工程施工承攬合同(通用20篇)

字號:

    合同一旦簽訂,當事人應按合同約定履行各自的責任和義務。合同的語言應簡明扼要,避免使用歧義或晦澀的詞匯。以下是小編為大家收集的合同范本,僅供參考,希望對大家有所幫助。
    工程施工承攬合同篇一
    (?鑲貼工?)。
    發(fā)包單位:???????????????????????????(以下簡稱甲方)。
    承包單位:???????????????????????????(以下簡稱乙方)。
    根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國民法典》及本工程具體情況,經甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
    一、工程概況:???????????????工程。
    建筑層數(shù):?????層???????????????結構類型:框架(磚混)。
    二、承包范圍與內容:
    室內的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。
    三、承包方式:包人工費。
    四、承包價格:按實貼面積計算墻面????元/m2;地面???元/m2。
    五、工程期限:從 年 月 日。
    到 年 月 日結束(遇不可抗力順延工期,若無故拖延一天,罰款1000元)。
    六、付款方式:工程結束付工程造價的80%,交工后一個月內付15%,余下5%維修期滿付清(建立身份證復印件式臺賬,人及證件必須相符,本人簽字并按手?。?。
    七、質量要求:
    1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收,必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。
    2、乙方必須嚴格按圖施工,按規(guī)范施工,按現(xiàn)場技術人員制訂的方案施工,聽從現(xiàn)場技術人員的指揮,積極主動配合其它工種人員的工作。
    3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸,按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼,表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
    4、因乙方原因導致工程達不到規(guī)范、標準要求,造成返工所發(fā)生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔,甲方不予計算工作量。工期不予順延,情節(jié)嚴重的,甲方有權終止合同。
    八、機具的控制:甲方提供垂直運輸機械,其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
    九、安全要求:工人必須持證上崗,進工地前必須經過安全教育培訓操作,必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工,禁止違章作業(yè),否則出現(xiàn)工傷事故,全部由乙方負責。
    十、違約責任:
    2、乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的建筑物及設施,如造成損失照價賠償。
    3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
    十一、其他約定:
    1、乙方應自覺愛護甲方施工現(xiàn)場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任,如有破壞將追究其相關責任,工作完成后需及時清理場地;做到在保證質量的前提下節(jié)約材料,合理利用材料,杜絕浪費,如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
    2、其它未盡事宜,甲、乙方隨時協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,作為本合同附件。
    3、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,本合同自簽訂之日起至結束內有效,待工程結束后自動作廢。
    甲方:??????????????????????????乙方:
    法定代表人或委托人:????????????法定代表人或委托人:
    工程施工承攬合同篇二
    一.工程名稱:
    ________________________________________。
    對外墻滲水進行維修施工。
    三.施工質量標準及要求:
    1.施工質量必須達到合格(無滲漏),經甲方或質量部門驗收,達不到質量標準,應立即返修,其材料費、人工費用由乙方自行承擔。
    2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責任和義務:a.甲方的責任和義務:
    1.甲方應根據(jù)有關規(guī)定,為乙方提供安全可靠的'施工現(xiàn)場。
    2.甲方有權對乙方的施工進行監(jiān)管。
    3.甲方應按合同規(guī)定及時辦理工程費用的結算、付款。
    4.因乙方責任造成的質量安全事故和延誤工期,其經濟損失由乙方承擔,甲方可按損失情況扣除相應費用。
    b.乙方的責任何義務:
    1.乙方員工進入現(xiàn)場時,應遵守甲方公司的內部企業(yè)管理制度。
    2.乙方必須嚴把質量安全生產關,因此次施工涉及高空作業(yè),施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品,杜絕任何安全事故的發(fā)生。
    3.乙方應組織好文明施工,并搞好施工場地內的清潔衛(wèi)生工作。
    五.工程款結算方法和驗收標準:
    1.工程款結算方法:經雙方協(xié)商,本次施工總費用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分,在工程完成后的___天內付清。
    2.驗收標準:以無滲漏為驗收標準。
    六.雙方協(xié)商的其它條款:________________________________。本合同壹式貳份,經雙方簽字蓋章后生效。
    甲方簽字:
    乙方簽字:
    甲方蓋章:
    乙方蓋章:___。
    _____年____月____日。
    ________年____月____日。
    工程施工承攬合同篇三
    甲、乙雙方經協(xié)商,就甲方_____________________施工事宜,達成如下一致:
    一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含___________。
    二、工程概況:
    1、工程名稱:_____________________。
    2、工程地點:_____________________。
    3、工程施工范圍:___________和___________。
    三、工程價格:___________元平方米,___________部分___________元平方米___________面積按實際測量為主等等,自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工___月___日。
    四、工程款的支付時間、方式:工程完成前付清工程款的___%,尾款__年___月___日內結清。
    五、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工,負責保證工程質量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
    六、甲方負責辦理——或提供些___________。
    如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產生的損失由甲方承擔。
    七、工程施工期間,甲方所有——提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并___________。
    八、未盡事宜,雙方經協(xié)商后以書面形式確定。
    九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
    十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方:
    乙方:
    工程施工承攬合同篇四
    甲方:
    乙方:
    依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上,就本工程施工承攬事宜達成以下協(xié)議。
    第一條合作事項。
    1、乙方負責為甲方承攬工程施工總承包業(yè)務,協(xié)助甲方與建設單位河北筑堅房地產開發(fā)有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協(xié)調筑堅房地產開發(fā)有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付于甲方。
    2、甲方負責按照本協(xié)議相關條款支付乙方中介費用。
    第二條中介費用及支付方式。
    1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
    2、甲方根據(jù)建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。
    甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。
    3、甲方每次收到建設單位進度款后10日內支付乙方中介費。
    4、甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內,
    甲方先行支付乙方5萬元誠意金,待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
    第三條協(xié)議的生效。
    本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各一份,雙方簽字蓋章后即生效。
    第四條協(xié)議解除。
    本協(xié)議在建設單位支付完甲方工程款,甲方支付完乙方中介費后自然解除。
    第五條爭議解決。
    雙方若發(fā)生爭議先行協(xié)商解決,協(xié)商不成可選擇仲裁或上訴解決。
    甲方:
    __年__月__日。
    乙方:
    __年__月__日。
    工程施工承攬合同篇五
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
    一、工程內容。
    四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
    二、工程造價:
    經協(xié)商,本合同總造價為_____人民幣貳拾壹萬伍仟____元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
    三、甲方責任。
    1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
    2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
    3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。
    4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
    四、乙方責任。
    1、乙方負責組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
    2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的`承建(建筑、彩畫)。
    3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
    4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由于涉及專利技術不予提供。
    五、撥款方式。
    乙方進行,撥付工程構件制作費、主體材料費為_____人民幣壹拾萬____元整,主體完工、琉璃瓦前撥_____人民幣伍萬____元整,其余款陸萬伍仟____元一次付清。
    六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
    七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
    八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    甲方代表簽字:_____乙方代表簽字:_____。
    _____年_____月_____日。
    工程施工承攬合同篇六
    發(fā)包方(甲方):
    承包方(乙方):
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
    一、工程內容。
    四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
    二、工程造價:
    經協(xié)商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
    三、甲方責任。
    1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
    2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
    3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。
    4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
    四、乙方責任。
    1、乙方負責組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
    2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
    3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
    4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由于涉及專利技術不予提供。
    五、撥款方式。
    乙方進行,撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
    六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
    七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
