合同的合法性和有效性對于雙方都具有重要意義。合同的解除和終止應符合法律規(guī)定和合同的約定，避免給雙方造成不必要的損失。以下是小編為大家整理的常見合同范文，希望對大家有所幫助。
施工工程合同篇一
(甲方)：
(乙方)：
雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
二、承包方式：按規(guī)定實行包工包料。
三、付款辦法：
1、合同簽訂后工程款一次性結清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2、乙方開戶銀行：工商銀行無錫市蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號：11030233。
四、材料供應：施工所需材料由乙方組織供應。
五、工程變更：乙方應按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
六、工程質量：
1、依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。
2、如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔，如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3、工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
七、工程竣工驗收：乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。
八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負全責。
九、本工程：甲方指定為工程負責人。
乙方指定偰云真為工程負責人。
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
十、本合同一式貳份。經(jīng)甲乙雙方蓋章有效。
十一、合同與上級有關規(guī)定抵觸時應按上級規(guī)定執(zhí)行。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工工程合同篇二
第一臺260元，自。
第二臺起每臺120元，采取背靠背付款方式。付款方式。
二：單極化室分天線28元臺，工程驗收通過后付款30%；安裝每個站點。
第一臺260元，自。
第二臺起每臺120元，采取背靠背付款方式。付款方式。
第一臺260元，自。
1、工費剩余部分待建設方審計付款后，甲方按照同比例在15個工作日內(nèi)支付給乙方，不得拖欠。
1、乙方自行承攬工作量并自行解決工程中遇到的各種問題。乙方人員在工程中應完全按照施工標準和合同規(guī)定內(nèi)容施工。
2、配合甲方按照施工計劃要求組織人員。
3、提供施工所需要的工具及車輛。
4、負責甲方工地代表到施工現(xiàn)場的往返交通。
5、在此合同的有效期內(nèi)，認真做好工程中的安全防護工作，必須為其工作人員購買人身保險以及必須的勞動保護用品，如出現(xiàn)任何因乙方違反安全操作規(guī)程造成的人員傷亡事故以及其他非甲方原因所致的有關工程事故、糾紛，責任應完全由乙方負責，甲方不負責任何間接和直接責任。
6、乙方有責任保管好各種工程材料，施工過程中發(fā)生的材料丟失、損壞，由乙方負全責。
7、若有搶修工程，乙方須無條件配合甲方，否則甲方有權利對乙方進行處罰。
1、所需輔材由乙方提供；
1、乙方必須嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關安全施工規(guī)范和操作規(guī)程，保證自身及他人的安全，保證場地，場容整潔有序。凡違反有關規(guī)章操作規(guī)程發(fā)生的人身安全事故責任均有乙方承擔全部費用和責任。
2、乙方應服從和積極配合甲方，組織新工人三級安全知識教育，考試合格后發(fā)放上崗證，保證每位員工熟悉安全操作規(guī)程，無上崗證人員和婦女兒童不準進入施工現(xiàn)場。
3、乙方施工人員必須嚴格遵守項目部各項規(guī)章制度和各工種的安全操作規(guī)程，開展班組安全活動。有特殊要求的工種必須根據(jù)規(guī)定持特殊工種操作證上崗。
4、乙方進場人員必須具備勞動、公安、計生等有關部分所要求的各種證件。如乙方人員證件不齊全，被有關職能部門查處罰款的經(jīng)濟責任由乙方自負。乙方進場前必須與甲方簽訂《班組安全責任書》，如乙方在現(xiàn)場有違章行為則按《項目部安全生產(chǎn)獎罰制度》和有關條例執(zhí)行。
施工工程合同篇三
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，甲、乙雙方就某工程基坑支護工程施工事項協(xié)商一致，達成如下合同條款。
承包內(nèi)容：
詳見甲方提供基坑支護圖紙(由于施工圖紙造成塌方等損失甲方負責)。承包方式：
包材料包設備包人工(甲方負責管理，所有材料費乙方負責，乙方免費配合甲方加蓋印章及提供決算所需材料)。
單價合同270元/平方不含稅金，按照甲方提供圖紙約工程量5000平方(結算時按照實際噴射混凝土面積結算，預算造價135萬元。(水電、白天鉤機工作面由甲方提供并承擔費用)。
付款方式：
1、機械設備進場2日內(nèi)付總價20%小計10萬。
2、工程進度完成到噴射混凝土20xx平方付總價40%小計20萬。
3、工程完工，驗收合格、甲方允許乙方機械設備退場付到?jīng)Q算總價97%。
4、余款3%基坑支護回填或乙方退場后3月內(nèi)付清(時間以先到為準)。
5、乙方委派一名施工現(xiàn)場負責人對質量、進度、安全、工程進度款支付。
參照國家有關規(guī)定及行業(yè)標準，施工規(guī)范執(zhí)行。
1、乙方應服從甲方指派的人員和監(jiān)理的管理，文明施工。
2、乙方負責按施工方案進行施工，保證施工質量、安全、進度。
3、乙方確保按基坑方案施工，保證質量，如出現(xiàn)安全、質量問題乙方全權負責(除外部因素造成的如外部荷載基坑邊線2米內(nèi)堆放超過10噸構件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水沖刷等)。
4、乙方在簽訂合同后5天內(nèi)組織完成人力、物力、機械設備進場等工作，保證甲方工作順利開展、工期順利進行。
5、乙方應對現(xiàn)場施工人員加強安全文明管理，施工中出現(xiàn)的安全事故，由此造成的一切經(jīng)濟損失及醫(yī)療費用全部歸乙方承擔與甲方無關。
6、乙方按照甲方要求做好材料機具堆放等現(xiàn)場管理。
7、乙方只負責原材料(鋼筋、水泥)復檢、不負責錨桿抗拉拔實驗費用。
9、施工結束后，乙方退場，如果屬乙方基坑支護方案和施工問題造成的質量安全問題，造成塌方，由乙方負責，并承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失。
1、甲方提供精準的地質勘查報告，現(xiàn)場實際施工地質情況跟地勘報告有不符，在保證安全情況下，乙方有權提出方案變更。
2、甲方以書面形式提供給乙方現(xiàn)場施工所需的控制樁位和支護邊線并負責其準確性、水準點與坐標控制點。
3、甲方負責協(xié)調當?shù)仃P系，確保乙方機械設備等順利進場。
4、提供乙方施工臨時場地。
5、基坑支護施工方案不得擅自更改，更改后造價另議。
6、甲方負責挖掘機基坑支護工作面10公分以外土方修坡及地面平整。
9、基坑四周安全圍擋由施工單位完成，乙方不負責。
1、須按施工設計方案施工(詳見施工圖紙)乙方基坑支護噴射混凝土厚度滿足設計要求、錨桿長度、注漿量等施工工序，嚴把質量關，施工過程中發(fā)現(xiàn)質量問題甲方有權以書面形式提出扣款，施工結束后無權提出扣款。
2、基坑支護結束，甲方及時組織相關人員驗收，5個工作日內(nèi)甲方無法組織相關人員驗收，視作基坑支護驗收合格.
