合同是一種具有法律約束力的書面協(xié)議，用于規(guī)定雙方在特定事項上的權(quán)利和義務。合同的編寫應遵循法律法規(guī)，確保其合法有效。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，大家可以根據(jù)實際需要進行修改和補充。記得在簽訂合同之前，仔細閱讀合同條款，并咨詢法律專業(yè)人士的意見，以保障自身的權(quán)益和利益。合同是保障交易安全和維護法律秩序的重要手段，希望大家能夠合理合法地利用好合同，達成互利共贏的目標。
承攬合同樣式篇一
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據(jù)《_合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一?項目概況。
1、項目名稱:廣告牌安裝。
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準。
3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用。
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式。
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求。
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質(zhì)量標準，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期。
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務。
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌。
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。
七、其他事項。
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇二
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《_合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）。
品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額（大寫）柒萬柒仟元整。
二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
單位：單位：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶行：戶名：
帳號：卡號：
郵編：郵編：
簽訂時間：
承攬合同樣式篇三
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結(jié)算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：________年____月____日
承攬合同樣式篇四
2.交貨(運輸)辦法及地點：________。
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________。
4.包裝要求及費用負擔：__________。
5.結(jié)算辦法及期限：_____________。
6.原材料供應辦法：____________。
7.其他：_______________。
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點：乙方承擔。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________。
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方：______乙方：________。
法定代表人：_______法定代表人：_____。
電話：________電話：_______。
地址：________地址：_______。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：________帳號：_______。
承攬合同樣式篇五
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù))。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?BR> 材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔。
第六條加工費結(jié)算辦法與時間。
_________________________________________。
第七條乙方應于________年____月____日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于________年____月____日前向甲方交付預付款________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任。
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任。
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值______%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條?法律適用與糾紛解決方式。
1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第?種方式解決：
(1)將爭議提交?仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向?人民法院提起訴訟。
承攬合同樣式篇六
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：
2、廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號：
承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法。
1、費用包括：
設計、制作費：
發(fā)布費：
代理費：
合計金額(大寫)：
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬合同樣式篇七
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：
一、項目概要：_________。
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________。
2、設計制作：_________。
3、紙張：_________。
4、頁數(shù)：_________。
5、色數(shù)：_________。
6、后道加工：_________。
7、數(shù)量：_________。
單價：_________。
總價：_________。
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式。
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產(chǎn)品風險自交貨時轉(zhuǎn)移。
五、印刷質(zhì)量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收；甲方應負責有關內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權(quán)要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任。
1、乙方對承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本。
合同。
規(guī)定的印數(shù)印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿（或電子文檔）、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產(chǎn)權(quán)及保密。
1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權(quán)屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供；合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款。
交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi)，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因?qū)е缕渲幸环綗o法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任。
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
授權(quán)代表（簽字）：_________授權(quán)代表（簽字）：_________。
地址：_________地址：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
電話：_________電話：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
承攬合同樣式篇八
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發(fā)布單位名稱（簡稱乙方）：
根據(jù)《xxx合同法》、《xxx廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當事人的權(quán)利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌2、電子顯示裝置3、燈箱4、霓虹燈5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充氣物9、模型10、旗幟11、條幅12、其他：
一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發(fā)布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的x％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉(zhuǎn)賬3、現(xiàn)金。
其他：
（一）甲方權(quán)利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（2）質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件；
（4）確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構(gòu)的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內(nèi)，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權(quán)解除合同。
（二）乙方權(quán)利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權(quán)要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內(nèi)，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術(shù)標準的，乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應在??個工作日內(nèi)，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在日內(nèi)修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的x%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權(quán)解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內(nèi)修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
（一）。
（二）。
（三）。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)x份。
甲方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
乙方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
年月日年月日。
承攬合同樣式篇九
委托方：(以下簡稱甲方)。
加工方：(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《_合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
承攬合同樣式篇十
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同樣式篇十一
承攬人：_____________簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________。
承攬合同樣式篇十二
甲方：
乙方：
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方。乙方在依照甲方的.要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責任。
一、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二、乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：，期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
承攬合同樣式篇十三
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）。
代表人：（簽名）。
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所。
帳號：
乙方：××縣百貨公司。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行。
帳號：
承攬合同樣式篇十四
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇十五
甲方（裝修方）：
乙方（承攬方）：
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）。
二：裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，工期xx天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十一：保修。
1、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為貳年）（衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年）。
2、在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方，并負責反工修復至合格為止。
4、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
承攬合同樣式篇十六
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守.
1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換.
2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商.
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品.
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等.
總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質(zhì)保金一年后付清.（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商.保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明.
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的，按約定的方法計算.）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限＿＿＿＿＿＿
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金.承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金.
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還.等等.
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償.
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失.
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收.
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金.
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失.
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任.
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任.
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失.
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金.
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用.
第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失.
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份.
