑期自_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止，罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納)。
如不服本判決，可在收到本判決書后次日起十日內(nèi)，提出上訴，上訴至__________市中級人民法院，書面上訴的，提交上訴狀三份，正本1份，副本2份。
審判長_______________。
審判員_____________。
審判員_____________。
_____________年_____月_____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十一
甲方準(zhǔn)備出售自有房屋，因工作繁忙，不能親自辦理相關(guān)手續(xù)，故委托乙方辦理。為明確權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)平等、自愿、友好協(xié)商，現(xiàn)就房屋過戶事宜達成如下協(xié)議。
一、待過戶房屋基本情況。
1、房屋位置：_______。
2、房屋建筑結(jié)構(gòu)：_______。
3、房屋面積：_______。
4、房屋用途：_______。
5、房屋所有權(quán)證號：_______。
6、土地使用權(quán)證號：_______。
二、委托權(quán)限。
特別授權(quán)委托，代為辦理與房屋過戶相關(guān)的所有手續(xù)。
具體權(quán)限包括：
1、代為代為辦理該房屋立契過戶，稅務(wù)登記等手續(xù)；
2、代為繳納相關(guān)稅費；
3、代為簽署相關(guān)法律文件；
4、代為尋找合適的買方，并與之簽署房屋買賣合同；
5、代為收取房屋過戶款；
6、其他與辦理房屋過戶相關(guān)的手續(xù)。
三、甲方權(quán)利義務(wù)。
1、有權(quán)利督促乙方按照雙方約定辦理房屋過戶事宜；
3、有義務(wù)對乙方的代辦活動提供必要的協(xié)助。
四、房屋過戶過程中需要繳納的相關(guān)稅費，由乙方先行墊付，待房屋過戶手續(xù)完成后從甲方取得的房款中扣除。
五、委托過戶費用及支付方式。
1、委托過戶費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用，不包括買賣交易雙方的契稅費。
2、甲方委托乙方辦理房屋過戶直至買方取得房屋所有權(quán)證的全部費用為人民幣_______元，在乙方按照本合同為甲方辦理完畢房屋過戶手續(xù)后，由乙方從甲方取得的房款中以現(xiàn)金方式扣除。
六、解除權(quán)。
未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方在委托期限內(nèi)不得單方解除合同。
七、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可請求有管轄權(quán)的仲裁或訴訟機構(gòu)解決。
八、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，見證律師持一份作為備查，自雙方簽字、蓋章（捺?。┲掌鹕А?BR> 甲方：
乙方：
日期：
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十二
甲方自愿將其下所有的不動產(chǎn)房產(chǎn)贈與乙方。按照合同法等有關(guān)法律規(guī)定，雙方自愿達成贈與房產(chǎn)協(xié)議如下：
第一條：甲方自愿將其房產(chǎn)贈與給乙方，乙方自愿接受該房屋。該房屋具體狀況如下：
（二）贈與房屋的所有權(quán)證證號為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（三）房屋平面圖及其四至范圍見附件一。
（四）土地使用權(quán)取得的方式該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并贈與。該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并贈與。
第二條：經(jīng)協(xié)商一致甲方愿將該房屋贈與乙方，并在乙方能辦理過戶手續(xù)時積極協(xié)助辦理。
第三條：甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂后一直到過戶完畢期間該房屋權(quán)屬狀況完整和其他具體狀況完整，并保證房屋不受他人合法追索。
第四條：甲方?jīng)]經(jīng)乙方同意不得將此房產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)賣或出租給他人，否則抵押、轉(zhuǎn)賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產(chǎn)的，甲方應(yīng)如數(shù)補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有稅費。
第五條：甲方贈與乙方房產(chǎn)，本合同在雙方簽訂經(jīng)公證處公正后不可撤銷。
第六條：在乙方能辦理該房屋過戶手續(xù)時，甲方應(yīng)按約定積極協(xié)助乙方轉(zhuǎn)移辦理過戶手續(xù)。
第七條：甲、乙雙方定于在乙方要求辦理過戶時，正式辦理過戶該房屋，向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后，按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的，則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任：
第八條：甲、乙雙方確認(rèn)，雖然房屋所有權(quán)證未作記載，但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。
第九條：本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十條：本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交松原市仲裁委員會仲裁。
第十二條：本合同一式兩份。其中甲方留執(zhí)一份，乙方留執(zhí)一份。
第十三條：甲、乙雙方約定補充條款如下：
甲方（簽字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方（簽字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十三
出賣人（甲方）：___________（以下簡稱甲方）。
身份證號碼：________。
買受人（乙方）：____________（以下簡稱乙方）。
身份證號碼：________。
根據(jù)《^v^經(jīng)濟合同法》、《^v^城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在*等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況：
甲方房屋座落在________________________________，位于第____層，共______（套）（間），房屋結(jié)構(gòu)為________，建筑面積為______*方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______*方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備：包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________，是________________________的家庭（夫妻）共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣，該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格：
成交價格為：人民幣___________元整（大寫：_______元整）。
第五條、付款時間與辦法：
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款，并已在____年____月___日將首付款（定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付首款付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整于_____年____月___日付給甲方，第三筆（尾款）房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當(dāng)日（_____年____月___日）付給甲方。
第六條、房屋交付：
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日（____年____月____日）將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方（以各項文件及票據(jù)為證明）。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出：
甲方應(yīng)在房屋交付（_____年____月___日）前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責(zé)任：
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過叁拾天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日（遇法定節(jié)假日順延），甲方按乙方已支付房價款金額的__%（大寫數(shù)字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行；逾期超過陸拾天（大寫數(shù)字），則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第____種約定，追究甲方的違約責(zé)任。
1、甲方按乙方累計已付款的______%（大寫數(shù)字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行，并在本合同第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內(nèi)交付房屋。
2、終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按_壹拾%_利率付給利息。