3、基坑支護施工結束，雖未經(jīng)驗收甲方施工隊伍對基坑底(清基槽、做墊層等)進行施工，視作基坑支護驗收合格。
4、基坑開挖之前，主體施工單位及甲方嚴格復核基坑開挖基槽上邊線準確性，乙方按照基坑設計坡度施工，滿足設計要求，否則乙方負責。
5、甲方允許乙方機械設備及工人退場視作基坑支護驗收合格。
6、甲方驗收合格后，乙方5個工作日組織人員、設備安全退場。
1、基坑支護回填時甲方通知乙方對周轉性材料(鋼梁、錨頭、錨具，腳手架等)在乙方保證安全前提下拆除，拆除周轉性材料(鋼梁、錨頭、錨具，腳手架等)歸乙方所有。
2、合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力及工程結算依據(jù)。
3人住所地人民法院提起訴訟。
4、本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，在全部工程款結清后失效。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日。
施工工程合同篇四
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，xxx（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給xxx（以下簡稱乙方），經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：
1、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。
2、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。
3、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。
4、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限。
工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區(qū)建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和義務。
（一）甲方：
1、認真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序，保證乙方正常施工、
（二）乙方：
1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執(zhí)行采購制度，保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。
4、按甲方規(guī)定的時間內(nèi)保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（蓋章）：_________。
代表（簽字）：_________。
代表（簽字）：_________。
_________年____月____日_。
________年____月____日。
施工工程合同篇五
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
本著團結協(xié)作、緊密配合、分工負責的原則，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規(guī)定：結合工程具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議。望共同遵守履行。
一、工程名稱：重慶市萬盛黑山谷景區(qū)旅游蓄水壩工程。
二、工程地點：重慶市萬盛區(qū)黑山谷景區(qū)藻渡河支流的鯉魚河上。
三、承包項目及主要工程量：
1、黑山谷景區(qū)旅游蓄水壩、沖砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副壩等本工程所包含的全部工程內(nèi)容。
四、承包方式：
五、開工時間：20xx年4月10日。
竣工時間：20xx年2月30日。
六、工程價款：捌百伍拾萬陸仟柒百元正（850.67萬元）。
七、工程質量保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質量保證金，待竣工驗收一年后如數(shù)退還乙方。
工程差額保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數(shù)退還乙方。
八、工程付款辦法：
合同簽訂之日起20個工作日內(nèi)乙方組織工作人員、機械設備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經(jīng)核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規(guī)定扣留工程總價10%即85.067萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。
九、設計資料提供：
合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關技術資料）。
十、施工中甲方職責：
1、負責建設期內(nèi)協(xié)調土地占用、青苗、樹木賠償?shù)纫约捌渌杓追絽f(xié)調的事宜。
2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。
3、重慶達華工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質量監(jiān)督管理、技術指導、辦理現(xiàn)場簽證。
4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。
5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經(jīng)濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應賠償乙方的誤工損失，工期相應順延。
十一、施工中乙方職責：
1、嚴格按設計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經(jīng)甲方驗證后方可進行下道工序施工。
2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監(jiān)督，聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規(guī)范要求，并征得甲方認可，方能使用。
十二、材料供應辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。
十三、工程質量：
1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規(guī)范進行施工。
2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監(jiān)督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。
十四、工程設計變更和增減：
施工如需進行設計變更和工程數(shù)量增減，必須經(jīng)甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應順延。
十五、竣工驗收。
工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。
十六、竣工決算：
竣工報告批準后，乙方按有關規(guī)定和協(xié)議規(guī)定和協(xié)議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。
十七、違約的索賠：
合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應付給對方違約金，違約金按預計工程總價的5%付給，計人民幣42.5萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經(jīng)濟損失超過違約金時，違約方還應向對方賠償超出違約的金額。
乙方在施工過程中，應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。
十九、其他事項：
甲供商品混凝土必須提供到施工場地內(nèi)，乙方不承擔混凝土的質量檢查、保管、安全等責任，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
二十、合同的生效與終止；
本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。
二十一、合同份數(shù)：
本合同一式陸份，其中正本陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等效力。
二十二、其它約定事項。
在合同執(zhí)行中的未盡事宜，雙方應本著互相平等、實事求是的原則，共同友好協(xié)商解決。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年月日年月日。
施工工程合同篇六
甲方將對賓館貴賓樓屋面全部防水工程需要進行維修，經(jīng)雙方協(xié)商，由乙方負責承包施工，并簽訂協(xié)議如下：
由乙方負責包工包料。
二、工程價格：
屋面維修工程在包工包料的情況下，以每平方米43元的價格完成后以實際維修面積進行結算。
三、施工材料及工程質量要求。
屋面工程所需維修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需嚴格按照施工規(guī)范進行施工，所有的交接縫全部按長邊8cm，短邊10cm進行壓縫。
四、施工中的安全責任。
乙方需加強對其施工人員的施工安全防范教育，嚴格采取各種安全措施，如乙方措施不力，發(fā)生人身、財產(chǎn)安全事故，其一切責任和后果均由乙方負責。
五、付款方式。
工程完工后，甲方先行支付經(jīng)雙方共同測量確定的價格總工程款數(shù)的50%,剩余50%的工程款待屋面經(jīng)過兩次大雨后，經(jīng)雙方確認無任何滲漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
六、工程保修期限。
屋面防水保修期限為5年，(從該屋面竣工之日計算)五年內(nèi)如乙方施工的防水工程有滲漏現(xiàn)象，乙方無條件按合同書要求的時間負責維修，其工時費、材料費等全部由乙方負責，如漏水甲方通知需要維修乙方不修損失公共財產(chǎn)由乙方全部負責。甲方不承擔任何費用。
七、本協(xié)議所涉及的各種稅費均由乙方向有關部門負責繳納。
八、開工日期
自__年三月十二日起至本月二十日止。
九、本協(xié)議一式叁份，甲乙雙方各持一份，報有關部門一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工工程合同篇七
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該xx路xx弄xx號xxx室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
1、工程地點：2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設計和裝修施工。
3、工程造價：元（大寫）。
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號xxx室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款20xx元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方：乙方：
全權授權代表：
全權授權代表：
年月日年月日。
施工工程合同篇八
合同編號：
簽約地點：
簽約時間：
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《合同法》《建筑法》及其它有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方委托乙方對裝修工程，達成如下協(xié)議：
第一條：裝修工程概況。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商決定，位于由乙方負責施工。
第二條：合同承包范圍。
項目：包括裝修工程(不含軟裝飾工程部分，不含外立面部分)，室內(nèi)地面鋪設，隔墻，局部電路改造等。具體見附件《裝修項目一覽表》，《裝修項目預算單》和施工圖紙。
第三條：施工工期。
開工日期：年月日(以甲方款到為開工期)，竣工日期：年月日，總工期為天.具根據(jù)甲方設計調整到位時間，裝修時間進行適當調整。
第四條：裝修工程內(nèi)容及金額。
本合同工程造價為(人民幣)元;。
金額大寫：元。裝修工程內(nèi)容和金額詳見附件《裝修工程預算書》。
工程總造價按實際發(fā)生工程量計算，工程單價按以上單價為準。
第五條：付款方式。
1、合同簽訂甲方應支付乙方總工程款的30%，即：
2、工程進度1/3(工期或工程量過1/3)支付乙方總工程款的30%;即：
3、工程進度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方總工程款的30%;即：
第六條：裝修工程驗收。
按照《建筑裝修標準規(guī)范》進行驗收。
第七條：裝修工程質保。
裝修工程保質期限為一年，以裝修工程驗收合格之日起計算，保質期內(nèi)工程范圍內(nèi)非人為損壞、不可抗力因素損壞。由乙方負責無償維修。在質保期內(nèi)裝飾出現(xiàn)故障的，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)抵達甲方現(xiàn)場處理問題。
第八條：其它。
1、本合同自雙方法定代表人或授權代表人簽字并蓋章后生效。
2、本合同一式份，乙方執(zhí)份，本合同設有附件《裝修項目一覽表》和施工圖紙，具有同等法律效力。
3、其它未盡事宜雙方可另行協(xié)商。
甲方：
地址：
簽字(蓋章)：
乙方：______。
地址：______。
簽字(蓋章)：
施工工程合同篇九
甲方：
乙方：
甲乙雙方為_____________（地點名稱）弱電工程施工合同如下：
1、工程名稱：_________________（地點名稱）弱電綜合布線系統(tǒng)。
2、工程地址：_________________。
3、工程概況：_________________金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝；機房光纜布線信息點布線及安裝；協(xié)助安裝防雷、消防系統(tǒng)產(chǎn)品。
二、甲乙雙方的責任和義務。
1、甲方負責協(xié)調處理工地現(xiàn)場有關問題，保證現(xiàn)場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規(guī)定的時間施工、完工，在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
