最新定作承攬合同大全(12篇)

字號:

    合同是一種約束力強大的文件,用于解決交易中的糾紛和爭議。對于復雜的合同,可以考慮尋求法律專業(yè)人士的幫助,以確保合同的合規(guī)性。通過研讀范文,可以了解合同中常用的措辭和格式要求。
    定作承攬合同篇一
    第一條定作物、數(shù)量、報酬、交付期限。
    定作物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬交貨期限及數(shù)量。
    單價金額合計合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)。
    第二條承攬人提供的材料。
    序號材料名稱牌號商標規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位用料數(shù)量質量單價金額。
    (注:空格如不夠用,可以另接)。
    第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內(nèi)向定。
    作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
    第十二條定作人在____年__月__日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
    第十四條定作人在____年__月__日前交定金(大寫)________元。
    第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
    (一)提交________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    定作人承攬人鑒(公)證意見:____________。
    定作人(章):____________承攬人(章):____________。
    住所:____________住所:____________。
    法定代表人:____________法定代表人:____________。
    居民身份證號碼:____________居民身份證號碼:____________。
    委托代理人:____________委托代理人:____________。
    電話:電話:____________。
    開戶銀行:____________開戶銀行:____________鑒(公)證機關(章)。
    郵政編碼:____________郵政編碼:____________。
    ____________年____________月____________日。
    監(jiān)制部門:____________印制單位:____________。
    文書要點。
    定作合同是指承攬人按照定作人的要求加工定作物,定作人支付報酬的合同。定作合同與加工合同的不同之處在于,加工合同是定作人提供原材料,承攬人負責加工定作物;而定作合同則是承攬人利用自己的技術、人力和原材料,按照定作人的要求完成特定的定作物的加工。定作人的要求一般以提供圖紙、技術條件或者樣品的形式出現(xiàn)。本格式為示范文本(gf—20xx—0302)。
    定作合同的主要內(nèi)容包括:定作物的名稱、數(shù)量、報酬和交付期限;承攬人提供的原材料的名稱、牌號、商標、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、單價、金額等基本情況;定作人對材料的驗收和異議;定作物的技術標準和質量要求;定作人提供圖紙、樣品和工藝要求的時間等。
    特別提示。
    (2)定作合同的報酬要比加工合同高。因為由承攬人提供材料,報酬中要包括材料的價格。因此,雙方對材料的價格應當協(xié)商一致并寫進合同中,防止因材料價格而引起糾紛。
    (3)定作人要提供技術資料和加工圖紙等,對提供的時間和質量合同中要有規(guī)定。如果定作人提供的圖紙、技術資料不合理的,合同應明確承攬人可以提出異議的時間,以及是否修改等內(nèi)容。
    (4)定作物的交付與驗收與加工合同相同。
    定作承攬合同篇二
    甲方:___________________(承攬方)。
    乙方:___________________(定做方)。
    為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據(jù)《民法典》的有關規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,共同遵守。
    第一條加工成品。
    第二條加工成品質量要求。
    第三條原材料的提供辦法。
    1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.乙方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
    1.甲方在進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
    2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術資料的復制品。
    第五條價教或酬金。
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。
    第六條驗收標準和方法。
    1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除乙方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點。
    1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗收付款。
    2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔。
    第九條運輸方式及費用負擔。
    第十條結算方法及期限。
    第十一條其他約定。
    第十二條甲方的違約責任。
    一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
    三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
    五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
    八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
    九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條乙方的違約責任。
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
    五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力。
    由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。
    第十五條糾紛的處理。
    甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
    1.由________仲裁委員會仲裁;
    2.向________人民法院起訴。
    第十六條其他事項。
    1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
    2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
    3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
    甲方:_____________(簽章)乙方:_________________(簽章)。
    法定代表人:_______(簽章)法定代表人:___________(簽章)。
    定作承攬合同篇三
    甲方:
    地址:
    電話:
    法定代表人:
    合同訂立地點:
    乙方:
    地址:
    電話:
    法定代表人:
    合同訂立地點:
    依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
    第一條加工地材名稱及單價。
    一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
    二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
    第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場,提供所有設備(含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
    第三條加工砂石料質量要求。
    乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
    第四條加工砂石料數(shù)量。
    本工程在________時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
    第五條砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式。
    一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算依據(jù)制作計價單,并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
    二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付)。
    第六條甲方權利義務。
    一、指派工程技術人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
    二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
    三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
    四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
    五、負責協(xié)調關系。
    六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
    七、負責組織_____運輸吧原材料(山碴)運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔運輸費用(場內(nèi)運輸費由乙方承擔)。
    第七條乙方權利和義務。
    在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
    一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
    二、在合同期內(nèi),乙方應在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設置安全警示標志,做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
    第八條違約責任。
    一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
    三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
    四、乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
    第九條履約保證。
    提供履約保證金______萬元。
    第十條爭議解決方法。
    在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
    第十一條協(xié)議的生效。
    本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
    第十二條附則。
    本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
    甲方:
    授權代理人:
    合同訂立日期:
    乙方:
    授權代理人:
    合同訂立日期:
    定作承攬合同篇四
    依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    第一條廣告播出要求。
    第二條廣告費及支付方法。
    2.1廣告費。
    2.2支付方法及時間:
    2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
    第三條違約責任。
    3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
    3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
    3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    第四條糾紛解決方式。
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
    1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
    2.向____________________地人民法院起訴。
    第六條附則。
    6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
    委托方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    開戶銀行:
    帳戶:承攬方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    廣告業(yè)務員證號:
    開戶銀行:
    帳戶:
    定作承攬合同篇五
    甲方:(定作方)。
    地址:
    法定代表人:
    營業(yè)執(zhí)照證號:
    乙方:(承攬方)。
    地址:
    法定代表人:
    營業(yè)執(zhí)照證號:
    合同編號:合同簽訂地:
    乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
    一、本合同所指加工行為是:
    甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
    二、本合同所指加工之零部件見下表:
    1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
    2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
    三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
    四、加工零部件價格及加工費的確定:
    1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
