總結(jié)是對(duì)過去經(jīng)驗(yàn)和成果的回顧，有利于我們更好地規(guī)劃未來的方向。如何應(yīng)對(duì)信息爆炸時(shí)代的信息過載和信息安全問題是我們需要思考的問題?？偨Y(jié)范文可以幫助我們更好地理解總結(jié)的寫作方法和技巧。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇一
承攬人：________________________。
簽訂地點(diǎn)：______________________。
簽訂時(shí)間：________年____月____日。
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限。
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容。
計(jì)量單位。
數(shù)量。
工作量。
報(bào)酬。
交付期限。
單價(jià)。
金額。
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________。
第九條定作人在________年________月________日前交定金________________元。
第十條定作人解除承攬。
合同。
應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任：______________________________。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
提交________________仲裁委員會(huì)仲裁;。
依法向人民法院起訴。
經(jīng)辦人：________________。
________年________月________日。
監(jiān)制部門：____________印制單位：___________。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇二
甲方： 乙方：
住所地： 身份證住址：
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?充分接觸甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
一、 個(gè)人與公司利益沖突內(nèi)容包括如下方面：
1、 甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、 甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的.活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。 身份證號(hào)碼：
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導(dǎo)致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、 甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、 濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、 關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、 向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、 親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、 挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、 娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
二、 違約約定：
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
三、 爭(zhēng)議解決：
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
四、 其他條款：
1，本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：甲方：(單位名稱，公章)
日期： 日期：
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇三
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況和造價(jià)。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、住房結(jié)構(gòu)：房廳。
4、建筑面積：________，施工面積：________。
5、裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價(jià)款：________元，人民幣(大寫)：________元。其中：設(shè)計(jì)費(fèi)：________元，管理費(fèi)：________元。
材料費(fèi)：________元，人工費(fèi)：________元。
稅金：________元，其他費(fèi)用：_______元。
工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù)。按實(shí)際工程質(zhì)量結(jié)算，增減項(xiàng)目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。
8、工期：
自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期為________天。
二、甲方工作。
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳x等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔(dān)。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3、協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)，審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用。
4、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)辦理驗(yàn)收結(jié)算。
5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6、及時(shí)履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。
3、嚴(yán)格按照雙方簽訂的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、工程價(jià)款及結(jié)算。
工程款付款方式：
工程款付款按下表支付。
工程款付款時(shí)間表。
雙方同意以《報(bào)價(jià)單》為本工程單價(jià)及數(shù)量的基礎(chǔ)約定，結(jié)算時(shí)以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。雙方款項(xiàng)往來均應(yīng)出具收據(jù)。
五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定。
1、甲方責(zé)任：
a、不能按期、按時(shí)供時(shí)供水電;。
b、不能保證每天由10小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間);。
c、不能按期提供自購(gòu)的材料、設(shè)備;。
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設(shè)計(jì)及因變更設(shè)計(jì)造成的材料、人工的浪費(fèi);。
g、逾期驗(yàn)收;因甲方原因終止合同，而施工工程質(zhì)量未過半，乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi);非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。
2、乙方責(zé)任：
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);。
b、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;。
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，增減項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收，甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收，乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收，需及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期;甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時(shí)間為竣工日期。
5、工程竣工，甲方付清工程尾數(shù)后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時(shí)提供竣工圖，憑保修單實(shí)行保修，保修期從竣工驗(yàn)收合格之日算起。
七、違約責(zé)任。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付。
3、工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收。
4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同據(jù)、具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇四
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________。
五、結(jié)算方式：_________________________。
六、違約責(zé)任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________。
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________。
_______年______月_____日。
承攬方：________________。
_______年______月_____日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇五
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后，需經(jīng)甲方書面確認(rèn)，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料。
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果。
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法。
5.1、甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。
5.2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任。
6.1、甲方責(zé)任。
6.1.1、甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
6.2、乙方責(zé)任。
6.2.1、乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
6.2.2、乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
6.2.3、由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
6.2.4、合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5、乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自______年______月______日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：_________。
乙方簽字：_________。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇六
風(fēng)險(xiǎn)提示：
