通過簽訂合同,交易各方可以明確分工和責(zé)任。如何起草一個(gè)合同是一個(gè)需要慎重考慮的問題。如果遇到合同糾紛,雙方應(yīng)當(dāng)通過和解或訴訟等途徑解決。
合作居間的合同篇一
甲方(居間人):
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯(lián)系方式:
甲、乙雙方根據(jù)《_____》,依平等、自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方接受乙方的委托,負(fù)責(zé)就__項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該工程項(xiàng)目”),向乙方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,引薦乙方和該項(xiàng)目的招標(biāo)單位洽談,協(xié)助乙方投標(biāo),并最終促成乙方與招標(biāo)單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(xiàng)。
乙方與招標(biāo)單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供的信息,或?yàn)橐曳教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項(xiàng)未完成。
從__年__月__日至__年__月__日。
1、本項(xiàng)目居間報(bào)酬為__項(xiàng)目簽訂的工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到第一筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付居間報(bào)酬的50%,并在收到第二筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付剩余50%居間報(bào)酬。
3、乙方應(yīng)以__的方式支付居間報(bào)酬。
居間活動(dòng)費(fèi)用是指甲方為完成委托事項(xiàng)所支出的必要費(fèi)用。在本合同簽訂時(shí)乙方向甲方支付__作為居間活動(dòng)費(fèi)用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動(dòng)的費(fèi)用由居間人負(fù)擔(dān),并從居間報(bào)酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權(quán)不向乙方返還居間活動(dòng)費(fèi)用。
2、乙方應(yīng)按本合同的要求向甲方支付居間報(bào)酬及居間活動(dòng)費(fèi)用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標(biāo)單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)、利益和責(zé)任,均與甲方無關(guān)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營(yíng)信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或?qū)嵤┚娱g行為過程中所獲取的對(duì)方的商業(yè)秘密,實(shí)施對(duì)另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權(quán)要求不利行為的實(shí)施方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項(xiàng)完成的、居間事項(xiàng)已無法完成的、居間事項(xiàng)的完成已無意義的或居間期限屆滿的.,本合同終止。
3、因不可抗力等導(dǎo)致本合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,本合同終止。
1、甲方未按本合同的約定履行其義務(wù),隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_(tái)_元(大寫__圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報(bào)酬或居間活動(dòng)費(fèi)用的,乙方應(yīng)當(dāng)按日以逾期未付金額的__向甲方支付相關(guān)的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實(shí)際金額的__向甲方支付違約金。
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能達(dá)成一致的,雙方應(yīng)提請(qǐng)北京____按照該會(huì)_____規(guī)則進(jìn)行_____。_____裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或授權(quán)簽字人:
年__月__日__。
乙方:(蓋章):
法定代表人或授權(quán)簽字人:
__年__月__日。
合作居間的合同篇二
甲方(居間人):
聯(lián)系方式:
乙方(受委托人):
聯(lián)系方式:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,依平等、自愿的原則,經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、 委托事項(xiàng):
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就開工慶典儀式策劃執(zhí)行項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”),甲方提供該項(xiàng)目的重要信息,引薦乙方和該項(xiàng)目的招標(biāo)單位(單位全稱:____________________________)洽談,甲方提供策劃方案、乙方提供效果圖并由甲乙雙方共同與招標(biāo)單位洽談的形式,協(xié)助乙方投標(biāo),最終促成乙方與招標(biāo)單位簽訂該項(xiàng)目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(xiàng),項(xiàng)目方完全支付乙方項(xiàng)目款。
乙方與招標(biāo)單位未簽訂書面的該項(xiàng)目策劃執(zhí)行合同,甲方僅為乙方提供信息或?yàn)橐曳教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù),或未完成提供項(xiàng)目所需的策劃方案或效果圖導(dǎo)致合同無法執(zhí)行,該項(xiàng)目執(zhí)行完成但該項(xiàng)目部未支付項(xiàng)目全款的,均視為委托事項(xiàng)未完成。
二、 居間期限:從_____年____月____日至_____年____月____日。
三、 居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式:
1、本項(xiàng)目居間報(bào)酬為工程開工儀式策劃執(zhí)行項(xiàng)目簽訂的策劃執(zhí)行合同(以下簡(jiǎn)稱“策劃項(xiàng)目合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到全部策劃項(xiàng)目款項(xiàng)三個(gè)工作日內(nèi),向甲方支付居間報(bào)酬。
3、乙方以現(xiàn)金的方式支付居間報(bào)酬。
4、未促成“策劃項(xiàng)目合同”成立以及未收到全部策劃項(xiàng)目款項(xiàng),居間人不得要求支付報(bào)酬。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方向乙方提供有關(guān)該項(xiàng)目的信息,并保證其提供的關(guān)于該項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠,并且提供該策劃項(xiàng)目的策劃方案。
2、乙方提供該策劃項(xiàng)目的效果圖,確定項(xiàng)目報(bào)價(jià)、執(zhí)行方式等。
3、甲方須保證該項(xiàng)目只提供與乙方商洽并執(zhí)行。
4、甲乙雙方共同參與和招標(biāo)單位的的每項(xiàng)洽談。招標(biāo)成功后,則由乙方全面履行和招標(biāo)單位所簽訂的活動(dòng)策劃執(zhí)行合同,甲方不得干涉活動(dòng)策劃執(zhí)行,不得索要乙方合作單位、個(gè)人的任何聯(lián)系方式。
五、保密事項(xiàng):
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密。
求不利行為的實(shí)施方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
六、合同變更、解除和終止:
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項(xiàng)完成的、居間事項(xiàng)已無法完成的、居間事項(xiàng)的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
七、違約責(zé)任:
1、甲方未按合同的約定履行共同義務(wù)的,隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付的違約金。
2、本合同完成后,乙方未按合同的約定向甲方支付居間報(bào)酬的,乙方應(yīng)當(dāng)按日以逾期未付金額的5‰向甲方支付違約金。
3、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?違 約金。
八、爭(zhēng)議解決方式:
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決、協(xié)商不能達(dá)成一致的,也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
九、其他事項(xiàng):
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
身份證號(hào):
年月 日 年月 日
合作居間的合同篇三
根據(jù)我國(guó)《合同法》《民法通則》等法律規(guī)定雙方代表經(jīng)友好磋商后,一致同意訂立本合同書。
一、甲方委托乙方向銀行聯(lián)系和安排約__________萬元人民幣的借款(具體借貸金額由銀行評(píng)估審批后確定),用于經(jīng)營(yíng)開發(fā),乙方接受委托。
二、甲方職責(zé):
1、提供借貸所需的真實(shí)性資料。
2、積極配合辦理相關(guān)手續(xù)。
3、維護(hù)乙方權(quán)益。
三、乙方職責(zé):
1、充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),認(rèn)真負(fù)責(zé)加速辦理所有借款手續(xù),在金融機(jī)構(gòu)審批后,借款全額匯入甲方指定的賬號(hào)即視為貸款成功。
2、全面協(xié)調(diào)甲方與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
3、維護(hù)甲方權(quán)益。
四、甲方需承擔(dān)的費(fèi)用:
1、銀行貸款利息(詳見甲方與貸款銀行間簽訂的相關(guān)合同、協(xié)議約定);
2、保證金及擔(dān)保費(fèi)(詳見甲方與銀行、擔(dān)保公司間簽訂的相關(guān)合同、協(xié)議約定);
3、項(xiàng)目前期啟動(dòng)及專家費(fèi)用:
4、居間服務(wù)費(fèi):甲方須在銀行貸款成功到達(dá)甲方帳戶的.次日前一次性將貸款總額_的居間服務(wù)費(fèi)支付到乙方。
五、違約責(zé)任:
1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤銷委托則視作違約。違約方即須支付人民幣_(tái)_________萬元給守約方作為違約金。
2、銀行貸款到達(dá)甲方銀行賬號(hào)次日前,甲方保證支付居間服務(wù)費(fèi)到乙方指定的賬號(hào),每延誤一天甲方按申請(qǐng)貸款總額千分之五向乙方支付滯納金。
3、如因國(guó)家政策調(diào)整及甲方未能達(dá)到擔(dān)?;蜚y行貸款條件造成銀行無法放貸的,乙方對(duì)此不承擔(dān)違約責(zé)任。
六、其它:
1、本合同甲乙雙方雙方簽字蓋章后即生效,在履約完畢后自行終止;
2、一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3、本合同未盡事宜甲乙雙方可協(xié)商解決;
4、本合同內(nèi)容雙方均有義務(wù)保守機(jī)密,不得擅自對(duì)外泄露;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
合作居間的合同篇四
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
二、判令本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當(dāng)日交付房屋。簽訂該協(xié)議后,被告一與原告就居間介紹費(fèi)用進(jìn)行了確認(rèn),承諾如原告推薦客戶完成上述房產(chǎn)的出售,則被告一應(yīng)于交房當(dāng)日支付原告中介服務(wù)費(fèi)人民幣_(tái)_____元;如無故延期,則原告有權(quán)按日萬分之五的.標(biāo)準(zhǔn)向被告追收滯納金。現(xiàn)被告與案外人于___年__月__日實(shí)際履行了房屋買賣協(xié)議并辦理了相關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),但中介服務(wù)費(fèi)卻一直拒絕支付。基于被告一與被告二系夫妻關(guān)系,且債務(wù)發(fā)生在婚姻存續(xù)期間,2依照相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由兩被告共同向原告償付。原告以為,被告通過原告的居間服務(wù)成功獲取購房人信息,并經(jīng)原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協(xié)議書》并完成房屋交易,即應(yīng)向原告支付居間服務(wù)費(fèi)。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權(quán)益,故原告現(xiàn)特訴諸貴院,請(qǐng)依法判如所請(qǐng)。
此致
_____人民法院。
具狀人:
___年__月__日。
合作居間的合同篇五
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的________________(下稱“該房地產(chǎn)”),在________________有限公司(下稱“____________________”)居間介紹下,于_______________年_______________月_______________日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”),且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計(jì)人民幣_(tái)____________萬元整(rmb_____________)?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,合意解除該協(xié)議,現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下:
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應(yīng)當(dāng)于本解約協(xié)議簽訂后五日內(nèi)自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計(jì)人民幣_(tái)_________元整(rmb__________)。若關(guān)于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權(quán)證________________保管的`,則乙方同意__________將所保管的房屋產(chǎn)權(quán)證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項(xiàng)后,甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項(xiàng)再無其他爭(zhēng)議,且互不追究其他任何法律責(zé)任。
四、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份送交_________________,本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________
合作居間的合同篇六
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)
1.1乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)把江西某某公司年生產(chǎn)面料3000萬平方米、服裝280件生產(chǎn)線廠房建設(shè)項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目),推薦給甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的施工合同,取得施工權(quán)。
1.2居間成功是指完成本工程項(xiàng)目與建設(shè)單位簽定總包合同,即視為全部完成居間服務(wù)委托事項(xiàng)。甲方未簽定總包合同,視為委托事項(xiàng)未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目前期工作的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展對(duì)業(yè)主方進(jìn)行有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2.2乙方承諾向甲方提供該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方能夠如約進(jìn)場(chǎng)施工。否則,視為乙方居間服務(wù)不成功,甲方不予支付任何居間報(bào)酬。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)施工所需要的各類資金的籌措,并做好簽定合同前系列需要的手續(xù)準(zhǔn)備。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3.3如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方上述所列的各位居間人分別按照本合同約定支付居間報(bào)酬。
甲方:
乙方:
年 月 日
合作居間的合同篇七
身份證號(hào)碼:( )
聯(lián)系地址:
乙方(委托人):揚(yáng)州市華南裝飾設(shè)計(jì)有限公司
法人代表:
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方為乙方提供居間服務(wù),促成乙方獲得目標(biāo)工程承包事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、 (以下稱“建設(shè)單位”)將其三棟研發(fā)中心的7600平方米,總造價(jià)約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡(jiǎn)稱“該工程項(xiàng)目”)經(jīng)甲方介紹由乙方施工,并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務(wù)。
2、 甲方接受乙方委托,負(fù)責(zé)就該工程項(xiàng)目,已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談,向乙方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目承包施工合同。
3、 本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項(xiàng)目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的,并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個(gè)施工過程中的運(yùn)作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應(yīng)在乙方保證施工質(zhì)量、進(jìn)度,并得到
建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認(rèn)可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
2、乙方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量、進(jìn)度,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認(rèn)可。
