定作合同管轄法院(二十五篇)

字號:

    現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng),越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
    定作合同管轄法院篇一
    甲方:___________________?乙方:___________________
    身份證號碼:_____________?身份證號碼:_____________
    聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
    雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就定作_________,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條定作項目:_________________________
    第二條加工物
    加工物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬
    單價金額
    合計人民幣金額(大寫)
    第三條承攬人提供的材料
    材料名稱商標(biāo)規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量質(zhì)量材料費(fèi)
    單價金額
    合計人民幣金額(大寫)
    第四條材料檢驗
    定作人于_________的期限內(nèi),對承攬人提供的材料采用_________的方法進(jìn)行檢驗,其檢驗的標(biāo)準(zhǔn)為:符合_________標(biāo)準(zhǔn)。
    定作人可以在_________期限內(nèi)對材料的選用提出異議,要求承攬人更換或重新選定材料。
    第五條資料提供
    1.定作人應(yīng)該在合同簽訂后_________日內(nèi)(即_________年_______月_______日前)提供技術(shù)資料、圖紙樣品及工藝要求。
    2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
    第六條轉(zhuǎn)包
    1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:________________。
    2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
    3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
    4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
    第七條保密
    承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:_________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
    第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為:_________________________。質(zhì)量要求為:_________________________。
    第九條包裝
    定作物的包裝要求:_________________________。包裝的費(fèi)用由_________負(fù)擔(dān)。
    第十條變更的損失
    定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    第十一條協(xié)助
    1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:________________。
    2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
    3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
    第十二條監(jiān)督
    承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
    第十三條保管
    承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
    第十四條定作物的交付
    定作物完成后,承攬人應(yīng)該在_________期限內(nèi),在_________地點,以_________交付方式交付給定作人。
    第十五條定作物的驗收
    驗收方法:_________________________________。
    驗收期限:_________________________________。
    驗收地點:_________________________________。
    第十六條質(zhì)量保證
    承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_________________________。
    第十七條付款
    1.定作人應(yīng)在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金,共計(大寫)_________元。
    2.其結(jié)算方式為:_________________,結(jié)算期限為:_________________。
    第十八條留置
    定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十九條本合同解除的條件
    1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
    2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
    3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
    4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
    6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    第二十條違約責(zé)任
    除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
    1.承攬人的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。
    2.定作人的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬人因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬人提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的,償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金
    第二十一條通知
    1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
    2.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起3日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
    第二十二條合同的變更
    本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出3天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
    第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓
    除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
    第二十四條爭議的處理
    1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向?人民法院起訴。
    第二十五條不可抗力
    1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
    2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后3日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
    3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
    4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
    第二十六條合同的解釋
    本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
    第二十七條補(bǔ)充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第二十八條合同的效力
    1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
    2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
    3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
    甲方:_____________________?乙方:______________________
    住址:______________________?住址:______________________
    聯(lián)系電話:__________________?聯(lián)系電話:__________________
    開戶銀行:__________________?開戶銀行:__________________
    賬號:_______________________賬號:______________________
    _________年____月____日?_________年______月____日
    簽訂地點:__________________?簽訂地點:__________________
    定作合同管轄法院篇二
    承攬方:_________
    定作方:_________
    定作方委托承攬方加工________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品:
    品名:_________
    規(guī)格:_________
    單位:_________
    數(shù)量:_________
    備注:_________
    第二條加工成品質(zhì)量要求:___________。
    (加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
    (1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
    第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
    (1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
    第五條價款或酬金:
    (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
    第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
    (1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或
    項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
    第七條交(提)貨的時間和地點:
    (1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):________
    第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):________
    第十條結(jié)算方式及期限:___________
    第十一條其他:___________
    (如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
    第十二條承攬方的違約責(zé)任:
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
    七、實行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    第十三條定作方的違約責(zé)任:
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
    第十四條不可抗力:_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理:_________加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同自一九________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交____________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
    定作方:______________________
    代表人:______________________
    地址:________________________
    電話:________________________
    開戶銀行:___________________
    帳號:_______________________
    承攬方:_____________________
    代表人:_____________________
    地址:_______________________
    電話:_______________________
    開戶銀行:___________________
    帳號:_______________________
    定作合同管轄法院篇三
    全文
    合同編號:_________
    定作人:______ 簽訂地點:_________
    承攬人:______ 簽訂時間:__年__月__日
    第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    -----------------------------------------------
    |定作物|規(guī)格|計量| | 報酬 |交貨期限及數(shù)量 |
    || | |數(shù)量|-----|--------------------------|
    |名稱 |型號|單位| |單價|金額|合計| | | | | | | | | | | | |
    |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
    || | | | | | | | | | | | | | | | | | |
    |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
    || | | | | | | | | | | | | | | | | | |
    |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
    || | | | | | | | | | | | | | | | | | |
    |---------------------------------------------|