合作的方式多種多樣，如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購(gòu)銷產(chǎn)品等等，不同合作方式涉及到不同的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，相應(yīng)的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，僅供參考。實(shí)踐中，需要根據(jù)雙方實(shí)際的合作方式、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、權(quán)利義務(wù)等，修改或重新擬定條款。________股份有限公司（以下稱甲方）與________股份有限公司（以下稱乙方）董事會(huì)代表經(jīng)充分協(xié)商，就雙方實(shí)行合并事宜，一致達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲乙雙方實(shí)行新設(shè)合并，甲乙雙方均解散，合并成立________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱丙公司）。風(fēng)險(xiǎn)提示：
應(yīng)明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務(wù)等不同投入方式的。同時(shí)，應(yīng)明確各自的權(quán)益份額，否則很容易在項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中就責(zé)任承擔(dān)、盈虧分擔(dān)等產(chǎn)生糾紛。
二、xx公司基本情況如下：
1、商號(hào)為________股份有限公司。
2、經(jīng)營(yíng)范圍為________________。
3、資本總額為____元，因合并而設(shè)立時(shí)發(fā)行股份________股，每股面值____元，全部由甲、乙公司股東以股票對(duì)換。
4、住所在________省________市________區(qū)________街________號(hào)。
三、甲乙雙方實(shí)行合并期日為________年____月____日，但是，合并手續(xù)于該日不能完成時(shí)，雙方可協(xié)商延期。
四、甲方現(xiàn)有資本總額____元，股份總數(shù)____股，每股____元。乙方現(xiàn)有資本總額____元，股份總數(shù)____股，每股____元。甲乙雙方合并后新設(shè)丙公司的資本總額為____元，股份總數(shù)為____股，每股____元。甲方于合并實(shí)行日在冊(cè)股東，以____：____的比例，對(duì)換丙公司股票，每換一股，向丙公司交付差額____元（無須交付差額）。乙方于合并實(shí)行日在冊(cè)的.股東，以____：____的比例，對(duì)換丙的公司股票，每換一張股票，向丙公司交付差額____元（對(duì)換時(shí)無須交付差額）。
五、甲乙雙方于合并期日所有的財(cái)產(chǎn)及權(quán)利義務(wù)，均由xx公司承受。風(fēng)險(xiǎn)提示：
應(yīng)明確約定合作各方的權(quán)利義務(wù)，以免在項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示：因合作方式、項(xiàng)目?jī)?nèi)容不一致，各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行擬定。
六、甲乙雙方于本協(xié)議生效后至合并期日，應(yīng)以善良管理人的注意，繼續(xù)管理其業(yè)務(wù)。但是，處理財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)義務(wù)、________________元以上支出等，應(yīng)經(jīng)對(duì)方同意。
七、甲乙雙方管理人員及職工，于合并后自然成為xx公司的管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動(dòng)條件不變（甲乙雙方因合并各裁減管理人員及職工________名，裁減工作于合并期日前完成）。
八、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方代表協(xié)商解決。
九、甲乙雙方應(yīng)于本協(xié)議簽字日起一周內(nèi)，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)申請(qǐng)合并。一方或雙方申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)時(shí)，本協(xié)議失效。
十、甲乙雙方應(yīng)于合并申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后召開股東大會(huì)，討論通過本協(xié)議。一方或雙方股東大會(huì)未通過時(shí)，本協(xié)議失效。
十一、本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，____份有同等效力。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇七
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：
一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。
二、施工地點(diǎn)：
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)。
甲方的權(quán)利。
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
甲方的義務(wù)。
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)。
乙方的權(quán)利。
1、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，在施工過程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果，不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬，任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門，對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責(zé)任。
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。
十一、爭(zhēng)議解決條款。
因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：乙方：
年月日年月日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇八
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況和造價(jià)。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、住房結(jié)構(gòu)：房廳。
4、建筑面積：，施工面積：。
5、裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價(jià)款：元，人民幣(大寫)：元。其中：設(shè)計(jì)費(fèi)：元，管理費(fèi)：元。
材料費(fèi)：元，人工費(fèi)：元。
稅金：元，其他費(fèi)用：元。
工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù)。按實(shí)際工程質(zhì)量結(jié)算，增減項(xiàng)目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。
8、工期：
自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期為天。
二、甲方工作。
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳x等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔(dān)。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3、協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)，審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用。
4、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)辦理驗(yàn)收結(jié)算。
5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6、及時(shí)履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。
3、嚴(yán)格按照雙方簽訂的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、工程價(jià)款及結(jié)算。
工程款付款方式：
工程款付款按下表支付。
工程款付款時(shí)間表。
雙方同意以《報(bào)價(jià)單》為本工程單價(jià)及數(shù)量的基礎(chǔ)約定，結(jié)算時(shí)以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。雙方款項(xiàng)往來均應(yīng)出具收據(jù)。
五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定。
1、甲方責(zé)任：
a、不能按期、按時(shí)供時(shí)供水電;。
b、不能保證每天由10小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間);。
c、不能按期提供自購(gòu)的材料、設(shè)備;。
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設(shè)計(jì)及因變更設(shè)計(jì)造成的材料、人工的浪費(fèi);。
g、逾期驗(yàn)收;。
因甲方原因終止合同，而施工工程質(zhì)量未過半，乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi);非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。
2、乙方責(zé)任：
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);。
b、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;。
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，增減項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收，甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收，乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收，需及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期;甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時(shí)間為竣工日期。
5、工程竣工，甲方付清工程尾數(shù)后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時(shí)提供竣工圖，憑保修單實(shí)行保修，保修期從竣工驗(yàn)收合格之日算起。
七、違約責(zé)任。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付。
3、工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收。
4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同據(jù)、具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇九
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?充分接觸甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。
3、甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的'禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
1、本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：_____________甲方：_____________(單位名稱，公章)。
日期：_____________日期：_____________
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十
甲方：
身份證號(hào)碼：
乙方：
身份證號(hào)碼：
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則，在中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，在誠(chéng)實(shí)守信、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方為甲方提供設(shè)備齊全、車況良好、運(yùn)行安全可靠、證件齊全的車輛，車輛基本情況如下：
車輛品牌：
車牌號(hào)：
車輛類型：
車身顏色：
車輛登記日期：
