建設工程轉讓合同(優(yōu)質15篇)

字號:

    合同是商業(yè)合作的基石,具有調整權益關系和保障合法權益的重要作用。合同中的條款應該合法合規(guī),符合相關法律法規(guī)和合同慣例。通過對這些合同范文的學習,可以更好地理解合同的結構和內容,提高合同的撰寫水平。
    建設工程轉讓合同篇一
    聯(lián)合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中,如果我方有幸中標,非常感謝評委及建設單位的信任,在該項目建設和施工過程中,我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外,并對工程售后服務做出如下承諾:
    6、現(xiàn)場響應:
    6.3發(fā)生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達事故現(xiàn)場;。
    6.4對于涉及安全的質量問題,按照《建筑工程質量管理條例》的規(guī)定,做到立即報告,及時采取防范措施。
    建設工程轉讓合同篇二
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,現(xiàn)雙方就_____________________建設工程轉讓事宜,達成如下條款,以便共同遵守。
    一、轉讓項目名稱、位置。
    轉讓項目:岱岳區(qū)徂徠鎮(zhèn)寬店村秀水山莊小區(qū)。
    二、轉讓項目的土地面積及基本狀況。
    (一)該小區(qū)建設總土地面積41.6畝(扣除本協(xié)議第二項第五條甲方前期所建工程)。
    (二)基本狀況。
    1、已由甲方與寬店村委簽訂了合作開發(fā)建設協(xié)議書,并建設一階段;。
    2、甲方向村委交納了部分土地款;。
    3、甲方支付了地面以上舊村住戶搬遷及地面以上所有附屬物補償款,現(xiàn)基本清理。尚有個別住戶已支付補償款待搬遷。
    4、甲方向泰安市國土資源局交納土地罰款元,占地約16畝。
    5、前期已由甲方開工建設住宅樓一棟,面積4200平方米,建設別墅樓2排12套,計1944平方米,合計6144平方米,占地約5畝左右,所建工程由于種種因素制約均未竣工(注:該甲方所建工程不在轉讓項目之內)。
    三、前期事宜約定。
    1、甲方現(xiàn)已在建工程,由甲方繼續(xù)建設完成,不在本協(xié)議約定的轉讓范圍之內。
    2、自本協(xié)議簽訂之日起,原甲方前期所建工程所產(chǎn)生的一切債權、債務全部由甲方承擔。
    四、轉讓事宜。
    1、甲方承諾并保證,無第三方對轉讓項目提出任何權利要求。
    2、乙方承諾并保證,按甲方與寬店村簽訂的合作開發(fā)協(xié)議約定的內容履行合同。
    3、乙方承諾并保證,本協(xié)議簽訂一個月內一次性支付甲方轉讓費元人民幣。
    五、雙方未盡事宜,協(xié)商解決。
    六、本協(xié)議一式三份,雙方各執(zhí)一份,報寬店村備案一份。
    _____年_____月_____日。
    建設工程轉讓合同篇三
    鑒于_________________(投標人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(合同名稱)____________________________的投標書(以下稱投標書)。
    風險提示:投標保證金。
    投標人要按招標文件要求,將投標保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標前到指定地點開據(jù)保證金收據(jù)。
    各投標人在繳納投標保證金時,須憑銀行出具的進賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據(jù)。每個項目的投標保證金形式是根據(jù)招標文件的要求而定。
    投標人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。
    根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
    銀行名稱(蓋章)。
    _________年____月____日。
    本保證義務的條件是:
    (a)如果投標人在投標書中規(guī)定的投標書有效期內撤回投標書;
    或(b)如果投標人在投標書有效期內接到業(yè)主所發(fā)的中標通知書后;
    (1)未能或拒絕根據(jù)投標須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;
    或(2)未能或拒絕接投標須知的規(guī)定,提供法的保證金。
    我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期后30天(會第30天)內有效。延長投標書有效期無須通知銀行,任何索款要求應在上述日期前交到銀行。
    日期:_________年____月____日
    銀行名稱:________________。
    蓋章:________________。
    證人簽字:________________。
    證人所在單位及地址:________________。
    建設工程轉讓合同篇四
    發(fā)包人(甲方):
    承包人(乙方):
    本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達成如下分包合同:
    一、承包范圍:
    二、承包方式:
    三、質量標準:
    四、工期:
    本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
    五、收費標準及支付方式:
    1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費標準為,共計:(大寫:)。
    2、合同總價依據(jù)實際完成工程量進行結算。
    3、付款方式:
    六、變更及工程費用調整:
    1、本工程進行中,發(fā)包人對本工程與技術要求提出變更時,發(fā)包人應在變更前天內發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內予以確認。
    2、變更后及承包增加施工費用,發(fā)包方按市場價予以調整。
    七、發(fā)包責任:
    1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。
    2、開工前,發(fā)包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題,并承擔相應費用。
    八、承包方責任:
    1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內容。
    2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工,確保施工質量。
    3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報,并提出相應的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認后進行施工。
    4、負責好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作,并如實及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題,承包方應負責補救并承擔相應責任,情況嚴重時,發(fā)包方有權向承包方追償相應損失。
    5、遵守國家及北京市有關施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領導。
    九、違約責任:
    甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項責任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任。
    十、材料與設備。
    1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責,并經(jīng)雙方驗收合格后方可使用。
