代加工機(jī)械合同(優(yōu)質(zhì)15篇)

字號(hào):

    合同的簽訂可以有效避免糾紛和誤解的發(fā)生,提高交易的可靠性。簽訂合同時(shí),要明確各方的權(quán)利和義務(wù)。合同的語(yǔ)言需要簡(jiǎn)練明了,以下是一些經(jīng)典的合同范例,供您參考和使用。
    代加工機(jī)械合同篇一
    方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條 加工成品
    編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
    第二條 加工成品質(zhì)量要求
    第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時(shí),方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
    2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知方;方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知方,因此造成的損失,由方賠償。
    2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
    3.方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條 價(jià)款或酬金
    價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
    第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
    3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
    第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
    1.交(提)物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
    第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    第十條 結(jié)算方式及期限
    第十一條 其他約定
    第十二條 承攬方的違約責(zé)任
    1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
    3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    4.逾期交付物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
    5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
    7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的`運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付物的責(zé)任。
    8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付方因此造成的損失。
    9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    第十三條 方的違約責(zé)任
    1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
    2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
    4.超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給方;變賣物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
    5.超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    6.無(wú)故拒絕接收物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
    7.變更交付物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
    第十四條 不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條 糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
    1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
    方:________________________
    代表人:________
    ____年____月____日
    承攬方:________________________
    代表人:________
    ____年____月___
    代加工機(jī)械合同篇二
    買方(甲方):有限公司 合同編號(hào):
    賣方(乙方):有限公司 簽訂合同時(shí)間: 年 月 日
    為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一.設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
    二.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù):(乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限)
    1.甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報(bào)價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
    3.乙方在甲方指定之安裝場(chǎng)所完成安裝調(diào)試
    4.安裝調(diào)試完畢乙方對(duì)甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)
    6.乙方對(duì)設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用
    三.交貨時(shí)間:
    自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
    五.驗(yàn)收:
    安裝調(diào)試完畢半個(gè)月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單履行驗(yàn)
    收手續(xù)
    六.設(shè)備交付及運(yùn)輸方式:
    1、交貨地點(diǎn): 有限公司
    2、運(yùn)輸方式:汽車公路運(yùn)輸
    3、運(yùn)輸費(fèi)用:由乙方承擔(dān)
    4、貨物風(fēng)險(xiǎn):自貨物運(yùn)至甲方工廠安裝現(xiàn)場(chǎng)后轉(zhuǎn)移至甲方,在此之前之一切風(fēng)險(xiǎn)由乙
    方承擔(dān)
    七.設(shè)備付款方式:
    1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
    2.支付時(shí)間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
    2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時(shí),甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)
    度款;
    3.余款雙方驗(yàn)收完成后,一個(gè)月內(nèi)付清。
    3.開票時(shí)間: 驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
    八.人力不可抗力
    本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂等人力不可預(yù)見及不可
    九.保密條款
    甲乙雙方均不得對(duì)任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價(jià)等
    十.解決合同糾紛方式:
    1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動(dòng)應(yīng)經(jīng)雙方本著相
    互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
    2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
    3.違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價(jià)的1%作為違約金支付對(duì)方。
    十一.其它
    1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
    2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
    甲 方: 乙 方:
    代 表: 代 表:
    聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
    電話/傳真: 電話/傳真:
    日 期: 年 月 日日 期:年月日
    代加工機(jī)械合同篇三
    出賣人:合同編號(hào): 買受人:簽訂地點(diǎn):
    第三條 出賣人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限: 按相應(yīng)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) 。
