無論是個人還是企業(yè)，在進行商務活動時都需要合同的保障。合同的格式和結(jié)構(gòu)應簡潔明了，避免使用模糊和問題多多的措辭。合同的簽訂是商業(yè)交易中重要的一環(huán)，以下范文為您提供參考。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇一
工程建設(shè)是一個極為復雜的系統(tǒng)工程，一個工程項目的實施，涉及的建設(shè)任務很多，往往需要工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等許多單位參與。各個參建單位之間需要通過合同來明確其承擔的任務和責任，以及相互之間的權(quán)利和義務。一般工程項目都會有幾十個合同，大型建設(shè)項目可能會有上百個合同。這些合同共同構(gòu)成了建設(shè)工程的合同體系，如圖1所示。建設(shè)工程合同體系包括的合同很多，一般我們可以將合同分為如下幾個類型。
1按照工程建設(shè)階段分類。
工程項目的建設(shè)過程一般都會經(jīng)過工程勘察、設(shè)計、施工3個階段，其合同可分為工程勘察合同、工程設(shè)計合同、工程施工合同。
1.1工程勘察合同。
工程勘察合同是指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程的勘察任務，編制建設(shè)工程勘察文件而簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
工程勘察合同的標的是為工程建設(shè)需要而編制的建設(shè)工程勘察文件。工程勘察是工程建設(shè)的首個環(huán)節(jié)，也是保證建設(shè)工程質(zhì)量的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。工程勘察合同的承包人必須在其依法取得的資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬業(yè)務，并對勘察質(zhì)量負責。同時發(fā)包人必須向勘察人提供與工程建設(shè)有關(guān)的原始資料，并向勘察人支付報酬。
1.2工程設(shè)計合同。
工程設(shè)計合同是指發(fā)包人與設(shè)計人就完成建設(shè)工程的設(shè)計任務，編制建設(shè)工程設(shè)計文件而簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
工程設(shè)計合同的標的是為工程建設(shè)需要而編制的工程設(shè)計文件。工程設(shè)計是工程建設(shè)的第2個環(huán)節(jié)，根據(jù)工程勘察文件進行工程設(shè)計。工程設(shè)計合同的承包人必須在其依法取得的資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬業(yè)務，并對設(shè)計質(zhì)量負責。發(fā)包人必須向設(shè)計人提供設(shè)計依據(jù)資料，遵循合理的設(shè)計周期，并向設(shè)計人支付報酬。
1.3工程施工合同。
工程施工合同是指發(fā)包人與承包人就完成具體的工程項目建設(shè)任務，而簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
工程施工合同的標的是將設(shè)計圖紙變?yōu)闈M足功能需要、質(zhì)量、進度、投資等發(fā)包人投資預期目的的建筑產(chǎn)品。工程施工合同是建設(shè)工程的主要合同之一。工程施工合同的承包人必須在其依法取得的資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，并對施工質(zhì)量負責。不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程。發(fā)包人應提供必要的施工條件并支付工程價款。
2按照承發(fā)包方式分類。
按承發(fā)包方式的不同，建設(shè)工程合同可以分為以下幾類。
2.1施工總承包合同。
施工總承包是指發(fā)包人將全部施工任務發(fā)包給一個施工單位或多個施工單位組成的施工聯(lián)合體或施工合作體，施工總承包單位主要依靠自己的力量完成工程施工。發(fā)包人只需要進行一次招標，與施工總承包單位簽訂施工總承包合同，只負責對施工總承包單位的合同管理。
經(jīng)發(fā)包人同意，施工總承包單位可以根據(jù)工程實際情況和施工需要，將工程施工任務的一部分依法分包給其他符合相應資質(zhì)的分包單位，并訂立分包合同。
2.2單位工程施工承包合同。
單位工程施工承包是指在一些大型復雜成片的工業(yè)工程項目中，發(fā)包人將整個工程項目的建筑工程、設(shè)備及安裝等平行發(fā)包給不同的承包人，分別簽訂建設(shè)工程施工合同、設(shè)備安裝工程施工合同等承包合同。
2.3工程總承包合同。
工程總承包是指工程總承包單位受業(yè)主委托，按照合同約定對工程項目的勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包管理。
工程總承包的具體方式、工作內(nèi)容和責任等，由發(fā)包人與工程總承包人在合同中約定。工程總承包主要有如下幾種方式。
1）設(shè)計采購施工（epc）/交鑰匙總承包設(shè)計采購施工（epc）總承包是指工程總承包人按照合同約定，承擔工程項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等工作，并對總承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。
交鑰匙總承包是設(shè)計采購施工總承包管理和責任的延伸，最終是向發(fā)包人提交一個滿足發(fā)包人的使用功能、具備使用條件的工程項目。
2）設(shè)計-施工總承包（d-b）設(shè)計-施工總承包是指工程總承包單位按照合同約定，承擔工程項目的設(shè)計和施工，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。
3）根據(jù)工程項目的不同規(guī)模、類型和發(fā)包人要求，工程總承包還可采用設(shè)計-采購總承包（e-p）、采購-施工總承包（p-c）等方式。
工程總承包單位按照合同約定對工程項目的質(zhì)量、安全、工期、造價等向發(fā)包人負責。工程總承包單位可依法將所承包工程中的部分工作發(fā)包給具有相應資質(zhì)的分包單位；分包人按照分包合同的約定對總承包企業(yè)負責。
2.4bot承包合同。
bot（build-operate-transfer）承包方式是指由政府或政府授權(quán)的部門通過特許權(quán)協(xié)議，授權(quán)項目發(fā)起公司聯(lián)合其他公司在特許經(jīng)營期間，為某個項目成立專門的項目管理公司，負責該項目的融資、設(shè)計、采購、建造、運營和維護。在特許經(jīng)營期間向該項目的使用者收取適當?shù)馁M用，由此收回其對項目的投資，并獲得合理的回報。在特許經(jīng)營期滿后，終止特許經(jīng)營權(quán)利，項目管理公司應將項目無償移交給當?shù)卣?BR> bot方式通常有以下3種具體形式。
1）bot,即建設(shè)-經(jīng)營-移交，是bot最典型的方式。
2）boot（build-own-operate-transfer）,即建設(shè)-擁有-經(jīng)營-移交。項目管理公司在特許經(jīng)營期內(nèi)既擁有經(jīng)營權(quán)，又擁有所有權(quán)。
3）boo（build-own-operate）,即建設(shè)-擁有-經(jīng)營。
該方式特許投資人根據(jù)政府的特許經(jīng)營權(quán)建設(shè)并擁有，但最終不需將該項目移交給當?shù)卣?BR> 以上3種方式統(tǒng)稱為bot方式，除此之外，還有一些變化或相關(guān)聯(lián)的方式，如bto（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營）,boos（建設(shè)-擁有-經(jīng)營-出售）,bt（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）等。
3按計價方式分類。
《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》（住建部令第16號）中規(guī)定，發(fā)、承包雙方在確定合同價款時，可以采用單價方式、總價方式和成本加酬金方式3種計價方式。根據(jù)合同計價方式的不同，將建設(shè)工程承包合同可分為單價合同、總價合同和成本加酬金合同3種合同價格形式。
3.1單價合同。
單價合同是指合同雙方當事人約定以工程量清單及其綜合單價進行合同價格計算、調(diào)整和確認的建設(shè)工程施工合同。單價是相對固定，即在合同約定的條件內(nèi)固定不變，超過合同約定條件時，依據(jù)合同約定對單價可進行調(diào)整。工程量清單項目及工程量依據(jù)施工單位實際完成且應予計量的工程量確定。
采用單價合同方式，施工單位根據(jù)工程特征和估算工程量，自主確定并報出完成每項工程內(nèi)容的單位價格（綜合單價）,并據(jù)此計算出工程項目的合同總價。通常業(yè)主委托工程造價咨詢?nèi)司幹普袠斯こ塘壳鍐危┕挝话凑袠斯こ塘壳鍐翁顖髢r格，進行投標報價。施工單位投標報價時，在研究招標文件和合同條款基礎(chǔ)上，根據(jù)計價規(guī)范、計價定額，設(shè)計文件及相關(guān)資料，擬定的施工組織設(shè)計或施工方案，以及市場價格信息等進行成本計算和分析，同時在考慮應承擔的風險范圍及其費用后，按清單工程量表逐項報價，以工程量清單和單價為基礎(chǔ)和依據(jù)計算出投標總報價。最終的結(jié)算價按照施工單位實際完成應予計量的工程量與已標價工程量清單的單價計算，發(fā)生調(diào)整的，以確認調(diào)整的單價計算。
這類合同在工程結(jié)算時，由于允許承包人隨著實際完成工程量的變化和在投標時不能合理預見的風險費用而調(diào)整工程價款，因此，較為合理地分擔了合同履行過程中的風險，對合同當事雙方都比較公平。單價合同是目前國內(nèi)外工程承包中采用較多的一種合同價格形式。
單價合同又分為固定單價合同和可調(diào)單價合同。
1）固定單價合同。
固定單價合同是指發(fā)、承包雙方在合同中簽訂的單價，是固定不變的價格。當發(fā)包人沒有提出變更的情況下，無論市場價格的變化，其合同單價都不予以調(diào)整。工程結(jié)算時，根據(jù)施工單位實際完成的工程量乘以合同單價（綜合單價）來進行計算。
固定單價合同，承包人要承擔全部市場價格上漲的費用，其風險比較大。適用于工期短、工程量變化幅度小、市場價格相對穩(wěn)定的工程。
2）可調(diào)單價合同。
可調(diào)單價合同是指發(fā)、承包當事雙方在合同中簽訂的'單價，可根據(jù)合同約定的調(diào)價方法做調(diào)整，可調(diào)價格包括可調(diào)綜合單價、措施費等。甲乙雙方應在合同中約定調(diào)整方式和方法，因此，承包人的風險相對較小。
3.2總價合同。
總價合同是指合同雙方當事人約定以施工圖紙、已標價工程量清單或預算書，以及有關(guān)條件進行合同價格計算、調(diào)整和確認的建設(shè)工程施工合同。在這類合同中，工程任務、內(nèi)容和要求應事先明確，施工單位在投標報價時需考慮一定的風險費。當施工單位實施的工程施工范圍、內(nèi)容和要求，以及有關(guān)條件不發(fā)生變化時，發(fā)包人支付給施工單位的工程總價款就不變。
這種合同方式要求合同雙方當事人在專用合同條款中，約定總價包含的風險范圍、幅度和風險費用的計算方法，同時也要約定風險范圍以外的合同價格的調(diào)整方法。當工程施工任務、內(nèi)容和有關(guān)條件發(fā)生變化時，發(fā)承包雙方應根據(jù)變化情況和合同約定調(diào)整合同價款。
1）固定總價合同。
是指施工單位按照合同約定完成全部工程承包內(nèi)容后，發(fā)包人支付一個事先確定的總價，沒有特定情況發(fā)生總價不作調(diào)整，也稱總價包死合同。這種合同在履行過程中，如果發(fā)包人沒有要求變更原定的工程內(nèi)容，施工單位在完成承包的工程項目后，不論其實際成本如何，發(fā)包人均按原合同總價支付工程價款。
顯然采用固定總價合同，施工單位要承擔合同履行過程中全部的工程量、價格、政策等變化的風險。因此施工單位在投標報價時，就要充分估計人工、材料（工程設(shè)備）和機械臺班價格上漲，以及工程量變化等價格影響因數(shù)，并將其包含在投標報價中。所以這種合同的投標價格一般較高。
固定總價合同的風險是偏重于施工單位，相對于發(fā)包人有利，故常被發(fā)包人所采用。固定總價合同一般適用于招標時設(shè)計深度已達到施工圖設(shè)計要求、技術(shù)資料詳細齊全，工程規(guī)模較小、工序相對成熟、合同工期較短，工程內(nèi)容、范圍、施工要求明確的中小型工程項目。
2）可調(diào)總價合同。
合同總價是一個相對固定的價格。當合同約定的工程施工內(nèi)容和有關(guān)條件不發(fā)生變化時，或者變化是在可以合理預見的范圍時，發(fā)包人付給施工單位的工程價款總額就不會發(fā)生變化。而對于工程實施中，因發(fā)包人的原因發(fā)生工程變更、工程量增減，以及施工單位無法合理預見的市場價格波動，法律等變化，合同總價是可以相應調(diào)整。
這種合同價格形式與固定總價合同的區(qū)別是考慮了施工合同履行時間往往較長，合同履行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)，施工單位在投標報價時不可能合理預見的各種影響合同價格變化的因數(shù)，從而在合同約定中增加了因市場價格波動、法律變化等使工料機成本費用增減達到某一范圍幅度時，合同總價可以相應調(diào)整的條款。
在工程實踐中，無論是單價合同，還是總價合同形式，除非極少數(shù)施工相對簡單，工期較短、工程規(guī)模偏小的項目，工程結(jié)算價格一般均與簽約合同價格不同。
固定價格合同的價格并非永遠不可調(diào)整，沒有絕對的固定價格。版計價規(guī)范中關(guān)于包干“所有風險”的條文是禁止的，而且還是強制性條文。因此，發(fā)承包雙方簽訂合同時，對凡是可能引起合同價格變化的因數(shù)，在專用合同條款中應盡可能詳細約定其價格包含的風險范圍和風險費用的計算方法，以及風險范圍以外的調(diào)整方法，不要使用“全部”、“所有”或類似的語句過于籠統(tǒng)地表述。同時，在合同履行過程中應當重視收集、整理和保存相關(guān)的計價資料。
3.3成本加酬金合同。
成本加酬金合同是指合同當事人約定以施工工程實際成本，再加合同約定酬金進行合同價款計算、調(diào)整和確認的建設(shè)工程施工合同。發(fā)包人向施工單位支付建設(shè)工程的實際成本，并按合同約定的計算方法支付施工單位一定的酬金。發(fā)包人幾乎承擔了項目的全部風險，施工單位不承擔價格變化和工程量變化的風險，風險很小，當然其報酬往往也較低。
成本加酬金合同適用于時間特別緊迫，需要立即開展工作的項目，或?qū)椖抗こ虄?nèi)容及技術(shù)經(jīng)濟指標尚未完全確定的工程，或工程特別復雜、技術(shù)方案不能預先確定，風險很大的項目。成本加酬金合同按照酬金的計算方法不同，有成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金額合同、成本加獎罰合同、最高限額成本加固定最大酬金合同等幾種形式。
4與工程建設(shè)有關(guān)的其他合同。
1）建設(shè)工程監(jiān)理合同。
建設(shè)工程監(jiān)理合同是指發(fā)包人與監(jiān)理人就委托的工程項目監(jiān)理業(yè)務，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。監(jiān)理合同屬于委托合同，監(jiān)理合同的標的是服務。
2）物資采購合同。
物資采購合同是指采購方（發(fā)包人或者承包人）與供貨方就建筑材料或設(shè)備的供應，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。合同的標的是貨物，是指與工程建設(shè)項目有關(guān)的重要設(shè)備和材料等。
3）咨詢服務合同。
咨詢服務合同是指委托人與咨詢?nèi)司妥稍兎盏膬?nèi)容、咨詢服務方式等，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
4）招標代理合同。
招標代理合同是指發(fā)包人與代理人就委托的工程項目招標代理業(yè)務，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。招標代理合同屬于委托服務合同。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇二
期間制度是依據(jù)法律的規(guī)定，一定的事實狀態(tài)持續(xù)存在一定時間以后即發(fā)生一定的法律后果的法律制度，其內(nèi)容包括時效（可細分為消滅時效和取得時效）、除斥期間、訴訟期間等。我國的法律規(guī)范中對于期間多有規(guī)定，特別是對訴訟時效和除斥期間。訴訟時效是指在權(quán)利人怠于行使其權(quán)利超過法定期間時，其勝訴權(quán)消滅的制度。除斥期間是指依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或合同的約定，對某項權(quán)利規(guī)定一個不變的存續(xù)時間，當該時間屆滿時，不論是因何事由，該權(quán)利即告消滅的法律制度。訴訟時效期間規(guī)定的是請求權(quán)存續(xù)期間，其目的是為了穩(wěn)定民事法律關(guān)系。訴訟時效期間可以中止、中斷或延長，是一種可變期間。因此，在某些場合若不加以限制，民事法律關(guān)系仍可能使處于無限期的不穩(wěn)定狀態(tài)。故民事立法在時效期間之外還規(guī)定一個除斥期間，作為在特定情形下對時效期間的一個補充，如：我國《合同法》第五十五條第一項規(guī)定，具有撤銷權(quán)的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使撤銷權(quán)；《中華人民共和國擔保法》（以下簡稱《擔保法》）關(guān)于保證期間的規(guī)定，都屬關(guān)于除斥期間的規(guī)定。訴訟時效與除斥期間的區(qū)分因二者構(gòu)成要件和法律效果不同而具有重要意義。以下本文將結(jié)合案例，討論作為除斥期間一種的“保證期間”與訴訟時效的區(qū)別，并就保證期間本身的特點、分類和起算方法等做初步的'探討，希望能對司法實踐中正確區(qū)分和處理保證合同糾紛中保證期間與訴訟時效的問題有所裨益。
保證期間，又稱保證責任期間，是指根據(jù)合同約定或者法律規(guī)定，債權(quán)人應向債務人或保證人主張權(quán)利的期間，如債權(quán)人未在保證期間內(nèi)主張權(quán)利，則保證人不再承擔保證責任。保證期間是除斥期間的一種該期間屆滿消滅的是權(quán)利本身，其后果是保證人償還主債務的法律義務消滅，所以保證期間也是保證合同效力的存續(xù)期間。保證期間對債權(quán)人權(quán)利的這種終結(jié)效力是其本質(zhì)特征。
在一般保證的情況下，債權(quán)人未在保證期間內(nèi)對債務人提起訴訟、申請仲裁或支付令等訴訟請求的，保證人免除保證責任；債權(quán)人已提起訴訟或者申請仲裁或支付令等訴訟請求的，保證期間適用訴訟時效中斷的規(guī)定。在連帶保證的情況下，債權(quán)人未在保證期間內(nèi)要求債務人履行債務的，或未要求保證人承擔保證責任的，保證人免除保證責任。
訴訟時效期間和保證期間都是民法上關(guān)于時間的規(guī)定，雖然兩者都是法律規(guī)定的一種法律事實，權(quán)利人在兩者期間范圍內(nèi)沒有行使權(quán)利時，法院均可依法拒絕其強制保證人履行保證責任的請求，但兩者的構(gòu)成要件和法律效果、處理程序均有不同。首先，作為除斥期間一種的保證期間具有除斥期間的法律特點，而除斥期間與訴訟時效之間即有不同：1.除斥期間是某項權(quán)利存續(xù)的期間，除斥期間屆滿，權(quán)利本身消滅；訴訟時效期間規(guī)定的是勝訴權(quán)行使或存續(xù)期間，訴訟時效期間屆滿，只發(fā)生消滅勝訴權(quán)的效果，權(quán)利本身并不消滅；2.除斥期間屆滿，因權(quán)利本身消滅，若對方當事人以除斥期間屆滿為由提出抗辯，法院應裁定駁回起訴；訴訟時效期間屆滿，因權(quán)利本身并不消滅，若對方當事人以訴訟時效期間屆滿為由提出抗辯，法院應判決駁回訴訟請求；3.除斥期間是規(guī)定權(quán)利存續(xù)的固定期間，所以依其性質(zhì)不發(fā)生中止或中斷的問題，最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》（以下簡稱“擔保法解釋”）第31條中即規(guī)定：“保證期間不因任何事由發(fā)生中斷、中止、延長的法律后果?！币虼顺馄陂g又稱不變期間；訴訟時效則有中斷、中止、延長的規(guī)定，因此訴訟時效又稱可變期間；4.除斥期間是從權(quán)利成立之時開始計算，是一種較為“客觀”的計算方法；訴訟時效通常是從當事人知道或應當知道權(quán)利可以行使之時開始計算，是一種較為“主觀”的計算方法。民事立法中關(guān)于撤銷權(quán)、解除權(quán)、貨物質(zhì)量異議期等方面的規(guī)定，應屬于除斥期間的規(guī)定；對請求權(quán)的規(guī)定則應屬于訴訟時效的規(guī)定；5.訴訟時效期間是法律規(guī)定的，當事人不得以約定的方式改變訴訟時效期間；除斥期間雖然也有法律法規(guī)予以規(guī)定，但法律允許當事人以約定的方式確定除斥期間，如《擔保法》第二十五條、第二十六條第一款分別規(guī)定：“一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起六個月……連帶責任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務履行期屆滿之日起六個月內(nèi)要求保證人承擔保證責任”。
[1][2][3][4]。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇三
隨著社會的不斷發(fā)展和綜合國力的不斷增強，我國的建筑事業(yè)在近三十年呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，建筑事業(yè)也為我國經(jīng)濟的騰飛奠定了一定基礎(chǔ)。一個建筑項目，要想得到其應有的經(jīng)濟效益，合同管理至關(guān)重要。眾所周知，合同在人們的經(jīng)濟活動中起著重要作用，是具有一定法律效力的文件，受法律保護。建設(shè)單位的合同管理涉及一個項目的可行性研究，施工以及竣工驗收運行，貫穿始終，在項目建設(shè)中舉足輕重。而現(xiàn)今我國建設(shè)單位合同管理仍然存在一系列問題，影響著我國建筑事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，所以找出其中存在的問題并找到相應對策，建立一個完善的合同管理體系是建筑行業(yè)的首要任務。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇四