    2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責任是甲方的由甲方負責,是乙方的由乙方負責。
    十一、報告、成果、質量檢查與驗收。
    1、發(fā)包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。
    2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。
    3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進行檢查與驗收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格,承包人負責在規(guī)定的時間內必須進行修補。
    十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    十三、其它約定事項:
    本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務后終止。
    本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    建設工程轉讓合同篇五
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    承包方(以下簡稱乙方):
    根據(jù)《_經(jīng)濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》有關規(guī)定,甲方將______________工程的______________專項工程交由乙方施工,為了明確雙方責任,保證該工程工期質量,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意簽訂本協(xié)議,并嚴肅履行。
    一、工程名稱:
    二、工程地點:
    三、專項工程內容:
    四、專項工程范圍:
    五、承包方式:
    六、工程造價:
    七、工程質量:
    八、工期:
    開工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日??俖______日歷天。
    九、雙方責任:
    1、甲方責任:
    (1)工程開工前,甲、乙雙方嚴格審核該工程的設計圖紙,以簽字為準。
    (2)提供合理的施工現(xiàn)場用地。
    (3)對工程進度、質量、現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查,負責辦理隱蔽工程驗收,組織工程交工及驗收。
    (4)安排進度撥款工作,結合工地實際情況,及時協(xié)調解決施工中存在的問題。
    2、乙方責任:
    (1)專項工程的負責人必須嚴抓質量,始終把安全施工和工程質量放在首位,按圖紙施工,按國家的有關規(guī)范要求施工,決不允許偷工減料。如乙方在施工中偷工減料給甲方造成損失,由乙方承擔全部責任并限期整改,對工程造成質量隱患的,其后果一律由乙方負責。
    (2)各工種務必遵守公司紀律,協(xié)調好本工種與其他工種之間的工作關系。
    (3)在施工過程中乙方要強化安全意識,嚴守操作規(guī)程,負責好本工程施工段的人員施工安全,如發(fā)生違規(guī)操作,所造成的一切后果甲方概不負責,其后果由乙方自己全部承擔。進施工場地必須持證上崗,工作前需穿工作服,戴安全帽,高空作業(yè)的系好安全帶,嚴禁穿拖鞋高跟鞋上崗。如違反規(guī)定,發(fā)現(xiàn)一次罰款_______元,乙方自行承擔相關責任。
    (4)甲方對乙方配置的相關物品及機械設備等,乙方必須妥善保管好所有配置的物品,如有丟失或損壞,乙方照價賠償。
    十、付款方式:
    外墻腳手架搭設安裝完畢后,付工程量的_______%,安全拆除外墻腳手架并清理完畢后支付剩余價款。
    十一、違約責任:
    甲乙雙方,任何一方違反本協(xié)議均屬違約,守約方均可要求違約方承擔相應的違約責任。
    十二、爭議解決。
    雙方因履行合同所發(fā)生的爭議,應本著友好的原則進行協(xié)商,協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。
    十三、協(xié)議生效條款:
    (1)本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,工程結算付款后廢止。
    (2)本協(xié)議于_______年____月____日在__________________(地點)簽署。
    (3)本協(xié)議一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。
    十四、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    甲方:
    代表人:
    建設工程轉讓合同篇六
    轉讓方_________(以下簡稱甲方)。
    身份證號碼:_________。
    受讓方_________(以下簡稱乙方)。
    身份證號碼:_________。
    根據(jù)《_民法通則》、《_合同法》等相關法律、法規(guī)以及規(guī)章的規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方向乙方轉讓其對第三方_(身份證:)擁有的全部債權?元(大寫:),現(xiàn)就相關事宜達成一致意見,簽訂本債權轉讓協(xié)議(以下簡稱“本協(xié)議”)。
    1、甲方與__于__年__月__日簽訂的《借據(jù)》,借款金額__元,借款期限限從__年__月__日至__年__月__日。
    2、甲方與__于__年__月__日簽訂的`《借據(jù)》,借款金額__元,借款期限限從__年__月__日至__年__月__日。
    1.本協(xié)議生效后,及時就本債權轉讓事宜向該轉讓債權的債務人__(身份證:)出具債權轉讓通知書。
    2.本協(xié)議生效前,轉讓標的從未轉讓給任何第三方,并對轉讓標的擁有合法、有效的處分權。本協(xié)議生效后,甲方不得再轉讓給任何第三方。
    3.本協(xié)議生效前,向乙方移交與轉讓標的有關的各項證明文件及資料的原件(包括但不限于借款協(xié)議、轉賬憑證等他項權利證書等),且對真實性、完整性負責。
    1.本協(xié)議生效后,所擁有的對甲方的到期債務將歸于消滅。
    2.本協(xié)議生效后,本協(xié)議項下的該轉讓債權不能實現(xiàn),甲方不承擔對乙方的清償責任。
    4.本協(xié)議生效后,積極配合甲方辦理與該轉讓債權有關的手續(xù)。
    有關本協(xié)議的解釋或履行,當事人之間發(fā)生爭議的,應由雙方協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的,依法向本協(xié)議簽訂地的人民法院起訴。
    甲、乙雙方應認真履行本協(xié)議項下的約定義務,不履行或遲延履行,給對方造成損失的,應承擔相應的賠償責任,并一次性支付所轉讓債權總額20%的違約金。
    1.本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
    2.本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    3.本協(xié)議生效后,甲、乙雙方對本協(xié)議內容的變更或補充應采用書面形式訂立,并作為本協(xié)議的附件,附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    建設工程轉讓合同篇七
    甲方因施工需要與乙方建立勞務關系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權利和義務的協(xié)議,訂立本勞務合同:
    南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴重,須進行局部翻修。
    1、工程名稱:____________工程。
    2、工程地址:____________。
