合同是商業(yè)交易不可或缺的一環(huán)，它規(guī)定了交易的法律關系和責任。在簽訂合同之前，雙方可以委托專業(yè)人士對合同進行法律審核。在合同生效前，請確保所有合同條款的充分商議和達成一致意見。
消防包清工合同篇一
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）。
承包方：_________（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：
1、本合同工程定于______年______月______日開工；于______年______月______日竣工。合同工期日歷天數為______天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為______天。
2、承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出：__________________.
3、工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：__________________.
圖紙發(fā)包方于______，向承包方提供______套圖紙。
發(fā)包方工程師姓名：______；項目經理姓名：______。
開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的`合法手續(xù)，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。
1、每月______日向發(fā)包方報送月度施工計劃和己完工程進度統計報表。
2、遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負責安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等各項工作，做好施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護。發(fā)現地下障礙和文物時，及時報告有關部門并采取有效保護措施，按有關具體規(guī)定處置，發(fā)包方承擔由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應順延。承包方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。
1、當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發(fā)包方參加，驗收合格后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改后重新驗收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出，由發(fā)包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發(fā)包方承擔，相應順延工期。
2、工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發(fā)包方10天內組織驗收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，發(fā)包方于5日內按有關規(guī)定向質量監(jiān)督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
1、施工中發(fā)包方對原設計進行變更，經批準后，發(fā)包方應在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更，并于5天內，根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由發(fā)包方承擔，發(fā)包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。
2、本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整：
雙方按國家和本市有關主管部門現行規(guī)定，在合同生效后，開工前七天，發(fā)包方應向承包方預付______%工程款；進度款根據每月1號所報工程進度撥款；承包人按發(fā)包方要求履行完全部義務后，向發(fā)包方提交竣工結算報告，發(fā)包方應在收到竣工結算報告后______內向承包方予以結清，發(fā)包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。發(fā)包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
1、發(fā)包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產品合格證明；如與設計和規(guī)范要求不符的產品，重新采購符合要求的產品，各自承擔由此發(fā)生的費用。
2、承包方需使用代用材料時，須經發(fā)包方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。
發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向______仲裁委員會申請仲裁；
第二種爭議解決方式：向______人民法院起訴。雙方約定按第______種爭議解決方式解決。
承包人應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
保修內容包括：
1、工程主體結構終身保修；
2、屋面防水結構保修5年；
3、裝飾裝修及其他保修兩年。
發(fā)包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發(fā)生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
本合同正本兩份具有同等效力，由發(fā)包方承包方雙方分別保存；副本______份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
消防包清工合同篇二
單位名稱：(以下簡稱甲方)
單位名稱：
油漆工(班組) (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝承包合同條例》及有關規(guī)定，本著平等、自愿、互利、互惠的原則，經雙方協商，簽訂本合同。
第一條工程名稱及地點
工程名稱：
工程地點：
第二條工程范圍及內容
工程范圍：的內外墻、平頂涂料工程。包括清理基層、搭拆架子、括膩子(摻白水泥)二遍，配料、打磨砂紙、刷涂料三遍等全部工作內容。
工程承包形式：包工包料(并由承包方自備機具、工具。)
第三條結算方式
1、按實做面積進行結算，工程量計算方式按定額規(guī)定。
2、合同暫定數量：內墻涂料m2，外墻涂料m2，其它：。
3、單價約定：內墻涂料元/ m2，外墻涂料元/ m2，其它：。
第四條合同價款的支付
本工程根據每月完成進度部位，在月底按完成的工程量結帳，并按70%支付工資。工資于次月5日前由班組長按出工人數造好工資表報項目部，次月15號左右發(fā)放到各工人手中，工程余款在工程結頂經驗收達到要求后一個月內支付，乙方需開具勞務發(fā)票。
第五條工程質量要求
1、按建筑、安裝規(guī)范、技術標準和施工驗收規(guī)范，并按gb50210-20xx建筑工程質量驗評定標準及《杭州市提高建筑安裝感觀質量的若干規(guī)定》進行施工和檢驗。
2、材料要有質量檢驗合格證，如因乙方責任造成返工，其損失費由乙方承擔，保修期暫定為工程竣工交付建設單位使用后半年。
3、在施工中發(fā)生質量事故，應及時報告甲方。按有關標準規(guī)定進行處理，一切損失及費用均由乙方負責。如由于管理不善或有意的偷工減料等，甲方根據情節(jié)輕重和造成影響程度，有權向有乙方處以罰款、停工，甚至終止合同。
4、乙方必須負責其所承擔的工作完成之前的成品、半成品的保護工作。對項目部經查不符合要求的，由項目部開出整改通知單，班組如不及時整改的則按有關條例處罰。
第六條施工工期及進度要求
1、施工工期：暫定為年月日開工，具體各幢施工工期必須符合現場項目部計劃要求;并于年月日前完工。
2、進度要求：乙方必須根據甲方每周安排的.進度計劃施工，如按時保質、保量完成的，將給予2元/m2的獎勵。如由乙方原因引起拖延工程進度情況，甲方將乙方本月完成工程量結算價中扣除5元/m2，嚴重的甲方有權辭退乙方，并按完成工作量的70%結算。
第七條工程雙標化管理
1、工程施工人員進場必須具有身份證、勞務證、暫住證，暫住證可由甲方代辦，費用由乙方自負。
2、乙方施工人員進場七天內，承包人必須將全部名單報給項目部，并交身份證復印件和一寸照片2張。
3、乙方施工人員必須嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，如有違反按規(guī)定在當月生活費中扣除相應的罰款金額。
4、乙方在工地住宿人員必須服從甲方統一安排，不得留宿外來人員，必須保持宿舍內清潔，每周項目部對宿舍進行檢查，對檢查不符合要求的處以20-100元的罰款。
5、乙方在施工中必須嚴格落實，在施工中不得浪費原材料，真正做到工完料清，否則甲方視情況對乙方處以相應的罰款。落手清必須鋼筋頭用掉，或堆放好。如發(fā)現未清理或浪費者，按每跟5元扣罰。
6、施工現場清潔衛(wèi)生實行包干制，乙方必須由專人負責清理衛(wèi)生，并在包干范圍內的所有垃圾運到甲方指定地點。
7、絕對禁止婦女及兒童進入工地現場，如發(fā)現一次當事人罰100元，承包人罰200元。如確需要用女工的班組，應將名單上報項目部，由項目部統一劃分宿舍住宅，絕不允許男女混居。
8、乙方在施工現場內嚴禁發(fā)生打架事件和賭博，如發(fā)生不管雙方對錯及賭額大小，均對當事人罰200元/次，承包人罰500元/次，情節(jié)嚴重的送公安機關處理。
9、要求班組長在施工過程中的到崗率不小于%。班組在一個月內違反以上規(guī)定三項次以上，在當月完成工作量的結算中扣除21元/ m。
第八條安全要求
施工人員進入工地必須戴好安全帽，必須遵守安全制度及安全紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，杜絕安全事故。如因乙方原因而發(fā)生安全事故，一切責任由乙方承擔;如因其它原因發(fā)生的安全事故，雙方協調解決。甲、乙雙方必須共同簽訂安全合同。
第九條合同生效
乙方在簽訂本合同時必須簽訂相關的安全合同和遞交工程量總價8%的金額作為保證金。只有在簽訂安全合同及提交保證金后，本合同才生效。合同正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本若干份。
第十條其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
消防包清工合同篇三
甲方：
乙方：
根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本施工的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。
一、施工名稱：xx市大名縣水榭花都一期車庫。
二、施工地點：大名縣縣城北環(huán)路。
三、承包方式：清包人工費。
四、承包范圍：
本合同包含1—7#樓地下車庫頂（含頂）以下的主體建筑勞務工作，給定的施工圖紙范圍內所有土建施工施工中的各項勞務，即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子施工、室內砌筑施工、混凝土澆筑、內墻抹灰。
甲方提供的材料有：所有周轉材料和機械設備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
五、開竣工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽誤一天，扣施工款5000元，依次累計。耽誤工期超過10天，甲方有權另行安排隊伍施工，乙方無條件退場。
六、施工面積及單價：
1、按該施工設計圖紙為準，計算項目總面積施工量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、施工承包價：每平方米218元，不包括稅金。
4、施工總價約348000元。
七、付款方式：
無預付款，本合同內容全部完工后5日內，甲方支付乙方70%施工款；三個月內支付剩余的全部施工款項。
八、雙方責任：
甲方責任：
1、向乙方提供完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責。
2、對施工質量嚴格把關，對不合格施工勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協調施工大包方，保證施工材料及時無誤地供應到現場。如耽誤工期由甲方負責。