    2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
    3、加工費計算方法:
    (1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
    (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
    五、加工訂貨:
    1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
    (1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
    (2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
    2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
    (1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
    (2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
    3、如甲方通知取消訂單:
    (1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
    (2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
    4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
    六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
    3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
    4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
    5、甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
    6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
    七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
    1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
    2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
    3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
    4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
    5、模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
    6、模具的所有權:甲方所有。
    八、知識產(chǎn)權保護。
    1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
    九、產(chǎn)品技術、質量標準與控制。
    1、合同生效后日內(nèi),甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
    2、產(chǎn)品質量控制:
    (1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
    (3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
    (4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
    (5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
    3、質量整改。
    (1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
    4、產(chǎn)品技術、質量與控制,不合格品與產(chǎn)品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
    十、加工費的結算。
    1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
    2、質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
    十一、驗收方法。
    1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
    十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。
    1、甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
    2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內(nèi)負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
    3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
    4、加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
    十三、乙方違約責任:
    1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
    (1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
    (2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
    (4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
    (8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
    2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
    3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
    4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
    5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
    6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
    十四、甲方的違約責任。
    1、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
    2、甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
    十五、合同的變更、解除:
    1、合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
    2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
    3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
    十六、不可抗力。
    1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
    十七、其他。
    1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
    2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
    3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
    4、雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
    十八、其他需約定事項:
    甲方:乙方:
    授權代表:授權代表:
    日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
    定作承攬合同篇六
    定作方:____________________________________。
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品。
    第二條加工成品質量要求。
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
    承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
    定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
    承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
    承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金。
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法。
    1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
    驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
    對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
    保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點。
    1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
    任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔。
    第九條運輸辦法及費用負擔。
    第十條結算方式及期限。
    第十一條其他約定。
    第十二條承攬方的違約責任。
    一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
    定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
    因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任。
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力。
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理。
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
    1.向仲裁機關申請仲裁;。
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
    定作方:________________________。
    代表人:________________________。
    ____年____月____日。
    承攬方:________________________。
    代表人:________________________。
    ____年____月____日。
    定作承攬合同篇七
    訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
    箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
    總計:____總金額(大寫)____元整
    二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
    四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
    五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
    六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
    七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款____元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
    八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
    九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
    十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
    十一、違約責任:由違約方負責;
    十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
    十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
    訂做方:____承攬方:____
    單位:____單位:____
    法定代理人:____法定代理人:____
    委托代理人:____委托代理人:____
    電話:____電話:____
    開戶行:____戶名:____
    帳號:____卡號:____
    郵編:____郵編:____
    簽訂時間:_____年____月____日
    定作承攬合同篇八
    郵編:————郵編:————。
    電話:————電話:————。
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
    開戶行:————開戶行:————。
    賬戶:————賬戶————。
    甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
    定作物品名或項目規(guī)格。
    型號————計量————。
    單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
    單價總金額————。
    合計————。
    郵編:————郵編:————。
    電話:————電話:————。
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
    開戶行:————開戶行:————。
    賬戶:————賬戶————。
    ———年————月———日。
    定作承攬合同篇九
    認立合同雙方:
    承攬方:
    定作方:
    定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守.
