個人承攬的合同(熱門16篇)

字號:

    合同的內(nèi)容可以是雙方自由約定的,但不能違反法律法規(guī)的規(guī)定。為了保護自己的權(quán)益,簽訂合同前應仔細審查合同條款,并提出必要的修改和補充。以下是一些常用的合同范本,供您參考和借鑒。
    個人承攬的合同篇一
    定作方(甲方):
    承攬方(乙方)。
    本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《_合同法》的規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
    第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
    1、1乙方帶料。
    第二條、質(zhì)量要求、技術標準。
    執(zhí)行。
    第三條、乙方對質(zhì)量負責期限。
    驗收合格后免費保修月。
    第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
    4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
    4、2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
    4、3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
    第五條、驗收標準、方式。
    5、1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
    5、2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
    5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第六條、履行的期限。
    年月日至年月日。
    第七條、結(jié)算方式。
    驗收合格后日內(nèi)支付總價款的95%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。
    第八條、違約責任。
    8、1乙方違約責任。
    8、1、1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
    8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
    8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
    8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
    8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
    8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    8、1、7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。
    8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    8、1、10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    8、1、11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。
    8、2甲方違約責任。
    8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
    8、2、2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
    8、2、3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
    第九條、不可抗力。
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
    第十條、糾紛的處理。
    本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:
    1、向東營市人民法院提起訴訟。
    2、向仲裁委員會申請仲裁。
    3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。
    第十一條、廉潔條款。
    雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。
    第十二條、其他。
    12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。
    12、2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    12、3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
    單位名稱(章):
    單位名稱(章):
    住所:
    住所:
    法定代表人(負責人):
    法定代表人(負責人):
    委托代理人:
    委托代理人:
    聯(lián)系人:
    聯(lián)系人:
    電話:
    電話:
    開戶銀行:
    開戶銀行:
    帳號:
    帳號:
    郵政編碼:
    郵政編碼:
    簽訂時間:
    簽訂地點:
    個人承攬的合同篇二
    甲方:________________(以下簡稱甲方)。
    乙方:________________(以下簡稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
    一、工程概況。
    1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項工程單價:
    1、仿瓷:5、00元每平方米(含材料及人工)。
    2、乳膠漆:9、00元每平方米(含基層膩子及人工)。
    3,墻紙粘貼:6、00元每平方米。
    4、清水漆:15、00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
    5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
    3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
    4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為18天。
    二、付款方式:
    1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個月。
    三、甲方責任。
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質(zhì)量;
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
    6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
    三、乙方責任。
    3、乙方要保甲材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
    4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求。
    1、嚴格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
    五、安全施工與檢查。
    3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責任。
    2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽甲單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金,延誤超過2天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除。
    1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
    2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
    3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
    八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地甲法院提起訴訟。
    九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章):________________。
    乙方(手印):________________。
    日期:________________
    個人承攬的合同篇三
    甲、乙雙方根據(jù)《xxx合同法》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:
    一、承攬方式:乙方承攬甲方________________住房(具體工種)。
    二、施工地點:________________。
    三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:________________。
    四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。
    五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
    六、施工質(zhì)量:乙方應確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
    七、施工期限:自合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。
    八、甲方的權(quán)利義務。
    (一)甲方的權(quán)利。
    1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
    2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
    (二)甲方的義務。
    1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
    2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
    九、乙方的權(quán)利義務。
    (一)乙方的權(quán)利。
    1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
    2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
    (二)乙方的義務。
    1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
    2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。
    3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
    4、乙方保證具有從事裝修的相關資質(zhì)和經(jīng)驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。
    5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關。
    6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
    7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應如實賠償。
    8、房屋驗收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,乙方應無條件立即維修。
    十、違約責任。
    由于施工質(zhì)量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
    十一、爭議解決條款。
    因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
    十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。
    乙方:________________。
    日期:________________
    個人承攬的合同篇四
    傳真:________。
    電話:________。
    乙方:________空調(diào)工程有限公司。
    傳真:________。
    電話:________。
    聯(lián)絡人:________。
    部門:________。
    聯(lián)絡人:________。
    部門:________。
    根據(jù)《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
    第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)。
    第二條:工程地點:
    第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)。
    第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
    第五條:工程總價:人民幣。
    第六條:付款辦法。
    1、乙方銀行賬戶:________。
    戶名:________。
    銀行名稱:________。
    賬號:________。
    2、本合同總貨款按下列約定支付:
    簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣;
    熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣;
    工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣。
    工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣。
    3、保修金條款。
    本工程不需要繳納保修金。
    乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
    本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
    4、經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
    5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
    第七條:工程價款。
    1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
    2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
    第八條:圖說附件。
    1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。
    2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
    3、如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