5、保證按時給乙方撥付施工款，按月累計停工5天，人員誤工費由甲方負責，工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的施工地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
乙方責任：
1、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員、管理人員和作業(yè)工具，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工；主要負責人保證吃住在現場。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生沖突；對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴格執(zhí)行特種工種上崗，如：電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴格規(guī)范施工，保證每個分項施工符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
5、施工中注意安全施工，杜絕傷亡事故的發(fā)生。
九、施工安全施工生產目標承諾：
1、杜絕重大安全事故，死亡事故為零。
2、杜絕重大設備、火災事故。
3、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
十、安全合同內容：
1、甲方必須對勞務人員進行安全保險費，如在施工中發(fā)生傷亡事故，費用在10000元以內由乙方全部承擔，超過10000元的部分由甲方承擔80%，乙方承擔20%保險公司給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成，而責任及所有費用由造成方負責，甲方進行協調解決處理。
2、甲乙雙方必須自覺遵守、執(zhí)行xxx《建筑施工安全檢查標準》，以及有關的各項規(guī)范，自學遵守當地政府、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定，切實保障施工人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護。
3、乙方應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度，安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度：
（1）根據施工內容、特點，甲乙雙方應做好安全技術交底，并有交底書材料，雙方各執(zhí)一份。
（2）乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
（3）乙方生產負責人技術人員必須接受安全培訓，考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工。
（4）乙方的工長、技術員、機械操作人員等部門負責人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負責人必須接受安全技術培訓持證上崗。
（5）乙方工人入場一律接受安全教育，合格后方準進入現場施工。
（6）乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證，持證上崗。
（7）乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度，并且嚴格貫徹實施。
（8）乙方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
（9）乙方必須執(zhí)行安全防護措施，設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度。
（10）乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
十一、現場文明施工及其人員行為的管理：
1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規(guī)定，必須符合現場標準化布置的要求。
2、乙方應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責。
3、乙方的工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
甲方（簽字）：
日期：
乙方（簽字）：
日期：
消防包清工合同篇四
甲方：
乙方：
現就室內裝飾工程，以清包工形式，承包給乙方施工，為明確雙方職責，經雙方共同協商一致，特訂立以下條款，望甲乙雙方共同遵守履行，并為工程完工后結算依據，協議如下：
1.甲方安排工程進度，提供施工材料，安全設施。
2.甲方保證材料的及時供應，除特殊加工的材料按其所需的加工周期除外，其他常規(guī)材料必須保證雙方協定之時間內送到。
3.乙方按照圖紙復審后，根據圖紙、生產、裝配（如有差異、以本公司所發(fā)布文件為準或由工程部決定）。根據甲方的指令，按實際的施工進度、乙方根據現場實際情況，負責增減勞務人員。作到安全生產，如違反安全條例，導致傷亡事故，除追究主要責任外，一切費用由乙方自理。
4.乙方應辦理人身安全保險手續(xù)，費用自理。
5.乙方應配備現場指定安全員、施工員，并在承包合同中簽字。
6.乙方各工種應互相配合，出現問題當場解決，也可通過工程管理部共同解決。
7.乙方應在規(guī)定時間內完成施工任務，節(jié)假日應確保勞動力平衡，乙方不得無故拖延工期。
8.乙方應對本工程包質量、包工期、包驗收通過。
按時按質完工，經有關單位一次性驗收合格并評定為優(yōu)良工程的，另獎勵/套。
以上費用包括施工人員人工費，現場材料保管費、工人勞務費、現場施工協調費、現場施工工具費、產品移交給客戶前的產品清理、保護費等。
注：必須把該施工隊配備的施工人員的名單及工資標準呈報公司，并保證工人工資的發(fā)放是其所拿的按比例發(fā)放；如違反，甲方有權在承包人在場的情況下代承包人發(fā)放工人工資。
暫定年日——月根據甲方施工流程表施工，總工期控制在天內，具體按甲方工程計劃進度要求進行。如延期，按每天150—500元/天進行處罰。如因甲方主觀原因，造成工期拖延，工期順延，并補給給施工隊相應生活費。
進場按7天預付工程總款5%的生活費進行發(fā)放（施工人員配備必須達到施工要求）。
泥木工分部（分項）工程結束，驗收合格后就付工程總款40%。
竣工驗收合格簽署后，付至工程總款60%，交房后10—15日結算工程款。
1.本工程必須按國家標準和市場質檢標準及圖紙要求施工。按國標與企標即《住宅裝修驗收標準》及上海市地方標準的要求進行驗收，并保證質量驗收合格以上，施工質量以蘇真發(fā)放施工隊簽字確認的施工驗收單里面規(guī)定的內容為準。
3.每月應排出工程實際進度表，交工程管理部。
4.如工程管理人員查出不合格者，由管理人員開出整改通知書，施工隊將無條件在規(guī)定時間內修復，直至工程管理部批準為止。如由甲方主觀原因造成的返工，其費用由甲方承擔。
5.對現場使用的材料或者零配件，應加以保護，不能夠隨便亂放亂堆，工程部將對這些材料及零配件對帳查看，除適當的損耗外，其余材料數量將按預算部開出的材料單對照，損耗超出過大部分，由乙方負責賠償，錢款在其施工工程款中扣除。
6.對損壞公司材料，整改項目超標使用材料的，也將在項目款中扣除該錢款。
7．在施工過現場的每位員工，都應樹立保護成品的概念，對各工種的產品成品，都要保護好，如有損壞，將照價賠償。
8．乙方使用的所有工具必須妥善保護，如乙方領取的機械、工具、電線、碘鎢燈、安全帽等材料，工程完工后應如數歸還（易耗品、舊品歸還沖帳）甲方，發(fā)現欠缺部分按假賠償。
9.乙方的施工用料，應按照每套房型的用才定量進行施工、如超出定量，則超出部分由施工隊自行承擔（材料定量由公司工程部進行實地測量），特別是當天拌和的水泥沙漿，必須當天用完，做到工完場清。甲方不定期進行檢查，每發(fā)現一次處50-200元的處罰。
1.乙方應負責工程的整個施工進度與質量，包括保修期內的服務，負責施工隊人員的安全生產、施工紀律等。嚴格執(zhí)行工程計劃，把好質量關。協助工程部經理協調現場工作，每天做好施工日記。以公司驗收單為準則，服從工程管理部統一安排。
2.對刁難工程管理人員或拒不執(zhí)行工程部指令的隊伍，工程部有權要求該施工隊或相關人員退場，并且馬上終止合同，對此決定如有不服，可以向公司上級領導反映，但退場決定必須服從。
3.乙方必須做到以“安全生產，文明施工”為原則，切實執(zhí)行勞動、安全、法律、法規(guī)，重視安全生產，加強安全教育，落實安全防范措施，杜絕工傷事故的發(fā)生。若乙方發(fā)生人身、機械、設備等造成事故，一切責任及經濟損失均由乙方自負。
4.乙方在組織生產過程中，必須嚴格遵守國家和各級行政主管部門關于勞動保護、勞動安全和社會治安的規(guī)定。不得用承包而取消或將低職工和女工保健待遇，嚴禁使用童工。乙方操作人員必須是乙方在冊職工，并有相關的上崗證書，保證技術素質好，遵守甲方各項管理制度，服從甲方管理人員的生產調動。
5.乙方在合同簽定時，把全體施工人員的名字、身份證復印件及照片交工程管理部統一管理，并應接受甲方檢查、督促、獎罰，按當地派出所規(guī)定辦理暫住證及治安管理費，費用由乙方自理。
6.在施工場地，員工一律不得在工地燒飯燒菜，一律在指定的地方燒飯、做菜、用餐，并保證場地衛(wèi)生、整潔、安全。
雙方共同協商解決，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章后即生效，款項付清后，本合同自行失效。
（工程管理部對實地施工所需的現場發(fā)放的相關文件）。
甲方：
乙方：
電話：電話：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇五
業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的.情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程名稱：。
二、工程量、價格
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現金付款。
四、設計
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸
甲方負責材料在施工現場的垂直運輸條件。
八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現任何安全事故，由乙方承擔。
十一、合同爭議
出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防包清工合同篇六
業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：
一、工程概況。
工程名稱：。
二、工程量、價格。
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現金付款。
四、設計。
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期。
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸。
甲方負責材料在施工現場的垂直運輸條件。
八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現任何安全事故，由乙方承擔。
出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防包清工合同篇七
用人單位（甲方）：
身份證號碼：
聯系方式：
承包人（乙方）：
身份證號碼：
聯系方式：
按照國家、省、市有關勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，招用（以下稱乙方）為泥水工承包人。雙方根據“平等自愿、協商一致”的原則，簽定本合同，確立勞動關系，明確雙方的權利、義務，并共同遵守履行。
1、工種名稱：泥水工。
2、工程地點：惠州博羅縣石灣鎮(zhèn)一品中央8棟206室。
3、承包范圍：
1.拆除并運走入戶花園花壇矮墻、欄桿基座瓷片、接待區(qū)與辦公區(qū)之間隔墻、辦公區(qū)與主臥房之間隔墻及書房、辦公區(qū)、主臥房、客房的飄窗窗臺。
2.砌筑辦公區(qū)與主臥房之間的衣柜隔墻并批蕩。
3.全屋廚衛(wèi)陽臺地面及墻面的防水涂刷。
4.主次衛(wèi)生間的沉池回填和混凝土澆灌找平。
5.全屋廚衛(wèi)墻面及全屋地面、踢腳線、門檻石（含雜物房、陽臺及露臺）磚類的鋪貼。
6.廚柜地柜預制水泥板柜身制作并貼瓷片。
7.廚房排水管包管。
8.水電管路線槽的修補及其他泥水相關的修邊修補。
4、承包方式：人工總價包干（人工費總價為壹萬元整）。
5、本工程自年月日開工，于年月日竣工（如因乙方本身因素導致超過工期一天扣除總工款2%）。
完工驗收合格后付款%，其余%為質量保證金（天后證明無質量問題付清全部余款）.