3、_________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權(quán)要求退房，一切損失由甲方承擔(dān)（是否要注明損失的范圍？）。
甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出，即視為甲方違約，并支付乙方違約金貳仟元整，并應(yīng)在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定：
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下第____種約定進行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)（______天）向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天（大寫數(shù)字）（遇法定節(jié)假日順延）內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天（大寫數(shù)字）內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%（大寫數(shù)字）賠償乙方損失。
3、因本房建房售房單位及甲方原因，此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)時，甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)（______天）將此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______（姓名）名下，并在房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方，所需費用，由______承擔(dān)。
如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______（姓名）名下，甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)，所須費用由____________承擔(dān)。
如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______（姓名）的房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%賠償乙方損失。
乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)時，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料（原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證，原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件，原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等），不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責(zé)任條款：
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書，并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù)，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方履行合同，并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
6、當(dāng)出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時，新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)甲方全部責(zé)任。
第十一條、雙方約定的其他事項：
本合同附件如下：
《房屋實際所有人確認(rèn)書》。
《首付款（定金）收條確認(rèn)書》。
《房屋內(nèi)財產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓清單、確認(rèn)書》第十二條、本合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權(quán)人同意。
2、乙方是________________________________，代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人，_________、_________系其法定監(jiān)護人，_________、_________承諾其有權(quán)出售該房屋并全權(quán)代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任由_________、_________自行承擔(dān)。（注：本條適用于甲方安置戶中有未成年人時使用。）。
第十三條、本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證；但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日（20____年_____月_____日）起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，見證方（中間人）____________一份，留存?zhèn)洳椤?BR> 第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：
雙方本著友好協(xié)商，公*合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。
1、提交______仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協(xié)商解決，與本合同同具法律效力。
電話：________電話：________電話：________。
____年___月___日____年___月___日____年___月___日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十四
受贈人：
贈與人將其房屋贈與受贈人，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。
第一條贈與房屋狀況房屋坐落房屋規(guī)格房屋面積備注：該房屋已于年月日出租給×××（姓名）使用。
第二條受贈人的義務(wù)受贈人取得贈與房屋所有權(quán)，不得解除與×××的租賃合同，除非×××主動提出終止租賃合同。
第三條贈與房屋的交付贈與人與受贈人于年月日共同到房地產(chǎn)部門辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
第四條合同的變更與終止贈與房屋尚未交付時，贈與人經(jīng)濟狀況顯著惡化，可以變更或終止合同。
但可以適當(dāng)賠償受贈人因相信贈與人贈與行為而造成的經(jīng)濟損失。
第五條贈與的撤消。
受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤消贈與：
（1）受贈人不履行贈與合同約定義務(wù)的。
（2）嚴(yán)重侵害贈與人或者贈與人的近親屬的。
第六條爭議的解決方式一切與本合同有關(guān)的糾紛，首先由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方可以向×××仲裁庭申請仲裁。
第七條合同的補充本合同如有未盡事宜，一律按照《_合同法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第八條本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
贈與人（簽名）：
受贈人：（簽名）。
簽訂時間：
簽訂地點：
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十五
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
戊方：
己方：
庚方：甲方與甲、乙、丙、丁、戊、己方系母子、母女關(guān)系，與庚方系祖母與孫子關(guān)系，甲方現(xiàn)有萬改英名下房產(chǎn)一處，位于____________________，建筑面積____________________*方米，房產(chǎn)證號________________________________________，土地證號______________________________。該房產(chǎn)系甲方與_______________的夫妻共同財產(chǎn)。____________________于_________________________年去世后，該房產(chǎn)作為遺產(chǎn)并未被遺產(chǎn)繼承人進行分割，現(xiàn)仍由甲方居住。
經(jīng)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守：
一、甲方作為房屋共有人及遺產(chǎn)繼承人享有該房屋的所有權(quán)。乙、丙、丁、戊、己方作為繼承人同等的享有房屋的所有權(quán)。甲方自愿將其所有的的房屋所有權(quán)無償贈予庚方，庚方自愿接受。
二、乙方自愿將其所有的的房屋所有權(quán)無償贈予庚方，庚方自愿接受。
三、庚方向丙、丁、戊、己四方分別支付_______________萬元，購買丙、丁、戊、己四方各自繼承享有的的房屋所有權(quán)。
四、該房屋因客觀情況所限，暫不辦理過戶手續(xù)。待不能辦理過戶原因消除后，甲、乙、丙、丁、戊、己六方應(yīng)依照庚方的要求積極協(xié)助庚方辦理過戶事宜。
五、該協(xié)議生效后，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方不得反悔，甲、乙、丙、丁、戊、己六方不得以任何理由主張對該房屋的繼承權(quán)和所有權(quán)。
六、本協(xié)議作為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方真實意思的表示，不存在脅迫、欺詐、顯失公*、重大誤解等情形。