3、乙方應(yīng)按本合同約定,向甲方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按違約責(zé)任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報(bào)酬是指乙方按該工程項(xiàng)目的施工合同金額計(jì)算應(yīng)向甲方支付的報(bào)酬。
2、乙方應(yīng)按該工程項(xiàng)目施工合同金額的 %向甲方支付保底居間報(bào)酬。
3、居間成功后,在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報(bào)酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個(gè)月,乙方分六次按月按居間項(xiàng)目的總金額300萬元人民幣的15%,計(jì)45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報(bào)酬。
5、甲、乙雙方同意居間報(bào)酬按最終結(jié)標(biāo)的工程總造價(jià)的10%計(jì)標(biāo)。
居間費(fèi)用是指甲方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方同意承擔(dān)施工總造價(jià)的10%的居間費(fèi)用。
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時(shí)全額的向甲方支付居間報(bào)酬,則乙方除應(yīng)立即全額付清該居間報(bào)酬外,還應(yīng)從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方應(yīng)將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添?xiàng)目的終止,則合同自動(dòng)終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
年 月 日
合作居間的合同篇八
甲方(委托方)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯(lián)系方式:
乙方(居間方)
法定代表人
住址:
郵編:
聯(lián)系方式:
鑒于乙方從事了多年的美容業(yè),擁有較多的客戶資源,甲方因經(jīng)營(yíng)需要客戶資源,乙方愿提供客戶資源給給甲方,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下居間協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托負(fù)責(zé)引薦客戶于甲方,向甲方提供客戶的重要信息,并最終促成客戶與甲方達(dá)成合作。
2、“居間成功”是指完成全部委托事項(xiàng),甲方與乙方所引薦客戶之間簽訂了正式書面合同。乙方引薦的客戶與甲方未簽訂正式書面合同,乙方僅為甲方提供信息或?yàn)榧追教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的均視為委托事項(xiàng)未完成。
3、本合同有效期限自___年__月__日起至___年__月__日止,如若在合同履行期滿前,乙方完成居間任務(wù),則合同終止時(shí)間參照合同終止條款。
4、合同期滿后,如若乙方居間任務(wù)沒有完成,則雙方另行協(xié)商合作事宜。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)客戶的信息,內(nèi)容包括但不限于等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該客戶進(jìn)行考察。
2、乙方需要為甲方與乙方引薦的客戶之間提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等其它有利于雙方合作的服務(wù)。
2、乙方向甲方提供的各種信息,聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合,必須完全能夠促成甲方與乙方所引薦客戶之間的合作。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項(xiàng),無權(quán)取得居間報(bào)酬。
3、乙方在甲方與乙方所引薦客戶進(jìn)行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠(chéng)實(shí)義務(wù)。如果能夠達(dá)成合作意向,簽訂合作合同,乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好雙方關(guān)系。
1、甲方負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,負(fù)責(zé)和乙方所引薦客戶進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和乙方所引薦客戶之間簽訂的合同。甲方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的向乙方承擔(dān)違約金。
1、乙方促成甲方韓國(guó)客戶方與所引薦客戶簽訂正式書面合同后,應(yīng)支付居間報(bào)酬。付款金額,付款期限,付款方式。
2、如果乙方未能居間成功,乙方無權(quán)取得報(bào)酬。但必要費(fèi)用。
甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
1、本合同簽字生效后至完成居間任務(wù),本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1、乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實(shí)或有惡意串通行為的,應(yīng)賠償甲方因此受到的損失。
2、乙方履行本合同過程中(包括簽訂本合同前)所獲得的甲方任何經(jīng)營(yíng)或技術(shù)信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密,應(yīng)向甲方賠償違約金人民幣萬元,另甲方保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
3、無論何種情況下,乙方均不是甲方的代表,亦不存在合伙關(guān)系。乙方在履行本居間合同過程中應(yīng)當(dāng)明確告知相關(guān)客戶,否則,乙方應(yīng)承擔(dān)一切由此造成的損失。
甲乙雙方因本協(xié)議而發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決。經(jīng)友好協(xié)商不成的,任何一方均應(yīng)向所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
1、甲、乙雙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同自甲方的法定代表人或其授權(quán)代理人和乙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。
3、本合同一式份,雙方各持份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
___年__月__日 ___年__月__日
合作居間的合同篇九
5、 法人身份證正反面復(fù)印件或掃描件一份。
*以上協(xié)議及證件都需加蓋公章及法人親筆簽字
甲方:xxxx貿(mào)易有限公司
地址:xxa區(qū)創(chuàng)業(yè)園8號(hào)樓
乙方:_______________________
1、甲方是一家合法注冊(cè)的公司,在白銀貿(mào)易領(lǐng)域方面具有一定的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì);
2、乙方是一家合法注冊(cè)的公司,在所在的區(qū)域內(nèi)擁有一定的資源和投資咨詢經(jīng)驗(yàn)。
甲、乙雙方本著真誠(chéng)合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律法規(guī),達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方授權(quán)乙方利用自身的優(yōu)勢(shì),承擔(dān)江西泰達(dá)銀業(yè)貿(mào)易有限公司在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)開發(fā)市場(chǎng)的職能。
2、雙方以交易手續(xù)費(fèi)分成的方式實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)利益。具體分成方式按照《附件一》辦理。
1、中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人;
2、承認(rèn)公司的章程及各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則;
3、具有良好的信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)歷史,近兩年內(nèi)無嚴(yán)重違法行為記錄;
4、有健全的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)管理制度及完善的白銀等貴金屬業(yè)務(wù)管理制度;
5、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所須設(shè)立在相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)、相關(guān)產(chǎn)品交易市場(chǎng)或金融機(jī)構(gòu)集中地區(qū)。辦公場(chǎng)所要求室內(nèi)使用面積至少在300平方米以上,公共接待大廳使用面積40平方米以上,隨著客戶數(shù)量的增加可逐步擴(kuò)大。
6、人員配備達(dá)到以下要求:
a、1-2名熟悉公司業(yè)務(wù)的經(jīng)理;
b、3-4名熟悉相關(guān)行業(yè)現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)的專職人員;
c、1-2名熟悉業(yè)務(wù)的市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)控制人員;
d、2-3名客服人員;
e、不少于20人的專業(yè)市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。
作為xxx貿(mào)易有限公司的代理單位,甲方授權(quán)給乙方代理如下事務(wù):
2、協(xié)助甲方辦理客戶入市交易等相關(guān)手續(xù),并協(xié)助甲方管理;
3、辦理其他甲方授權(quán)的業(yè)務(wù)。
1、甲方應(yīng)定期或不定期向乙方提供必要的業(yè)務(wù)介紹資料,為乙方按本協(xié)議開展業(yè)務(wù)提供必要的資源與支持。甲方有權(quán)對(duì)乙方依據(jù)本協(xié)議提供的服務(wù)與服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理,并提供指導(dǎo)意見。
2、甲方鼓勵(lì)客戶對(duì)甲、乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督,并提供通暢的投訴與舉報(bào)通道;
4、甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密,損害乙方的利益;
5、甲方負(fù)責(zé)為乙方提供手續(xù)費(fèi)結(jié)算等服務(wù);
6、甲方有權(quán)對(duì)乙方辦公場(chǎng)所的布置進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一規(guī)范;
7、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方市場(chǎng)開發(fā)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及職業(yè)道德培訓(xùn);
9、甲方須按本協(xié)議的要求定期向乙方支付手續(xù)費(fèi)分成;
10、若乙方發(fā)生違法、違規(guī)操作行為或乙方違反本協(xié)議,甲方有權(quán)隨時(shí)解除本協(xié)議。
11、若因不可抗力的發(fā)生以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因,甲方有權(quán)調(diào)整客戶交易費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)乙方居間服務(wù)額度做出相應(yīng)調(diào)整。
1、乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議定期獲取甲方支付手續(xù)費(fèi)分成;
2、乙方有權(quán)在甲方指定區(qū)域開設(shè)公司或者分公司進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā)及宣傳;
3、為甲方客戶提供居間服務(wù)時(shí),應(yīng)維護(hù)甲方的形象,不得泄露甲方商業(yè)機(jī)密;
6、不得以不正當(dāng)條件吸引客戶,如代客理財(cái)、代客交易、提供明確的交易價(jià)位提示等;
7、不得吸納已經(jīng)在甲方開戶的客戶;
8、嚴(yán)禁從事非法集資等活動(dòng);
甲方對(duì)乙方的服務(wù)費(fèi)采用每周一返的方式進(jìn)行結(jié)算,每周周二前甲方完成乙方上周服務(wù)費(fèi)的核算工作,每周周四前甲方完成乙方上周服務(wù)費(fèi)的支付,甲方代為扣繳乙方營(yíng)業(yè)稅;如遇國(guó)家法定節(jié)假日則服務(wù)費(fèi)支付時(shí)間順延。具體返傭細(xì)節(jié)和返傭標(biāo)準(zhǔn)見《附件一》。
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障及通過互聯(lián)網(wǎng)未經(jīng)許可的存取、盜竊交易敏感性數(shù)據(jù)、他人惡意地對(duì)網(wǎng)站攻擊病毒等事件及非可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預(yù)見、不能避免、不能控制的事件)發(fā)生而給對(duì)方造成損失的,該方不承擔(dān)任何責(zé)任。
1、協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期為壹年,自______年_____月____日至______年_____月____日止。本協(xié)議期滿若無重大違規(guī)、違紀(jì)行為本協(xié)議自動(dòng)順延。
2、乙方服務(wù)區(qū)域?yàn)開_____省 市。
3、協(xié)議解除
本協(xié)議有效期內(nèi),如任何一方不遵守本協(xié)議的規(guī)定或本協(xié)議內(nèi)容違反國(guó)家政策、法律、法規(guī),本協(xié)議自動(dòng)終止。
本協(xié)議有效期內(nèi),如乙方出現(xiàn)下列事由,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,撤銷乙方的“代理”資格,并視后果保留追究乙方法律責(zé)任的權(quán)利。
a、從事代理交易業(yè)務(wù),向客戶作獲利保證或承諾共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);
b、從事非法集資等活動(dòng)等一切與市場(chǎng)開發(fā)工作無關(guān)的活動(dòng);
c、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有達(dá)到甲方規(guī)定的市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的;
乙方如有違反本協(xié)議規(guī)定的行為,甲方經(jīng)核實(shí)后有權(quán)扣減服務(wù)費(fèi)或終止為乙方提供服務(wù)費(fèi)的資格。
協(xié)議終止后,乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商的方式解決;如協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)本著友好、平等、互利的原則,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方法定代表(負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本協(xié)議所有附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
合作居間的合同篇十
甲方(委托人)。
乙方(居間人)。
本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互惠互利的宗旨。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》。經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價(jià)有償?shù)脑瓌t。達(dá)成如下協(xié)議。
1,乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就沅江市水立方大酒店室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目如下稱。引薦甲方參加該項(xiàng)目一標(biāo)或分期多標(biāo)的裝飾工作,向甲方提供該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促進(jìn)甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的專業(yè)承包合同。
2,“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該工程項(xiàng)目的任一工程標(biāo)段簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的招標(biāo)信息及文件,并有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2,乙方應(yīng)保證該工程項(xiàng)目真實(shí)可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能正常施工。
3,乙方在甲方參與洽談期間,應(yīng)盡到作為居間人的謹(jǐn)慎和誠(chéng)實(shí)義務(wù)。協(xié)助甲方做好談判工作、若居間成功,在施工過程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
1,甲方應(yīng)按照建設(shè)單位的要求,提供甲方作為投標(biāo)人證明其具備承擔(dān)該工程項(xiàng)目的能力,及符合國(guó)家或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件規(guī)定的證明材料,包括但不限于資質(zhì)證書,營(yíng)業(yè)執(zhí)照與相關(guān)資料,負(fù)責(zé)合同的起草。
2,如果居間成功,則由甲方負(fù)責(zé)全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利與義務(wù),與乙方無關(guān),甲方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量,進(jìn)度,并得到建設(shè)單位的簽字認(rèn)可。
3,如果居間成功,則由甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付居間報(bào)酬,如未及時(shí)支付,則按未支付金額的`8%1天向乙方承擔(dān)違約金。
4,甲方須自行承擔(dān)在投標(biāo)過程中有關(guān)履約保證金,標(biāo)書制作,聯(lián)終運(yùn)作等全部費(fèi)用。
1,甲方應(yīng)按該工程項(xiàng)目一標(biāo)或多標(biāo)合同與建設(shè)單位竣工結(jié)算總金額的6%支付居間費(fèi)用。
2,居間成功后,施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)后十日支付合同款的40%居間費(fèi)用,其余隨建設(shè)單位撥付工程進(jìn)度款,按60%比例支付居間費(fèi)用,在甲方施工完工7天內(nèi),應(yīng)全部支付完合同居間費(fèi)用,余下合同款外,待甲方與建設(shè)方結(jié)算完后一次性支付完。
3,甲方以現(xiàn)金支付居間費(fèi)用。
居間費(fèi)用是指乙方為甲方付去的勞務(wù)費(fèi)用。
1,甲乙雙方均充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2,雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對(duì)方的任何行為,否則有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