基本要求。
2.廚房，衛(wèi)生間貼墻，地磚時要先保護好上下水口，防止水泥砂漿流入下水道。
3.泥工的工作特點是濕，臟，水泥，磚渣。垃圾多對施工現場環(huán)境及公司形象影響較大，故每一位施工員都一定要做到完成一處工程，馬上清理施工現場的垃圾，在鐵皮上和彩條布上和水泥砂漿。
一．改動門窗位置。
1.一定要保證墻體上門洞或窗洞的寬度不超過（門葉，窗葉）的寬度加門套線。
2.通過吊線，打水平尺，量角尺等方法確保墻體上門洞方正，窗洞兩側現地面垂直，所有轉角是90度。
二．防水處理工程。
1.清理基層，粉水泥，砂漿，待水泥完全干固后，使用比較好的防水涂料，均勻粉刷在墻面，地面上。水泥防水劑的使用一定要按照說明書上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照說明書上的比例操作。
2.包下水管時，特別注意不準封閉下水管道上的檢修口。
三．墻地磚工程。
1.對進入現場的墻地磚進行開箱檢查看材料的品種規(guī)格是否符合設計要求，嚴格檢查相同的材料是否有色差，仔細查看是否有破損，裂紋，測量其寬窄，對角線是否在允許偏差范圍內（2mm），檢查平整，滲水度以及是否做過防污處理，發(fā)現有質量問題，應詳談告業(yè)主，請業(yè)主選擇退貨，如果業(yè)主堅持要用，須請業(yè)主簽字認可。
2.計算瓷磚用量時以實際使用量x2-4%的損耗。
3.貼磚前，應檢查各面的直度及表面平整度，檢查陽角是否方正，如果超過允許值，必須把基層粉末抹平整后再開始貼磚。
4.貼面前，應充分考慮磚在陰角處的壓向，要求從進門的角度看不到磚縫，一般先進門對面的然后再貼面，先貼切整板央，在貼下水管道處的陽角。
5.貼磚時，應先確定腰線的高度，（一般在1m左右，而且腰線不會被地柜，吊頂等物遮擋）。
6.貼釉面磚之前，必須用水浸泡充分，以保持瓷磚鑲貼牢固：同時在粘磚時，應在墻磚上抹一層厚度適宜的釉灰，用橡皮錘敲打平整，使四角都有水泥，以防墻磚貼出空鼓現象。
7.貼墻磚時，必須吊垂線和水平線，以保證墻磚的垂直度，表面平整度及縱橫磚縫相互垂且對齊。
8.在陽角處，必須采用瓷磚的原邊磨45度角相拼粘貼，使兩磚在交角處吻合好成90度，并保證水泥頃之間飽滿，無崩楞掉角及空角，無銳利鋒口。
9.在拐角處非整磚寬度小于500mm時，應采用兩塊非整磚來代替整磚和非整磚，并將兩塊非整磚分開貼在墻面的兩側邊緣處，以保證很好的視覺效果。
10.貼墻地磚時應注意壓向，必須墻磚壓地磚。
11.貼廚房、衛(wèi)生間的地磚時。應適當放坡以現場實際最大坡度放（坡度為4—8mm），并保證能使地面殘水從地漏流盡而不積水。陽臺坡度為8—15mm（不封的話）。
12.貼地磚時，應先考慮從哪里貼起，既美觀有不使磚的損耗最小，其次，拉縱橫水平線時，應保證房間的最高處水泥砂漿有20mm，同時，應清掃地面并將地面澆濕后刷水泥漿，再貼磚，以防地磚起殼。
13.貼地磚時，基層用粗砂，水泥按3：1的比例加適量的水調和，達到既擰的緊有散的開的狀態(tài)后找平拼板，再在地磚上抹一層素水泥灰進行粘貼，用橡皮錘敲打，使其四角與四周磚角平齊，并保證砂漿充實無空鼓（既找平）。
1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《xxx消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共各國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
3、由于甲方確認的圖紙，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
1.乙方應保證承包期內不能缺工，若乙方沒有合理原因缺工3天以上并且未預先通知甲方，甲方有權要求乙方退場并另安排其它泥水班組進場施工，所發(fā)生的費用由乙方承擔。
2.合同期內，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未經甲方同意不能中途退場，如中途退場，所完成工程之款項不予結支。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
4.甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
6.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿通過協商、調解或者協商調解不成時，雙方可選擇兩種方式解決：
（1）向東莞市仲裁委員會申請仲裁。
（2）向人民法院起訴。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
甲方：
蓋章：
乙方：
蓋章：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇八
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著自愿、平等、互惠互利的原則，就石頭的供需事項平等協商，達成如下合同條款：
一、乙方提供的石頭必須為合格產品，不允許出現不合格產品，否則視乙方違約；材料價格隨行就市，雙方協商確定，數量甲方簽收為準。
二、交貨地點：甲方堆料場。
三、交貨方式：由乙方運至甲方現場，一切運輸費用均由乙方負責。所有安全事故產生的刑事責任和經濟責任由乙方全權負責。
四、數量驗收：石頭按實際方量計算，以甲方驗收人簽收為準。
五、質量驗收：乙方所有石頭含泥量、壓碎值、強度、級配等必須符合規(guī)范要求，否則產生的一切后果由乙方負責。
六、結算方式及期限：每月底結算，甲方向乙方全部貨款。
七、違約責任：乙方必須保證甲方石頭供應，如不能保證石頭供應，造成甲方損失均由乙方承擔。
八、本合同如有爭議，雙方協商或人民法院調解。
九、雙方簽字蓋章即生效，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
消防包清工合同篇九
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原則，現就項目的水電安裝具體事宜簽立合同如下條款，雙方共同遵照執(zhí)行：
第一條工程概況。
一、安裝工程名稱：
二、安裝工程地點：
三、安裝工程范圍和內容：乙方作為甲方水電項目的施工人員對承建的項目工程的清包施工，包括綜合樓、宿舍樓、廠房、倉庫及附屬設施室內的給排水、強弱電，避雷、系統調試及配合驗收和場內臨時用電等。
四、工程造價：廠房24元人民幣(大寫：二十四元)每平方，辦公室、宿舍樓、研發(fā)樓(大寫：)每平方(待進場后拿到施工圖紙結合兩地市場價格取平均價手寫填入)。
五、工期：合同簽立生效后，隨土建項目時間續(xù)延。
第二條承包方式。
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同簽訂之時起乙方交納5萬元工程保證金三個月全部返還。
3，水電材料由乙方開列數量清單報給甲方，由甲方選擇品牌自主購買，乙方負責施工。乙方的施工工具及試壓和檢測工具由乙方自備。大型工具由甲方提供。
4，乙方應提前3天將需要購買的材料清單提供給甲方，甲方應在5天內(考慮異地購買材料)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
5，乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場和材料存放地。
6，乙方應做好對施工完成的成品保護。
7，未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現此類現象，按材料價格的五倍從人工費中扣除。
第三條工程款支付與結算。
第四條質保條件及期限。
1，嚴格按照水電規(guī)范要求施工，每道工序須經質檢，監(jiān)理驗收合格為準。
2，在質保期內，出現問題，由乙方免費維修，質保時間根據《水電安裝合同(編號：20xx050501)》為準。
第五條安全文明施工。
乙方按照建筑施工相關規(guī)范、規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，乙方應文明施工，按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和《安全文明施工要求》，加強建設工程施工現場管理，保障施工順利進行。如因乙方未按相關規(guī)范安全施工，造成一切損失及后果由乙方全部承擔。
第六條違約責任。
乙方責任：工程質量如不符合規(guī)定，乙方負責無償修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期間發(fā)生的一切費用由乙方自理。乙方無權自行停止施工，因此造成的一切損失由乙方負責，并承擔相應法律責任。
甲方責任：甲方確保材料及時到位，保證乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日內不計算，停工三天以上的人工損失由甲方全部承擔。甲方必須按轉款節(jié)點(依據總承包合同的節(jié)點)及時付款，如因甲方資金不能及時到位，乙方有權停工，因此造成損失由甲方承擔。
甲方代表：乙方代表：
聯系電話：聯系電話：
聯系地址：聯系地址：
合同訂立時間。
消防包清工合同篇十
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡稱乙方）。
經甲乙雙方協定，就甲方消防系統的維護保養(yǎng)事宜達成如下協議：
系統、系統、系統、和系統，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發(fā)火災報警系統故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產生的損壞。
（八）、每次維護保養(yǎng)后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式份，雙方備案。
（一）、本合同總價為：元整。
（二）、在完成對消防系統每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的%，即：元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協商解決。
甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：
聯系人：聯系人：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真。
消防包清工合同篇十一
甲方：
乙方:。
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
綜合樓。
xxx。
本工程所有施工內容：
2、鋼筋(調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝);。
5、裝飾(內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設)。
