合同內(nèi)容的明確和詳細(xì)是保證合同有效的重要條件之一。在合同起草過程中,應(yīng)充分考慮各方的權(quán)益和風(fēng)險,并進行公平協(xié)商。合同是一種具有法律約束力的書面文件,用于明確雙方或多方之間的權(quán)利和義務(wù)。合同的撰寫應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同規(guī)范。以下是小編為大家收集的合同范文,供您參考。
定制貨物買賣合同篇一
關(guān)于貨物買賣合同范文,下面小編為你帶來
貨物買賣合同范本
,歡迎閱讀,謝謝!
買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項執(zhí)行:
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法1.數(shù)量:________ . 2.計量單位和方法:__________. 3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________.
第三條 包裝方式和包裝品的處理:_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______.
2.交貨地點:_______.
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________.
第五條 驗收:1.驗收時間:_______. 2.驗收方式:______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________.
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的`損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________.
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________.第十條 不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭議解決:凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款:1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.
第十三條 其它事項:1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________ 乙方:____________受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______委托代理人:(簽字)_____本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
推薦閱讀:
中外貨物貿(mào)易買賣合同
動產(chǎn)貨物買賣合同
中外貨物買賣合同范文
國際貨物買賣合同模板
中外貨物買賣合同下載
中外貨物買賣合同模板
定制貨物買賣合同篇二
經(jīng)交易兩邊在劃1、互利原則上會商同等,達本錢和談各條目,互助踐諾:
第一條貨品名稱:____________________
第二條產(chǎn)地:____________________
第三條數(shù)量:____________________
第四條商標(biāo):____________________
第五條代價:____________________
fob________________
第六條包裝:____________________
第七條付款前提:簽訂公約后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤除的、可破裂、可讓渡的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的名譽證。
第八條裝船:從賣方收到買方名譽證日期算起,45天內(nèi)予以裝船,若產(chǎn)生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本公約法則,賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%謀劃為限。是以,買方需向賣方供給銀行包管。
第九條保證金:賣方收到買方名譽證的14個銀行日內(nèi),向買方寄出____%的包管金或銀行保函。若賣方不履行本公約,其包管金買方予以充公。
第十條應(yīng)附的單子:賣方向買方供給:
1.全套干凈提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的貿(mào)易發(fā)票;
3.原產(chǎn)地表明書;
4.裝箱單;
5.為出口________所需的其他緊張單子。
第十一條裝船關(guān)照:賣方在法則的裝貨時候起碼14天前用電報方法將裝船前提告知買方,買方或其代辦人將裝貨船估計到達裝貨港的時候告知賣方。
第十二條其他條目:質(zhì)量、數(shù)量和重量的查驗可于裝貨港一次進行,若要求供給所需的其他證件,其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三條裝船時候:
第十四條裝貨效果:每個好天工作日,除禮拜日、節(jié)假日外,每艙口進貨為________立方(噸)。
第十五條延期費/慢裝卸罰款:對付________載重噸船來講,每天________u.s.d.。
第十六條不可抗力:簽約兩邊的任何一方因為臺風(fēng)、地動和兩邊贊成的不可抗力變亂而感化公約履行時,則耽誤公約的期限應(yīng)相稱于變亂所感化的時候。
第十七條公約爭議的辦理:
第十八條本公約于____年__月__日在________市用________文簽訂,本來一式兩份,交易兩邊各執(zhí)一份,交易兩邊簽字見效。
簽約日期:____年__月__日
定制貨物買賣合同篇三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方將xxxxxxxxxxxxxxxxxx(東西)賣給乙方,總價為人民幣元大寫(伍拾萬元整)。
2、乙方在簽合同后需支付總價的30%作為定金,在搬運設(shè)備當(dāng)天必須付清余款方可裝車。
3、拆卸、運費、工人等一切費用由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān),甲方必需配合乙方拆卸。
4、乙方在拆卸過程中一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
5、乙方把設(shè)備拖出甲方大門外如有任何問題都與甲方無關(guān)。
6、乙方在設(shè)備出機房大門合理情況下需拆甲方門和拆墻乙方不負(fù)責(zé)修復(fù),甲方必須保證乙方順利拖出甲方大門手續(xù)齊全。
7、甲、乙雙方互相遵守本合同,如有一方不遵守本合同,需賠賞另一方的損失,損失為合同總價的30%或協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向所在當(dāng)?shù)胤ㄔ禾幚斫鉀Q爭議。
8、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效,有同等的法律效律。
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 日期:年 月 日
定制貨物買賣合同篇四
甲方:東莞市正同實業(yè)有限公司 合同編號:dg20130002a 乙方:杭州新東林食品有限公司 簽訂日期: 20xx-3-11 根據(jù)供需雙方要求,經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方共同制定以下購銷合同內(nèi)容:
共同遵守下列條款。 此合同內(nèi)容和條款經(jīng)雙方簽定后即具有法律效力。
一、 生產(chǎn)要求:1.材料為身,底,蓋,內(nèi)蓋全部為0.23mm馬口鐵;尺寸按照乙方要求的50*50*128mm制作。2.印刷為:罐身,外面白磁+4色+2專+光油(含激凸);外蓋,外面白磁+1色+光油(含激凸);底部分:外面白磁+光油;內(nèi)蓋部分:雙面光油(含激凸); 3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑,不可有劃痕,刮花,污漬,生銹,凹凸不平等質(zhì)量問題。5.所有產(chǎn)品的細(xì)節(jié)處需與確認(rèn)的樣板保持一致。
二、 質(zhì)量要求:甲方應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和客戶確認(rèn)樣.