1,本合同簽字生效。
2,居間成功后,本合同完全履行完畢后終止。
3,甲乙雙方協(xié)議解除合同或由其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1,乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2,本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
法定代表:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
合作居間的合同篇十一
合同有效期:_________。
委托方(甲方):_________。
居間方(乙方):_________。
居間方(以下簡(jiǎn)稱乙方)受委托方(以下簡(jiǎn)稱甲方)的委托,就________委托事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1.委托事項(xiàng):
1.乙方居間工作成功的標(biāo)志為____;乙方在居間工作成功后取得居間報(bào)酬。
2.雙方同意乙方的居間報(bào)酬為該同業(yè)存款總額的_%,甲方需在乙方居間工作成功后1個(gè)工作日內(nèi)完成乙方居間報(bào)酬的支付。
3.甲方需將乙方的居間報(bào)酬支付到乙方指定的帳號(hào),并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。
4.本居間合同簽定,甲方需將等同于乙方居間報(bào)酬總額的銀行承兌匯票(背書后),連同本合同一份,押至雙方指定之律師事務(wù)所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報(bào)酬支付后,甲方取回該承兌匯票,如果甲方違約,則乙方取走該承兌匯票。
3.保密條款:
1.如果沒有雙方明確表述的書面許可,雙方及其任何附屬機(jī)構(gòu)都不應(yīng)在任何情況下要求或接受任何來自對(duì)方已提供的.資源的業(yè)務(wù),也不應(yīng)在任何情況下接近、聯(lián)系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應(yīng)確保有關(guān)對(duì)方的業(yè)務(wù)和其附屬機(jī)構(gòu)信息的完全的機(jī)密性,除非在對(duì)書面許可同意和承認(rèn)的情況下才可透露與合作方有關(guān)的信息。
2.雙方在任何情況下都不應(yīng)欺騙對(duì)方或嘗試欺騙對(duì)方或意欲加入此交易的相關(guān)方面,并應(yīng)盡全力保證原始的交易代碼、數(shù)據(jù)和私人信息不受改變。
3.雙方都不應(yīng)向任何第三方透露任何一方提供的聯(lián)系人的信息,并且不應(yīng)直接或間接地與對(duì)方提供的聯(lián)系人進(jìn)行議價(jià)、協(xié)商或交易。
4.違約責(zé)任:
1.一旦簽約的任何一方發(fā)生了欺騙的行為和事件,不管是直接的還是間接的,欺騙的一方有法律義務(wù)承擔(dān)與交易中應(yīng)提供的最大服務(wù)相當(dāng)價(jià)值的金錢賠償,還應(yīng)加上包括賠償所需的法律費(fèi)用等在內(nèi)的各種費(fèi)用。
2.甲方和興業(yè)銀行北京分行的貸款關(guān)系,和乙方無關(guān)。
3.雙方進(jìn)一步贊同與本協(xié)議的任何部分有關(guān)的或?qū)е碌娜魏蚊堋⒓m紛、爭(zhēng)吵或違約行為,如不能在雙方內(nèi)部解決的話,應(yīng)根據(jù)法規(guī)交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應(yīng)是最終的和由法院強(qiáng)制執(zhí)行的。
5.其他:本合同一式五份,雙方各執(zhí)二份,一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時(shí)生效。
委托方。
地址:_________。
電話:_________。
郵政編碼:_________。
開戶銀行:_________。
帳號(hào):_________。
居間方:_________。
地址:_________。
電話:_________。
郵政編碼:_________。
開戶銀行:_________。
帳號(hào):_________。
合作居間的合同篇十二
第一條委托事項(xiàng)及具體要求:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》。
第二十三章居間合同之規(guī)定,乙方(居間方)受甲方委托,為甲方如實(shí)報(bào)告訂約機(jī)會(huì)與條件或?yàn)橛喖s提供媒介促成甲方(公司名稱、金額、賬號(hào)、日期手工填寫,甲方視為接受、同意并合法。)與賣方就萬噸購銷合同的成立。如果甲方接受并與之訂立購銷合同的,應(yīng)當(dāng)向居間人支付報(bào)酬,如果甲方?jīng)]有在當(dāng)次洽談中訂立合同,無需向居間人支付報(bào)酬。本合同生效后,甲方與第三方公司煤炭購銷合同簽定成立,即視為乙方完成委托事項(xiàng),并且該買賣合同一經(jīng)簽訂,買賣合同副本即應(yīng)作為本合同之附件。
第二條居間期限:
居間期限從________年____月____日至________年____月____日,在本合同的有效期內(nèi),甲方不得與任何人或單位再次簽署本次煤炭購銷的居間合同。隨著本合同約定的買賣繼續(xù)進(jìn)行的階段一直具有法律效力。
第三條居間報(bào)酬的'計(jì)算方法及支付方式:
甲方與賣方每次實(shí)際交易額1元噸(稅后)支付給乙方。甲方在簽定合同后,每月實(shí)際交易拿到提貨單時(shí)一次性向居間方支付相對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。甲方在見到提貨單同時(shí)以現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳形式分別轉(zhuǎn)入乙方指定的以下帳戶,轉(zhuǎn)帳費(fèi)用由甲方承擔(dān),報(bào)酬的支付以甲方出示的與下列帳號(hào)戶號(hào)金額相符的轉(zhuǎn)帳憑憑為準(zhǔn)。單位:_________元(在不超過總額的情況下,手寫的帳號(hào)戶名金額有效)!
第四條保密義務(wù)。
第三方。
第五條合同的解除。
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;。
3、當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù)。
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
第六條違約責(zé)任。
(一)、甲方有下列情情之一的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、在本合同生效后,甲方又將本合同約定事項(xiàng)委托其他。
第三者,或者自行與第三方公司私下交易,視為乙方完成委托事項(xiàng),乙方有權(quán)要求甲方應(yīng)按其與公司買賣合同成交額(如實(shí)際履行總金額大于合同成交額,則按實(shí)際履行總金額計(jì)算)向乙方支付服務(wù)報(bào)酬或者要求甲方支付違約金_________元。
2、甲方未能按合同約定期限支付居間服務(wù)報(bào)酬或者居間費(fèi)用,應(yīng)按照每日%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。
3、甲方有其他造成乙方無法完成委托事項(xiàng)的行為,應(yīng)向乙方支付違約金。
4、甲方不依約向乙方提供其與第三方公司簽訂買賣合同副本,應(yīng)向乙方支付違約金_________元。
5、如甲方簽定合同生效后,十個(gè)工作日內(nèi)不履行合同,甲方一次性賠償乙方(居間方)10萬元報(bào)酬費(fèi)用。
第七條合同爭(zhēng)議的解決辦法。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民起訴。
第八條合同生效。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,合同一經(jīng)生效,即對(duì)雙方具有法律約束力。
第九條未盡事項(xiàng)。
雙方協(xié)商一致可以對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更或?qū)ξ幢M事項(xiàng)做出補(bǔ)充規(guī)定。變更或補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式,與本合同具有同等效力。
出租人(蓋章):_________承租人(蓋章):_________。
地址:地址:_________。
法人代表(簽字):法人代表(簽字):_________。
承辦人:承辦人:_________。
開戶銀行:開戶銀行:_________。
帳號(hào):帳號(hào):_________。
電話:電話:_________。
擔(dān)保人(蓋章):_________。
簽訂日期:___年__月__日
簽訂地點(diǎn):_________。
合作居間的合同篇十三
乙方:_______________。
為了促進(jìn)銀行與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的共同發(fā)展,根據(jù)中國(guó)人民銀行總行銀發(fā)(1999)351號(hào)和報(bào)監(jiān)發(fā)(1999)201號(hào)文件精神,甲乙方就開展協(xié)議存款問題達(dá)成如下協(xié)議:
甲方在乙方存入人民幣(大寫)____________元整。
甲乙雙方協(xié)議存款年利率為____________。該協(xié)議存款到期前,如遇中國(guó)人民銀行(或相應(yīng)的合法機(jī)構(gòu))調(diào)整利率,按一______年期或_______年期存款利率調(diào)整幅度,在協(xié)議存款利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行相同方向和相同幅度的調(diào)整,其公式為:長(zhǎng)期協(xié)議存款利率=調(diào)整前的協(xié)議存款利率+/-_______年期或_______年期存款利率調(diào)整幅度,該_________年期或_______年期存款利率調(diào)整幅度以中國(guó)人民銀行(或相應(yīng)的合法機(jī)構(gòu))公布為準(zhǔn),自調(diào)整之日起分段計(jì)息。且該長(zhǎng)期協(xié)議存款利率不低于__________。
存款期為_____年零一天。協(xié)議存款起息日、到期日以正式存款憑證為準(zhǔn)(存款憑證復(fù)印峻作為協(xié)議附件)。
乙方為甲方開具協(xié)議存款證實(shí)書張,每張金額人民幣(大寫)____________元整。
存款未到期前,甲方不得提前支取。若甲方確需提前支取,提前支取的協(xié)議存款從起息日起至支取日的整______年部分,按協(xié)議存款起息日相應(yīng)期限定期存款利率檔次計(jì)息,不足整______年部分按支取日活期存款利率計(jì)息。已按長(zhǎng)期協(xié)議存款利率多支付的利息從甲方本金中扣除。提前支取后的`其余部分,不得低于中國(guó)人民銀行規(guī)定協(xié)議存款最低起存金額。甲方如急需用款,也可以以協(xié)議存款憑證作為融資質(zhì)押物在乙方融資,具體事宜按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方提前支取按比例退還費(fèi)用,乙方保證按期支付本金和利息,如逾期不能支付本金和利息,按照延期支付的實(shí)際天數(shù)和尚未支付的存款本金和利息的余額,按日利率萬分之五向甲方支付違約金。
甲乙雙方協(xié)商確定分行為該存款的存放地點(diǎn)。戶名:_______________;帳號(hào):_______________;開戶行:__________分行。
甲乙任何一方不得擅自變更和解除協(xié)議,如需變更和解除協(xié)議,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)議一致并達(dá)成書面協(xié)議。未達(dá)成書面協(xié)議前,本協(xié)議條款依然有效。
雙方同意本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭(zhēng)議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。雙方不能協(xié)商解決的提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方具有法律約束力。
本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)人簽定并加蓋公章后生效,一式五份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)二份。未盡事宜,雙方商定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
合作居間的合同篇十四
甲方(委托人):身份證號(hào)碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
乙方(居間人):身份證號(hào)碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議。
1、乙方接受甲方委托負(fù)責(zé)就石家莊至濟(jì)南高鐵往反運(yùn)輸土石方工程項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目)引薦,運(yùn)輸單位和甲方洽談,向運(yùn)輸單位提供該工程項(xiàng)目的信息,并促成運(yùn)輸單位與甲方簽訂該工程項(xiàng)目承包實(shí)施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項(xiàng),運(yùn)輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運(yùn)輸單位提供信息,或?yàn)榧追教峁┞?lián)絡(luò)協(xié)助,撮合等服務(wù),均視為委托事項(xiàng)完成。
1、乙方必須向運(yùn)輸單位提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助運(yùn)輸單位對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向運(yùn)輸單位提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。
1、運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料,負(fù)責(zé)和進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由運(yùn)輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運(yùn)輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)力和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定向乙方支付居間報(bào)酬,如果未按時(shí)支付則逾期每日按未支付居間報(bào)酬的10%向乙方承擔(dān)違約金。
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元,作為居間費(fèi)。
2、每天居間費(fèi)的計(jì)算方法:每天居間費(fèi)=每車每趟每噸每公里每噸的居間費(fèi)/天_____每車總趟數(shù)/天______車輛總數(shù)。
3、居間費(fèi)的支付時(shí)間為:運(yùn)輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。
在該項(xiàng)目提供的車輛最終以運(yùn)輸單位實(shí)際在該項(xiàng)目上提供的總的車輛為主。
為運(yùn)輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準(zhǔn),如果運(yùn)輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運(yùn)輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),該協(xié)議終止。
七、保密事項(xiàng)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機(jī)密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對(duì)方的行為,否則有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
八、爭(zhēng)議解決方式。
如果發(fā)生協(xié)議爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
九、其他事項(xiàng)。
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:。
合作居間的合同篇十五
身份證號(hào)碼:()。
聯(lián)系地址:
乙方(委托人):揚(yáng)州市華南裝飾設(shè)計(jì)有限公司。
法人代表:
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方為乙方提供居間服務(wù),促成乙方獲得目標(biāo)工程承包事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、(以下稱“建設(shè)單位”)將其三棟研發(fā)中心的7600平方米,總造價(jià)約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡(jiǎn)稱“該工程項(xiàng)目”)經(jīng)甲方介紹由乙方施工,并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務(wù)。
2、甲方接受乙方委托,負(fù)責(zé)就該工程項(xiàng)目,已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談,向乙方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目承包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項(xiàng)目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的,并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個(gè)施工過程中的運(yùn)作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應(yīng)在乙方保證施工質(zhì)量、進(jìn)度,并得到。
建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認(rèn)可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
2、乙方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量、進(jìn)度,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認(rèn)可。
3、乙方應(yīng)按本合同約定,向甲方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按違約責(zé)任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報(bào)酬是指乙方按該工程項(xiàng)目的施工合同金額計(jì)算應(yīng)向甲方支付的報(bào)酬。
2、乙方應(yīng)按該工程項(xiàng)目施工合同金額的%向甲方支付保底居間報(bào)酬。
3、居間成功后,在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報(bào)酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個(gè)月,乙方分六次按月按居間項(xiàng)目的總金額300萬元人民幣的15%,計(jì)45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報(bào)酬。
5、甲、乙雙方同意居間報(bào)酬按最終結(jié)標(biāo)的`工程總造價(jià)的10%計(jì)標(biāo)。
居間費(fèi)用是指甲方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方同意承擔(dān)施工總造價(jià)的10%的居間費(fèi)用。
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時(shí)全額的向甲方支付居間報(bào)酬,則乙方除應(yīng)立即全額付清該居間報(bào)酬外,還應(yīng)從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方應(yīng)將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添?xiàng)目的終止,則合同自動(dòng)終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