相比較其他發(fā)達國家而言，我國的建筑事業(yè)起步比較晚，是在改革開放之后，我國的建筑事業(yè)才進入了快速發(fā)展的階段。近四十年來，我國的建筑業(yè)、鐵路業(yè)、公路業(yè)不僅在國內(nèi)發(fā)展良好，而且我國的高鐵事業(yè)已經(jīng)進入國際議程。隨著“一帶一路”的國際戰(zhàn)略提上議程，相信我國的建筑事業(yè)又將迎來新的景象。合同管理在建筑業(yè)中占據(jù)很重要位置，我國從二十世紀末才開始接觸建設(shè)合同管理，經(jīng)過這些年雖然有了一個很好的發(fā)展，但是現(xiàn)今在建設(shè)施工合同管理研究方面還存在著很多問題，還沒有形成一套完整的系統(tǒng)的理論。在我國建筑事業(yè)發(fā)展的同時，因合同管理不善而導致的糾紛問題層出不窮，小到幾十萬建設(shè)項目，大到國際性質(zhì)建設(shè)項目，合同問題隨處可見。我國著名的小浪底水電站的建設(shè)，由于工程的長期性、復雜性，在工程的施工過程中出現(xiàn)了與外商一系列的合同糾紛問題，合同糾紛涉及金額達百億之多，最后由于中國建設(shè)單位根據(jù)合同條款據(jù)理力爭，減少了約三十億的損失，最后小浪底工程竣工結(jié)余投資38億元，占到總投資11%。所以建設(shè)單位對施工合同管理的好壞與建設(shè)單位的經(jīng)濟效益的好壞有著密切聯(lián)系，影響著項目的建設(shè)能否順利進行。建設(shè)單位要積極地找出自己內(nèi)部存在的合同管理問題，并及時地改正和完善，做好合同管理，降低風險，使得工程順利達到各項指標。
1、建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)問題。
許多建設(shè)單位的合同管理人員的素質(zhì)存在著嚴重問題。根據(jù)這些年我國建設(shè)合同糾紛的情況來看，歸結(jié)起來主要有三點。首先，許多建設(shè)單位合同管理人員專業(yè)文化水平不高，尤其是一些地方建設(shè)單位沒有專門的合同管理人員，就更別說合同擬定會存在問題了，有很多合同管理人員就是建設(shè)單位隨便指派無專業(yè)知識的一般工作人員擔任。其次，一些合同管理人員意識淡薄，有時候建設(shè)單位的合同管理人員都不按合同辦事，導致不必要的損失。例如重慶渝萬建設(shè)有限集團公司與重慶利華鋁箔包裝材料廠建設(shè)施工合同一案，由于重慶利華鋁箔包裝材料廠（甲方）未及時按照合同付給承包方工程款，導致建設(shè)單位損失達兩百萬。最后，有的建設(shè)單位在合同擬定時候，沒有按照現(xiàn)有的法律法規(guī)規(guī)定其中的內(nèi)容嚴格執(zhí)行，內(nèi)容未涉及到項目建設(shè)的各個方面，風險防范意識缺乏，往往被經(jīng)驗豐富的對方單位裝了空子，常常受制于人，給建設(shè)單位帶來嚴重損失。
2、合同相關(guān)法律文件不完善。
由于我國建設(shè)合同管理起步較晚，雖然現(xiàn)在有了《建筑法》、《中華人民共和國合同法》等許多法律，但仍然有不足之處?，F(xiàn)在陰陽合同的現(xiàn)象普遍存在，而所謂的“陰合同”往往帶來很多糾紛，因為“陰合同”是建設(shè)單位與承包單位私底下簽訂的一項不公布出來的合同，沒有一項法律法規(guī)對其內(nèi)容以及簽訂流程有著規(guī)范指導作用。另外，格式合同的現(xiàn)象比較嚴重，由于現(xiàn)存的合同法中規(guī)定的合同格式單一，各建設(shè)單位也沒有另辟蹊徑，制定符合該項目的合同格式。有時候項目在施工過程中根據(jù)工程進度需要，需要簽訂一些分包、采購等的合同，而這常常由于法律規(guī)定不完善，而導致條款不完善、條款意思不明、條款擬定不符合己方利益等許多問題。
3、合同簽訂流程管理問題。
有的建設(shè)單位與承包商所簽合同是由建設(shè)部門根據(jù)對方提供的合同文本牽頭進行初稿修改，建設(shè)單位有關(guān)合同的法治部門人員把關(guān)，其他分管領(lǐng)導人員逐級審核簽字同意，最后定稿。這是一個涉及建設(shè)單位內(nèi)部許多部門和領(lǐng)導人員的過程，在該過程中合同初稿擬定之后，送交法制辦審核時候，常出現(xiàn)法制把關(guān)不嚴格的現(xiàn)象。在國企以及許多大型企事業(yè)單位中，法制辦由于要處理很多法律合同或者法律糾紛問題，對每個項目部門送上來的合同大概審閱了事，對其中存在的一些細節(jié)問題把關(guān)不嚴格。更不用說在一些小型建設(shè)單位，根本沒有設(shè)立法制辦，也沒有專業(yè)人員從事合同審核工作。另外，領(lǐng)導在審閱簽字時走形式，不仔細看內(nèi)容就簽字，使得合同在擬定的時候就存在許多問題，為日后留下重大隱患。
4、合同履行存在問題。
結(jié)合許多合同糾紛案例分析，一般問題都是在與承包方簽訂合同之后，項目在施工進行的時候，承包方與建設(shè)單位因為合同履行而引發(fā)的。常見的有建設(shè)單位工程款拖欠、承包方分包問題、設(shè)計方案改變導致工程造價改變等等，建設(shè)單位以及承包商不及時根據(jù)合同條款內(nèi)容履行相應職責任務而導致糾紛，造成嚴重經(jīng)濟損失。
三、提升建設(shè)單位合同管理的對策。
1、加強培養(yǎng)建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)。
首先，在選擇合同管理人員時無論是國有大型建設(shè)單位，還是地方性建設(shè)單位，都要選擇具有專業(yè)技術(shù)的合同管理人員，一般新人選擇應從高校畢業(yè)生中選擇，同時也可以從建設(shè)單位其他部門有過合同管理經(jīng)驗的人員中選擇。其次，要做好合同管理人員的培訓與考核。從合同內(nèi)容擬定到后期的合同履行都關(guān)乎著建設(shè)單位的經(jīng)濟效益和工作效率，所以要定期對合同管理人員進行培訓，要對當前存在的各種形式的建設(shè)合同糾紛問題進行分析，讓合同管理人員全面地了解建設(shè)施工合同，力求不斷提高。對一些雖然有著合同管理經(jīng)驗，但專業(yè)水平不高的人員可以選送深造。同時在培訓之后對相關(guān)人員進行考核，不合格的人員應該及時淘汰。最后，要加強合同管理人員的水平和責任意識，必須建立嚴格的獎懲機制和競爭機制，對在合同管理中不認真履行職責的人員進行追責，對有貢獻的人員給予獎勵，運用精細化管理手段形成良性運作。
2、嚴格分析并完善相關(guān)法律法規(guī)文件。
建設(shè)施工合同的擬定前提條件是有法可依，雖然現(xiàn)在有合同法以及招投標法，但是這些只包含了大部分常見的合同中存在的問題，涉及到建設(shè)項目的一些細節(jié)問題并未包含到。所以建設(shè)單位的合同管理部門或者人員要逐一分析國家或者省市出臺的法律法規(guī)文件中有哪些是適用于該項目中，該項目中有哪些問題現(xiàn)存法律法規(guī)并未涉及。對未涉及到的條款，建設(shè)單位應該組織專業(yè)人員進行風險評估，并合理地制定這些合同條款，把所需要添加的條款及時地遞交當?shù)叵嚓P(guān)的政府部門，通過政府部門的允許后，再進行合同的簽訂。這樣不僅可以使得建設(shè)單位合同擬定更加的'完美，為以后的合同履行減少一些不必要的糾紛，還可以為當?shù)氐恼块T提供一些可行性意見，使得當?shù)亟ㄔO(shè)部門的合同管理規(guī)章制度更加的完善，也使得建設(shè)合同擬定有法可依、有律可尋。
3、完善管理機制，對合同簽訂流程嚴格把關(guān)。
嚴格把關(guān)合同簽訂流程，未雨綢繆，防患于未然。首先，要建立一套完善的管理機制，因為合同從擬定到簽訂涉及多個部門，沒有完善的管理機制，合同簽訂過程就無法順利有效地進行。各建設(shè)單位應該建立領(lǐng)導管理機制，對合同簽訂流程嚴格把關(guān)，監(jiān)督每個部門對合同擬定時候履行職責到位。其次，讓各相關(guān)部門積極參與到對合同的擬定中來，因為合同涉及到的內(nèi)容很廣，有專業(yè)知識，也有管理知識，更有法律知識。在初稿擬定后除了合同管理部門要進行認真復核，其他的部門也要進行嚴格審查，對合同內(nèi)容嚴格把關(guān)，同時由于合同初稿的定稿要有很多部門簽字，對合同各個條款責任到各部門，就可以杜絕領(lǐng)導馬虎簽字的現(xiàn)象。建設(shè)單位應該杜絕“陰陽合同”的現(xiàn)象，做到只有一個合同。因為法律只保護“陽合同”，而對于所謂的“陰合同”法律沒有任何明文規(guī)定，故而也不會承認，有很多因為“陰合同”引起糾紛的案例，法院判決都是根據(jù)那份公布的透明的“陽合同”。所以對合同的嚴格把關(guān)，對合同內(nèi)容中的風險進行評估，對建設(shè)單位至關(guān)重要。
4、對合同履約過程進行動態(tài)管理。
合同簽訂之后，就是甲方和承包商對合同的履約，合同糾紛也就是發(fā)生在合同履約的過程中。在合同履行過程中，涉及到甲方和承包商的權(quán)利義務的變更或者雙方資金的問題，就必須采用書面文件形式，并且有雙方的負責人簽字。另外，作為建設(shè)單位合同履行者，要嚴格按照招投標文件里面的內(nèi)容，對施工過程進行合理的管理監(jiān)督。注意建設(shè)施工合同與招標文件內(nèi)容的一致性與差異性。要嚴格按照合同內(nèi)容來履行，例如必須按照既定時間、付款方式進行相應的工程款支付，不能隨意變更任意一項合同里面規(guī)定的內(nèi)容。在工程施工過程中，常常會出現(xiàn)工期延誤、設(shè)計計劃變更以及進度變更等，這些都將會導致合同的變更，任何一個合同管理者都知道，合同的變更就意味著索賠，故而做好變更過程中相關(guān)資料的收集、記錄很重要。因此，要對合同履行過程進行動態(tài)管理，將信息及時地反饋給建設(shè)部門，為后續(xù)的工程順利進行奠定一定的基礎(chǔ)。最后，在工程竣工之后，建設(shè)單位要對該次的合同管理進行總結(jié)評估，這樣才能更好地發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，并加以完善改進。
四、結(jié)論。
在未來的二十年內(nèi)，我國的建筑事業(yè)將呈直線上升趨勢，將會為我國的經(jīng)濟發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。而建筑業(yè)的合同管理也必須進行完善和改進才能適應當今建筑業(yè)的發(fā)展。尤其是我國的國有建設(shè)單位，應該做好合同管理的帶頭作用，成立相應的合同管理部門，堅決抵制“陰合同”，對合同簽訂嚴格把關(guān)，嚴格履行合同內(nèi)容，把責任落實到實處。現(xiàn)在合同管理法仍舊不完善，建設(shè)單位除了自身提高管理能力之外，還應該積極地與立法部門溝通，提出建設(shè)性意見，完善我國建設(shè)法律法規(guī)。同時，我國各建設(shè)單位也要積極地借鑒國外一些較為成功的合同管理糾紛實例。作為建設(shè)單位，只有不斷提高和加強合同管理能力，在未來的建筑業(yè)中才會立于不敗之地。
【參考文獻】。
[1]黨顯龍、張旭朝：淺談建設(shè)單位的合同管理[j].企業(yè)技術(shù)開發(fā)，（16）.
建設(shè)工程相關(guān)合同篇五
1.勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內(nèi)提前3日通知用人單位，可以解除勞動合同。
2.不需事先告知用人單位就可解除合同的情形：
（1）用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的；
（2）用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的。
3.勞動者可以解除合同的情形（用人單位的主觀過錯）。
（1）未按約定提供勞動保護或者勞動條件的；
（2）未及時足額支付勞動報酬的；
（3）未依法為勞動者繳納社會保險費的；
（4）用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權(quán)益的；
（5）欺詐、脅迫手段或者乘人之危訂立無效合同的；
（6）其他。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇六
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成設(shè)備安裝合同壹份，內(nèi)容如下：
一、工程概況：工程名稱：中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點：項目工地(號)。
二、合同范圍：本合同范圍：?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗收及維保。乙方應提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方?jīng)]有提供或沒有達到設(shè)計圖紙中的技術(shù)性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求，甲方有權(quán)發(fā)出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優(yōu)惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標文件及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價格”是指?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程，除甲方供應中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應設(shè)備見附表)，從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調(diào)試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內(nèi)的維保費用等。
3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調(diào)整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現(xiàn)場。
3.4合同價格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費，甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便，但有關(guān)費用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定，乙方的價格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后，十天內(nèi)，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設(shè)備預付款;。
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%。
4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束，無質(zhì)量問題，甲方付清全部余款。
五、工程工期：根據(jù)發(fā)包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設(shè)備預付款之日起兩個月內(nèi)，乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1?乙方進場前向甲方提供施工組織設(shè)計和施工總進度計劃。
5.2?在合同生效以后，____日內(nèi)，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。
5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試，協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。
5.4?如工程實際與圖紙設(shè)計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經(jīng)甲方簽字認可，工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。
6.1?乙方應按國家或國際有關(guān)的標準與規(guī)范施工。
6.2?安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料，應選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后，應達到圖紙設(shè)計的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量，并作為驗收的依據(jù)之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發(fā)出變更通知，但在以下情況中，不得發(fā)變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設(shè)備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期。
8.1?質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設(shè)備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機為xx公司產(chǎn)品，風機盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi)，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后，2小時內(nèi)作出反應并指導，24小時之內(nèi)應派有經(jīng)驗的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi)，甲方?jīng)]有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質(zhì)量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責任。
9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。
9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。
9.3?乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰(zhàn)爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協(xié)商并確定新的交工日期，并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責任乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發(fā)生的損壞，由乙方負責修復。乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費用。乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發(fā)生的全部費用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應按照合同的規(guī)定，全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2?凡出現(xiàn)以下情形，甲方有權(quán)通知乙方終止合同：
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執(zhí)行，但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協(xié)商來解決，若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決，任何一方可以在一個月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ?，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產(chǎn)生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協(xié)商同意終止合同，否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執(zhí)行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等法律效力，若補充規(guī)定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項：
建設(shè)工程相關(guān)合同篇七
合伙人：（以下簡稱甲方）。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人：
身份證號碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就合伙承包一致意見，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設(shè)，進而實現(xiàn)各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。
二、合伙經(jīng)營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設(shè)項目內(nèi)容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例：甲乙雙方現(xiàn)金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內(nèi)到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現(xiàn)金會計一名負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔：
1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據(jù)，按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務，先由合伙財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據(jù)，按比例承擔。
六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經(jīng)兩方協(xié)商同意；
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協(xié)助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人（甲方）：
________年____月____日。
合伙人（乙方）：
________年____月____日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇八
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利、義務和責任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協(xié)議：
第一條、工程概況
1、施工名稱： 辦公樓內(nèi)墻面裝修
2、施工地點：四平市鐵東區(qū)開發(fā)區(qū)大路2499號