    | 合計人民幣金額(大寫): |
    -----------------------------------------------
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第二條 承攬人提供的材料
    -------------------------------
    | |材料|牌號|規(guī)格|生產(chǎn)|計量|用料| | | |
    |序號| | | | | | |質(zhì)量|單價|金額|
    | |名稱|商標(biāo)|型號|廠家|單位|數(shù)量| | | |
    |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    | | | | | | | | | | |
    |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    | | | | | | | | | | |
    |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    | | | | | | | | | | |
    -------------------------------
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限:___________________________________________________________
    第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________________________________
    第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________
    第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:______________________________________________________________________________________________
    第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
    第八條 定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_______________________________________________
    第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
    第十條 定作物交付的方式及地點:_________________________________________________
    第十一條 定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:_____________________________________________________________________________
    第十二條 定作人在____年____月____日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元。
    第十三條 報酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限:_____________________________________________
    第十四條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
    第十五條 本合同解除的條件:___________________________________________________
    第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十七條 違約責(zé)任:_________________________________________________________________________________________
    第十八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
    (一)提交________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十九條 其他約定事項:_______________________________________________________________________________________
    -------------------------------------
    |定 作 人|承 攬 人| 鑒(公)證意見: |
    | | | |
    |定作人(章): |承攬人(章): | |
    | | | |
    |住所: |住所: | |
    | | | |
    |法定代表人: |法定代表人: | |
    | | | |
    |居民身份證號碼:|居民身份證號碼:| |
    | | | |
    |委托代理人: |委托代理人: | |
    | | | |
    |電話: |電話: | |
    | | | |
    |開戶銀行:|開戶銀行:|鑒(公)證機(jī)關(guān)(章) |
    | | | |
    |賬號: |賬號: |經(jīng)辦人: |
    | | | |
    |郵政編碼:|郵政編碼:| 年 月 日 |
    -------------------------------------
    監(jiān)制部門: 印制單位:
    定作合同管轄法院篇四
    合同編號:_________
    定作人:_________
    簽訂地點:________
    承攬人:_________
    簽訂時間:_____________年________月________日
    第一條定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    定作物名稱:_____________
    規(guī)格型號:_____________
    計量單位:_____________
    數(shù)量:____________________
    報酬:____________________
    交貨期限及數(shù)量:_____________
    單價:____________________
    金額:____________________
    合計:____________________
    合計人民幣金額(大寫):_________
    (注:_________空格如不夠用,可以另接)
    第二條承攬人提供的材料
    序號:____________________
    材料名稱:____________________
    牌號商標(biāo):____________________
    規(guī)格型號:____________________
    生產(chǎn)廠家:____________________
    計量單位:____________________
    用料數(shù)量:____________________
    質(zhì)量:____________________
    單價:____________________
    金額:____________________
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限
    ____________
    第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求
    ______________
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件
    ____________
    第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
    ____________
    第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
    第八條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    ______________
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
    第十條定作物交付的方式及地點
    ______________
    第十一條定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限
    ______________
    第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)______________元。
    第十三條報酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限
    _______
    第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)______元。
    第十五條本合同解除的條件_______
    第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十七條違約責(zé)任:_____________
    第十八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
    (一)提交________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十九條其他約定事項:___________
    定作人
    定作人(章):_________
    住所:______________
    法定代表人:_________
    居民身份證號碼:_________
    委托代理人:_________
    電話:______________
    開戶銀行:_________
    賬號:______________
    編碼:______________
    承攬人
    承攬人(章):_________
    住所:______________
    法定代表人:_________
    居民身份證號碼:_________
    委托代理人:_________
    電話:______________
    開戶銀行:_________
    賬號:______________
    編碼:______________
    鑒(公)證意見:_________
    鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
    經(jīng)辦人:______________
    監(jiān)制部門:___________
    印制單位:___________
    定作合同管轄法院篇五
    合同編號:___________
    定作人:_________________________
    承攬人:_________________________
    簽訂地點:_______________________
    簽訂時間:_______年_____月_____日
    第一條?加工物
    第二條?攬人提供的材料
    第三條?定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議期限:_____________________。
    第四條?定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:___________________。
    第五條?承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
    第六條?定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:
    ________________________________________________________________________。
    第七條?定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:________________________________________。
    第八條?定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:__________________________________________。
    第九條?定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________________________________。
    第十條?定作物的交付方式、期限及地點:________________________________________。
    第十一條?定作物的驗收、方法、期限及地點:____________________________________
    第十二條?承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________________________。
    第十三條?定作人應(yīng)在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)______________________。
    第十四條?結(jié)算方式及期限:____________________________________________________。
    第十五條?定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十六條?本合同解除的條件:
    (一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
    (二)____________________________________________________________________。
    第十七條?違約責(zé)任:__________________________________________________________。
    違約金或損失賠償額計算方法:__________________________________________________。
    第十八條?合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決;
    (一)提交_________仲裁委員會仲裁。
    (二)依法向_________人民法院起訴。
    第十九條?其他約定事項:_______________________________________________________。
    定作人
    定作人(章):
    住所:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    開戶銀行:
    帳號:
    稅號:
    郵政編碼:
    承攬方
    承攬人(章):
    住所:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    開戶銀行:
    帳號:
    稅號:
    郵政編碼:
    鑒(公)證意見:
    經(jīng)辦人:
    鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
    ______年______月______日
    定作合同管轄法院篇六
    定作人:_________________________
    承攬人:_________________________
    簽訂地點:_______________________
    簽訂時間:_______年_____月_____日
    第一條??加工物?