七、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方必須遵守本協(xié)議，如有違反約定均為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任：甲、乙、丙、丁、戊、己六房若違反約定，須按照違約時房屋市場交易價格向庚方補齊差價。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙、丙、丁、戊、庚七方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的部分，具有同等效力。
九、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方簽字捺印后生效。
十、本協(xié)議一式七份，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：丙方：丁方：戊方：己方：庚方：
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十六
甲方(轉(zhuǎn)讓方)：。乙方(受讓方)：。
甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及車庫轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：
一、標(biāo)的物。
該宗房屋位于，共平方米以及相應(yīng)的車庫。
二、房款及支付。
該宗房屋及車庫共計作價元，乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元，余款元于xx年月日之前付清。
三、標(biāo)的的交付。
甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
四、權(quán)利義務(wù)。
1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權(quán)，。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限交付房屋，每拖延一日需承擔(dān)房屋總價款1%的違約金。
3、乙方應(yīng)擔(dān)依照合同約定交付購房款，每逾期一日承擔(dān)房屋總價款1%的違約金，逾期超過日，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)房屋價款xx年內(nèi)，辦理房屋過戶手續(xù)，在接到乙方過戶要求后，甲方予以配合。
6、所有權(quán)轉(zhuǎn)移后，該房屋上的一切權(quán)益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等)，如果該處房屋因改造需要拆遷，因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權(quán)利全部由乙方享有。
7、在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于：水費，電費等)由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇一
轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方)：x(身份證號：x，住址：x)。
受讓方(以下簡稱乙方)：(身份證號：，住址：)。
雙方就商品房的轉(zhuǎn)讓事項，本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，訂立本協(xié)議：
一、甲方將位于x(三房二廳二衛(wèi)，毛壞房)商品房轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方對甲方所轉(zhuǎn)讓的商品房已作充分了解，愿意購買該商品房。甲方轉(zhuǎn)讓的上述商品房基本情況已載入編號為的《商品房買賣合同》中。甲乙雙方擬定交易上述商品房的全部，即建筑面積x平方米，套內(nèi)建筑面積x平方米，公共分?jǐn)偨ㄖ娣ex平方米。
二、商品房按每平方米x元計價轉(zhuǎn)讓，總價折合人民幣x元，乙方須于20x年5月10日前付給甲方首付款x元，截至20x年5月4日止甲方尚欠的銀行套房按揭貸款本金x元本息由乙方負(fù)責(zé)償還。
三、雙方同意自簽字之日起至過戶更名、按揭貸款轉(zhuǎn)移手續(xù)完成前這段時間，由甲方提供本人信用聯(lián)社賬戶給乙方，由乙方負(fù)責(zé)繳納套房每月的按揭款。套房月按揭扣款須于每月10日前足額存入指定的賬戶(戶名：x，賬號：)給甲方，以便銀行扣款，不得逾期。逾期所產(chǎn)生的費用由乙方全部承擔(dān)。
四、甲方在乙方付清首付款之日起，乙方取代甲方在編號為的《商品房買賣合同》中的主體地位，甲方將其在上述合同中所載明的權(quán)利和義務(wù)全部轉(zhuǎn)移給乙方。
五、商品房合同轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)辦理由乙方負(fù)責(zé)，更名時所產(chǎn)生的營業(yè)稅、更名費、地稅、個人所得稅等各項費用由乙方全部承擔(dān)。甲方應(yīng)提供必要的資料協(xié)助乙方辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓手續(xù)及其他在情理范圍內(nèi)的便利。
六、甲方違約責(zé)任。
(一)本協(xié)議簽訂后，如因甲方原因解除協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房款百分之五的違約金。
(二)20x年5月5日以前因該房所發(fā)生的的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、乙方違約責(zé)任。
(一)如未按協(xié)議規(guī)定期限繳納房款，逾期超過20日，以實際逾期天數(shù)、應(yīng)繳納房款額為基數(shù)，按農(nóng)業(yè)銀行同期貸款利率向甲方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)執(zhí)行。
(二)本協(xié)議簽訂后，如因乙方原因解除協(xié)議，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付總房款百分之五的違約金。
(三)20x年5月5日以后因該房所發(fā)生的的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
九、雙方約定的其他事項。
(一)本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決，如協(xié)商不一致，應(yīng)由馬山縣人民法院判決。
(二)本協(xié)議如有未完善之處，雙方可協(xié)商簽定補充協(xié)議。并具有同等法律效力。
十、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方及見證人各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房地產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條合同標(biāo)的。
乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區(qū)________________________擁有的房地產(chǎn)，該房地產(chǎn)建筑面積為______平方米。
第二條上述標(biāo)的房地產(chǎn)的交易價格為：
單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整。
第三條付款時間與辦法：
甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內(nèi)支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
甲方應(yīng)于拿到房產(chǎn)證之日起____天內(nèi)和乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并應(yīng)在產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)辦完當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，一切交易稅費由_______方承擔(dān)。
第四條交房：
第五條違約責(zé)任：
甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約二手房居間合同范本，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協(xié)議范本，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第六條本合同主體。
1、甲方是____________共______人。
2、乙方是____________共______人。
第七條。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
第八條。
本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條。
本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條。
1、本房屋產(chǎn)權(quán)過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。
第十一條。
電話：___________________;。
電話：___________________。
鑒證日期：_______年____月____日
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇三
地址：____________________________________。
郵碼：_______________電話：_______________。
法定代表人：____________職務(wù)：____________。
購買方(乙方)：___________________________。
地址：____________________________________。
郵碼：_______________電話：_______________。
法定代表人：____________職務(wù)：____________。
協(xié)議書：
根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方購買甲方座落在________市________街________巷________號的房屋________棟________間，建筑面積為________平方米。
第三條付款時間與辦法：
1.