    4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
    5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
    6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
    7、第1款所述的所有相關數(shù)據(jù),乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
    本條中關于圖書附件的約定要注意:
    2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
    第九條:工程及材料監(jiān)理。
    1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
    2、履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
    3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
    4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
    第十條:工程變更。
    1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
    2、甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
    3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
    第十一條:履行進度。
    1、乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
    2、乙方應在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
    3、乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
    4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工,乙方不得拒絕。
    (此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)。
    第十二條:施工管理。
    1、乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
    2、乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
    3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
    4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
    5、本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
    6、本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
    7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務;如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
    8、本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
    (乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7、日內(nèi)作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。
    9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。
    10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
    11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
    12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
    13、乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
    14、如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
    15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
    16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
    第十三條:工程驗收。
    工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
    第十四條:品質(zhì)條款。
    11、乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關許可證照。
    12、乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
    13、乙方應設專門負責的工程品質(zhì)管理組織,其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關權(quán)利范圍。
    14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
    15、乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
    16、乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
    第十五條:違約罰款。
    乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
    (2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;
    (如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)。
    第十六條:保修期限。
    甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
    第十七條:工程保險。
    乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
    本工程未約定保險條款。
    本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
    第十八條:稅捐條款。
    因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
    第十九條:解約條款。
    1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
    1、乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
    2、乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
    3、違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
    4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
    5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
    2、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
    3、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內(nèi)負責賠償。
    (如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。
    第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款。
    1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
    2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
    3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
    4、一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
    第二十一條:合同期限。
    本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
    第二十二條:管轄條款。
    甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
    (如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。
    第二十三條:通知條款。
    1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
    2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
    3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
    第二十四條:附則。
    投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
    立合同人:________。
    有權(quán)簽字人:________。
    ________年________月________日。
    乙方:________。
    有權(quán)簽字人:________。
    ________年________月________日。
    個人承攬的合同篇五
    乙方(承攬方):
    甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:
    一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房(具體工種)。
    二、施工地點:
    三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:
    四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。
    五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
    六、施工質(zhì)量:乙方應確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
    七、施工期限:自合同簽訂之日起至年月日止。
    八、甲方的權(quán)利義務。
    (一)甲方的權(quán)利。
    1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
    2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
    (二)甲方的義務。
    1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
    2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
    九、乙方的權(quán)利義務。
    (一)乙方的權(quán)利。
    1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
    2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
    (二)乙方的義務。
    1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
    2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。
    3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
    4、乙方保證具有從事裝修的相關資質(zhì)和經(jīng)驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。
    5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關。
    6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
    7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應如實賠償。
    8、房屋驗收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,乙方應無條件立即維修。
    十、違約責任。
    由于施工質(zhì)量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
    十一、爭議解決條款。
    因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
    十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。
    甲方:乙方:
    年月日年月日。
    個人承攬的合同篇六
    甲方:(以下簡稱*方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:。
    一、工程概況。
    1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項工程單價:。
    1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。
    2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。
    3,墻紙粘貼:6。00元每平方米。
    4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
    5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
    3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
    4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為18天。
    二、付款方式:。
    1、乙方進場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗合格,*方向乙方支付合同總價款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個月。
    三、*方責任。
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質(zhì)量;。
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;。
    6、*方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從*方安排及管理。