    第二條?攬人提供的材料
    第三條?定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議期限:_____________________。
    第四條?定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:___________________。
    第五條?承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
    第六條?定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:
    ________________________________________________________________________。
    第七條?定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:________________________________________。
    第八條?定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:__________________________________________。
    第九條?定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________________________________。
    第十條?定作物的交付方式、期限及地點:________________________________________。
    第十一條?定作物的驗收、方法、期限及地點:____________________________________
    第十二條?承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________________________。
    第十三條?定作人應(yīng)在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)______________________。
    第十四條?結(jié)算方式及期限:____________________________________________________。
    第十五條?定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十六條?本合同解除的條件:
    (一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
    (二)____________________________________________________________________。
    第十七條?違約責(zé)任:__________________________________________________________。
    違約金或損失賠償額計算方法:__________________________________________________。
    第十八條?合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決;
    (一)提交_________仲裁委員會仲裁。
    (二)依法向_________人民法院起訴。
    第十九條?其他約定事項:_______________________________________________________。
    定作人
    定作人(章):
    住所:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    開戶銀行:
    帳號:
    稅號:
    郵政編碼:
    承攬方
    承攬人(章):
    住所:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    開戶銀行:
    帳號:
    稅號:
    郵政編碼:
    鑒(公)證意見:
    經(jīng)辦人:
    鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
    ______年______月______日
    (注:除國家另有規(guī)定外,鑒
    (公)證實行自愿原則)
    定作合同管轄法院篇七
    合同編號:_________
    承攬人:_______________
    法定住址:_________________
    法定代表人:_____________
    職務(wù):____________________
    委托代理人:_____________
    身份證號碼:_____________
    通訊地址:_________________
    編碼:_________________
    聯(lián)系人:_______________
    電話:____________________
    傳真:____________________
    帳號:____________________
    電子信箱:_________________
    定作人:_______________
    法定住址:_________________
    法定代表人:_____________
    職務(wù):____________________
    委托代理人:_____________
    身份證號碼:_____________
    通訊地址:_________________
    編碼:_________________
    聯(lián)系人:_______________
    電話:____________________
    傳真:____________________
    帳號:____________________
    電子信箱:_________________
    雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就定作__________,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條定作項目:_____________
    第二條加工物
    加工物名稱:____________________
    規(guī)格型號:____________________
    計量單位:____________________
    數(shù)量:____________________
    報酬:____________________
    單價:____________________
    金額:____________________
    合計人民幣金額(大寫):____________________
    第三條承攬人提供的材料
    材料名稱:____________________
    商標(biāo):____________________
    規(guī)格型號:____________________
    生產(chǎn)廠家:____________________
    計量單位:____________________
    數(shù)量:____________________
    質(zhì)量:____________________
    材料費(fèi):____________________
    單價:____________________
    金額:____________________
    合計人民幣金額(大寫):____________________
    第四條材料檢驗
    定作人于__________的期限內(nèi),對承攬人提供的材料采用__________的方法進(jìn)行檢驗,其檢驗的標(biāo)準(zhǔn)為:__________符合__________標(biāo)準(zhǔn)。
    定作人可以在__________期限內(nèi)對材料的選用提出異議,要求承攬人更換或重新選定材料。
    第五條資料提供
    1.定作人應(yīng)該在合同簽訂后__________日內(nèi)(即__________年________________月________________日前)提供技術(shù)資料、圖紙樣品及工藝要求。
    2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的__________日內(nèi)答復(fù)。
    第六條轉(zhuǎn)包
    1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:______。
    2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
    3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
    4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
    第七條保密
    承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
    第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為:_____________。質(zhì)量要求為:_____________。
    第九條包裝
    定作物的包裝要求:_____________。包裝的費(fèi)用由__________負(fù)擔(dān)。
    第十條變更的損失
    定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    第十一條協(xié)助
    1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:_______。
    2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
    3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
    第十二條監(jiān)督
    承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
    第十三條保管
    承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
    第十四條定作物的交付
    定作物完成后,承攬人應(yīng)該在__________期限內(nèi),在__________地點,以__________交付方式交付給定作人。
    第十五條定作物的驗收
    驗收方法:_______。
    驗收期限:_______。
    驗收地點:_______。
    第十六條質(zhì)量保證
    承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_______。其保證質(zhì)量的前提條件為:_____________。
    第十七條付款
    1.定作人應(yīng)在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金,共計(大寫)__________________元。
    2.其結(jié)算方式為:________,結(jié)算期限為:________。
    第十八條留置
    定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十九條本合同解除的條件
    1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
    2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
    3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
    4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
    6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    第二十條違約責(zé)任
    除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
    1.承攬人的違約責(zé)任:__________不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。
    2.定作人的違約責(zé)任:__________中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬人因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬人提供原材料的,償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的,償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金
    第二十一條通知
    1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用__________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
    2.各方通訊地址如下:_______。
    3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
    第二十二條合同的變更
    本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出__________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
    第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓
    除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
    第二十四條爭議的處理
    1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決
    (1)提交__________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第二十五條不可抗力
    1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
    2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后__________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
    3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
    4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
    第二十六條合同的解釋
    本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
    第二十七條補(bǔ)充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第二十八條合同的效力
    1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
    2.有效期為__________年,自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
    3.本合同正本一式__________份,雙方各執(zhí)__________份,具有同等法律效力。
    承攬人(蓋章):____________定作人(蓋章):____________
    法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):________
    委托代理人(簽字):________委托代理人(簽字):________
    簽訂地點:__________________簽訂地點:_____________
    定作合同管轄法院篇八
    合同編號:_________________
    定作人:
    ______________________________________________________
    承攬人:
    ______________________________________________________
    簽訂時間:_________________
    簽訂地點:_________________
    第一條
    加工物
    加工物名稱
    規(guī)格型號
    計量單位
    數(shù)量
    報酬
    單價
    金額
    合計人民幣金額(大寫)
    第二條
    承攬人提供的材料
    材料名稱
    商標(biāo)
    規(guī)格型號
    生產(chǎn)廠家
    計量單位
    數(shù)量
    質(zhì)量
    材料費(fèi)
    單價
    金額
    合計人民幣金額(大寫)
    第三條
    定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議期限:____________________________。
    第四條