1）完成_____________（地點名稱）弱電綜合布線系統(tǒng)（工程量為：_________________約400米金屬橋架安裝；約_____________米的管路鋪設；約_____________個信息點布線安裝；約_____________個機房信息點布線安裝；約_____________條室內(nèi)光纜布線；及協(xié)助安裝防雷系統(tǒng)產(chǎn)品、消防系統(tǒng)產(chǎn)品）。
2）提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統(tǒng)一著裝（工作服）在現(xiàn)場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現(xiàn)場，并存放在安全的倉庫。
三、工程進度安排。
1、在甲乙雙方協(xié)商下，計劃在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件，甲乙雙方另行協(xié)商。
四、工程驗收時間。
工程完工后一月內(nèi)，甲方應組織驗收。無正當理由在一月內(nèi)不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額。
本合同預算總金額為：_________________（人民幣）_____________元整。
六、結算方式。
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_____________%的預付款。工程驗收合格后一周內(nèi)付_____________%；余款_____________%一年內(nèi)付清。
乙方向甲方開據(jù)《_____________省_____________市建筑安裝專用發(fā)票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因戰(zhàn)爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方，并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任。
甲方不按本合同第六條的規(guī)定支付工程款，應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝，合同金額不予支付處理；乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式。
本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商未成，交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執(zhí)行過程中，簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（簽章）：_________________。
乙方（簽章）：_________________。
法定代表或其委托人：_________________。
法定代表或其委托人：_________________。
地址：_________________。
地址：_________________。
開戶行：_________________。
開戶行：_________________。
帳號：_________________。
帳號：_________________。
簽約時間：_________________年______月______日。
簽約地點：_________________。
施工工程合同篇十
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過充分了解和協(xié)商，本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在____區(qū)方施工建設。
二、工程結構：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算，在承包范圍內(nèi)設有任何預算外資金。
四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準，乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完工，如有拖延，乙方承擔違約責任。
五、承建內(nèi)容：
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規(guī)設計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內(nèi)墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內(nèi)墻涂料外，內(nèi)墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收，不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。
其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規(guī)定。嚴格按安全標準規(guī)范施工。指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業(yè)人員進行安全教育和安全培訓，切記安全。
第一，人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業(yè)人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不承擔，任何安全事故帶來的經(jīng)濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定，立即上報有關部門，同時按政府有關部門要求處理，事故發(fā)生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款：
八、工程款支付方式：
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。
2、基礎完工驗收合格后。
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方。
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達。
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至。
6、工程驗收合格后一個月內(nèi)，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質量保證金，________年后全部付清。
九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內(nèi)由乙方承擔，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設備工具、模板等生產(chǎn)生活設施均由乙方自備，乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設，乙方應與工程管理人員多交流，多溝通，協(xié)調好周邊關系，確保工程的順利進行，工程項目用電、用水費由乙方承擔，并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任：
1、乙方必須在規(guī)定的時間內(nèi)完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十
一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
施工工程合同篇十一
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協(xié)商的內(nèi)部包工包料方式承包。
三、用料約定：經(jīng)乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質量等級及驗收約定：本工程質量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工，防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經(jīng)甲方確認后，甲方在20天內(nèi)付工程結算總造價50%給乙方，其余50%在工程經(jīng)質檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內(nèi)業(yè)資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內(nèi)如有質量問題，甲方應在24小時內(nèi)到場承擔保修義務。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現(xiàn)場。
（7）對本分項工程的質量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工，故意拖延工期，甲方有權終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
施工工程合同篇十二
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定立本合同。
二、承包方式：包工。
三、承包范圍：
1.5米)，滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設及拆除。
2)架空層及主體結構層面外腳手架搭設、拆除，含所有安全圍網(wǎng)、兜網(wǎng)掛設、及時清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環(huán)、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預埋、懸挑工字鋼上的硬鋪(木板、竹跳板)拆除。
3)鋼筋施工棚、現(xiàn)場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機、發(fā)電機房、塔吊平臺等臨時及永久性設施的搭設及拆除。
4)坑基一次或多次(應施工現(xiàn)場需要)圍護、上下深基坑用的踏步，首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護搭拆及樓梯間、電梯井、風井、陽臺等所有臨邊防護的搭設及拆除。
5)卸料平臺按施工需要及時搭設、轉移及定位加固的鐵環(huán)、鋼繩的預埋、拆除。
6)電梯井、風井每三層一道硬質防護的鋪設，電梯門口防墜鐵門的掛設(鐵門由項目部提供)并及時檢查清理。
7)施工現(xiàn)場鋼管、扣件材料及時清理，按指定地點堆放整齊，服從現(xiàn)場調配，所有外立面的鋼管必須預先做好油漆，剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程項目部決定)。
1.5米，每跳。
1.8米，外排中間排欄腰，內(nèi)排和墻的距離不大于30公分，不小于25公分。腳手架搭設、工字鋼加固鐵環(huán)的預埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預埋、腳手架搭拆等工作事先應提供切實可行的施工方案，并與項目管理人員協(xié)商通過后方可施工，施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，如因腳手架搭設質量問題而影響施工進度，每延遲一天工期處罰乙方1000元，如因此引起的安全事故一切損失由乙方負責。
五、工期要求：乙方必須服從甲方管理，嚴格按甲方與工程部安排的形象進度施工，結合現(xiàn)場實際情況及工期節(jié)奏，積極提供材料計劃，精心安排施工，如達不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。
六、安全文明施工:。
1)乙方施工班組長必須常駐工地，如有事離開必須與項目部現(xiàn)場負責人協(xié)商并派專人負責。
2)乙方現(xiàn)場施工人員必須戴xx帽，未戴xx帽按100元人次處罰(從乙方結算款中扣除)，施工人員高空作業(yè)時系好安全帶(安全帶由乙方提供)。
3)嚴禁酒后作業(yè)，嚴禁高空拋物，發(fā)現(xiàn)一次，扣除乙方200元工程款，如違章操作發(fā)生一切安全事故由乙方負全責，如發(fā)生意外安全事故，在3萬元以內(nèi)由乙方負責。
5.00元套，鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現(xiàn)場不達標而引起上級主管部門的罰款，一切損失由乙方負擔。
5)如乙方不能按時完成現(xiàn)場清理工作，甲方有權另行安排人員清理，并扣除乙方雙倍費用。
6)乙方必須對所有施工人員進行技術交底和崗前培訓并每月向施工人員進行安全文明施工教育，確保安全萬無一失。
七、承包價格：主體結構，腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結算。
八、付款方式：按形象進度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進度款。
九、本合同一式兩份，雙方簽字生效，工程完工、工程款支付完畢后自動失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：________。
_________年____月____日。
________年____月____日。
施工工程合同篇十三
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：年月日
施工工程合同篇十四
建設單位（甲方）施工單位（乙方）。
根據(jù)《消防法》有關規(guī)定，甲方將關嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
（二、三、四、五層室內(nèi)簡易噴淋安裝，火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應急燈配置。）。
包工包料，包工價：人民幣陸萬元整（60000。00元）由甲方提供施工電源，并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金，余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方，如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月，20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方負責提供安全施工環(huán)境，施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