三、 包裝要求:每個罐子入膠袋,平卡分層,再入b=b外箱。100個/每外箱;
四、 付款:確認(rèn)合同后,乙方支付模具費13500元和樣板費2500元,確認(rèn)樣品后支付大貨(正方罐含內(nèi)蓋)款30%作為定金,退回部分樣板費1000元(可從定金中扣除),大貨(正方罐含內(nèi)蓋)出貨前支付余款。
五、 樣板確認(rèn)以雙方郵件為準(zhǔn):甲方: 乙方:
六、 貨款收?。阂曳綄⒇浛钪苯鱼y行轉(zhuǎn)賬至甲方以下指定公司公帳帳號;甲方帳號如下:
七, 交期:模具和樣板的交期為在收到模具費及樣板費日起15天內(nèi)交樣板,剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認(rèn)后 16 天內(nèi)貨送工廠,由于甲方交貨延期或質(zhì)量問題造成的損失由甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
八, 此報價為含稅17%的增值稅,所有運輸費用由甲方承擔(dān)。
九, 保密要求:甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關(guān)內(nèi)容。甲方擁有對印刷品的知識產(chǎn)權(quán),乙方不得將設(shè)計內(nèi)容轉(zhuǎn)讓或泄露給第三方,若因乙方原因造成甲方損失,乙方應(yīng)賠償甲方因知識產(chǎn)權(quán)問題所造成的一切損失。
十一. 執(zhí)行合同若發(fā)生一切爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成則按合同法有關(guān)規(guī)定進行解決。
十二. 本合同一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)貳份,今后在合同執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決。
十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務(wù),造成的損失由雙方協(xié)商解決。
十四. 合同于簽訂之日起生效,合同有效期至20xx年 6月 30日
請甲方簽字蓋章確認(rèn)請乙方簽字蓋章
定制貨物買賣合同篇五
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,就_______買賣的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、價格。
品名:_______。
牌號:_______。
商標(biāo):_______。
登記證號:_______。
規(guī)格:_______。
包裝要求:_______。
數(shù)量:_______。
單價:_______。
總價:_______。
合計人民幣金額(大寫):_______。
第二條交付時間、數(shù)量及價款。
交付次數(shù):_______。
交付時間:_______。
數(shù)量:_______。
金額(元):_______。
第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
選擇下列第_____項標(biāo)準(zhǔn):
1.國家標(biāo)準(zhǔn)。
2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4.協(xié)定標(biāo)準(zhǔn)。
第四條交付方式。
選擇下列第_____項方式:
1.送貨。
2.自提。
3.其他__________________。
交付地點_________________。
運輸費承擔(dān)_______________。裝卸費承擔(dān)_______________。
第五條驗收。
選擇下列第_____項方式:
1.乙方在甲方交貨時當(dāng)場驗收。
2.乙方在甲方交貨后________天內(nèi)驗收。
3.其他驗收方式_____________________。
對質(zhì)量有異議雙方可委托_________部門抽樣檢測。
第六條價款支付。
第三期____________;第四期_____________。
2.結(jié)算方式。
選擇下列第_____項方式:
(1)現(xiàn)金。
(2)轉(zhuǎn)賬。
(3)支票。
(4)其他_________________________。
第七條違約責(zé)任。
1.經(jīng)驗收數(shù)量不足乙方有權(quán)要求補足數(shù)量,由此造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
2.質(zhì)量不符合同約定,乙方有權(quán)要求換貨、退貨,由此造成損失的,乙方可要求損害賠償。
3.遲延交貨的,甲方每日按照遲延部分價款的_______%標(biāo)準(zhǔn)向已方支付違約金,由此造成的損失乙方有權(quán)要求賠償。
4.遲延支付貨款的,乙方每日按照遲延部分價款的______%標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金,由此造成的損失甲方有權(quán)要求賠償。
5.其他違約責(zé)任______________________。
第八條其他約定事項。
第九條合同爭議解決方式。
本合同簽訂后發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可以要求調(diào)解,或按下列第______種方式解決:
1.提交_______仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第十條本合同自簽字或蓋章之日起生效。
賣方(甲方)___________________。
住所________________________。
電話_________________________。
買方(乙方)____________________。
住所_________________________。
電話_________________________。
簽約地點______________________。
簽約時間_______年_____月____日。
定制貨物買賣合同篇六
供方:______。
需方:______。
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量:
第二條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第__項作標(biāo)準(zhǔn):
1、附商品樣本,作為合同附件。
2、商品質(zhì)量,按照____標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過__%)。
3、商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條商品單價及合同總金額。
1、商品定價,供需雙方同意按____定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動價格時,應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
2、單價和合同總金額:_________。
第四條包裝方式及包裝品處理_______。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。
供方:______。
需方:______。
定制貨物買賣合同篇七
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,行紀(jì)方接受委托方的委托,就代辦_________________事項,雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條代辦事項_____________________________________。
第二條行紀(jì)人對自己所占的委托物應(yīng)當(dāng)妥善保管。
第三條若委托物交付給行紀(jì)人時有瑕疵或者容易腐爛、變質(zhì),經(jīng)委托人同意,行紀(jì)人可以處分該物;若不能及時聯(lián)系委托人,行紀(jì)人可以合理處分。
第四條行紀(jì)人低于委托人指定的價格賣出或者高于委托人指定的價格買入的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)委托人同意。未經(jīng)委托人同意,行紀(jì)人補償其差額的,該買賣對委托人發(fā)生效力。行紀(jì)人高于委托人指定的價格賣出或者低于委托人指定的價格買入的,可以按照約定增加報酬。增加報酬數(shù)額的確定方法是_____。
第五條行紀(jì)人賣出或者買入商品,行紀(jì)人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下,行紀(jì)人仍然有權(quán)要求委托人支付報酬。
第六條行紀(jì)人按照約定買入委托物,委托人應(yīng)當(dāng)及時受領(lǐng)。經(jīng)行紀(jì)人催告,委托人無正當(dāng)理由拒絕受領(lǐng)的,行紀(jì)人可以提存委托物。委托物不能賣出或者委托人撤回出賣,經(jīng)行紀(jì)人催告,委托人不取回或者不處分該物的,行紀(jì)人可以提存委托物。
第七條行紀(jì)人與第三人訂立合同的,行紀(jì)人對該合同直接享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。第三人不履行義務(wù)致使委托人受到損害的,行紀(jì)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第八條行紀(jì)人處理委托事務(wù)支出的費用,由行紀(jì)人負(fù)擔(dān)也可以作其他約定。
第九條行紀(jì)人完成委托事務(wù)的,委托人應(yīng)當(dāng)向其支付相應(yīng)的報酬。報酬數(shù)額是_____,委托人逾期不支付報酬的,行紀(jì)人對委托物享有留置權(quán)。
第十條其他約定事項:__________________________________________。
第十一條雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
第十二條本合同未作規(guī)定的,按照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行解釋與執(zhí)行。
第十三條本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。
本合同正本一式二份,委托方、行紀(jì)方雙方各執(zhí)一份,具有同等法律約束力。
甲方公章:_________乙方公章:_________。
法定代表人簽字:_________法定代表人簽字:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
定制貨物買賣合同篇八
甲方:(需方)
乙方:(供方)
甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商就鋁型材供應(yīng)達成以下協(xié)議,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、產(chǎn)品內(nèi)容:
(1)產(chǎn)品名稱:
(2)表面處理:
(4)合金狀態(tài):
(5)訂單數(shù)量:
(6)工程名:
二、產(chǎn)品價格、結(jié)算方式