    定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求______________________________。
    第五條
    承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的___________日內(nèi)答復(fù)。
    第六條
    定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:______________________________________________________________________________。
    第七條
    定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________________________________________________。
    第八條
    定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_________________________________________________________。
    第九條
    定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):___________________________________________________。
    第十條
    定作物的交付方式、期限及地點:__________________________________________________。
    第十一條
    定作物的驗收、方法、期限及地點:________________________________________________________。
    第十二條
    承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:______________________________________________________。
    第十三條
    定作人應(yīng)在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。
    第十四條
    結(jié)算方式及期限:____________________________________________________________________________。
    第十五條
    定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十六條
    本合同解除的條件:(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。(二)
    第十七條
    違約責(zé)任:__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計算方法:________________________________________________________________。
    第十八條
    合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。
    第十九條
    其他約定事項:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
    定作人(章):
    住所:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    郵政編碼:
    承攬人(章):
    住所:
    法定代表人:委
    托代理人:
    電話:
    郵政編碼:
    定作合同管轄法院篇九
    甲方(定作人):
    乙方(承攬人):
    鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
    第一條?定作物概況
    第二條?定作物的材料要求
    2.1?承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
    2.2?承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求,提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。
    第三條?定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
    3.1?定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。
    3.2?定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________________________。
    3.3?定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。
    3.4?定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第四條?價金的構(gòu)成及結(jié)算
    4.1?項目價金構(gòu)成:該價金包括_________________________。
    4.2?項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi),乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi),乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
    4.3?外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序:
    4.3.1?網(wǎng)下審查程序:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
    網(wǎng)下審查需乙方提交:合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。
    4.3.2?網(wǎng)上審查程序:甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機(jī)關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
    網(wǎng)上審查時,乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
    4.4?乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時,每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
    4.5?本項目按下列第______項方式支付
    4.5.1?一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
    4.5.2?分期支付
    4.5.2.1?本合同生效后_______日內(nèi),支付合同價款_______%的預(yù)付款;
    4.5.2.2?(按進(jìn)度支付);
    4.5.2.3?項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%,其余______%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
    4.6?甲方向乙方支付價款前,乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。
    4.7?乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。
    收款人:_________________________。
    開戶行:_________________________。
    賬號:___________________________。
    第五條?交貨與驗收
    5.1?交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    5.2?定作物的交付方式及地點
    5.2.1?交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
    5.2.2?交貨地點:__________________________________________________。
    5.3?驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如合同未明確約定的,按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
    5.4?驗收方式:___________________________________________________。
    5.5?驗收時間:定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù),逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。
    5.6?驗收結(jié)果與合同約定不符,承攬人應(yīng)無償負(fù)責(zé)修整或重做。
    5.7?驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
    第六條?質(zhì)量保證
    6.1?質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
    6.2?質(zhì)量保證期內(nèi),由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時,則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
    6.3?質(zhì)量保證期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免費(fèi)返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的,質(zhì)量保證金將不再返還,實際損失超過質(zhì)量保證金的,按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
    6.4?定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。
    第七條?技術(shù)資料的提供及保密要求
    7.1?定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明,定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的,視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。
    7.2?承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密,未經(jīng)定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
    第八條?雙方的權(quán)利義務(wù)
    8.1?定作人的權(quán)利
    8.1.1?對承攬人加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的,有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。
    8.1.2?要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
    8.1.3?根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
    8.1.4?要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。
    8.1.5?其他約定:___________________________________________________。
    8.2?定作人的義務(wù)
    8.2.1?中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)提前日通知承攬人。
    8.2.2?按約定驗收定作物。
    8.2.3?按約定支付合同價款。
    8.2.4?承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時,定作人有義務(wù)協(xié)助。
    8.2.5?其他約定:___________________________________________________。
    8.3?承攬人的權(quán)利
    8.3.1?要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。
    8.3.2?定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的,有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。
    8.3.3?要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
    8.3.4?按合同約定收取價款。
    8.3.5?其他約定:___________________________________________________。
    8.4?承攬人的義務(wù)
    8.4.1?定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的,應(yīng)及時通知定作人。
    8.4.2?按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。
    8.4.3?妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
    8.4.4?未經(jīng)定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
    8.4.5?加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
    8.4.6?按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。
    8.4.7?其他約定:___________________________________________________。
    第九條?違約責(zé)任
    9.1?承攬人未按期交貨,每逾期一日,應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
    9.2?如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    9.3?未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。
    9.4?定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
    9.5?定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
    9.6?任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。
    9.7?發(fā)生其他違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
    第十條?不可抗力
    10.1?由于不可抗力,如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件,導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù),受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方,并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
    10.2?因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的,應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。
    第十一條?爭議的解決
    11.1?因合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
    11.2?如協(xié)商不成,可選擇下列第______項確定:
    11.2.1?向____________仲裁委員會申請仲裁;
    11.2.2?向____________人民法院提起訴訟。
    第十二條?知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保
    因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況,提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。
    第十三條?合同的生效、變更、解除和終止
    13.1?本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的,以實際履行日期為合同生效日期。
    13.2?雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。