xx年xx月xx日。
施工工程合同篇十五
甲方：乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
三、承包及付款方式：包工包料，暫估價為萬元，每月按實際完成工程量的%支付進度款。
四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、工程質量。
1、乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工。
2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監(jiān)督簽證后，方可進行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、工程造價。
1、工程承包預算造價執(zhí)行(20)《____省市政設施養(yǎng)護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規(guī)定調整。
2、工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、工程款撥付。
1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、本合同一式四份，
甲、乙雙方各執(zhí)二份。甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________________年____月____日。
________年____月____日。
施工工程合同篇十六
3、按獲得承包任務的途徑分：計劃分配、投標競爭、委托（協(xié)商）承包、指令承包。
4、按合同類型和計價方法分：固定總價合同、單價合同、成本加酬金合同。
1、建設全過程承包。
承包方對工程全面負責，發(fā)包方僅需提出工程要求和工期。適用于各種大中型建設項目，要求施工企業(yè)實力雄厚、技術先進、經(jīng)驗豐富。
優(yōu)點：充分利用技術經(jīng)驗、節(jié)約投資，縮短工期，保證質量。
２、階段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一種很普遍的施工承包方式，多由獲得等級證書的施工企業(yè)采用。
n包工部分包料：承包方只負責提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建設單位負責。
n包工不包料：廣泛應用于各類工程施工中，指承包人僅提供勞務而不承擔提供任何材料的義務，在園林工程中尤其適用于臨時民工承包。
３、專項承包。
指某一建設階段的某一專門項目，由于專業(yè)性強，技術要求高，如地質勘察、古建結構、假山修筑、雕刻工藝、音控光控設計等需要由專業(yè)施工單位承包。
４、招標費用包干。
通過招投標而取得的承包方式，這是國際上通用的獲得承包任務的主要方式。分為：招標費用包干、實際建設費用包干、施工圖預算包干等。
５、委托包干。
也稱為協(xié)商承包，即不需要經(jīng)過投標競爭，而由業(yè)主與承包商協(xié)商，簽訂委托其承包某項工程的合同。多用于資信好的習慣性客戶。這在園林工程建設中也較為常用。
６、分承包。
指承包者不直接與建設單位發(fā)生了關系，而是從總承包單位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某項專業(yè)工程（如假山工程、噴泉工程等），并對總承包商負責的承包方式。這在園林建設工程中也經(jīng)常用到。
概念：工程施工承包合同是工程建設單位（發(fā)包方）和施工單位（承包方）根據(jù)國家基本建設的有關規(guī)定，為完成特定的工程項目而明確相互間權利和義務關系的協(xié)議。施工單位承諾按時、按質、按量為建設單位施工；建設單位則按規(guī)定提供技術文件，組織竣工驗收并支付工程款。合同一經(jīng)簽訂，即具有法律約束力。
１、原則。
（１）合法原則：訂立合同嚴格執(zhí)行《建設施工合同（示范文本）》，通過《合同法》與《建筑法》規(guī)范雙方的權利與義務關系。
（２）平等自愿、協(xié)商一致的原則。
主體雙方均依法享有自愿訂立施工合同的權利。
（３）公平、誠實信用的原則。
合同簽訂中，要誠實信用，當事人應實事求是向對方介紹自己訂立合同的條件、要求和履約能力；要充分考慮對方的合法利益和實際困難，以善意的方式設定合同的權利和義務。
（４）過錯責任原則。
合同中除了規(guī)定的權利義務，還要必須明確違約責任，必要時，還要注明仲裁條款。
施工工程合同篇十七
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
3、承包范圍和內(nèi)容：
（1）發(fā)包人責任：
a、負責協(xié)調各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。
b、做好施工現(xiàn)場三通一平，保證做好供電、供水。
c、甲方應按時支付乙方工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付合同總額的0、05%為違約金。
（2）承包人責任：
a、嚴格按圖施工，工程質量就符合設計方案圖材料標準甲、乙雙方驗收，確保工程質量、
b、做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
c、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d、在施工過程中，原因由承包方造成的事故由承包人負責。
e、服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同總額的_______%違約金。
1、本合同工期總日歷天數(shù)天。以合同簽訂正式開工之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
a、發(fā)包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
b、一周內(nèi)非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；甲方材料未及時進場。
c、發(fā)包方原因造成影響下一道工序施工；
d、未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
f、發(fā)包方代表同意工期順延的其它情況。
1、承包方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受發(fā)包方代表監(jiān)督。
2、承包方在施工中若發(fā)生質量問題，就及時報告發(fā)包方代表，協(xié)同解決。
本合同簽訂生效后，施工人員進入現(xiàn)場，甲方支付乙方合同總額：30%計人民幣作為進場費；余款隨工程完工后結清。
1、經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產(chǎn)工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協(xié)商。
乙方在施工期間，若發(fā)生任何事故與甲方無關。施工期間甲方必須協(xié)助配合乙方工作。任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程合同篇十八
建設單位(以下簡稱甲方)：
設計單位(以下簡稱乙方)：
甲方委托乙方承擔本合同所列室內(nèi)裝飾工程設計任務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，并以國家相關法律、法規(guī)為準則，簽定本合同，作為共同遵守的依據(jù)。
1、甲方委托乙方設計下列工程項目。
1.1工程名稱：________________________________________________：
1.2工程地址：________________________________________________：
1.3建筑面積：__________平方米：
1.4使用面積：__________平方米：
1.5設計范圍：
室內(nèi)設計：
主材：
家具、配飾：
(注：本設計不含結構設計)。
2、設計費及支付方式。
2.1本工程設計費按照建筑面積每平方米_________________元計取，設計費總額_________元，即(大寫)_________。
2.2本合同簽定時，甲方應向乙方支付設計費的50%，計人民幣____________元;余額計人民幣__________元與甲方對設計方案確認后結清。
3、設計期限。
3.2因甲方原因造成設計或確認延誤的，上述期限相應順延。
3.3乙方在設計過程中，因采納甲方意見對原設計進行修改、變更而影響設計期限的，上述設計期限相應順延。
4、雙方義務。
4.1甲方義務。
4.1.1合同簽定前，甲方應提供給乙方進行設計所需的原建筑相關圖紙資料(見表一)同時向乙方提交一份書面設計要求。
表1。
4.1.3于約見時提出對設計方案的意見，及時確認、簽收乙方提交的設計方案及圖紙，并約定修改設計方案的期限，直至最終確定設計方案。
4.1.4對最終方案以書面簽認形式通知乙方，作為制作施工圖的依據(jù)，并約定不在變更。
4.1.5按照本合同第2條之約定支付設計費。
4.1.6本合同項下的全部設計方案(圖紙)及施工圖紙，甲方保證未經(jīng)乙方同擅自修改、復制、向第三人轉讓、或用于本合同以外的項目。
4.2乙方義務。
4.2.1自收到甲方預付的設計費后3日內(nèi)，安排設計師到現(xiàn)場測量房屋、拍攝照片，聽取甲方設計要求。
4.2.2量房后______個工作日內(nèi)將初步設計方案與甲方進行商定(見表2)，并對設計方案進行講解說明、征詢甲方意見，同時約定修改設計的提交日期。
4.2.3根據(jù)甲方意見對設計方案進行調整、完善。4.2.4完成設計，將表2所載的設計圖紙交付甲方確認。
4.2.5如甲方指定乙方負責室內(nèi)裝修的施工，雙方另行簽定施工合同，工程施工前，乙方負責進行設計交底;施工中，乙方負責解決設計中的問題，并辦理設計變更洽商記錄;竣工后，參加竣工驗收，辦理工程后續(xù)手續(xù)。
4.2.6為保證甲方利益，乙方須對甲方身份背景、項目的各項造價進行保密。
5、關于修改設計方案的說明。
5.1甲方的設計要求及對設計方案提出的修改意見，不得違反東營市裝飾協(xié)會有關裝修管理規(guī)定。
5.2除乙方未按照初步設計方案提交時甲方提出的意見進行修改外，本合同項下乙方對設計方案進行調整的次數(shù)上限為二次;如超過二次，甲方仍希望對設計進行修改，造成乙方設計需返工時，雙方應簽定補充協(xié)議，甲方應根據(jù)乙方已做的設計增付設計費。
5.3因甲方原因，在乙方全部設計工作完成后，仍提出修改意見，甲方應按照修改內(nèi)容，增付設計費，具體金額及付款方式雙方議定。
6、違約責任。
6.1甲方違約責任。
6.1.1因甲方要求中途停止合同，須提前通知乙方，已付設計費不退;。
6.1.2甲方未按合同約定日期支付設計費，乙方設計方案同期順延提交，逾期時間超過30天，合同自行終止。
6.1.3本合同所設計的方案和施工圖版權歸乙方所有，只供甲方做為合同所指工程項目專用。如甲方對上述圖紙另作其他用途，須事先征得乙方同意，否則按侵權論處。
6.2乙方違約責任。
6.2.1因乙方原因造成延誤提供設計文件日期，每延一日對付甲方設計費總額的0.5%作為違約賠償金。
6.2.2因乙方原因造成中途停止設計，乙方須提前通知甲方，并按照設計費用總額的30%作為違約金支付甲方，并將甲方已付設計費返還甲方。
7、爭議的解決。
如雙方出現(xiàn)不能自行協(xié)商解決的問題，雙方同意以方式________解決。
方式一：到所在地區(qū)行業(yè)管理仲裁機構解決。
方式二：到所在地區(qū)人民法院訴訟解決。
8、其他約定。
8.1如因不可抗力造成合同終止，雙方不承擔違約責任。8.2未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
8.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效力。8.4本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：法人代表人：法人代表人：委托代理人：委托代理人：裝修地址：公司地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽定日期：年月日
施工工程合同篇十九
身份證號：______________________________(詳見附件一)。
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的店面裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
1.1工程地點：______________________________。
1.4工程內(nèi)容及做法(見附件二)。
1.5工程承包采取方式：乙方包工包料。甲方指定主材，部分附料(見附件五)。
1.6工程開工日期：年月日;竣工日期年月日(按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期)，最晚不得晚于年月日。
1.7合同價款：______________________________。
本合同工程造價為(人民幣)金額大寫：萬仟佰拾元整。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工期間的水源、電源。
2.3負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應由業(yè)主支付的有關費用。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6不得有下列行為：
(1)禁止隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)禁止在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)禁止破壞廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
2.7參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.8施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權更換施工人員。
第三條乙方工作。
3.1施工方須自覺按合同約定進料，對該工地材料質量、施工質量把關;甲方指定的材料，施工方應檢驗后方可使用(施工方不能以業(yè)主提供材料質量問題推托施工質量問題)。