第二條、承包范圍：行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。
第三條、工程要求：符合吉林省的有關(guān)規(guī)定及國家驗收標準。
第四條、合同工期：總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言：漢語。
2、適用法律、法規(guī)：中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。
第六條、工地代表
甲方代表：
乙方代表：王永軍
第七條、工程量、合同造價、結(jié)算方式：
1、工程量：粉刷面積為 。
2、合同造價：甲方以 固定總價 的標準計算合同價款，共計人民幣(大寫)，小寫： (： ) 元整。
3、付款方式： 工程竣工驗收合格并結(jié)算審核后支付至總價的95%，剩余5%做保修金，保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結(jié)算方式： 結(jié)算審核后，由施工方出具四平地區(qū)稅務部門開具的全額工程類發(fā)票，甲方于七日內(nèi)將工程款的95%，一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施工方承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術(shù)交底等技術(shù)要求及相關(guān)問題，并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口，并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術(shù)人員進行驗收。
5、負責協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場與相關(guān)單位之間的關(guān)系。
6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的各項檢查。
7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設(shè)備。
2、接受甲方的工作指導及工程質(zhì)量的監(jiān)督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期，如發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)損失給予甲方相應賠償，如工程逾期，每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。
第十條 安全及防護要求
1、施工方須設(shè)置專職安全員，負責施工現(xiàn)場安全，作好施工現(xiàn)場安全管理工作。
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。
第十一條 技術(shù)要求
1、乙方根據(jù)工程的具體情況，派駐1名工程師或技術(shù)人員對施工進行全過程技術(shù)指導。
2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術(shù)交底施工，每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料，不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業(yè)及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關(guān)文明施工的規(guī)定，不得擾亂建設(shè)單位正常秩序。
2、進入現(xiàn)場施工的人員應有禮貌，不得頂撞甲方。
3、使用的生活設(shè)施應保持整潔衛(wèi)生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙，由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任
1、由于一方過失造成合同不能履行時，由過失一方承擔違約責任，如屬雙方過失，根據(jù)實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲、乙雙方應協(xié)商解決。
3、當合同雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或申請施工合同管理機構(gòu)有關(guān)合同管理部門調(diào)解，不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的，可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方應本著友好合作的精神，另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
建設(shè)工程相關(guān)合同篇九
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積平方米。
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為：xx元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。
1、工程開工日期：________年____月____日
2、工程竣工日期：________年____月____日
按國家建設(shè)部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
乙方單位名稱。
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱__________；
工程地點__________；
工程規(guī)模__________；
工程投資__________；
第二條委托方根據(jù)本合同規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計委托書。（見附表一、二）。
第三條勘察設(shè)計費取費的依據(jù)和取費標準，按國家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設(shè)計費的撥付辦法，自合同生效后__天內(nèi)，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設(shè)計費，不足部分委托方應在__天內(nèi)一次結(jié)清（或訂為分若干次結(jié)清）。
勘察任務的定金為勘察費的30％，設(shè)計任務的定金為估算設(shè)計費的20％。本工程的勘察費為__元估算設(shè)計費為__元。
委托方不履行合同的，無權(quán)要求返還定金；承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務。
1、委托方應在商定的時間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內(nèi)容、技術(shù)要求及期限見附表三。
2、在勘察設(shè)計人員進入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進項目的設(shè)計任務，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段，應吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務的承包參加。
4、按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計取費標準如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計費。
5、維護承包方的勘察成果和設(shè)計文件，不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務。
1、承包方應在__年__月__日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質(zhì)量，以及設(shè)計的階段、進度、質(zhì)量和設(shè)計文件份數(shù)。
2、初步設(shè)計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設(shè)計時，須具有設(shè)計審批機關(guān)或設(shè)計任務書批準機關(guān)的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。
3、設(shè)計單位對所承擔設(shè)計任務書的建設(shè)項目應配合施工，進行設(shè)計技術(shù)交底，解決施工過程中有關(guān)設(shè)計的問題，負責設(shè)計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業(yè)項目和復雜的民用工程應派現(xiàn)場設(shè)計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協(xié)商（另附協(xié)議）。
第六條違約責任。
1、因勘察設(shè)計質(zhì)量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設(shè)計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設(shè)計費。具體規(guī)定如下：
2、因勘察設(shè)計錯誤而造成工程重大質(zhì)量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計費相等的賠償金。
3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設(shè)計費5‰的違約金。
4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設(shè)計必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計工作的返工、窩工或修改設(shè)計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規(guī)定如下：
5、因委托方責任造成勘察設(shè)計工作的重大返工或重任設(shè)計，應另行增加勘察設(shè)計費用。
6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設(shè)計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式。
合同執(zhí)行過程中如有爭議，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方屬于一個部門的由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或雙方不屬于同一個部門的，合同雙方任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條經(jīng)雙方協(xié)商一致，增加補充下列__項條款（沒有增補以“空白”記入）。
第九條附則。
本合同未言明事項，一律按《中華人同共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件：《建筑工程設(shè)計委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各執(zhí)1份；副本__份，分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
委托方（蓋章）：
承包方（蓋章）：
鑒（公）證意見：
地址：
地址：
經(jīng)辦人：
法定代表人（簽名）：
法定代表人（簽名）：
鑒（公）證機關(guān)（章）。
委托代理人（簽名）：
委托代理人（簽名）：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：
帳號：
電話：
電話：
電掛：
電掛：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽約時間年月日簽約地點___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一：
委托方委托承包方進行__________________________設(shè)計工作。
工程設(shè)計項目表。
項目名稱建設(shè)性質(zhì)投資（萬元）規(guī)模建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計內(nèi)容。
附表二：
工程、地質(zhì)勘察委托書。
場地位置。
設(shè)計單位。
要察。
求資。
提料。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十一
建設(shè)單位：_________(以下簡稱甲方)。
建筑單位：_________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學工程問題簽訂如下合同：
一、工程地點：馬集中學。
三、承包方式：
四、開工日期：
五、竣工日期：
六、工程造價：
七、支付辦法：竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現(xiàn)場平整。
2、協(xié)助乙方疏通當?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工，確保工程質(zhì)量。
2、確保工期，工期為_________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn)，安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜，雙方協(xié)商后，以補辦的文字手續(xù)為準，其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十二
發(fā)包方（甲方）：
法定的代表人：
承包方（乙方）：
法定的代表人：
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并要求嚴肅的履行。
第一條工程的項目。
三、工程地點：
四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。
五、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條工程的期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天（日歷天），自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收（附各單位工程開竣工日期，見附表一）。
二、開工前____天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；
4、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。
6、非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工；
7、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
8、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟支出，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內(nèi)給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容。
1、提前的時間；
2、乙方采取的趕工措施；
3、甲方為趕工提供的條件；
4、趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔；
5、提前竣工收益（如果有）的分享。
第三條施工準備。
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照；清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地，搭建大型臨時設(shè)施用地）；解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?；應于________年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙____份；組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。
二、乙方在開工前應組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙，參與設(shè)計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設(shè)計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準備。
第四條物資供應。
一、由發(fā)包方供應以下材料、設(shè)備的實物或指標：____________。
二、除發(fā)包方供應以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購；
三、發(fā)包方供應、承包方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設(shè)備，如未按期供應或規(guī)格、質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的，應允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔；不符合質(zhì)量要求的，應按有關(guān)規(guī)定處理，其復驗費由提供材料、設(shè)備方承擔。
四、本工程材料和設(shè)備差價的處理辦法：____________。
第五條工程的質(zhì)量。
一、本工程的質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到：____________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第六條工程價款的支付與結(jié)算。
一、本合同簽訂后____日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價（或當年投資額）的____%備料款，計人民幣________萬元；臨時設(shè)施費，按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元，安裝工程應按人工費的____%計人民幣________萬元；材料設(shè)備差價________萬元，分____次支付，每次支付時間為____，金額________。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的____%時，按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時候，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息（財政撥款不計息）一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之三的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
第七條施工與設(shè)計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準以及設(shè)計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失，應由責任方負擔：
1、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應該以書面形式通知甲方，由甲方在7天之內(nèi)與原設(shè)計的單位商定，提出修改或變更設(shè)計文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準施工。
2、在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
3、在施工中，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
第八條安全施工。
一、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工中因因乙方責任發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
二、發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關(guān)費用。
1、乙方可按協(xié)議條款約定分包部分工程。
2、乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。
第十條違約的責任承包方的責任：
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，應該負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按本合同關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。發(fā)包方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
三、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，應由發(fā)包方承擔相應的責任。
四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十一條糾紛解決辦法建筑工程承包合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調(diào)解；解決不了的，可選擇下述第（）項處理：
（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，
（2）直接向人民法院起訴。
第十二條合同的生效與終止。
一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份。其余副本由發(fā)包方報送—————————————————機關(guān)、建設(shè)主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效；工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂之后，承、發(fā)包雙方如果需要提出修改時，應該經(jīng)過雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方：____。
法定的代表人：___。
乙方：____。
法定的代表人：___。
合同簽訂的日期：_____
簽約的地點。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十三
發(fā)包人：