合作居間的合同篇十六
委托人:×××(個(gè)人寫明姓名、性別、年齡、住址,單位寫明名稱、法定代表人和地址)。
居間人:×××(個(gè)人寫明姓名、性別、年齡、住址,單位寫明名稱、法定代表人和地址)。
委托人與居間人就下列事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議如下(也可以寫為:委托人與居間人經(jīng)過協(xié)商一致,簽訂本合同):
第一條委托事項(xiàng)。
(寫明委托事項(xiàng)的內(nèi)容、范圍等,例如,委托對(duì)方提供訂約機(jī)會(huì)等情況)。
第二條時(shí)間范圍。
(寫明在什么期限內(nèi)提供的媒介有效)。
第三條報(bào)酬。
(寫明居間報(bào)酬的數(shù)額、計(jì)算方法、支付時(shí)間和方式)。
第四條保密條款。
(寫明需要保密的內(nèi)容)。
第五條違約責(zé)任。
第六條……(雙方約定的其他事項(xiàng))。
第七條本合同一式份,當(dāng)事人雙方各執(zhí)份。本合同自雙方簽字之時(shí)起生效。
委托人:×××(簽章)。
居間人:×××(簽章)。
×年×月×日。
(如果是法人單位,可以附雙方法定代表人、電話、電報(bào)掛號(hào)、開戶銀行、戶名、帳號(hào)等內(nèi)容。)。
2.說明居間合同也稱為中介合同。它是指當(dāng)事人雙方約定,一方為另一方提供成交機(jī)會(huì)或者充當(dāng)訂立合同的媒介,另一方支付相應(yīng)的報(bào)酬的協(xié)議。在居間合同關(guān)系中,提供居間服務(wù)的一方為居間人,另一方為委托人。訂立居間合同應(yīng)當(dāng)注意的`問題有:
(1)委托人應(yīng)當(dāng)在合同中載明所委托居間從事的活動(dòng)內(nèi)容,包括種類、范圍和要達(dá)到的要求,給付酬金的數(shù)額、方式和時(shí)間。
(2)居間人應(yīng)當(dāng)如實(shí)向委托人說明自己能夠做到什么程度、需要什么條件完成委托人的委托事項(xiàng)。
(3)合同中應(yīng)當(dāng)訂明違約責(zé)任條款。居間人不盡職守而給委托人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償委托人的損失。居間人對(duì)所提供的信息、成交的機(jī)會(huì)負(fù)有保密的義務(wù)。
合作居間的合同篇十七
材料名稱及花色。
規(guī)格(毫米)及型號(hào)。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)指標(biāo)。
計(jì)量單位。
單價(jià)(元)。
合計(jì)(元)。
第五條交貨規(guī)定。
第六條經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(一)乙方的責(zé)任:
1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時(shí),甲方同意利用者,按質(zhì)論價(jià)。不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的____%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí),少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時(shí),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費(fèi)用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價(jià)值____%的罰金付給甲方。
4.產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定時(shí),每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方延期交貨部分貨款總值____%的罰金。
(二)甲方的責(zé)任:
1.甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值____%的罰金。
2.甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
3.甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí),除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值____%的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付乙方延期提貨部分貨款總額____%的罰金。
5.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額____%付給乙方,延期罰金。
6.乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。
第七條產(chǎn)品價(jià)格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,并報(bào)請(qǐng)物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前,仍應(yīng)按合同原訂價(jià)格執(zhí)行。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的____%作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額____%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí),應(yīng)提前____天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同,對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨(dú)變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得?duì)方主管機(jī)關(guān)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時(shí),按以下第()項(xiàng)處理:(1)申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;(2)向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同共一式份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本份,報(bào)雙方主管部門各一份。
第十六條本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方:____________________(蓋章)。
經(jīng)辦人:____________。
負(fù)責(zé)人:____________。
電話:____________。
開戶銀行帳號(hào):________________年__月__日。
乙方:____________________(蓋章)。
經(jīng)辦人:____________。
負(fù)責(zé)人:____________。
電話:____________。
開戶銀行帳號(hào):________________年__月__日。
委托人:__________________。
居間人:__________________。
第一條委托事項(xiàng)及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從______年______月______日至______年______月______日。
第三條報(bào)酬及支付期限:居間人促成合同成立的報(bào)酬為促成合同成立金額的______%或者(大寫)__________________元。委托人應(yīng)在合同成立后的___日內(nèi)支付報(bào)酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報(bào)酬。
第四條居間費(fèi)用的負(fù)擔(dān):居間人促成合同成立的,居間活動(dòng)的`費(fèi)用由居間人負(fù)擔(dān);未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費(fèi)用(大寫)________________________元。
第五條本合同解除的條件。
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;。
3、在委托期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);。
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;。
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人:______________居間人:______________。
_______年_____月____日_______年_____月____日。
合作居間的合同篇十八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,一致同意按以下條款簽訂本委托煤炭交易居間合同:
2、甲方與丙方訂立煤炭購銷合同且達(dá)成交易,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付居間費(fèi)用;
7、乙方不對(duì)甲方與丙方的交易提供任何信用擔(dān)保,甲方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與丙方所簽訂的合同;
3、支付方式:一次性、現(xiàn)金支付(也可用轉(zhuǎn)賬)。
4、如乙方未能促成甲丙雙方煤炭購銷合同的成立,則甲方無需支付任何居間費(fèi)用;
5、如丙方未能履約向甲方支付貨款,則甲方無需支付條款中相應(yīng)的居間費(fèi)用;
2、支付居間費(fèi)用的所有責(zé)任由甲方承擔(dān),居間費(fèi)用的支付方式將以雙方同意的方式執(zhí)行。本居間費(fèi)用保護(hù)責(zé)任將從合同開始或執(zhí)行之日起,在合同期及其更新期內(nèi)保持有效性。
3、甲方與丙方后續(xù)簽訂的煤炭交易應(yīng)該給付乙方的居間費(fèi)用,由甲乙雙方再行商定,但不得低于首次rmb____元/噸(稅后)。
1、如甲方有延期支付或拒絕支付的行為出現(xiàn),由甲方承擔(dān)違約責(zé)任,并向乙方另行支付本居間合同之居間費(fèi)用總額5‰/天標(biāo)準(zhǔn)的違約責(zé)任金(但總金額不超過rmb___________萬元)。同時(shí)乙方有權(quán)申請(qǐng)?jiān)V訟財(cái)產(chǎn)保全、通知丙方停止向甲方繼續(xù)付款,對(duì)由此造成的損失,乙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
本合同以主合同(甲丙雙方簽訂的煤炭購銷合同)為前提,主合同因?yàn)椴豢煽咕艿脑虿怀闪?,甲方不承?dān)任何居間費(fèi)用。因丙方主體原因造成主合同無效,甲方亦不承擔(dān)任何居間費(fèi)用。
2、如守約方按上述違約條款要求違約方支付違約金時(shí),應(yīng)書面通知違約方并說明違約金金額。違約方應(yīng)在收到通知后10日內(nèi)將違約金支付給守約方。本協(xié)議所有簽署的版本,包括傳真、電子郵件或數(shù)字傳輸,均視為有效合法約束文件。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,意見不一致后用書面形式完善,其結(jié)果為本合同的補(bǔ)充文件,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。如不能達(dá)成一致意見,或因履行本協(xié)議發(fā)生的任何糾紛由本協(xié)議簽訂地法院管轄。
本合同系雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)的法律法規(guī)依法簽訂,真實(shí)、合法、有效,對(duì)雙方均具有約束力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效用。經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后,并附甲方與丙方簽定的合同復(fù)印件后方生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
合作居間的合同篇十九
聯(lián)系電話:_________。
乙方(居間人):_________。
聯(lián)系電話:_________。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)。
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目),引薦甲方和該項(xiàng)目的招標(biāo)單位直接安排資格預(yù)審報(bào)名,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的相關(guān)信息,并最終甲方促成通過資格預(yù)審且進(jìn)入招標(biāo)程序并協(xié)助甲方最后中標(biāo)此工程的某一個(gè)標(biāo)段。
二、乙方的義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無權(quán)取得居間報(bào)酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領(lǐng)取本合同報(bào)酬時(shí),須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票種類需經(jīng)甲方認(rèn)可),相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。
三、甲方義務(wù)。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的1%向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式。
1、本項(xiàng)目居間費(fèi)用為工程施工合同金額的5.5%。
2、居間成功后,即甲方在與建設(shè)單位簽定施工合同并收到建設(shè)單位支付的開工預(yù)付款后應(yīng)支付乙方總居間費(fèi)的70%(即總標(biāo)的的5.5%內(nèi)的70%),其余30%在甲方每期計(jì)量后按本期計(jì)量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項(xiàng)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報(bào)酬。
1、本合同簽字生效后,如果至___年__月__日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
七、爭(zhēng)議解決方式。
如發(fā)生合同爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
八、其他事項(xiàng)。
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地:
甲方:(蓋章):_________。
法定代表人或委托代理人:_________。
乙方(蓋章):_________。
法定代表人或委托代理人:_________。
合同簽訂日:_________。
合作居間的合同篇二十
甲方:
乙方:
茲為乙方推薦下列甲方產(chǎn)品和介紹客戶給甲方事宜,雙方協(xié)商一致,同意簽訂本居間合約書,并共同遵照下列各條款。
1.乙方所介紹之客戶經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,甲方亦不得以直接方式繞過乙方向其銷售產(chǎn)品,除非乙方同意或乙方已放棄該客戶。
2.未經(jīng)甲方書面同意,乙方合約期限內(nèi)不得推薦、介紹、代表、制造或銷售除以外的任何頻譜儀產(chǎn)品。
1.乙方介紹客戶給甲方,甲方應(yīng)開具“客戶確認(rèn)書”(詳見附件1),并視乙方要求協(xié)助接觸洽談。
2.甲方對(duì)乙方介紹之客戶提供(1)售前產(chǎn)品解說及產(chǎn)品使用方案規(guī)劃。(2)產(chǎn)品安裝及保修(保修年限:產(chǎn)品主機(jī)xx年,其它零件xx年)。
3.甲方向乙方提供的任何資料屬于甲方的財(cái)產(chǎn),乙方不得為非履行本合約目的而使用。本合約終止時(shí),乙方應(yīng)主動(dòng)歸還剩余資料給甲方。
1.甲方同意乙方按照下表所列價(jià)格向客戶推薦甲方產(chǎn)品:
2.乙方推薦產(chǎn)品時(shí),不得違反該條之價(jià)格約定。
3.甲方承諾在代理期限屆滿時(shí),經(jīng)乙方居間成功的產(chǎn)品銷售金額達(dá)x時(shí),甲方將向乙方支付x銷售獎(jiǎng)金。乙方完成該條所列條件后,應(yīng)將正式發(fā)票提交甲方,甲方在收到正式發(fā)票后10日內(nèi)支付款項(xiàng)。
1.甲方于買賣成立并交貨安裝驗(yàn)收完畢且收到全部貨款后,三日內(nèi)通知乙方清款,甲方在收到乙方正式發(fā)票后七日內(nèi)按該筆貨款總價(jià)(未含稅)百分之給乙方作為傭金。
2.乙方居間活動(dòng)所需要的一切費(fèi)用,由乙方自行承擔(dān)。
1.乙方履行本合約過程中(包括簽訂本合約前)所獲得的甲方任何經(jīng)營(yíng)或技術(shù)信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密,應(yīng)向甲方賠償違約金人民幣xx萬元,另甲方保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
2.本合約的部分無效不影響其余條款的效力。
甲乙雙方如因本和約有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生訴訟時(shí),均同意以xx市人民法院為一審管轄法院。
1.本合約有效期限自公元x年x月x日起至x年x月x日止,為期一年。
2.正常情況下,若任一方有特殊原因,欲提前終止本合約時(shí),應(yīng)于一個(gè)月前,以書面形式通知對(duì)方,并在得到對(duì)方書面同意后,終止本合約。
1.本合約經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
2.本合約一式貳份,甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
地址:地址:
電話:電話:
代表人:代表人:
蓋章:蓋章:
日期:__年__月__日
合作居間的合同篇二十一
需方:_____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
供方:_____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________________________。
甲方向乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量,必須符合甲方的質(zhì)量說明書,并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格。乙方在收到產(chǎn)品的_____日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗(yàn)收證明,逾期不出具合格證明或不合格說明,則視產(chǎn)品合格。
____________臺(tái)。
____________作為對(duì)外零售之用。上述價(jià)格中含產(chǎn)品的售后服務(wù)費(fèi)用及運(yùn)費(fèi)。
乙方在收到甲方全部貨物后,以電匯形式向甲方支付___%的貨款總額并出具發(fā)票,并于全部產(chǎn)品安裝完畢后支付其___%的貨款總額。
收款單位:______________________
開戶行:__________________________
賬號(hào):____________________________
:____________年_____月_____日前。
甲方必須提供適合產(chǎn)品運(yùn)輸和存儲(chǔ)要求的有效包裝。
甲方必須在所有外包裝上標(biāo)識(shí)產(chǎn)品必需的有關(guān)標(biāo)記。
1、甲方承諾售后服務(wù)期限____年。
2、甲方在出售掃描儀時(shí)應(yīng)向用戶明示自己為售后服務(wù)承擔(dān)者并提供相關(guān)咨詢電話等信息。
3、甲方在服務(wù)期內(nèi)為用戶提供____________服務(wù)。(保修范圍:____非人為損壞)
雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及因履行本合同而知悉的對(duì)方情況予以保密,未經(jīng)透露方許可,不得向第三方泄露本合同及透露方的情況。
1、未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,則應(yīng)提交_____仲裁委員會(huì)解決。仲裁結(jié)果是終局的,對(duì)雙方都有約束力。