    單項砼工種自備機械勞務承包。
    乙方嚴格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機,攪拌機,上料鏟車,運輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進行攪拌,運輸,支拆模,澆筑,收光等工作。
    嚴格按砼質量驗收標準執(zhí)行。
    (1)質量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
    (2)砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設計規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。
    (3)如出現(xiàn)上述質量問題時,乙方無條件承擔所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。
    (4)進度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。
    1、現(xiàn)場:進入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現(xiàn)場。
    2、安全教育:
    (1)乙方進場人員必須在3天內準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。
    (2)乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓及業(yè)務孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負。
    (3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷),誤工費、護理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔,甲方不承擔任何費用。
    (4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的移交司法機關。
    (5)租房:在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
    (6)文明施工:在所有的工作范圍內必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負責。
    乙方按甲方要求時間進場,先期費用由乙方自行解決,工程進行15天后可向甲方支付生活費,待工程完工驗收后,結清全部款項。
    1、本合同與項目管理條例同時生效。
    2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
    3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責任由乙方全部承擔。中途無故退場的,退場費將由乙方自行承擔,甲方只付給乙方工程款的70%。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    建設工程轉讓合同篇八
    身份證號碼:_________________。
    因甲方拖欠乙方借款本息合計人民幣______________萬元(截止_______年____月____日)不能償還,現(xiàn)甲方自愿將依法享有的部分債權轉讓予乙方,經(jīng)過雙方平等協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    1、甲方對有限責任公司享有的全部債權本金為人民幣________萬元、截至20__年6月15日的利息為人民幣______________萬元。
    2、甲方對有限公司享有的全部債權本金為人民幣萬元、截至_______年____月____日的利息為人民幣______________萬元。
    乙方同意以甲方尚欠的借款本金及利息總計人民幣______________萬元受讓甲方上述債權。
    1、本協(xié)議生效后,甲方即將其享有的本協(xié)議第一條所有全部債權、利息及為債權設定的抵押和擔保權益全部轉讓給乙方;乙方取代甲方從而成為本協(xié)議第一條所列各債務人新的債權人。
    2、債權轉讓通知:甲方在本協(xié)議生效之日起三日內,乙方協(xié)助甲方將本協(xié)議約定的債權轉讓事宜通知債務人。
    本協(xié)議生效后,甲方應在七日內將甲方持有的債權文件原件移交給乙方,并協(xié)助乙方辦理有關權利人變更的手續(xù),相關費用由方承擔。(甲方轉讓的債權憑證原件見附件1)。
    1、債權轉讓后依法沖抵乙方的全部借款本金及利息;。
    3、根據(jù)本協(xié)議約定出具本協(xié)議項下債權已依法轉讓給乙方的書面聲明和通知;。
    4、為乙方依法受讓、追收及實現(xiàn)所轉讓債權提供必要的協(xié)助。
    1、受讓債權后同意沖抵甲方所欠借款本金及利息;。
    2、在依法接受甲方上述債權后,依法行使對債務人的債權及其相關債權擔保權利;。
    3、在實現(xiàn)債權過程中可以要求并獲得甲方必要的協(xié)助。
    如因甲方原因導致債權轉讓款項減少或被抵消等,甲方應對差額部分繼續(xù)向乙方承擔償還責任。
    本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
    甲方:_________________。
    乙方:_________________。
    代表:_________________。
    代表:_________________。
    _______年____月____日。
    _______年____月____日。
    建設工程轉讓合同篇九
    依照《民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    一、工程概況。
    1、工程地點______________。
    2、工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
    3、承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
    (1)包工包料;
    (2)包工、包部分材料;
    (3)包工不包料。
    4、工程期限及保修期:
    工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。
    保修期:____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
    5、合同價款及付款方式:
    支付時間_________________________________。
    支付金額_________________________________。
    開工前三天。
    支付(合同總價60%)___________元。
    ________年____月____日。
    支付(合同總價35%)___________元。
    雙方驗收合格。
    支付(合同總價5%)___________元。
    工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
    二、雙方應盡的責任及義務。
    甲方:
    2、提供施工期間的39;水源、電源,并承擔相應費用;
    3、負責協(xié)調施工隊和鄰里之間的關系;
    5、協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
    6、對工程質量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
    7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
    乙方:
    1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
    4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