    八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    甲方代表簽字:乙方代表簽字:
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    承包方(以下簡稱乙方):
    經甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程,簽訂以下協(xié)議:
    一、工程內容:
    以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
    二、工期:
    1、開工日期:本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
    2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
    3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
    4、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
    三、工程合同價款:
    經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結算。
    四、承建方式。
    1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
    2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
    3、施工期間甲方負責乙方施工現(xiàn)場內發(fā)生的水電費用。
    五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:
    1、本工程無預付款。
    2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:支付次數(shù)分三次支付。
    1、四角亭亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
    2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
    3、工程全部完工后三個月內,付工程總費用(總價,包括業(yè)主認可的簽證、變更)10%。
    4、扣留工程總費用(含業(yè)主認可的簽證、變更費用)10%為質保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
    3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
    六、工程質量要求:
    1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
    2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
    七、工程竣工驗收結算:
    乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
    八、延期違約責任:
    乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
    九、質保內容。
    質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
    十、質保期限。
    以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算,期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
    十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:
    1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
    2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
    3、甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調,以確保乙方施工進度。
    4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡,協(xié)調現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯(lián)系。
    十二、合同生效與終止:本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
    十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決。可補簽有關協(xié)議,補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    簽名:(甲方)簽名:(乙方)。
    簽訂日期:簽訂日期:
    工程施工承攬合同篇七
    甲方(發(fā)包方):
    乙方(承包方):
    依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
    第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
    第二條施工機械及工程款計算與支付。
    一、機械設備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
    二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
    三、工程款計算方式說明。
    2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
    3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
    三、支付方式。
    第三條機械設備的使用和管理。
    一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
    二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
    三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
    四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
    五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
    六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
    1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
    2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
    4、其他非因甲方原因造成的'事故。
    第四條雙方的權利和義務。
    一、甲方的權利和義務。
    1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
    2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
    3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
    4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
    5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
    6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
    二、乙方的權利和義務。
    l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
    2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
    3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
    5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
    第五條違約責任。
    任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
    一、甲方違約責任。
    甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
    二、乙方違約責任。
    1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
    2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
    3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
    4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
    5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
    第六條不可抗力。
    一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
    第七條解決爭議的方式。
    本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
    第八條合同的生效及其他。
    1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
    2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
    3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________。
    __年__月__日。
    乙方(公章):_________。
    __年__月__日。
    工程施工承攬合同篇八
    鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),經協(xié)商一致,簽訂本合同。
    第一條乙方承包經營________大酒店,_____________大酒店的經營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
    第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況。
    2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
    該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
    3.本合同簽訂后______日內,甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
    第三條承包期限、用途。
    1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
    2.承包期滿,甲方有權收回該酒店,乙方應如期交還。
    乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂承包合同。
    第四條承包金用支付方式。
    1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
    2.承包金支付方式如下:
    a分二次付款,自本同生效后________幾天內付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
    b一次性付清,至本合同生效______天內全部繳清。
    第五條承包期間相關費用及稅金。
    1.甲方應承擔的費用:
    (1)在承包期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。
    (2)__________________________。
    2.乙方交納以下費用:
    (1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
    (2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
    (3)___________________________。
    第六條酒店房屋修繕與使用。
    1.在承包期限內,甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
    a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協(xié)助配合。
    b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
    2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
    3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
    第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任。
    2.因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權選擇以下權利中的一種:
    (1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
    (2)要求乙方恢復酒店的原狀。
    (3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
    第八條酒店的轉讓與轉租。
    1.在承包期間,甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
    2.未經甲方同意,乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
    3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權。
    第九條合同的變更、解除與終止本合同。
    1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
    2.甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:
    (1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經營。
    (2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經營。
    3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
    (1)未經甲方書面同意,轉租、轉讓該酒店。
    (2)未經甲方書面同意,拆遷變動酒店結構。
    (3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內未修復的。
    (4)未經甲方書面同意,不得應用于酒店以外的用途。
    (5)利用所承包的酒店進行非法活動。
    (6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經給甲方造成損失的。
    (7)拖欠承包金累計_______元。
    5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
    第十條酒店交付及收回的驗收。
    1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
    2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應于______日內向對方提出異議。
    3.乙方應于承包期滿后,將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
    4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品,甲方有權處置。
    第十一條違約責任。
    1.甲、乙雙方應全面實際履行本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。
    2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權終止合同,收回酒店的經營權,乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
    3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
    3.在承包期間,乙方未經甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
    4.在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
    第十二條保險。
    在承包期限內,乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
    工程施工承攬合同篇九
    _________________(以下簡稱甲方)。
    _________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
    甲方“_________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
    一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
    二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
    三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
    四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
    五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
    六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
    七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
    八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
    九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
    十、有效期限:本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
    十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
    工程施工承攬合同篇十
    發(fā)建房主方(甲):
    承攬建筑方(乙):
    甲方委托乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則,現(xiàn)經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
    一、施工安全。
    1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
    2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
    3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
    4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。
    二、施工要求。
    1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
    3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
    4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
    5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
    6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
    7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
    三、工程質量。
    1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
    2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
    3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
    4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
    5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
    6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
    四、工期延誤。
    無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
    1、因停電或下雨等造成停工;。
    2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
    3、甲方同意給予順延的其它情況。
    五、工程造價。
    1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
    2、磚匠工按每平方米為元計算。
    3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
    六、建房工期:自20xx年農歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農歷4月前完工。
    七、工程款支付方式:
    乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
    1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
    2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
    3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
    4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。
    5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
    八、違約責任和爭議的解決辦法。
    1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
    2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
    3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
    4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
    九、合同的生效與終止。
    1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
    十、其他。
    以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    工程施工承攬合同篇十一
    發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)。
    承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號。
    乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,為了明確雙方權利義務,經雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:一、工作內容:
    1、空調、熱水器等設備安裝;
    2、避雷接地;
    3、五金配件安裝于配合調試;
    二、安裝人工費及結算:
    安裝人工單價為:空調:元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
    結算方式為月結。
    三、質量要求。
    1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,做到保質保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
    2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產生的一切后果由乙方承擔。
    四、其它要求。
    1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
    2、甲方為乙方購買意外傷害險;
    3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
    4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
    5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
    甲方:___________________。
    乙方:___________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    簽約時間:20xx年xx月xx。
    工程施工承攬合同篇十二
    承攬合同(半成品)
    合同編號:________
    定作方:_________(甲方)
    承攬方:________
    (乙方)
    簽訂日期:____年__月__日
    簽訂地點:__________
    經充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
    加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物
    名稱或項目或完成工作日期
    單價金額
    合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
    2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
    (1)甲方向乙方提供部分:
    品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
    質量要求:
    檢驗及提供方法:_________
    價款處理方法:__________
    (2)乙方提供部分:
    品名及產地型號、規(guī)格質量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
    3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
    4.包裝要求及費用負擔:_____________
    5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
    6.驗收標準、方法和期限:________
    7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
    8.結算方式和期限:___________
    9.違約責任:____________
    10.其他:_____________
    未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
    定作方承攬方
    單位名稱(蓋章)(蓋章)
    法定代表人
    簽約代表
    地址
    電話
    電掛
    開戶銀行及帳號
    保證單位
    (蓋章)(蓋章)
    工程施工承攬合同篇十三
    第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
    計量單位。
    數(shù)量或工作量。
    報酬。
    單價。
    總價。
    第二條技術標準、質量要求:_____________________。
    第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
    第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
    第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________。
    第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