3.2施工方須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：a、材料進場b、隱蔽工程c、水路、電路改造d、防水工程及蔽水實驗e、細木工襯底工程f、面板、木線、實木收口g、底漆、面漆h、墻、頂面基礎處理i、吊頂工程龍骨面板j、各部位板塊鋪貼k、工程中期驗收l、工程總體竣工驗收;以上分項工程未經(jīng)監(jiān)理驗收，施工單位擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失的由施工方負責。
3.3特殊工種如電工、水暖工須持相關上崗證書并經(jīng)查驗后方可上崗施工。
3.4施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，負責施工現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全防護和消防措施，保證人員安全，避免甲方房屋(店面)和其他財產(chǎn)的損失。乙方在施工中不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。施工期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有安全事故、民事、刑事責任由乙方全部承擔。
3.5乙方施工人員應認真施工，不得在店面內(nèi)吸煙、飲酒、吐痰，同時保持店面內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。如由于施工人員過失，造成甲方設施、設備、店面已施工完成的部位的損壞以及其他任何損失，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。同時乙方在施工中應加強成品保護，特別是對玻璃制品、已完成最后工序的油漆工程等應采取必要的保護措施，費用由乙方承擔。如因乙方成品保護不當引起的損壞，應由乙方負責修補，恢復原狀。如確實無法恢復必須原價賠償或從工程款扣除。
3.6墻面頂面涂料的兌水率要嚴格控制在說明書允許的范圍內(nèi)，如果乙方在施工過程中擅自增加兌水率，甲方有權要求乙方鏟除原墻面并重新購買同樣型號的涂料重刷，有關一切費用均由乙方負責，工期不予順延。
3.7在進行設施、設備安裝時，應經(jīng)過甲方確認安裝位置和安裝方式后方可進行。如未經(jīng)甲方確認，在安裝后發(fā)生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并承擔由此而帶來的損失。
3.8在乙方進行電路施工時，應合理布線，經(jīng)過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。電路改造的方案均須經(jīng)甲方簽字認可，否則甲方有權要求乙方按照甲方的意愿重新修改，由此引發(fā)的一切費用由乙方承擔。
3.9工期為20天，如因乙方原因造成工期延誤，每延期一天罰款100元。
4.0工程施工之前需要辦理相關部門(如：城管)的手續(xù)由乙方辦理，費用也由乙方負責。
第四條材料供應。
4.1乙方所購材料及輔材必須經(jīng)甲方認可。數(shù)量清單：各種板材、龍骨、水電材料、水泥、膠類、膩子粉等必須與工程報價中材質品牌約定相符，并從正規(guī)渠道購進。在材料進場時，乙方必須通知甲方進行核實。乙方必須向甲方出示材料的購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))交由甲方驗證。甲方有權向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料屬假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家、地方、相關部委標準、規(guī)定的產(chǎn)品，乙方必須及時更換為合同中約定的產(chǎn)品或其他甲方認可的同等價位的合格產(chǎn)品，并按照合同約定材料市場價的雙倍價格對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據(jù)具體情況，酌情處理。
4.2甲方指定的材料和設備均應用于本工程，未經(jīng)甲方同意，乙方無權擅自更換甲方指定的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方提出，由甲方采取更換、補齊等補救措施。
4.5乙方必須將裝修過程中產(chǎn)生的垃圾及時收集，運送堆放在物業(yè)部門指定的場所。
4.7本合同甲方指定材料清單(見附件三)中以外的材料和工器具均由乙方提供，相關費用已包含在合同總價內(nèi)。
第五條工程驗收和保修。
工程質量驗收按照國家標準并以業(yè)主的驗收結果為最終驗收結果。
5.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
5.2工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后5日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，提交水電改造圖，雙方辦理移交手續(xù)。
5.3工程洽商記錄：在整個過程中經(jīng)雙方簽字確認的變更內(nèi)容，必要的應附圖。
5.4雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
第六條工程款支付方式。
6.1工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后5日內(nèi)組織驗收。并從驗收合格后的第二日起30日內(nèi)結算。
6.2工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核，以工程實際發(fā)生數(shù)量為標準結算。
6.3裝修質保金以總額的8%作為裝修質保金，竣工之日起一年內(nèi)若無施工質量問題，甲方將質保金退還乙方。若有質量問題則通知乙方進行維修，費用全部由乙方負責;若乙方不來維修則甲方用此質保金進行維修。
6.4甲乙雙方須按照小區(qū)物業(yè)管理部門的規(guī)定，分別交納應交的押金和各種費用;同時，乙方負責交納辦理施工人員出入證的相關費用。由于乙方的工作失誤而導致的罰款由乙方承擔。有關設計方案、備案的審批手續(xù)，由乙方負責辦理，如因乙方?jīng)]有及時辦理相關手續(xù)而造成的工期延誤和其他費用，由乙方承擔。
6.5工程中非業(yè)主意愿增加項目或屬施工隊失誤或有意漏項的不增加工程款，業(yè)主需增加項目的價格參照合同單項報價執(zhí)行。
6.6本合同報價范圍：裝修項目內(nèi)容以附件為準。面積未經(jīng)雙方核定，僅作為參考，不增加任何費用，直至工程結束，多退少不補。
第七條附則。
7.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
7.2本合同簽訂后工程不得轉包。
7.3因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
7.4本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
施工工程合同篇二十
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書?！?BR> 解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效?！?BR> 第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?BR> 目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
施工工程合同篇一
(甲方)：
(乙方)：
雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
二、承包方式：按規(guī)定實行包工包料。
三、付款辦法：
1、合同簽訂后工程款一次性結清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2、乙方開戶銀行：工商銀行無錫市蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號：11030233。
四、材料供應：施工所需材料由乙方組織供應。
五、工程變更：乙方應按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
六、工程質量：
1、依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。
2、如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔，如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3、工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
七、工程竣工驗收：乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。
八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負全責。
九、本工程：甲方指定為工程負責人。
乙方指定偰云真為工程負責人。
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
十、本合同一式貳份。經(jīng)甲乙雙方蓋章有效。
十一、合同與上級有關規(guī)定抵觸時應按上級規(guī)定執(zhí)行。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工工程合同篇二
第一臺260元，自。
第二臺起每臺120元，采取背靠背付款方式。付款方式。
二：單極化室分天線28元臺，工程驗收通過后付款30%；安裝每個站點。
第一臺260元，自。
第二臺起每臺120元，采取背靠背付款方式。付款方式。
第一臺260元，自。
1、工費剩余部分待建設方審計付款后，甲方按照同比例在15個工作日內(nèi)支付給乙方，不得拖欠。
1、乙方自行承攬工作量并自行解決工程中遇到的各種問題。乙方人員在工程中應完全按照施工標準和合同規(guī)定內(nèi)容施工。
2、配合甲方按照施工計劃要求組織人員。
3、提供施工所需要的工具及車輛。
4、負責甲方工地代表到施工現(xiàn)場的往返交通。
5、在此合同的有效期內(nèi)，認真做好工程中的安全防護工作，必須為其工作人員購買人身保險以及必須的勞動保護用品，如出現(xiàn)任何因乙方違反安全操作規(guī)程造成的人員傷亡事故以及其他非甲方原因所致的有關工程事故、糾紛，責任應完全由乙方負責，甲方不負責任何間接和直接責任。
6、乙方有責任保管好各種工程材料，施工過程中發(fā)生的材料丟失、損壞，由乙方負全責。
7、若有搶修工程，乙方須無條件配合甲方，否則甲方有權利對乙方進行處罰。
1、所需輔材由乙方提供；
1、乙方必須嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關安全施工規(guī)范和操作規(guī)程，保證自身及他人的安全，保證場地，場容整潔有序。凡違反有關規(guī)章操作規(guī)程發(fā)生的人身安全事故責任均有乙方承擔全部費用和責任。
2、乙方應服從和積極配合甲方，組織新工人三級安全知識教育，考試合格后發(fā)放上崗證，保證每位員工熟悉安全操作規(guī)程，無上崗證人員和婦女兒童不準進入施工現(xiàn)場。
3、乙方施工人員必須嚴格遵守項目部各項規(guī)章制度和各工種的安全操作規(guī)程，開展班組安全活動。有特殊要求的工種必須根據(jù)規(guī)定持特殊工種操作證上崗。
4、乙方進場人員必須具備勞動、公安、計生等有關部分所要求的各種證件。如乙方人員證件不齊全，被有關職能部門查處罰款的經(jīng)濟責任由乙方自負。乙方進場前必須與甲方簽訂《班組安全責任書》，如乙方在現(xiàn)場有違章行為則按《項目部安全生產(chǎn)獎罰制度》和有關條例執(zhí)行。
施工工程合同篇三
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，甲、乙雙方就某工程基坑支護工程施工事項協(xié)商一致，達成如下合同條款。
承包內(nèi)容：
詳見甲方提供基坑支護圖紙(由于施工圖紙造成塌方等損失甲方負責)。承包方式：
包材料包設備包人工(甲方負責管理，所有材料費乙方負責，乙方免費配合甲方加蓋印章及提供決算所需材料)。
單價合同270元/平方不含稅金，按照甲方提供圖紙約工程量5000平方(結算時按照實際噴射混凝土面積結算，預算造價135萬元。(水電、白天鉤機工作面由甲方提供并承擔費用)。
付款方式：
1、機械設備進場2日內(nèi)付總價20%小計10萬。
2、工程進度完成到噴射混凝土20xx平方付總價40%小計20萬。
3、工程完工，驗收合格、甲方允許乙方機械設備退場付到?jīng)Q算總價97%。
4、余款3%基坑支護回填或乙方退場后3月內(nèi)付清(時間以先到為準)。
5、乙方委派一名施工現(xiàn)場負責人對質量、進度、安全、工程進度款支付。
參照國家有關規(guī)定及行業(yè)標準，施工規(guī)范執(zhí)行。
1、乙方應服從甲方指派的人員和監(jiān)理的管理，文明施工。
2、乙方負責按施工方案進行施工，保證施工質量、安全、進度。
3、乙方確保按基坑方案施工，保證質量，如出現(xiàn)安全、質量問題乙方全權負責(除外部因素造成的如外部荷載基坑邊線2米內(nèi)堆放超過10噸構件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水沖刷等)。
4、乙方在簽訂合同后5天內(nèi)組織完成人力、物力、機械設備進場等工作，保證甲方工作順利開展、工期順利進行。
5、乙方應對現(xiàn)場施工人員加強安全文明管理，施工中出現(xiàn)的安全事故，由此造成的一切經(jīng)濟損失及醫(yī)療費用全部歸乙方承擔與甲方無關。
6、乙方按照甲方要求做好材料機具堆放等現(xiàn)場管理。
7、乙方只負責原材料(鋼筋、水泥)復檢、不負責錨桿抗拉拔實驗費用。
9、施工結束后，乙方退場，如果屬乙方基坑支護方案和施工問題造成的質量安全問題，造成塌方，由乙方負責，并承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失。
1、甲方提供精準的地質勘查報告，現(xiàn)場實際施工地質情況跟地勘報告有不符，在保證安全情況下，乙方有權提出方案變更。
2、甲方以書面形式提供給乙方現(xiàn)場施工所需的控制樁位和支護邊線并負責其準確性、水準點與坐標控制點。
3、甲方負責協(xié)調當?shù)仃P系，確保乙方機械設備等順利進場。
4、提供乙方施工臨時場地。
5、基坑支護施工方案不得擅自更改，更改后造價另議。
6、甲方負責挖掘機基坑支護工作面10公分以外土方修坡及地面平整。
9、基坑四周安全圍擋由施工單位完成，乙方不負責。
1、須按施工設計方案施工(詳見施工圖紙)乙方基坑支護噴射混凝土厚度滿足設計要求、錨桿長度、注漿量等施工工序，嚴把質量關，施工過程中發(fā)現(xiàn)質量問題甲方有權以書面形式提出扣款，施工結束后無權提出扣款。
2、基坑支護結束，甲方及時組織相關人員驗收，5個工作日內(nèi)甲方無法組織相關人員驗收，視作基坑支護驗收合格.