有效日期至：
二、雙方約定，車輛租賃費(fèi)用為元/月，合同簽訂后日之內(nèi)一次性支付。
三、協(xié)議期限為1年：從_____年_____月____日至_____年_____月_____日止。
四、協(xié)議期內(nèi)汽車所有權(quán)屬于乙方，甲方只有使用權(quán)，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、抵押和進(jìn)行客運(yùn)以外的貨運(yùn)行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權(quán)的行為。
五、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
（一）甲方有權(quán)要求乙方按協(xié)議約定交付所用的車輛；
（二）甲方應(yīng)及時(shí)足額的交付車輛抵押金；
（四）甲方在租賃期間內(nèi)配合乙方進(jìn)行正常保養(yǎng)及年檢的責(zé)任，按期進(jìn)行保養(yǎng)，如遇年檢。
（五）車輛租賃期間的油料費(fèi)用、停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、高速公路費(fèi)、違章罰款等費(fèi)用，由甲方承擔(dān)，乙方提供相關(guān)單據(jù)發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
六、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
（一）按時(shí)向甲方交付協(xié)議約定車輛；
（二）協(xié)助甲方處理車輛保險(xiǎn)事故及修理受損車輛；
（三）在下列任何一種情況發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)解除協(xié)議，收回車輛：
（1）甲方利用甲方車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；
（2）甲方不按協(xié)議約定使用甲方車輛的；
（3）未經(jīng)乙方同意，甲方將乙方提供的車輛轉(zhuǎn)租他人的；
七、除符合本協(xié)議約定的或法律規(guī)定的解除協(xié)議的條件外，當(dāng)事人變更解除協(xié)議必須簽訂書面協(xié)議。
八、協(xié)議期滿，甲方續(xù)約的，應(yīng)在協(xié)議期滿前5日內(nèi)辦理續(xù)約手續(xù)
九、本協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各持一份，簽字、蓋章后生效。
甲方（蓋章簽字）：
乙方（蓋章簽字）：
簽訂時(shí)間：年月日
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十一
債務(wù)受讓方(甲方)：
地址：
債權(quán)人（乙方）：
地址：
債務(wù)轉(zhuǎn)移方（丙方）：
地址：
為妥善解決乙、丙雙方法人與個(gè)人的債務(wù)問題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，依法達(dá)成如下債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議，以資信守。
1、三方共同協(xié)商后決定將丙方所欠乙方的債務(wù)轉(zhuǎn)由甲方承擔(dān)。
2、甲方同意受讓丙方所欠乙方項(xiàng)下的債務(wù)。
3、本協(xié)議轉(zhuǎn)移的債務(wù)包括丙方與乙方合同中丙方未履行的全部債務(wù)。
1、丙方拖欠乙方共計(jì)人民幣貳佰萬圓。
2、丙方于20xx年12月4日通過中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)治高新區(qū)分理處還款拾萬圓整（付款戶閆曉紅 4340620280012630）
3、丙方將支付給乙方的人民幣壹佰玖拾萬圓的付款義務(wù)轉(zhuǎn)移給甲方，甲方 按照本協(xié)議約定直接付款給乙方。
1、丙方承諾并保證
（1）其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)移并能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
（2）其轉(zhuǎn)移的債務(wù)系合法、有效。
2、甲方承諾并保證
（1）有權(quán)受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
（2）其受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)已經(jīng)獲得其家庭成員的知曉并同意。
（3）甲方承諾甲方不得以丙方的任何過錯(cuò)為由拒絕履行本協(xié)議約定的義務(wù)。
甲方： （公章） 乙方：（公章） 丙方：（公章）
甲方代表 （簽字） 乙方代表：（簽字） 丙方代表：（簽字）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十二
甲方：乙方：
住所地：身份證住址：
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?充分接觸甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。身份證號(hào)碼：
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導(dǎo)致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
二、違約約定：
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
三、爭(zhēng)議解決：
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
四、其他條款：
1，本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：甲方：(單位名稱，公章)。
日期：日期：
公司與個(gè)人借款合同范本。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十三
法定代表人：_________________。
電話原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
被告：_________________。
法定代表人：__________________。
電話：________________。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院。
具狀人：_________________。
_____年_____月_____日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十四
乙方：___________有限公司。
法定代理人：_________________。
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司。
法定代表人：____________________。
乙方：__________________有限公司。
代理人：________________________。
__________年_______月_______日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十五
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)（或?qū)⒁┏浞纸佑|甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的.活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。身份證號(hào)碼：
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導(dǎo)致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
1，本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：____________甲方：____________（單位名稱，公章）。
日期：____________日期：____________
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十六
股權(quán)出讓方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
股權(quán)受讓方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
本合同由甲方與乙方就乙方入股有限公司及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，于年月日在訂立。
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議；
甲方同意乙方向公司投資萬元，將甲方持有有限公司%的股權(quán)中的%轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價(jià)格及金額對(duì)有限公司進(jìn)行投資并接受上述股權(quán)。
甲方同意在10天內(nèi)向乙方出具財(cái)務(wù)報(bào)告，在15日內(nèi)到注冊(cè)地工商行政管理部門按第一條第一款約定辦理公司股權(quán)變更手續(xù)。
乙方同意在本合同訂立十五日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付到有限公司基本賬戶。
甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在有限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭第三人的追索，否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。
甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，其在有限公司原享有的與%股權(quán)權(quán)利和相應(yīng)的義務(wù)，隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。
乙方承認(rèn)有限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。
本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)構(gòu)同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為有限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤(rùn)與分擔(dān)虧損。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，由有限公司承擔(dān)。
發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。
由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。
一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。
由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。
因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。
如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。
本合同經(jīng)各方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十七
身份證號(hào)碼：________________。
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則，在中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，在誠(chéng)實(shí)守信、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成以下協(xié)議：
—、乙方為甲方提供設(shè)備齊全、車況良好、運(yùn)行安全可靠、證件齊全的車輛，車輛基本情況下：
二、雙方約定車輛租賃費(fèi)為________元/月，合同簽定后日內(nèi)一次性支付。
三、協(xié)議期限為一年：從________年________月________日至________年________月________日止。
四、協(xié)議期內(nèi)汽車所有權(quán)屬于乙方，甲方只有使用權(quán)，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、抵押和進(jìn)行客運(yùn)以外的貨運(yùn)行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權(quán)的行為。
五、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方有權(quán)要求乙方按協(xié)議約定交付所用的車輛；
2、甲方應(yīng)及時(shí)足額的交付車輛抵押金.