    13.3?發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同,但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知,通知到達(dá)對方時合同解除。
    13.3.1?因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
    13.3.2?承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨,定作人有權(quán)解除合同;
    13.3.3?定作物質(zhì)量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補(bǔ)救措施的,定作人有權(quán)解除合同;
    13.3.4?承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權(quán)解除合同;
    13.3.5?定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    13.4?發(fā)生下列情形之一的,本合同的權(quán)利義務(wù)終止:
    13.4.1?合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
    13.4.2?雙方協(xié)商解除合同;
    13.4.3?法律規(guī)定的其他情形。
    13.5?合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,給對方造成損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十四條?通知與送達(dá)
    14.1?所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出,并以以下方式送達(dá)對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
    14.1.1?親自送達(dá)的,有簽收回執(zhí)。
    14.1.2?通過掛號空郵(或國際公認(rèn)特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
    14.1.3?通過電傳或者傳真送達(dá)的,有回執(zhí)。
    14.2?本合同所指送達(dá)日期,除已有明確規(guī)定外,凡直接送達(dá)的,均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的,以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn),沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。
    14.3?本合同通知及送達(dá)的詳細(xì)信息如下:
    定作人(甲方):______________
    通訊地址:____________________
    聯(lián)系人:______________________
    聯(lián)系電話/傳真:_______________
    承攬人(乙方):______________
    通訊地址:____________________
    聯(lián)系人:______________________
    聯(lián)系電話/傳真:_______________
    第十五條?其他約定
    15.1?定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
    15.2?本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
    15.3?本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。
    15.4?如雙方預(yù)料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患,雙方另行簽訂hse合同。hse合同應(yīng)與本合同同時簽訂,同時生效。
    15.5?本合同一式____份,定作人執(zhí)______份,承攬人執(zhí)______份,每份具有同等法律效力。
    (此頁為簽署頁無正文)
    甲方:_________________________?乙方:_____________________
    法定地址:_____________________?法定地址:_________________
    法定代表人:___________________?法定代表人:_______________
    (或授權(quán)簽約人):_____________?(或授權(quán)簽約人):_________
    聯(lián)系電話:_____________________?聯(lián)系電話:_________________
    銀行賬號:_____________________?銀行賬號:_________________
    定作合同管轄法院篇十
    合同編號:____________
    定作人:________________________
    簽訂地點:______________________
    承攬人:________________________
    簽訂時間:________年____月____日
    第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第二條 承攬人提供的材料
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限
    __________________________________________
    第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求
    ___________________________________________
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件
    __________________________________________
    第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
    __________________________________________
    第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
    第八條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    ___________________________________________
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
    第十條定作物交付的方式及地點
    ___________________________________________
    第十一條定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限
    ___________________________________________
    第十二條定作人在________年________月________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元。
    第十三條報酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限
    ____________________________________________
    第十四條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
    第十五條本合同解除的條件
    ____________________________________________
    第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十七條違約責(zé)任:__________________________
    第十八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
    (一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十九條其他約定事項:_________________________
    監(jiān)制部門:_____________________印制單位:_____________________
    定作合同管轄法院篇十一
    合同編號:___________
    甲方:___________________?乙方:___________________
    法定代表人:_____________?法定代表人:_____________
    聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
    鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
    根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
    第一條?定作物概況
    第二條?定作物的材料要求
    2.1?承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
    材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量提供日期
    2.2?承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求,提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。
    第三條?定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
    3.1?定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。
    3.2?定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________________________。
    3.3?定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。
    3.4?定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第四條?價金的構(gòu)成及結(jié)算
    4.1?項目價金構(gòu)成:該價金包括_________________________。
    4.2?項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi),乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi),乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
    4.3?乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時,每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
    4.4?本項目按下列第______項方式支付
    4.4.1?一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
    4.4.2?分期支付
    4.4.2.1?本合同生效后_______日內(nèi),支付合同價款_______%的預(yù)付款;
    4.4.2.2?(按進(jìn)度支付);
    4.4.2.3?項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%,其余______%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
    4.5?甲方向乙方支付價款前,乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。
    4.6?乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。
    收款人:_________________________。
    開戶行:_________________________。
    賬號:___________________________。
    第五條?交貨與驗收
    5.1?交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    5.2?定作物的交付方式及地點
    5.2.1?交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
    5.2.2?交貨地點:
    __________________________________________________。
    5.3?驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如合同未明確約定的,按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
    5.4?驗收方式:
    ___________________________________________________。
    5.5?驗收時間:定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù),逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。
    5.6?驗收結(jié)果與合同約定不符,承攬人應(yīng)無償負(fù)責(zé)修整或重做。
    5.7?驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
    第六條?質(zhì)量保證
    6.1?質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
    6.2?質(zhì)量保證期內(nèi),由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時,則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
    6.3?質(zhì)量保證期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免費(fèi)返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的,質(zhì)量保證金將不再返還,實際損失超過質(zhì)量保證金的,按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
    6.4?定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。
    第七條?技術(shù)資料的提供及保密要求
    7.1?定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明,定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的,視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。
    7.2?承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密,未經(jīng)定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
    第八條?雙方的權(quán)利義務(wù)
    8.1?定作人的權(quán)利
    8.1.1?對承攬人加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的,有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。
    8.1.2?要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
    8.1.3?根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
    8.1.4?要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。
    8.1.5?其他約定:
    ___________________________________________________。
    8.2?定作人的義務(wù)
    8.2.1?中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)提前日通知承攬人。
    8.2.2?按約定驗收定作物。
    8.2.3?按約定支付合同價款。
    8.2.4?承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時,定作人有義務(wù)協(xié)助。
    8.2.5?其他約定:
    ___________________________________________________。