    第四條 包裝標(biāo)準(zhǔn),包裝物的供應(yīng)與回收:合理包裝達(dá)到運(yùn)輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付,包裝物不回收,包裝費(fèi)用出賣人承擔(dān)。
    第七條 其他特殊項(xiàng)目要求: 無(wú)第八條 標(biāo)的物所有權(quán):自交貨之日起轉(zhuǎn)移 。
    第九條 交(提)貨方式、地點(diǎn):出賣人送貨地點(diǎn)為買受人倉(cāng)庫(kù) 。
    第十條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān): 汽運(yùn),運(yùn)費(fèi)由需方自行承擔(dān)。 第十一條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),在供方廠內(nèi)驗(yàn)收。
    第十五條 本合同解除條件 :依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 違約責(zé)任:按照雙方約定事宜進(jìn)行執(zhí)行。
    第十七條 合同爭(zhēng)議解決方式:由雙方協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁。
    第十八條 生效條件 : 雙方簽字或蓋章時(shí)起生效。 第十九條 其他約定事項(xiàng):
    代加工機(jī)械合同篇四
    本合同一式____________份,經(jīng)甲乙雙方法定代表人簽字并蓋章之日起生效,雙方各留____________份,以供備案之用,____________份合同均具有同等法律效力。
    在本合同履行過(guò)程中,如有未盡事宜,甲乙雙方可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。
    代加工機(jī)械合同篇五
    訂立合同雙方:
    甲方:_________________。
    乙方:__________________。
    經(jīng)甲、乙雙方商定,甲方將“的廠房及宿舍樓約5萬(wàn)平方米”工程按職責(zé)承包給乙方施工。本著互惠互利的原則,參照合同法及建筑安裝承包合同條例之規(guī)定,結(jié)合甲方與開放商所簽訂的合同條款,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
    一、工程名稱。
    二、工程地點(diǎn)。
    三、承包內(nèi)容及形式。
    1、承包內(nèi)容:土建工程、裝修裝飾工程、消防、防雷、水電等圖紙內(nèi)容內(nèi)的工程。
    2、承包方式:甲方以職責(zé)考核形式承包給乙方,即包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全、包現(xiàn)場(chǎng)文明施工(含符合廣西區(qū)五建的ci形象達(dá)標(biāo))和包項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算并自負(fù)盈虧等一切內(nèi)容。
    四、開竣工時(shí)間。
    簽訂建設(shè)工程施工合同中規(guī)定的工期為準(zhǔn)。工程實(shí)際開工日期以開發(fā)商(建設(shè)方)的開工通知書為準(zhǔn)。
    五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    質(zhì)量等級(jí)為合格。
    六、工程價(jià)款。
    合同價(jià)款及調(diào)整。
    1、工程結(jié)算方式:
    工程根據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證和實(shí)際完成工程總量計(jì)算造價(jià),造價(jià)根據(jù)工程計(jì)價(jià)依據(jù)計(jì)算,經(jīng)雙方充分核對(duì)認(rèn)同,結(jié)算價(jià)按總造價(jià)計(jì)取。
    2、工程計(jì)價(jià)依據(jù):
    (1)、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》gb50500——20_;。
    (2)、《。
    (4)、20_年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額廣西壯族自治區(qū)估價(jià)表》;。
    (5)、本工程的施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證;。
    (6)現(xiàn)行的有關(guān)配套文件、國(guó)家、自治區(qū)及南寧市政策性調(diào)整有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的文件規(guī)定執(zhí)行。
    3、費(fèi)率:按《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費(fèi)用定額》中值取費(fèi)。
    4、材料價(jià)格:按工程實(shí)際施工期間南寧市建設(shè)管理部門發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)信息相應(yīng)材料價(jià)格平均值進(jìn)行計(jì)算,無(wú)信息價(jià)的由發(fā)包人、承包人根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。
    5、合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
    6、結(jié)算審定:承包人在竣工驗(yàn)收合格后30內(nèi)將結(jié)算書及所有結(jié)算資料一式兩份送發(fā)包人審核,發(fā)包人自收到結(jié)算書及結(jié)算資料后30日內(nèi)審定,如雙方對(duì)結(jié)算有異議,可請(qǐng)有審計(jì)資質(zhì)的單位審定,審計(jì)費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,審定時(shí)間為30天。
    自發(fā)包人收到結(jié)算書及結(jié)算資料30日后,如發(fā)包人不審核業(yè)不予答復(fù),視同認(rèn)可承包人提交的結(jié)算書。
    七、甲方職責(zé)。
    總則是有義務(wù)履行宏觀協(xié)調(diào)、過(guò)程監(jiān)督、工程手續(xù)但不承擔(dān)具體的工程質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)成本責(zé)任。簡(jiǎn)要分述如下:
    1、負(fù)責(zé)協(xié)商乙方與開發(fā)商、監(jiān)理和政府各部門等之間的關(guān)系、保證工程順利進(jìn)行的施工環(huán)境。
    2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理代表甲方組成項(xiàng)目部,協(xié)助乙方搞好全面施工管理,并協(xié)助乙方審核與開發(fā)商(含設(shè)計(jì)院)之間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理等方面的書面資料。
    3、按照乙方每月的工程進(jìn)度計(jì)劃,現(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)并督促整改;。
    對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)不整改或整改不利的,有權(quán)向乙方提出強(qiáng)行整改乃至停工整頓的要求,乙方應(yīng)予保障。
    4、協(xié)助乙方辦理竣工結(jié)算及竣工資料。
    代為乙方交納相關(guān)的工程稅金。
    八、乙方職責(zé)。
    總則是在甲方對(duì)外宏觀協(xié)調(diào)并履行工程手續(xù)、對(duì)內(nèi)過(guò)程監(jiān)督之下,按照甲方與開發(fā)商(建設(shè)方)所簽訂的施工合同、協(xié)議(含其他合同補(bǔ)充協(xié)議),全面具體的由與常務(wù)副經(jīng)理為首的項(xiàng)目部組織實(shí)施并同時(shí)自行承擔(dān)責(zé)任權(quán)利及保證對(duì)甲方管理費(fèi)的上繳。簡(jiǎn)要分述如下:
    1、自行編制進(jìn)度計(jì)劃一式兩份報(bào)送甲方,每月25日?qǐng)?bào)送當(dāng)月完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式兩份。
    乙方應(yīng)嚴(yán)格按合同工期要求,落實(shí)工程進(jìn)度管理措施,確保施工進(jìn)度。如無(wú)故延期,自負(fù)違約責(zé)任。
    2、搞好現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃布局,做到文明施工,達(dá)標(biāo)管理。
    現(xiàn)場(chǎng)布置應(yīng)參照ci規(guī)范執(zhí)行。嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理,落實(shí)安全防范措施,保障安全無(wú)事故。如有事故發(fā)生,自行承擔(dān)事故的一切直接損失和間接損失。
    3、應(yīng)嚴(yán)格管理,保障工程質(zhì)量。
    所用原材料、成品半成品必須具有合格證和材料證明,不合格材料不得用于工程;按規(guī)取樣送檢,因工程質(zhì)量問(wèn)題而造成返工或罰款或影響交竣工的損失,自認(rèn)自負(fù)。