    三、工程變更。
    1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
    2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后xx,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
    四、材料、設備的供應。
    1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
    2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
    3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
    4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后xx和損失均由乙方承擔。
    五、質量標準及驗收。
    1、本工程質量標準按年____月____日發(fā)布的____省《住宅裝飾質量標準》執(zhí)行。
    3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
    4、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經(jīng)驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
    5、室內環(huán)境質量。
    乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據(jù)國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯(lián)合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范”,進行室內環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設部建辦質()17號文件精神,室內環(huán)境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應列入工程預算中,檢測結xx不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
    6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
    六、工期延誤。
    1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延:
    (1)工程量變化和設計變更;
    (2)不可抗力;
    (3)甲方同意工期順延的其他情況。
    2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
    3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
    4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    七、工程監(jiān)理。
    若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
    八、違約責任。
    1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
    2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
    3、甲方責任:
    (1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
    (2)由于甲方提供的材料、設備質量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
    (3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
    (4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
    (5)甲方未辦理有關手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
    4、乙方責任。
    (1)工程質量不符合合同規(guī)定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
    (2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
    (3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
    (4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
    九、合同爭議的解決方式。
    本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
    十、其它約定事項。
    1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
    2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
    十
    一、附則。
    1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
    2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
    4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
    5、本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
    甲方:________________。
    乙方:_________________。
    代表人(簽章):______。
    法定代表人(蓋章):___。
    經(jīng)辦人:_________。
    電話或手機:___________。
    電話或手機:____________。
    甲方:乙方:
    經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方委托甲方制作。
    事宜達成如下協(xié)議:
    一、項目名稱:
    二、制作工藝、數(shù)量和其他。
    三、合同總金額:人民幣(元)。
    四、完成時間:________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。
    五、結算方式:乙方先付甲方訂金。
    )。
    六、雙方權利及義務:
    1、乙方必須按合同時間付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金,直至所有款項付清為止。
    2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰,規(guī)格不符,甲方已要求更改,但乙方?jīng)]有更改而按樣品做出產(chǎn)品時,一切責任由乙方承擔。
    3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏,可以更正,且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
    5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有權要求甲方重做,并由甲方承擔重做費用。
    6、甲方經(jīng)兩次重做后仍不符合乙方要求,乙方有權解除合同,甲方應將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔。
    7、履行本合同產(chǎn)生的任何爭議,由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意向提請裁決。