    第十二條結算方式及期限:_________________。
    第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
    第十四條本合同解除的條件:
    (一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
    第十五條定作人違約責任:_______________________。
    第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
    (一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向_____________________人民法院起訴。
    第十七條其他約定事項:___________________。
    定作人。
    定作人(章):住所:
    營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
    法定代表人:委托代理人:
    電話:傳真:
    開戶銀行:賬號:
    稅號:郵政編碼:
    承攬人。
    承攬人(章):住所:
    營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
    法定代表人:委托代理人:
    電話:傳真:
    開戶銀行:賬號:
    稅號:郵政編碼:
    工程施工承攬合同篇十四
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
    1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
    1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
    1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
    1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
    第二條合同價款
    2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
    2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
    2.3付款時間:(寫明年、月、日)
    第三條加工成品質量要求及技術標準:
    3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
    3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
    3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
    4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
    材料名稱
    規(guī)格型號
    計量單位
    數(shù)量
    質量
    提供日期
    消耗定額
    單價(元)
    總金額
    (注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
    4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
    4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
    第五條技術資料、圖紙的提供
    5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
    5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
    5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
    第六條驗收標準和方法
    6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
    6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
    6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
    6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
    6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
    6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
    6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
    第七條交(提)定作物的時間和地點
    7.1雙方約定由定作人自提定作物
    7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
    7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
    7.2雙方約定由承攬人送交定作物
    7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
    第八條包裝要求及費用負擔:
    8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
    8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
    第九條運輸方式及費用負擔
    9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
    9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
    第十條定作物的保修
    10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
    10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
    第十一條定金及預付款
    11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
    11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
    第十二條承攬人的違約責任:
    12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
    12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
    12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
    12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
    12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
    12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
    12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
    12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
    12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
    12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
    12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
    12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
    第十三條定作人的違約責任:
    13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
    13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
    13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
    13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
    13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
    第十四條不可抗力
    14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
    14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
    第十五條爭議的解決方式
    因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
    第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
    第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
    第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
    第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
    定作人:(公章)___________________
    承攬人:___________________(公章)
    住所:___________________
    住所:___________________
    法定代表人或___________________
    法定代表人或委托代理人:___________________
    委托代理人:___________________
    電話:___________________
    電話:___________________
    傳真:___________________
    傳真:___________________
    開戶銀行:___________________
    開戶銀行:___________________
    賬號:___________________
    賬號:___________________
    郵政編碼:___________________
    郵政編碼:___________________
    合同簽訂時間:__年_月_日
    工程施工承攬合同篇十五
    簽訂地點:__________。
    簽訂時間:_____年_____月_____日。
    一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。
    項目名稱任務量(工時)酬金完成期限備注工資________/小時。
    合計人民幣金額(大寫)。
    (注:空格如不夠用,可以另接。)。
    二、項目的內容及質量技術要求。
    _________________________________。
    三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
    _________________________________。
    四、驗收標準、方法和期限。
    _________________________________。
    五、結算方式及期限。
    _________________________________。
    六、違約責任。
    _________________________________。
    七、解決合同糾紛的方式。
    _________________________________。
    八、雙方協(xié)商的其它條款。
    _________________________________。
    單位名稱(章):________單位名稱(章):_______。
    單位地址:________??????單位地址:________。
    法定代表人:________????法定代表人:________。
    委托代理人:________????委托代理人:________。
    電話:______________???電話:________。
    開戶銀行:________??????開戶銀行:________。
    日期:________年________月________日
    鑒(公)證意見:____________。
    鑒(公)證機關(章):____________。
    監(jiān)制部門:____________。
    印制單位:____________。
    工程施工承攬合同篇十六
    訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
    箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
    總計:____總金額(大寫)____元整
    二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
    四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
    五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
    六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
    七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款____元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數(shù)量、品種為準)。
    八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
    九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
    十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
    十一、違約責任:由違約方負責;
    十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
    十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
    訂做方:____承攬方:____
    單位:____單位:____