勘察人：
發(fā)包人委托勘察人承擔任務。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人，勘察人協(xié)商一致，簽定本合同，共同遵守。
1.2工程建設(shè)地點：
1.3工程規(guī)模、特征：
1.4工程勘察任務委托書、日期：____年__月__日
1.5工程勘察任務（內(nèi)容）與技術(shù)要求：
1.6承接方式：投標。
1.7預計勘察工作量：
2.1提供本工程批準文件（復印件），遺跡用地（附紅線范圍），施工、勘察許可等批件（復印件）。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等）及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料，由勘察人收集。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工，____年__月__日提交勘察成果資料。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準，如遇特殊情況（設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等）時，工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察費用單價為：元/米?？辈旃ぷ鳛楣潭▎蝺r合同，按實際完成并經(jīng)雙方確認的工作量結(jié)算。
4.2.2本工程勘察費預算為元（大寫）：元整。勘察任務完成，提交勘察成果資料，雙方確認后30天內(nèi)發(fā)包人一次付清全部勘察費用。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術(shù)要求，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應及時為勘察人提供勘察現(xiàn)場的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。
5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源，水電費用由勘察人自行承擔。
5.1.4發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝（方法）、專利技術(shù)和合理化建議等，未經(jīng)勘察人同意，發(fā)包人不得向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目。
5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。
5.1.6合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其他責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術(shù)要求進行工程勘察，按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料，并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質(zhì)量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格；若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用；或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的100%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計，報發(fā)包人審核。
5.2.4勘察過程中，根據(jù)工程的巖土工程條件（或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件）及技術(shù)規(guī)范要求，向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見，并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員，應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關(guān)的規(guī)章制度，承擔其有關(guān)資料保密義務。
5.2.6若勘察現(xiàn)場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時，勘察人應派人負責安全保衛(wèi)工作，按國家有關(guān)規(guī)定，對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護，并承擔費用。
5.2.7.勘察人及時組織發(fā)包人、監(jiān)理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認，未經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方確認發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
5.2.8合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其他責任。
6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時間（日期）撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間（日期）提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。
6.3由于勘察人原因造成勘察成果質(zhì)量不合格，不能滿足技術(shù)要求時，其返工勘察費用由勘察人承擔。
本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致，簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
其他約定事項：無。
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效；按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案；發(fā)包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后，本合同終止。
本合同一式柒份，發(fā)包人伍份，勘察人貳份。
發(fā)包人名稱：勘察人名稱：
（蓋章）（蓋章）。
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）。
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）。
住所：住所：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號：
建設(shè)行政主管部門備案：鑒證意見：
（蓋章）（蓋章）。
備案號：經(jīng)辦人：
備案日期：____年__月__日鑒證日期：____年__月__日
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十四
合同編號：______________________________。
（由勘察人編填）。
勘察證書等級：__________________________。
發(fā)包人：________________________________。
勘察人：________________________________。
簽訂日期：______________________________
協(xié)議書：
發(fā)包人委托勘察人承擔__________________________任務。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條工程概況。
第二條發(fā)包人應及時向勘察人提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責。
2.1提供本工程批準文件（復印件），以及用地（附紅線范圍）、施工、勘察許可等批件（復印件）。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等）及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料，由勘察人收集的，發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。
第三條勘察人向發(fā)包人提交勘察成果資料并對其質(zhì)量負責。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份，發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。
第四條開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工，________年________月________日提交勘察成果資料，由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規(guī)定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準，如遇特殊情況（設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等）時，工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用；或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結(jié)算”等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目，由發(fā)包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費預算為________元（大寫_____________________），合同生效后3天內(nèi)，發(fā)包人應向勘察人支付預算勘察費的20％作為定金、計________元（本合同履行后，定金抵作勘察費）；勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程，發(fā)包人還應按實際完成工程進度________％時，向勘察人支付預算勘察費的_________％的工程進度款，計___________元；勘察工作外業(yè)結(jié)束后________天內(nèi)，發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________％，計__________元；提交勘察成果資料后10天內(nèi)，發(fā)包人應一次付清全部工程費用。
第五條發(fā)包人、勘察人責任。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術(shù)要求，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內(nèi)，沒有資料、圖紙的地區(qū)（段），發(fā)包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟損失時，由發(fā)包人承擔民事責任。
5.1.3發(fā)包人應及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等），并承擔其費用。
5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時，發(fā)包人應派人負責安全保衛(wèi)工作，按國家有關(guān)規(guī)定，對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護，并承擔費用。
5.1.5工程勘察前，若發(fā)包人負責提供材料的，應根據(jù)勘察人提出的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明，并承擔費用和運到現(xiàn)場，派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更，經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后，發(fā)包人應按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件，并承擔費用；如不能提供時，應一次性付給勘察人臨時設(shè)施費_____________元。
5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工，除工期順延外。發(fā)包人應支付停、窩工費（計算方法見6.1）；發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工（或提交勘察成果資料）時，發(fā)包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。
5.1.9發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝（方法）、專利技術(shù)和合理化建議，未經(jīng)勘察人同意，發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目；如發(fā)生上述情況，發(fā)包人應負法律責任，勘察人有權(quán)索賠。
5.1.10本合同有關(guān)條?？钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其它責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術(shù)要求進行工程勘察，。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料，并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格；若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用；或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________％。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計，派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中，根據(jù)工程的巖土工程條件（或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件）及技術(shù)規(guī)范要求，向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員，應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關(guān)的規(guī)章制度，承擔其有關(guān)資料保密義務。
5.2.6本合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其它責任。
第六條違約責任。
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地，發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費（金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算），工期按實際工日順延外，還應付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格，不能滿足技術(shù)要求時，其運工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時，勘察人未進行勘察工作的，不退還發(fā)包人已付定金；已進行勘察工作的；完成的工作量在50％以內(nèi)時，發(fā)包人應向勘察人支付預算額50％的勘察費計________元；完成的工作量超過50％時，則應向勘察人支付預算額100％的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間（日期）撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間（日期）提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。
6.6本合同簽訂后，發(fā)包人不履行合同時，無權(quán)要求退還定金；勘察人不履行合同時，雙倍返還定金。
第九條本合同發(fā)生爭議，發(fā)包人、勘察人應及時協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時，發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起拆。
第十條本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效；按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案；發(fā)包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后，本合同終止。
本合同一式__________份，發(fā)包人__________份、勘察人__________份。
發(fā)包人名稱：__________勘察人名稱：__________。
（蓋章）（蓋章）。
法定代表人：__________（簽字）法定代表人：__________（簽字）。
委托代理人：__________（簽字）委托代理人：__________（簽字）。
住所：__________住所：__________。
郵政編碼：__________郵政編碼：__________。
電話：__________電話：__________。
傳真：__________傳真：__________。
開戶銀行：__________開戶銀行：__________。
銀行帳號：__________銀行帳號：__________。
建設(shè)行政主管部門備案：__________鑒證意見：__________。
（蓋章）（蓋章）。
備案號：__________經(jīng)辦人：__________。
備案日期：___年___月___日鑒證日期：___年___月___日
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十五
甲方因施工需要與乙方建立勞務關(guān)系，雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，明確甲、乙雙方權(quán)利和義務的協(xié)議，訂立本勞務合同：
南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程，原舊路為水泥混凝土路面，全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴重，須進行局部翻修。
1、工程名稱：____________工程。
2、工程地址：____________。
單項砼工種自備機械勞務承包。
乙方嚴格按照甲方施工要求，自備發(fā)電機，攪拌機，上料鏟車，運輸車輛，斗車，水泵，模板等工具，進行攪拌，運輸，支拆模，澆筑，收光等工作。
嚴格按砼質(zhì)量驗收標準執(zhí)行。
（1）質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼，嚴禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡，杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
（2）砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范（tgd40—20）執(zhí)行。
（3）如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時，乙方無條件承擔所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。
（4）進度：乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力，若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。
1、現(xiàn)場：進入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽，系上帽帶。衣著整潔，不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現(xiàn)場。
2、安全教育：
（1）乙方進場人員必須在3天內(nèi)準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊，交給甲方一份以備查詢。
（2）乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓及業(yè)務孰練的人員才能上崗，違章作業(yè)的后果自負。
（3）在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故，由甲方承擔正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費（憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷），誤工費、護理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔，甲方不承擔任何費用。
（4）在施工期間不得惹事、打架、偷盜，發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)。
（5）租房：在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
（6）文明施工：在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線，非械面人員不得從事機械操作，不得違章指揮，發(fā)生事故由乙方自行負責。
乙方按甲方要求時間進場，先期費用由乙方自行解決，工程進行15天后可向甲方支付生活費，待工程完工驗收后，結(jié)清全部款項。
1、本合同與項目管理條例同時生效。
2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的，責任由乙方全部承擔。中途無故退場的，退場費將由乙方自行承擔，甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十六
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。現(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（三）依照法律規(guī)定，應當由其他機關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