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年 月 日
承攬合同樣式篇十七
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬合同樣式篇十八
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
承攬合同樣式篇十九
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權(quán)利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
承攬合同樣式篇二十
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1質(zhì)量要求：（應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價；不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）___________________
承攬人：___________________（公章）
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
承攬合同樣式篇二十一
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任：
第一點：甲方承擔
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
第二點：乙方承擔
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同樣式篇一
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據(jù)《_合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一?項目概況。
1、項目名稱:廣告牌安裝。
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準。
3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用。
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式。
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求。
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質(zhì)量標準，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期。
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務。
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌。
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。
七、其他事項。
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇二
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《_合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）。
品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額（大寫）柒萬柒仟元整。
二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
單位：單位：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶行：戶名：
帳號：卡號：
郵編：郵編：
簽訂時間：
承攬合同樣式篇三
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結(jié)算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：________年____月____日
承攬合同樣式篇四
2.交貨(運輸)辦法及地點：________。
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________。
4.包裝要求及費用負擔：__________。
5.結(jié)算辦法及期限：_____________。
6.原材料供應辦法：____________。
7.其他：_______________。
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點：乙方承擔。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________。
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方：______乙方：________。
法定代表人：_______法定代表人：_____。
電話：________電話：_______。
地址：________地址：_______。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：________帳號：_______。
承攬合同樣式篇五
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù))。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?BR> 材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔。
第六條加工費結(jié)算辦法與時間。
_________________________________________。
第七條乙方應于________年____月____日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于________年____月____日前向甲方交付預付款________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任。
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任。
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值______%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條?法律適用與糾紛解決方式。
1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第?種方式解決：
(1)將爭議提交?仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向?人民法院提起訴訟。
承攬合同樣式篇六
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：
2、廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號：
承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法。
1、費用包括：
設計、制作費：
發(fā)布費：
代理費：
合計金額(大寫)：
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬合同樣式篇七
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：
一、項目概要：_________。
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________。
2、設計制作：_________。
3、紙張：_________。
4、頁數(shù)：_________。
5、色數(shù)：_________。
6、后道加工：_________。
7、數(shù)量：_________。
單價：_________。
總價：_________。
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式。
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產(chǎn)品風險自交貨時轉(zhuǎn)移。
五、印刷質(zhì)量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收；甲方應負責有關內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權(quán)要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任。
1、乙方對承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本。
合同。
規(guī)定的印數(shù)印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿（或電子文檔）、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產(chǎn)權(quán)及保密。
1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權(quán)屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供；合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款。
交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi)，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因?qū)е缕渲幸环綗o法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任。
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
授權(quán)代表（簽字）：_________授權(quán)代表（簽字）：_________。
地址：_________地址：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
電話：_________電話：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
承攬合同樣式篇八
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發(fā)布單位名稱（簡稱乙方）：
根據(jù)《xxx合同法》、《xxx廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當事人的權(quán)利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌2、電子顯示裝置3、燈箱4、霓虹燈5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充氣物9、模型10、旗幟11、條幅12、其他：
一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發(fā)布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的x％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉(zhuǎn)賬3、現(xiàn)金。
其他：
（一）甲方權(quán)利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（2）質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件；
（4）確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構(gòu)的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內(nèi)，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權(quán)解除合同。
（二）乙方權(quán)利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權(quán)要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內(nèi)，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術(shù)標準的，乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應在??個工作日內(nèi)，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在日內(nèi)修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的x%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權(quán)解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內(nèi)修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
（一）。
（二）。
（三）。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)x份。
甲方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
乙方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
年月日年月日。
承攬合同樣式篇九
委托方：(以下簡稱甲方)。
加工方：(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《_合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
承攬合同樣式篇十
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同樣式篇十一
承攬人：_____________簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________。
承攬合同樣式篇十二
甲方：
乙方：
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方。乙方在依照甲方的.要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責任。
一、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二、乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：，期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
承攬合同樣式篇十三
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）。
代表人：（簽名）。
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所。
帳號：
乙方：××縣百貨公司。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行。
帳號：
承攬合同樣式篇十四
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇十五
甲方（裝修方）：
乙方（承攬方）：
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）。
二：裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，工期xx天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十一：保修。
1、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為貳年）（衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年）。
2、在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方，并負責反工修復至合格為止。
4、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
承攬合同樣式篇十六
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守.
1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換.
2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商.
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品.
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等.
總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質(zhì)保金一年后付清.（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商.保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明.
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的，按約定的方法計算.）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限＿＿＿＿＿＿
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金.承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金.
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還.等等.
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償.
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失.
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收.
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金.
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失.
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任.
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任.
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失.
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金.
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用.
第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失.
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份.
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年 月 日
承攬合同樣式篇十七
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬合同樣式篇十八
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
承攬合同樣式篇十九
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權(quán)利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
承攬合同樣式篇二十
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1質(zhì)量要求：（應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價；不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）___________________
承攬人：___________________（公章）
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
承攬合同樣式篇二十一
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任：
第一點：甲方承擔
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
第二點：乙方承擔
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。