版本承攬加工合同(專(zhuān)業(yè)15篇)

字號(hào):

    合同是商業(yè)合作的基礎(chǔ),能夠確保合作雙方的權(quán)益得到保護(hù)。合同的變更與解除 - 合同中變更和解除條款的設(shè)定和執(zhí)行。為了避免合同風(fēng)險(xiǎn)和糾紛,以下是一份嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的合同樣本,請(qǐng)大家參考。
    版本承攬加工合同篇一
    定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
    營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________。
    承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
    營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________。
    根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
    品名或項(xiàng)目規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額。
    一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________。
    二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:_________________。
    三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________。
    四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________。
    五、結(jié)算方式:_________________________。
    六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
    1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的.損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    七、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
    八、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    九、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
    十、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
    十一、本合同簽訂日期:________年____月____日
    定作方:________________。
    代表:__________________。
    開(kāi)戶(hù)銀行:______________。
    帳號(hào):__________________。
    承攬方:________________。
    代表:__________________。
    開(kāi)戶(hù)銀行:______________。
    帳號(hào):__________________。
    ________年____月____日。
    版本承攬加工合同篇二
    乙方(承攬方):__________。
    依照《^v^民法典》以及相關(guān)規(guī)定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本協(xié)議:
    1.乙方按甲方要求提供服務(wù),甲方向乙方支付報(bào)酬。
    2.乙方服務(wù)內(nèi)容:________________________________________________________________________。
    3.乙方應(yīng)自主完成相關(guān)服務(wù),不得轉(zhuǎn)委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉(zhuǎn)委托第三人的,必須經(jīng)得甲方同意。否則,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后_______日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    2、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
    2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年_______月________日止,按日歷工期計(jì)算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
    3.乙方應(yīng)按照房屋建造標(biāo)準(zhǔn)保證施工質(zhì)量。房屋土建建筑主體部分建造完工后,由乙方進(jìn)行驗(yàn)收。
    4.質(zhì)保期:__________驗(yàn)收后_______個(gè)月。質(zhì)保期內(nèi)如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)當(dāng)重新建造土建建筑主體部分,重新建造所需的材料等相關(guān)事宜全部由乙方自行承擔(dān)。
    乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫(huà)作品、音像資料、課件等),其全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有,包括但不限于著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)及商業(yè)秘密方面的權(quán)利。
    1.乙方應(yīng)自行安排工作時(shí)間,無(wú)需到甲方處坐班,乙方自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),自負(fù)盈虧,自行以符合安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的方式履行合同。
    2、乙方履行合同所涉及到的人工、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
    3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬服務(wù)過(guò)程中受到人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損失的,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
    4.甲方與乙方之間不建立勞動(dòng)關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)派遣關(guān)系或類(lèi)似關(guān)系,不對(duì)乙方進(jìn)行管理,不對(duì)乙方承擔(dān)勞動(dòng)法上的義務(wù),不適用《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)民法典》等勞動(dòng)法規(guī)。
    如因服務(wù)需要乙方需配帶甲方標(biāo)志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類(lèi)似的手續(xù),亦不代表雙方建立勞動(dòng)關(guān)系。
    5、乙方確認(rèn),如乙方有所在單位,則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過(guò)程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其它合法權(quán)利。
    2.乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的_____%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    為更好的履行本合同,雙方提供如下聯(lián)系方式:__________。
    甲方聯(lián)系方式。
    郵寄地址:________________________________。
    聯(lián)系人:___________________________________。
    電話(huà):____________________________________。
    電子郵箱:___________________________________。
    乙方聯(lián)系方式。
    郵寄地址:________________________________。
    聯(lián)系人:___________________________________。
    電話(huà):____________________________________。
    電子郵箱:____________________________________。
    雙方通過(guò)上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關(guān)事項(xiàng)向?qū)Ψ桨l(fā)送相關(guān)通知等,均視為有效送達(dá)與告知對(duì)方,無(wú)論對(duì)方是否實(shí)際查閱。上述郵寄送達(dá)地址同時(shí)作為有效司法送達(dá)地址。
    一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起三日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
    八、爭(zhēng)議解決。
    依法向________________________所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
    九、附則。
    1.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    2.本合同自雙方簽署之日起生效。
    簽署時(shí)間:_____________年________月________日。
    甲方(蓋章):__________。
    乙方(簽字):__________。
    版本承攬加工合同篇三
    法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________。
    法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________。
    雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
    乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
    乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
    乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
    甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
    甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
    乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
    乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
    由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的'其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
    本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
    1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
    2.中華人民共和國(guó)法律;
    3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
    本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
    本合同有效期屆滿(mǎn)之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
    本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,兩國(guó)文字具有同等效力。
    1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.