    七、本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    甲方:乙方:
    甲方法定代表人:
    乙方法定代表人:
    甲方經(jīng)辦人:
    乙方經(jīng)辦人:
    ________年____月____日。
    ________年____月____日。
    建設工程轉讓合同篇十
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    身份證:
    為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術力量,加強內部統(tǒng)一管理,落實任務和責任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實各自權利和義務,全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴格執(zhí)行。
    一、工作范圍及內容。
    1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗批表格)和監(jiān)理報驗資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔)。
    2、負責收集并整理各種材料的合格證、質保書等保證資料。
    3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單,收集各報告。
    4、負責所有建竣資料的裝訂,費用由乙方負責,并移交檔案室。
    5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結算面積為準)。
    二、質量要求:
    20xx)、《工程建設標準強制性條文》以及其他標準、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設單位。
    三、工期:
    根據(jù)該工程的施工進度計劃,乙方應配合甲方,合理安排人員,按時按質完成工作任務,工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。
    四、單價及付款方式:
    甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%,余15%在檔案移交后三日之內付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。
    五、甲方應負的責任和義務:
    1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應的圖紙會審、技術變更核定及設計變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。
    2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗收時的其他費用,負責提供送樣車輛。
    3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費食宿。
    4配合乙方相關工作。
    六、乙方應負的責任和義務。
    1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關工作。
    2負責協(xié)調檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進行。
    3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。
    4按工程進度編寫技術檔案,按工程進度送檢材料,反應出的試驗資料真實,數(shù)量完整,并符合設計和有關規(guī)范要求。
    5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。
    6確保該工程檔案資料達到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。
    7負責本工程的取樣送檢,當出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。
    8負責配合建設、監(jiān)理、質檢、實驗室等各單位的工作,配合甲方及建委相關部門的檢查驗收工作。
    9乙方應配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當進行增減,但必須征得甲方同意。甲方認為應增加資料人員時,乙方應及時增加。否則,甲方有權找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
    七、其它及違約處理。
    1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
    2施工期間,乙方資料人員應服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進行處罰。
    3因質檢、建設、監(jiān)理、甲方等相關部門在施工期間檢查乙方資。
    料不合格時,乙方應無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后,乙方應按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。
    八、未盡事項,雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補充協(xié)議。
    九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。
    甲方(簽章)乙方(簽章)。
    協(xié)議簽訂時間年月日。
    建設工程轉讓合同篇十一
    發(fā)包人:
    勘察人:
    發(fā)包人委托勘察人承擔任務。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī)規(guī)定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質量,經(jīng)發(fā)包人,勘察人協(xié)商一致,簽定本合同,共同遵守。
    1.2工程建設地點:
    1.3工程規(guī)模、特征:
    1.4工程勘察任務委托書、日期:____年__月__日
    1.5工程勘察任務(內容)與技術要求:
    1.6承接方式:投標。
    1.7預計勘察工作量:
    2.1提供本工程批準文件(復印件),遺跡用地(附紅線范圍),施工、勘察許可等批件(復印件)。
    2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
    2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。
    2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。
    2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集。
    勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。
    4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
    4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工,____年__月__日提交勘察成果資料。
    4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
    4.2收費標準及付費方式。
    4.2.1本工程勘察費用單價為:元/米。勘察工作為固定單價合同,按實際完成并經(jīng)雙方確認的工作量結算。
    4.2.2本工程勘察費預算為元(大寫):元整。勘察任務完成,提交勘察成果資料,雙方確認后30天內發(fā)包人一次付清全部勘察費用。
    5.1發(fā)包人責任。