    8.3?承攬人的權(quán)利
    8.3.1?要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。
    8.3.2?定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的,有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。
    8.3.3?要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
    8.3.4?按合同約定收取價款。
    8.3.5?其他約定:
    ___________________________________________________
    。
    8.4?承攬人的義務(wù)
    8.4.1?定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的,應(yīng)及時通知定作人。
    8.4.2?按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。
    8.4.3?妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
    8.4.4?未經(jīng)定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
    8.4.5?加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
    8.4.6?按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。
    8.4.7?其他約定:
    ___________________________________________________
    。
    第九條?違約責(zé)任
    9.1?承攬人未按期交貨,每逾期一日,應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
    9.2?如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    9.3?未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。
    9.4?定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
    9.5?定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
    9.6?任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。
    9.7?發(fā)生其他違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
    第十條?不可抗力
    10.1?由于不可抗力,如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件,導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù),受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方,并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
    10.2?因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的,應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。
    第十一條?爭議的解決
    11.1?因合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
    11.2?如協(xié)商不成,可選擇下列第______項確定:
    11.2.1?向____________仲裁委員會申請仲裁;
    11.2.2?向____________人民法院提起訴訟。
    第十二條?知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保
    因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況,提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。
    第十三條?合同的生效、變更、解除和終止
    13.1?本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的,以實際履行日期為合同生效日期。
    13.2?雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。
    13.3?發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同,但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知,通知到達(dá)對方時合同解除。
    13.3.1?因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
    13.3.2?承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨,定作人有權(quán)解除合同;
    13.3.3?定作物質(zhì)量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補(bǔ)救措施的,定作人有權(quán)解除合同;
    13.3.4?承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權(quán)解除合同;
    13.3.5?定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    13.4?發(fā)生下列情形之一的,本合同的權(quán)利義務(wù)終止:
    13.4.1?合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
    13.4.2?雙方協(xié)商解除合同;
    13.4.3?法律規(guī)定的其他情形。
    13.5?合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,給對方造成損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十四條?通知與送達(dá)
    14.1?所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出,并以以下方式送達(dá)對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
    14.1.1?親自送達(dá)的,有簽收回執(zhí)。
    14.2?本合同所指送達(dá)日期,除已有明確規(guī)定外,凡直接送達(dá)的,均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的,以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn),沒有收件日期的以郵件寄出后第?個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。
    第十五條?其他約定
    15.1?定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
    15.2?本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
    15.3?本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。
    15.4?本合同一式____份,定作人執(zhí)______份,承攬人執(zhí)______份,每份具有同等法律效力。
    (此頁為簽署頁無正文)
    甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章)________________
    授權(quán)代理人(簽字):_______?授權(quán)代理人(簽字):___________
    住址:_____________________?住址:______________________
    聯(lián)系電話:_________________?聯(lián)系電話:__________________
    開戶銀行:_________________?開戶銀行:__________________
    賬號:_____________________?賬號:______________________
    _________年____月____日?_________年______月____日
    簽訂地點:__________________?簽訂地點:__________________
    定作合同管轄法院篇十二
    甲方(定作人):
    乙方(承攬人):
    鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
    根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
    第一條 定作物概況
    第二條 定作物的材料要求
    1.承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
    2.承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求,提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。
    第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
    1.定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:。
    2.定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):。
    3.定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。
    4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第四條 價金的構(gòu)成及結(jié)算
    1.項目價金構(gòu)成:該價金包括____________________。
    2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi),乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi),乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
    3.外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序:
    4.網(wǎng)下審查程序:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
    網(wǎng)下審查需乙方提交:合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。
    5.網(wǎng)上審查程序:甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機(jī)關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
    網(wǎng)上審查時,乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
    6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時,每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
    7.本項目按下列第______項方式支付
    (1)一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
    (2)分期支付
    本合同生效后_______日內(nèi),支付合同價款_______%的預(yù)付款;
    (按進(jìn)度支付);
    項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%,其余______%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
    8.甲方向乙方支付價款前,乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。
    9.乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。
    收款人:________________________。
    開戶行:________________________。
    賬號:__________________________。
    第五條 交貨與驗收
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.定作物的交付方式及地點
    (1)交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
    (2)交貨地點:________________________。
    3.驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如合同未明確約定的,按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
    4.驗收方式:_____________________________。
    5.驗收時間:定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù),逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。
    6.驗收結(jié)果與合同約定不符,承攬人應(yīng)無償負(fù)責(zé)修整或重做。
    7.驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
    第六條 質(zhì)量保證
    1.質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
    2.質(zhì)量保證期內(nèi),由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時,則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
    3.質(zhì)量保證期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的,質(zhì)量保證金將不再返還,實際損失超過質(zhì)量保證金的,按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
    4.定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。
    第七條 技術(shù)資料的提供及保密要求
    1.定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的,應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明,定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的,視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。
    2.承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密,未經(jīng)定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
    第八條 雙方的權(quán)利義務(wù)
    1.定作人的權(quán)利
    (1)對承攬人加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的,有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。
    (2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
    (3)根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
    (4)要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。
    (5)其他約定:_____________________________________________________________。
    2.定作人的義務(wù)
    (1)中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)提前日通知承攬人。
    (2)按約定驗收定作物。