（七）判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇一
工程建設(shè)是一個極為復雜的系統(tǒng)工程，一個工程項目的實施，涉及的建設(shè)任務很多，往往需要工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等許多單位參與。各個參建單位之間需要通過合同來明確其承擔的任務和責任，以及相互之間的權(quán)利和義務。一般工程項目都會有幾十個合同，大型建設(shè)項目可能會有上百個合同。這些合同共同構(gòu)成了建設(shè)工程的合同體系，如圖1所示。建設(shè)工程合同體系包括的合同很多，一般我們可以將合同分為如下幾個類型。
1按照工程建設(shè)階段分類。
工程項目的建設(shè)過程一般都會經(jīng)過工程勘察、設(shè)計、施工3個階段，其合同可分為工程勘察合同、工程設(shè)計合同、工程施工合同。
1.1工程勘察合同。
工程勘察合同是指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程的勘察任務，編制建設(shè)工程勘察文件而簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
工程勘察合同的標的是為工程建設(shè)需要而編制的建設(shè)工程勘察文件。工程勘察是工程建設(shè)的首個環(huán)節(jié)，也是保證建設(shè)工程質(zhì)量的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。工程勘察合同的承包人必須在其依法取得的資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬業(yè)務，并對勘察質(zhì)量負責。同時發(fā)包人必須向勘察人提供與工程建設(shè)有關(guān)的原始資料，并向勘察人支付報酬。
1.2工程設(shè)計合同。
工程設(shè)計合同是指發(fā)包人與設(shè)計人就完成建設(shè)工程的設(shè)計任務，編制建設(shè)工程設(shè)計文件而簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
工程設(shè)計合同的標的是為工程建設(shè)需要而編制的工程設(shè)計文件。工程設(shè)計是工程建設(shè)的第2個環(huán)節(jié)，根據(jù)工程勘察文件進行工程設(shè)計。工程設(shè)計合同的承包人必須在其依法取得的資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬業(yè)務，并對設(shè)計質(zhì)量負責。發(fā)包人必須向設(shè)計人提供設(shè)計依據(jù)資料，遵循合理的設(shè)計周期，并向設(shè)計人支付報酬。
1.3工程施工合同。
工程施工合同是指發(fā)包人與承包人就完成具體的工程項目建設(shè)任務，而簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
工程施工合同的標的是將設(shè)計圖紙變?yōu)闈M足功能需要、質(zhì)量、進度、投資等發(fā)包人投資預期目的的建筑產(chǎn)品。工程施工合同是建設(shè)工程的主要合同之一。工程施工合同的承包人必須在其依法取得的資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，并對施工質(zhì)量負責。不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程。發(fā)包人應提供必要的施工條件并支付工程價款。
2按照承發(fā)包方式分類。
按承發(fā)包方式的不同，建設(shè)工程合同可以分為以下幾類。
2.1施工總承包合同。
施工總承包是指發(fā)包人將全部施工任務發(fā)包給一個施工單位或多個施工單位組成的施工聯(lián)合體或施工合作體，施工總承包單位主要依靠自己的力量完成工程施工。發(fā)包人只需要進行一次招標，與施工總承包單位簽訂施工總承包合同，只負責對施工總承包單位的合同管理。
經(jīng)發(fā)包人同意，施工總承包單位可以根據(jù)工程實際情況和施工需要，將工程施工任務的一部分依法分包給其他符合相應資質(zhì)的分包單位，并訂立分包合同。
2.2單位工程施工承包合同。
單位工程施工承包是指在一些大型復雜成片的工業(yè)工程項目中，發(fā)包人將整個工程項目的建筑工程、設(shè)備及安裝等平行發(fā)包給不同的承包人，分別簽訂建設(shè)工程施工合同、設(shè)備安裝工程施工合同等承包合同。
2.3工程總承包合同。
工程總承包是指工程總承包單位受業(yè)主委托，按照合同約定對工程項目的勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包管理。
工程總承包的具體方式、工作內(nèi)容和責任等，由發(fā)包人與工程總承包人在合同中約定。工程總承包主要有如下幾種方式。
1）設(shè)計采購施工（epc）/交鑰匙總承包設(shè)計采購施工（epc）總承包是指工程總承包人按照合同約定，承擔工程項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等工作，并對總承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。
交鑰匙總承包是設(shè)計采購施工總承包管理和責任的延伸，最終是向發(fā)包人提交一個滿足發(fā)包人的使用功能、具備使用條件的工程項目。
2）設(shè)計-施工總承包（d-b）設(shè)計-施工總承包是指工程總承包單位按照合同約定，承擔工程項目的設(shè)計和施工，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。
3）根據(jù)工程項目的不同規(guī)模、類型和發(fā)包人要求，工程總承包還可采用設(shè)計-采購總承包（e-p）、采購-施工總承包（p-c）等方式。
工程總承包單位按照合同約定對工程項目的質(zhì)量、安全、工期、造價等向發(fā)包人負責。工程總承包單位可依法將所承包工程中的部分工作發(fā)包給具有相應資質(zhì)的分包單位；分包人按照分包合同的約定對總承包企業(yè)負責。
2.4bot承包合同。
bot（build-operate-transfer）承包方式是指由政府或政府授權(quán)的部門通過特許權(quán)協(xié)議，授權(quán)項目發(fā)起公司聯(lián)合其他公司在特許經(jīng)營期間，為某個項目成立專門的項目管理公司，負責該項目的融資、設(shè)計、采購、建造、運營和維護。在特許經(jīng)營期間向該項目的使用者收取適當?shù)馁M用，由此收回其對項目的投資，并獲得合理的回報。在特許經(jīng)營期滿后，終止特許經(jīng)營權(quán)利，項目管理公司應將項目無償移交給當?shù)卣?BR> bot方式通常有以下3種具體形式。
1）bot,即建設(shè)-經(jīng)營-移交，是bot最典型的方式。
2）boot（build-own-operate-transfer）,即建設(shè)-擁有-經(jīng)營-移交。項目管理公司在特許經(jīng)營期內(nèi)既擁有經(jīng)營權(quán)，又擁有所有權(quán)。
3）boo（build-own-operate）,即建設(shè)-擁有-經(jīng)營。
該方式特許投資人根據(jù)政府的特許經(jīng)營權(quán)建設(shè)并擁有，但最終不需將該項目移交給當?shù)卣?BR> 以上3種方式統(tǒng)稱為bot方式，除此之外，還有一些變化或相關(guān)聯(lián)的方式，如bto（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營）,boos（建設(shè)-擁有-經(jīng)營-出售）,bt（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）等。
3按計價方式分類。
《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》（住建部令第16號）中規(guī)定，發(fā)、承包雙方在確定合同價款時，可以采用單價方式、總價方式和成本加酬金方式3種計價方式。根據(jù)合同計價方式的不同，將建設(shè)工程承包合同可分為單價合同、總價合同和成本加酬金合同3種合同價格形式。
3.1單價合同。
單價合同是指合同雙方當事人約定以工程量清單及其綜合單價進行合同價格計算、調(diào)整和確認的建設(shè)工程施工合同。單價是相對固定，即在合同約定的條件內(nèi)固定不變，超過合同約定條件時，依據(jù)合同約定對單價可進行調(diào)整。工程量清單項目及工程量依據(jù)施工單位實際完成且應予計量的工程量確定。
采用單價合同方式，施工單位根據(jù)工程特征和估算工程量，自主確定并報出完成每項工程內(nèi)容的單位價格（綜合單價）,并據(jù)此計算出工程項目的合同總價。通常業(yè)主委托工程造價咨詢?nèi)司幹普袠斯こ塘壳鍐危┕挝话凑袠斯こ塘壳鍐翁顖髢r格，進行投標報價。施工單位投標報價時，在研究招標文件和合同條款基礎(chǔ)上，根據(jù)計價規(guī)范、計價定額，設(shè)計文件及相關(guān)資料，擬定的施工組織設(shè)計或施工方案，以及市場價格信息等進行成本計算和分析，同時在考慮應承擔的風險范圍及其費用后，按清單工程量表逐項報價，以工程量清單和單價為基礎(chǔ)和依據(jù)計算出投標總報價。最終的結(jié)算價按照施工單位實際完成應予計量的工程量與已標價工程量清單的單價計算，發(fā)生調(diào)整的，以確認調(diào)整的單價計算。
這類合同在工程結(jié)算時，由于允許承包人隨著實際完成工程量的變化和在投標時不能合理預見的風險費用而調(diào)整工程價款，因此，較為合理地分擔了合同履行過程中的風險，對合同當事雙方都比較公平。單價合同是目前國內(nèi)外工程承包中采用較多的一種合同價格形式。
單價合同又分為固定單價合同和可調(diào)單價合同。
1）固定單價合同。
固定單價合同是指發(fā)、承包雙方在合同中簽訂的單價，是固定不變的價格。當發(fā)包人沒有提出變更的情況下，無論市場價格的變化，其合同單價都不予以調(diào)整。工程結(jié)算時，根據(jù)施工單位實際完成的工程量乘以合同單價（綜合單價）來進行計算。
固定單價合同，承包人要承擔全部市場價格上漲的費用，其風險比較大。適用于工期短、工程量變化幅度小、市場價格相對穩(wěn)定的工程。
2）可調(diào)單價合同。
可調(diào)單價合同是指發(fā)、承包當事雙方在合同中簽訂的'單價，可根據(jù)合同約定的調(diào)價方法做調(diào)整，可調(diào)價格包括可調(diào)綜合單價、措施費等。甲乙雙方應在合同中約定調(diào)整方式和方法，因此，承包人的風險相對較小。
3.2總價合同。
總價合同是指合同雙方當事人約定以施工圖紙、已標價工程量清單或預算書，以及有關(guān)條件進行合同價格計算、調(diào)整和確認的建設(shè)工程施工合同。在這類合同中，工程任務、內(nèi)容和要求應事先明確，施工單位在投標報價時需考慮一定的風險費。當施工單位實施的工程施工范圍、內(nèi)容和要求，以及有關(guān)條件不發(fā)生變化時，發(fā)包人支付給施工單位的工程總價款就不變。
這種合同方式要求合同雙方當事人在專用合同條款中，約定總價包含的風險范圍、幅度和風險費用的計算方法，同時也要約定風險范圍以外的合同價格的調(diào)整方法。當工程施工任務、內(nèi)容和有關(guān)條件發(fā)生變化時，發(fā)承包雙方應根據(jù)變化情況和合同約定調(diào)整合同價款。
1）固定總價合同。
是指施工單位按照合同約定完成全部工程承包內(nèi)容后，發(fā)包人支付一個事先確定的總價，沒有特定情況發(fā)生總價不作調(diào)整，也稱總價包死合同。這種合同在履行過程中，如果發(fā)包人沒有要求變更原定的工程內(nèi)容，施工單位在完成承包的工程項目后，不論其實際成本如何，發(fā)包人均按原合同總價支付工程價款。
顯然采用固定總價合同，施工單位要承擔合同履行過程中全部的工程量、價格、政策等變化的風險。因此施工單位在投標報價時，就要充分估計人工、材料（工程設(shè)備）和機械臺班價格上漲，以及工程量變化等價格影響因數(shù)，并將其包含在投標報價中。所以這種合同的投標價格一般較高。
固定總價合同的風險是偏重于施工單位，相對于發(fā)包人有利，故常被發(fā)包人所采用。固定總價合同一般適用于招標時設(shè)計深度已達到施工圖設(shè)計要求、技術(shù)資料詳細齊全，工程規(guī)模較小、工序相對成熟、合同工期較短，工程內(nèi)容、范圍、施工要求明確的中小型工程項目。
2）可調(diào)總價合同。
合同總價是一個相對固定的價格。當合同約定的工程施工內(nèi)容和有關(guān)條件不發(fā)生變化時，或者變化是在可以合理預見的范圍時，發(fā)包人付給施工單位的工程價款總額就不會發(fā)生變化。而對于工程實施中，因發(fā)包人的原因發(fā)生工程變更、工程量增減，以及施工單位無法合理預見的市場價格波動，法律等變化，合同總價是可以相應調(diào)整。
這種合同價格形式與固定總價合同的區(qū)別是考慮了施工合同履行時間往往較長，合同履行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)，施工單位在投標報價時不可能合理預見的各種影響合同價格變化的因數(shù)，從而在合同約定中增加了因市場價格波動、法律變化等使工料機成本費用增減達到某一范圍幅度時，合同總價可以相應調(diào)整的條款。
在工程實踐中，無論是單價合同，還是總價合同形式，除非極少數(shù)施工相對簡單，工期較短、工程規(guī)模偏小的項目，工程結(jié)算價格一般均與簽約合同價格不同。
固定價格合同的價格并非永遠不可調(diào)整，沒有絕對的固定價格。版計價規(guī)范中關(guān)于包干“所有風險”的條文是禁止的，而且還是強制性條文。因此，發(fā)承包雙方簽訂合同時，對凡是可能引起合同價格變化的因數(shù)，在專用合同條款中應盡可能詳細約定其價格包含的風險范圍和風險費用的計算方法，以及風險范圍以外的調(diào)整方法，不要使用“全部”、“所有”或類似的語句過于籠統(tǒng)地表述。同時，在合同履行過程中應當重視收集、整理和保存相關(guān)的計價資料。
3.3成本加酬金合同。
成本加酬金合同是指合同當事人約定以施工工程實際成本，再加合同約定酬金進行合同價款計算、調(diào)整和確認的建設(shè)工程施工合同。發(fā)包人向施工單位支付建設(shè)工程的實際成本，并按合同約定的計算方法支付施工單位一定的酬金。發(fā)包人幾乎承擔了項目的全部風險，施工單位不承擔價格變化和工程量變化的風險，風險很小，當然其報酬往往也較低。
成本加酬金合同適用于時間特別緊迫，需要立即開展工作的項目，或?qū)椖抗こ虄?nèi)容及技術(shù)經(jīng)濟指標尚未完全確定的工程，或工程特別復雜、技術(shù)方案不能預先確定，風險很大的項目。成本加酬金合同按照酬金的計算方法不同，有成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金額合同、成本加獎罰合同、最高限額成本加固定最大酬金合同等幾種形式。
4與工程建設(shè)有關(guān)的其他合同。
1）建設(shè)工程監(jiān)理合同。
建設(shè)工程監(jiān)理合同是指發(fā)包人與監(jiān)理人就委托的工程項目監(jiān)理業(yè)務，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。監(jiān)理合同屬于委托合同，監(jiān)理合同的標的是服務。
2）物資采購合同。
物資采購合同是指采購方（發(fā)包人或者承包人）與供貨方就建筑材料或設(shè)備的供應，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。合同的標的是貨物，是指與工程建設(shè)項目有關(guān)的重要設(shè)備和材料等。
3）咨詢服務合同。
咨詢服務合同是指委托人與咨詢?nèi)司妥稍兎盏膬?nèi)容、咨詢服務方式等，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。
4）招標代理合同。
招標代理合同是指發(fā)包人與代理人就委托的工程項目招標代理業(yè)務，簽訂的明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。招標代理合同屬于委托服務合同。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇二
期間制度是依據(jù)法律的規(guī)定，一定的事實狀態(tài)持續(xù)存在一定時間以后即發(fā)生一定的法律后果的法律制度，其內(nèi)容包括時效（可細分為消滅時效和取得時效）、除斥期間、訴訟期間等。我國的法律規(guī)范中對于期間多有規(guī)定，特別是對訴訟時效和除斥期間。訴訟時效是指在權(quán)利人怠于行使其權(quán)利超過法定期間時，其勝訴權(quán)消滅的制度。除斥期間是指依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或合同的約定，對某項權(quán)利規(guī)定一個不變的存續(xù)時間，當該時間屆滿時，不論是因何事由，該權(quán)利即告消滅的法律制度。訴訟時效期間規(guī)定的是請求權(quán)存續(xù)期間，其目的是為了穩(wěn)定民事法律關(guān)系。訴訟時效期間可以中止、中斷或延長，是一種可變期間。因此，在某些場合若不加以限制，民事法律關(guān)系仍可能使處于無限期的不穩(wěn)定狀態(tài)。故民事立法在時效期間之外還規(guī)定一個除斥期間，作為在特定情形下對時效期間的一個補充，如：我國《合同法》第五十五條第一項規(guī)定，具有撤銷權(quán)的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使撤銷權(quán)；《中華人民共和國擔保法》（以下簡稱《擔保法》）關(guān)于保證期間的規(guī)定，都屬關(guān)于除斥期間的規(guī)定。訴訟時效與除斥期間的區(qū)分因二者構(gòu)成要件和法律效果不同而具有重要意義。以下本文將結(jié)合案例，討論作為除斥期間一種的“保證期間”與訴訟時效的區(qū)別，并就保證期間本身的特點、分類和起算方法等做初步的'探討，希望能對司法實踐中正確區(qū)分和處理保證合同糾紛中保證期間與訴訟時效的問題有所裨益。
保證期間，又稱保證責任期間，是指根據(jù)合同約定或者法律規(guī)定，債權(quán)人應向債務人或保證人主張權(quán)利的期間，如債權(quán)人未在保證期間內(nèi)主張權(quán)利，則保證人不再承擔保證責任。保證期間是除斥期間的一種該期間屆滿消滅的是權(quán)利本身，其后果是保證人償還主債務的法律義務消滅，所以保證期間也是保證合同效力的存續(xù)期間。保證期間對債權(quán)人權(quán)利的這種終結(jié)效力是其本質(zhì)特征。
在一般保證的情況下，債權(quán)人未在保證期間內(nèi)對債務人提起訴訟、申請仲裁或支付令等訴訟請求的，保證人免除保證責任；債權(quán)人已提起訴訟或者申請仲裁或支付令等訴訟請求的，保證期間適用訴訟時效中斷的規(guī)定。在連帶保證的情況下，債權(quán)人未在保證期間內(nèi)要求債務人履行債務的，或未要求保證人承擔保證責任的，保證人免除保證責任。
訴訟時效期間和保證期間都是民法上關(guān)于時間的規(guī)定，雖然兩者都是法律規(guī)定的一種法律事實，權(quán)利人在兩者期間范圍內(nèi)沒有行使權(quán)利時，法院均可依法拒絕其強制保證人履行保證責任的請求，但兩者的構(gòu)成要件和法律效果、處理程序均有不同。首先，作為除斥期間一種的保證期間具有除斥期間的法律特點，而除斥期間與訴訟時效之間即有不同：1.除斥期間是某項權(quán)利存續(xù)的期間，除斥期間屆滿，權(quán)利本身消滅；訴訟時效期間規(guī)定的是勝訴權(quán)行使或存續(xù)期間，訴訟時效期間屆滿，只發(fā)生消滅勝訴權(quán)的效果，權(quán)利本身并不消滅；2.除斥期間屆滿，因權(quán)利本身消滅，若對方當事人以除斥期間屆滿為由提出抗辯，法院應裁定駁回起訴；訴訟時效期間屆滿，因權(quán)利本身并不消滅，若對方當事人以訴訟時效期間屆滿為由提出抗辯，法院應判決駁回訴訟請求；3.除斥期間是規(guī)定權(quán)利存續(xù)的固定期間，所以依其性質(zhì)不發(fā)生中止或中斷的問題，最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》（以下簡稱“擔保法解釋”）第31條中即規(guī)定：“保證期間不因任何事由發(fā)生中斷、中止、延長的法律后果?！币虼顺馄陂g又稱不變期間；訴訟時效則有中斷、中止、延長的規(guī)定，因此訴訟時效又稱可變期間；4.除斥期間是從權(quán)利成立之時開始計算，是一種較為“客觀”的計算方法；訴訟時效通常是從當事人知道或應當知道權(quán)利可以行使之時開始計算，是一種較為“主觀”的計算方法。民事立法中關(guān)于撤銷權(quán)、解除權(quán)、貨物質(zhì)量異議期等方面的規(guī)定，應屬于除斥期間的規(guī)定；對請求權(quán)的規(guī)定則應屬于訴訟時效的規(guī)定；5.訴訟時效期間是法律規(guī)定的，當事人不得以約定的方式改變訴訟時效期間；除斥期間雖然也有法律法規(guī)予以規(guī)定，但法律允許當事人以約定的方式確定除斥期間，如《擔保法》第二十五條、第二十六條第一款分別規(guī)定：“一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起六個月……連帶責任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務履行期屆滿之日起六個月內(nèi)要求保證人承擔保證責任”。
[1][2][3][4]。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇三
隨著社會的不斷發(fā)展和綜合國力的不斷增強，我國的建筑事業(yè)在近三十年呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，建筑事業(yè)也為我國經(jīng)濟的騰飛奠定了一定基礎(chǔ)。一個建筑項目，要想得到其應有的經(jīng)濟效益，合同管理至關(guān)重要。眾所周知，合同在人們的經(jīng)濟活動中起著重要作用，是具有一定法律效力的文件，受法律保護。建設(shè)單位的合同管理涉及一個項目的可行性研究，施工以及竣工驗收運行，貫穿始終，在項目建設(shè)中舉足輕重。而現(xiàn)今我國建設(shè)單位合同管理仍然存在一系列問題，影響著我國建筑事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，所以找出其中存在的問題并找到相應對策，建立一個完善的合同管理體系是建筑行業(yè)的首要任務。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇四