    1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換.
    2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商.
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品.
    3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等.
    總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質保金一年后付清.(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
    (1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商.保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明.
    (1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的,按約定的方法計算.)
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結算方式及期限______
    1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的,無權請求返還定金.承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金.
    2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還.等等.
    一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償.
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失.
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收.
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金.
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失.
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任.
    十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任.
    十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失.
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失.
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金.
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用.
    第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失.
    第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
    本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份.
    定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
    代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
    地址:地址:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:
    帳號:帳號:
    年 月 日
    定作承攬合同篇十
    委托方(甲方):承接方(乙方):
    第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
    第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經(jīng)甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
    第三條甲方向乙方交付的資料
    第四條乙方應向甲方交付的設計成果
    第五條設計費用及支付方法
    1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
    2、支付方法為:
    簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
    第六條雙方責任
    1、甲方責任
    甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
    2、乙方責任
    乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。
    乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設計費金額相等。
    由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
    合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。
    乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權索賠。
    第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
    第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
    簽定日期:___________
    定作承攬合同篇十一
    訂立合同雙方:
    承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
    定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條加工成品。
    第二條加工成品質量要求:
    一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
    二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
    三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
    四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
    第三條原材料由甲方提供。
    第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
    第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
    第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
    第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
    第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
    第十二條甲方的違約責任。
    一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
    五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
    六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
    第十三條乙方的違約責任。
    一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
    三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
    甲方:××縣木具廠(蓋章)。
    代表人:(簽名)。
    地址:
    電話:
    開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。
    帳號:
    乙方:××縣百貨公司。
    代表人:
    地址:
    電話:
    開戶銀行:××縣支行。
    帳號:
    定作承攬合同篇十二
    廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
    廣告發(fā)布單位名稱(簡稱乙方):
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
    第一條廣告發(fā)布事項。
    甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
    1、展示牌。
    2、電子顯示裝置。
    3、燈箱。
    4、霓虹燈。
    5、交通工具。
    6、水上漂浮物。
    7、升空器具。
    8、充氣物。
    9、模型。
    10、旗幟。
    11、條幅。
    12、其他:
    第二條廣告費用、支付期限和方式。
    (一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同)元,制作費用元,發(fā)布費用元,合計元,大寫:
    (二)本合同簽訂后,甲方應于年月日前支付廣告費用的%即元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
    第一次付款:年月日前支付元。
    第二次付款:年月日前支付元。
    第三次付款:年月日前支付元。
    補充約定:
    (三)按下列第項方式支付。
    1、支票2、轉賬3、現(xiàn)金。
    其他:
    第三條雙方權利義務。
    (一)甲方權利義務。
    1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
    (2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內(nèi)容出具的證明文件;
    (4)確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
    2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
    3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
    4、甲方應在本合同簽訂后的日內(nèi),向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
    5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
    6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
    7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
    8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權解除合同。
    (二)乙方權利義務。
    1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
    2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
    3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
    4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內(nèi),發(fā)布本合同約定的廣告。
    5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
    6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內(nèi),將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
    7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
    8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
    9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在日內(nèi)修復。
    10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
    第四條違約責任。
    (一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
    (二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的,乙方有權解除合同。
    (三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
    (四)因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應按廣告費用的%賠償。
    (五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
    (六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
    (七)因乙方未在約定時間內(nèi)修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
    (八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
    第五條合同爭議解決方式。
    雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
    1、向仲裁委員會申請仲裁;
    2、向人民法院提起訴訟。
    第六條其他約定事項。
    (一)。
    (二)。
    (三)。
    第七條附則。
    本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份。
    甲方(章):___________乙方(章):___________。
    電話:___________電話:___________。
    郵政編碼:___________郵政編碼:___________。
    開戶銀行:___________開戶銀行:___________。
    賬號:___________賬號:___________。
    年月日年月日。