承包方式:本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
單價：255元/平方米。
單價說明：1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機械安裝、調試、保養(yǎng)、操作等相關工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內;4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內。
1、甲方和監(jiān)理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款?；A完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續(xù)后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
1、總工期歷時___天，開工時間___年6月1日，竣工時間___年___月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續(xù)。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
(一)甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續(xù)等。
(二)乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續(xù)保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
因本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
電話：電話：
簽訂日期：___年___月___日
消防包清工合同篇十二
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
一、工程名稱：綜合樓。
二、工程地點：_________。
三、承包范圍及詳細部位：_________。
本工程所有施工內容：
2、鋼筋(調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝);。
5、裝飾(內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設)。
四、承包方式和結算方式：
承包方式:本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
五、承包單價：
單價：255元/平方米。
單價說明：
1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;。
3、包機械安裝、調試、保養(yǎng)、操作等相關工作;。
5、面積按建筑面積計算;。
6、乙方在施工的水電費不包含在內。
六、付款方式。
1、甲方和監(jiān)理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續(xù)后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
七、工期條款。
1、總工期歷時天，開工時間_________年6月1日，竣工時間_________年_________月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
八、質量條款。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續(xù)。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
九、甲、乙雙方職責：
(一)甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續(xù)等。
(二)乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
十、安全條款。
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續(xù)保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
十三、解決合同糾紛的方式：
因本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、其他;。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。
乙方：_________。
電話：_________。
電話：_________。
簽訂日期：_________年_________月_________日
消防包清工合同篇十三
甲方：
乙方：
為了進一步實施內部經濟承包責任制，明確雙方責權利關系，甲方承包的獨山鎮(zhèn)綜合文化站工程地基與基礎、主體結構和裝飾裝修中的混凝土分項、鋼筋分項、外腳手架工程由乙方承包施工，根據實際情況，經雙方協商同意，鑒定以下條款，以資共同遵守。
一、工程名稱：獨山鎮(zhèn)綜合文化站工程。
二、工程地點：獨山鎮(zhèn)人民政府東側。
三、承包范圍：
鋼筋工程：鋼筋的上下車，調直加工制作、綁扎，成品搬運，每層的電渣壓力焊、對焊及圖紙中所有預埋件、拉結筋的焊接、安裝，保護層墊塊的`制作、掛設、廢料的匯集堆放等一系列鋼筋工工序均在承包范圍內。材料由甲方提供。
土建、裝飾工程：甲方提供材料，包括自制混凝土、砌體、內外粉、地坪貼磚;機械設備由乙方自理。
腳手架工程：腳手架所需的一切材料由乙方提供，必須達到安全要求。
四、承包方式：分包(包清工)乙方盈虧自負。
五、承包價格：按每平方元計算，共元。
六、工程款支付方式：
甲方在工程結構一層封頂后一周內付乙方工資總價款20%，三層封頂后一周內付乙方工資總價款50%，余款待竣工驗收后一周內一次性付清。
七、工程質量保證措施及獎懲辦法：本工程質量創(chuàng)群體優(yōu)良，必須達到一次性合格率100%，優(yōu)良率80%。甲乙雙方在施工中應認真負責抓好工程質量，按照設計要求、施工規(guī)范及安徽省或六安市頒發(fā)的有關規(guī)定實施。本工程所有驗收標準按六安市優(yōu)良工程標準核驗，達不到標準者必須返工，返修所發(fā)生的一切費用及工期延誤等由乙方承擔，且業(yè)主對甲方的處罰罰金也由乙方負責。
八、安全生產及現場管理：
1、乙方所有施工人員必須經安全教育并有書面證明后，方可上崗操作且辦理相關證件的各種費用由乙方自理，否則出現一切問題由乙方負責，包括罰金。承包期內屬乙方原因所發(fā)生的一切安全事故，其一切費用均由乙方承擔，包括上級罰款。乙方必須服從甲方管理，嚴格遵照甲方制定的各項管理制度，在施工中由甲方檢查、監(jiān)督，對違章作業(yè)、不服從管理的，甲方有權制止、罰款，以至辭退。
2、乙方在施工中，必須遵照圖紙、嚴格按規(guī)范要求、參照鋼筋工技術交底施工，確保工程質量。嚴格按甲方制定的工程計劃施工，人員分配及夜間加班，甲方總施工員通知任務后，乙方務必遵照執(zhí)行。如不服從管理，出現質量問題及延誤工期，甲方有權辭退乙方，且甲方只承認乙方已完成工程量的50%承包款，其余款項作賠償甲方的損失和罰金。
3、乙方在施工中應抓好安全生產、防火防盜工作，搞好環(huán)境衛(wèi)生，加強職工的職業(yè)道德教育和管理，如發(fā)生打架現象，一次罰款500元;嚴禁小孩進入工地，發(fā)現一次罰款200元;無上崗證者不能進入工地做工，探親的不能進入工地現場，不準在生活區(qū)留宿，發(fā)現一次罰款100元。
4、工地以外，乙方(工人)所發(fā)生的打架、斗毆、盜竊等一切事故，甲方概不負責。
九、甲方制定各項管理制度及補充協議中條款規(guī)定，如乙方有違反，甲方將依照管理制度和補充協議進行處罰、開出罰款收據，一式三聯交乙方負責人一份，不需要乙方簽字認可即可生效，罰金從承包工程工資款中直接扣除。
十、違約責任：甲、乙雙方應自覺遵照合同條款及補充協議條款發(fā)行如一方違約，由違約方負全部責任。
十一、本合同未盡事宜，見鋼筋工補充協議。
十二、本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，至工程結算分配完終止。
十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依據《合同法》及其它有關規(guī)定，就甲乙雙方石材安裝相關事宜，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，經協商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程地點：
二、工程名稱：
三、質量要求：線條要垂直，接縫要均勻，無明顯缺邊掉角，大角通順，具體按國家標準驗收。
四、施工期限：從年月日起至年月日。
五、安裝單價：詳見附件1。
六、付款方式：
1、因本工地施工成本較高，乙方進場后，甲方預付工程款伍萬元整，其他付款按每棟門套安裝完后予以結清。
2、臺階及欄桿每15天按進度付款90%,留10%安裝完驗收后予以全部結清。
七、結算方式：按現場的`實際安裝數量為準結算。
八、其它約定事項：
1、甲方應向乙方提供詳細(確認)可供施工的圖紙;。
2、乙方工人進場后積極配合甲方的各項事項，遵守工地的文明施工公約，遵守各種規(guī)章制度。
3、甲方應向乙方提供員工宿舍，及搭腳手架所有需要材料，如出現影響施工現場甲方應配合乙方協商處理。
4、臺階底料黃沙、水泥不在安裝價格之內。
5、現場如有變動或是增加部分，其價格及相關事宜另行商議簽定。
九、違約責任：合同簽訂后具有同等法律效應，甲乙雙方應共同遵守本合同所規(guī)定的條款，如有爭議雙方協商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章后生效。
甲方代表：
乙方代表：
聯系電話：
聯系電話：
聯系地址：
聯系地址：
消防包清工合同篇十五
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防包清工合同篇一
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）。
承包方：_________（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：
1、本合同工程定于______年______月______日開工；于______年______月______日竣工。合同工期日歷天數為______天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為______天。
2、承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出：__________________.