2.
第四條甲方應(yīng)于________年________月________日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔(dān)。
1.甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔(dān)公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收乙方的交易額的____%的交易費，承擔(dān)房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責(zé)任。
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________單位，代表人是____________.
第八條本合同經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人各一份。乙方一份，________房產(chǎn)管理局、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：
甲方：____________乙方：____________。
代表：____________代表：____________。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇四
轉(zhuǎn)讓人(以下簡稱甲方)：受讓人(以下簡稱乙方)：
身份證：身份證：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
住址：住址：
根據(jù)房產(chǎn)交易管理有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達成一致，訂立本合同，共同履行。
第一條甲方同意將本人坐落在____房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。房屋建筑面積______平米，房屋所有權(quán)證編號____;國有土地使用權(quán)證編號____。甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意，并為此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任;乙方對上述房屋已經(jīng)充分了解，同意購買上述房屋。
第二條房屋成交價格為人民幣_____元，大寫___。
第三條付款形式：乙方于____年____月____日前給付甲方購房定金___元(購房定金可充抵房款)第___期，乙方于____年_____月_____日前給付甲方購房款____元;乙方于____年____月____日前給付甲方購房款_____元;乙方于_____年_____月_____日前給付甲方購房款_____元;甲方交付房屋。
第四條房屋權(quán)屬交易登記手續(xù)，由甲乙雙方共同配合辦理。相關(guān)稅費_______(1由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔(dān);2甲方或乙方承擔(dān);3其它)。
第五條若房屋成交價低于市場評估價，相關(guān)稅費根據(jù)有關(guān)規(guī)定按市場評估價繳納。繳納方式以本合同第4條規(guī)定。
第六條該房屋內(nèi)附屬設(shè)施等在房屋交接時，應(yīng)列寫房屋移交清單，甲乙雙方簽字后認(rèn)可。
第七條本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，乙方給付甲方購房定金后即生效。合同生效后，如甲方違約，應(yīng)退賠購房定金的雙倍給乙方;如乙方違約，購房定金歸甲方所有。另有約定按約定的內(nèi)容履行。
第八條甲方保證該房屋權(quán)屬清楚，若發(fā)生房屋權(quán)屬糾紛及債權(quán)債務(wù)等，由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事責(zé)任。如由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償;若致使本合同不能繼續(xù)履行，還應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條乙方逾期付款，每逾期一天按逾期應(yīng)交款額的千分之__向甲方支付逾期違約金。甲方逾期交付房屋，每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期違約金。
第十條其它約定事項：
第十一條本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房產(chǎn)交易管理部門一份。第十二條本合同中所述房屋權(quán)屬均指房屋所有權(quán)和國有土地使用權(quán)。本合同中鉛印部分的文字具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇五
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓商品房一事達成如下協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：甲方將擁有的ssssssssssssss、車棚(建筑面積5.85平方米)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾對擁有該標(biāo)的的真實性負(fù)責(zé)。
二、轉(zhuǎn)讓價格：以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的合計總價款叁拾伍萬伍仟元人民幣。轉(zhuǎn)讓價格包括以下費用：房款、車棚款、維修基金、有線電視初裝費。
三、付款方式。
1、簽訂協(xié)議當(dāng)天內(nèi)，乙方應(yīng)支付給甲方現(xiàn)金拾陸萬元人民幣，其中陸萬元作為定金支付，首付款拾萬元人民幣。
2、甲方將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓到乙方后，70天內(nèi)乙方付清余款拾玖萬伍仟元人民幣給甲方，定金抵作房款的一部分。
四、甲方的義務(wù)。
1、甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議前付清房產(chǎn)開發(fā)商及水、電等所有費用。
2、甲方收到首付款拾萬元人民幣后負(fù)責(zé)將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓給乙方，但更名后相關(guān)房產(chǎn)證辦理手續(xù)及稅費由乙方承擔(dān)。
3、乙方付清全部轉(zhuǎn)讓款項后3天內(nèi)，甲方將標(biāo)的相關(guān)的所有鑰匙交付給乙方。
五、乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)承擔(dān)如期足額支付房款的義務(wù)。
2、乙方自行承擔(dān)辦理房產(chǎn)證手續(xù)及所有稅費。
六、違約責(zé)任。
1、甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi)，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應(yīng)書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2、乙方如未按本協(xié)議規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約金。每逾期一天，乙方應(yīng)付甲方所應(yīng)付而未付部分房款的0.5‰向甲方付違約金，逾期超過15天，即視乙方違約，乙方定金不予退還。
3、甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空，每逾期一天，甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.5‰向乙方付違約金，逾期超過15天，即視甲方根本違約，甲方雙倍返還乙方定金。
4、甲、乙雙方如有違約，違約后違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外，由違約方承擔(dān)因復(fù)原轉(zhuǎn)讓標(biāo)的到甲方名下的一切稅費。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋印之日起生效。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇六
一、請求法院依離婚協(xié)議的約定依法分割原被告共同所有的房產(chǎn);(房產(chǎn)暫計價值481600元)。
三、判令由被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由：_________________。