    4、因該工程為總承包形式,為工程而發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方自理,(具體細(xì)則可另行約定)。
    5、根據(jù)甲方與開發(fā)商(建設(shè)方)簽訂的施工合同及協(xié)議,乙方按規(guī)自行編制竣工結(jié)算書由甲方報(bào)開發(fā)商審定后,作為結(jié)算依據(jù)。
    6、教育職工要服從甲方的管理,一切工程管理活動(dòng)均應(yīng)以甲方名義出現(xiàn),否則所造成的不良后果由乙方自負(fù)。
    7、乙方施工主要資源如主材、勞務(wù)、分包商等第三方需要簽訂的合作協(xié)議以甲方項(xiàng)目部明細(xì)簽訂,乙方承諾如有發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,與甲方無(wú)關(guān),由乙方獨(dú)立承擔(dān)完全責(zé)任。
    工程日常管理過(guò)程中,以甲方名義與開發(fā)商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和政府相關(guān)部分等發(fā)生的書面文件,乙方均予以認(rèn)可并視為對(duì)自己的約束,同時(shí)享有其利益并承擔(dān)義務(wù)。
    九、結(jié)算與付款方式。
    1、該工程甲方與開發(fā)商所簽訂的施工合同、協(xié)議和補(bǔ)充條款,乙方必須全面認(rèn)可并嚴(yán)格執(zhí)行,決算以開發(fā)商最終審定的結(jié)算為依據(jù)。
    2、開發(fā)商(建設(shè)方)每次撥付的工程款進(jìn)入賬戶,甲方扣除總承包管理費(fèi)、國(guó)家稅費(fèi)等相關(guān)規(guī)費(fèi),余額分配計(jì)劃,報(bào)經(jīng)甲方平衡審批后撥付給乙方。
    甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按照第三方(材料供應(yīng)商、分包商、居間方、勞務(wù)隊(duì)等)的協(xié)議條款及時(shí)付清余欠的各種費(fèi)用,以免發(fā)生不必要的糾紛。
    3、根據(jù)甲方與開放商(建設(shè)方)簽訂的建設(shè)工程施工合同,其利益與風(fēng)險(xiǎn)由乙方獨(dú)立享有和承擔(dān)。
    4、甲方應(yīng)收取的相關(guān)費(fèi)用見本協(xié)議十五條規(guī)定。
    5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各項(xiàng)工程進(jìn)度款。
    當(dāng)完成到主體封頂時(shí)再支付完成量的80%給乙方。裝修工程每月工程進(jìn)度款80%,工程竣工支付90%,竣工驗(yàn)收后十五天內(nèi)支付到97%,留3%保修金。
    十、保修期及保修范圍。
    按_現(xiàn)行規(guī)定以及開發(fā)商合同要求執(zhí)行。保修期間凡接到要求保修通知,乙方應(yīng)及時(shí)派人維修。
    十一、獎(jiǎng)罰。
    工程獎(jiǎng)罰條款執(zhí)行開發(fā)商合同。如發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門規(guī)定執(zhí)行,其他參照甲方公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處理。
    十二、違約責(zé)任。
    1、違約造成的經(jīng)濟(jì)損失概由違約方承擔(dān)。
    任何一方在對(duì)方未違反正式合同的情況下要求毀約時(shí),除了須承擔(dān)對(duì)方全部經(jīng)濟(jì)損失外,尚必須向?qū)Ψ街Ц稉p失額度10%的違約金。
    2、乙方在施工中如發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或進(jìn)度嚴(yán)重拖期等重大問(wèn)題時(shí),乙方必須徹底整改,整改不力,甲方有權(quán)考慮其他必要的措施,以期改善。
    3、當(dāng)發(fā)生一般質(zhì)量、安全或工期問(wèn)題時(shí),乙方應(yīng)迅速采取有效措施糾正,如因糾正不力而遇開發(fā)商處罰,則責(zé)任自負(fù)。
    十三、爭(zhēng)議的解決程序。
    乙方可向甲方上級(jí)訴求協(xié)調(diào)向人民法院起訴。
    十四、安全施工。
    代加工機(jī)械合同篇六
    甲方:________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方:________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    減速箱箱體,數(shù)量累計(jì)。
    1、甲方提供加工設(shè)備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、5t電動(dòng)葫蘆。
    2、甲方提供加工件所需工作場(chǎng)所、夾具。
    3、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。
    4、甲方因生產(chǎn)需要,可隨時(shí)使用所提供設(shè)備,并即時(shí)通知乙方。
    1、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。
    2、乙方提供設(shè)備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。
    3、乙方對(duì)安全管理、工件質(zhì)量負(fù)全責(zé),出現(xiàn)安全、質(zhì)量問(wèn)題甲方概不負(fù)責(zé)。
    4、乙方負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所的文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場(chǎng)地清。
    5、乙方加工人員必須精心維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備,因加工原因引起設(shè)備損壞或精度降低,由乙方負(fù)責(zé)修理;損壞嚴(yán)重的'由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。四、結(jié)算方式1、
    2、
    1、甲、乙雙方協(xié)商解決。
    2、如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
    3、違約賠償:以違約造成的實(shí)際損失為賠償依據(jù)進(jìn)行賠償。
    1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準(zhǔn)。
    3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
    4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份。
    簽訂時(shí)間:____年_____月_____日。
    代加工機(jī)械合同篇七
    甲方的_________(貨物、工程、服務(wù))采購(gòu)項(xiàng)目,預(yù)算投資_________元,所需資金已經(jīng)落實(shí)。根據(jù)《_________》,現(xiàn)就上述內(nèi)容委托乙方進(jìn)行_________方式采購(gòu)。雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律的有關(guān)規(guī)定實(shí)施本次采購(gòu)。為明確各自的權(quán)益和責(zé)任,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特簽訂本協(xié)議。
    第一條協(xié)議有效期。
    本協(xié)議有效期為協(xié)議簽訂日起至采購(gòu)合同簽訂為止。
    第二條委托范圍及計(jì)劃完成采購(gòu)時(shí)間。
    2.1在本協(xié)議有效期內(nèi),甲方就下列各項(xiàng)委托乙方實(shí)施:編制招標(biāo)(或談判、詢價(jià))文件、發(fā)布采購(gòu)信息、報(bào)名、制定評(píng)標(biāo)辦法、組織實(shí)施采購(gòu)程序等。
    2.2計(jì)劃完成采購(gòu)時(shí)間為_________。
    第三條甲方責(zé)任和義務(wù)。
    3.1向乙方提供委托采購(gòu)項(xiàng)目的標(biāo)的品目表,作為采購(gòu)的依據(jù)。內(nèi)容包括詳細(xì)分項(xiàng)清單、技術(shù)參數(shù)或規(guī)格、相應(yīng)服務(wù)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等資料。同時(shí)附《政府采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行書》。
    3.2有權(quán)指派專家,技術(shù)人員或其他有關(guān)人員代表甲方參與采購(gòu)活動(dòng),出任評(píng)標(biāo)小組成員。
    3.3協(xié)助乙方編制采購(gòu)文件。甲方應(yīng)派人協(xié)助乙方編制招標(biāo)(或談判、詢價(jià))文件,制定評(píng)標(biāo)辦法。甲方法定代表人或法人授權(quán)代表應(yīng)對(duì)招標(biāo)(或談判、詢價(jià))文件審核并簽字確認(rèn),以形成正式的招標(biāo)(或談判、詢價(jià))文件。
    3.4根據(jù)確定的中標(biāo)人簽訂并履行合同。
    第四條乙方責(zé)任和義務(wù)。
