簡單的承攬加工合同(通用15篇)

字號:

    合同可以約束雙方在商業(yè)、法律和個人交易等各個領域的行為和關系。妥善組織合同結構和表述,保證合同內容的準確性和完整性。如果你需要起草合同,可以參考以下范文,希望能對你有所幫助。
    簡單的承攬加工合同篇一
    審判長:
    針對本案雙方的爭議焦點“結算條款期限”,我作為原告的代理人補充如下代理意見:
    一、被告已超過“質量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。
    《合同法》第158條規(guī)定:當事人約定檢驗期間的,買受人應當在檢驗期間將標的物的質量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標的物的數(shù)量或質量符合約定。
    本案的質量異議期限是“入庫后兩個月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時庭審也不再堅持有質量問題,我在此不再錣述。關于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經超過。因為通常來看,數(shù)量異議期限短質量異議期限長,這是常識。質量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長達6個月的時間里(20xx.9.3入庫——20xx.3.1開庭)對數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應視為數(shù)量符合約定。其實被告的行為是有原因的,在整個加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負責技術指導和監(jiān)督,原告加工的每個關鍵環(huán)節(jié)必須經他們的同意方能過關;交貨時間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時間里對兩項內容的異議只字未提也就不足為奇了。
    二、原告對結算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。
    《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應當在承攬人交付工作成果時支付,工作成果分批交付的,應相應支付”。依此規(guī)定,被告應在20xx年9月3日支付已驗收合格的166件商品的貨款。
    三、被告對結算條款的解釋于情不符,于法相悖。
    按照被告對合同第九條的解釋,可以得出這樣的結論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠不合格,被告就永遠不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實意思表示,也與合同法相關規(guī)定相違背的。
    四、原告申請價格鑒定有法可依。
    被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價款或者報酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時履行地的市場價格履行;被告既不同意原告提出的價格又不同意價格鑒定,于法無據(jù)。
    綜上所述,被告第一次開庭咬住質量問題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說明質量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。
    以上補充意見請法庭予以考慮。
    代理人:宋義凱。
    20xx年3月24日。
    簡單的承攬加工合同篇二
    承攬合同(供加工承攬用)。
    訂立合同雙方:
    承攬人______________________,以下簡稱甲方;
    定作人:__________________,以下簡稱乙方;
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費;
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料;
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
    第六條加工費結算辦法與時間;
    第八條甲方的違約責任:
    1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
    5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
    第九條乙方的違約責任:
    1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十條不可抗力:
    在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
    定作人:__________承攬人:_______________。
    代表人:__________代表人:____________________。
    簽訂日期:_____年____月____日
    簡單的承攬加工合同篇三
    甲方:(定作方)。
    乙方:(承攬方)。
    經甲乙雙方友好協(xié)商,就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議:
    第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
    2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
    第二條:交貨時間。
    甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
    第三條:交貨方式地點交貨方式:甲方送貨交貨地點:乙方廠區(qū)。
    第四條:付款結算方式及時間。
    本合同總金額為586000元,甲方支付乙方合同總金額的30%,即元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
    第五條:雙方的權利和義務。
    1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
    2、乙方在完成甲方項目設計后,經甲方認可,投入制作生產或下一步工作流程。
    3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。
    第六條:違約責任。
    1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計劃。
    2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
    第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應協(xié)商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
    本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
    委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表:代表:
    簡單的承攬加工合同篇四
    定做方:(稱甲方)
    承攬方:(稱乙方)
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
    1.制作內容:
    主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
    1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
    2.合同簽訂三日內甲方付款
    3.提貨:
    (1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
    4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
    1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
    2.交貨時間:
    1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
    2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
    3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
    1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
    2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
    3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
    4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
    5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
    按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
    甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
    1.本合同
    2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
    3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
    甲方(蓋章):
    乙方(蓋章):
    委托代理人:
    委托代理人:
    聯(lián)系方式:
    聯(lián)系方式:
    開戶行:
    開戶行:
    賬號:
    賬號:
    簡單的承攬加工合同篇五
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
    第二條定作人提供的材料。
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
    第四條加工物的技術標準、質量要求:
    第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
    第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
    第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第十條加工物的交付方式及地點:
    第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
    第十二條報酬的結算方式及期限:
    第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
    第十四條本合同解除的條件:
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責任:
    第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
    (一)提交________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項:
    定作人:_______________。
    承攬人:_______________。
    _____年____月____日。
    簡單的承攬加工合同篇六
    委 托 方:簽 訂 地 點:
    承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
    依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
    第一條:廣告承攬要求。
    1.1 項目(制作)
    1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
    1.3 發(fā)布地點或形式:
    1.4 顏色:
    1.5 規(guī)格或材料:
    1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
    第二條:費用及支付方法
    2.1 費用
    本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
    2.2 結算方式和期限:
    第三條:驗收方式及時間:
    第四條:違約責任
    4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
    4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
    4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    第五條:糾紛解決方式
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
    1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
    2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。
    第六條:雙方商定的其他事項:
    第七條:附則
    本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
    委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
    單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