    2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
    本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
    甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)。
    代表:________________代表:________________。
    版本承攬加工合同篇四
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
    1、名稱(chēng):xxx水泥焊接軌道板。
    2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
    1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
    2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
    3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
    4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
    5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車(chē)輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)。
    6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
    7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
    自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
    該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
    乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的`違約金。
    1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
    2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
    3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    時(shí)間:________年____月____日。
    版本承攬加工合同篇五
    定作方:_________________________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
    承攬方:_________________________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
    第一條加工成品
    第二條服裝數(shù)量
    第三條原材料的提供
    由甲方提供原材料,具體見(jiàn)下:
    材料名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量:
    第四條服裝質(zhì)量
    加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
    第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?BR>    1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
    2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在________________________________________________________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________________________________________________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
    3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
    4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
    第六條報(bào)酬
    第七條包裝方式
    內(nèi)用_________________________________________________,外用_________________________________________________包裝,包裝費(fèi)由_________________________________________________方承擔(dān)。
    第八條服裝交付
    2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________________________________________________。
    第九條服裝驗(yàn)收
    1.驗(yàn)收期間:_________________________________________________。
    2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。
    3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
    4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
    驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
    6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
    7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對(duì)于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
    第十條定金/預(yù)付貨款
    (1)甲方應(yīng)于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
    (2)甲方應(yīng)于_______年_______月_______日前向乙方交付預(yù)付款_______元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
    第十一條報(bào)酬結(jié)算
    第十二條留置權(quán)
    如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。
    第十三條違約責(zé)任
    1、甲方的違約責(zé)任
    (1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
    (2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
    (3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
    (4)超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
    2、乙方的違約責(zé)任
    (1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
    (2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
    (3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
    (4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。
    未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
    (5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
    (6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
    (7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    (9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    第十七條爭(zhēng)議解決
    凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定
    甲方(章):_______乙方(章):_______
    版本承攬加工合同篇六
    委 托 方:簽 訂 地 點(diǎn):
    承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
    依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
    第一條:廣告承攬要求。
    1.1 項(xiàng)目(制作)
    1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)
    1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式:
    1.4 顏色:
    1.5 規(guī)格或材料:
    1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:
    第二條:費(fèi)用及支付方法
    2.1 費(fèi)用
    本次活動(dòng)總金額為 ,(大寫(xiě) 圓整)
    2.2 結(jié)算方式和期限:
    第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:
    第四條:違約責(zé)任
    4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
    4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
    4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    第五條:糾紛解決方式
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項(xiàng)規(guī)定辦理。
    1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
    2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
    第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
    第七條:附則
    本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
    委 托 方:連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承 攬 方:
    單位名稱(chēng)(蓋章) 單位名稱(chēng)(蓋章)
    地址: 地址:
    委托代理人: 委托代理人:
    電話(huà): 電話(huà):
    版本承攬加工合同篇七
    審判長(zhǎng):
    針對(duì)本案雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)“結(jié)算條款期限”,我作為原告的代理人補(bǔ)充如下代理意見(jiàn):
    一、被告已超過(guò)“質(zhì)量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。
    《合同法》第158條規(guī)定:當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的,買(mǎi)受人應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間將標(biāo)的物的質(zhì)量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣(mài)人。買(mǎi)受人怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或質(zhì)量符合約定。
    本案的質(zhì)量異議期限是“入庫(kù)后兩個(gè)月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時(shí)庭審也不再堅(jiān)持有質(zhì)量問(wèn)題,我在此不再錣述。關(guān)于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經(jīng)超過(guò)。因?yàn)橥ǔ?lái)看,數(shù)量異議期限短質(zhì)量異議期限長(zhǎng),這是常識(shí)。質(zhì)量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內(nèi)。但遺憾的是被告直到第一次開(kāi)庭,在長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的時(shí)間里(20xx.9.3入庫(kù)——20xx.3.1開(kāi)庭)對(duì)數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應(yīng)視為數(shù)量符合約定。其實(shí)被告的行為是有原因的,在整個(gè)加工過(guò)程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,原告加工的每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)他們的同意方能過(guò)關(guān);交貨時(shí)間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項(xiàng)被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時(shí)間里對(duì)兩項(xiàng)內(nèi)容的異議只字未提也就不足為奇了。
    二、原告對(duì)結(jié)算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。
    《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付,工作成果分批交付的,應(yīng)相應(yīng)支付”。依此規(guī)定,被告應(yīng)在20xx年9月3日支付已驗(yàn)收合格的166件商品的貨款。
    三、被告對(duì)結(jié)算條款的解釋于情不符,于法相悖。
    按照被告對(duì)合同第九條的解釋?zhuān)梢缘贸鲞@樣的結(jié)論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗(yàn)收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠(yuǎn)不合格,被告就永遠(yuǎn)不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實(shí)意思表示,也與合同法相關(guān)規(guī)定相違背的。