    5.1.1發(fā)包人委托任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
    5.1.2發(fā)包人應及時為勘察人提供勘察現(xiàn)場的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。
    5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源,水電費用由勘察人自行承擔。
    5.1.4發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議等,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得向第三人轉讓或用于本合同外的項目。
    5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。
    5.1.6合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其他責任。
    5.2勘察人責任。
    5.2.1勘察人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察,按本合同規(guī)定的時間提交質量合格的勘察成果資料,并對其負責。
    5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的100%。
    5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,報發(fā)包人審核。
    5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。
    5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關的規(guī)章制度,承擔其有關資料保密義務。
    5.2.6若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,勘察人應派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。
    5.2.7.勘察人及時組織發(fā)包人、監(jiān)理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認,未經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方確認發(fā)包人有權拒付工程款。
    5.2.8合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其他責任。
    6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
    6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。
    6.3由于勘察人原因造成勘察成果質量不合格,不能滿足技術要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔。
    本合同未盡事宜,經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致,簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
    其他約定事項:無。
    (一)提交仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。
    本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效;按規(guī)定到省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后,本合同終止。
    本合同一式柒份,發(fā)包人伍份,勘察人貳份。
    發(fā)包人名稱:勘察人名稱:
    (蓋章)(蓋章)。
    法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
    委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
    住所:住所:
    郵政編碼:郵政編碼:
    電話:電話:
    傳真:傳真:
    開戶銀行:開戶銀行:
    銀行帳號:銀行帳號:
    建設行政主管部門備案:鑒證意見:
    (蓋章)(蓋章)。
    備案號:經(jīng)辦人:
    備案日期:____年__月__日鑒證日期:____年__月__日
    建設工程轉讓合同篇十二
    本案要旨為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù),以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
    20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算。”該結算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。
    本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
    二、案件來源。
    三、基本案情。
    被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,合計工程結算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內支付給原告。在該結算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算?!痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張,共計款49550元。
    四、法院審理。
    一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關證據(jù),對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
    訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:
    駁回上訴,維持原判。
    五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引。
    《中華人民共和國民事訴訟法》。
    第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
    (一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
    (三)依照法律規(guī)定,應當由其他機關處理的爭議,告知原告向有關機關申請解決;
    (四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權的人民法院起訴;
    (七)判決不準離婚和調解和好的離婚案件,判決、調解維持收養(yǎng)關系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內又起訴的,不予受理。
    建設工程轉讓合同篇十三
    根據(jù)國家建設部、監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反腐敗和反對不正當競爭的通知》和中共云南省紀委、監(jiān)察廳、建設廳《關于在全省建設工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機制的通知》精神,堅決執(zhí)行《反對不正當競爭法》、《建筑法》、《招標投標法》等有關法律法規(guī)和政策,為確保建設工程質量達到國家有關規(guī)定、爭優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部廉潔,在簽定工程建設合同的同時,甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。