3、基坑支護施工結束，雖未經(jīng)驗收甲方施工隊伍對基坑底(清基槽、做墊層等)進行施工，視作基坑支護驗收合格。
4、基坑開挖之前，主體施工單位及甲方嚴格復核基坑開挖基槽上邊線準確性，乙方按照基坑設計坡度施工，滿足設計要求，否則乙方負責。
5、甲方允許乙方機械設備及工人退場視作基坑支護驗收合格。
6、甲方驗收合格后，乙方5個工作日組織人員、設備安全退場。
1、基坑支護回填時甲方通知乙方對周轉性材料(鋼梁、錨頭、錨具，腳手架等)在乙方保證安全前提下拆除，拆除周轉性材料(鋼梁、錨頭、錨具，腳手架等)歸乙方所有。
2、合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力及工程結算依據(jù)。
3人住所地人民法院提起訴訟。
4、本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，在全部工程款結清后失效。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日。
施工工程合同篇四
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，xxx（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給xxx（以下簡稱乙方），經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：
1、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。
2、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。
3、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。
4、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限。
工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區(qū)建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和義務。
（一）甲方：
1、認真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序，保證乙方正常施工、
（二）乙方：
1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執(zhí)行采購制度，保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。
4、按甲方規(guī)定的時間內(nèi)保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（蓋章）：_________。
代表（簽字）：_________。
代表（簽字）：_________。
_________年____月____日_。
________年____月____日。
施工工程合同篇五
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
本著團結協(xié)作、緊密配合、分工負責的原則，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規(guī)定：結合工程具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議。望共同遵守履行。
一、工程名稱：重慶市萬盛黑山谷景區(qū)旅游蓄水壩工程。
二、工程地點：重慶市萬盛區(qū)黑山谷景區(qū)藻渡河支流的鯉魚河上。
三、承包項目及主要工程量：
1、黑山谷景區(qū)旅游蓄水壩、沖砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副壩等本工程所包含的全部工程內(nèi)容。
四、承包方式：
五、開工時間：20xx年4月10日。
竣工時間：20xx年2月30日。
六、工程價款：捌百伍拾萬陸仟柒百元正（850.67萬元）。
七、工程質量保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質量保證金，待竣工驗收一年后如數(shù)退還乙方。
工程差額保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數(shù)退還乙方。
八、工程付款辦法：
合同簽訂之日起20個工作日內(nèi)乙方組織工作人員、機械設備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經(jīng)核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規(guī)定扣留工程總價10%即85.067萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。
九、設計資料提供：
合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關技術資料）。
十、施工中甲方職責：
1、負責建設期內(nèi)協(xié)調土地占用、青苗、樹木賠償?shù)纫约捌渌杓追絽f(xié)調的事宜。
2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。
3、重慶達華工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質量監(jiān)督管理、技術指導、辦理現(xiàn)場簽證。
4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。
5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經(jīng)濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應賠償乙方的誤工損失，工期相應順延。
十一、施工中乙方職責：
1、嚴格按設計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經(jīng)甲方驗證后方可進行下道工序施工。
2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監(jiān)督，聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規(guī)范要求，并征得甲方認可，方能使用。
十二、材料供應辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。
十三、工程質量：
1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規(guī)范進行施工。
2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監(jiān)督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。
十四、工程設計變更和增減：
施工如需進行設計變更和工程數(shù)量增減，必須經(jīng)甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應順延。
十五、竣工驗收。
工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。
十六、竣工決算：
竣工報告批準后，乙方按有關規(guī)定和協(xié)議規(guī)定和協(xié)議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。
十七、違約的索賠：
合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應付給對方違約金，違約金按預計工程總價的5%付給，計人民幣42.5萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經(jīng)濟損失超過違約金時，違約方還應向對方賠償超出違約的金額。
乙方在施工過程中，應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。
十九、其他事項：
甲供商品混凝土必須提供到施工場地內(nèi)，乙方不承擔混凝土的質量檢查、保管、安全等責任，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
二十、合同的生效與終止；
本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。
二十一、合同份數(shù)：
本合同一式陸份，其中正本陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等效力。
二十二、其它約定事項。
在合同執(zhí)行中的未盡事宜，雙方應本著互相平等、實事求是的原則，共同友好協(xié)商解決。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年月日年月日。
施工工程合同篇六
甲方將對賓館貴賓樓屋面全部防水工程需要進行維修，經(jīng)雙方協(xié)商，由乙方負責承包施工，并簽訂協(xié)議如下：
由乙方負責包工包料。
二、工程價格：
屋面維修工程在包工包料的情況下，以每平方米43元的價格完成后以實際維修面積進行結算。
三、施工材料及工程質量要求。
屋面工程所需維修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需嚴格按照施工規(guī)范進行施工，所有的交接縫全部按長邊8cm，短邊10cm進行壓縫。
四、施工中的安全責任。
乙方需加強對其施工人員的施工安全防范教育，嚴格采取各種安全措施，如乙方措施不力，發(fā)生人身、財產(chǎn)安全事故，其一切責任和后果均由乙方負責。
五、付款方式。
工程完工后，甲方先行支付經(jīng)雙方共同測量確定的價格總工程款數(shù)的50%,剩余50%的工程款待屋面經(jīng)過兩次大雨后，經(jīng)雙方確認無任何滲漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
六、工程保修期限。
屋面防水保修期限為5年，(從該屋面竣工之日計算)五年內(nèi)如乙方施工的防水工程有滲漏現(xiàn)象，乙方無條件按合同書要求的時間負責維修，其工時費、材料費等全部由乙方負責，如漏水甲方通知需要維修乙方不修損失公共財產(chǎn)由乙方全部負責。甲方不承擔任何費用。
七、本協(xié)議所涉及的各種稅費均由乙方向有關部門負責繳納。
八、開工日期
自__年三月十二日起至本月二十日止。
九、本協(xié)議一式叁份，甲乙雙方各持一份，報有關部門一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工工程合同篇七
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該xx路xx弄xx號xxx室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
1、工程地點：2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設計和裝修施工。
3、工程造價：元（大寫）。
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號xxx室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款20xx元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方：乙方：
全權授權代表：
全權授權代表：
年月日年月日。
施工工程合同篇八
合同編號：
簽約地點：
簽約時間：
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《合同法》《建筑法》及其它有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方委托乙方對裝修工程，達成如下協(xié)議：
第一條：裝修工程概況。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商決定，位于由乙方負責施工。
第二條：合同承包范圍。
項目：包括裝修工程(不含軟裝飾工程部分，不含外立面部分)，室內(nèi)地面鋪設，隔墻，局部電路改造等。具體見附件《裝修項目一覽表》，《裝修項目預算單》和施工圖紙。
第三條：施工工期。
開工日期：年月日(以甲方款到為開工期)，竣工日期：年月日，總工期為天.具根據(jù)甲方設計調整到位時間，裝修時間進行適當調整。
第四條：裝修工程內(nèi)容及金額。
本合同工程造價為(人民幣)元;。
金額大寫：元。裝修工程內(nèi)容和金額詳見附件《裝修工程預算書》。
工程總造價按實際發(fā)生工程量計算，工程單價按以上單價為準。
第五條：付款方式。
1、合同簽訂甲方應支付乙方總工程款的30%，即：
2、工程進度1/3(工期或工程量過1/3)支付乙方總工程款的30%;即：
3、工程進度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方總工程款的30%;即：
第六條：裝修工程驗收。
按照《建筑裝修標準規(guī)范》進行驗收。
第七條：裝修工程質保。
裝修工程保質期限為一年，以裝修工程驗收合格之日起計算，保質期內(nèi)工程范圍內(nèi)非人為損壞、不可抗力因素損壞。由乙方負責無償維修。在質保期內(nèi)裝飾出現(xiàn)故障的，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)抵達甲方現(xiàn)場處理問題。
第八條：其它。
1、本合同自雙方法定代表人或授權代表人簽字并蓋章后生效。
2、本合同一式份，乙方執(zhí)份，本合同設有附件《裝修項目一覽表》和施工圖紙，具有同等法律效力。
3、其它未盡事宜雙方可另行協(xié)商。
甲方：
地址：
簽字(蓋章)：
乙方：______。
地址：______。
簽字(蓋章)：
施工工程合同篇九
甲方：
乙方：
甲乙雙方為_____________（地點名稱）弱電工程施工合同如下：
1、工程名稱：_________________（地點名稱）弱電綜合布線系統(tǒng)。
2、工程地址：_________________。
3、工程概況：_________________金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝；機房光纜布線信息點布線及安裝；協(xié)助安裝防雷、消防系統(tǒng)產(chǎn)品。
二、甲乙雙方的責任和義務。
1、甲方負責協(xié)調處理工地現(xiàn)場有關問題，保證現(xiàn)場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規(guī)定的時間施工、完工，在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
1）完成_____________（地點名稱）弱電綜合布線系統(tǒng)（工程量為：_________________約400米金屬橋架安裝；約_____________米的管路鋪設；約_____________個信息點布線安裝；約_____________個機房信息點布線安裝；約_____________條室內(nèi)光纜布線；及協(xié)助安裝防雷系統(tǒng)產(chǎn)品、消防系統(tǒng)產(chǎn)品）。
2）提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統(tǒng)一著裝（工作服）在現(xiàn)場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現(xiàn)場，并存放在安全的倉庫。
三、工程進度安排。
1、在甲乙雙方協(xié)商下，計劃在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件，甲乙雙方另行協(xié)商。
四、工程驗收時間。
工程完工后一月內(nèi)，甲方應組織驗收。無正當理由在一月內(nèi)不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額。
本合同預算總金額為：_________________（人民幣）_____________元整。
六、結算方式。
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_____________%的預付款。工程驗收合格后一周內(nèi)付_____________%；余款_____________%一年內(nèi)付清。
乙方向甲方開據(jù)《_____________省_____________市建筑安裝專用發(fā)票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因戰(zhàn)爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方，并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任。