3、甲方應(yīng)按協(xié)議約定正常使用車輛。因使用保管不妥當(dāng)造成車輛損失的，如輪胎單獨(dú)損壞，車輛在淹及排氣管的水中啟動(dòng)或被水淹后操作不當(dāng)致使發(fā)動(dòng)機(jī)損壞等，由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、甲方在租賃期間內(nèi)配合乙方進(jìn)行正常保養(yǎng)及年檢的責(zé)任，按期進(jìn)行保養(yǎng)，如遇年檢。
5、車輛租賃期間的油料費(fèi)用、停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、高速公路費(fèi)費(fèi)、違章罰款等費(fèi)用,由甲方承擔(dān),乙方提供相關(guān)單據(jù)發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
六、乙方的權(quán)利和義務(wù):。
1、按時(shí)向甲方交付協(xié)議約定車輛；
2、協(xié)助甲方處理車輛保險(xiǎn)事故及修理受損車輛;。
3、在下列任何一種情況發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)解除協(xié)議，收回車輛。
1）甲方利用甲方車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。
2）甲方不按協(xié)議約定使用甲方車輛的。
3）未經(jīng)乙方同意，甲方將乙方提供的車輛轉(zhuǎn)租他人的。
七、除符合被本協(xié)議約定的或法律規(guī)定的解除協(xié)議的條件外，當(dāng)事人變更解除協(xié)議必須簽訂書面協(xié)議。
八、協(xié)議期滿，甲方續(xù)約的，應(yīng)在協(xié)議期滿前5天日內(nèi)辦理續(xù)約手續(xù)。
九、本協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各持一份、簽字、蓋章后生效。
簽訂時(shí)間：________年________月________日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇一
承攬人：________________________。
簽訂地點(diǎn)：______________________。
簽訂時(shí)間：________年____月____日。
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限。
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容。
計(jì)量單位。
數(shù)量。
工作量。
報(bào)酬。
交付期限。
單價(jià)。
金額。
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________。
第九條定作人在________年________月________日前交定金________________元。
第十條定作人解除承攬。
合同。
應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任：______________________________。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
提交________________仲裁委員會(huì)仲裁;。
依法向人民法院起訴。
經(jīng)辦人：________________。
________年________月________日。
監(jiān)制部門：____________印制單位：___________。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇二
甲方： 乙方：
住所地： 身份證住址：
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?充分接觸甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
一、 個(gè)人與公司利益沖突內(nèi)容包括如下方面：
1、 甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、 甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的.活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。 身份證號(hào)碼：
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導(dǎo)致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、 甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、 濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、 關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、 向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、 親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、 挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、 娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
二、 違約約定：
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
三、 爭(zhēng)議解決：
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
四、 其他條款：
1，本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：甲方：(單位名稱，公章)
日期： 日期：
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇三
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況和造價(jià)。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、住房結(jié)構(gòu)：房廳。
4、建筑面積：________，施工面積：________。
5、裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價(jià)款：________元，人民幣(大寫)：________元。其中：設(shè)計(jì)費(fèi)：________元，管理費(fèi)：________元。
材料費(fèi)：________元，人工費(fèi)：________元。
稅金：________元，其他費(fèi)用：_______元。
工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù)。按實(shí)際工程質(zhì)量結(jié)算，增減項(xiàng)目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。
8、工期：
自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期為________天。
二、甲方工作。
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳x等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔(dān)。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3、協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)，審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用。
4、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)辦理驗(yàn)收結(jié)算。
5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6、及時(shí)履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。
3、嚴(yán)格按照雙方簽訂的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、工程價(jià)款及結(jié)算。
工程款付款方式：
工程款付款按下表支付。
工程款付款時(shí)間表。
雙方同意以《報(bào)價(jià)單》為本工程單價(jià)及數(shù)量的基礎(chǔ)約定，結(jié)算時(shí)以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。雙方款項(xiàng)往來均應(yīng)出具收據(jù)。
五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定。
1、甲方責(zé)任：
a、不能按期、按時(shí)供時(shí)供水電;。
b、不能保證每天由10小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間);。
c、不能按期提供自購(gòu)的材料、設(shè)備;。
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設(shè)計(jì)及因變更設(shè)計(jì)造成的材料、人工的浪費(fèi);。
g、逾期驗(yàn)收;因甲方原因終止合同，而施工工程質(zhì)量未過半，乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi);非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。
2、乙方責(zé)任：
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);。
b、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;。