(2)包裝方式:
(3)交貨地點:
(4)計算重量方式:實磅計重。
(5)以上報價含稅含運費,合金狀態(tài)為6063-5,6063-6價格在原價基礎(chǔ)上另加500元噸,特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
三、交貨時間:
(1) 合同簽訂后,收到甲方第一批訂貨單后在現(xiàn)有模具情況下約15天交貨,(法定的不可抗力情況除外),后批的訂單約20天交貨。
(2)如果乙方原因不能按期交貨,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方的相應(yīng)損失。
(3)如果乙方不能按期交貨,是甲方貨款不到位的原因,乙方不負(fù)責(zé)任。
四、付款方式:
(1)合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20%定金,訂單完成后,每車(12噸內(nèi))貨到工地后十五天內(nèi)支付該車貨款,訂金在最后一車貨款中扣除,甲方不按照約定付款,乙方有權(quán)停止發(fā)貨。
(2)付款方式:電匯或支票。
六、相關(guān)事宜:
(1)乙方按甲方的訂貨單進行生產(chǎn)(訂單甲方必須以書面形式通知乙方)乙方不得擅自改動,否則由乙方負(fù)責(zé)。由于甲方原因下錯單,或其它原因,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如需退貨的,須經(jīng)乙方同意,退貨價格按回收當(dāng)天“南海靈通”a00相應(yīng)鋁錠的七折執(zhí)行(不含包裝物)。
(3)在有模具情況下,若乙方超出25天仍未能完成交貨,乙方需按該批貨的貨款的3%天的罰金付予甲方。
(1)項退貨價格處理。
(5)甲方如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題,需在收到貨后三天內(nèi)反饋給乙方,乙方對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品包退、包換和賠償有關(guān)損失。
(6)對甲方委托乙方加工生產(chǎn)的任何模具和產(chǎn)品,如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產(chǎn)權(quán)及發(fā)生經(jīng)濟糾紛等與乙方無關(guān),由甲方自行處理,并承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任,同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
七、鋁材運輸、貯存、使用及保養(yǎng)注意事項:
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應(yīng)在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放,避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應(yīng)注意存放在xx、干燥的室內(nèi),需露天堆放的,必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪,應(yīng)立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時,鋁材連墻處應(yīng)進行防腐處理,須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染;不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材,以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時,請使用柔布,用自來水或5%的中性肥皂水擦洗,禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項,造成本乙方品出現(xiàn)表面質(zhì)量問題(包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等)均不屬于乙方承諾的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍。
八、其它:
(1)本合同生效后,雙方必須嚴(yán)格履行,如其中一方出現(xiàn)違約情況,另一方有權(quán)終止合同,所造成的損失由違約方承擔(dān)。
(2)本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,也可簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
(3)本合同有效期至。
(4)本合同一式叁份,甲方壹份、乙方兩份,具有同等法律效力,簽字或蓋章后生效。
甲方: 乙方:
簽名: 簽名:
日期: 日期
定制貨物買賣合同篇九
根據(jù)《_民法典》之規(guī)定就貨事宜,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
二、產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
三、驗收方法爛片、是否帶釘。
四、貨款及費用等付款及結(jié)算方法。
五、交貨規(guī)定。
1、交貨方式:_______________。
2、交貨地點:_______________。
3、交貨日期:_______________
4、運輸費:_______________。
六、經(jīng)濟責(zé)任。
(一)乙方的責(zé)任。
1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質(zhì)論價、不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期十日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。
3、產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方延期交貨部分貨款總值%的罰金。
(二)甲方的責(zé)任。
1、甲方如中途變更產(chǎn)品、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)。
2、甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料時,除乙方得將交貨日期順延外,每延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值%的罰金。如果甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付乙方延期提貨部分貨款總額%的罰金。
5、甲方未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額_______%付給乙方延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如果甲方拒絕卸貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。
7、產(chǎn)品價格如需調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,經(jīng)雙方同意后方能變更。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的_____%作為罰金付給甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方需向?qū)Ψ匠浞肿N合同部分總額_______%的補償金。
9、如因生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前天與甲方協(xié)商。
10、本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收獲,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承擔(dān)違約責(zé)任。
12、本合同在執(zhí)行中如爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,按以下_______項處理:
(1)申請仲裁機構(gòu)仲裁;。
(2)向人民法院起訴。
13、本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
14、本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi)。
15、報雙方主管部門各一份。
16、本合同有效期自_______年_______日起至_______月_______日止。
_________年____月____日_________年____月____日。
定制貨物買賣合同篇十
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告:某某建設(shè)集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同??墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題??墒聦嵤?,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn),且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團有限公司
20年 月日
定制貨物買賣合同篇十一
賣方:____________________________________。
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達成如下協(xié)議,共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位。
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商。
第四條裝運港。
第五條目的港。
第六條裝運期。
________分運:
________轉(zhuǎn)運:
第七條包裝。
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭。
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險。
裝運后由買方投保。
第十條付款條件。
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的____%,計___________.____________行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,承付信用證款項(如果分運,應(yīng)按分運比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,注明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi),須掛號航空郵寄三套上述文件,一份寄買方,兩份寄目的港________運輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,承付合同總值的____%,金額為________.