甲方:____
乙方:____
日期:____
合作居間的合同篇一
甲方(居間人):
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯(lián)系方式:
甲、乙雙方根據(jù)《_____》,依平等、自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方接受乙方的委托,負(fù)責(zé)就__項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該工程項(xiàng)目”),向乙方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,引薦乙方和該項(xiàng)目的招標(biāo)單位洽談,協(xié)助乙方投標(biāo),并最終促成乙方與招標(biāo)單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(xiàng)。
乙方與招標(biāo)單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供的信息,或?yàn)橐曳教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項(xiàng)未完成。
從__年__月__日至__年__月__日。
1、本項(xiàng)目居間報(bào)酬為__項(xiàng)目簽訂的工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到第一筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付居間報(bào)酬的50%,并在收到第二筆工程預(yù)付款三日內(nèi),向甲方支付剩余50%居間報(bào)酬。
3、乙方應(yīng)以__的方式支付居間報(bào)酬。
居間活動(dòng)費(fèi)用是指甲方為完成委托事項(xiàng)所支出的必要費(fèi)用。在本合同簽訂時(shí)乙方向甲方支付__作為居間活動(dòng)費(fèi)用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動(dòng)的費(fèi)用由居間人負(fù)擔(dān),并從居間報(bào)酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權(quán)不向乙方返還居間活動(dòng)費(fèi)用。
2、乙方應(yīng)按本合同的要求向甲方支付居間報(bào)酬及居間活動(dòng)費(fèi)用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標(biāo)單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)、利益和責(zé)任,均與甲方無關(guān)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營(yíng)信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或?qū)嵤┚娱g行為過程中所獲取的對(duì)方的商業(yè)秘密,實(shí)施對(duì)另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權(quán)要求不利行為的實(shí)施方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項(xiàng)完成的、居間事項(xiàng)已無法完成的、居間事項(xiàng)的完成已無意義的或居間期限屆滿的.,本合同終止。
3、因不可抗力等導(dǎo)致本合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,本合同終止。
1、甲方未按本合同的約定履行其義務(wù),隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_(tái)_元(大寫__圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報(bào)酬或居間活動(dòng)費(fèi)用的,乙方應(yīng)當(dāng)按日以逾期未付金額的__向甲方支付相關(guān)的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實(shí)際金額的__向甲方支付違約金。
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能達(dá)成一致的,雙方應(yīng)提請(qǐng)北京____按照該會(huì)_____規(guī)則進(jìn)行_____。_____裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或授權(quán)簽字人:
年__月__日__。
乙方:(蓋章):
法定代表人或授權(quán)簽字人:
__年__月__日。
合作居間的合同篇二
甲方(居間人):
聯(lián)系方式:
乙方(受委托人):
聯(lián)系方式:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,依平等、自愿的原則,經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、 委托事項(xiàng):
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就開工慶典儀式策劃執(zhí)行項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”),甲方提供該項(xiàng)目的重要信息,引薦乙方和該項(xiàng)目的招標(biāo)單位(單位全稱:____________________________)洽談,甲方提供策劃方案、乙方提供效果圖并由甲乙雙方共同與招標(biāo)單位洽談的形式,協(xié)助乙方投標(biāo),最終促成乙方與招標(biāo)單位簽訂該項(xiàng)目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(xiàng),項(xiàng)目方完全支付乙方項(xiàng)目款。
乙方與招標(biāo)單位未簽訂書面的該項(xiàng)目策劃執(zhí)行合同,甲方僅為乙方提供信息或?yàn)橐曳教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù),或未完成提供項(xiàng)目所需的策劃方案或效果圖導(dǎo)致合同無法執(zhí)行,該項(xiàng)目執(zhí)行完成但該項(xiàng)目部未支付項(xiàng)目全款的,均視為委托事項(xiàng)未完成。
二、 居間期限:從_____年____月____日至_____年____月____日。
三、 居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式:
1、本項(xiàng)目居間報(bào)酬為工程開工儀式策劃執(zhí)行項(xiàng)目簽訂的策劃執(zhí)行合同(以下簡(jiǎn)稱“策劃項(xiàng)目合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到全部策劃項(xiàng)目款項(xiàng)三個(gè)工作日內(nèi),向甲方支付居間報(bào)酬。
3、乙方以現(xiàn)金的方式支付居間報(bào)酬。
4、未促成“策劃項(xiàng)目合同”成立以及未收到全部策劃項(xiàng)目款項(xiàng),居間人不得要求支付報(bào)酬。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方向乙方提供有關(guān)該項(xiàng)目的信息,并保證其提供的關(guān)于該項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠,并且提供該策劃項(xiàng)目的策劃方案。
2、乙方提供該策劃項(xiàng)目的效果圖,確定項(xiàng)目報(bào)價(jià)、執(zhí)行方式等。
3、甲方須保證該項(xiàng)目只提供與乙方商洽并執(zhí)行。
4、甲乙雙方共同參與和招標(biāo)單位的的每項(xiàng)洽談。招標(biāo)成功后,則由乙方全面履行和招標(biāo)單位所簽訂的活動(dòng)策劃執(zhí)行合同,甲方不得干涉活動(dòng)策劃執(zhí)行,不得索要乙方合作單位、個(gè)人的任何聯(lián)系方式。
五、保密事項(xiàng):
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密。
求不利行為的實(shí)施方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
六、合同變更、解除和終止:
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項(xiàng)完成的、居間事項(xiàng)已無法完成的、居間事項(xiàng)的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
七、違約責(zé)任:
1、甲方未按合同的約定履行共同義務(wù)的,隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付的違約金。
2、本合同完成后,乙方未按合同的約定向甲方支付居間報(bào)酬的,乙方應(yīng)當(dāng)按日以逾期未付金額的5‰向甲方支付違約金。
3、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?違 約金。
八、爭(zhēng)議解決方式:
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決、協(xié)商不能達(dá)成一致的,也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
九、其他事項(xiàng):
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
身份證號(hào):
年月 日 年月 日
合作居間的合同篇三
根據(jù)我國(guó)《合同法》《民法通則》等法律規(guī)定雙方代表經(jīng)友好磋商后,一致同意訂立本合同書。
一、甲方委托乙方向銀行聯(lián)系和安排約__________萬元人民幣的借款(具體借貸金額由銀行評(píng)估審批后確定),用于經(jīng)營(yíng)開發(fā),乙方接受委托。
二、甲方職責(zé):
1、提供借貸所需的真實(shí)性資料。
2、積極配合辦理相關(guān)手續(xù)。
3、維護(hù)乙方權(quán)益。
三、乙方職責(zé):
1、充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),認(rèn)真負(fù)責(zé)加速辦理所有借款手續(xù),在金融機(jī)構(gòu)審批后,借款全額匯入甲方指定的賬號(hào)即視為貸款成功。
2、全面協(xié)調(diào)甲方與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
3、維護(hù)甲方權(quán)益。
四、甲方需承擔(dān)的費(fèi)用:
1、銀行貸款利息(詳見甲方與貸款銀行間簽訂的相關(guān)合同、協(xié)議約定);
2、保證金及擔(dān)保費(fèi)(詳見甲方與銀行、擔(dān)保公司間簽訂的相關(guān)合同、協(xié)議約定);
3、項(xiàng)目前期啟動(dòng)及專家費(fèi)用:
4、居間服務(wù)費(fèi):甲方須在銀行貸款成功到達(dá)甲方帳戶的.次日前一次性將貸款總額_的居間服務(wù)費(fèi)支付到乙方。
五、違約責(zé)任:
1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤銷委托則視作違約。違約方即須支付人民幣_(tái)_________萬元給守約方作為違約金。
2、銀行貸款到達(dá)甲方銀行賬號(hào)次日前,甲方保證支付居間服務(wù)費(fèi)到乙方指定的賬號(hào),每延誤一天甲方按申請(qǐng)貸款總額千分之五向乙方支付滯納金。
3、如因國(guó)家政策調(diào)整及甲方未能達(dá)到擔(dān)?;蜚y行貸款條件造成銀行無法放貸的,乙方對(duì)此不承擔(dān)違約責(zé)任。
六、其它:
1、本合同甲乙雙方雙方簽字蓋章后即生效,在履約完畢后自行終止;
2、一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3、本合同未盡事宜甲乙雙方可協(xié)商解決;
4、本合同內(nèi)容雙方均有義務(wù)保守機(jī)密,不得擅自對(duì)外泄露;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
合作居間的合同篇四
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
二、判令本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當(dāng)日交付房屋。簽訂該協(xié)議后,被告一與原告就居間介紹費(fèi)用進(jìn)行了確認(rèn),承諾如原告推薦客戶完成上述房產(chǎn)的出售,則被告一應(yīng)于交房當(dāng)日支付原告中介服務(wù)費(fèi)人民幣_(tái)_____元;如無故延期,則原告有權(quán)按日萬分之五的.標(biāo)準(zhǔn)向被告追收滯納金。現(xiàn)被告與案外人于___年__月__日實(shí)際履行了房屋買賣協(xié)議并辦理了相關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),但中介服務(wù)費(fèi)卻一直拒絕支付。基于被告一與被告二系夫妻關(guān)系,且債務(wù)發(fā)生在婚姻存續(xù)期間,2依照相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由兩被告共同向原告償付。原告以為,被告通過原告的居間服務(wù)成功獲取購房人信息,并經(jīng)原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協(xié)議書》并完成房屋交易,即應(yīng)向原告支付居間服務(wù)費(fèi)。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權(quán)益,故原告現(xiàn)特訴諸貴院,請(qǐng)依法判如所請(qǐng)。
此致
_____人民法院。
具狀人:
___年__月__日。
合作居間的合同篇五
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的________________(下稱“該房地產(chǎn)”),在________________有限公司(下稱“____________________”)居間介紹下,于_______________年_______________月_______________日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”),且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計(jì)人民幣_(tái)____________萬元整(rmb_____________)?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,合意解除該協(xié)議,現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下:
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應(yīng)當(dāng)于本解約協(xié)議簽訂后五日內(nèi)自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計(jì)人民幣_(tái)_________元整(rmb__________)。若關(guān)于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權(quán)證________________保管的`,則乙方同意__________將所保管的房屋產(chǎn)權(quán)證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項(xiàng)后,甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項(xiàng)再無其他爭(zhēng)議,且互不追究其他任何法律責(zé)任。
四、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份送交_________________,本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________
合作居間的合同篇六
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)
1.1乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)把江西某某公司年生產(chǎn)面料3000萬平方米、服裝280件生產(chǎn)線廠房建設(shè)項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目),推薦給甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的施工合同,取得施工權(quán)。
1.2居間成功是指完成本工程項(xiàng)目與建設(shè)單位簽定總包合同,即視為全部完成居間服務(wù)委托事項(xiàng)。甲方未簽定總包合同,視為委托事項(xiàng)未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目前期工作的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展對(duì)業(yè)主方進(jìn)行有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2.2乙方承諾向甲方提供該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方能夠如約進(jìn)場(chǎng)施工。否則,視為乙方居間服務(wù)不成功,甲方不予支付任何居間報(bào)酬。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)施工所需要的各類資金的籌措,并做好簽定合同前系列需要的手續(xù)準(zhǔn)備。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3.3如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方上述所列的各位居間人分別按照本合同約定支付居間報(bào)酬。
甲方:
乙方:
年 月 日
合作居間的合同篇七
身份證號(hào)碼:( )
聯(lián)系地址:
乙方(委托人):揚(yáng)州市華南裝飾設(shè)計(jì)有限公司
法人代表:
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方為乙方提供居間服務(wù),促成乙方獲得目標(biāo)工程承包事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、 (以下稱“建設(shè)單位”)將其三棟研發(fā)中心的7600平方米,總造價(jià)約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡(jiǎn)稱“該工程項(xiàng)目”)經(jīng)甲方介紹由乙方施工,并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務(wù)。
2、 甲方接受乙方委托,負(fù)責(zé)就該工程項(xiàng)目,已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談,向乙方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目承包施工合同。
3、 本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項(xiàng)目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的,并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個(gè)施工過程中的運(yùn)作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應(yīng)在乙方保證施工質(zhì)量、進(jìn)度,并得到
建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認(rèn)可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
2、乙方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量、進(jìn)度,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認(rèn)可。