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，增減項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收，甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收，乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收，需及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期;甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時(shí)間為竣工日期。
5、工程竣工，甲方付清工程尾數(shù)后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時(shí)提供竣工圖，憑保修單實(shí)行保修，保修期從竣工驗(yàn)收合格之日算起。
七、違約責(zé)任。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付。
3、工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收。
4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同據(jù)、具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇四
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________。
五、結(jié)算方式：_________________________。
六、違約責(zé)任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________。
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________。
_______年______月_____日。
承攬方：________________。
_______年______月_____日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇五
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后，需經(jīng)甲方書面確認(rèn)，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料。
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果。
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法。
5.1、甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。
5.2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任。
6.1、甲方責(zé)任。
6.1.1、甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
6.2、乙方責(zé)任。
6.2.1、乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
6.2.2、乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
6.2.3、由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
6.2.4、合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5、乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自______年______月______日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：_________。
乙方簽字：_________。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇六
風(fēng)險(xiǎn)提示：
合作的方式多種多樣，如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購(gòu)銷產(chǎn)品等等，不同合作方式涉及到不同的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，相應(yīng)的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，僅供參考。實(shí)踐中，需要根據(jù)雙方實(shí)際的合作方式、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、權(quán)利義務(wù)等，修改或重新擬定條款。________股份有限公司（以下稱甲方）與________股份有限公司（以下稱乙方）董事會(huì)代表經(jīng)充分協(xié)商，就雙方實(shí)行合并事宜，一致達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲乙雙方實(shí)行新設(shè)合并，甲乙雙方均解散，合并成立________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱丙公司）。風(fēng)險(xiǎn)提示：
應(yīng)明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務(wù)等不同投入方式的。同時(shí)，應(yīng)明確各自的權(quán)益份額，否則很容易在項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中就責(zé)任承擔(dān)、盈虧分擔(dān)等產(chǎn)生糾紛。
二、xx公司基本情況如下：
1、商號(hào)為________股份有限公司。
2、經(jīng)營(yíng)范圍為________________。
3、資本總額為____元，因合并而設(shè)立時(shí)發(fā)行股份________股，每股面值____元，全部由甲、乙公司股東以股票對(duì)換。
4、住所在________省________市________區(qū)________街________號(hào)。
三、甲乙雙方實(shí)行合并期日為________年____月____日，但是，合并手續(xù)于該日不能完成時(shí)，雙方可協(xié)商延期。
四、甲方現(xiàn)有資本總額____元，股份總數(shù)____股，每股____元。乙方現(xiàn)有資本總額____元，股份總數(shù)____股，每股____元。甲乙雙方合并后新設(shè)丙公司的資本總額為____元，股份總數(shù)為____股，每股____元。甲方于合并實(shí)行日在冊(cè)股東，以____：____的比例，對(duì)換丙公司股票，每換一股，向丙公司交付差額____元（無須交付差額）。乙方于合并實(shí)行日在冊(cè)的.股東，以____：____的比例，對(duì)換丙的公司股票，每換一張股票，向丙公司交付差額____元（對(duì)換時(shí)無須交付差額）。
五、甲乙雙方于合并期日所有的財(cái)產(chǎn)及權(quán)利義務(wù)，均由xx公司承受。風(fēng)險(xiǎn)提示：
應(yīng)明確約定合作各方的權(quán)利義務(wù)，以免在項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示：因合作方式、項(xiàng)目?jī)?nèi)容不一致，各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行擬定。
六、甲乙雙方于本協(xié)議生效后至合并期日，應(yīng)以善良管理人的注意，繼續(xù)管理其業(yè)務(wù)。但是，處理財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)義務(wù)、________________元以上支出等，應(yīng)經(jīng)對(duì)方同意。
七、甲乙雙方管理人員及職工，于合并后自然成為xx公司的管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動(dòng)條件不變（甲乙雙方因合并各裁減管理人員及職工________名，裁減工作于合并期日前完成）。
八、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方代表協(xié)商解決。
九、甲乙雙方應(yīng)于本協(xié)議簽字日起一周內(nèi)，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)申請(qǐng)合并。一方或雙方申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)時(shí)，本協(xié)議失效。
十、甲乙雙方應(yīng)于合并申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后召開股東大會(huì)，討論通過本協(xié)議。一方或雙方股東大會(huì)未通過時(shí)，本協(xié)議失效。
十一、本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，____份有同等效力。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇七
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：
一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。
二、施工地點(diǎn)：
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)。
甲方的權(quán)利。
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
甲方的義務(wù)。
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)。
乙方的權(quán)利。
1、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，在施工過程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果，不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬，任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門，對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責(zé)任。