4.買方在付款時,有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由____方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔(dān)。
第十一條裝運條款。
1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
3.買方須在預(yù)計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預(yù)計裝船日期,合同號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發(fā)生的一切倉儲和保險費由買方承擔(dān)。
4.船按期抵達裝運港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件。
1.下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運:
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款。
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。
第十四條檢驗條款。
1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
2.在貨物抵達目的港之后,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書,如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在合同第十三條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條索賠。
1.賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第十三條和第十四條規(guī)定,在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力。
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止合同,通知立即生效。
第十七條仲裁。
雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按(____)項仲裁。
(1)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,根據(jù)該會的仲裁程序進行仲裁。
(2)提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行,仲裁費用由敗訴方承擔(dān),除非仲裁機構(gòu)另有裁定。
仲裁期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款。
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10個星期時,買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款。
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份,買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第()款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方確認(rèn)生效。
買方:____________。
簽名:____________。
賣方:____________。
簽名:____________。
簽署日期:____年__月__日
定制貨物買賣合同篇十二
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:
甲方將下列貨物賣與乙方:名稱規(guī)格或型號品牌生產(chǎn)商數(shù)量
雙方約定的價格條款是:____________________________
本合同總價款為人民幣______________________萬元。
交貨時間為:
每批次交貨數(shù)量的限制是:__________________________
雙方確定的交貨地點為________市________路________號;
運費由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中。
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:_______
甲方:_____________
乙方:_____________
定制貨物買賣合同篇十三
買方:____________(下稱甲方)賣方:____________(下稱乙方)。
電子郵箱:__________電子郵箱:__________。
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
1.名稱、品種、規(guī)格:
____________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或_____)。
2.質(zhì)量,按下列第()項執(zhí)行:
(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
1.數(shù)量:________。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投_____種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;。
貨款的支付方式:____________;。
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________。
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國xx貿(mào)易_____委員會深圳分會,按照申請_____時該會實行的_____規(guī)則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
xxx。
xxx。
xxx。
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________乙方:____________。
受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______。
委托代理人:(簽字)_____。
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
定制貨物買賣合同篇十四
買方:____________(下稱甲方)賣方:____________(下稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
1.名稱、品種、規(guī)格:____________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第()項執(zhí)行:
(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
1.數(shù)量:________ .
2.計量單位和方法:__________.
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________.
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
1.交貨時間:_______.
2.交貨地點:_______.
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________.
1.驗收時間:_______.
2.驗收方式:______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________.
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________.
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________.
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
受權(quán)代表:(簽字)______ 受權(quán)代表:(簽字)
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
定制貨物買賣合同篇十五
甲方:(需方)
乙方:(供方)
甲乙雙方依據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商就鋁型材供應(yīng)達成以下協(xié)議,雙方共同遵照執(zhí)行。
(1)產(chǎn)品名稱:堅美牌鋁材
(2)表面處理:素材、粉末噴涂、氟碳噴涂
(4)合金狀態(tài):6063-5 ,高精級;6063-6,高精級。
(5)訂單數(shù)量:約400噸
(6)工程名:
(2)包裝方式:按廠統(tǒng)一紙包裝,重量約60177;5g
(3)交貨地點:甲方生產(chǎn)工廠
(4)計算重量方式:實磅計重。
(5)以上報價含稅含運費,合金狀態(tài)為6063-5,6063-6價格在原價基礎(chǔ)上另加500元噸,特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
(1)合同簽訂后,收到甲方第一批訂貨單后在現(xiàn)有模具情況下約15天交貨,(法定的不可抗力情況除外),后批的訂單約20天交貨。
(2)如果乙方原因不能按期交貨,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方的相應(yīng)損失。
(3)如果乙方不能按期交貨,是甲方貨款不到位的原因,乙方不負(fù)責(zé)任。
(1)合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20%定金,訂單完成后,每車(12噸內(nèi))貨到工地后十五天內(nèi)支付該車貨款,訂金在最后一車貨款中扣除,甲方不按照約定付款,乙方有權(quán)停止發(fā)貨。
(2)付款方式:電匯或支票。
(1)乙方按甲方的訂貨單進行生產(chǎn)(訂單甲方必須以書面形式通知乙方)乙方不得擅自改動,否則由乙方負(fù)責(zé)。由于甲方原因下錯單,或其它原因,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如需退貨的,須經(jīng)乙方同意,退貨價格按回收當(dāng)天“南海靈通”a00相應(yīng)鋁錠的七折執(zhí)行(不含包裝物)。
(3)在有模具情況下,若乙方超出25天仍未能完成交貨,乙方需按該批貨的貨款的3‰天的罰金付予甲方。
(1)項退貨價格處理。
(5)甲方如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題,需在收到貨后三天內(nèi)反饋給乙方,乙方對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品包退、包換和賠償有關(guān)損失。
(6)對甲方委托乙方加工生產(chǎn)的任何模具和產(chǎn)品,如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產(chǎn)權(quán)及發(fā)生經(jīng)濟糾紛等與乙方無關(guān),由甲方自行處理,并承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任,同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應(yīng)在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放,避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應(yīng)注意存放在__、干燥的室內(nèi),需露天堆放的,必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪,應(yīng)立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時,鋁材連墻處應(yīng)進行防腐處理,須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染;不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材,以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時,請使用柔布,用自來水或5%的中性肥皂水擦洗,禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項,造成本乙方品出現(xiàn)表面質(zhì)量問題(包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等)均不屬于乙方承諾的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍。
(1)本合同生效后,雙方必須嚴(yán)格履行,如其中一方出現(xiàn)違約情況,另一方有權(quán)終止合同,所造成的損失由違約方承擔(dān)。
(2)本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,也可簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
(3)本合同有效期至。
(4)本合同一式叁份,甲方壹份、乙方兩份,具有同等法律效力,簽字或蓋章后生效。
甲方:乙方:
簽名:簽名:____日期:日期
定制貨物買賣合同篇一
關(guān)于貨物買賣合同范文,下面小編為你帶來
貨物買賣合同范本
,歡迎閱讀,謝謝!