相比較其他發(fā)達國家而言，我國的建筑事業(yè)起步比較晚，是在改革開放之后，我國的建筑事業(yè)才進入了快速發(fā)展的階段。近四十年來，我國的建筑業(yè)、鐵路業(yè)、公路業(yè)不僅在國內(nèi)發(fā)展良好，而且我國的高鐵事業(yè)已經(jīng)進入國際議程。隨著“一帶一路”的國際戰(zhàn)略提上議程，相信我國的建筑事業(yè)又將迎來新的景象。合同管理在建筑業(yè)中占據(jù)很重要位置，我國從二十世紀末才開始接觸建設(shè)合同管理，經(jīng)過這些年雖然有了一個很好的發(fā)展，但是現(xiàn)今在建設(shè)施工合同管理研究方面還存在著很多問題，還沒有形成一套完整的系統(tǒng)的理論。在我國建筑事業(yè)發(fā)展的同時，因合同管理不善而導致的糾紛問題層出不窮，小到幾十萬建設(shè)項目，大到國際性質(zhì)建設(shè)項目，合同問題隨處可見。我國著名的小浪底水電站的建設(shè)，由于工程的長期性、復雜性，在工程的施工過程中出現(xiàn)了與外商一系列的合同糾紛問題，合同糾紛涉及金額達百億之多，最后由于中國建設(shè)單位根據(jù)合同條款據(jù)理力爭，減少了約三十億的損失，最后小浪底工程竣工結(jié)余投資38億元，占到總投資11%。所以建設(shè)單位對施工合同管理的好壞與建設(shè)單位的經(jīng)濟效益的好壞有著密切聯(lián)系，影響著項目的建設(shè)能否順利進行。建設(shè)單位要積極地找出自己內(nèi)部存在的合同管理問題，并及時地改正和完善，做好合同管理，降低風險，使得工程順利達到各項指標。
1、建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)問題。
許多建設(shè)單位的合同管理人員的素質(zhì)存在著嚴重問題。根據(jù)這些年我國建設(shè)合同糾紛的情況來看，歸結(jié)起來主要有三點。首先，許多建設(shè)單位合同管理人員專業(yè)文化水平不高，尤其是一些地方建設(shè)單位沒有專門的合同管理人員，就更別說合同擬定會存在問題了，有很多合同管理人員就是建設(shè)單位隨便指派無專業(yè)知識的一般工作人員擔任。其次，一些合同管理人員意識淡薄，有時候建設(shè)單位的合同管理人員都不按合同辦事，導致不必要的損失。例如重慶渝萬建設(shè)有限集團公司與重慶利華鋁箔包裝材料廠建設(shè)施工合同一案，由于重慶利華鋁箔包裝材料廠（甲方）未及時按照合同付給承包方工程款，導致建設(shè)單位損失達兩百萬。最后，有的建設(shè)單位在合同擬定時候，沒有按照現(xiàn)有的法律法規(guī)規(guī)定其中的內(nèi)容嚴格執(zhí)行，內(nèi)容未涉及到項目建設(shè)的各個方面，風險防范意識缺乏，往往被經(jīng)驗豐富的對方單位裝了空子，常常受制于人，給建設(shè)單位帶來嚴重損失。
2、合同相關(guān)法律文件不完善。
由于我國建設(shè)合同管理起步較晚，雖然現(xiàn)在有了《建筑法》、《中華人民共和國合同法》等許多法律，但仍然有不足之處?，F(xiàn)在陰陽合同的現(xiàn)象普遍存在，而所謂的“陰合同”往往帶來很多糾紛，因為“陰合同”是建設(shè)單位與承包單位私底下簽訂的一項不公布出來的合同，沒有一項法律法規(guī)對其內(nèi)容以及簽訂流程有著規(guī)范指導作用。另外，格式合同的現(xiàn)象比較嚴重，由于現(xiàn)存的合同法中規(guī)定的合同格式單一，各建設(shè)單位也沒有另辟蹊徑，制定符合該項目的合同格式。有時候項目在施工過程中根據(jù)工程進度需要，需要簽訂一些分包、采購等的合同，而這常常由于法律規(guī)定不完善，而導致條款不完善、條款意思不明、條款擬定不符合己方利益等許多問題。
3、合同簽訂流程管理問題。
有的建設(shè)單位與承包商所簽合同是由建設(shè)部門根據(jù)對方提供的合同文本牽頭進行初稿修改，建設(shè)單位有關(guān)合同的法治部門人員把關(guān)，其他分管領(lǐng)導人員逐級審核簽字同意，最后定稿。這是一個涉及建設(shè)單位內(nèi)部許多部門和領(lǐng)導人員的過程，在該過程中合同初稿擬定之后，送交法制辦審核時候，常出現(xiàn)法制把關(guān)不嚴格的現(xiàn)象。在國企以及許多大型企事業(yè)單位中，法制辦由于要處理很多法律合同或者法律糾紛問題，對每個項目部門送上來的合同大概審閱了事，對其中存在的一些細節(jié)問題把關(guān)不嚴格。更不用說在一些小型建設(shè)單位，根本沒有設(shè)立法制辦，也沒有專業(yè)人員從事合同審核工作。另外，領(lǐng)導在審閱簽字時走形式，不仔細看內(nèi)容就簽字，使得合同在擬定的時候就存在許多問題，為日后留下重大隱患。
4、合同履行存在問題。
結(jié)合許多合同糾紛案例分析，一般問題都是在與承包方簽訂合同之后，項目在施工進行的時候，承包方與建設(shè)單位因為合同履行而引發(fā)的。常見的有建設(shè)單位工程款拖欠、承包方分包問題、設(shè)計方案改變導致工程造價改變等等，建設(shè)單位以及承包商不及時根據(jù)合同條款內(nèi)容履行相應職責任務而導致糾紛，造成嚴重經(jīng)濟損失。
三、提升建設(shè)單位合同管理的對策。
1、加強培養(yǎng)建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)。
首先，在選擇合同管理人員時無論是國有大型建設(shè)單位，還是地方性建設(shè)單位，都要選擇具有專業(yè)技術(shù)的合同管理人員，一般新人選擇應從高校畢業(yè)生中選擇，同時也可以從建設(shè)單位其他部門有過合同管理經(jīng)驗的人員中選擇。其次，要做好合同管理人員的培訓與考核。從合同內(nèi)容擬定到后期的合同履行都關(guān)乎著建設(shè)單位的經(jīng)濟效益和工作效率，所以要定期對合同管理人員進行培訓，要對當前存在的各種形式的建設(shè)合同糾紛問題進行分析，讓合同管理人員全面地了解建設(shè)施工合同，力求不斷提高。對一些雖然有著合同管理經(jīng)驗，但專業(yè)水平不高的人員可以選送深造。同時在培訓之后對相關(guān)人員進行考核，不合格的人員應該及時淘汰。最后，要加強合同管理人員的水平和責任意識，必須建立嚴格的獎懲機制和競爭機制，對在合同管理中不認真履行職責的人員進行追責，對有貢獻的人員給予獎勵，運用精細化管理手段形成良性運作。
2、嚴格分析并完善相關(guān)法律法規(guī)文件。
建設(shè)施工合同的擬定前提條件是有法可依，雖然現(xiàn)在有合同法以及招投標法，但是這些只包含了大部分常見的合同中存在的問題，涉及到建設(shè)項目的一些細節(jié)問題并未包含到。所以建設(shè)單位的合同管理部門或者人員要逐一分析國家或者省市出臺的法律法規(guī)文件中有哪些是適用于該項目中，該項目中有哪些問題現(xiàn)存法律法規(guī)并未涉及。對未涉及到的條款，建設(shè)單位應該組織專業(yè)人員進行風險評估，并合理地制定這些合同條款，把所需要添加的條款及時地遞交當?shù)叵嚓P(guān)的政府部門，通過政府部門的允許后，再進行合同的簽訂。這樣不僅可以使得建設(shè)單位合同擬定更加的'完美，為以后的合同履行減少一些不必要的糾紛，還可以為當?shù)氐恼块T提供一些可行性意見，使得當?shù)亟ㄔO(shè)部門的合同管理規(guī)章制度更加的完善，也使得建設(shè)合同擬定有法可依、有律可尋。
3、完善管理機制，對合同簽訂流程嚴格把關(guān)。
嚴格把關(guān)合同簽訂流程，未雨綢繆，防患于未然。首先，要建立一套完善的管理機制，因為合同從擬定到簽訂涉及多個部門，沒有完善的管理機制，合同簽訂過程就無法順利有效地進行。各建設(shè)單位應該建立領(lǐng)導管理機制，對合同簽訂流程嚴格把關(guān)，監(jiān)督每個部門對合同擬定時候履行職責到位。其次，讓各相關(guān)部門積極參與到對合同的擬定中來，因為合同涉及到的內(nèi)容很廣，有專業(yè)知識，也有管理知識，更有法律知識。在初稿擬定后除了合同管理部門要進行認真復核，其他的部門也要進行嚴格審查，對合同內(nèi)容嚴格把關(guān)，同時由于合同初稿的定稿要有很多部門簽字，對合同各個條款責任到各部門，就可以杜絕領(lǐng)導馬虎簽字的現(xiàn)象。建設(shè)單位應該杜絕“陰陽合同”的現(xiàn)象，做到只有一個合同。因為法律只保護“陽合同”，而對于所謂的“陰合同”法律沒有任何明文規(guī)定，故而也不會承認，有很多因為“陰合同”引起糾紛的案例，法院判決都是根據(jù)那份公布的透明的“陽合同”。所以對合同的嚴格把關(guān)，對合同內(nèi)容中的風險進行評估，對建設(shè)單位至關(guān)重要。
4、對合同履約過程進行動態(tài)管理。
合同簽訂之后，就是甲方和承包商對合同的履約，合同糾紛也就是發(fā)生在合同履約的過程中。在合同履行過程中，涉及到甲方和承包商的權(quán)利義務的變更或者雙方資金的問題，就必須采用書面文件形式，并且有雙方的負責人簽字。另外，作為建設(shè)單位合同履行者，要嚴格按照招投標文件里面的內(nèi)容，對施工過程進行合理的管理監(jiān)督。注意建設(shè)施工合同與招標文件內(nèi)容的一致性與差異性。要嚴格按照合同內(nèi)容來履行，例如必須按照既定時間、付款方式進行相應的工程款支付，不能隨意變更任意一項合同里面規(guī)定的內(nèi)容。在工程施工過程中，常常會出現(xiàn)工期延誤、設(shè)計計劃變更以及進度變更等，這些都將會導致合同的變更，任何一個合同管理者都知道，合同的變更就意味著索賠，故而做好變更過程中相關(guān)資料的收集、記錄很重要。因此，要對合同履行過程進行動態(tài)管理，將信息及時地反饋給建設(shè)部門，為后續(xù)的工程順利進行奠定一定的基礎(chǔ)。最后，在工程竣工之后，建設(shè)單位要對該次的合同管理進行總結(jié)評估，這樣才能更好地發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，并加以完善改進。
四、結(jié)論。
在未來的二十年內(nèi)，我國的建筑事業(yè)將呈直線上升趨勢，將會為我國的經(jīng)濟發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。而建筑業(yè)的合同管理也必須進行完善和改進才能適應當今建筑業(yè)的發(fā)展。尤其是我國的國有建設(shè)單位，應該做好合同管理的帶頭作用，成立相應的合同管理部門，堅決抵制“陰合同”，對合同簽訂嚴格把關(guān)，嚴格履行合同內(nèi)容，把責任落實到實處。現(xiàn)在合同管理法仍舊不完善，建設(shè)單位除了自身提高管理能力之外，還應該積極地與立法部門溝通，提出建設(shè)性意見，完善我國建設(shè)法律法規(guī)。同時，我國各建設(shè)單位也要積極地借鑒國外一些較為成功的合同管理糾紛實例。作為建設(shè)單位，只有不斷提高和加強合同管理能力，在未來的建筑業(yè)中才會立于不敗之地。
【參考文獻】。
[1]黨顯龍、張旭朝：淺談建設(shè)單位的合同管理[j].企業(yè)技術(shù)開發(fā)，（16）.
建設(shè)工程相關(guān)合同篇五
1.勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內(nèi)提前3日通知用人單位，可以解除勞動合同。
2.不需事先告知用人單位就可解除合同的情形：
（1）用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的；
（2）用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的。
3.勞動者可以解除合同的情形（用人單位的主觀過錯）。
（1）未按約定提供勞動保護或者勞動條件的；
（2）未及時足額支付勞動報酬的；
（3）未依法為勞動者繳納社會保險費的；
（4）用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權(quán)益的；
（5）欺詐、脅迫手段或者乘人之危訂立無效合同的；
（6）其他。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇六
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成設(shè)備安裝合同壹份，內(nèi)容如下：
一、工程概況：工程名稱：中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點：項目工地(號)。
二、合同范圍：本合同范圍：?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗收及維保。乙方應提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方?jīng)]有提供或沒有達到設(shè)計圖紙中的技術(shù)性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求，甲方有權(quán)發(fā)出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優(yōu)惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標文件及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價格”是指?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程，除甲方供應中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應設(shè)備見附表)，從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調(diào)試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內(nèi)的維保費用等。
3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調(diào)整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現(xiàn)場。
3.4合同價格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費，甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便，但有關(guān)費用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定，乙方的價格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后，十天內(nèi)，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設(shè)備預付款;。
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%。
4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束，無質(zhì)量問題，甲方付清全部余款。
五、工程工期：根據(jù)發(fā)包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設(shè)備預付款之日起兩個月內(nèi)，乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1?乙方進場前向甲方提供施工組織設(shè)計和施工總進度計劃。
5.2?在合同生效以后，____日內(nèi)，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。
5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試，協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。
5.4?如工程實際與圖紙設(shè)計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經(jīng)甲方簽字認可，工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。
6.1?乙方應按國家或國際有關(guān)的標準與規(guī)范施工。
6.2?安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料，應選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后，應達到圖紙設(shè)計的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量，并作為驗收的依據(jù)之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發(fā)出變更通知，但在以下情況中，不得發(fā)變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設(shè)備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期。
8.1?質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設(shè)備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機為xx公司產(chǎn)品，風機盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi)，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后，2小時內(nèi)作出反應并指導，24小時之內(nèi)應派有經(jīng)驗的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi)，甲方?jīng)]有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質(zhì)量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責任。
9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。
9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。
9.3?乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰(zhàn)爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協(xié)商并確定新的交工日期，并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責任乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發(fā)生的損壞，由乙方負責修復。乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費用。乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發(fā)生的全部費用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應按照合同的規(guī)定，全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2?凡出現(xiàn)以下情形，甲方有權(quán)通知乙方終止合同：
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執(zhí)行，但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協(xié)商來解決，若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決，任何一方可以在一個月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ?，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產(chǎn)生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協(xié)商同意終止合同，否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執(zhí)行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等法律效力，若補充規(guī)定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項：
建設(shè)工程相關(guān)合同篇七
合伙人：（以下簡稱甲方）。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人：
身份證號碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就合伙承包一致意見，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設(shè)，進而實現(xiàn)各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。
二、合伙經(jīng)營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設(shè)項目內(nèi)容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例：甲乙雙方現(xiàn)金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內(nèi)到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現(xiàn)金會計一名負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔：
1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據(jù)，按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務，先由合伙財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據(jù)，按比例承擔。
六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經(jīng)兩方協(xié)商同意；
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協(xié)助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人（甲方）：
________年____月____日。
合伙人（乙方）：
________年____月____日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇八
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利、義務和責任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協(xié)議：
第一條、工程概況
1、施工名稱： 辦公樓內(nèi)墻面裝修
2、施工地點：四平市鐵東區(qū)開發(fā)區(qū)大路2499號
第二條、承包范圍：行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。