    地址: 地址:
    委托代理人: 委托代理人:
    電話: 電話:
    簡單的承攬加工合同篇七
    定作方:_________________________________________________(以下簡稱甲方)
    承攬方:_________________________________________________(以下簡稱乙方)
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
    第一條加工成品
    第二條服裝數(shù)量
    第三條原材料的提供
    由甲方提供原材料,具體見下:
    材料名稱數(shù)量質量:
    第四條服裝質量
    加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
    第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?BR>    1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
    2、乙方在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在________________________________________________________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________________________________________________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
    3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
    4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
    第六條報酬
    第七條包裝方式
    內用_________________________________________________,外用_________________________________________________包裝,包裝費由_________________________________________________方承擔。
    第八條服裝交付
    2、產品的交(提)貨期限:_________________________________________________。
    第九條服裝驗收
    1.驗收期間:_________________________________________________。
    2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
    3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
    4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
    驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
    6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
    7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
    第十條定金/預付貨款
    (1)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
    (2)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付預付款_______元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
    第十一條報酬結算
    第十二條留置權
    如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
    第十三條違約責任
    1、甲方的違約責任
    (1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
    (2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
    (3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
    (4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
    2、乙方的違約責任
    (1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
    (2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
    (3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
    (4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。
    未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
    (5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
    (6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
    (7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
    (9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十七條爭議解決
    凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定
    甲方(章):_______乙方(章):_______
    簡單的承攬加工合同篇八
    訂立合同雙方:
    定作方:(以下簡稱甲方)
    承攬方:(以下簡稱乙方)
    甲方委托乙方加工生產家具產品,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條產品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
    。
    第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
    第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
    交貨時間:合同生效后
    日交貨(或交貨時間詳見附件)。
    第五條付款方式:
    1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
    ;
    3.白坯產品完工后,付至合同總金額_____%,計:
    萬元作為合同進度款。
    4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
    5.安裝完畢后經業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
    質保金_____,質保期_____年。
    6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。
    第六條驗收:
    1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
    2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
    3.如逾期驗收則視為質量合格(注:安裝完畢七日內驗收)。
    4.如乙方生產的產品不符合要求,甲方有權終止合同。
    第七條特別條款:
    2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
    3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
    4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
    5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時,所造成的安全事故由乙方全部承擔。
    第八條違約責任
    1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
    3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
    作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
    4.若因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
    第九條法律效力:
    1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
    2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
    3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
    第十條其他事項
    1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
    加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
    甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    地址:地址:
    開戶行:開戶行:
    賬號:賬號:
    電話:電話:
    _____年_____月_____日_____年_____月_____日
    簡單的承攬加工合同篇九
    委托方:_________(甲方)
    承攬方:_____________(乙方)
    2、質量標準:
    乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
    3、原料供應:
    加工用鋅塊由甲方供應。
    4、交貨方式:
    由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
    5、質量驗收方法:
    完成加工后由甲方按質量標準驗收。
    6、結算方式:
    ____________________。
    7、違約責任:
    甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
    甲方:____________
    法定代表人:(蓋章)________
    地址:______________________
    銀行帳號:__________________
    乙方:________________
    法定代表人:(蓋章)________
    地址:______________________
    銀行帳號:____________________
    年 月 日
    簡單的承攬加工合同篇十
    甲方(加工方):
    法定代表人:
    地址:
    聯(lián)系方式:
    乙方(承攬方):
    法定代表人:
    地址:
    聯(lián)系方式:
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
    第1條 加工地材名稱及單價
    地材名稱單位單價(元/t)備注
    利用路基挖方料自行開采
    砂t
    碎石t
    片石t
    砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
    第2條 原材料提供方式
    甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。
    第3條 加工砂石料質量要求
    乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關質量標準,相關標準由甲方提供。
    第4條 加工砂石料數(shù)量
    本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業(yè)主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。
    第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
    5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認,經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
    5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產品質量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。
    第6條 甲方權利義務
    6.1 指派工程技術人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
    6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,或終止與乙方的合同關系。
    6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。
    6.4 負責交納資源稅。
    6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