買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項執(zhí)行:
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法1.數(shù)量:________ . 2.計量單位和方法:__________. 3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________.
第三條 包裝方式和包裝品的處理:_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______.
2.交貨地點:_______.
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________.
第五條 驗收:1.驗收時間:_______. 2.驗收方式:______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________.
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的`損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________.
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________.第十條 不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭議解決:凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款:1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.
第十三條 其它事項:1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________ 乙方:____________受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______委托代理人:(簽字)_____本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
推薦閱讀:
中外貨物貿(mào)易買賣合同
動產(chǎn)貨物買賣合同
中外貨物買賣合同范文
國際貨物買賣合同模板
中外貨物買賣合同下載
中外貨物買賣合同模板
定制貨物買賣合同篇二
經(jīng)交易兩邊在劃1、互利原則上會商同等,達本錢和談各條目,互助踐諾:
第一條貨品名稱:____________________
第二條產(chǎn)地:____________________
第三條數(shù)量:____________________
第四條商標(biāo):____________________
第五條代價:____________________
fob________________
第六條包裝:____________________
第七條付款前提:簽訂公約后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤除的、可破裂、可讓渡的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的名譽證。
第八條裝船:從賣方收到買方名譽證日期算起,45天內(nèi)予以裝船,若產(chǎn)生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本公約法則,賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%謀劃為限。是以,買方需向賣方供給銀行包管。
第九條保證金:賣方收到買方名譽證的14個銀行日內(nèi),向買方寄出____%的包管金或銀行保函。若賣方不履行本公約,其包管金買方予以充公。
第十條應(yīng)附的單子:賣方向買方供給:
1.全套干凈提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的貿(mào)易發(fā)票;
3.原產(chǎn)地表明書;
4.裝箱單;
5.為出口________所需的其他緊張單子。
第十一條裝船關(guān)照:賣方在法則的裝貨時候起碼14天前用電報方法將裝船前提告知買方,買方或其代辦人將裝貨船估計到達裝貨港的時候告知賣方。
第十二條其他條目:質(zhì)量、數(shù)量和重量的查驗可于裝貨港一次進行,若要求供給所需的其他證件,其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三條裝船時候:
第十四條裝貨效果:每個好天工作日,除禮拜日、節(jié)假日外,每艙口進貨為________立方(噸)。
第十五條延期費/慢裝卸罰款:對付________載重噸船來講,每天________u.s.d.。
第十六條不可抗力:簽約兩邊的任何一方因為臺風(fēng)、地動和兩邊贊成的不可抗力變亂而感化公約履行時,則耽誤公約的期限應(yīng)相稱于變亂所感化的時候。
第十七條公約爭議的辦理:
第十八條本公約于____年__月__日在________市用________文簽訂,本來一式兩份,交易兩邊各執(zhí)一份,交易兩邊簽字見效。
簽約日期:____年__月__日
定制貨物買賣合同篇三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方將xxxxxxxxxxxxxxxxxx(東西)賣給乙方,總價為人民幣元大寫(伍拾萬元整)。
2、乙方在簽合同后需支付總價的30%作為定金,在搬運設(shè)備當(dāng)天必須付清余款方可裝車。
3、拆卸、運費、工人等一切費用由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān),甲方必需配合乙方拆卸。
4、乙方在拆卸過程中一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
5、乙方把設(shè)備拖出甲方大門外如有任何問題都與甲方無關(guān)。
6、乙方在設(shè)備出機房大門合理情況下需拆甲方門和拆墻乙方不負(fù)責(zé)修復(fù),甲方必須保證乙方順利拖出甲方大門手續(xù)齊全。
7、甲、乙雙方互相遵守本合同,如有一方不遵守本合同,需賠賞另一方的損失,損失為合同總價的30%或協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向所在當(dāng)?shù)胤ㄔ禾幚斫鉀Q爭議。
8、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效,有同等的法律效律。
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 日期:年 月 日
定制貨物買賣合同篇四
甲方:東莞市正同實業(yè)有限公司 合同編號:dg20130002a 乙方:杭州新東林食品有限公司 簽訂日期: 20xx-3-11 根據(jù)供需雙方要求,經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方共同制定以下購銷合同內(nèi)容:
共同遵守下列條款。 此合同內(nèi)容和條款經(jīng)雙方簽定后即具有法律效力。
一、 生產(chǎn)要求:1.材料為身,底,蓋,內(nèi)蓋全部為0.23mm馬口鐵;尺寸按照乙方要求的50*50*128mm制作。2.印刷為:罐身,外面白磁+4色+2專+光油(含激凸);外蓋,外面白磁+1色+光油(含激凸);底部分:外面白磁+光油;內(nèi)蓋部分:雙面光油(含激凸); 3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑,不可有劃痕,刮花,污漬,生銹,凹凸不平等質(zhì)量問題。5.所有產(chǎn)品的細(xì)節(jié)處需與確認(rèn)的樣板保持一致。
二、 質(zhì)量要求:甲方應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和客戶確認(rèn)樣.