第三條、工程要求：符合吉林省的有關(guān)規(guī)定及國家驗收標準。
第四條、合同工期：總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言：漢語。
2、適用法律、法規(guī)：中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。
第六條、工地代表
甲方代表：
乙方代表：王永軍
第七條、工程量、合同造價、結(jié)算方式：
1、工程量：粉刷面積為 。
2、合同造價：甲方以 固定總價 的標準計算合同價款，共計人民幣(大寫)，小寫： (： ) 元整。
3、付款方式： 工程竣工驗收合格并結(jié)算審核后支付至總價的95%，剩余5%做保修金，保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結(jié)算方式： 結(jié)算審核后，由施工方出具四平地區(qū)稅務部門開具的全額工程類發(fā)票，甲方于七日內(nèi)將工程款的95%，一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施工方承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術(shù)交底等技術(shù)要求及相關(guān)問題，并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口，并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術(shù)人員進行驗收。
5、負責協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場與相關(guān)單位之間的關(guān)系。
6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的各項檢查。
7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設(shè)備。
2、接受甲方的工作指導及工程質(zhì)量的監(jiān)督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期，如發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)損失給予甲方相應賠償，如工程逾期，每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。
第十條 安全及防護要求
1、施工方須設(shè)置專職安全員，負責施工現(xiàn)場安全，作好施工現(xiàn)場安全管理工作。
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。
第十一條 技術(shù)要求
1、乙方根據(jù)工程的具體情況，派駐1名工程師或技術(shù)人員對施工進行全過程技術(shù)指導。
2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術(shù)交底施工，每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料，不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業(yè)及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關(guān)文明施工的規(guī)定，不得擾亂建設(shè)單位正常秩序。
2、進入現(xiàn)場施工的人員應有禮貌，不得頂撞甲方。
3、使用的生活設(shè)施應保持整潔衛(wèi)生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙，由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任
1、由于一方過失造成合同不能履行時，由過失一方承擔違約責任，如屬雙方過失，根據(jù)實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲、乙雙方應協(xié)商解決。
3、當合同雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或申請施工合同管理機構(gòu)有關(guān)合同管理部門調(diào)解，不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的，可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方應本著友好合作的精神，另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
建設(shè)工程相關(guān)合同篇九
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積平方米。
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為：xx元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。
1、工程開工日期：________年____月____日
2、工程竣工日期：________年____月____日
按國家建設(shè)部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
乙方單位名稱。
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱__________；
工程地點__________；
工程規(guī)模__________；
工程投資__________；
第二條委托方根據(jù)本合同規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計委托書。（見附表一、二）。
第三條勘察設(shè)計費取費的依據(jù)和取費標準，按國家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設(shè)計費的撥付辦法，自合同生效后__天內(nèi)，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設(shè)計費，不足部分委托方應在__天內(nèi)一次結(jié)清（或訂為分若干次結(jié)清）。
勘察任務的定金為勘察費的30％，設(shè)計任務的定金為估算設(shè)計費的20％。本工程的勘察費為__元估算設(shè)計費為__元。
委托方不履行合同的，無權(quán)要求返還定金；承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務。
1、委托方應在商定的時間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內(nèi)容、技術(shù)要求及期限見附表三。
2、在勘察設(shè)計人員進入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進項目的設(shè)計任務，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段，應吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務的承包參加。
4、按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計取費標準如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計費。
5、維護承包方的勘察成果和設(shè)計文件，不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務。
1、承包方應在__年__月__日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質(zhì)量，以及設(shè)計的階段、進度、質(zhì)量和設(shè)計文件份數(shù)。
2、初步設(shè)計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設(shè)計時，須具有設(shè)計審批機關(guān)或設(shè)計任務書批準機關(guān)的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。
3、設(shè)計單位對所承擔設(shè)計任務書的建設(shè)項目應配合施工，進行設(shè)計技術(shù)交底，解決施工過程中有關(guān)設(shè)計的問題，負責設(shè)計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業(yè)項目和復雜的民用工程應派現(xiàn)場設(shè)計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協(xié)商（另附協(xié)議）。
第六條違約責任。
1、因勘察設(shè)計質(zhì)量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設(shè)計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設(shè)計費。具體規(guī)定如下：
2、因勘察設(shè)計錯誤而造成工程重大質(zhì)量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計費相等的賠償金。
3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設(shè)計費5‰的違約金。
4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設(shè)計必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計工作的返工、窩工或修改設(shè)計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規(guī)定如下：
5、因委托方責任造成勘察設(shè)計工作的重大返工或重任設(shè)計，應另行增加勘察設(shè)計費用。
6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設(shè)計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式。
合同執(zhí)行過程中如有爭議，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方屬于一個部門的由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或雙方不屬于同一個部門的，合同雙方任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條經(jīng)雙方協(xié)商一致，增加補充下列__項條款（沒有增補以“空白”記入）。
第九條附則。
本合同未言明事項，一律按《中華人同共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件：《建筑工程設(shè)計委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各執(zhí)1份；副本__份，分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
委托方（蓋章）：
承包方（蓋章）：
鑒（公）證意見：
地址：
地址：
經(jīng)辦人：
法定代表人（簽名）：
法定代表人（簽名）：
鑒（公）證機關(guān)（章）。
委托代理人（簽名）：
委托代理人（簽名）：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：
帳號：
電話：
電話：
電掛：
電掛：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽約時間年月日簽約地點___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一：
委托方委托承包方進行__________________________設(shè)計工作。
工程設(shè)計項目表。
項目名稱建設(shè)性質(zhì)投資（萬元）規(guī)模建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計內(nèi)容。
附表二：
工程、地質(zhì)勘察委托書。
場地位置。
設(shè)計單位。
要察。
求資。
提料。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十一
建設(shè)單位：_________(以下簡稱甲方)。
建筑單位：_________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學工程問題簽訂如下合同：
一、工程地點：馬集中學。
三、承包方式：
四、開工日期：
五、竣工日期：
六、工程造價：
七、支付辦法：竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現(xiàn)場平整。
2、協(xié)助乙方疏通當?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工，確保工程質(zhì)量。
2、確保工期，工期為_________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn)，安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜，雙方協(xié)商后，以補辦的文字手續(xù)為準，其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十二
發(fā)包方（甲方）：
法定的代表人：
承包方（乙方）：
法定的代表人：
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并要求嚴肅的履行。
第一條工程的項目。
三、工程地點：
四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。
五、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條工程的期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天（日歷天），自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收（附各單位工程開竣工日期，見附表一）。
二、開工前____天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；
4、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。
6、非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工；
7、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
8、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟支出，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內(nèi)給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容。
1、提前的時間；
2、乙方采取的趕工措施；
3、甲方為趕工提供的條件；
4、趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔；
5、提前竣工收益（如果有）的分享。
第三條施工準備。
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照；清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地，搭建大型臨時設(shè)施用地）；解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?；應于________年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙____份；組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。
二、乙方在開工前應組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙，參與設(shè)計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設(shè)計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準備。
第四條物資供應。
一、由發(fā)包方供應以下材料、設(shè)備的實物或指標：____________。
二、除發(fā)包方供應以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購；
三、發(fā)包方供應、承包方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設(shè)備，如未按期供應或規(guī)格、質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的，應允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔；不符合質(zhì)量要求的，應按有關(guān)規(guī)定處理，其復驗費由提供材料、設(shè)備方承擔。
四、本工程材料和設(shè)備差價的處理辦法：____________。
第五條工程的質(zhì)量。
一、本工程的質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到：____________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第六條工程價款的支付與結(jié)算。
一、本合同簽訂后____日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價（或當年投資額）的____%備料款，計人民幣________萬元；臨時設(shè)施費，按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元，安裝工程應按人工費的____%計人民幣________萬元；材料設(shè)備差價________萬元，分____次支付，每次支付時間為____，金額________。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的____%時，按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時候，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息（財政撥款不計息）一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之三的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
第七條施工與設(shè)計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準以及設(shè)計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失，應由責任方負擔：
1、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應該以書面形式通知甲方，由甲方在7天之內(nèi)與原設(shè)計的單位商定，提出修改或變更設(shè)計文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準施工。
2、在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
3、在施工中，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
第八條安全施工。
一、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工中因因乙方責任發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
二、發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關(guān)費用。
1、乙方可按協(xié)議條款約定分包部分工程。
2、乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。
第十條違約的責任承包方的責任：
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，應該負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按本合同關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。發(fā)包方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
三、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，應由發(fā)包方承擔相應的責任。
四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十一條糾紛解決辦法建筑工程承包合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調(diào)解；解決不了的，可選擇下述第（）項處理：
（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，
（2）直接向人民法院起訴。
第十二條合同的生效與終止。
一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份。其余副本由發(fā)包方報送—————————————————機關(guān)、建設(shè)主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效；工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂之后，承、發(fā)包雙方如果需要提出修改時，應該經(jīng)過雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方：____。
法定的代表人：___。
乙方：____。
法定的代表人：___。
合同簽訂的日期：_____
簽約的地點。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十三
發(fā)包人：
勘察人：
發(fā)包人委托勘察人承擔任務。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人，勘察人協(xié)商一致，簽定本合同，共同遵守。