    4.1根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),按照甲方的委托,精心設(shè)計(jì)和組織采購(gòu)工作,及時(shí)向甲方通報(bào)采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)度,保證采購(gòu)計(jì)劃順利實(shí)施。
    4.2在甲方的協(xié)助下,負(fù)責(zé)編制招標(biāo)(或談判、詢價(jià))文件,并負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)(或談判、詢價(jià))文件進(jìn)行解釋。
    4.3負(fù)責(zé)及時(shí)公開發(fā)布采購(gòu)信息,向潛在的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)。
    4.4根據(jù)《政府采購(gòu)操作流程》規(guī)定,在市采招監(jiān)管辦監(jiān)督下會(huì)同采購(gòu)人隨機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家。
    4.5負(fù)責(zé)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、組織采購(gòu)小組編寫采購(gòu)報(bào)告。
    4.6負(fù)責(zé)收取報(bào)名費(fèi),投標(biāo)保證金,中標(biāo)單位的履約保證金等費(fèi)用。
    4.7按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定,將采購(gòu)文件送采購(gòu)人存檔,采招監(jiān)管辦備案。
    5.1甲方接受乙方經(jīng)合法采購(gòu)程序產(chǎn)生的中標(biāo),成交供應(yīng)商,并與之簽訂政府采購(gòu)合同。
    5.2政府采購(gòu)合同由甲方與供應(yīng)商簽訂,所簽訂的合同不得對(duì)采購(gòu)文件和中標(biāo)文件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。
    5.3甲方應(yīng)在簽訂合同七天內(nèi)將合同副本等資料送采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)報(bào)采招監(jiān)管辦備案。
    第六條雙方的共同責(zé)任。
    6.1在采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行過(guò)程中和采購(gòu)活動(dòng)完成后,甲乙雙方均有責(zé)任對(duì)評(píng)標(biāo)情況以及采購(gòu)人和供應(yīng)商的其他商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密。
    第七條其他事項(xiàng)。
    7.1未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    7.2本協(xié)議一式三份,雙方各執(zhí)一份,一份自簽訂之日起3日內(nèi)報(bào)_________采招監(jiān)管辦備案。本協(xié)議自簽訂之日起生效。甲方非法定事由不得撤銷委托,不得拒絕確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果。
    法人代表(簽字):_________???法人代表(簽字):_________。
    代加工機(jī)械合同篇八
    隨著法律觀念的深入人心,人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的機(jī)械加工合同范本,歡迎閱讀與收藏。
    甲方:___________________
    乙方:___________________
    日期:___________________
    甲方為乙方加工某種機(jī)械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條加工成品
    品名:___________________
    規(guī)格:___________________
    單位:___________________
    數(shù)h:___________________
    備注:___________________
    第二條加工成品質(zhì)雖要求:
    一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
    二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
    三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,樣縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松樣;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
    四,甲方按乙方質(zhì)雖要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
    第三條原材料由甲方提供。
    第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交
    甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款______________元。
    同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
    必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方白貨大樓,由白貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按________元計(jì)算,共計(jì)________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
    第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算,共計(jì)________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
    第十條本合同簽字之________日,乙方向甲方給付預(yù)付款________元。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
    第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
    第十二條甲方的違約責(zé)任
    一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)h交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二,甲方交付定作物的數(shù)h少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    約金。
    五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_____%的違約金。
    六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)雖要求,否則乙方有權(quán)拒收。
    第十三條乙方的違約責(zé)任
    一,乙方如中途變更定作物的數(shù)雖、規(guī)格、質(zhì)n或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
    二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_____%的違約金。
    三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
    四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定______日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
    六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡雖減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成
    時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向
    合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于年月________日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
    甲方:______________
    代表人:____________
    地址:______________
    電話:______________
    開戶銀行:_________
    帳號(hào):______________
    乙方:______________
    代表人:___________
    地址:______________
    電話:______________
    開戶銀行:__________
    帳號(hào):______________
    代加工機(jī)械合同篇九
    為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。
    二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù):(乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限)。
    1、甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報(bào)價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)。