甲方不按本合同第六條的規(guī)定支付工程款，應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝，合同金額不予支付處理；乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式。
本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商未成，交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執(zhí)行過程中，簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（簽章）：_________________。
乙方（簽章）：_________________。
法定代表或其委托人：_________________。
法定代表或其委托人：_________________。
地址：_________________。
地址：_________________。
開戶行：_________________。
開戶行：_________________。
帳號：_________________。
帳號：_________________。
簽約時間：_________________年______月______日。
簽約地點：_________________。
施工工程合同篇十
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過充分了解和協(xié)商，本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在____區(qū)方施工建設。
二、工程結構：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算，在承包范圍內(nèi)設有任何預算外資金。
四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準，乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完工，如有拖延，乙方承擔違約責任。
五、承建內(nèi)容：
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規(guī)設計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內(nèi)墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內(nèi)墻涂料外，內(nèi)墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收，不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。
其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規(guī)定。嚴格按安全標準規(guī)范施工。指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業(yè)人員進行安全教育和安全培訓，切記安全。
第一，人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業(yè)人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不承擔，任何安全事故帶來的經(jīng)濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定，立即上報有關部門，同時按政府有關部門要求處理，事故發(fā)生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款：
八、工程款支付方式：
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。
2、基礎完工驗收合格后。
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方。
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達。
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至。
6、工程驗收合格后一個月內(nèi)，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質量保證金，________年后全部付清。
九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內(nèi)由乙方承擔，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設備工具、模板等生產(chǎn)生活設施均由乙方自備，乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設，乙方應與工程管理人員多交流，多溝通，協(xié)調好周邊關系，確保工程的順利進行，工程項目用電、用水費由乙方承擔，并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任：
1、乙方必須在規(guī)定的時間內(nèi)完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十
一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
施工工程合同篇十一
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協(xié)商的內(nèi)部包工包料方式承包。
三、用料約定：經(jīng)乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質量等級及驗收約定：本工程質量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工，防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經(jīng)甲方確認后，甲方在20天內(nèi)付工程結算總造價50%給乙方，其余50%在工程經(jīng)質檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內(nèi)業(yè)資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內(nèi)如有質量問題，甲方應在24小時內(nèi)到場承擔保修義務。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現(xiàn)場。
（7）對本分項工程的質量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工，故意拖延工期，甲方有權終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
施工工程合同篇十二
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定立本合同。
二、承包方式：包工。
三、承包范圍：
1.5米)，滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設及拆除。
2)架空層及主體結構層面外腳手架搭設、拆除，含所有安全圍網(wǎng)、兜網(wǎng)掛設、及時清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環(huán)、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預埋、懸挑工字鋼上的硬鋪(木板、竹跳板)拆除。
3)鋼筋施工棚、現(xiàn)場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機、發(fā)電機房、塔吊平臺等臨時及永久性設施的搭設及拆除。
4)坑基一次或多次(應施工現(xiàn)場需要)圍護、上下深基坑用的踏步，首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護搭拆及樓梯間、電梯井、風井、陽臺等所有臨邊防護的搭設及拆除。
5)卸料平臺按施工需要及時搭設、轉移及定位加固的鐵環(huán)、鋼繩的預埋、拆除。
6)電梯井、風井每三層一道硬質防護的鋪設，電梯門口防墜鐵門的掛設(鐵門由項目部提供)并及時檢查清理。
7)施工現(xiàn)場鋼管、扣件材料及時清理，按指定地點堆放整齊，服從現(xiàn)場調配，所有外立面的鋼管必須預先做好油漆，剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程項目部決定)。
1.5米，每跳。
1.8米，外排中間排欄腰，內(nèi)排和墻的距離不大于30公分，不小于25公分。腳手架搭設、工字鋼加固鐵環(huán)的預埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預埋、腳手架搭拆等工作事先應提供切實可行的施工方案，并與項目管理人員協(xié)商通過后方可施工，施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，如因腳手架搭設質量問題而影響施工進度，每延遲一天工期處罰乙方1000元，如因此引起的安全事故一切損失由乙方負責。
五、工期要求：乙方必須服從甲方管理，嚴格按甲方與工程部安排的形象進度施工，結合現(xiàn)場實際情況及工期節(jié)奏，積極提供材料計劃，精心安排施工，如達不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。
六、安全文明施工:。
1)乙方施工班組長必須常駐工地，如有事離開必須與項目部現(xiàn)場負責人協(xié)商并派專人負責。
2)乙方現(xiàn)場施工人員必須戴xx帽，未戴xx帽按100元人次處罰(從乙方結算款中扣除)，施工人員高空作業(yè)時系好安全帶(安全帶由乙方提供)。
3)嚴禁酒后作業(yè)，嚴禁高空拋物，發(fā)現(xiàn)一次，扣除乙方200元工程款，如違章操作發(fā)生一切安全事故由乙方負全責，如發(fā)生意外安全事故，在3萬元以內(nèi)由乙方負責。
5.00元套，鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現(xiàn)場不達標而引起上級主管部門的罰款，一切損失由乙方負擔。
5)如乙方不能按時完成現(xiàn)場清理工作，甲方有權另行安排人員清理，并扣除乙方雙倍費用。
6)乙方必須對所有施工人員進行技術交底和崗前培訓并每月向施工人員進行安全文明施工教育，確保安全萬無一失。
七、承包價格：主體結構，腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結算。
八、付款方式：按形象進度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進度款。
九、本合同一式兩份，雙方簽字生效，工程完工、工程款支付完畢后自動失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：________。
_________年____月____日。
________年____月____日。
施工工程合同篇十三
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：年月日
施工工程合同篇十四
建設單位（甲方）施工單位（乙方）。
根據(jù)《消防法》有關規(guī)定，甲方將關嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
（二、三、四、五層室內(nèi)簡易噴淋安裝，火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應急燈配置。）。
包工包料，包工價：人民幣陸萬元整（60000。00元）由甲方提供施工電源，并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金，余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方，如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月，20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方負責提供安全施工環(huán)境，施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
xx年xx月xx日。
施工工程合同篇十五
甲方：乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
三、承包及付款方式：包工包料，暫估價為萬元，每月按實際完成工程量的%支付進度款。
四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、工程質量。
1、乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工。
2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監(jiān)督簽證后，方可進行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、工程造價。
1、工程承包預算造價執(zhí)行(20)《____省市政設施養(yǎng)護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規(guī)定調整。
2、工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、工程款撥付。
1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、本合同一式四份，
甲、乙雙方各執(zhí)二份。甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________________年____月____日。
________年____月____日。
施工工程合同篇十六
3、按獲得承包任務的途徑分：計劃分配、投標競爭、委托（協(xié)商）承包、指令承包。
4、按合同類型和計價方法分：固定總價合同、單價合同、成本加酬金合同。
1、建設全過程承包。
承包方對工程全面負責，發(fā)包方僅需提出工程要求和工期。適用于各種大中型建設項目，要求施工企業(yè)實力雄厚、技術先進、經(jīng)驗豐富。
優(yōu)點：充分利用技術經(jīng)驗、節(jié)約投資，縮短工期，保證質量。
２、階段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一種很普遍的施工承包方式，多由獲得等級證書的施工企業(yè)采用。
n包工部分包料：承包方只負責提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建設單位負責。
n包工不包料：廣泛應用于各類工程施工中，指承包人僅提供勞務而不承擔提供任何材料的義務，在園林工程中尤其適用于臨時民工承包。
３、專項承包。
指某一建設階段的某一專門項目，由于專業(yè)性強，技術要求高，如地質勘察、古建結構、假山修筑、雕刻工藝、音控光控設計等需要由專業(yè)施工單位承包。
４、招標費用包干。
通過招投標而取得的承包方式，這是國際上通用的獲得承包任務的主要方式。分為：招標費用包干、實際建設費用包干、施工圖預算包干等。
５、委托包干。
也稱為協(xié)商承包，即不需要經(jīng)過投標競爭，而由業(yè)主與承包商協(xié)商，簽訂委托其承包某項工程的合同。多用于資信好的習慣性客戶。這在園林工程建設中也較為常用。
６、分承包。
指承包者不直接與建設單位發(fā)生了關系，而是從總承包單位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某項專業(yè)工程（如假山工程、噴泉工程等），并對總承包商負責的承包方式。這在園林建設工程中也經(jīng)常用到。
概念：工程施工承包合同是工程建設單位（發(fā)包方）和施工單位（承包方）根據(jù)國家基本建設的有關規(guī)定，為完成特定的工程項目而明確相互間權利和義務關系的協(xié)議。施工單位承諾按時、按質、按量為建設單位施工；建設單位則按規(guī)定提供技術文件，組織竣工驗收并支付工程款。合同一經(jīng)簽訂，即具有法律約束力。
１、原則。
（１）合法原則：訂立合同嚴格執(zhí)行《建設施工合同（示范文本）》，通過《合同法》與《建筑法》規(guī)范雙方的權利與義務關系。
（２）平等自愿、協(xié)商一致的原則。
主體雙方均依法享有自愿訂立施工合同的權利。
（３）公平、誠實信用的原則。
合同簽訂中，要誠實信用，當事人應實事求是向對方介紹自己訂立合同的條件、要求和履約能力；要充分考慮對方的合法利益和實際困難，以善意的方式設定合同的權利和義務。
（４）過錯責任原則。
合同中除了規(guī)定的權利義務，還要必須明確違約責任，必要時，還要注明仲裁條款。
施工工程合同篇十七
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
3、承包范圍和內(nèi)容：
（1）發(fā)包人責任：
a、負責協(xié)調各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。