1.2工程建設(shè)地點：
1.3工程規(guī)模、特征：
1.4工程勘察任務委托書、日期：____年__月__日
1.5工程勘察任務（內(nèi)容）與技術(shù)要求：
1.6承接方式：投標。
1.7預計勘察工作量：
2.1提供本工程批準文件（復印件），遺跡用地（附紅線范圍），施工、勘察許可等批件（復印件）。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等）及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料，由勘察人收集。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工，____年__月__日提交勘察成果資料。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準，如遇特殊情況（設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等）時，工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察費用單價為：元/米?？辈旃ぷ鳛楣潭▎蝺r合同，按實際完成并經(jīng)雙方確認的工作量結(jié)算。
4.2.2本工程勘察費預算為元（大寫）：元整。勘察任務完成，提交勘察成果資料，雙方確認后30天內(nèi)發(fā)包人一次付清全部勘察費用。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術(shù)要求，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應及時為勘察人提供勘察現(xiàn)場的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。
5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源，水電費用由勘察人自行承擔。
5.1.4發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝（方法）、專利技術(shù)和合理化建議等，未經(jīng)勘察人同意，發(fā)包人不得向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目。
5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。
5.1.6合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其他責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術(shù)要求進行工程勘察，按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料，并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質(zhì)量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格；若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用；或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的100%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計，報發(fā)包人審核。
5.2.4勘察過程中，根據(jù)工程的巖土工程條件（或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件）及技術(shù)規(guī)范要求，向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見，并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員，應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關(guān)的規(guī)章制度，承擔其有關(guān)資料保密義務。
5.2.6若勘察現(xiàn)場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時，勘察人應派人負責安全保衛(wèi)工作，按國家有關(guān)規(guī)定，對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護，并承擔費用。
5.2.7.勘察人及時組織發(fā)包人、監(jiān)理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認，未經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方確認發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
5.2.8合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其他責任。
6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時間（日期）撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間（日期）提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。
6.3由于勘察人原因造成勘察成果質(zhì)量不合格，不能滿足技術(shù)要求時，其返工勘察費用由勘察人承擔。
本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致，簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
其他約定事項：無。
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效；按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案；發(fā)包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后，本合同終止。
本合同一式柒份，發(fā)包人伍份，勘察人貳份。
發(fā)包人名稱：勘察人名稱：
（蓋章）（蓋章）。
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）。
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）。
住所：住所：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號：
建設(shè)行政主管部門備案：鑒證意見：
（蓋章）（蓋章）。
備案號：經(jīng)辦人：
備案日期：____年__月__日鑒證日期：____年__月__日
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十四
合同編號：______________________________。
（由勘察人編填）。
勘察證書等級：__________________________。
發(fā)包人：________________________________。
勘察人：________________________________。
簽訂日期：______________________________
協(xié)議書：
發(fā)包人委托勘察人承擔__________________________任務。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條工程概況。
第二條發(fā)包人應及時向勘察人提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責。
2.1提供本工程批準文件（復印件），以及用地（附紅線范圍）、施工、勘察許可等批件（復印件）。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等）及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料，由勘察人收集的，發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。
第三條勘察人向發(fā)包人提交勘察成果資料并對其質(zhì)量負責。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份，發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。
第四條開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工，________年________月________日提交勘察成果資料，由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規(guī)定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準，如遇特殊情況（設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等）時，工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用；或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結(jié)算”等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目，由發(fā)包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費預算為________元（大寫_____________________），合同生效后3天內(nèi)，發(fā)包人應向勘察人支付預算勘察費的20％作為定金、計________元（本合同履行后，定金抵作勘察費）；勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程，發(fā)包人還應按實際完成工程進度________％時，向勘察人支付預算勘察費的_________％的工程進度款，計___________元；勘察工作外業(yè)結(jié)束后________天內(nèi)，發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________％，計__________元；提交勘察成果資料后10天內(nèi)，發(fā)包人應一次付清全部工程費用。
第五條發(fā)包人、勘察人責任。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術(shù)要求，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內(nèi)，沒有資料、圖紙的地區(qū)（段），發(fā)包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟損失時，由發(fā)包人承擔民事責任。
5.1.3發(fā)包人應及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等），并承擔其費用。
5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時，發(fā)包人應派人負責安全保衛(wèi)工作，按國家有關(guān)規(guī)定，對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護，并承擔費用。
5.1.5工程勘察前，若發(fā)包人負責提供材料的，應根據(jù)勘察人提出的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明，并承擔費用和運到現(xiàn)場，派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更，經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后，發(fā)包人應按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件，并承擔費用；如不能提供時，應一次性付給勘察人臨時設(shè)施費_____________元。
5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工，除工期順延外。發(fā)包人應支付停、窩工費（計算方法見6.1）；發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工（或提交勘察成果資料）時，發(fā)包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。
5.1.9發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝（方法）、專利技術(shù)和合理化建議，未經(jīng)勘察人同意，發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目；如發(fā)生上述情況，發(fā)包人應負法律責任，勘察人有權(quán)索賠。
5.1.10本合同有關(guān)條?？钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其它責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術(shù)要求進行工程勘察，。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料，并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格；若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用；或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________％。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計，派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中，根據(jù)工程的巖土工程條件（或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件）及技術(shù)規(guī)范要求，向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員，應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關(guān)的規(guī)章制度，承擔其有關(guān)資料保密義務。
5.2.6本合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其它責任。
第六條違約責任。
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地，發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費（金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算），工期按實際工日順延外，還應付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格，不能滿足技術(shù)要求時，其運工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時，勘察人未進行勘察工作的，不退還發(fā)包人已付定金；已進行勘察工作的；完成的工作量在50％以內(nèi)時，發(fā)包人應向勘察人支付預算額50％的勘察費計________元；完成的工作量超過50％時，則應向勘察人支付預算額100％的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間（日期）撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間（日期）提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。
6.6本合同簽訂后，發(fā)包人不履行合同時，無權(quán)要求退還定金；勘察人不履行合同時，雙倍返還定金。
第九條本合同發(fā)生爭議，發(fā)包人、勘察人應及時協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時，發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起拆。
第十條本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效；按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案；發(fā)包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后，本合同終止。
本合同一式__________份，發(fā)包人__________份、勘察人__________份。
發(fā)包人名稱：__________勘察人名稱：__________。
（蓋章）（蓋章）。
法定代表人：__________（簽字）法定代表人：__________（簽字）。
委托代理人：__________（簽字）委托代理人：__________（簽字）。
住所：__________住所：__________。
郵政編碼：__________郵政編碼：__________。
電話：__________電話：__________。
傳真：__________傳真：__________。
開戶銀行：__________開戶銀行：__________。
銀行帳號：__________銀行帳號：__________。
建設(shè)行政主管部門備案：__________鑒證意見：__________。
（蓋章）（蓋章）。
備案號：__________經(jīng)辦人：__________。
備案日期：___年___月___日鑒證日期：___年___月___日
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十五
甲方因施工需要與乙方建立勞務關(guān)系，雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，明確甲、乙雙方權(quán)利和義務的協(xié)議，訂立本勞務合同：
南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程，原舊路為水泥混凝土路面，全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴重，須進行局部翻修。
1、工程名稱：____________工程。
2、工程地址：____________。
單項砼工種自備機械勞務承包。
乙方嚴格按照甲方施工要求，自備發(fā)電機，攪拌機，上料鏟車，運輸車輛，斗車，水泵，模板等工具，進行攪拌，運輸，支拆模，澆筑，收光等工作。
嚴格按砼質(zhì)量驗收標準執(zhí)行。
（1）質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼，嚴禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡，杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
（2）砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范（tgd40—20）執(zhí)行。
（3）如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時，乙方無條件承擔所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。
（4）進度：乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力，若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。
1、現(xiàn)場：進入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽，系上帽帶。衣著整潔，不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現(xiàn)場。
2、安全教育：
（1）乙方進場人員必須在3天內(nèi)準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊，交給甲方一份以備查詢。
（2）乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓及業(yè)務孰練的人員才能上崗，違章作業(yè)的后果自負。
（3）在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故，由甲方承擔正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費（憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷），誤工費、護理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔，甲方不承擔任何費用。
（4）在施工期間不得惹事、打架、偷盜，發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)。
（5）租房：在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
（6）文明施工：在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線，非械面人員不得從事機械操作，不得違章指揮，發(fā)生事故由乙方自行負責。
乙方按甲方要求時間進場，先期費用由乙方自行解決，工程進行15天后可向甲方支付生活費，待工程完工驗收后，結(jié)清全部款項。
1、本合同與項目管理條例同時生效。
2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的，責任由乙方全部承擔。中途無故退場的，退場費將由乙方自行承擔，甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設(shè)工程相關(guān)合同篇十六
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。現(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（三）依照法律規(guī)定，應當由其他機關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
（七）判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。