3、工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：__________________.
圖紙發(fā)包方于______，向承包方提供______套圖紙。
發(fā)包方工程師姓名：______；項目經理姓名：______。
開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的`合法手續(xù)，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。
1、每月______日向發(fā)包方報送月度施工計劃和己完工程進度統計報表。
2、遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負責安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等各項工作，做好施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護。發(fā)現地下障礙和文物時，及時報告有關部門并采取有效保護措施，按有關具體規(guī)定處置，發(fā)包方承擔由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應順延。承包方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。
1、當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發(fā)包方參加，驗收合格后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改后重新驗收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出，由發(fā)包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發(fā)包方承擔，相應順延工期。
2、工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發(fā)包方10天內組織驗收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，發(fā)包方于5日內按有關規(guī)定向質量監(jiān)督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
1、施工中發(fā)包方對原設計進行變更，經批準后，發(fā)包方應在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更，并于5天內，根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由發(fā)包方承擔，發(fā)包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。
2、本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整：
雙方按國家和本市有關主管部門現行規(guī)定，在合同生效后，開工前七天，發(fā)包方應向承包方預付______%工程款；進度款根據每月1號所報工程進度撥款；承包人按發(fā)包方要求履行完全部義務后，向發(fā)包方提交竣工結算報告，發(fā)包方應在收到竣工結算報告后______內向承包方予以結清，發(fā)包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。發(fā)包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
1、發(fā)包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產品合格證明；如與設計和規(guī)范要求不符的產品，重新采購符合要求的產品，各自承擔由此發(fā)生的費用。
2、承包方需使用代用材料時，須經發(fā)包方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。
發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向______仲裁委員會申請仲裁；
第二種爭議解決方式：向______人民法院起訴。雙方約定按第______種爭議解決方式解決。
承包人應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
保修內容包括：
1、工程主體結構終身保修；
2、屋面防水結構保修5年；
3、裝飾裝修及其他保修兩年。
發(fā)包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發(fā)生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
本合同正本兩份具有同等效力，由發(fā)包方承包方雙方分別保存；副本______份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
消防包清工合同篇二
單位名稱：(以下簡稱甲方)
單位名稱：
油漆工(班組) (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝承包合同條例》及有關規(guī)定，本著平等、自愿、互利、互惠的原則，經雙方協商，簽訂本合同。
第一條工程名稱及地點
工程名稱：
工程地點：
第二條工程范圍及內容
工程范圍：的內外墻、平頂涂料工程。包括清理基層、搭拆架子、括膩子(摻白水泥)二遍，配料、打磨砂紙、刷涂料三遍等全部工作內容。
工程承包形式：包工包料(并由承包方自備機具、工具。)
第三條結算方式
1、按實做面積進行結算，工程量計算方式按定額規(guī)定。
2、合同暫定數量：內墻涂料m2，外墻涂料m2，其它：。
3、單價約定：內墻涂料元/ m2，外墻涂料元/ m2，其它：。
第四條合同價款的支付
本工程根據每月完成進度部位，在月底按完成的工程量結帳，并按70%支付工資。工資于次月5日前由班組長按出工人數造好工資表報項目部，次月15號左右發(fā)放到各工人手中，工程余款在工程結頂經驗收達到要求后一個月內支付，乙方需開具勞務發(fā)票。
第五條工程質量要求
1、按建筑、安裝規(guī)范、技術標準和施工驗收規(guī)范，并按gb50210-20xx建筑工程質量驗評定標準及《杭州市提高建筑安裝感觀質量的若干規(guī)定》進行施工和檢驗。
2、材料要有質量檢驗合格證，如因乙方責任造成返工，其損失費由乙方承擔，保修期暫定為工程竣工交付建設單位使用后半年。
3、在施工中發(fā)生質量事故，應及時報告甲方。按有關標準規(guī)定進行處理，一切損失及費用均由乙方負責。如由于管理不善或有意的偷工減料等，甲方根據情節(jié)輕重和造成影響程度，有權向有乙方處以罰款、停工，甚至終止合同。
4、乙方必須負責其所承擔的工作完成之前的成品、半成品的保護工作。對項目部經查不符合要求的，由項目部開出整改通知單，班組如不及時整改的則按有關條例處罰。
第六條施工工期及進度要求
1、施工工期：暫定為年月日開工，具體各幢施工工期必須符合現場項目部計劃要求;并于年月日前完工。
2、進度要求：乙方必須根據甲方每周安排的.進度計劃施工，如按時保質、保量完成的，將給予2元/m2的獎勵。如由乙方原因引起拖延工程進度情況，甲方將乙方本月完成工程量結算價中扣除5元/m2，嚴重的甲方有權辭退乙方，并按完成工作量的70%結算。
第七條工程雙標化管理
1、工程施工人員進場必須具有身份證、勞務證、暫住證，暫住證可由甲方代辦，費用由乙方自負。
2、乙方施工人員進場七天內，承包人必須將全部名單報給項目部，并交身份證復印件和一寸照片2張。
3、乙方施工人員必須嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，如有違反按規(guī)定在當月生活費中扣除相應的罰款金額。
4、乙方在工地住宿人員必須服從甲方統一安排，不得留宿外來人員，必須保持宿舍內清潔，每周項目部對宿舍進行檢查，對檢查不符合要求的處以20-100元的罰款。
5、乙方在施工中必須嚴格落實，在施工中不得浪費原材料，真正做到工完料清，否則甲方視情況對乙方處以相應的罰款。落手清必須鋼筋頭用掉，或堆放好。如發(fā)現未清理或浪費者，按每跟5元扣罰。
6、施工現場清潔衛(wèi)生實行包干制，乙方必須由專人負責清理衛(wèi)生，并在包干范圍內的所有垃圾運到甲方指定地點。
7、絕對禁止婦女及兒童進入工地現場，如發(fā)現一次當事人罰100元，承包人罰200元。如確需要用女工的班組，應將名單上報項目部，由項目部統一劃分宿舍住宅，絕不允許男女混居。
8、乙方在施工現場內嚴禁發(fā)生打架事件和賭博，如發(fā)生不管雙方對錯及賭額大小，均對當事人罰200元/次，承包人罰500元/次，情節(jié)嚴重的送公安機關處理。
9、要求班組長在施工過程中的到崗率不小于%。班組在一個月內違反以上規(guī)定三項次以上，在當月完成工作量的結算中扣除21元/ m。
第八條安全要求
施工人員進入工地必須戴好安全帽，必須遵守安全制度及安全紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，杜絕安全事故。如因乙方原因而發(fā)生安全事故，一切責任由乙方承擔;如因其它原因發(fā)生的安全事故，雙方協調解決。甲、乙雙方必須共同簽訂安全合同。
第九條合同生效
乙方在簽訂本合同時必須簽訂相關的安全合同和遞交工程量總價8%的金額作為保證金。只有在簽訂安全合同及提交保證金后，本合同才生效。合同正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本若干份。
第十條其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
消防包清工合同篇三
甲方：
乙方：
根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本施工的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。
一、施工名稱：xx市大名縣水榭花都一期車庫。
二、施工地點：大名縣縣城北環(huán)路。
三、承包方式：清包人工費。
四、承包范圍：
本合同包含1—7#樓地下車庫頂（含頂）以下的主體建筑勞務工作，給定的施工圖紙范圍內所有土建施工施工中的各項勞務，即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子施工、室內砌筑施工、混凝土澆筑、內墻抹灰。
甲方提供的材料有：所有周轉材料和機械設備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
五、開竣工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽誤一天，扣施工款5000元，依次累計。耽誤工期超過10天，甲方有權另行安排隊伍施工，乙方無條件退場。
六、施工面積及單價：
1、按該施工設計圖紙為準，計算項目總面積施工量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、施工承包價：每平方米218元，不包括稅金。
4、施工總價約348000元。
七、付款方式：
無預付款，本合同內容全部完工后5日內，甲方支付乙方70%施工款；三個月內支付剩余的全部施工款項。
八、雙方責任：
甲方責任：
1、向乙方提供完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責。
2、對施工質量嚴格把關，對不合格施工勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協調施工大包方，保證施工材料及時無誤地供應到現場。如耽誤工期由甲方負責。
5、保證按時給乙方撥付施工款，按月累計停工5天，人員誤工費由甲方負責，工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的施工地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
乙方責任：