三、 包裝要求:每個罐子入膠袋,平卡分層,再入b=b外箱。100個/每外箱;
四、 付款:確認(rèn)合同后,乙方支付模具費13500元和樣板費2500元,確認(rèn)樣品后支付大貨(正方罐含內(nèi)蓋)款30%作為定金,退回部分樣板費1000元(可從定金中扣除),大貨(正方罐含內(nèi)蓋)出貨前支付余款。
五、 樣板確認(rèn)以雙方郵件為準(zhǔn):甲方: 乙方:
六、 貨款收?。阂曳綄⒇浛钪苯鱼y行轉(zhuǎn)賬至甲方以下指定公司公帳帳號;甲方帳號如下:
七, 交期:模具和樣板的交期為在收到模具費及樣板費日起15天內(nèi)交樣板,剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認(rèn)后 16 天內(nèi)貨送工廠,由于甲方交貨延期或質(zhì)量問題造成的損失由甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
八, 此報價為含稅17%的增值稅,所有運輸費用由甲方承擔(dān)。
九, 保密要求:甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關(guān)內(nèi)容。甲方擁有對印刷品的知識產(chǎn)權(quán),乙方不得將設(shè)計內(nèi)容轉(zhuǎn)讓或泄露給第三方,若因乙方原因造成甲方損失,乙方應(yīng)賠償甲方因知識產(chǎn)權(quán)問題所造成的一切損失。
十一. 執(zhí)行合同若發(fā)生一切爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成則按合同法有關(guān)規(guī)定進行解決。
十二. 本合同一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)貳份,今后在合同執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決。
十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務(wù),造成的損失由雙方協(xié)商解決。
十四. 合同于簽訂之日起生效,合同有效期至20xx年 6月 30日
請甲方簽字蓋章確認(rèn)請乙方簽字蓋章
定制貨物買賣合同篇五
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,就_______買賣的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、價格。
品名:_______。
牌號:_______。
商標(biāo):_______。
登記證號:_______。
規(guī)格:_______。
包裝要求:_______。
數(shù)量:_______。
單價:_______。
總價:_______。
合計人民幣金額(大寫):_______。
第二條交付時間、數(shù)量及價款。
交付次數(shù):_______。
交付時間:_______。
數(shù)量:_______。
金額(元):_______。
第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
選擇下列第_____項標(biāo)準(zhǔn):
1.國家標(biāo)準(zhǔn)。
2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4.協(xié)定標(biāo)準(zhǔn)。
第四條交付方式。
選擇下列第_____項方式:
1.送貨。
2.自提。
3.其他__________________。
交付地點_________________。
運輸費承擔(dān)_______________。裝卸費承擔(dān)_______________。
第五條驗收。
選擇下列第_____項方式:
1.乙方在甲方交貨時當(dāng)場驗收。
2.乙方在甲方交貨后________天內(nèi)驗收。
3.其他驗收方式_____________________。
對質(zhì)量有異議雙方可委托_________部門抽樣檢測。
第六條價款支付。
第三期____________;第四期_____________。
2.結(jié)算方式。
選擇下列第_____項方式:
(1)現(xiàn)金。
(2)轉(zhuǎn)賬。
(3)支票。
(4)其他_________________________。
第七條違約責(zé)任。
1.經(jīng)驗收數(shù)量不足乙方有權(quán)要求補足數(shù)量,由此造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
2.質(zhì)量不符合同約定,乙方有權(quán)要求換貨、退貨,由此造成損失的,乙方可要求損害賠償。
3.遲延交貨的,甲方每日按照遲延部分價款的_______%標(biāo)準(zhǔn)向已方支付違約金,由此造成的損失乙方有權(quán)要求賠償。
4.遲延支付貨款的,乙方每日按照遲延部分價款的______%標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金,由此造成的損失甲方有權(quán)要求賠償。
5.其他違約責(zé)任______________________。
第八條其他約定事項。
第九條合同爭議解決方式。
本合同簽訂后發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可以要求調(diào)解,或按下列第______種方式解決:
1.提交_______仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第十條本合同自簽字或蓋章之日起生效。
賣方(甲方)___________________。
住所________________________。
電話_________________________。
買方(乙方)____________________。
住所_________________________。
電話_________________________。
簽約地點______________________。
簽約時間_______年_____月____日。
定制貨物買賣合同篇六
供方:______。
需方:______。
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量:
第二條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第__項作標(biāo)準(zhǔn):
1、附商品樣本,作為合同附件。
2、商品質(zhì)量,按照____標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過__%)。
3、商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條商品單價及合同總金額。
1、商品定價,供需雙方同意按____定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動價格時,應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
2、單價和合同總金額:_________。
第四條包裝方式及包裝品處理_______。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。
供方:______。
需方:______。
定制貨物買賣合同篇七
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,行紀(jì)方接受委托方的委托,就代辦_________________事項,雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條代辦事項_____________________________________。
第二條行紀(jì)人對自己所占的委托物應(yīng)當(dāng)妥善保管。
第三條若委托物交付給行紀(jì)人時有瑕疵或者容易腐爛、變質(zhì),經(jīng)委托人同意,行紀(jì)人可以處分該物;若不能及時聯(lián)系委托人,行紀(jì)人可以合理處分。
第四條行紀(jì)人低于委托人指定的價格賣出或者高于委托人指定的價格買入的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)委托人同意。未經(jīng)委托人同意,行紀(jì)人補償其差額的,該買賣對委托人發(fā)生效力。行紀(jì)人高于委托人指定的價格賣出或者低于委托人指定的價格買入的,可以按照約定增加報酬。增加報酬數(shù)額的確定方法是_____。
第五條行紀(jì)人賣出或者買入商品,行紀(jì)人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下,行紀(jì)人仍然有權(quán)要求委托人支付報酬。
第六條行紀(jì)人按照約定買入委托物,委托人應(yīng)當(dāng)及時受領(lǐng)。經(jīng)行紀(jì)人催告,委托人無正當(dāng)理由拒絕受領(lǐng)的,行紀(jì)人可以提存委托物。委托物不能賣出或者委托人撤回出賣,經(jīng)行紀(jì)人催告,委托人不取回或者不處分該物的,行紀(jì)人可以提存委托物。
第七條行紀(jì)人與第三人訂立合同的,行紀(jì)人對該合同直接享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。第三人不履行義務(wù)致使委托人受到損害的,行紀(jì)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第八條行紀(jì)人處理委托事務(wù)支出的費用,由行紀(jì)人負(fù)擔(dān)也可以作其他約定。
第九條行紀(jì)人完成委托事務(wù)的,委托人應(yīng)當(dāng)向其支付相應(yīng)的報酬。報酬數(shù)額是_____,委托人逾期不支付報酬的,行紀(jì)人對委托物享有留置權(quán)。
第十條其他約定事項:__________________________________________。
第十一條雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
第十二條本合同未作規(guī)定的,按照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行解釋與執(zhí)行。
第十三條本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。
本合同正本一式二份,委托方、行紀(jì)方雙方各執(zhí)一份,具有同等法律約束力。
甲方公章:_________乙方公章:_________。
法定代表人簽字:_________法定代表人簽字:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
定制貨物買賣合同篇八
甲方:(需方)
乙方:(供方)
甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商就鋁型材供應(yīng)達成以下協(xié)議,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、產(chǎn)品內(nèi)容:
(1)產(chǎn)品名稱:
(2)表面處理:
(4)合金狀態(tài):
(5)訂單數(shù)量:
(6)工程名:
二、產(chǎn)品價格、結(jié)算方式