    一、甲方不得接受乙方請吃、請玩;不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費及工程回扣;不得向乙方報銷任何由甲方支付的費用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。
    二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關的材料供應、工程
    分包、工程監(jiān)理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務等活動;不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規(guī)定外的材料和設備。
    三、甲方人員向乙方索賄,經(jīng)乙方或其他線索檢舉,被紀檢監(jiān)察機關立案查處認定的,由此產(chǎn)生的辦案費用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔。不論舉報甲方或乙方賄賂行為的舉報人,經(jīng)查證屬實,可由查辦案件的機關(單位)依照規(guī)定給予獎勵。
    四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關行政主管部門對乙方給予扣減應付工程款的3%-5%,或者中止工程建設合同。并視情節(jié)輕重,對乙方?jīng)Q策人和經(jīng)辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
    五、乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀檢監(jiān)察機關或司法機關立案查處的,甲方有權中止工程建設合同。由此給甲方造成的損失以及發(fā)生的一切費用均由乙方承擔??稍诠こ探Y算款中扣除。
    六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發(fā)生,另一方當事人應立即主動報告本單位領導和紀檢監(jiān)察機關或向檢察機關舉報。對不主動報告情況的有關人員,一經(jīng)查出,必須視情節(jié)輕重給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
    七、凡是未按規(guī)定簽定《工程廉政合同》的工程項目,不得辦理工程建設項目施工許可證等相關手續(xù),不得擅自同意或者進行施工(勘察、設計、監(jiān)理)。違者將由紀檢監(jiān)察機關追究黨政紀責任,由有關行政主管部門依照有關法律法規(guī)進行處罰。
    嚴追究責任。
    九、工程竣工驗收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀檢監(jiān)察部門和監(jiān)證的紀檢監(jiān)察機關、部門寫出執(zhí)行《工程廉政合同》的情況總結和相互鑒定報告。未按規(guī)定作出報告或紀檢監(jiān)察機關、部門不同意驗收的工程,不得辦理工程竣工驗收手續(xù)。
    十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關行政主管部門一份,紀檢監(jiān)察機關、部門一份。
    十一、此合同自雙方簽字并經(jīng)紀檢監(jiān)察機關、部門簽證后即生效,并由本單位的紀檢監(jiān)察部門和簽證的紀檢監(jiān)察機關、部門監(jiān)督執(zhí)行。
    建設單位(甲方):(公章) 中標單位(乙方):(公章)
    地址:地址:
    建設單位法定代表人: 中標單位法定代表人:
    聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    建設單位項目法人:中標單位項目法人:
    聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    本單位紀檢監(jiān)察部門:(公章)
    聯(lián)系電話:
    紀檢監(jiān)察機關、部門:(公章)
    聯(lián)系電話:
    年 月 日
    建設工程轉讓合同篇十四
    發(fā)包人:
    承包人:
    依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠信的'原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況。
    二、工程合同工期。
    開工日期:20xx年12月7日
    竣工日期:20xx年5月30日
    三、質量標準。
    本標準以國家消防部門防燒火門安裝調試及標準執(zhí)行。
    四、合同價款。
    工程總造價(金額):肆佰萬元整。
    五、付款方式。
    1、乙方進場后,甲方付乙方工程造價的30%,中期50%,完工后付20%,甲方扣留工程造價款的5%,作為保證金,駿工一年后付清。
    2、乙方必須付給甲方工程造價款的20%作為工程轉讓費。
    六、施工要求。
    將原場地的垃圾全部清理干凈,并將垃圾全部運出。所有防火門安裝及驗收合格。
    七、雙方權利及義務:
    1、乙方在施工過程中不得拖欠施工人員工資,與發(fā)生經(jīng)濟糾紛及其他糾紛,均與甲方無關,甲方不承擔任何責任。施工過程中發(fā)生任何事故及傷殘事件,全部由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
    2、乙方在施工地點內嚴禁發(fā)生打架斗毆及酗酒事件及偷竊行為,如有此類情況發(fā)生交與公安機關處理,并賠償一切損失。
    3、乙方必須按照合同要求進行施工,乙方必須保證施工質量及要求,如給甲方造成建筑材料浪費和損失,乙方加倍賠償。
    4、乙方如不按合同要求施工,甲方有權拒付余額,并將乙方清理出場,且損失由乙方負責承擔。
    八、如本合同與原合同不符時,以原合同要求為準。
    九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
    甲方:重慶美心防盜門集團防火門分公司。
    乙方:
    建設工程轉讓合同篇十五
    甲方公司因工作和業(yè)務發(fā)展需要,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師,達成如下聘用協(xié)議:
    二、甲方責任和義務。
    1、將相關資料歸還乙方。
    2、投標。
    3、甲方應妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應賠償損失。
    三、乙方的責任和義務。
    1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。
    2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內交由甲方保管。
    四、酬金。
    1、酬金按年支付,支付標準為年。
    2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復印件、畢業(yè)證復印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
    五、違約責任。
    1、協(xié)議有效期內,乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
    2、乙方須保證證書真實、有效,如因乙方提供虛假證書,導致甲方投標或申辦資質失敗,乙方退還甲方已付酬金。
    六、其他。
    1、本協(xié)議期滿前一個月,如雙方達成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
    2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關的后續(xù)工作。
    3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
    乙方:________。
    法定代表人:________身份證號:________。