合同的簽訂對于維護勞動者的權(quán)益、促進勞動關(guān)系的穩(wěn)定具有重要意義。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
窗簾買賣合同書樣本篇一
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算；包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求：具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的.一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在20____年1月15日前交貨及安裝完畢。
六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條“產(chǎn)品要求”驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方（章）：乙方（章）：
日期：
窗簾買賣合同書樣本篇二
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。
窗簾數(shù)量和價格統(tǒng)計表
一、付款方式：
乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方一次性付清。
二、乙方責任：
窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)，按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)，安裝于xx年xx月xx日前安裝完畢。
三、甲方責任：
1、甲方須準時向乙方支付貨款。
2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費由甲方自行承擔。
3、乙方于約定的時間內(nèi)安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。
四、違約責任：
1、乙方若因自身原因延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%/日向甲方支付違約金。
2、甲方未按時支付貨款，每超一天，須按合同總額2%/日向乙方支付違約金。
五、質(zhì)量保證及售后服務：
乙方提供窗簾部分半年免費保修，配件部分提供一年免費保險(人為損壞除外)。
六、補充條款：
窗簾實際高度為2.75米，超過2.75米的高度按高度接多少算多少。
七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
窗簾買賣合同書樣本篇三
乙方：蕪湖市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求: 具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。 四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在20xx年1月15日前交貨及安裝完畢。
六 ：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
窗簾買賣合同書樣本篇四
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫_____元整(小寫_____元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式：安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫_____元整(小寫_____元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現(xiàn)金;
(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限：
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
四、違約責任：
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊、臺布、應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的`違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定
甲方：
乙方：
傳真：
傳真：
電話：
電話：
________年____月____日
________年____月____日
窗簾買賣合同書樣本篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。
六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方(章)：
乙方(章)：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買賣合同書樣本篇六
賣方： (乙方)
買方： (甲方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式
安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現(xiàn)金;
(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的`法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
_____年____月____日
_____年____月____日
窗簾買賣合同書樣本篇七
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就__________窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：
1、大堂：紗編號(y8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(y8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(y18)，幅高2.8米，紗編號(x18)幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，一年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理意見(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
開戶銀行：
帳號：
地址：
電話：
年 月 日 年 月 日
窗簾買賣合同書樣本篇八
廣州市時代窗簾裝飾材料有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售遮陽窗簾、窗簾電機、智能家居系統(tǒng)的專業(yè)公司。主要產(chǎn)品有：布簾、卷簾、柔紗簾、香格里拉簾、百葉簾、垂簾、羅馬簾、竹簾、天棚簾、電動舞臺幕、電動會標(升降橫幅)、戶外遮陽棚、門窗電機、智能家居系統(tǒng)等。產(chǎn)品遠銷歐美、澳大利亞、中東、東南亞等國家和地區(qū)。
公司引進了一大批自動化生產(chǎn)設備，擁有華南區(qū)域最大的成品窗簾生產(chǎn)加工中心。
公司擁有一支技術(shù)過硬的工程施工隊伍，參與了國內(nèi)外眾多遮陽工程，如：拉各斯州際酒店、迪拜w酒店、棉蘭萬豪酒店、雅加達威斯汀酒店、廣州中國大酒店、廣州花園酒店、廣州索菲特大酒店、廣州海珠區(qū)區(qū)政府、廣州海珠區(qū)法院、廣州南沙法院、廣東省教育廳、廣州市廣播電視大學、華南理工大學、廣州美國人學校、華南師范大學附屬中學、廣東金融學院、珠江電信大廈辦公樓、天河區(qū)工商管理局信息中心、西樵三防指揮中心、廣州市中醫(yī)院、廣州市腫瘤醫(yī)院、廣電集團、寶供大廈、粵電集團黃埔發(fā)電廠、河源市公安局110指揮中心、珊瑚灣畔別墅群、珠江花園別墅群、珠海遠大美域新城會所等。