3、乙方應(yīng)按本合同約定,向甲方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按違約責(zé)任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報(bào)酬是指乙方按該工程項(xiàng)目的施工合同金額計(jì)算應(yīng)向甲方支付的報(bào)酬。
2、乙方應(yīng)按該工程項(xiàng)目施工合同金額的 %向甲方支付保底居間報(bào)酬。
3、居間成功后,在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報(bào)酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個(gè)月,乙方分六次按月按居間項(xiàng)目的總金額300萬元人民幣的15%,計(jì)45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報(bào)酬。
5、甲、乙雙方同意居間報(bào)酬按最終結(jié)標(biāo)的工程總造價(jià)的10%計(jì)標(biāo)。
居間費(fèi)用是指甲方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方同意承擔(dān)施工總造價(jià)的10%的居間費(fèi)用。
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時(shí)全額的向甲方支付居間報(bào)酬,則乙方除應(yīng)立即全額付清該居間報(bào)酬外,還應(yīng)從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方應(yīng)將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添?xiàng)目的終止,則合同自動(dòng)終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
年 月 日
合作居間的合同篇八
甲方(委托方)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯(lián)系方式:
乙方(居間方)
法定代表人
住址:
郵編:
聯(lián)系方式:
鑒于乙方從事了多年的美容業(yè),擁有較多的客戶資源,甲方因經(jīng)營(yíng)需要客戶資源,乙方愿提供客戶資源給給甲方,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下居間協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托負(fù)責(zé)引薦客戶于甲方,向甲方提供客戶的重要信息,并最終促成客戶與甲方達(dá)成合作。
2、“居間成功”是指完成全部委托事項(xiàng),甲方與乙方所引薦客戶之間簽訂了正式書面合同。乙方引薦的客戶與甲方未簽訂正式書面合同,乙方僅為甲方提供信息或?yàn)榧追教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的均視為委托事項(xiàng)未完成。
3、本合同有效期限自___年__月__日起至___年__月__日止,如若在合同履行期滿前,乙方完成居間任務(wù),則合同終止時(shí)間參照合同終止條款。
4、合同期滿后,如若乙方居間任務(wù)沒有完成,則雙方另行協(xié)商合作事宜。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)客戶的信息,內(nèi)容包括但不限于等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該客戶進(jìn)行考察。
2、乙方需要為甲方與乙方引薦的客戶之間提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等其它有利于雙方合作的服務(wù)。
2、乙方向甲方提供的各種信息,聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合,必須完全能夠促成甲方與乙方所引薦客戶之間的合作。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項(xiàng),無權(quán)取得居間報(bào)酬。
3、乙方在甲方與乙方所引薦客戶進(jìn)行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠(chéng)實(shí)義務(wù)。如果能夠達(dá)成合作意向,簽訂合作合同,乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好雙方關(guān)系。
1、甲方負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,負(fù)責(zé)和乙方所引薦客戶進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和乙方所引薦客戶之間簽訂的合同。甲方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的向乙方承擔(dān)違約金。
1、乙方促成甲方韓國(guó)客戶方與所引薦客戶簽訂正式書面合同后,應(yīng)支付居間報(bào)酬。付款金額,付款期限,付款方式。
2、如果乙方未能居間成功,乙方無權(quán)取得報(bào)酬。但必要費(fèi)用。
甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
1、本合同簽字生效后至完成居間任務(wù),本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1、乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實(shí)或有惡意串通行為的,應(yīng)賠償甲方因此受到的損失。
2、乙方履行本合同過程中(包括簽訂本合同前)所獲得的甲方任何經(jīng)營(yíng)或技術(shù)信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密,應(yīng)向甲方賠償違約金人民幣萬元,另甲方保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
3、無論何種情況下,乙方均不是甲方的代表,亦不存在合伙關(guān)系。乙方在履行本居間合同過程中應(yīng)當(dāng)明確告知相關(guān)客戶,否則,乙方應(yīng)承擔(dān)一切由此造成的損失。
甲乙雙方因本協(xié)議而發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決。經(jīng)友好協(xié)商不成的,任何一方均應(yīng)向所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
1、甲、乙雙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同自甲方的法定代表人或其授權(quán)代理人和乙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。
3、本合同一式份,雙方各持份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
___年__月__日 ___年__月__日
合作居間的合同篇九
5、 法人身份證正反面復(fù)印件或掃描件一份。
*以上協(xié)議及證件都需加蓋公章及法人親筆簽字
甲方:xxxx貿(mào)易有限公司
地址:xxa區(qū)創(chuàng)業(yè)園8號(hào)樓
乙方:_______________________
1、甲方是一家合法注冊(cè)的公司,在白銀貿(mào)易領(lǐng)域方面具有一定的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì);
2、乙方是一家合法注冊(cè)的公司,在所在的區(qū)域內(nèi)擁有一定的資源和投資咨詢經(jīng)驗(yàn)。
甲、乙雙方本著真誠(chéng)合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律法規(guī),達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方授權(quán)乙方利用自身的優(yōu)勢(shì),承擔(dān)江西泰達(dá)銀業(yè)貿(mào)易有限公司在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)開發(fā)市場(chǎng)的職能。
2、雙方以交易手續(xù)費(fèi)分成的方式實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)利益。具體分成方式按照《附件一》辦理。
1、中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人;
2、承認(rèn)公司的章程及各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則;
3、具有良好的信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)歷史,近兩年內(nèi)無嚴(yán)重違法行為記錄;
4、有健全的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)管理制度及完善的白銀等貴金屬業(yè)務(wù)管理制度;
5、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所須設(shè)立在相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)、相關(guān)產(chǎn)品交易市場(chǎng)或金融機(jī)構(gòu)集中地區(qū)。辦公場(chǎng)所要求室內(nèi)使用面積至少在300平方米以上,公共接待大廳使用面積40平方米以上,隨著客戶數(shù)量的增加可逐步擴(kuò)大。
6、人員配備達(dá)到以下要求:
a、1-2名熟悉公司業(yè)務(wù)的經(jīng)理;
b、3-4名熟悉相關(guān)行業(yè)現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)的專職人員;
c、1-2名熟悉業(yè)務(wù)的市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)控制人員;
d、2-3名客服人員;
e、不少于20人的專業(yè)市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。
作為xxx貿(mào)易有限公司的代理單位,甲方授權(quán)給乙方代理如下事務(wù):
2、協(xié)助甲方辦理客戶入市交易等相關(guān)手續(xù),并協(xié)助甲方管理;
3、辦理其他甲方授權(quán)的業(yè)務(wù)。
1、甲方應(yīng)定期或不定期向乙方提供必要的業(yè)務(wù)介紹資料,為乙方按本協(xié)議開展業(yè)務(wù)提供必要的資源與支持。甲方有權(quán)對(duì)乙方依據(jù)本協(xié)議提供的服務(wù)與服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理,并提供指導(dǎo)意見。
2、甲方鼓勵(lì)客戶對(duì)甲、乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督,并提供通暢的投訴與舉報(bào)通道;
4、甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密,損害乙方的利益;
5、甲方負(fù)責(zé)為乙方提供手續(xù)費(fèi)結(jié)算等服務(wù);
6、甲方有權(quán)對(duì)乙方辦公場(chǎng)所的布置進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一規(guī)范;
7、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方市場(chǎng)開發(fā)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及職業(yè)道德培訓(xùn);
9、甲方須按本協(xié)議的要求定期向乙方支付手續(xù)費(fèi)分成;
10、若乙方發(fā)生違法、違規(guī)操作行為或乙方違反本協(xié)議,甲方有權(quán)隨時(shí)解除本協(xié)議。
11、若因不可抗力的發(fā)生以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因,甲方有權(quán)調(diào)整客戶交易費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)乙方居間服務(wù)額度做出相應(yīng)調(diào)整。
1、乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議定期獲取甲方支付手續(xù)費(fèi)分成;
2、乙方有權(quán)在甲方指定區(qū)域開設(shè)公司或者分公司進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā)及宣傳;
3、為甲方客戶提供居間服務(wù)時(shí),應(yīng)維護(hù)甲方的形象,不得泄露甲方商業(yè)機(jī)密;
6、不得以不正當(dāng)條件吸引客戶,如代客理財(cái)、代客交易、提供明確的交易價(jià)位提示等;
7、不得吸納已經(jīng)在甲方開戶的客戶;
8、嚴(yán)禁從事非法集資等活動(dòng);
甲方對(duì)乙方的服務(wù)費(fèi)采用每周一返的方式進(jìn)行結(jié)算,每周周二前甲方完成乙方上周服務(wù)費(fèi)的核算工作,每周周四前甲方完成乙方上周服務(wù)費(fèi)的支付,甲方代為扣繳乙方營(yíng)業(yè)稅;如遇國(guó)家法定節(jié)假日則服務(wù)費(fèi)支付時(shí)間順延。具體返傭細(xì)節(jié)和返傭標(biāo)準(zhǔn)見《附件一》。
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障及通過互聯(lián)網(wǎng)未經(jīng)許可的存取、盜竊交易敏感性數(shù)據(jù)、他人惡意地對(duì)網(wǎng)站攻擊病毒等事件及非可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預(yù)見、不能避免、不能控制的事件)發(fā)生而給對(duì)方造成損失的,該方不承擔(dān)任何責(zé)任。
1、協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期為壹年,自______年_____月____日至______年_____月____日止。本協(xié)議期滿若無重大違規(guī)、違紀(jì)行為本協(xié)議自動(dòng)順延。
2、乙方服務(wù)區(qū)域?yàn)開_____省 市。
3、協(xié)議解除
本協(xié)議有效期內(nèi),如任何一方不遵守本協(xié)議的規(guī)定或本協(xié)議內(nèi)容違反國(guó)家政策、法律、法規(guī),本協(xié)議自動(dòng)終止。
本協(xié)議有效期內(nèi),如乙方出現(xiàn)下列事由,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,撤銷乙方的“代理”資格,并視后果保留追究乙方法律責(zé)任的權(quán)利。
a、從事代理交易業(yè)務(wù),向客戶作獲利保證或承諾共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);
b、從事非法集資等活動(dòng)等一切與市場(chǎng)開發(fā)工作無關(guān)的活動(dòng);
c、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有達(dá)到甲方規(guī)定的市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的;
乙方如有違反本協(xié)議規(guī)定的行為,甲方經(jīng)核實(shí)后有權(quán)扣減服務(wù)費(fèi)或終止為乙方提供服務(wù)費(fèi)的資格。
協(xié)議終止后,乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商的方式解決;如協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)本著友好、平等、互利的原則,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方法定代表(負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本協(xié)議所有附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
合作居間的合同篇十
甲方(委托人)。
乙方(居間人)。
本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互惠互利的宗旨。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》。經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價(jià)有償?shù)脑瓌t。達(dá)成如下協(xié)議。
1,乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就沅江市水立方大酒店室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目如下稱。引薦甲方參加該項(xiàng)目一標(biāo)或分期多標(biāo)的裝飾工作,向甲方提供該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促進(jìn)甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的專業(yè)承包合同。
2,“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該工程項(xiàng)目的任一工程標(biāo)段簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的招標(biāo)信息及文件,并有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2,乙方應(yīng)保證該工程項(xiàng)目真實(shí)可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能正常施工。
3,乙方在甲方參與洽談期間,應(yīng)盡到作為居間人的謹(jǐn)慎和誠(chéng)實(shí)義務(wù)。協(xié)助甲方做好談判工作、若居間成功,在施工過程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
1,甲方應(yīng)按照建設(shè)單位的要求,提供甲方作為投標(biāo)人證明其具備承擔(dān)該工程項(xiàng)目的能力,及符合國(guó)家或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件規(guī)定的證明材料,包括但不限于資質(zhì)證書,營(yíng)業(yè)執(zhí)照與相關(guān)資料,負(fù)責(zé)合同的起草。
2,如果居間成功,則由甲方負(fù)責(zé)全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利與義務(wù),與乙方無關(guān),甲方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量,進(jìn)度,并得到建設(shè)單位的簽字認(rèn)可。
3,如果居間成功,則由甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付居間報(bào)酬,如未及時(shí)支付,則按未支付金額的`8%1天向乙方承擔(dān)違約金。
4,甲方須自行承擔(dān)在投標(biāo)過程中有關(guān)履約保證金,標(biāo)書制作,聯(lián)終運(yùn)作等全部費(fèi)用。
1,甲方應(yīng)按該工程項(xiàng)目一標(biāo)或多標(biāo)合同與建設(shè)單位竣工結(jié)算總金額的6%支付居間費(fèi)用。
2,居間成功后,施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)后十日支付合同款的40%居間費(fèi)用,其余隨建設(shè)單位撥付工程進(jìn)度款,按60%比例支付居間費(fèi)用,在甲方施工完工7天內(nèi),應(yīng)全部支付完合同居間費(fèi)用,余下合同款外,待甲方與建設(shè)方結(jié)算完后一次性支付完。
3,甲方以現(xiàn)金支付居間費(fèi)用。
居間費(fèi)用是指乙方為甲方付去的勞務(wù)費(fèi)用。
1,甲乙雙方均充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2,雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對(duì)方的任何行為,否則有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
1,本合同簽字生效。
2,居間成功后,本合同完全履行完畢后終止。