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。
十一、爭(zhēng)議解決條款。
因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：乙方：
年月日年月日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇八
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況和造價(jià)。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、住房結(jié)構(gòu)：房廳。
4、建筑面積：，施工面積：。
5、裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價(jià)款：元，人民幣(大寫)：元。其中：設(shè)計(jì)費(fèi)：元，管理費(fèi)：元。
材料費(fèi)：元，人工費(fèi)：元。
稅金：元，其他費(fèi)用：元。
工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽訂的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù)。按實(shí)際工程質(zhì)量結(jié)算，增減項(xiàng)目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。
8、工期：
自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期為天。
二、甲方工作。
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳x等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家居、陳x的損失由乙方承擔(dān)。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3、協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)，審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用。
4、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)辦理驗(yàn)收結(jié)算。
5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6、及時(shí)履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。
三、乙方工作。
1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。
3、嚴(yán)格按照雙方簽訂的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、工程價(jià)款及結(jié)算。
工程款付款方式：
工程款付款按下表支付。
工程款付款時(shí)間表。
雙方同意以《報(bào)價(jià)單》為本工程單價(jià)及數(shù)量的基礎(chǔ)約定，結(jié)算時(shí)以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。雙方款項(xiàng)往來均應(yīng)出具收據(jù)。
五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定。
1、甲方責(zé)任：
a、不能按期、按時(shí)供時(shí)供水電;。
b、不能保證每天由10小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間);。
c、不能按期提供自購(gòu)的材料、設(shè)備;。
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;。
e、不能按期付工程款。
f、變更設(shè)計(jì)及因變更設(shè)計(jì)造成的材料、人工的浪費(fèi);。
g、逾期驗(yàn)收;。
因甲方原因終止合同，而施工工程質(zhì)量未過半，乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi);非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。
2、乙方責(zé)任：
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);。
b、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;。
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，增減項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收，甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收，乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收，需及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期;甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時(shí)間為竣工日期。
5、工程竣工，甲方付清工程尾數(shù)后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時(shí)提供竣工圖，憑保修單實(shí)行保修，保修期從竣工驗(yàn)收合格之日算起。
七、違約責(zé)任。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款的%加付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付。
3、工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收。
4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同據(jù)、具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇九
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?充分接觸甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。
3、甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的'禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
1、本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：_____________甲方：_____________(單位名稱，公章)。
日期：_____________日期：_____________
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十
甲方：
身份證號(hào)碼：
乙方：
身份證號(hào)碼：
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則，在中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，在誠(chéng)實(shí)守信、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方為甲方提供設(shè)備齊全、車況良好、運(yùn)行安全可靠、證件齊全的車輛，車輛基本情況如下：
車輛品牌：
車牌號(hào)：
車輛類型：
車身顏色：
車輛登記日期：
有效日期至：
二、雙方約定，車輛租賃費(fèi)用為元/月，合同簽訂后日之內(nèi)一次性支付。
三、協(xié)議期限為1年：從_____年_____月____日至_____年_____月_____日止。
四、協(xié)議期內(nèi)汽車所有權(quán)屬于乙方，甲方只有使用權(quán)，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、抵押和進(jìn)行客運(yùn)以外的貨運(yùn)行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權(quán)的行為。
五、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
（一）甲方有權(quán)要求乙方按協(xié)議約定交付所用的車輛；
（二）甲方應(yīng)及時(shí)足額的交付車輛抵押金；
（四）甲方在租賃期間內(nèi)配合乙方進(jìn)行正常保養(yǎng)及年檢的責(zé)任，按期進(jìn)行保養(yǎng)，如遇年檢。
（五）車輛租賃期間的油料費(fèi)用、停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、高速公路費(fèi)、違章罰款等費(fèi)用，由甲方承擔(dān)，乙方提供相關(guān)單據(jù)發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
六、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
（一）按時(shí)向甲方交付協(xié)議約定車輛；
（二）協(xié)助甲方處理車輛保險(xiǎn)事故及修理受損車輛；
（三）在下列任何一種情況發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)解除協(xié)議，收回車輛：
（1）甲方利用甲方車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；
（2）甲方不按協(xié)議約定使用甲方車輛的；
（3）未經(jīng)乙方同意，甲方將乙方提供的車輛轉(zhuǎn)租他人的；
七、除符合本協(xié)議約定的或法律規(guī)定的解除協(xié)議的條件外，當(dāng)事人變更解除協(xié)議必須簽訂書面協(xié)議。
八、協(xié)議期滿，甲方續(xù)約的，應(yīng)在協(xié)議期滿前5日內(nèi)辦理續(xù)約手續(xù)
九、本協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各持一份，簽字、蓋章后生效。
甲方（蓋章簽字）：
乙方（蓋章簽字）：
簽訂時(shí)間：年月日