1、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員、管理人員和作業(yè)工具，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工；主要負責人保證吃住在現場。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生沖突；對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴格執(zhí)行特種工種上崗，如：電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴格規(guī)范施工，保證每個分項施工符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
5、施工中注意安全施工，杜絕傷亡事故的發(fā)生。
九、施工安全施工生產目標承諾：
1、杜絕重大安全事故，死亡事故為零。
2、杜絕重大設備、火災事故。
3、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
十、安全合同內容：
1、甲方必須對勞務人員進行安全保險費，如在施工中發(fā)生傷亡事故，費用在10000元以內由乙方全部承擔，超過10000元的部分由甲方承擔80%，乙方承擔20%保險公司給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成，而責任及所有費用由造成方負責，甲方進行協調解決處理。
2、甲乙雙方必須自覺遵守、執(zhí)行xxx《建筑施工安全檢查標準》，以及有關的各項規(guī)范，自學遵守當地政府、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定，切實保障施工人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護。
3、乙方應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度，安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度：
（1）根據施工內容、特點，甲乙雙方應做好安全技術交底，并有交底書材料，雙方各執(zhí)一份。
（2）乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
（3）乙方生產負責人技術人員必須接受安全培訓，考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工。
（4）乙方的工長、技術員、機械操作人員等部門負責人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負責人必須接受安全技術培訓持證上崗。
（5）乙方工人入場一律接受安全教育，合格后方準進入現場施工。
（6）乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證，持證上崗。
（7）乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度，并且嚴格貫徹實施。
（8）乙方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
（9）乙方必須執(zhí)行安全防護措施，設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度。
（10）乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
十一、現場文明施工及其人員行為的管理：
1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規(guī)定，必須符合現場標準化布置的要求。
2、乙方應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責。
3、乙方的工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
甲方（簽字）：
日期：
乙方（簽字）：
日期：
消防包清工合同篇四
甲方：
乙方：
現就室內裝飾工程，以清包工形式，承包給乙方施工，為明確雙方職責，經雙方共同協商一致，特訂立以下條款，望甲乙雙方共同遵守履行，并為工程完工后結算依據，協議如下：
1.甲方安排工程進度，提供施工材料，安全設施。
2.甲方保證材料的及時供應，除特殊加工的材料按其所需的加工周期除外，其他常規(guī)材料必須保證雙方協定之時間內送到。
3.乙方按照圖紙復審后，根據圖紙、生產、裝配（如有差異、以本公司所發(fā)布文件為準或由工程部決定）。根據甲方的指令，按實際的施工進度、乙方根據現場實際情況，負責增減勞務人員。作到安全生產，如違反安全條例，導致傷亡事故，除追究主要責任外，一切費用由乙方自理。
4.乙方應辦理人身安全保險手續(xù)，費用自理。
5.乙方應配備現場指定安全員、施工員，并在承包合同中簽字。
6.乙方各工種應互相配合，出現問題當場解決，也可通過工程管理部共同解決。
7.乙方應在規(guī)定時間內完成施工任務，節(jié)假日應確保勞動力平衡，乙方不得無故拖延工期。
8.乙方應對本工程包質量、包工期、包驗收通過。
按時按質完工，經有關單位一次性驗收合格并評定為優(yōu)良工程的，另獎勵/套。
以上費用包括施工人員人工費，現場材料保管費、工人勞務費、現場施工協調費、現場施工工具費、產品移交給客戶前的產品清理、保護費等。
注：必須把該施工隊配備的施工人員的名單及工資標準呈報公司，并保證工人工資的發(fā)放是其所拿的按比例發(fā)放；如違反，甲方有權在承包人在場的情況下代承包人發(fā)放工人工資。
暫定年日——月根據甲方施工流程表施工，總工期控制在天內，具體按甲方工程計劃進度要求進行。如延期，按每天150—500元/天進行處罰。如因甲方主觀原因，造成工期拖延，工期順延，并補給給施工隊相應生活費。
進場按7天預付工程總款5%的生活費進行發(fā)放（施工人員配備必須達到施工要求）。
泥木工分部（分項）工程結束，驗收合格后就付工程總款40%。
竣工驗收合格簽署后，付至工程總款60%，交房后10—15日結算工程款。
1.本工程必須按國家標準和市場質檢標準及圖紙要求施工。按國標與企標即《住宅裝修驗收標準》及上海市地方標準的要求進行驗收，并保證質量驗收合格以上，施工質量以蘇真發(fā)放施工隊簽字確認的施工驗收單里面規(guī)定的內容為準。
3.每月應排出工程實際進度表，交工程管理部。
4.如工程管理人員查出不合格者，由管理人員開出整改通知書，施工隊將無條件在規(guī)定時間內修復，直至工程管理部批準為止。如由甲方主觀原因造成的返工，其費用由甲方承擔。
5.對現場使用的材料或者零配件，應加以保護，不能夠隨便亂放亂堆，工程部將對這些材料及零配件對帳查看，除適當的損耗外，其余材料數量將按預算部開出的材料單對照，損耗超出過大部分，由乙方負責賠償，錢款在其施工工程款中扣除。
6.對損壞公司材料，整改項目超標使用材料的，也將在項目款中扣除該錢款。
7．在施工過現場的每位員工，都應樹立保護成品的概念，對各工種的產品成品，都要保護好，如有損壞，將照價賠償。
8．乙方使用的所有工具必須妥善保護，如乙方領取的機械、工具、電線、碘鎢燈、安全帽等材料，工程完工后應如數歸還（易耗品、舊品歸還沖帳）甲方，發(fā)現欠缺部分按假賠償。
9.乙方的施工用料，應按照每套房型的用才定量進行施工、如超出定量，則超出部分由施工隊自行承擔（材料定量由公司工程部進行實地測量），特別是當天拌和的水泥沙漿，必須當天用完，做到工完場清。甲方不定期進行檢查，每發(fā)現一次處50-200元的處罰。
1.乙方應負責工程的整個施工進度與質量，包括保修期內的服務，負責施工隊人員的安全生產、施工紀律等。嚴格執(zhí)行工程計劃，把好質量關。協助工程部經理協調現場工作，每天做好施工日記。以公司驗收單為準則，服從工程管理部統一安排。
2.對刁難工程管理人員或拒不執(zhí)行工程部指令的隊伍，工程部有權要求該施工隊或相關人員退場，并且馬上終止合同，對此決定如有不服，可以向公司上級領導反映，但退場決定必須服從。
3.乙方必須做到以“安全生產，文明施工”為原則，切實執(zhí)行勞動、安全、法律、法規(guī)，重視安全生產，加強安全教育，落實安全防范措施，杜絕工傷事故的發(fā)生。若乙方發(fā)生人身、機械、設備等造成事故，一切責任及經濟損失均由乙方自負。
4.乙方在組織生產過程中，必須嚴格遵守國家和各級行政主管部門關于勞動保護、勞動安全和社會治安的規(guī)定。不得用承包而取消或將低職工和女工保健待遇，嚴禁使用童工。乙方操作人員必須是乙方在冊職工，并有相關的上崗證書，保證技術素質好，遵守甲方各項管理制度，服從甲方管理人員的生產調動。
5.乙方在合同簽定時，把全體施工人員的名字、身份證復印件及照片交工程管理部統一管理，并應接受甲方檢查、督促、獎罰，按當地派出所規(guī)定辦理暫住證及治安管理費，費用由乙方自理。
6.在施工場地，員工一律不得在工地燒飯燒菜，一律在指定的地方燒飯、做菜、用餐，并保證場地衛(wèi)生、整潔、安全。
雙方共同協商解決，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章后即生效，款項付清后，本合同自行失效。
（工程管理部對實地施工所需的現場發(fā)放的相關文件）。
甲方：
乙方：
電話：電話：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇五
業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的.情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程名稱：。
二、工程量、價格
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現金付款。
四、設計
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸
甲方負責材料在施工現場的垂直運輸條件。
八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現任何安全事故，由乙方承擔。
十一、合同爭議
出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防包清工合同篇六
業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：
一、工程概況。
工程名稱：。
二、工程量、價格。
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現金付款。
四、設計。
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期。
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸。
甲方負責材料在施工現場的垂直運輸條件。
八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現任何安全事故，由乙方承擔。
出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防包清工合同篇七
用人單位（甲方）：
身份證號碼：
聯系方式：
承包人（乙方）：
身份證號碼：
聯系方式：
按照國家、省、市有關勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，招用（以下稱乙方）為泥水工承包人。雙方根據“平等自愿、協商一致”的原則，簽定本合同，確立勞動關系，明確雙方的權利、義務，并共同遵守履行。
1、工種名稱：泥水工。
2、工程地點：惠州博羅縣石灣鎮(zhèn)一品中央8棟206室。
3、承包范圍：
1.拆除并運走入戶花園花壇矮墻、欄桿基座瓷片、接待區(qū)與辦公區(qū)之間隔墻、辦公區(qū)與主臥房之間隔墻及書房、辦公區(qū)、主臥房、客房的飄窗窗臺。
2.砌筑辦公區(qū)與主臥房之間的衣柜隔墻并批蕩。
3.全屋廚衛(wèi)陽臺地面及墻面的防水涂刷。
4.主次衛(wèi)生間的沉池回填和混凝土澆灌找平。
5.全屋廚衛(wèi)墻面及全屋地面、踢腳線、門檻石（含雜物房、陽臺及露臺）磚類的鋪貼。
6.廚柜地柜預制水泥板柜身制作并貼瓷片。
7.廚房排水管包管。
8.水電管路線槽的修補及其他泥水相關的修邊修補。
4、承包方式：人工總價包干（人工費總價為壹萬元整）。
5、本工程自年月日開工，于年月日竣工（如因乙方本身因素導致超過工期一天扣除總工款2%）。
完工驗收合格后付款%，其余%為質量保證金（天后證明無質量問題付清全部余款）.