原被告雙方于20__年12月7日經(jīng)深圳市南山區(qū)民政局協(xié)議離婚，離婚登記字號：______________04_____________13_________________0。原被告雙方在離婚協(xié)議中約定：_________________雙方共有房產(chǎn)歸雙方共同所有，由雙方共同協(xié)商使用。如有一方有意擁有整個房產(chǎn)，必須另行簽訂協(xié)議，以支付當(dāng)時市場價50%給另一方;如房產(chǎn)變賣，雙方各得房產(chǎn)變賣收益的50%。離婚后，原被告雙方很長一段時間共同居住使用該房屋，相關(guān)費用亦一直由原告方支付。但自從該小區(qū)納如城市更新改造項目后，被告方違反離婚協(xié)議的約定，在沒有與原告協(xié)商的情況下，擅自與負(fù)責(zé)拆遷的公司商議涉案房屋的拆遷補償協(xié)議。為此，原告多次與被告交涉，但被告卻置之不理。被告的行為嚴(yán)重侵犯原告的合法權(quán)益。同時，原告依協(xié)議之約定向被告提出市場補償價取得該房屋的所有權(quán)，被告亦不予配合辦理。
基于此，現(xiàn)原告為維護自己的合法權(quán)益，依特向貴院提起起訴，望貴院依法作出判決，維護原告的合法權(quán)益。
此致
__________市__________區(qū)人民法院。
起訴人：_________________。
_________年_________月_________日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇七
一、租期暫定。即從______年______月______日起至______年______月______日止。
二、租期內(nèi)房租。乙方按一次付給甲方，同時乙方不得轉(zhuǎn)租。
三、乙方負(fù)責(zé)租期內(nèi)的水電費等自主需要產(chǎn)生的費用。其中水費按照五______元/人/月結(jié)算;電費按照實際使用度數(shù)結(jié)算，甲方按照每度電壹______元標(biāo)準(zhǔn)收取電費。
四、乙方必須提供本人身份證復(fù)印峻。
五、甲、雙方如不租或續(xù)租，都應(yīng)提前_______月通知對方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。
六、乙方不得擅自損壞、拆改房屋結(jié)構(gòu)，如需裝潢，需經(jīng)甲方同意方可。
七、在租期內(nèi)的安全由乙方自己負(fù)責(zé)。如發(fā)生火災(zāi)及其他安全事故造成的經(jīng)濟損失應(yīng)有乙方負(fù)責(zé)，并按價賠償給甲方。
八、租房押金為：乙方到期不續(xù)租，產(chǎn)生費用全部結(jié)清完畢，甲方需將押金退還乙方。
九、乙方不得在租住房屋內(nèi)從事傳銷等違反國家法規(guī)的活動，否則甲方有權(quán)收回所出租房屋。
十、如在租房期間遇到不可抗力或其他因素，如：政府規(guī)劃拆遷。
等，乙方需遵守國家政策及時和甲方聯(lián)系，雙方協(xié)商，甲方有權(quán)結(jié)算并退還乙方租金、解除協(xié)議。
十一、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，甲、乙雙方共同遵守，不得違約。
十二、房租費和押金以收據(jù)為準(zhǔn)。
電表底數(shù)：_____(度)。
甲方：_________身份證號碼：_________。
乙方：_________身份證號碼：_________。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓商品房一事達成如下協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：甲方將擁有的(建筑面積110.5平方米，包含公攤面積)、車棚(建筑面積5.85平方米)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾對擁有該標(biāo)的的真實性負(fù)責(zé)。
二、轉(zhuǎn)讓價格：以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的合計總價款叁拾伍萬伍仟元人民幣。轉(zhuǎn)讓價格包括以下費用：房款、車棚款、維修基金、有線電視初裝費。
三、付款方式。
1、簽訂協(xié)議當(dāng)天內(nèi)，乙方應(yīng)支付給甲方現(xiàn)金拾陸萬元人民幣，其中陸萬元作為定金支付，首付款拾萬元人民幣。
2、甲方將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓到乙方后，70天內(nèi)乙方付清余款拾玖萬伍仟元人民幣給甲方，定金抵作房款的一部分。
四、甲方的義務(wù)。
1、甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議前付清房產(chǎn)開發(fā)商及水、電等所有費用。
2、甲方收到首付款拾萬元人民幣后負(fù)責(zé)將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓給乙方，但更名后相關(guān)房產(chǎn)證辦理手續(xù)及稅費由乙方承擔(dān)。
3、乙方付清全部轉(zhuǎn)讓款項后3天內(nèi)，甲方將標(biāo)的相關(guān)的.所有鑰匙交付給乙方。
五、乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)承擔(dān)如期足額支付房款的義務(wù)。
2、乙方自行承擔(dān)辦理房產(chǎn)證手續(xù)及所有稅費。
六、違約責(zé)任。
1、甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi)，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應(yīng)書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2、乙方如未按本協(xié)議規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約金。每逾期一天，乙方應(yīng)付甲方所應(yīng)付而未付部分房款的0.5‰向甲方付違約金，逾期超過15天，即視乙方違約，乙方定金不予退還。
3、甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空，每逾期一天，甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.5‰向乙方付違約金，逾期超過15天，即視甲方根本違約，甲方雙倍返還乙方定金。
4、甲、乙雙方如有違約，違約后違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外，由違約方承擔(dān)因復(fù)原轉(zhuǎn)讓標(biāo)的到甲方名下的一切稅費。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋印之日起生效。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
年月日年月日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇九
出租方：
出租方身份證號：
承租方：
承租方身份證號：
根據(jù)《^v^民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等互利，自愿的原則，就乙方承租甲方之所有閩-----車架號為------車輛事宜進行友好協(xié)商，明確雙方權(quán)利義務(wù)，達成如下協(xié)議：
第一條甲方保證所出租的車輛符合國家對租賃車輛的相關(guān)規(guī)定。
第二條甲方應(yīng)提供狀況符合標(biāo)準(zhǔn)的車輛以及行駛所需的有效證件，并且告知車況，乙方應(yīng)提供駕駛本和身份證明文件，雙方驗證后留復(fù)印件備存。
第三條租賃期限該車租賃期限自年月日起至年月日止。
第四條租金及支付方式：租金以及押金標(biāo)準(zhǔn)由雙方約定。
第五條合同的變更，解除與終止：雙方可以協(xié)商變更或終止本合同，但需提前通知，甲方有權(quán)決定是否續(xù)租。
第七條本合同未盡事宜，經(jīng)甲，乙雙方協(xié)商一致，可訂立補充條款。補充條款為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第八條特別約定：如還車一周后無違章記錄，押金如數(shù)奉還，否則，有甲方多退少補。如發(fā)生交通事故，乙方應(yīng)及時通知甲方，并且協(xié)助處理。
第九條注意事項：一天24小時，一個月計30天;超時，超公里需要另外計費;超過3個小時計半天，超過6個小時計一天;還車時油量必須同交車是一致，否則需另補油費。
第十條本合同自雙方簽后生效，本合同一式雙份，由甲，乙雙方各持一份。
甲方：
電話：
簽訂時間：
乙方：
電話：
簽訂時間：
備注：
油量發(fā)車時。
延伸閱讀：