    3、乙方在甲方指定之安裝場(chǎng)所完成安裝調(diào)試。
    4、安裝調(diào)試完畢乙方對(duì)甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)。
    6、乙方對(duì)設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用。
    三、交貨時(shí)間:
    自合同簽訂甲方定金支付合同生效后____天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用。
    五、驗(yàn)收:
    安裝調(diào)試完畢半個(gè)月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單履行驗(yàn)收手續(xù)。
    六、設(shè)備交付及運(yùn)輸方式:
    1、交貨地點(diǎn):
    2、運(yùn)輸方式:
    3、運(yùn)輸費(fèi)用:
    七、設(shè)備付款方式:
    1、支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付。
    2、支付時(shí)間:1、合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
    2、乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時(shí),甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)度款;
    3、余款雙方驗(yàn)收完成后,一個(gè)月內(nèi)付清。
    3、開票時(shí)間:驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
    八、人力不可抗力。
    本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂等人力不可預(yù)見及不可。
    九、保密條款。
    甲乙雙方均不得對(duì)任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價(jià)等。
    十、解決合同糾紛方式:
    1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動(dòng)應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
    2、若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴。
    3、違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價(jià)的1%作為違約金支付對(duì)方。
    十一、其它。
    1、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
    2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:
    乙方:
    日期:
    代加工機(jī)械合同篇十
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
    3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
    3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
    七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
    五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
    1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
    定作方:________________________
    代表人:________
    ____年____月____日
    承攬方:________________________
    代表人:________
    ____年____月____
    代加工機(jī)械合同篇十一
    為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
    1、甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報(bào)價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)。
    3、乙方在甲方指定之安裝場(chǎng)所完成安裝調(diào)試。
    4、安裝調(diào)試完畢乙方對(duì)甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)。
    6、乙方對(duì)設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用。
    自合同簽訂甲方定金支付合同生效后_____天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用。
    安裝調(diào)試完畢半個(gè)月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單履行驗(yàn)收手續(xù)。
    1、交貨地點(diǎn):有限公司。
    2、運(yùn)輸方式:汽車公路運(yùn)輸。
    3、運(yùn)輸費(fèi)用:由乙方承擔(dān)。
    1、支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付。
    2、支付時(shí)間:1、合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
    2、乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時(shí),甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)度款;
    3、余款雙方驗(yàn)收完成后,一個(gè)月內(nèi)付清。
    3、開票時(shí)間:驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
    甲乙雙方均不得對(duì)任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價(jià)等。
    1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動(dòng)應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
    2、若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴。
    3、違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價(jià)的1%作為違約金支付對(duì)方。
    1、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
    2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    代加工機(jī)械合同篇十二
    2、數(shù)量:(以乙方下單為準(zhǔn))
    _________款號(hào),______件,單價(jià)________
    _________款號(hào),______件,單價(jià):_______________
    3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。
    1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。
    甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認(rèn)后封樣,該樣品由______保存。
    1、材料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
    2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
    3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
    1、乙方提供機(jī)械款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
    3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機(jī)械樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
    乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負(fù)責(zé)。
    1、甲方嚴(yán)格按照乙方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;
    2、于乙方指定的地點(diǎn)_________交貨。
    3、運(yùn)輸方式為_________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。
    1、經(jīng)跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后,當(dāng)天交付貨款
    1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