基本要求。
2.廚房，衛(wèi)生間貼墻，地磚時要先保護好上下水口，防止水泥砂漿流入下水道。
3.泥工的工作特點是濕，臟，水泥，磚渣。垃圾多對施工現場環(huán)境及公司形象影響較大，故每一位施工員都一定要做到完成一處工程，馬上清理施工現場的垃圾，在鐵皮上和彩條布上和水泥砂漿。
一．改動門窗位置。
1.一定要保證墻體上門洞或窗洞的寬度不超過（門葉，窗葉）的寬度加門套線。
2.通過吊線，打水平尺，量角尺等方法確保墻體上門洞方正，窗洞兩側現地面垂直，所有轉角是90度。
二．防水處理工程。
1.清理基層，粉水泥，砂漿，待水泥完全干固后，使用比較好的防水涂料，均勻粉刷在墻面，地面上。水泥防水劑的使用一定要按照說明書上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照說明書上的比例操作。
2.包下水管時，特別注意不準封閉下水管道上的檢修口。
三．墻地磚工程。
1.對進入現場的墻地磚進行開箱檢查看材料的品種規(guī)格是否符合設計要求，嚴格檢查相同的材料是否有色差，仔細查看是否有破損，裂紋，測量其寬窄，對角線是否在允許偏差范圍內（2mm），檢查平整，滲水度以及是否做過防污處理，發(fā)現有質量問題，應詳談告業(yè)主，請業(yè)主選擇退貨，如果業(yè)主堅持要用，須請業(yè)主簽字認可。
2.計算瓷磚用量時以實際使用量x2-4%的損耗。
3.貼磚前，應檢查各面的直度及表面平整度，檢查陽角是否方正，如果超過允許值，必須把基層粉末抹平整后再開始貼磚。
4.貼面前，應充分考慮磚在陰角處的壓向，要求從進門的角度看不到磚縫，一般先進門對面的然后再貼面，先貼切整板央，在貼下水管道處的陽角。
5.貼磚時，應先確定腰線的高度，（一般在1m左右，而且腰線不會被地柜，吊頂等物遮擋）。
6.貼釉面磚之前，必須用水浸泡充分，以保持瓷磚鑲貼牢固：同時在粘磚時，應在墻磚上抹一層厚度適宜的釉灰，用橡皮錘敲打平整，使四角都有水泥，以防墻磚貼出空鼓現象。
7.貼墻磚時，必須吊垂線和水平線，以保證墻磚的垂直度，表面平整度及縱橫磚縫相互垂且對齊。
8.在陽角處，必須采用瓷磚的原邊磨45度角相拼粘貼，使兩磚在交角處吻合好成90度，并保證水泥頃之間飽滿，無崩楞掉角及空角，無銳利鋒口。
9.在拐角處非整磚寬度小于500mm時，應采用兩塊非整磚來代替整磚和非整磚，并將兩塊非整磚分開貼在墻面的兩側邊緣處，以保證很好的視覺效果。
10.貼墻地磚時應注意壓向，必須墻磚壓地磚。
11.貼廚房、衛(wèi)生間的地磚時。應適當放坡以現場實際最大坡度放（坡度為4—8mm），并保證能使地面殘水從地漏流盡而不積水。陽臺坡度為8—15mm（不封的話）。
12.貼地磚時，應先考慮從哪里貼起，既美觀有不使磚的損耗最小，其次，拉縱橫水平線時，應保證房間的最高處水泥砂漿有20mm，同時，應清掃地面并將地面澆濕后刷水泥漿，再貼磚，以防地磚起殼。
13.貼地磚時，基層用粗砂，水泥按3：1的比例加適量的水調和，達到既擰的緊有散的開的狀態(tài)后找平拼板，再在地磚上抹一層素水泥灰進行粘貼，用橡皮錘敲打，使其四角與四周磚角平齊，并保證砂漿充實無空鼓（既找平）。
1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《xxx消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共各國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
3、由于甲方確認的圖紙，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
1.乙方應保證承包期內不能缺工，若乙方沒有合理原因缺工3天以上并且未預先通知甲方，甲方有權要求乙方退場并另安排其它泥水班組進場施工，所發(fā)生的費用由乙方承擔。
2.合同期內，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未經甲方同意不能中途退場，如中途退場，所完成工程之款項不予結支。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
4.甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
6.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿通過協商、調解或者協商調解不成時，雙方可選擇兩種方式解決：
（1）向東莞市仲裁委員會申請仲裁。
（2）向人民法院起訴。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
甲方：
蓋章：
乙方：
蓋章：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇八
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著自愿、平等、互惠互利的原則，就石頭的供需事項平等協商，達成如下合同條款：
一、乙方提供的石頭必須為合格產品，不允許出現不合格產品，否則視乙方違約；材料價格隨行就市，雙方協商確定，數量甲方簽收為準。
二、交貨地點：甲方堆料場。
三、交貨方式：由乙方運至甲方現場，一切運輸費用均由乙方負責。所有安全事故產生的刑事責任和經濟責任由乙方全權負責。
四、數量驗收：石頭按實際方量計算，以甲方驗收人簽收為準。
五、質量驗收：乙方所有石頭含泥量、壓碎值、強度、級配等必須符合規(guī)范要求，否則產生的一切后果由乙方負責。
六、結算方式及期限：每月底結算，甲方向乙方全部貨款。
七、違約責任：乙方必須保證甲方石頭供應，如不能保證石頭供應，造成甲方損失均由乙方承擔。
八、本合同如有爭議，雙方協商或人民法院調解。
九、雙方簽字蓋章即生效，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
消防包清工合同篇九
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原則，現就項目的水電安裝具體事宜簽立合同如下條款，雙方共同遵照執(zhí)行：
第一條工程概況。
一、安裝工程名稱：
二、安裝工程地點：
三、安裝工程范圍和內容：乙方作為甲方水電項目的施工人員對承建的項目工程的清包施工，包括綜合樓、宿舍樓、廠房、倉庫及附屬設施室內的給排水、強弱電，避雷、系統調試及配合驗收和場內臨時用電等。
四、工程造價：廠房24元人民幣(大寫：二十四元)每平方，辦公室、宿舍樓、研發(fā)樓(大寫：)每平方(待進場后拿到施工圖紙結合兩地市場價格取平均價手寫填入)。
五、工期：合同簽立生效后，隨土建項目時間續(xù)延。
第二條承包方式。
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同簽訂之時起乙方交納5萬元工程保證金三個月全部返還。
3，水電材料由乙方開列數量清單報給甲方，由甲方選擇品牌自主購買，乙方負責施工。乙方的施工工具及試壓和檢測工具由乙方自備。大型工具由甲方提供。
4，乙方應提前3天將需要購買的材料清單提供給甲方，甲方應在5天內(考慮異地購買材料)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
5，乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場和材料存放地。
6，乙方應做好對施工完成的成品保護。
7，未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現此類現象，按材料價格的五倍從人工費中扣除。
第三條工程款支付與結算。
第四條質保條件及期限。
1，嚴格按照水電規(guī)范要求施工，每道工序須經質檢，監(jiān)理驗收合格為準。
2，在質保期內，出現問題，由乙方免費維修，質保時間根據《水電安裝合同(編號：20xx050501)》為準。
第五條安全文明施工。
乙方按照建筑施工相關規(guī)范、規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，乙方應文明施工，按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和《安全文明施工要求》，加強建設工程施工現場管理，保障施工順利進行。如因乙方未按相關規(guī)范安全施工，造成一切損失及后果由乙方全部承擔。
第六條違約責任。
乙方責任：工程質量如不符合規(guī)定，乙方負責無償修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期間發(fā)生的一切費用由乙方自理。乙方無權自行停止施工，因此造成的一切損失由乙方負責，并承擔相應法律責任。
甲方責任：甲方確保材料及時到位，保證乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日內不計算，停工三天以上的人工損失由甲方全部承擔。甲方必須按轉款節(jié)點(依據總承包合同的節(jié)點)及時付款，如因甲方資金不能及時到位，乙方有權停工，因此造成損失由甲方承擔。
甲方代表：乙方代表：
聯系電話：聯系電話：
聯系地址：聯系地址：
合同訂立時間。
消防包清工合同篇十
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡稱乙方）。
經甲乙雙方協定，就甲方消防系統的維護保養(yǎng)事宜達成如下協議：
系統、系統、系統、和系統，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發(fā)火災報警系統故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產生的損壞。
（八）、每次維護保養(yǎng)后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式份，雙方備案。
（一）、本合同總價為：元整。
（二）、在完成對消防系統每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的%，即：元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協商解決。
甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：
聯系人：聯系人：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真。
消防包清工合同篇十一
甲方：
乙方:。
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