    三、乙方責任。
    3、乙方要保*材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換*方提供的原材料;。
    4、乙方應遵守*方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求。
    1、嚴格按照*方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、*方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,*方可另請他人,費用由乙方承擔。
    五、安全施工與檢查。
    3、施工進程中,*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,*方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責任。
    2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由*方承擔,以簽*單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給*方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的5%向*方支付違約金,延誤超過2天時,*方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除。
    1、合同履行完畢后,本合同自動解除;。
    2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;。
    3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
    八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應向*方所在地*法院提起訴訟。
    九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,*乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章):乙方(手印):。
    地址:地址:。
    法定代表人:*號(復印件附后)。
    本合同簽約代表人:電話。
    個人承攬的合同篇七
    乙方(承包人):________________。
    依照《_民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1.工程名稱:__________________________________。
    2、工程地點:__________________________________。
    3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、發(fā)包人包料的承包方式。
    第二條甲方工作。
    1、開工前5天,全部或部分房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進場做好準備工作。
    2、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
    3、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
    第三條乙方工作。
    1.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
    2.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
    3.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
    4.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
    5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
    6.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
    第四條關于工期。
    1.工程期限____________天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
    2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
    3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
    (1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;。
    (2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;。
    (3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;。
    (4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
    第五條關于質(zhì)量和驗收。
    1.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或。
    第三方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
    2.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
    3.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修________年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
    4.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
    第六條關于工程價款及結(jié)算。
    1.合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
    第二次(時間)_________________,工程驗收后_____天,支付余下工程全款約____________元。
    2.雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價格,本工程總價款為____________元進行結(jié)算:
    3.特別費用的約定:
    (1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
    (2)物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
    4.工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
    第七條責任與罰則。
    1.施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
    2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。
    3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
    4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
    5.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
    6.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
    7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
    第八條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民訴訟。
    第九條附則。
    1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
    2.本合同履行完成后自動終止。
    ________年____月____日________年____月____日。
    (五)。
    委托方(甲方):________________________________。
    承接方(乙方):________________________________。
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況。
    2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
    3.施工內(nèi)容:________________________________________________。
    4.委托方式:____________________________________________。
    5.工程開工日期:________年____月____日
    6.工程竣工日期:________年____月____日
    工程總天數(shù):________天。
    第二條:工程價款。
    工程價款(金額大寫)___________________元。
    1、材料款__________元;。
    2、人工費__________元;。
    3、設計費__________元;。
    4、施工清運費__________元;。
    5、搬卸費__________元;。
    6、管理費__________元;。
    7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
    第三條:質(zhì)量要求。
    1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
    2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
    3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
    4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
    5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應。
    1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
    2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
    3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
    第五條:付款方式。
    第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
    甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
    2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
    3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的________%支付給乙方。
    4.甲方在居室裝潢中,如向行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
    第六條:工程工期。
    1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲____日,以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方________元。
    2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
    5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
    第七條:工程驗收。
    1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
    2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
    3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
    第八條:其他事項。
    1.甲方責任。
    1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
    2)二次裝飾工程,應全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
    3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
    2.乙方責任。
    1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
    2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
    3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
    4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
    5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為________個月。
    第九條:違約責任。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
    第十條:爭議解決。
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民提起訴訟。
    第十一條:合同的變更和終止。
    1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第十二條:合同生效。
    1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
    2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
    3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份。
    個人承攬的合同篇八
    甲、乙雙方根據(jù)《^v^合同法》等有關法律規(guī)定,在平等、自愿、誠實信用的基礎上,甲方委托乙方運送內(nèi)蒙古華德牧草機械有限責任公司生產(chǎn)的型方捆打捆機臺,經(jīng)過雙方協(xié)商,就乙方承運甲方貨物達成以下合同條款:
    一、貨物名稱、數(shù)量、貨值:
    二、運輸方式:公路運輸。
    三、運輸?shù)攸c信息。
    四、運輸時間:
    起運時間:年月日。
    到貨時間:乙方必須不遲于年月日將貨物安全地運到目的地。(甲方要求乙方按合同約定的時間安全運輸?shù)郊s定的地點;在乙方將貨物交付收貨人前,甲方可以與乙方協(xié)商,要求中止運輸、返還貨物、變更到貨地點或?qū)⒇浳锝唤o其他收貨人,但由此給承運人造成的損失應予賠償)。
    五、運費:
    元整,即大寫:
    乙方將貨物運至指定地點后,收貨人檢查設備完好無損后由向乙方付清運費,而乙方向提供正式運輸發(fā)票結(jié)算(或不開發(fā)票)。
    承運公司(乙方)是否辦理貨物運輸保險本次運輸費用中是否含有貨物運輸保險。
    六、雙方責任:
    (一)。
    甲方:
    1.簽署合同前,告之乙方具體貨物和運輸?shù)攸c。2.協(xié)助乙方將貨物吊裝乙方的運輸車輛上。3.協(xié)助乙方承運司機清點貨物明細。