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十一
債務(wù)受讓方(甲方)：
地址：
債權(quán)人（乙方）：
地址：
債務(wù)轉(zhuǎn)移方（丙方）：
地址：
為妥善解決乙、丙雙方法人與個(gè)人的債務(wù)問題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，依法達(dá)成如下債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議，以資信守。
1、三方共同協(xié)商后決定將丙方所欠乙方的債務(wù)轉(zhuǎn)由甲方承擔(dān)。
2、甲方同意受讓丙方所欠乙方項(xiàng)下的債務(wù)。
3、本協(xié)議轉(zhuǎn)移的債務(wù)包括丙方與乙方合同中丙方未履行的全部債務(wù)。
1、丙方拖欠乙方共計(jì)人民幣貳佰萬圓。
2、丙方于20xx年12月4日通過中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)治高新區(qū)分理處還款拾萬圓整（付款戶閆曉紅 4340620280012630）
3、丙方將支付給乙方的人民幣壹佰玖拾萬圓的付款義務(wù)轉(zhuǎn)移給甲方，甲方 按照本協(xié)議約定直接付款給乙方。
1、丙方承諾并保證
（1）其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)移并能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
（2）其轉(zhuǎn)移的債務(wù)系合法、有效。
2、甲方承諾并保證
（1）有權(quán)受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
（2）其受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)已經(jīng)獲得其家庭成員的知曉并同意。
（3）甲方承諾甲方不得以丙方的任何過錯(cuò)為由拒絕履行本協(xié)議約定的義務(wù)。
甲方： （公章） 乙方：（公章） 丙方：（公章）
甲方代表 （簽字） 乙方代表：（簽字） 丙方代表：（簽字）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十二
甲方：乙方：
住所地：身份證住址：
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?充分接觸甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。身份證號(hào)碼：
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導(dǎo)致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
二、違約約定：
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
三、爭(zhēng)議解決：
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
四、其他條款：
1，本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：甲方：(單位名稱，公章)。
日期：日期：
公司與個(gè)人借款合同范本。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十三
法定代表人：_________________。
電話原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
被告：_________________。
法定代表人：__________________。
電話：________________。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院。
具狀人：_________________。
_____年_____月_____日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十四
乙方：___________有限公司。
法定代理人：_________________。
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司。
法定代表人：____________________。
乙方：__________________有限公司。
代理人：________________________。
__________年_______月_______日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十五
鑒于乙方在甲方履行職務(wù)，已經(jīng)（或?qū)⒁┏浞纸佑|甲方的商業(yè)信息，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)利益具有重要影響，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的精神，經(jīng)充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議。
乙方在甲方工作期間須全身心投入工作，乙方的行為決定必須符合甲方最高利益，保護(hù)甲方免受外部不利影響。乙方個(gè)人利益與甲方利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方應(yīng)從職業(yè)道德出發(fā)，遵守道德標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、甲方以外的財(cái)務(wù)權(quán)益：
乙方不得與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有直接或間接的財(cái)務(wù)關(guān)系，不得與客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)往來的任何公司及其子公司有任何財(cái)務(wù)關(guān)系。
當(dāng)甲方利益與乙方個(gè)人財(cái)務(wù)利益發(fā)生沖突時(shí)，乙方不得代替甲方做任何業(yè)務(wù)決定，或?qū)嵤┤魏斡绊懠追綐I(yè)務(wù)決定的行為。
若乙方較近關(guān)系的人（如家庭成員），與甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、顧問、供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商發(fā)生任何財(cái)務(wù)關(guān)系或個(gè)人關(guān)系時(shí)，乙方應(yīng)向甲方書面說明事實(shí)，并且嚴(yán)格遵守保護(hù)甲方利益的所有條款及規(guī)定。
2、甲方以外的雇傭關(guān)系及活動(dòng)：
乙方不得從事任何有損甲方利益的活動(dòng)，不得從事影響履行甲方崗位職責(zé)的.活動(dòng)。乙方不得為甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)，除履行甲方職責(zé)除外，不得為客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司服務(wù)（包括任職員工、承包人、顧問、代理或董事），不得從甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶、供應(yīng)商及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司收取任何形式的報(bào)酬。身份證號(hào)碼：
乙方本人或家屬亦不得成為分銷商或該分銷商的股東、代理人、合作伙伴或其他任何將導(dǎo)致乙方與甲方利益相沖突的主體。
3、甲方公司機(jī)遇：
當(dāng)甲方有業(yè)務(wù)機(jī)遇時(shí)，乙方有責(zé)任將機(jī)遇給甲方帶來的正當(dāng)利益放在首位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)甲方發(fā)展有利的商業(yè)機(jī)遇，不論其是否在甲方現(xiàn)有或預(yù)期業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，乙方都有責(zé)任通報(bào)這個(gè)商機(jī)。乙方在受聘于甲方或在甲方就職期間所獲得的公司商業(yè)機(jī)遇，屬于甲方，乙方不得利用此機(jī)遇牟取私利。乙方利用公司機(jī)遇為其個(gè)人或他人牟取利益，將被視為違規(guī)行為。
4、濫用職權(quán)：
乙方不得利用公司職權(quán)為其個(gè)人或他人牟取不當(dāng)利益。乙方應(yīng)通過正當(dāng)途徑，如工資、獎(jiǎng)金、福利及公司明確許可的其他收入方式取得勞動(dòng)報(bào)酬。
5、關(guān)聯(lián)交易：
事先未獲得甲方的書面許可，乙方的關(guān)聯(lián)方不得與甲方開展交易。乙方的關(guān)聯(lián)方即乙方的直系親屬及乙方或其直系親屬享有財(cái)務(wù)權(quán)益的公司。
6、向甲方采購(gòu)及對(duì)甲方銷售：
除非得到甲方的書面許可，否則乙方不得直接或通過第三方向甲方及其關(guān)聯(lián)公司推銷產(chǎn)品或服務(wù)。除非按照普通公眾的待遇，或按照公司批準(zhǔn)的員工折扣或采購(gòu)計(jì)劃，或執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)處理計(jì)劃，否則乙方不得直接或通過第三方向公司購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)。
7、親屬任用：
在甲方對(duì)乙方的直系親屬進(jìn)行雇傭、工作審核、報(bào)酬支付、提升、違紀(jì)處理或適用其他雇傭條款和條件時(shí)，如乙方試圖采取或采取任何行為影響甲方的決定，該等行為屬違反甲方政策的行為。乙方直系親屬是甲方在職員工、顧問或獨(dú)立承包商的，本條規(guī)定均適用。
8、挪用或占有甲方財(cái)產(chǎn)及勞力：
乙方有責(zé)任保護(hù)甲方資產(chǎn)，確保其得到有效利用。偷竊、疏忽職守及浪費(fèi)都會(huì)給甲方利潤(rùn)造成損害。乙方應(yīng)采取積極措施阻止毀壞、偷竊或?yàn)E用甲方財(cái)產(chǎn)的行為。乙方離職時(shí)，應(yīng)將甲方公司的一切財(cái)產(chǎn)歸還甲方。除非有特別許可，工作時(shí)間、公司設(shè)備、材料、資源及財(cái)產(chǎn)信息僅供甲方所用。換句話說，如無特別許可，乙方不得為個(gè)人、他人或其他組織，而私自動(dòng)用甲方及其關(guān)聯(lián)公司的任何財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)、勞力或服務(wù)。除非由甲方明確授權(quán)或贊助，否則乙方的非職務(wù)活動(dòng)不得占用甲方的時(shí)間、名稱、商標(biāo)、聲譽(yù)、資產(chǎn)、資金、材料、設(shè)備或在職員工。