3,甲乙雙方協(xié)議解除合同或由其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1,乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2,本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
法定代表:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
合作居間的合同篇十一
合同有效期:_________。
委托方(甲方):_________。
居間方(乙方):_________。
居間方(以下簡(jiǎn)稱乙方)受委托方(以下簡(jiǎn)稱甲方)的委托,就________委托事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1.委托事項(xiàng):
1.乙方居間工作成功的標(biāo)志為____;乙方在居間工作成功后取得居間報(bào)酬。
2.雙方同意乙方的居間報(bào)酬為該同業(yè)存款總額的_%,甲方需在乙方居間工作成功后1個(gè)工作日內(nèi)完成乙方居間報(bào)酬的支付。
3.甲方需將乙方的居間報(bào)酬支付到乙方指定的帳號(hào),并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。
4.本居間合同簽定,甲方需將等同于乙方居間報(bào)酬總額的銀行承兌匯票(背書后),連同本合同一份,押至雙方指定之律師事務(wù)所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報(bào)酬支付后,甲方取回該承兌匯票,如果甲方違約,則乙方取走該承兌匯票。
3.保密條款:
1.如果沒有雙方明確表述的書面許可,雙方及其任何附屬機(jī)構(gòu)都不應(yīng)在任何情況下要求或接受任何來自對(duì)方已提供的.資源的業(yè)務(wù),也不應(yīng)在任何情況下接近、聯(lián)系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應(yīng)確保有關(guān)對(duì)方的業(yè)務(wù)和其附屬機(jī)構(gòu)信息的完全的機(jī)密性,除非在對(duì)書面許可同意和承認(rèn)的情況下才可透露與合作方有關(guān)的信息。
2.雙方在任何情況下都不應(yīng)欺騙對(duì)方或嘗試欺騙對(duì)方或意欲加入此交易的相關(guān)方面,并應(yīng)盡全力保證原始的交易代碼、數(shù)據(jù)和私人信息不受改變。
3.雙方都不應(yīng)向任何第三方透露任何一方提供的聯(lián)系人的信息,并且不應(yīng)直接或間接地與對(duì)方提供的聯(lián)系人進(jìn)行議價(jià)、協(xié)商或交易。
4.違約責(zé)任:
1.一旦簽約的任何一方發(fā)生了欺騙的行為和事件,不管是直接的還是間接的,欺騙的一方有法律義務(wù)承擔(dān)與交易中應(yīng)提供的最大服務(wù)相當(dāng)價(jià)值的金錢賠償,還應(yīng)加上包括賠償所需的法律費(fèi)用等在內(nèi)的各種費(fèi)用。
2.甲方和興業(yè)銀行北京分行的貸款關(guān)系,和乙方無關(guān)。
3.雙方進(jìn)一步贊同與本協(xié)議的任何部分有關(guān)的或?qū)е碌娜魏蚊堋⒓m紛、爭(zhēng)吵或違約行為,如不能在雙方內(nèi)部解決的話,應(yīng)根據(jù)法規(guī)交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應(yīng)是最終的和由法院強(qiáng)制執(zhí)行的。
5.其他:本合同一式五份,雙方各執(zhí)二份,一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時(shí)生效。
委托方。
地址:_________。
電話:_________。
郵政編碼:_________。
開戶銀行:_________。
帳號(hào):_________。
居間方:_________。
地址:_________。
電話:_________。
郵政編碼:_________。
開戶銀行:_________。
帳號(hào):_________。
合作居間的合同篇十二
第一條委托事項(xiàng)及具體要求:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》。
第二十三章居間合同之規(guī)定,乙方(居間方)受甲方委托,為甲方如實(shí)報(bào)告訂約機(jī)會(huì)與條件或?yàn)橛喖s提供媒介促成甲方(公司名稱、金額、賬號(hào)、日期手工填寫,甲方視為接受、同意并合法。)與賣方就萬噸購銷合同的成立。如果甲方接受并與之訂立購銷合同的,應(yīng)當(dāng)向居間人支付報(bào)酬,如果甲方?jīng)]有在當(dāng)次洽談中訂立合同,無需向居間人支付報(bào)酬。本合同生效后,甲方與第三方公司煤炭購銷合同簽定成立,即視為乙方完成委托事項(xiàng),并且該買賣合同一經(jīng)簽訂,買賣合同副本即應(yīng)作為本合同之附件。
第二條居間期限:
居間期限從________年____月____日至________年____月____日,在本合同的有效期內(nèi),甲方不得與任何人或單位再次簽署本次煤炭購銷的居間合同。隨著本合同約定的買賣繼續(xù)進(jìn)行的階段一直具有法律效力。
第三條居間報(bào)酬的'計(jì)算方法及支付方式:
甲方與賣方每次實(shí)際交易額1元噸(稅后)支付給乙方。甲方在簽定合同后,每月實(shí)際交易拿到提貨單時(shí)一次性向居間方支付相對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。甲方在見到提貨單同時(shí)以現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳形式分別轉(zhuǎn)入乙方指定的以下帳戶,轉(zhuǎn)帳費(fèi)用由甲方承擔(dān),報(bào)酬的支付以甲方出示的與下列帳號(hào)戶號(hào)金額相符的轉(zhuǎn)帳憑憑為準(zhǔn)。單位:_________元(在不超過總額的情況下,手寫的帳號(hào)戶名金額有效)!
第四條保密義務(wù)。
第三方。
第五條合同的解除。
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;。
3、當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù)。
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
第六條違約責(zé)任。
(一)、甲方有下列情情之一的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、在本合同生效后,甲方又將本合同約定事項(xiàng)委托其他。
第三者,或者自行與第三方公司私下交易,視為乙方完成委托事項(xiàng),乙方有權(quán)要求甲方應(yīng)按其與公司買賣合同成交額(如實(shí)際履行總金額大于合同成交額,則按實(shí)際履行總金額計(jì)算)向乙方支付服務(wù)報(bào)酬或者要求甲方支付違約金_________元。
2、甲方未能按合同約定期限支付居間服務(wù)報(bào)酬或者居間費(fèi)用,應(yīng)按照每日%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。
3、甲方有其他造成乙方無法完成委托事項(xiàng)的行為,應(yīng)向乙方支付違約金。
4、甲方不依約向乙方提供其與第三方公司簽訂買賣合同副本,應(yīng)向乙方支付違約金_________元。
5、如甲方簽定合同生效后,十個(gè)工作日內(nèi)不履行合同,甲方一次性賠償乙方(居間方)10萬元報(bào)酬費(fèi)用。
第七條合同爭(zhēng)議的解決辦法。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民起訴。
第八條合同生效。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,合同一經(jīng)生效,即對(duì)雙方具有法律約束力。
第九條未盡事項(xiàng)。
雙方協(xié)商一致可以對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更或?qū)ξ幢M事項(xiàng)做出補(bǔ)充規(guī)定。變更或補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式,與本合同具有同等效力。
出租人(蓋章):_________承租人(蓋章):_________。
地址:地址:_________。
法人代表(簽字):法人代表(簽字):_________。
承辦人:承辦人:_________。
開戶銀行:開戶銀行:_________。
帳號(hào):帳號(hào):_________。
電話:電話:_________。
擔(dān)保人(蓋章):_________。
簽訂日期:___年__月__日
簽訂地點(diǎn):_________。
合作居間的合同篇十三
乙方:_______________。
為了促進(jìn)銀行與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的共同發(fā)展,根據(jù)中國(guó)人民銀行總行銀發(fā)(1999)351號(hào)和報(bào)監(jiān)發(fā)(1999)201號(hào)文件精神,甲乙方就開展協(xié)議存款問題達(dá)成如下協(xié)議:
甲方在乙方存入人民幣(大寫)____________元整。
甲乙雙方協(xié)議存款年利率為____________。該協(xié)議存款到期前,如遇中國(guó)人民銀行(或相應(yīng)的合法機(jī)構(gòu))調(diào)整利率,按一______年期或_______年期存款利率調(diào)整幅度,在協(xié)議存款利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行相同方向和相同幅度的調(diào)整,其公式為:長(zhǎng)期協(xié)議存款利率=調(diào)整前的協(xié)議存款利率+/-_______年期或_______年期存款利率調(diào)整幅度,該_________年期或_______年期存款利率調(diào)整幅度以中國(guó)人民銀行(或相應(yīng)的合法機(jī)構(gòu))公布為準(zhǔn),自調(diào)整之日起分段計(jì)息。且該長(zhǎng)期協(xié)議存款利率不低于__________。
存款期為_____年零一天。協(xié)議存款起息日、到期日以正式存款憑證為準(zhǔn)(存款憑證復(fù)印峻作為協(xié)議附件)。
乙方為甲方開具協(xié)議存款證實(shí)書張,每張金額人民幣(大寫)____________元整。
存款未到期前,甲方不得提前支取。若甲方確需提前支取,提前支取的協(xié)議存款從起息日起至支取日的整______年部分,按協(xié)議存款起息日相應(yīng)期限定期存款利率檔次計(jì)息,不足整______年部分按支取日活期存款利率計(jì)息。已按長(zhǎng)期協(xié)議存款利率多支付的利息從甲方本金中扣除。提前支取后的`其余部分,不得低于中國(guó)人民銀行規(guī)定協(xié)議存款最低起存金額。甲方如急需用款,也可以以協(xié)議存款憑證作為融資質(zhì)押物在乙方融資,具體事宜按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方提前支取按比例退還費(fèi)用,乙方保證按期支付本金和利息,如逾期不能支付本金和利息,按照延期支付的實(shí)際天數(shù)和尚未支付的存款本金和利息的余額,按日利率萬分之五向甲方支付違約金。
甲乙雙方協(xié)商確定分行為該存款的存放地點(diǎn)。戶名:_______________;帳號(hào):_______________;開戶行:__________分行。
甲乙任何一方不得擅自變更和解除協(xié)議,如需變更和解除協(xié)議,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)議一致并達(dá)成書面協(xié)議。未達(dá)成書面協(xié)議前,本協(xié)議條款依然有效。
雙方同意本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭(zhēng)議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。雙方不能協(xié)商解決的提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方具有法律約束力。
本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)人簽定并加蓋公章后生效,一式五份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)二份。未盡事宜,雙方商定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
合作居間的合同篇十四
甲方(委托人):身份證號(hào)碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
乙方(居間人):身份證號(hào)碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議。
1、乙方接受甲方委托負(fù)責(zé)就石家莊至濟(jì)南高鐵往反運(yùn)輸土石方工程項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目)引薦,運(yùn)輸單位和甲方洽談,向運(yùn)輸單位提供該工程項(xiàng)目的信息,并促成運(yùn)輸單位與甲方簽訂該工程項(xiàng)目承包實(shí)施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項(xiàng),運(yùn)輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運(yùn)輸單位提供信息,或?yàn)榧追教峁┞?lián)絡(luò)協(xié)助,撮合等服務(wù),均視為委托事項(xiàng)完成。
1、乙方必須向運(yùn)輸單位提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助運(yùn)輸單位對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向運(yùn)輸單位提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。
1、運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料,負(fù)責(zé)和進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由運(yùn)輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運(yùn)輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)力和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定向乙方支付居間報(bào)酬,如果未按時(shí)支付則逾期每日按未支付居間報(bào)酬的10%向乙方承擔(dān)違約金。
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元,作為居間費(fèi)。
2、每天居間費(fèi)的計(jì)算方法:每天居間費(fèi)=每車每趟每噸每公里每噸的居間費(fèi)/天_____每車總趟數(shù)/天______車輛總數(shù)。
3、居間費(fèi)的支付時(shí)間為:運(yùn)輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。
在該項(xiàng)目提供的車輛最終以運(yùn)輸單位實(shí)際在該項(xiàng)目上提供的總的車輛為主。
為運(yùn)輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準(zhǔn),如果運(yùn)輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運(yùn)輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),該協(xié)議終止。
七、保密事項(xiàng)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機(jī)密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對(duì)方的行為,否則有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
八、爭(zhēng)議解決方式。
如果發(fā)生協(xié)議爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
九、其他事項(xiàng)。
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:。
合作居間的合同篇十五
身份證號(hào)碼:()。
聯(lián)系地址:
乙方(委托人):揚(yáng)州市華南裝飾設(shè)計(jì)有限公司。
法人代表:
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方為乙方提供居間服務(wù),促成乙方獲得目標(biāo)工程承包事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、(以下稱“建設(shè)單位”)將其三棟研發(fā)中心的7600平方米,總造價(jià)約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡(jiǎn)稱“該工程項(xiàng)目”)經(jīng)甲方介紹由乙方施工,并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務(wù)。
2、甲方接受乙方委托,負(fù)責(zé)就該工程項(xiàng)目,已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談,向乙方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目承包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項(xiàng)目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的,并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個(gè)施工過程中的運(yùn)作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應(yīng)在乙方保證施工質(zhì)量、進(jìn)度,并得到。
建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認(rèn)可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
2、乙方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量、進(jìn)度,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認(rèn)可。
3、乙方應(yīng)按本合同約定,向甲方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按違約責(zé)任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報(bào)酬是指乙方按該工程項(xiàng)目的施工合同金額計(jì)算應(yīng)向甲方支付的報(bào)酬。
2、乙方應(yīng)按該工程項(xiàng)目施工合同金額的%向甲方支付保底居間報(bào)酬。
3、居間成功后,在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報(bào)酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個(gè)月,乙方分六次按月按居間項(xiàng)目的總金額300萬元人民幣的15%,計(jì)45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報(bào)酬。
5、甲、乙雙方同意居間報(bào)酬按最終結(jié)標(biāo)的`工程總造價(jià)的10%計(jì)標(biāo)。
居間費(fèi)用是指甲方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方同意承擔(dān)施工總造價(jià)的10%的居間費(fèi)用。
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時(shí)全額的向甲方支付居間報(bào)酬,則乙方除應(yīng)立即全額付清該居間報(bào)酬外,還應(yīng)從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方應(yīng)將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添?xiàng)目的終止,則合同自動(dòng)終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