車輛租賃協(xié)議書。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十
被告人_____,男,_____________年_____月_____日生(16周歲),男,漢族,__________省__________市人,初中文化,無業(yè),家住______,_____________年_____月_____日被逮捕,現(xiàn)在押于_______________市看守所。
被告人徐_____盜竊一案,由__________市人民檢察院于_____________年_____月_____日向本院提起公訴。并指派檢察員_______________出庭支持公訴。本院受理后,依法組成合庭,因被告人系未成年人,依法指定__________律師事務(wù)所律師為其擔(dān)任辯護人,經(jīng)不公開開庭審理,現(xiàn)已審查終結(jié)。
__________檢察院指控,被告人徐_____多次盜竊,價值_______元,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成盜竊罪,應(yīng)依法以盜竊罪追究其刑事責(zé)任,并向本院提交了被害人陳述,證人證言等證據(jù)予以證實。
經(jīng)審理查明,被告人徐某先后多次入室盜竊,價值_______元。上述事實有公訴機關(guān)提供的證據(jù)證實,并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,本院予以采信。
公訴人在公訴意見中指出,被告人系未成年人,處理上應(yīng)教育為主,懲罰不輔。應(yīng)依法從輕處罰。但屬多次且系入室盜竊,贓款物被揮霍,未能退賠,可酌情從重處罰,公訴意見與本案事實和法律相符,本院予以采納。
被告人_____對起訴書指控的盜竊事實無異議，但辯解所得贓款招待朋友花掉了，非自己一人花掉的。本院認(rèn)為，其辯解不影響本案定罪，相反，如此大額贓款，對一名未成年人用贓款招待朋友，實屬揮霍。
辯護人的'辯護意見是：
1.系未成年人;。
2.認(rèn)罪態(tài)度較好;。
3.系初次犯罪。綜上,建議從輕得罰。其辯護意見與事實基本相符,量刑時予以考慮。但辯護意見不是本案的全部量刑情節(jié),本院量刑應(yīng)考慮本案的全部情節(jié)。
本院認(rèn)為,被告人以非法占有為目的,采用秘密手段多次入室盜竊作案,價值_______余元,屬數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成盜竊罪,公訴機關(guān)指控罪名成立。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第264條，第17第第1款、第3款之規(guī)定，判決如下：
被告人_____犯盜竊罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金_____________元。
(刑期自_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止，罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納)。
如不服本判決，可在收到本判決書后次日起十日內(nèi)，提出上訴，上訴至__________市中級人民法院，書面上訴的，提交上訴狀三份，正本1份，副本2份。
審判長_______________。
審判員_____________。
審判員_____________。
_____________年_____月_____日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十一
甲方準(zhǔn)備出售自有房屋，因工作繁忙，不能親自辦理相關(guān)手續(xù)，故委托乙方辦理。為明確權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)平等、自愿、友好協(xié)商，現(xiàn)就房屋過戶事宜達成如下協(xié)議。
一、待過戶房屋基本情況。
1、房屋位置：_______。
2、房屋建筑結(jié)構(gòu)：_______。
3、房屋面積：_______。
4、房屋用途：_______。
5、房屋所有權(quán)證號：_______。
6、土地使用權(quán)證號：_______。
二、委托權(quán)限。
特別授權(quán)委托，代為辦理與房屋過戶相關(guān)的所有手續(xù)。
具體權(quán)限包括：
1、代為代為辦理該房屋立契過戶，稅務(wù)登記等手續(xù)；
2、代為繳納相關(guān)稅費；
3、代為簽署相關(guān)法律文件；
4、代為尋找合適的買方，并與之簽署房屋買賣合同；
5、代為收取房屋過戶款；
6、其他與辦理房屋過戶相關(guān)的手續(xù)。
三、甲方權(quán)利義務(wù)。
1、有權(quán)利督促乙方按照雙方約定辦理房屋過戶事宜；
3、有義務(wù)對乙方的代辦活動提供必要的協(xié)助。
四、房屋過戶過程中需要繳納的相關(guān)稅費，由乙方先行墊付，待房屋過戶手續(xù)完成后從甲方取得的房款中扣除。
五、委托過戶費用及支付方式。
1、委托過戶費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用，不包括買賣交易雙方的契稅費。
2、甲方委托乙方辦理房屋過戶直至買方取得房屋所有權(quán)證的全部費用為人民幣_______元，在乙方按照本合同為甲方辦理完畢房屋過戶手續(xù)后，由乙方從甲方取得的房款中以現(xiàn)金方式扣除。
六、解除權(quán)。
未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方在委托期限內(nèi)不得單方解除合同。
七、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可請求有管轄權(quán)的仲裁或訴訟機構(gòu)解決。
八、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，見證律師持一份作為備查，自雙方簽字、蓋章（捺?。┲掌鹕А?BR> 甲方：
乙方：
日期：
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十二
甲方自愿將其下所有的不動產(chǎn)房產(chǎn)贈與乙方。按照合同法等有關(guān)法律規(guī)定，雙方自愿達成贈與房產(chǎn)協(xié)議如下：
第一條：甲方自愿將其房產(chǎn)贈與給乙方，乙方自愿接受該房屋。該房屋具體狀況如下：
（二）贈與房屋的所有權(quán)證證號為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（三）房屋平面圖及其四至范圍見附件一。
（四）土地使用權(quán)取得的方式該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并贈與。該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并贈與。
第二條：經(jīng)協(xié)商一致甲方愿將該房屋贈與乙方，并在乙方能辦理過戶手續(xù)時積極協(xié)助辦理。
第三條：甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂后一直到過戶完畢期間該房屋權(quán)屬狀況完整和其他具體狀況完整，并保證房屋不受他人合法追索。
第四條：甲方?jīng)]經(jīng)乙方同意不得將此房產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)賣或出租給他人，否則抵押、轉(zhuǎn)賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產(chǎn)的，甲方應(yīng)如數(shù)補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有稅費。
第五條：甲方贈與乙方房產(chǎn)，本合同在雙方簽訂經(jīng)公證處公正后不可撤銷。
第六條：在乙方能辦理該房屋過戶手續(xù)時，甲方應(yīng)按約定積極協(xié)助乙方轉(zhuǎn)移辦理過戶手續(xù)。
第七條：甲、乙雙方定于在乙方要求辦理過戶時，正式辦理過戶該房屋，向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后，按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的，則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任：
第八條：甲、乙雙方確認(rèn)，雖然房屋所有權(quán)證未作記載，但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。
第九條：本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十條：本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交松原市仲裁委員會仲裁。