    6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。
    第7條 乙方權利和義務
    7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。
    7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。
    7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房,并承擔相應費用。
    7.4 上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。
    7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環(huán)保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
    7.6 在合同期內,乙方應在開采及生產加工區(qū)域內設置安全警示標志,做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關安全生產的各項規(guī)定,確保安全生產,對因實施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。
    第8條 違約責任
    8.1 未按合同規(guī)定的質量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
    8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。
    8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
    8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
    8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
    第9條 履約保證
    乙方采取方式 提供履約保證。
    方式一:提供履約保證金 萬元;
    方式二:以開采區(qū)機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
    第10條 爭議解決方法
    在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
    第11條 協(xié)議的生效
    本合同經雙方簽字蓋章后生效。
    第12條 附則
    本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
    簽署時間: 年 月 日
    甲方(蓋章):
    法定代表人或授權代表(簽字):
    乙方(蓋章):
    法定代表人或授權代表(簽字):
    簡單的承攬加工合同篇十一
    承攬方:
    定作方:
    定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
    第二條加工成品質量要求:
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
    用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
    1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
    第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
    2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
    交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結算方式及期限
    第十一條其它
    (如:根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
    第十二條承攬方的違約責任
    1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
    6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
    7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
    8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
    第十三條定作方的違約責任
    1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    4、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
    定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
    代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
    地址:地址:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:
    帳號:帳號:
    ____年___月___日訂
    簡單的承攬加工合同篇十二
    隨著人們法律觀念的日益增強,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編幫大家整理的加工承攬合同范本,歡迎閱讀與收藏。
    委托方: ____________(以下簡稱甲方)
    加工方: ____________(以下簡稱乙方)
    依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
    一、加工方式
    甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
    二、加工內容
    本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
    三、加工工期
    從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
    四、加工量、單價及總金額
    2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
    3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
    4、本合同采用的定價方式結算。
    五、運輸方式:需方自提,運費自負。
    六、結算、付款及付款方式
    1、本合同簽訂后萬元為定金, ____________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
    2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
    3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
    七、雙方責任
    甲方責任
    1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
    2、甲方負責按本合同規(guī)定的`時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
    3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
    4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下跌前的原價格結算。
    乙方責任
    1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
    2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
    3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
    4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20______ 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
    八、質量驗收
    1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
    2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
    3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
    九、違約責任
    1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權對相關構件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。
    2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
    3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
    4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
    十、保密責任
    任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
    十一、其他約定
    1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
    2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
    4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
    5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
    甲方:(蓋章) ____________乙方:____________
    _____年_____月_____日
    簡單的承攬加工合同篇十三
    被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
    訴訟請求:_________________
    1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
    2、本案訴訟費由被告承擔。
    事實和理由:_________________
    此致
    ___________人民法院
    具狀人:___________
    ____年_____月_____日
    簡單的承攬加工合同篇十四
    定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品
    第二條加工成品質量要求
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點
    1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結算方式及期限
    第十一條其他約定
    第十二條承攬方的違約責任
    一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
    甲方(蓋章):_____________
    乙方(蓋章)________________
    授權代理人(簽字):_______
    授權代理人(簽字):___________
    住址:_____________________
    住址:______________________
    聯(lián)系電話:_________________
    聯(lián)系電話:__________________
    開戶銀行:_________________
    開戶銀行:__________________
    賬號:_____________________
    賬號:______________________
    _________年____月____日
    _________年______月____日
    簽訂地點:__________________
    簽訂地點:__________________
    簡單的承攬加工合同篇十五
    經過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
    一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
    1、日常清潔區(qū)域:
    2、定期保潔區(qū)域:
    3、垃圾區(qū)域:
    二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
    三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
    六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
    七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
    八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。
    九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
    十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    十二、?本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。