綜合樓。
xxx。
本工程所有施工內容：
2、鋼筋(調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝);。
5、裝飾(內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設)。
承包方式:本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
單價：255元/平方米。
單價說明：1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機械安裝、調試、保養(yǎng)、操作等相關工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內;4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內。
1、甲方和監(jiān)理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款?；A完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續(xù)后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
1、總工期歷時___天，開工時間___年6月1日，竣工時間___年___月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續(xù)。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
(一)甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續(xù)等。
(二)乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續(xù)保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
因本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
電話：電話：
簽訂日期：___年___月___日
消防包清工合同篇十二
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
一、工程名稱：綜合樓。
二、工程地點：_________。
三、承包范圍及詳細部位：_________。
本工程所有施工內容：
2、鋼筋(調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝);。
5、裝飾(內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設)。
四、承包方式和結算方式：
承包方式:本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
五、承包單價：
單價：255元/平方米。
單價說明：
1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;。
3、包機械安裝、調試、保養(yǎng)、操作等相關工作;。
5、面積按建筑面積計算;。
6、乙方在施工的水電費不包含在內。
六、付款方式。
1、甲方和監(jiān)理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續(xù)后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
七、工期條款。
1、總工期歷時天，開工時間_________年6月1日，竣工時間_________年_________月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
八、質量條款。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續(xù)。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
九、甲、乙雙方職責：
(一)甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續(xù)等。
(二)乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
十、安全條款。
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續(xù)保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
十三、解決合同糾紛的方式：
因本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、其他;。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。
乙方：_________。
電話：_________。
電話：_________。
簽訂日期：_________年_________月_________日
消防包清工合同篇十三
甲方：
乙方：
為了進一步實施內部經濟承包責任制，明確雙方責權利關系，甲方承包的獨山鎮(zhèn)綜合文化站工程地基與基礎、主體結構和裝飾裝修中的混凝土分項、鋼筋分項、外腳手架工程由乙方承包施工，根據實際情況，經雙方協商同意，鑒定以下條款，以資共同遵守。
一、工程名稱：獨山鎮(zhèn)綜合文化站工程。
二、工程地點：獨山鎮(zhèn)人民政府東側。
三、承包范圍：
鋼筋工程：鋼筋的上下車，調直加工制作、綁扎，成品搬運，每層的電渣壓力焊、對焊及圖紙中所有預埋件、拉結筋的焊接、安裝，保護層墊塊的`制作、掛設、廢料的匯集堆放等一系列鋼筋工工序均在承包范圍內。材料由甲方提供。
土建、裝飾工程：甲方提供材料，包括自制混凝土、砌體、內外粉、地坪貼磚;機械設備由乙方自理。
腳手架工程：腳手架所需的一切材料由乙方提供，必須達到安全要求。
四、承包方式：分包(包清工)乙方盈虧自負。
五、承包價格：按每平方元計算，共元。
六、工程款支付方式：
甲方在工程結構一層封頂后一周內付乙方工資總價款20%，三層封頂后一周內付乙方工資總價款50%，余款待竣工驗收后一周內一次性付清。
七、工程質量保證措施及獎懲辦法：本工程質量創(chuàng)群體優(yōu)良，必須達到一次性合格率100%，優(yōu)良率80%。甲乙雙方在施工中應認真負責抓好工程質量，按照設計要求、施工規(guī)范及安徽省或六安市頒發(fā)的有關規(guī)定實施。本工程所有驗收標準按六安市優(yōu)良工程標準核驗，達不到標準者必須返工，返修所發(fā)生的一切費用及工期延誤等由乙方承擔，且業(yè)主對甲方的處罰罰金也由乙方負責。
八、安全生產及現場管理：
1、乙方所有施工人員必須經安全教育并有書面證明后，方可上崗操作且辦理相關證件的各種費用由乙方自理，否則出現一切問題由乙方負責，包括罰金。承包期內屬乙方原因所發(fā)生的一切安全事故，其一切費用均由乙方承擔，包括上級罰款。乙方必須服從甲方管理，嚴格遵照甲方制定的各項管理制度，在施工中由甲方檢查、監(jiān)督，對違章作業(yè)、不服從管理的，甲方有權制止、罰款，以至辭退。
2、乙方在施工中，必須遵照圖紙、嚴格按規(guī)范要求、參照鋼筋工技術交底施工，確保工程質量。嚴格按甲方制定的工程計劃施工，人員分配及夜間加班，甲方總施工員通知任務后，乙方務必遵照執(zhí)行。如不服從管理，出現質量問題及延誤工期，甲方有權辭退乙方，且甲方只承認乙方已完成工程量的50%承包款，其余款項作賠償甲方的損失和罰金。
3、乙方在施工中應抓好安全生產、防火防盜工作，搞好環(huán)境衛(wèi)生，加強職工的職業(yè)道德教育和管理，如發(fā)生打架現象，一次罰款500元;嚴禁小孩進入工地，發(fā)現一次罰款200元;無上崗證者不能進入工地做工，探親的不能進入工地現場，不準在生活區(qū)留宿，發(fā)現一次罰款100元。
4、工地以外，乙方(工人)所發(fā)生的打架、斗毆、盜竊等一切事故，甲方概不負責。
九、甲方制定各項管理制度及補充協議中條款規(guī)定，如乙方有違反，甲方將依照管理制度和補充協議進行處罰、開出罰款收據，一式三聯交乙方負責人一份，不需要乙方簽字認可即可生效，罰金從承包工程工資款中直接扣除。
十、違約責任：甲、乙雙方應自覺遵照合同條款及補充協議條款發(fā)行如一方違約，由違約方負全部責任。
十一、本合同未盡事宜，見鋼筋工補充協議。
十二、本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，至工程結算分配完終止。
十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依據《合同法》及其它有關規(guī)定，就甲乙雙方石材安裝相關事宜，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，經協商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程地點：
二、工程名稱：
三、質量要求：線條要垂直，接縫要均勻，無明顯缺邊掉角，大角通順，具體按國家標準驗收。
四、施工期限：從年月日起至年月日。
五、安裝單價：詳見附件1。
六、付款方式：
1、因本工地施工成本較高，乙方進場后，甲方預付工程款伍萬元整，其他付款按每棟門套安裝完后予以結清。
2、臺階及欄桿每15天按進度付款90%,留10%安裝完驗收后予以全部結清。
七、結算方式：按現場的`實際安裝數量為準結算。
八、其它約定事項：
1、甲方應向乙方提供詳細(確認)可供施工的圖紙;。
2、乙方工人進場后積極配合甲方的各項事項，遵守工地的文明施工公約，遵守各種規(guī)章制度。
3、甲方應向乙方提供員工宿舍，及搭腳手架所有需要材料，如出現影響施工現場甲方應配合乙方協商處理。
4、臺階底料黃沙、水泥不在安裝價格之內。
5、現場如有變動或是增加部分，其價格及相關事宜另行商議簽定。
九、違約責任：合同簽訂后具有同等法律效應，甲乙雙方應共同遵守本合同所規(guī)定的條款，如有爭議雙方協商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章后生效。
甲方代表：
乙方代表：
聯系電話：
聯系電話：
聯系地址：
聯系地址：
消防包清工合同篇十五
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。