    (3)按約定支付合同價款。
    (4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時,定作人有義務(wù)協(xié)助。
    (5)其他約定:____________________________________________________________。
    3.承攬人的權(quán)利
    (1)要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。
    (2)定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的,有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。
    (3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
    (4)按合同約定收取價款。
    (5)其他約定:_____________________________________________________________。
    4.承攬人的義務(wù)
    (1)定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的,應(yīng)及時通知定作人。
    (2)按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。
    (3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
    (4)未經(jīng)定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
    (5)加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
    (6)按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。
    (7)其他約定:_____________________________________________________________________________。
    第九條 違約責(zé)任
    1.承攬人未按期交貨,每逾期一日,應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
    2.如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    3.未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。
    4.定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
    5.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
    6.任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。
    7.發(fā)生其他違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
    第十條 不可抗力
    1.由于不可抗力,如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件,導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù),受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方,并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
    2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的,應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。
    第十一條 爭議的解決
    1.因合同發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
    2.如協(xié)商不成,可選擇下列第______項確定:
    3.向____________仲裁委員會申請仲裁;
    4.向____________人民法院提起訴訟。
    第十二條 知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保
    因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵,不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況,提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。
    第十三條 合同的生效、變更、解除和終止
    1.本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的,以實際履行日期為合同生效日期。
    2.雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。
    3.發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同,但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知,通知到達(dá)對方時合同解除。
    (1)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
    (2)承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨,定作人有權(quán)解除合同;
    (3)定作物質(zhì)量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補(bǔ)救措施的,定作人有權(quán)解除合同;
    (4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權(quán)解除合同;
    (5)定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    4.發(fā)生下列情形之一的,本合同的權(quán)利義務(wù)終止:
    (1)合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
    (2)雙方協(xié)商解除合同;
    (3)法律規(guī)定的其他情形。
    5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,給對方造成損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十四條 通知與送達(dá)
    1.所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出,并以以下方式送達(dá)對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
    (1)親自送達(dá)的,有簽收回執(zhí)。
    (2)通過掛號空郵(或國際公認(rèn)特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
    (3)通過電傳或者傳真送達(dá)的,有回執(zhí)。
    2.本合同所指送達(dá)日期,除已有明確規(guī)定外,凡直接送達(dá)的,均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的,以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn),沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。
    3.本合同通知及送達(dá)的詳細(xì)信息如下:
    定作人(甲方):______________
    通訊地址:____________________
    聯(lián)系人:______________________
    聯(lián)系電話/傳真:_______________
    承攬人(乙方):______________
    通訊地址:____________________
    聯(lián)系人:______________________
    聯(lián)系電話/傳真:_______________
    第十五條 其他約定
    1.定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
    2.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
    3.本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。
    4.如雙方預(yù)料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患,雙方另行簽訂hse合同。hse合同應(yīng)與本合同同時簽訂,同時生效。
    5.本合同一式____份,定作人執(zhí)______份,承攬人執(zhí)______份,每份具有同等法律效力。
    (此頁為簽署頁無正文)
    甲方:___________________________乙方:_____________________
    法定地址:_____________________ 法定地址:_________________
    法定代表人:___________________ 法定代表人:_______________
    (或授權(quán)簽約人):_____________ (或授權(quán)簽約人):_________
    聯(lián)系電話:_____________________ 聯(lián)系電話:_________________
    銀行賬號:_____________________ 銀行賬號:_________________
    定作合同管轄法院篇十三
    根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)管理的有關(guān)規(guī)定,_________(以下簡稱甲方)委托_________(以下簡稱乙方)為甲方籌建internet網(wǎng)站,設(shè)計制作網(wǎng)頁的合作項目,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
    一、甲方權(quán)利與義務(wù)
    1.甲方有權(quán)要求乙方按照附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu),在附件二中雙方約定的時間內(nèi),完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。
    2.甲方負(fù)責(zé)提供制作所需的一切資料(包括文字,圖片以及其他相關(guān)文件),并制作成電子文件。在乙方開始制作網(wǎng)頁時,甲方應(yīng)備齊全部內(nèi)容資料。
    3.甲方應(yīng)在網(wǎng)頁制作的全過程中給與乙方便利條件,并積極配合。
    4.甲方有權(quán)對乙方設(shè)計的網(wǎng)頁提出修改意見,由雙方協(xié)商更改。
    二、乙方權(quán)利與義務(wù)
    5.乙方應(yīng)依據(jù)附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu),在附件二中雙方約定的時間內(nèi),完成合同中規(guī)定的內(nèi)容,乙方有權(quán)對甲方網(wǎng)頁的設(shè)計提出自己的意見和建議。
    6.雙方合作期間,乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。
    7.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    8.乙方所制作的網(wǎng)頁需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器,并支持800/600分辨率。
    9.在制作過程中,對甲方陸續(xù)提出的修改要求,乙方應(yīng)盡力協(xié)助實現(xiàn),并交甲方驗收通過。對有可能影響附件二中雙方約定的完成時間的要求,乙方有權(quán)提出延期請求,由雙方協(xié)商確定具體時間。
    10.乙方負(fù)責(zé)在網(wǎng)站開通后____日內(nèi)對甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁面錯誤進(jìn)行修改。
    三、違約責(zé)任
    11.由于甲方未及時提供資料而導(dǎo)致乙方工作不能按時完成,乙方不負(fù)任何責(zé)任,并有權(quán)向甲方提出延期要求,延期時間由雙方協(xié)商確定。
    12.由于乙方原因未能按時完成合同所規(guī)定的內(nèi)容,甲方有權(quán)向乙方提出索賠,具體額度由雙方協(xié)商確定。
    四、爭議解決
    13.雙方因合同的解釋或履行產(chǎn)生爭議,由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
    五、知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)
    14.甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項后,甲方正式享有網(wǎng)站的全部使用權(quán)。
    15.雙方合作期間,網(wǎng)站構(gòu)架,網(wǎng)頁版式設(shè)計等內(nèi)容(甲方提供文本資料及圖形,音像資料未經(jīng)乙方加工部分除外)之版權(quán),設(shè)計權(quán),使用權(quán)歸乙方所有,未經(jīng)許可甲方不得擅自使用,不得復(fù)制或交由第三方使用。
    16.如因乙方原因出現(xiàn)第三方指控與站點頁面有關(guān)的知識侵權(quán)的事件,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)并保證甲方權(quán)利不受損失。
    六、合同的終止
    17.在乙方收到甲方支付的全部費(fèi)用后,本合同自行終止。
    18.任何一方終止合同,需提前10個工作日書面通知對方,并說明正當(dāng)終止理由,由雙方簽字代表協(xié)商終止合同。
    19.由于戰(zhàn)爭,地震,火災(zāi)等法定人力不可抗因素導(dǎo)致的工作中斷,雙方均不承擔(dān)責(zé)任,待條件恢復(fù)后,由雙方協(xié)商確定合同變更內(nèi)容。
    七、合同金額及付款方式
    20.甲方應(yīng)向乙方網(wǎng)站規(guī)劃費(fèi),網(wǎng)站設(shè)計費(fèi),網(wǎng)站制作費(fèi),以及網(wǎng)站后期維護(hù)費(fèi)共計人民幣_________元。
    21.乙方為甲方進(jìn)行網(wǎng)站總體設(shè)計制作之前,甲方應(yīng)付給乙方網(wǎng)站預(yù)付款_________元。
    22.待乙方全部完成甲方網(wǎng)站建設(shè)后,甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站建設(shè)款_________元。
    23.乙方為網(wǎng)站后期維護(hù)期滿,甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站維護(hù)款_________元。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
    代表(簽字):_________代表(簽字):_________
    ________年____月____日________年____月____日
    定作合同管轄法院篇十四
    甲方:___________________?乙方:___________________
    身份證號碼:_____________?身份證號碼:_____________
    聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
    定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條?加工成品:
    第二條加工成品質(zhì)量要求:_____________________________________。
    (加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:_________________________
    (1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
    第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
    (1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
    第五條價款或酬金:_____________________________________
    第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________
    (1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