(2)包裝方式:
(3)交貨地點:
(4)計算重量方式:實磅計重。
(5)以上報價含稅含運費,合金狀態(tài)為6063-5,6063-6價格在原價基礎(chǔ)上另加500元噸,特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
三、交貨時間:
(1) 合同簽訂后,收到甲方第一批訂貨單后在現(xiàn)有模具情況下約15天交貨,(法定的不可抗力情況除外),后批的訂單約20天交貨。
(2)如果乙方原因不能按期交貨,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方的相應(yīng)損失。
(3)如果乙方不能按期交貨,是甲方貨款不到位的原因,乙方不負(fù)責(zé)任。
四、付款方式:
(1)合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20%定金,訂單完成后,每車(12噸內(nèi))貨到工地后十五天內(nèi)支付該車貨款,訂金在最后一車貨款中扣除,甲方不按照約定付款,乙方有權(quán)停止發(fā)貨。
(2)付款方式:電匯或支票。
六、相關(guān)事宜:
(1)乙方按甲方的訂貨單進行生產(chǎn)(訂單甲方必須以書面形式通知乙方)乙方不得擅自改動,否則由乙方負(fù)責(zé)。由于甲方原因下錯單,或其它原因,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如需退貨的,須經(jīng)乙方同意,退貨價格按回收當(dāng)天“南海靈通”a00相應(yīng)鋁錠的七折執(zhí)行(不含包裝物)。
(3)在有模具情況下,若乙方超出25天仍未能完成交貨,乙方需按該批貨的貨款的3%天的罰金付予甲方。
(1)項退貨價格處理。
(5)甲方如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題,需在收到貨后三天內(nèi)反饋給乙方,乙方對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品包退、包換和賠償有關(guān)損失。
(6)對甲方委托乙方加工生產(chǎn)的任何模具和產(chǎn)品,如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產(chǎn)權(quán)及發(fā)生經(jīng)濟糾紛等與乙方無關(guān),由甲方自行處理,并承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任,同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
七、鋁材運輸、貯存、使用及保養(yǎng)注意事項:
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應(yīng)在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放,避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應(yīng)注意存放在xx、干燥的室內(nèi),需露天堆放的,必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪,應(yīng)立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時,鋁材連墻處應(yīng)進行防腐處理,須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染;不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材,以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時,請使用柔布,用自來水或5%的中性肥皂水擦洗,禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項,造成本乙方品出現(xiàn)表面質(zhì)量問題(包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等)均不屬于乙方承諾的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍。
八、其它:
(1)本合同生效后,雙方必須嚴(yán)格履行,如其中一方出現(xiàn)違約情況,另一方有權(quán)終止合同,所造成的損失由違約方承擔(dān)。
(2)本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,也可簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
(3)本合同有效期至。
(4)本合同一式叁份,甲方壹份、乙方兩份,具有同等法律效力,簽字或蓋章后生效。
甲方: 乙方:
簽名: 簽名:
日期: 日期
定制貨物買賣合同篇九
根據(jù)《_民法典》之規(guī)定就貨事宜,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
二、產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
三、驗收方法爛片、是否帶釘。
四、貨款及費用等付款及結(jié)算方法。
五、交貨規(guī)定。
1、交貨方式:_______________。
2、交貨地點:_______________。
3、交貨日期:_______________
4、運輸費:_______________。
六、經(jīng)濟責(zé)任。
(一)乙方的責(zé)任。
1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質(zhì)論價、不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期十日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。
3、產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方延期交貨部分貨款總值%的罰金。
(二)甲方的責(zé)任。
1、甲方如中途變更產(chǎn)品、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)。
2、甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料時,除乙方得將交貨日期順延外,每延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值%的罰金。如果甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付乙方延期提貨部分貨款總額%的罰金。
5、甲方未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額_______%付給乙方延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如果甲方拒絕卸貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。
7、產(chǎn)品價格如需調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,經(jīng)雙方同意后方能變更。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的_____%作為罰金付給甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方需向?qū)Ψ匠浞肿N合同部分總額_______%的補償金。
9、如因生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前天與甲方協(xié)商。
10、本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收獲,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承擔(dān)違約責(zé)任。
12、本合同在執(zhí)行中如爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,按以下_______項處理:
(1)申請仲裁機構(gòu)仲裁;。
(2)向人民法院起訴。
13、本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
14、本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi)。
15、報雙方主管部門各一份。
16、本合同有效期自_______年_______日起至_______月_______日止。
_________年____月____日_________年____月____日。
定制貨物買賣合同篇十
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告:某某建設(shè)集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同??墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題??墒聦嵤?,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn),且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團有限公司
20年 月日
定制貨物買賣合同篇十一
賣方:____________________________________。
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達成如下協(xié)議,共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位。
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商。
第四條裝運港。
第五條目的港。
第六條裝運期。
________分運:
________轉(zhuǎn)運:
第七條包裝。
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭。
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險。
裝運后由買方投保。
第十條付款條件。
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的____%,計___________.____________行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,承付信用證款項(如果分運,應(yīng)按分運比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,注明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi),須掛號航空郵寄三套上述文件,一份寄買方,兩份寄目的港________運輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,承付合同總值的____%,金額為________.