第十二條：本合同一式兩份。其中甲方留執(zhí)一份，乙方留執(zhí)一份。
第十三條：甲、乙雙方約定補充條款如下：
甲方（簽字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方（簽字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十三
出賣人（甲方）：___________（以下簡稱甲方）。
身份證號碼：________。
買受人（乙方）：____________（以下簡稱乙方）。
身份證號碼：________。
根據(jù)《^v^經(jīng)濟合同法》、《^v^城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在*等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況：
甲方房屋座落在________________________________，位于第____層，共______（套）（間），房屋結(jié)構(gòu)為________，建筑面積為______*方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______*方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備：包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________，是________________________的家庭（夫妻）共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣，該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格：
成交價格為：人民幣___________元整（大寫：_______元整）。
第五條、付款時間與辦法：
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款，并已在____年____月___日將首付款（定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付首款付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整于_____年____月___日付給甲方，第三筆（尾款）房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當(dāng)日（_____年____月___日）付給甲方。
第六條、房屋交付：
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日（____年____月____日）將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方（以各項文件及票據(jù)為證明）。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出：
甲方應(yīng)在房屋交付（_____年____月___日）前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責(zé)任：
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過叁拾天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日（遇法定節(jié)假日順延），甲方按乙方已支付房價款金額的__%（大寫數(shù)字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行；逾期超過陸拾天（大寫數(shù)字），則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第____種約定，追究甲方的違約責(zé)任。
1、甲方按乙方累計已付款的______%（大寫數(shù)字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行，并在本合同第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內(nèi)交付房屋。
2、終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按_壹拾%_利率付給利息。
3、_________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權(quán)要求退房，一切損失由甲方承擔(dān)（是否要注明損失的范圍？）。
甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出，即視為甲方違約，并支付乙方違約金貳仟元整，并應(yīng)在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定：
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下第____種約定進行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)（______天）向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天（大寫數(shù)字）（遇法定節(jié)假日順延）內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天（大寫數(shù)字）內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%（大寫數(shù)字）賠償乙方損失。
3、因本房建房售房單位及甲方原因，此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)時，甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)（______天）將此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______（姓名）名下，并在房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方，所需費用，由______承擔(dān)。
如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______（姓名）名下，甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)，所須費用由____________承擔(dān)。
如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______（姓名）的房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%賠償乙方損失。
乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)時，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料（原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證，原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件，原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等），不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責(zé)任條款：
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書，并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù)，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方履行合同，并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
6、當(dāng)出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時，新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)甲方全部責(zé)任。
第十一條、雙方約定的其他事項：
本合同附件如下：
《房屋實際所有人確認(rèn)書》。
《首付款（定金）收條確認(rèn)書》。
《房屋內(nèi)財產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓清單、確認(rèn)書》第十二條、本合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權(quán)人同意。