    四、原告申請(qǐng)價(jià)格鑒定有法可依。
    被告收到家具166件,其中包括9件沒(méi)有約定價(jià)格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價(jià)款或者報(bào)酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行;被告既不同意原告提出的價(jià)格又不同意價(jià)格鑒定,于法無(wú)據(jù)。
    綜上所述,被告第一次開(kāi)庭咬住質(zhì)量問(wèn)題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說(shuō)明質(zhì)量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。
    以上補(bǔ)充意見(jiàn)請(qǐng)法庭予以考慮。
    代理人:宋義凱。
    20xx年3月24日。
    版本承攬加工合同篇八
    甲方(定作方):
    乙方(承攬方):
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國(guó)《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購(gòu)相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
    ……
    總金額(含稅價(jià)):人民幣_(tái)_______________________元整(小寫(xiě)_______________________)。
    自本合同生效之日其______個(gè)工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
    合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶(hù)、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書(shū)面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))。
    按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明:
    按國(guó)家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
    以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)與收到貨物后_______個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
    乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價(jià)款______%作為預(yù)付款,計(jì)人民幣_(tái)_________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶(hù)為:
    收款人:
    開(kāi)戶(hù)行:
    賬號(hào):
    最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
    1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
    2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
    3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
    本合同在履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。
    合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
    甲方:
    地址:
    電話(huà):
    代理人:
    ________年___月___日
    乙方:
    地址:
    電話(huà):
    代理人:
    ________年___月___日
    版本承攬加工合同篇九
    定做方:(稱(chēng)甲方)
    承攬方:(稱(chēng)乙方)
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
    1.制作內(nèi)容:
    主鋼構(gòu):鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
    1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
    2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
    3.提貨:
    (1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類(lèi)推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
    4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
    1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車(chē)由乙方負(fù)責(zé)。
    2.交貨時(shí)間:
    1.乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
    2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
    3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
    1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
    2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
    3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
    4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
    5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
    按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
    1.本合同
    2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
    3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
    甲方(蓋章):
    乙方(蓋章):
    委托代理人:
    委托代理人:
    聯(lián)系方式:
    聯(lián)系方式:
    開(kāi)戶(hù)行:
    開(kāi)戶(hù)行:
    賬號(hào):
    賬號(hào):
    版本承攬加工合同篇十
    甲方:
    乙方:
    甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議:
    1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
    2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴,為彌補(bǔ)甲方的損失,乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
    3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
    4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
    版本承攬加工合同篇十一
    隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),合同的用途越來(lái)越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編幫大家整理的加工承攬合同范本,歡迎閱讀與收藏。
    委托方: ____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
    加工方: ____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
    依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
    一、加工方式
    甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
    二、加工內(nèi)容
    本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
    三、加工工期
    從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開(kāi)始計(jì)算工期。
    四、加工量、單價(jià)及總金額
    2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
    3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
    4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
    五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
    六、結(jié)算、付款及付款方式
    1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金, ____________萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
    2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
    3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
    七、雙方責(zé)任
    甲方責(zé)任
    1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
    2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的`時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
    3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
    4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下跌前的原價(jià)格結(jié)算。
    乙方責(zé)任
    1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
    2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車(chē)等工作。
    3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
    4、日開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計(jì)劃, 20______ 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
    八、質(zhì)量驗(yàn)收
    1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
    2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書(shū)面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書(shū)面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
    3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
    九、違約責(zé)任
    1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,超過(guò)60天時(shí),乙方有權(quán)對(duì)相關(guān)構(gòu)件自行處理,且無(wú)需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任。
    2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
    3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
    4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
    十、保密責(zé)任
    任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
    十一、其他約定
    1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
    2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
    4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
    5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
    甲方:(蓋章) ____________乙方:____________
    _____年_____月_____日
    版本承攬加工合同篇十二
    甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,就___________玻璃供需問(wèn)題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
    一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià):
    玻璃品種:___________,規(guī)格:___________,數(shù)量:___________,單價(jià):___________。
    交貨地點(diǎn):______________________
    運(yùn)輸方式、費(fèi)用:
    1)由乙方負(fù)責(zé)送貨,運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車(chē)前破片由乙方負(fù)責(zé),落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).