合作居間的合同篇十六
委托人:×××(個(gè)人寫明姓名、性別、年齡、住址,單位寫明名稱、法定代表人和地址)。
居間人:×××(個(gè)人寫明姓名、性別、年齡、住址,單位寫明名稱、法定代表人和地址)。
委托人與居間人就下列事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議如下(也可以寫為:委托人與居間人經(jīng)過協(xié)商一致,簽訂本合同):
第一條委托事項(xiàng)。
(寫明委托事項(xiàng)的內(nèi)容、范圍等,例如,委托對(duì)方提供訂約機(jī)會(huì)等情況)。
第二條時(shí)間范圍。
(寫明在什么期限內(nèi)提供的媒介有效)。
第三條報(bào)酬。
(寫明居間報(bào)酬的數(shù)額、計(jì)算方法、支付時(shí)間和方式)。
第四條保密條款。
(寫明需要保密的內(nèi)容)。
第五條違約責(zé)任。
第六條……(雙方約定的其他事項(xiàng))。
第七條本合同一式份,當(dāng)事人雙方各執(zhí)份。本合同自雙方簽字之時(shí)起生效。
委托人:×××(簽章)。
居間人:×××(簽章)。
×年×月×日。
(如果是法人單位,可以附雙方法定代表人、電話、電報(bào)掛號(hào)、開戶銀行、戶名、帳號(hào)等內(nèi)容。)。
2.說明居間合同也稱為中介合同。它是指當(dāng)事人雙方約定,一方為另一方提供成交機(jī)會(huì)或者充當(dāng)訂立合同的媒介,另一方支付相應(yīng)的報(bào)酬的協(xié)議。在居間合同關(guān)系中,提供居間服務(wù)的一方為居間人,另一方為委托人。訂立居間合同應(yīng)當(dāng)注意的`問題有:
(1)委托人應(yīng)當(dāng)在合同中載明所委托居間從事的活動(dòng)內(nèi)容,包括種類、范圍和要達(dá)到的要求,給付酬金的數(shù)額、方式和時(shí)間。
(2)居間人應(yīng)當(dāng)如實(shí)向委托人說明自己能夠做到什么程度、需要什么條件完成委托人的委托事項(xiàng)。
(3)合同中應(yīng)當(dāng)訂明違約責(zé)任條款。居間人不盡職守而給委托人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償委托人的損失。居間人對(duì)所提供的信息、成交的機(jī)會(huì)負(fù)有保密的義務(wù)。
合作居間的合同篇十七
材料名稱及花色。
規(guī)格(毫米)及型號(hào)。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)指標(biāo)。
計(jì)量單位。
單價(jià)(元)。
合計(jì)(元)。
第五條交貨規(guī)定。
第六條經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(一)乙方的責(zé)任:
1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時(shí),甲方同意利用者,按質(zhì)論價(jià)。不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的____%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí),少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時(shí),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費(fèi)用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價(jià)值____%的罰金付給甲方。
4.產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定時(shí),每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方延期交貨部分貨款總值____%的罰金。
(二)甲方的責(zé)任:
1.甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值____%的罰金。
2.甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
3.甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí),除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值____%的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付乙方延期提貨部分貨款總額____%的罰金。
5.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額____%付給乙方,延期罰金。
6.乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。
第七條產(chǎn)品價(jià)格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,并報(bào)請(qǐng)物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前,仍應(yīng)按合同原訂價(jià)格執(zhí)行。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的____%作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額____%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí),應(yīng)提前____天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同,對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨(dú)變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得?duì)方主管機(jī)關(guān)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時(shí),按以下第()項(xiàng)處理:(1)申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;(2)向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同共一式份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本份,報(bào)雙方主管部門各一份。
第十六條本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方:____________________(蓋章)。
經(jīng)辦人:____________。
負(fù)責(zé)人:____________。
電話:____________。
開戶銀行帳號(hào):________________年__月__日。
乙方:____________________(蓋章)。
經(jīng)辦人:____________。
負(fù)責(zé)人:____________。
電話:____________。
開戶銀行帳號(hào):________________年__月__日。
委托人:__________________。
居間人:__________________。
第一條委托事項(xiàng)及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從______年______月______日至______年______月______日。
第三條報(bào)酬及支付期限:居間人促成合同成立的報(bào)酬為促成合同成立金額的______%或者(大寫)__________________元。委托人應(yīng)在合同成立后的___日內(nèi)支付報(bào)酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報(bào)酬。
第四條居間費(fèi)用的負(fù)擔(dān):居間人促成合同成立的,居間活動(dòng)的`費(fèi)用由居間人負(fù)擔(dān);未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費(fèi)用(大寫)________________________元。
第五條本合同解除的條件。
1、當(dāng)事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;。
3、在委托期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);。
4、當(dāng)事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;。
5、當(dāng)事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人:______________居間人:______________。
_______年_____月____日_______年_____月____日。
合作居間的合同篇十八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,一致同意按以下條款簽訂本委托煤炭交易居間合同:
2、甲方與丙方訂立煤炭購銷合同且達(dá)成交易,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付居間費(fèi)用;
7、乙方不對(duì)甲方與丙方的交易提供任何信用擔(dān)保,甲方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與丙方所簽訂的合同;
3、支付方式:一次性、現(xiàn)金支付(也可用轉(zhuǎn)賬)。
4、如乙方未能促成甲丙雙方煤炭購銷合同的成立,則甲方無需支付任何居間費(fèi)用;
5、如丙方未能履約向甲方支付貨款,則甲方無需支付條款中相應(yīng)的居間費(fèi)用;
2、支付居間費(fèi)用的所有責(zé)任由甲方承擔(dān),居間費(fèi)用的支付方式將以雙方同意的方式執(zhí)行。本居間費(fèi)用保護(hù)責(zé)任將從合同開始或執(zhí)行之日起,在合同期及其更新期內(nèi)保持有效性。
3、甲方與丙方后續(xù)簽訂的煤炭交易應(yīng)該給付乙方的居間費(fèi)用,由甲乙雙方再行商定,但不得低于首次rmb____元/噸(稅后)。
1、如甲方有延期支付或拒絕支付的行為出現(xiàn),由甲方承擔(dān)違約責(zé)任,并向乙方另行支付本居間合同之居間費(fèi)用總額5‰/天標(biāo)準(zhǔn)的違約責(zé)任金(但總金額不超過rmb___________萬元)。同時(shí)乙方有權(quán)申請(qǐng)?jiān)V訟財(cái)產(chǎn)保全、通知丙方停止向甲方繼續(xù)付款,對(duì)由此造成的損失,乙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
本合同以主合同(甲丙雙方簽訂的煤炭購銷合同)為前提,主合同因?yàn)椴豢煽咕艿脑虿怀闪?,甲方不承?dān)任何居間費(fèi)用。因丙方主體原因造成主合同無效,甲方亦不承擔(dān)任何居間費(fèi)用。
2、如守約方按上述違約條款要求違約方支付違約金時(shí),應(yīng)書面通知違約方并說明違約金金額。違約方應(yīng)在收到通知后10日內(nèi)將違約金支付給守約方。本協(xié)議所有簽署的版本,包括傳真、電子郵件或數(shù)字傳輸,均視為有效合法約束文件。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,意見不一致后用書面形式完善,其結(jié)果為本合同的補(bǔ)充文件,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。如不能達(dá)成一致意見,或因履行本協(xié)議發(fā)生的任何糾紛由本協(xié)議簽訂地法院管轄。
本合同系雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)的法律法規(guī)依法簽訂,真實(shí)、合法、有效,對(duì)雙方均具有約束力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效用。經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后,并附甲方與丙方簽定的合同復(fù)印件后方生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
合作居間的合同篇十九
聯(lián)系電話:_________。
乙方(居間人):_________。
聯(lián)系電話:_________。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)。
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目),引薦甲方和該項(xiàng)目的招標(biāo)單位直接安排資格預(yù)審報(bào)名,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的相關(guān)信息,并最終甲方促成通過資格預(yù)審且進(jìn)入招標(biāo)程序并協(xié)助甲方最后中標(biāo)此工程的某一個(gè)標(biāo)段。
二、乙方的義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無權(quán)取得居間報(bào)酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領(lǐng)取本合同報(bào)酬時(shí),須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票種類需經(jīng)甲方認(rèn)可),相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。
三、甲方義務(wù)。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的1%向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式。
1、本項(xiàng)目居間費(fèi)用為工程施工合同金額的5.5%。
2、居間成功后,即甲方在與建設(shè)單位簽定施工合同并收到建設(shè)單位支付的開工預(yù)付款后應(yīng)支付乙方總居間費(fèi)的70%(即總標(biāo)的的5.5%內(nèi)的70%),其余30%在甲方每期計(jì)量后按本期計(jì)量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項(xiàng)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報(bào)酬。
1、本合同簽字生效后,如果至___年__月__日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
七、爭(zhēng)議解決方式。
如發(fā)生合同爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
八、其他事項(xiàng)。
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地:
甲方:(蓋章):_________。
法定代表人或委托代理人:_________。
乙方(蓋章):_________。
法定代表人或委托代理人:_________。
合同簽訂日:_________。
合作居間的合同篇二十
甲方:
乙方:
茲為乙方推薦下列甲方產(chǎn)品和介紹客戶給甲方事宜,雙方協(xié)商一致,同意簽訂本居間合約書,并共同遵照下列各條款。
1.乙方所介紹之客戶經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,甲方亦不得以直接方式繞過乙方向其銷售產(chǎn)品,除非乙方同意或乙方已放棄該客戶。
2.未經(jīng)甲方書面同意,乙方合約期限內(nèi)不得推薦、介紹、代表、制造或銷售除以外的任何頻譜儀產(chǎn)品。
1.乙方介紹客戶給甲方,甲方應(yīng)開具“客戶確認(rèn)書”(詳見附件1),并視乙方要求協(xié)助接觸洽談。
2.甲方對(duì)乙方介紹之客戶提供(1)售前產(chǎn)品解說及產(chǎn)品使用方案規(guī)劃。(2)產(chǎn)品安裝及保修(保修年限:產(chǎn)品主機(jī)xx年,其它零件xx年)。
3.甲方向乙方提供的任何資料屬于甲方的財(cái)產(chǎn),乙方不得為非履行本合約目的而使用。本合約終止時(shí),乙方應(yīng)主動(dòng)歸還剩余資料給甲方。
1.甲方同意乙方按照下表所列價(jià)格向客戶推薦甲方產(chǎn)品:
2.乙方推薦產(chǎn)品時(shí),不得違反該條之價(jià)格約定。
3.甲方承諾在代理期限屆滿時(shí),經(jīng)乙方居間成功的產(chǎn)品銷售金額達(dá)x時(shí),甲方將向乙方支付x銷售獎(jiǎng)金。乙方完成該條所列條件后,應(yīng)將正式發(fā)票提交甲方,甲方在收到正式發(fā)票后10日內(nèi)支付款項(xiàng)。
1.甲方于買賣成立并交貨安裝驗(yàn)收完畢且收到全部貨款后,三日內(nèi)通知乙方清款,甲方在收到乙方正式發(fā)票后七日內(nèi)按該筆貨款總價(jià)(未含稅)百分之給乙方作為傭金。
2.乙方居間活動(dòng)所需要的一切費(fèi)用,由乙方自行承擔(dān)。
1.乙方履行本合約過程中(包括簽訂本合約前)所獲得的甲方任何經(jīng)營(yíng)或技術(shù)信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密,應(yīng)向甲方賠償違約金人民幣xx萬元,另甲方保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
2.本合約的部分無效不影響其余條款的效力。
甲乙雙方如因本和約有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生訴訟時(shí),均同意以xx市人民法院為一審管轄法院。
1.本合約有效期限自公元x年x月x日起至x年x月x日止,為期一年。
2.正常情況下,若任一方有特殊原因,欲提前終止本合約時(shí),應(yīng)于一個(gè)月前,以書面形式通知對(duì)方,并在得到對(duì)方書面同意后,終止本合約。
1.本合約經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
2.本合約一式貳份,甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
地址:地址:
電話:電話:
代表人:代表人:
蓋章:蓋章:
日期:__年__月__日
合作居間的合同篇二十一
需方:_____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
供方:_____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________________________。
甲方向乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量,必須符合甲方的質(zhì)量說明書,并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格。乙方在收到產(chǎn)品的_____日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗(yàn)收證明,逾期不出具合格證明或不合格說明,則視產(chǎn)品合格。
____________臺(tái)。
____________作為對(duì)外零售之用。上述價(jià)格中含產(chǎn)品的售后服務(wù)費(fèi)用及運(yùn)費(fèi)。
乙方在收到甲方全部貨物后,以電匯形式向甲方支付___%的貨款總額并出具發(fā)票,并于全部產(chǎn)品安裝完畢后支付其___%的貨款總額。
收款單位:______________________
開戶行:__________________________
賬號(hào):____________________________
:____________年_____月_____日前。
甲方必須提供適合產(chǎn)品運(yùn)輸和存儲(chǔ)要求的有效包裝。
甲方必須在所有外包裝上標(biāo)識(shí)產(chǎn)品必需的有關(guān)標(biāo)記。
1、甲方承諾售后服務(wù)期限____年。
2、甲方在出售掃描儀時(shí)應(yīng)向用戶明示自己為售后服務(wù)承擔(dān)者并提供相關(guān)咨詢電話等信息。
3、甲方在服務(wù)期內(nèi)為用戶提供____________服務(wù)。(保修范圍:____非人為損壞)
雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及因履行本合同而知悉的對(duì)方情況予以保密,未經(jīng)透露方許可,不得向第三方泄露本合同及透露方的情況。
1、未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,則應(yīng)提交_____仲裁委員會(huì)解決。仲裁結(jié)果是終局的,對(duì)雙方都有約束力。
甲方:____
乙方:____
日期:____