4.買方在付款時,有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由____方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔(dān)。
第十一條裝運條款。
1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
3.買方須在預(yù)計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預(yù)計裝船日期,合同號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發(fā)生的一切倉儲和保險費由買方承擔(dān)。
4.船按期抵達裝運港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件。
1.下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運:
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款。
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。
第十四條檢驗條款。
1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
2.在貨物抵達目的港之后,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書,如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在合同第十三條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條索賠。
1.賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第十三條和第十四條規(guī)定,在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力。
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止合同,通知立即生效。
第十七條仲裁。
雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按(____)項仲裁。
(1)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,根據(jù)該會的仲裁程序進行仲裁。
(2)提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行,仲裁費用由敗訴方承擔(dān),除非仲裁機構(gòu)另有裁定。
仲裁期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款。
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10個星期時,買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款。
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份,買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第()款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方確認(rèn)生效。
買方:____________。
簽名:____________。
賣方:____________。
簽名:____________。
簽署日期:____年__月__日
定制貨物買賣合同篇十二
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:
甲方將下列貨物賣與乙方:名稱規(guī)格或型號品牌生產(chǎn)商數(shù)量
雙方約定的價格條款是:____________________________
本合同總價款為人民幣______________________萬元。
交貨時間為:
每批次交貨數(shù)量的限制是:__________________________
雙方確定的交貨地點為________市________路________號;
運費由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中。
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:_______
甲方:_____________
乙方:_____________
定制貨物買賣合同篇十三
買方:____________(下稱甲方)賣方:____________(下稱乙方)。
電子郵箱:__________電子郵箱:__________。
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
1.名稱、品種、規(guī)格:
____________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或_____)。
2.質(zhì)量,按下列第()項執(zhí)行:
(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
1.數(shù)量:________。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投_____種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;。
貨款的支付方式:____________;。
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________。
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國xx貿(mào)易_____委員會深圳分會,按照申請_____時該會實行的_____規(guī)則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
xxx。
xxx。
xxx。
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________乙方:____________。
受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______。
委托代理人:(簽字)_____。
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
定制貨物買賣合同篇十四
買方:____________(下稱甲方)賣方:____________(下稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
1.名稱、品種、規(guī)格:____________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第()項執(zhí)行:
(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
1.數(shù)量:________ .
2.計量單位和方法:__________.
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________.
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
1.交貨時間:_______.
2.交貨地點:_______.
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________.
1.驗收時間:_______.
2.驗收方式:______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________.
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________.
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________.
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
受權(quán)代表:(簽字)______ 受權(quán)代表:(簽字)
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
定制貨物買賣合同篇十五
甲方:(需方)
乙方:(供方)
甲乙雙方依據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商就鋁型材供應(yīng)達成以下協(xié)議,雙方共同遵照執(zhí)行。
(1)產(chǎn)品名稱:堅美牌鋁材
(2)表面處理:素材、粉末噴涂、氟碳噴涂
(4)合金狀態(tài):6063-5 ,高精級;6063-6,高精級。
(5)訂單數(shù)量:約400噸
(6)工程名:
(2)包裝方式:按廠統(tǒng)一紙包裝,重量約60177;5g
(3)交貨地點:甲方生產(chǎn)工廠
(4)計算重量方式:實磅計重。
(5)以上報價含稅含運費,合金狀態(tài)為6063-5,6063-6價格在原價基礎(chǔ)上另加500元噸,特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
(1)合同簽訂后,收到甲方第一批訂貨單后在現(xiàn)有模具情況下約15天交貨,(法定的不可抗力情況除外),后批的訂單約20天交貨。
(2)如果乙方原因不能按期交貨,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方的相應(yīng)損失。
(3)如果乙方不能按期交貨,是甲方貨款不到位的原因,乙方不負(fù)責(zé)任。
(1)合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20%定金,訂單完成后,每車(12噸內(nèi))貨到工地后十五天內(nèi)支付該車貨款,訂金在最后一車貨款中扣除,甲方不按照約定付款,乙方有權(quán)停止發(fā)貨。
(2)付款方式:電匯或支票。
(1)乙方按甲方的訂貨單進行生產(chǎn)(訂單甲方必須以書面形式通知乙方)乙方不得擅自改動,否則由乙方負(fù)責(zé)。由于甲方原因下錯單,或其它原因,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如需退貨的,須經(jīng)乙方同意,退貨價格按回收當(dāng)天“南海靈通”a00相應(yīng)鋁錠的七折執(zhí)行(不含包裝物)。
(3)在有模具情況下,若乙方超出25天仍未能完成交貨,乙方需按該批貨的貨款的3‰天的罰金付予甲方。
(1)項退貨價格處理。
(5)甲方如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題,需在收到貨后三天內(nèi)反饋給乙方,乙方對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品包退、包換和賠償有關(guān)損失。
(6)對甲方委托乙方加工生產(chǎn)的任何模具和產(chǎn)品,如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產(chǎn)權(quán)及發(fā)生經(jīng)濟糾紛等與乙方無關(guān),由甲方自行處理,并承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任,同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應(yīng)在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放,避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應(yīng)注意存放在__、干燥的室內(nèi),需露天堆放的,必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪,應(yīng)立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時,鋁材連墻處應(yīng)進行防腐處理,須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染;不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材,以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時,請使用柔布,用自來水或5%的中性肥皂水擦洗,禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項,造成本乙方品出現(xiàn)表面質(zhì)量問題(包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等)均不屬于乙方承諾的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍。
(1)本合同生效后,雙方必須嚴(yán)格履行,如其中一方出現(xiàn)違約情況,另一方有權(quán)終止合同,所造成的損失由違約方承擔(dān)。
(2)本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,也可簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
(3)本合同有效期至。
(4)本合同一式叁份,甲方壹份、乙方兩份,具有同等法律效力,簽字或蓋章后生效。
甲方:乙方:
簽名:簽名:____日期:日期