    2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼,標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。
    二、交貨期:
    合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
    三、驗(yàn)收方式:
    1)玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn),若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方,否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。
    2)_________玻璃制作按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
    六、結(jié)算及付款方式:
    甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票,乙方發(fā)車(chē)后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
    七、違約責(zé)任:
    1)雙方應(yīng)按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
    2)如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
    八、其他:
    本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭(zhēng)議雙方均有權(quán)提起訴訟。
    九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。
    十、保質(zhì)期及保修
    1、保質(zhì)期為二年(驗(yàn)收之日起)
    2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
    甲方:__________乙方:___________
    代表:__________代表:___________
    賬號(hào):__________賬號(hào):___________
    戶(hù)行:__________戶(hù)行:___________
    ___________年___月___日___________年___月___日
    版本承攬加工合同篇十三
    甲方(承租方):
    乙方(出租方):
    甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
    1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
    2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作;
    3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;
    4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
    設(shè)備的名稱(chēng):__________。
    租賃用途:____________。
    使用時(shí)間:_____年____月____日。
    安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
    安裝地點(diǎn):___________________。
    拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
    租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
    1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽(tīng)從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
    2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用。
    3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù)。
    4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé)。
    1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周?chē)陌踩Pl(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
    2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
    1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫(xiě):人民幣:________整)。
    2、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_(tái)______元(大寫(xiě):人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
    1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
    2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
    3、本著高度負(fù)責(zé),長(zhǎng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。
    4、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
    1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書(shū)面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
    2、本合同履行中,雙方如有爭(zhēng)議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。
    3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
    甲方(簽章):
    法定代表人:
    聯(lián)系電話(huà):
    銀行賬號(hào):
    委托代理人(簽章):
    _______年_____月______日
    乙方(簽章):
    法定代表人:
    聯(lián)系電話(huà):
    銀行賬號(hào):
    委托代理人(簽章):
    _______年_____月______日
    版本承攬加工合同篇十四
    被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號(hào):_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
    訴訟請(qǐng)求:_________________
    1、依法判令被告向原告支付加工費(fèi)人民幣46920元。
    2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
    事實(shí)和理由:_________________
    此致
    ___________人民法院
    具狀人:___________
    ____年_____月_____日
    版本承攬加工合同篇十五
    甲方:
    乙方:
    一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款
    編號(hào)
    項(xiàng)目名稱(chēng)
    說(shuō)明
    單價(jià)(元)
    數(shù)量
    合計(jì)(元)
    25座21米美化塔施工
    費(fèi)用總計(jì):
    合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):
    二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
    三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后,甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。
    四、交(提)貨方式、地點(diǎn):交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。
    五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用承擔(dān):運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
    六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付為10萬(wàn)元,貨到后全款付清,付款按合同賬號(hào),傳真合同有效,如延誤付款時(shí)間,甲方承擔(dān)所有滯納金。
    七、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
    八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí),須事前通知對(duì)方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí),原合同不得變更。
    九、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。
    十、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時(shí),違約方承擔(dān)違約金,雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
    十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
    本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
    甲方
    單位名稱(chēng):
    單位地址:
    法人代表:
    委托代理人:
    電話(huà):
    傳真:
    開(kāi)戶(hù)銀行:
    帳號(hào):
    乙方
    單位名稱(chēng):河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
    單位地址:
    法人代表:
    委托代理人:
    電話(huà):
    傳真:
    開(kāi)戶(hù)銀行:
    帳號(hào):