時代窗簾從2002年至今已經(jīng)歷了十四個春秋。我們是專業(yè)的。
窗簾買賣合同書樣本篇一
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算；包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求：具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的.一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在20____年1月15日前交貨及安裝完畢。
六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條“產(chǎn)品要求”驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方（章）：乙方（章）：
日期：
窗簾買賣合同書樣本篇二
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。
窗簾數(shù)量和價格統(tǒng)計表
一、付款方式：
乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方一次性付清。
二、乙方責任：
窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)，按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)，安裝于xx年xx月xx日前安裝完畢。
三、甲方責任：
1、甲方須準時向乙方支付貨款。
2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費由甲方自行承擔。
3、乙方于約定的時間內(nèi)安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。
四、違約責任：
1、乙方若因自身原因延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%/日向甲方支付違約金。
2、甲方未按時支付貨款，每超一天，須按合同總額2%/日向乙方支付違約金。
五、質(zhì)量保證及售后服務：
乙方提供窗簾部分半年免費保修，配件部分提供一年免費保險(人為損壞除外)。
六、補充條款：
窗簾實際高度為2.75米，超過2.75米的高度按高度接多少算多少。
七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
窗簾買賣合同書樣本篇三
乙方：蕪湖市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求: 具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。 四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在20xx年1月15日前交貨及安裝完畢。
六 ：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
窗簾買賣合同書樣本篇四
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫_____元整(小寫_____元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式：安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫_____元整(小寫_____元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現(xiàn)金;
(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限：
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
四、違約責任：
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊、臺布、應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的`違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定
甲方：
乙方：
傳真：
傳真：
電話：
電話：
________年____月____日
________年____月____日
窗簾買賣合同書樣本篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。
六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方(章)：
乙方(章)：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買賣合同書樣本篇六
賣方： (乙方)
買方： (甲方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式
安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現(xiàn)金;
(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的`法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
_____年____月____日
_____年____月____日
窗簾買賣合同書樣本篇七
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就__________窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：
1、大堂：紗編號(y8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(y8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(y18)，幅高2.8米，紗編號(x18)幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，一年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理意見(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
開戶銀行：
帳號：
地址：
電話：
年 月 日 年 月 日
窗簾買賣合同書樣本篇八
廣州市時代窗簾裝飾材料有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售遮陽窗簾、窗簾電機、智能家居系統(tǒng)的專業(yè)公司。主要產(chǎn)品有：布簾、卷簾、柔紗簾、香格里拉簾、百葉簾、垂簾、羅馬簾、竹簾、天棚簾、電動舞臺幕、電動會標(升降橫幅)、戶外遮陽棚、門窗電機、智能家居系統(tǒng)等。產(chǎn)品遠銷歐美、澳大利亞、中東、東南亞等國家和地區(qū)。
公司引進了一大批自動化生產(chǎn)設備，擁有華南區(qū)域最大的成品窗簾生產(chǎn)加工中心。
公司擁有一支技術(shù)過硬的工程施工隊伍，參與了國內(nèi)外眾多遮陽工程，如：拉各斯州際酒店、迪拜w酒店、棉蘭萬豪酒店、雅加達威斯汀酒店、廣州中國大酒店、廣州花園酒店、廣州索菲特大酒店、廣州海珠區(qū)區(qū)政府、廣州海珠區(qū)法院、廣州南沙法院、廣東省教育廳、廣州市廣播電視大學、華南理工大學、廣州美國人學校、華南師范大學附屬中學、廣東金融學院、珠江電信大廈辦公樓、天河區(qū)工商管理局信息中心、西樵三防指揮中心、廣州市中醫(yī)院、廣州市腫瘤醫(yī)院、廣電集團、寶供大廈、粵電集團黃埔發(fā)電廠、河源市公安局110指揮中心、珊瑚灣畔別墅群、珠江花園別墅群、珠海遠大美域新城會所等。
時代窗簾從2002年至今已經(jīng)歷了十四個春秋。我們是專業(yè)的。