    2、乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為:
    甲方(蓋章):_________
    乙方(蓋章):_________
    ________年____月____日
    簽訂地點(diǎn):_____________
    甲方(委托方):
    乙方(制作方):
    甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備,達(dá)成如下協(xié)議:
    甲方提供架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品零部件圖紙、裝配工藝等技術(shù)資料,乙方按照甲方技術(shù)資料進(jìn)行產(chǎn)品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術(shù)、質(zhì)檢、倉(cāng)管、物流、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)駐乙方現(xiàn)場(chǎng),按照技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收。
    乙方自行安排加工、裝配場(chǎng)地,承擔(dān)零部件加工費(fèi)用,并免費(fèi)提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)、質(zhì)檢及發(fā)貨人員的辦公場(chǎng)所。
    1、甲方自行采購(gòu)的原材料、外購(gòu)件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),如影響乙方裝配,則應(yīng)補(bǔ)償有關(guān)人工費(fèi)用。
    2、乙方免費(fèi)提供一定一跨車間作為甲方的成品倉(cāng)儲(chǔ)。
    3、委托加工期間,乙方作為定點(diǎn)加工單位,需嚴(yán)格按照甲方所提出的技術(shù)要求及工藝流程,保質(zhì)保量的完成甲方所委托的各項(xiàng)產(chǎn)品的加工制作?,F(xiàn)場(chǎng)的所有物料(含原材料、外購(gòu)件及生產(chǎn)工具等)均由甲方采購(gòu),但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產(chǎn)計(jì)劃表》提供相應(yīng)的《材料需求計(jì)劃》,以供甲方提前進(jìn)行生產(chǎn)所需物資的準(zhǔn)備工作。
    4、甲方所委派的質(zhì)檢人員,作為甲方的授權(quán)代表,對(duì)乙方所加工制作的所有產(chǎn)品擁有否決權(quán),不達(dá)標(biāo)及不合格產(chǎn)品均不得驗(yàn)收入庫(kù)。
    5、甲方委托加工的所有產(chǎn)品的單項(xiàng)價(jià)格另行以雙方互簽的《委托加工件價(jià)格明細(xì)表》為準(zhǔn)。
    6、結(jié)算:《委托加工件價(jià)格明細(xì)表》內(nèi)所定的產(chǎn)品單價(jià)為含稅價(jià),結(jié)算時(shí)乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動(dòng)付款,雙方協(xié)商付款進(jìn)度。
    7、違約責(zé)任:按《合同法》規(guī)定。
    1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
    2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
    3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
    甲方(蓋章):
    乙方(蓋章):
    日期:
    代加工機(jī)械合同篇十三
    發(fā)包方(甲方):。
    承包方(乙方):。
    為了提高甲乙雙方的.經(jīng)濟(jì)效益,整合雙方資源,充分發(fā)揮物流企業(yè)優(yōu)勢(shì),依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿協(xié)商,特訂立本承包經(jīng)營(yíng)合同,供雙方共同遵守執(zhí)行。
    第一條承包經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。
    本合同所涉承包經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)為:貨物運(yùn)輸權(quán)和運(yùn)營(yíng)收益權(quán)。其中,如完成承包行為的車輛為甲方提供,乙方還享有該車輛的使用權(quán)。
    乙方享有的貨物運(yùn)輸權(quán)、運(yùn)營(yíng)收益權(quán)以及車輛使用權(quán)受本合同約定的限制。
    第二條承包期限。
    承包經(jīng)營(yíng)期限為年,即從年月日起至年月_______日止。
    承包經(jīng)營(yíng)期限屆滿后,如甲方繼續(xù)發(fā)包的,同等條件下,乙方有優(yōu)先承包的權(quán)利。承包經(jīng)營(yíng)期限內(nèi),甲、乙雙方可依據(jù)本合同的約定,變更或解除本合同。
    第三條承包方式。
    一、基本承包經(jīng)營(yíng)方式:
    1、甲方提供貨物運(yùn)輸?shù)呢浽?,由乙方運(yùn)輸至甲方或貨主指定的地點(diǎn)。
    2、甲方與貨物托運(yùn)人辦理托運(yùn)手續(xù)和運(yùn)費(fèi)清結(jié)。
    根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運(yùn)手續(xù)和運(yùn)費(fèi)清結(jié)。
    3、乙方必須在甲方通知的期限內(nèi)完成甲方安排或隨時(shí)指定的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
    4、承包金反向給付,即由甲方向乙方支付本協(xié)議約定的承包金。
    5、承包經(jīng)營(yíng)期間,乙方承擔(dān)貨物運(yùn)輸過(guò)程中所發(fā)生的燃油、燃?xì)赓M(fèi)用、路橋通行費(fèi)用、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用(保險(xiǎn)公司賠償?shù)某?等經(jīng)營(yíng)成本。
    二、補(bǔ)充承包經(jīng)營(yíng)方式:
    乙方可以選擇以下方式作為完成承包經(jīng)營(yíng)的運(yùn)輸工具(勾選):
    1、甲方提供運(yùn)輸工具。()。
    甲方提供物流車輛的車牌號(hào)、型號(hào)、噸位、機(jī)械狀況、服務(wù)內(nèi)容及價(jià)格等事宜本合同期滿,乙方應(yīng)將機(jī)動(dòng)車輛檢修后,交甲方檢驗(yàn)接收,并隨交修車工具。
    2、乙方以自有車輛作為運(yùn)輸工具。()。
    乙方的運(yùn)輸工具為:號(hào)汽車,車架號(hào),發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),以及隨車工具。
    3、上述車輛,必須車況完好、審驗(yàn)合格、安全適用、符合行駛和貨運(yùn)的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
    4、上述車輛,由甲方統(tǒng)一辦理保險(xiǎn)投保。
    5、上述車輛,在承包經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)進(jìn)行維修、保養(yǎng)的,應(yīng)統(tǒng)一在甲方指定的修理廠進(jìn)行。
    三、貨車采用班車運(yùn)輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運(yùn)行,法定節(jié)假日另行通知。
    貨車按照甲方制定的《班車管理及運(yùn)營(yíng)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范運(yùn)作。
    第四條承包經(jīng)營(yíng)保證金和承包金。
    一、承包經(jīng)營(yíng)保證金。
    本合同生效后,乙方應(yīng)向甲方交付承包經(jīng)營(yíng)保證金人民幣伍萬(wàn)元,其中叁萬(wàn)元由乙方在本合同生效當(dāng)時(shí)支付;剩余貳萬(wàn)元由乙方在本合同生效后3個(gè)月內(nèi)支付。該保證金為乙方在承包經(jīng)營(yíng)期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。承包經(jīng)營(yíng)保證金一次性交付。承包經(jīng)營(yíng)期間,保證金不計(jì)付銀行利息。
    承包經(jīng)營(yíng)期限屆滿,甲、乙雙方無(wú)債權(quán)、債務(wù)的,甲方在30日內(nèi)一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。
    二、承包金。
    1、承包金按貨運(yùn)單趟支付。支付金額為人民幣元。
    第五條甲方的權(quán)利義務(wù)。
    1、甲方有權(quán)糾正乙方在貨物運(yùn)輸中違法、違規(guī)行為。
    甲方有義務(wù)保證本企業(yè)貨運(yùn)資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運(yùn)的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
    2、甲方有權(quán)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要,自主地組織和調(diào)配貨源。
    甲方有義務(wù)公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。