b、做好施工現(xiàn)場三通一平，保證做好供電、供水。
c、甲方應按時支付乙方工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付合同總額的0、05%為違約金。
（2）承包人責任：
a、嚴格按圖施工，工程質量就符合設計方案圖材料標準甲、乙雙方驗收，確保工程質量、
b、做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
c、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d、在施工過程中，原因由承包方造成的事故由承包人負責。
e、服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同總額的_______%違約金。
1、本合同工期總日歷天數(shù)天。以合同簽訂正式開工之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
a、發(fā)包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
b、一周內(nèi)非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；甲方材料未及時進場。
c、發(fā)包方原因造成影響下一道工序施工；
d、未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
f、發(fā)包方代表同意工期順延的其它情況。
1、承包方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受發(fā)包方代表監(jiān)督。
2、承包方在施工中若發(fā)生質量問題，就及時報告發(fā)包方代表，協(xié)同解決。
本合同簽訂生效后，施工人員進入現(xiàn)場，甲方支付乙方合同總額：30%計人民幣作為進場費；余款隨工程完工后結清。
1、經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產(chǎn)工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協(xié)商。
乙方在施工期間，若發(fā)生任何事故與甲方無關。施工期間甲方必須協(xié)助配合乙方工作。任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程合同篇十八
建設單位(以下簡稱甲方)：
設計單位(以下簡稱乙方)：
甲方委托乙方承擔本合同所列室內(nèi)裝飾工程設計任務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，并以國家相關法律、法規(guī)為準則，簽定本合同，作為共同遵守的依據(jù)。
1、甲方委托乙方設計下列工程項目。
1.1工程名稱：________________________________________________：
1.2工程地址：________________________________________________：
1.3建筑面積：__________平方米：
1.4使用面積：__________平方米：
1.5設計范圍：
室內(nèi)設計：
主材：
家具、配飾：
(注：本設計不含結構設計)。
2、設計費及支付方式。
2.1本工程設計費按照建筑面積每平方米_________________元計取，設計費總額_________元，即(大寫)_________。
2.2本合同簽定時，甲方應向乙方支付設計費的50%，計人民幣____________元;余額計人民幣__________元與甲方對設計方案確認后結清。
3、設計期限。
3.2因甲方原因造成設計或確認延誤的，上述期限相應順延。
3.3乙方在設計過程中，因采納甲方意見對原設計進行修改、變更而影響設計期限的，上述設計期限相應順延。
4、雙方義務。
4.1甲方義務。
4.1.1合同簽定前，甲方應提供給乙方進行設計所需的原建筑相關圖紙資料(見表一)同時向乙方提交一份書面設計要求。
表1。
4.1.3于約見時提出對設計方案的意見，及時確認、簽收乙方提交的設計方案及圖紙，并約定修改設計方案的期限，直至最終確定設計方案。
4.1.4對最終方案以書面簽認形式通知乙方，作為制作施工圖的依據(jù)，并約定不在變更。
4.1.5按照本合同第2條之約定支付設計費。
4.1.6本合同項下的全部設計方案(圖紙)及施工圖紙，甲方保證未經(jīng)乙方同擅自修改、復制、向第三人轉讓、或用于本合同以外的項目。
4.2乙方義務。
4.2.1自收到甲方預付的設計費后3日內(nèi)，安排設計師到現(xiàn)場測量房屋、拍攝照片，聽取甲方設計要求。
4.2.2量房后______個工作日內(nèi)將初步設計方案與甲方進行商定(見表2)，并對設計方案進行講解說明、征詢甲方意見，同時約定修改設計的提交日期。
4.2.3根據(jù)甲方意見對設計方案進行調整、完善。4.2.4完成設計，將表2所載的設計圖紙交付甲方確認。
4.2.5如甲方指定乙方負責室內(nèi)裝修的施工，雙方另行簽定施工合同，工程施工前，乙方負責進行設計交底;施工中，乙方負責解決設計中的問題，并辦理設計變更洽商記錄;竣工后，參加竣工驗收，辦理工程后續(xù)手續(xù)。
4.2.6為保證甲方利益，乙方須對甲方身份背景、項目的各項造價進行保密。
5、關于修改設計方案的說明。
5.1甲方的設計要求及對設計方案提出的修改意見，不得違反東營市裝飾協(xié)會有關裝修管理規(guī)定。
5.2除乙方未按照初步設計方案提交時甲方提出的意見進行修改外，本合同項下乙方對設計方案進行調整的次數(shù)上限為二次;如超過二次，甲方仍希望對設計進行修改，造成乙方設計需返工時，雙方應簽定補充協(xié)議，甲方應根據(jù)乙方已做的設計增付設計費。
5.3因甲方原因，在乙方全部設計工作完成后，仍提出修改意見，甲方應按照修改內(nèi)容，增付設計費，具體金額及付款方式雙方議定。
6、違約責任。
6.1甲方違約責任。
6.1.1因甲方要求中途停止合同，須提前通知乙方，已付設計費不退;。
6.1.2甲方未按合同約定日期支付設計費，乙方設計方案同期順延提交，逾期時間超過30天，合同自行終止。
6.1.3本合同所設計的方案和施工圖版權歸乙方所有，只供甲方做為合同所指工程項目專用。如甲方對上述圖紙另作其他用途，須事先征得乙方同意，否則按侵權論處。
6.2乙方違約責任。
6.2.1因乙方原因造成延誤提供設計文件日期，每延一日對付甲方設計費總額的0.5%作為違約賠償金。
6.2.2因乙方原因造成中途停止設計，乙方須提前通知甲方，并按照設計費用總額的30%作為違約金支付甲方，并將甲方已付設計費返還甲方。
7、爭議的解決。
如雙方出現(xiàn)不能自行協(xié)商解決的問題，雙方同意以方式________解決。
方式一：到所在地區(qū)行業(yè)管理仲裁機構解決。
方式二：到所在地區(qū)人民法院訴訟解決。
8、其他約定。
8.1如因不可抗力造成合同終止，雙方不承擔違約責任。8.2未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
8.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效力。8.4本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：法人代表人：法人代表人：委托代理人：委托代理人：裝修地址：公司地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽定日期：年月日
施工工程合同篇十九
身份證號：______________________________(詳見附件一)。
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的店面裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
1.1工程地點：______________________________。
1.4工程內(nèi)容及做法(見附件二)。
1.5工程承包采取方式：乙方包工包料。甲方指定主材，部分附料(見附件五)。
1.6工程開工日期：年月日;竣工日期年月日(按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期)，最晚不得晚于年月日。
1.7合同價款：______________________________。
本合同工程造價為(人民幣)金額大寫：萬仟佰拾元整。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工期間的水源、電源。
2.3負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應由業(yè)主支付的有關費用。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6不得有下列行為：
(1)禁止隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)禁止在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)禁止破壞廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
2.7參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.8施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權更換施工人員。
第三條乙方工作。
3.1施工方須自覺按合同約定進料，對該工地材料質量、施工質量把關;甲方指定的材料，施工方應檢驗后方可使用(施工方不能以業(yè)主提供材料質量問題推托施工質量問題)。
3.2施工方須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：a、材料進場b、隱蔽工程c、水路、電路改造d、防水工程及蔽水實驗e、細木工襯底工程f、面板、木線、實木收口g、底漆、面漆h、墻、頂面基礎處理i、吊頂工程龍骨面板j、各部位板塊鋪貼k、工程中期驗收l、工程總體竣工驗收;以上分項工程未經(jīng)監(jiān)理驗收，施工單位擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失的由施工方負責。
3.3特殊工種如電工、水暖工須持相關上崗證書并經(jīng)查驗后方可上崗施工。
3.4施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，負責施工現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全防護和消防措施，保證人員安全，避免甲方房屋(店面)和其他財產(chǎn)的損失。乙方在施工中不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。施工期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有安全事故、民事、刑事責任由乙方全部承擔。
3.5乙方施工人員應認真施工，不得在店面內(nèi)吸煙、飲酒、吐痰，同時保持店面內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。如由于施工人員過失，造成甲方設施、設備、店面已施工完成的部位的損壞以及其他任何損失，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。同時乙方在施工中應加強成品保護，特別是對玻璃制品、已完成最后工序的油漆工程等應采取必要的保護措施，費用由乙方承擔。如因乙方成品保護不當引起的損壞，應由乙方負責修補，恢復原狀。如確實無法恢復必須原價賠償或從工程款扣除。
3.6墻面頂面涂料的兌水率要嚴格控制在說明書允許的范圍內(nèi)，如果乙方在施工過程中擅自增加兌水率，甲方有權要求乙方鏟除原墻面并重新購買同樣型號的涂料重刷，有關一切費用均由乙方負責，工期不予順延。
3.7在進行設施、設備安裝時，應經(jīng)過甲方確認安裝位置和安裝方式后方可進行。如未經(jīng)甲方確認，在安裝后發(fā)生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并承擔由此而帶來的損失。
3.8在乙方進行電路施工時，應合理布線，經(jīng)過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。電路改造的方案均須經(jīng)甲方簽字認可，否則甲方有權要求乙方按照甲方的意愿重新修改，由此引發(fā)的一切費用由乙方承擔。
3.9工期為20天，如因乙方原因造成工期延誤，每延期一天罰款100元。
4.0工程施工之前需要辦理相關部門(如：城管)的手續(xù)由乙方辦理，費用也由乙方負責。
第四條材料供應。
4.1乙方所購材料及輔材必須經(jīng)甲方認可。數(shù)量清單：各種板材、龍骨、水電材料、水泥、膠類、膩子粉等必須與工程報價中材質品牌約定相符，并從正規(guī)渠道購進。在材料進場時，乙方必須通知甲方進行核實。乙方必須向甲方出示材料的購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))交由甲方驗證。甲方有權向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料屬假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家、地方、相關部委標準、規(guī)定的產(chǎn)品，乙方必須及時更換為合同中約定的產(chǎn)品或其他甲方認可的同等價位的合格產(chǎn)品，并按照合同約定材料市場價的雙倍價格對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據(jù)具體情況，酌情處理。
4.2甲方指定的材料和設備均應用于本工程，未經(jīng)甲方同意，乙方無權擅自更換甲方指定的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方提出，由甲方采取更換、補齊等補救措施。
4.5乙方必須將裝修過程中產(chǎn)生的垃圾及時收集，運送堆放在物業(yè)部門指定的場所。
4.7本合同甲方指定材料清單(見附件三)中以外的材料和工器具均由乙方提供，相關費用已包含在合同總價內(nèi)。
第五條工程驗收和保修。
工程質量驗收按照國家標準并以業(yè)主的驗收結果為最終驗收結果。
5.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
5.2工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后5日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，提交水電改造圖，雙方辦理移交手續(xù)。
5.3工程洽商記錄：在整個過程中經(jīng)雙方簽字確認的變更內(nèi)容，必要的應附圖。
5.4雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
第六條工程款支付方式。
6.1工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后5日內(nèi)組織驗收。并從驗收合格后的第二日起30日內(nèi)結算。
6.2工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核，以工程實際發(fā)生數(shù)量為標準結算。
6.3裝修質保金以總額的8%作為裝修質保金，竣工之日起一年內(nèi)若無施工質量問題，甲方將質保金退還乙方。若有質量問題則通知乙方進行維修，費用全部由乙方負責;若乙方不來維修則甲方用此質保金進行維修。
6.4甲乙雙方須按照小區(qū)物業(yè)管理部門的規(guī)定，分別交納應交的押金和各種費用;同時，乙方負責交納辦理施工人員出入證的相關費用。由于乙方的工作失誤而導致的罰款由乙方承擔。有關設計方案、備案的審批手續(xù)，由乙方負責辦理，如因乙方?jīng)]有及時辦理相關手續(xù)而造成的工期延誤和其他費用，由乙方承擔。
6.5工程中非業(yè)主意愿增加項目或屬施工隊失誤或有意漏項的不增加工程款，業(yè)主需增加項目的價格參照合同單項報價執(zhí)行。
6.6本合同報價范圍：裝修項目內(nèi)容以附件為準。面積未經(jīng)雙方核定，僅作為參考，不增加任何費用，直至工程結束，多退少不補。
第七條附則。
7.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
7.2本合同簽訂后工程不得轉包。
7.3因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
7.4本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
施工工程合同篇二十
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書?！?BR> 解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效?！?BR> 第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?BR> 目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。