    (二)。
    乙方:
    6.運輸過程中貨物滅失、短少、污染、損壞,承運人應按貨物的實際損失(包括吊裝費、運雜費)賠償托運人。
    7.運輸車輛運至離目的地100公里時,應與聯(lián)系人取得聯(lián)系準備卸車。
    本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日開始生效。(傳真件具有同等法律效力)附件一:乙方承運司機接受設備時的驗車報告。
    甲方:中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院(蓋章)簽字:
    乙方:(蓋章)簽字:
    個人承攬的合同篇九
    甲方:
    乙方:
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
    一、工程概況。
    1.工程名稱:
    2.工程地點:
    3.承包范圍:
    4.承包方式:包工、包料、包費用。
    5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
    6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程。
    二、合同單價和付款方式。
    2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
    3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
    4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
    三、技術要求和質(zhì)量標準。
    四、違約責任和安全責任。
    1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
    2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
    五、爭議或糾紛處理。
    1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
    2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
    六、保修。
    本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
    七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
    甲方:乙方:
    簽字簽字。
    電話:電話:
    甲方駐工地代表:
    電話:
    _____年___月____日。
    個人承攬的合同篇十
    依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    第一條廣告播出要求。
    第二條廣告費及支付方法。
    2.1廣告費。
    2.2支付方法及時間:
    2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
    第三條違約責任。
    3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
    3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
    3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    第四條糾紛解決方式。
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
    1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
    2.向____________________地人民法院起訴。
    第六條附則。
    6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
    委托方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    開戶銀行:
    帳戶:承攬方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    廣告業(yè)務員證號:
    開戶銀行:
    帳戶:
    個人承攬的合同篇十一
    _________________(以下簡稱甲方)。
    _________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
    甲方“_________”一書,經(jīng)標價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
    一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
    二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
    三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
    四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
    五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
    六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
    七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
    八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
    九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權(quán)。
    十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
    十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
    個人承攬的合同篇十二
    訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
    箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
    總計:____總金額(大寫)____元整
    二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
    四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
    五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
    六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;
    七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預付材料款____元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
    八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
    九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
    十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
    十一、違約責任:由違約方負責;
    十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
    十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
    訂做方:____承攬方:____
    單位:____單位:____
    法定代理人:____法定代理人:____
    委托代理人:____委托代理人:____
    電話:____電話:____
    開戶行:____戶名:____
    帳號:____卡號:____
    郵編:____郵編:____
    簽訂時間:_____年____月____日
    個人承攬的合同篇十三
    定作方:______________(簡稱甲方)
    承攬方:______________(簡稱乙方)
    經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
    6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
    (1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
    (2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
    8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
    9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
    11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
    12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
    定作方:______________ 承攬方:____________
    法定代表人:__________ 法定代表人:________
    開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
    帳號:________________ 帳號:______________
    ________年____月____日
    個人承攬的合同篇十四
    委托方:_______________(甲方)。
    承攬方:_______________(乙方)。
    1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
    ______________________。
    2、質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________,但損壞件必須歸還甲方。
    3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
    4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
    5、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
    6、結(jié)算方式:通過銀行托收。
    7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
    法定代表人:__________法定代表人:_______________。
    地址:________________地址:__________________。
    銀行帳號:_____________銀行帳號:________________。
    _____年_________月__________日。
    個人承攬的合同篇十五
    甲方(房主):
    乙方(施工方):
    身份證號:
    地址:
    聯(lián)系方式:
    上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
    房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
    1、工程價款:
    2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
    3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
    1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
    3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
    4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi),乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
    5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
    6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
    7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
    8、乙方應按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權(quán)與債務均歸乙方承擔。
    1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
    2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務結(jié)清完畢后自行失效。
    3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
    甲方(簽字):
    乙方(簽字):
    簽署時間:年月日。
    個人承攬的合同篇十六
    發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)。
    承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號。
    乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:一、工作內(nèi)容:
    1、空調(diào)、熱水器等設備安裝;
    2、避雷接地;
    3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
    二、安裝人工費及結(jié)算:
    安裝人工單價為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
    結(jié)算方式為月結(jié)。
    三、質(zhì)量要求。
    1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
    2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
    四、其它要求。
    1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
    2、甲方為乙方購買意外傷害險;
    3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
    4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
    5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
    甲方:___________________。
    乙方:___________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    簽約時間:20xx年xx月xx。