    3、甲方有權(quán)定期組織乙方進(jìn)行安全和職業(yè)道德學(xué)習(xí),并進(jìn)行考核。學(xué)習(xí)時(shí)間為月日,甲方另有權(quán)通知乙方參加臨時(shí)學(xué)習(xí)。
    甲方有義務(wù)按照主管部門規(guī)定和通知,組織乙方參加主管部門舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、評(píng)比等活動(dòng)。
    4、甲方有權(quán)制定本企業(yè)貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)章制度。(該規(guī)章制度為本合同的附件)甲方有義務(wù)保證規(guī)章制度符合物流行業(yè)的特點(diǎn)或交易習(xí)慣,不得增加乙方的負(fù)擔(dān)和責(zé)任。
    5、甲方有權(quán)在承包經(jīng)營(yíng)期限內(nèi),指定專人對(duì)乙方使用的車輛進(jìn)行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方停止運(yùn)輸。甲方有義務(wù)保證乙方正常運(yùn)輸,不得無(wú)理干涉。
    6、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,制定統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、在運(yùn)輸車輛上粘貼統(tǒng)一標(biāo)示或廣告。(甲方制定的統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范為本合同的附件)。
    甲方有義務(wù)保證統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范符合物流行業(yè)的特點(diǎn)或交易習(xí)慣,不得增加乙方的負(fù)擔(dān)和責(zé)任。
    7、甲方有權(quán)選擇投保的保險(xiǎn)公司,有權(quán)決定對(duì)運(yùn)輸貨物投保貨物損失險(xiǎn)。甲方有義務(wù)選擇服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)良、保險(xiǎn)費(fèi)用適中、理陪迅捷的保險(xiǎn)公司投保,并應(yīng)書面通知乙方。
    甲方有義務(wù)對(duì)提供的車輛投保交強(qiáng)險(xiǎn)、車輛損失險(xiǎn)和第三者責(zé)任保險(xiǎn),并為乙方投保駕駛員人身傷害保險(xiǎn)。
    8、甲方有權(quán)制定本企業(yè)統(tǒng)一的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和其他費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)。甲方有義務(wù)保證本企業(yè)統(tǒng)一的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和其他費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)不低于同地區(qū)、同行業(yè)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
    9、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求要求乙方更換車輛或變更線路,乙方必須配合。
    第六條乙方的權(quán)利義務(wù)。
    1、乙方有權(quán)在甲方指定的貨物運(yùn)輸期限內(nèi),自主安排運(yùn)輸。乙方有義務(wù)保證完成甲方的貨物配送運(yùn)輸,并服從甲方的統(tǒng)一貨物調(diào)配。
    2、乙方有權(quán)對(duì)甲方調(diào)配的貨物進(jìn)行查驗(yàn),有權(quán)拒絕運(yùn)輸國(guó)家禁止運(yùn)輸或可能造成危險(xiǎn)的物品。
    乙方有義務(wù)按車輛相關(guān)規(guī)定維修和保養(yǎng)車輛,保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務(wù)遵守交通法規(guī)和機(jī)動(dòng)車操作規(guī)程,保證行車安全。
    3、乙方有權(quán)拒絕支付本合同約定或主管部門規(guī)定以外的費(fèi)用,有權(quán)對(duì)甲方?jīng)]有依據(jù)的收費(fèi)提出異議或向主管部門投訴。
    乙方有義務(wù)按照本合同約定,向甲方支付代為清結(jié)的運(yùn)費(fèi)和其他費(fèi)用,并承擔(dān)因遲延支付給甲方造成損失的賠償責(zé)任。
    4、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得在運(yùn)輸過(guò)程中擅自倒貨、換車、配載,
    不得將車輛交給第三者駕駛,不得捎帶與工作無(wú)關(guān)的第三者,不得違反承包經(jīng)營(yíng)用途使用車輛,不得以任何理由扣留或變相扣留運(yùn)輸貨物。
    5、乙方有權(quán)對(duì)甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范提出建議和修改意見。乙方有義務(wù)嚴(yán)格遵守甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范,并承擔(dān)違反規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范給甲方造成損失的賠償責(zé)任。
    6、乙方有義務(wù)在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生交通事故和意外事件造成貨物損毀時(shí),在30分鐘內(nèi)通知甲方和保險(xiǎn)公司,并立即報(bào)警。
    7、乙方有義務(wù)保證聯(lián)系渠道通暢,可以隨時(shí)接受甲方貨運(yùn)調(diào)配。
    8、乙方有義務(wù)保守甲方的商業(yè)秘密。
    第七條貨物運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。
    一、貨物運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。
    貨物運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失以及對(duì)車輛內(nèi)、外人員的賠償責(zé)任。
    二、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。
    1、交通違章造成的行政處罰,乙方全部承擔(dān)。
    2、交通事故,除因甲方提供的運(yùn)輸工具固有的原因造成事故以外,其他情況下的事故賠償責(zé)任,由乙方承擔(dān)。乙方承擔(dān)賠償責(zé)任中,扣除保險(xiǎn)公司理陪并實(shí)際賠付的部分,但保險(xiǎn)公司合法拒陪的除外。
    3、貨物毀損的,除因甲方提供的運(yùn)輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外,其他情況下的賠償責(zé)任,由乙方承擔(dān)。乙方承擔(dān)賠償責(zé)任中,扣除保險(xiǎn)公司理陪并實(shí)際賠付的部分,但保險(xiǎn)公司合法拒陪的除外。
    4、意外事件和自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失和賠償責(zé)任,由乙方提供有權(quán)部門的書面證明,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定處理。
    5、車輛和貨物包裝固有原因的確定,以國(guó)家相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)定為準(zhǔn)。
    6、乙方遭受人身?yè)p害的,除保險(xiǎn)公司理陪并實(shí)際賠付的部分外,甲方不承擔(dān)任何賠償或補(bǔ)償責(zé)任。
    三、賠償處理費(fèi)用承擔(dān)。
    賠償責(zé)任認(rèn)定和處理過(guò)程中,包括但不限于人員工資、旅差費(fèi)、法院訴訟費(fèi)用、必要的律師代理費(fèi)、主管部門的處理費(fèi)用、鑒定費(fèi)用等費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
    第八條違約責(zé)任。
    一、本合同履行期間,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行,不得單方解除、終止本合同。如有違反,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。其他直接經(jīng)濟(jì)損失,違約方另行賠償。
    二、下列情況下,由甲方支付乙方年度承包費(fèi)總額20%的違約金,并賠償乙方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失:
    1、提供的運(yùn)輸工具不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的。
    2、未向乙方提供營(yíng)運(yùn)證照、繳費(fèi)憑證,致使乙方無(wú)法營(yíng)運(yùn)的。
    3、在貨源緊張時(shí),向承包人以外的人員調(diào)配貨運(yùn)的。
    三、下列情況下,由乙方支付甲方年度承包費(fèi)總額20%的違約金,并賠償甲方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失:
    1、完成承包經(jīng)營(yíng)的車輛不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的。