9、娛樂、禮物及其他商務(wù)招待：
乙方應(yīng)本著誠(chéng)信及獨(dú)立原則開展公司業(yè)務(wù)，避免判斷力受到任何不利因素影響，這對(duì)甲方的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)極為重要。對(duì)于試圖影響甲方業(yè)務(wù)決斷的禮物及利益，乙方堅(jiān)決不能接受。
不得向與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人索要禮物、娛樂招待或任何其他商務(wù)招待。不得接受來自客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他與甲方及其關(guān)聯(lián)公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士的逾越普通商務(wù)禮儀的貸款、報(bào)酬和禮物。同樣，乙方不得向客戶代表、供應(yīng)商、承包商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及與甲方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人士提供任何逾越普通商務(wù)禮儀、可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響的貸款、報(bào)酬、禮物或其他商務(wù)招待活動(dòng)。
任何情況下，乙方都不得接受或提供現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物、回扣或其他形式的賄賂，包括傭金、折扣、貸款或費(fèi)用等。
乙方如果違反本協(xié)議約定，甲方將給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重者，視為嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度，甲方有權(quán)予以辭退，而無需事先通知，且不予任何形式補(bǔ)償。乙方嚴(yán)重失職且其行為給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方將保留進(jìn)一步追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
因本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方無法協(xié)商解決的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
1，本協(xié)議自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
2，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
乙方（簽名）：____________甲方：____________（單位名稱，公章）。
日期：____________日期：____________
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十六
股權(quán)出讓方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
股權(quán)受讓方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
本合同由甲方與乙方就乙方入股有限公司及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，于年月日在訂立。
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議；
甲方同意乙方向公司投資萬元，將甲方持有有限公司%的股權(quán)中的%轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價(jià)格及金額對(duì)有限公司進(jìn)行投資并接受上述股權(quán)。
甲方同意在10天內(nèi)向乙方出具財(cái)務(wù)報(bào)告，在15日內(nèi)到注冊(cè)地工商行政管理部門按第一條第一款約定辦理公司股權(quán)變更手續(xù)。
乙方同意在本合同訂立十五日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付到有限公司基本賬戶。
甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在有限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭第三人的追索，否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。
甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，其在有限公司原享有的與%股權(quán)權(quán)利和相應(yīng)的義務(wù)，隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。
乙方承認(rèn)有限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。
本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)構(gòu)同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為有限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤(rùn)與分擔(dān)虧損。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，由有限公司承擔(dān)。
發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。
由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。
一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。
由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。
因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。
如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。
本合同經(jīng)各方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
個(gè)人公司承攬協(xié)議篇十七
身份證號(hào)碼：________________。
甲、乙雙方本著平等公平、互惠互利的原則，在中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，在誠(chéng)實(shí)守信、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成以下協(xié)議：
—、乙方為甲方提供設(shè)備齊全、車況良好、運(yùn)行安全可靠、證件齊全的車輛，車輛基本情況下：
二、雙方約定車輛租賃費(fèi)為________元/月，合同簽定后日內(nèi)一次性支付。
三、協(xié)議期限為一年：從________年________月________日至________年________月________日止。
四、協(xié)議期內(nèi)汽車所有權(quán)屬于乙方，甲方只有使用權(quán)，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、抵押和進(jìn)行客運(yùn)以外的貨運(yùn)行為或其它任何侵犯甲方車輛所有權(quán)的行為。
五、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方有權(quán)要求乙方按協(xié)議約定交付所用的車輛；
2、甲方應(yīng)及時(shí)足額的交付車輛抵押金.
3、甲方應(yīng)按協(xié)議約定正常使用車輛。因使用保管不妥當(dāng)造成車輛損失的，如輪胎單獨(dú)損壞，車輛在淹及排氣管的水中啟動(dòng)或被水淹后操作不當(dāng)致使發(fā)動(dòng)機(jī)損壞等，由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、甲方在租賃期間內(nèi)配合乙方進(jìn)行正常保養(yǎng)及年檢的責(zé)任，按期進(jìn)行保養(yǎng)，如遇年檢。
5、車輛租賃期間的油料費(fèi)用、停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、高速公路費(fèi)費(fèi)、違章罰款等費(fèi)用,由甲方承擔(dān),乙方提供相關(guān)單據(jù)發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
六、乙方的權(quán)利和義務(wù):。
1、按時(shí)向甲方交付協(xié)議約定車輛；
2、協(xié)助甲方處理車輛保險(xiǎn)事故及修理受損車輛;。
3、在下列任何一種情況發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)解除協(xié)議，收回車輛。
1）甲方利用甲方車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。
2）甲方不按協(xié)議約定使用甲方車輛的。
3）未經(jīng)乙方同意，甲方將乙方提供的車輛轉(zhuǎn)租他人的。
七、除符合被本協(xié)議約定的或法律規(guī)定的解除協(xié)議的條件外，當(dāng)事人變更解除協(xié)議必須簽訂書面協(xié)議。
八、協(xié)議期滿，甲方續(xù)約的，應(yīng)在協(xié)議期滿前5天日內(nèi)辦理續(xù)約手續(xù)。
九、本協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各持一份、簽字、蓋章后生效。
簽訂時(shí)間：________年________月________日。