    法定代理人:____法定代理人:____
    委托代理人:____委托代理人:____
    電話:____電話:____
    開戶行:____戶名:____
    帳號:____卡號:____
    郵編:____郵編:____
    簽訂時間:_____年____月____日
    工程施工承攬合同篇十七
    廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
    廣告發(fā)布單位名稱(簡稱乙方):
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
    第一條廣告發(fā)布事項。
    甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
    1、展示牌。
    2、電子顯示裝置。
    3、燈箱。
    4、霓虹燈。
    5、交通工具。
    6、水上漂浮物。
    7、升空器具。
    8、充氣物。
    9、模型。
    10、旗幟。
    11、條幅。
    12、其他:
    第二條廣告費用、支付期限和方式。
    (一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同)元,制作費用元,發(fā)布費用元,合計元,大寫:
    (二)本合同簽訂后,甲方應于年月日前支付廣告費用的%即元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
    第一次付款:年月日前支付元。
    第二次付款:年月日前支付元。
    第三次付款:年月日前支付元。
    補充約定:
    (三)按下列第項方式支付。
    1、支票2、轉賬3、現(xiàn)金。
    其他:
    第三條雙方權利義務。
    (一)甲方權利義務。
    1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
    (2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
    (4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
    2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
    3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
    4、甲方應在本合同簽訂后的日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
    5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
    6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
    7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
    8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權解除合同。
    (二)乙方權利義務。
    1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
    2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
    3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
    4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內,發(fā)布本合同約定的廣告。
    5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
    6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
    7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
    8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
    9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在日內修復。
    10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
    第四條違約責任。
    (一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
    (二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的,乙方有權解除合同。
    (三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
    (四)因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應按廣告費用的%賠償。
    (五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
    (六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
    (七)因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
    (八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
    第五條合同爭議解決方式。
    雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
    1、向仲裁委員會申請仲裁;
    2、向人民法院提起訴訟。
    第六條其他約定事項。
    (一)。
    (二)。
    (三)。
    第七條附則。
    本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份。
    甲方(章):___________乙方(章):___________。
    電話:___________電話:___________。
    郵政編碼:___________郵政編碼:___________。
    開戶銀行:___________開戶銀行:___________。
    賬號:___________賬號:___________。
    年月日年月日。
    工程施工承攬合同篇十八
    定作方:______________(簡稱甲方)
    承攬方:______________(簡稱乙方)
    經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
    6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
    (1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
    (2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
    8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
    9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
    11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
    12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
    定作方:______________ 承攬方:____________
    法定代表人:__________ 法定代表人:________
    開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
    帳號:________________ 帳號:______________
    ________年____月____日
    工程施工承攬合同篇十九
    訂立合同雙方:
    承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
    定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條加工成品。
    第二條加工成品質量要求:
    一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
    二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
    三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
    四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
    第三條原材料由甲方提供。
    第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
    第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
    第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
    第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
    第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
    第十二條甲方的違約責任。
    一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
    五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
    六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
    第十三條乙方的違約責任。
    一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
    三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
    甲方:××縣木具廠(蓋章)。
    代表人:(簽名)。
    地址:
    電話:
    開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。
    帳號:
    乙方:××縣百貨公司。
    代表人:
    地址:
    電話:
    開戶銀行:××縣支行。
    帳號:
    工程施工承攬合同篇二十
    認立合同雙方:
    承攬方:
    定作方:
    定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守.
    1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換.
    2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商.
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品.
    3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等.
    總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質保金一年后付清.(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
    (1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商.保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明.
    (1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的,按約定的方法計算.)
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結算方式及期限______
    1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的,無權請求返還定金.承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金.
    2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還.等等.
    一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償.
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失.
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收.
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金.
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失.
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任.
    十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任.
    十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失.
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失.
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金.
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用.
    第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失.
    第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
    本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份.
    定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
    代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
    地址:地址:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:
    帳號:帳號:
    年 月 日