    2、不能保證甲方調(diào)配貨運(yùn)的。
    3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的。
    4、不參加甲方組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的。
    6、因乙方原因不能取得聯(lián)系的。
    7、無(wú)合法情由,拒不執(zhí)行甲方統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的。
    因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對(duì)甲方追究違約責(zé)任的,乙方除承擔(dān)上述違約責(zé)任外,還應(yīng)承擔(dān)該違約責(zé)任。
    四、下列情況下,甲方可以解除本合同,乙方的承包經(jīng)營(yíng)保證金不予退還,乙方并應(yīng)賠償甲方的其他實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失:
    1、連續(xù)兩次不能完成甲方調(diào)配貨運(yùn)的。
    2、連續(xù)兩次違章駕駛并受到行政處罰的。
    3、三次不參加甲方組織的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的。
    4、發(fā)生交通事故并承擔(dān)全部事故責(zé)任的。
    5、以甲方名義與他人簽定貨運(yùn)協(xié)議并收取運(yùn)費(fèi)的。
    6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調(diào)配的貨物的。
    7、故意泄露甲方商業(yè)秘密的。
    8、發(fā)生交通事故不及時(shí)通知甲方和保險(xiǎn)公司的。
    9、扣留或變相扣留運(yùn)輸貨物的。
    因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對(duì)甲方追究違約責(zé)任的,乙方除承擔(dān)上述違約責(zé)任外,還應(yīng)承擔(dān)該違約責(zé)任。
    五、甲方應(yīng)按時(shí)、足額向乙方支付承包金。如有拖欠,每拖欠一日,應(yīng)向乙方支付拖欠部分1%的違約金。
    代加工機(jī)械合同篇十四
    買方(甲方):
    賣方(乙方):
    為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一.設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
    二.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù):(乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限)
    1.甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報(bào)價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
    3.乙方在甲方指定之安裝場(chǎng)所完成安裝調(diào)試
    4.安裝調(diào)試完畢乙方對(duì)甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)
    6.乙方對(duì)設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用
    三.交貨時(shí)間:
    自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
    五.驗(yàn)收:
    安裝調(diào)試完畢半個(gè)月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單履行驗(yàn)收手續(xù)
    六.設(shè)備交付及運(yùn)輸方式:
    1、交貨地點(diǎn):有限公司
    2、運(yùn)輸方式:汽車公路運(yùn)輸
    3、運(yùn)輸費(fèi)用:由乙方承擔(dān)
    七.設(shè)備付款方式:
    1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
    2.支付時(shí)間:
    1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
    2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時(shí),甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)度款;
    3.余款雙方驗(yàn)收完成后,一個(gè)月內(nèi)付清。
    3.開票時(shí)間:驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
    八.人力不可抗力
    本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
    九.保密條款
    甲乙雙方均不得對(duì)任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價(jià)等
    十.解決合同糾紛方式:
    1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動(dòng)應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
    2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
    3.違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價(jià)的1%作為違約金支付對(duì)方。
    十一.其它
    1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
    2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
    甲方:
    乙方:
    年 月 日
    代加工機(jī)械合同篇十五
    定作方:____________________________________。
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
    第二條加工成品質(zhì)量要求。
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
    1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
    2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
    3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
    1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
    3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條價(jià)款或酬金。
    價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
    第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
    1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
    3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
    第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)。
    1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
    第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
    第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
    第十條結(jié)算方式及期限。
    第十一條其他約定。
    第十二條承攬方的違約責(zé)任。
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
    七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    第十三條定作方的違約責(zé)任。
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
    五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
    第十四條不可抗力。
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理。
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項(xiàng)處理:
    1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
    2、向人民法院起訴。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
    定作方:________________________。
    代表人:________。
    ____年____月____日。
    承攬方:________________________。
    代表人:________。
    ____年____月____。