2、乙方是________________________________，代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人，_________、_________系其法定監(jiān)護人，_________、_________承諾其有權(quán)出售該房屋并全權(quán)代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任由_________、_________自行承擔(dān)。（注：本條適用于甲方安置戶中有未成年人時使用。）。
第十三條、本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證；但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日（20____年_____月_____日）起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，見證方（中間人）____________一份，留存?zhèn)洳椤?BR> 第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：
雙方本著友好協(xié)商，公*合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。
1、提交______仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協(xié)商解決，與本合同同具法律效力。
電話：________電話：________電話：________。
____年___月___日____年___月___日____年___月___日。
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十四
受贈人：
贈與人將其房屋贈與受贈人，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。
第一條贈與房屋狀況房屋坐落房屋規(guī)格房屋面積備注：該房屋已于年月日出租給×××（姓名）使用。
第二條受贈人的義務(wù)受贈人取得贈與房屋所有權(quán)，不得解除與×××的租賃合同，除非×××主動提出終止租賃合同。
第三條贈與房屋的交付贈與人與受贈人于年月日共同到房地產(chǎn)部門辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
第四條合同的變更與終止贈與房屋尚未交付時，贈與人經(jīng)濟狀況顯著惡化，可以變更或終止合同。
但可以適當(dāng)賠償受贈人因相信贈與人贈與行為而造成的經(jīng)濟損失。
第五條贈與的撤消。
受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤消贈與：
（1）受贈人不履行贈與合同約定義務(wù)的。
（2）嚴(yán)重侵害贈與人或者贈與人的近親屬的。
第六條爭議的解決方式一切與本合同有關(guān)的糾紛，首先由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方可以向×××仲裁庭申請仲裁。
第七條合同的補充本合同如有未盡事宜，一律按照《_合同法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第八條本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
贈與人（簽名）：
受贈人：（簽名）。
簽訂時間：
簽訂地點：
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十五
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
戊方：
己方：
庚方：甲方與甲、乙、丙、丁、戊、己方系母子、母女關(guān)系，與庚方系祖母與孫子關(guān)系，甲方現(xiàn)有萬改英名下房產(chǎn)一處，位于____________________，建筑面積____________________*方米，房產(chǎn)證號________________________________________，土地證號______________________________。該房產(chǎn)系甲方與_______________的夫妻共同財產(chǎn)。____________________于_________________________年去世后，該房產(chǎn)作為遺產(chǎn)并未被遺產(chǎn)繼承人進行分割，現(xiàn)仍由甲方居住。
經(jīng)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守：
一、甲方作為房屋共有人及遺產(chǎn)繼承人享有該房屋的所有權(quán)。乙、丙、丁、戊、己方作為繼承人同等的享有房屋的所有權(quán)。甲方自愿將其所有的的房屋所有權(quán)無償贈予庚方，庚方自愿接受。
二、乙方自愿將其所有的的房屋所有權(quán)無償贈予庚方，庚方自愿接受。
三、庚方向丙、丁、戊、己四方分別支付_______________萬元，購買丙、丁、戊、己四方各自繼承享有的的房屋所有權(quán)。
四、該房屋因客觀情況所限，暫不辦理過戶手續(xù)。待不能辦理過戶原因消除后，甲、乙、丙、丁、戊、己六方應(yīng)依照庚方的要求積極協(xié)助庚方辦理過戶事宜。
五、該協(xié)議生效后，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方不得反悔，甲、乙、丙、丁、戊、己六方不得以任何理由主張對該房屋的繼承權(quán)和所有權(quán)。
六、本協(xié)議作為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方真實意思的表示，不存在脅迫、欺詐、顯失公*、重大誤解等情形。
七、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方必須遵守本協(xié)議，如有違反約定均為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任：甲、乙、丙、丁、戊、己六房若違反約定，須按照違約時房屋市場交易價格向庚方補齊差價。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙、丙、丁、戊、庚七方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的部分，具有同等效力。
九、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方簽字捺印后生效。
十、本協(xié)議一式七份，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：丙方：丁方：戊方：己方：庚方：
廣州房產(chǎn)過戶合同篇十六
甲方(轉(zhuǎn)讓方)：。乙方(受讓方)：。
甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及車庫轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：
一、標(biāo)的物。
該宗房屋位于，共平方米以及相應(yīng)的車庫。
二、房款及支付。
該宗房屋及車庫共計作價元，乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元，余款元于xx年月日之前付清。
三、標(biāo)的的交付。
甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
四、權(quán)利義務(wù)。
1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權(quán)，。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限交付房屋，每拖延一日需承擔(dān)房屋總價款1%的違約金。
3、乙方應(yīng)擔(dān)依照合同約定交付購房款，每逾期一日承擔(dān)房屋總價款1%的違約金，逾期超過日，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)房屋價款xx年內(nèi)，辦理房屋過戶手續(xù)，在接到乙方過戶要求后，甲方予以配合。
6、所有權(quán)轉(zhuǎn)移后，該房屋上的一切權(quán)益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等)，如果該處房屋因改造需要拆遷，因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權(quán)利全部由乙方享有。
7、在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于：水費，電費等)由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。