    第七條交(提)貨的時間和地點:____________________________
    (1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________________________
    第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________________________
    第十條結(jié)算方式及期限:_____________________________________
    第十一條?其他:
    ___________________________________________
    (如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還等等。)
    第十二條承攬方的違約責(zé)任:
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
    七、實行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    第十三條定作方的違約責(zé)任:
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理:
    1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
    2.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,當(dāng)和解或調(diào)解不成時,選擇下列第?種方式解決:
    (1)將爭議提交?仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向?人民法院提起訴訟。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。
    甲方:_____________________?乙方:______________________
    住址:_____________________?住址:______________________
    聯(lián)系電話:_________________?聯(lián)系電話:__________________
    開戶銀行:_________________?開戶銀行:__________________
    賬號:_____________________?賬號:______________________
    _________年______月______日?_________年______月________日
    簽訂地點:_________________?簽訂地點:__________________
    定作合同管轄法院篇十五
    合同編號:_________
    定做人:_________
    承攬人:_________
    簽訂地點:_________
    簽訂時間:________年____月____日
    第一條定作物、數(shù)量、報酬、交付期限
    ┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐
    │定作物名稱│規(guī)格型號│計量單位│數(shù)量│報酬│交貨期限及數(shù)量│
    ││││├──┬──┼──┬──┬──┤
    │││││單位│金額│合計│││
    ├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    ├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    ├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    ├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │合計人民幣金額(大寫):│
    └─────────────────────────────────┘
    第二條承攬人提供的材料
    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
    │序號│材料│規(guī)格│生產(chǎn)│計量│用料│質(zhì)量│單價│金額│
    ││名稱│型號│廠家│單位│數(shù)量││││
    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    ││││││││││
    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
    _________。
    第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
    _________。
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
    _________。
    第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
    _________。
    第七條定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
    _________。
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書的____日內(nèi)答復(fù)。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
    第十條定作物的交付方式及地點:
    _________。
    第十一條定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
    _________。
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
    _________。
    第十三條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)_________。
    第十四條本合同解除的條件:
    _________。
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責(zé)任:
    _________。
    第十七條合同爭議的解決方式:
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
    (一)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項:
    _________。
    ┌────────┬────────┬────────┐
    │定作人│承攬人│鑒(公)證意見│
    ├────────┼────────┼────────┤
    │定作人(章):│定作人(章):││
    ││││
    ││││
    │住所:│住所:││
    ││││
    │法定代表人:│法定代表人:││
    ││││
    │居民身份證號碼:│居民身份證號碼:││
    ││││
    │委托代理人:│委托代理人:││
    ││││
    │電話:│電話:││
    ││││
    │開戶銀行:│開戶銀行:│鑒(公)證機(jī)關(guān)│
    │││(章)│
    │帳號:│帳號:││
    ││││
    │郵政編碼:│郵政編碼:│經(jīng)辦人:│
    ││││
    │________年____月____日│________年____月____日│________年____月____日│
    └────────┴────────┴────────┘
    定作合同管轄法院篇十六
    定作人:
    承攬人:
    簽訂時間:
    簽訂地點:
    雙方根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
    第一條:甲方按下表所列要求定作或購買乙方服裝:
    身長褲長服裝名稱數(shù)量金額
    上腰裙長
    中腰腰大
    下腰開檔
    前胸下檔合計
    后背中檔來料名稱數(shù)量金額
    肩寬褲角
    過肩膝蓋
    袖長腿肚布樣或式樣
    袖口臀圍
    領(lǐng)大領(lǐng)高
    帽大臺肯
    前腰積下乍
    后腰積
    合計金額:¥取衣日期________年____月____日
    預(yù)付訂金:¥
    尚欠余款:¥
    第二條質(zhì)量要求:甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
    第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
    第四條違約責(zé)任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的%償付乙方違約金。收付定金的,若甲方無法履行合同,則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同,無權(quán)要求返還定金。
    第五條爭議解決:本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決,解決不成時,按以下第項處理。
    申請仲裁委員會仲裁
    依法向人民法院提起訴訟。
    第六條其它約定事項:
    第七條本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
    甲方:乙方:
    經(jīng)辦人:身份證:
    聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
    ________年____月____日
    定作合同管轄法院篇十七
    定作人(甲方):____________________________________________
    承攬人(乙方):____________________________________________
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條品名、數(shù)量、價款
    一、產(chǎn)品名稱:______________________;型號:_______________;
    櫥柜產(chǎn)地:______________________;總價款:___________元。
    二、甲方定制的櫥柜及配套產(chǎn)品的數(shù)量單價詳見附件一《核價清單》,其設(shè)計圖紙詳見附件二《設(shè)計圖紙》。
    第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    按以下第________種方式執(zhí)行:
    一、執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
    二、________________________________________________。
    第三條支付方式
    本合同價款按以下第________種方式支付:
    一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部價款。
    二、____________________________________________________。
    第四條交付與安裝
    一、本合同所訂櫥柜按以下第________種方式交付:
    1.乙方應(yīng)于________年______月______日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。
    運(yùn)費(fèi)__________元由__________方承擔(dān);
    2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。
    二、乙方應(yīng)在櫥柜柜體交貨后__________日內(nèi)完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應(yīng)在__________日內(nèi)進(jìn)行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工,期間不得超過__________日。
    第五條驗收
    一、甲方應(yīng)于櫥柜安裝完畢后__________日內(nèi)會同乙方人員對所安裝的櫥柜進(jìn)行驗收。
    二、有質(zhì)量異議的,雙方同意委托____________________________________進(jìn)行鑒定。
    第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)
    一、甲方廚房應(yīng)具備如下安裝條件(可附頁):__________________________________________。
    二、甲方應(yīng)于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖,并在墻上將墻內(nèi)的暗線、暗管標(biāo)示清楚。
    三、甲方自購的與櫥柜安裝有關(guān)的廚房設(shè)備及功能件應(yīng)在安裝之前全部到場,以便乙方開展定位、挖孔等工作。
    四、乙方提供廚房設(shè)備及功能件的,由乙方負(fù)責(zé)安裝至圖紙標(biāo)示位置,但其電、氣、水的接通由甲方負(fù)責(zé)。
    五、櫥柜安裝驗收通過后,乙方應(yīng)向甲方提供發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明和保修卡等資料。
    六、本櫥柜產(chǎn)品保修期__________年,至驗收合格通過之日起計算。
    第七條違約責(zé)任
    一、甲方逾期付款的,每逾期一日,按照逾期價款部分的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
    二、乙方逾期完工的,每逾期一日,按照本合同總價款的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
    三、櫥柜產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定,乙方應(yīng)當(dāng)無償返工或更換,因返工或更換造成逾期完工的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    經(jīng)乙方返工或更換后,仍未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的,交貨、安裝完工日順延,由此造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
    五、乙方提供的門板或臺面材料、廚房設(shè)備或功能件,發(fā)生缺貨情況的,乙方應(yīng)及時通知甲方,甲方有權(quán)重新選擇,乙方應(yīng)以甲方重新選擇部分價款的__________%作補(bǔ)償。
    其中門板或臺面材料缺貨,致使甲方無法實現(xiàn)合同目的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    六、_______________________________________________________________________。
    第八條其他約定________________________________________________________________________。
    第九條爭議解決
    雙方發(fā)生爭議的,可協(xié)商解決,或向有關(guān)部門申請調(diào)解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的,請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。
    第十條本合同一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)__________份,經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。
    定作人(甲方):_____________承攬人(乙方):_____________
    住所:_______________________住所:_______________________
    聯(lián)系電話:___________________聯(lián)系電話:___________________
    法定代表人:_________________法定代表人:_________________
    委托代理:___________________委托代理人:_________________
    開戶銀行:___________________開戶銀行:___________________
    賬號:_______________________賬號:_______________________
    郵政編碼:___________________郵政編碼:___________________
    簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
    簽訂時間:___________________簽訂時間:___________________
    定作合同管轄法院篇十八
    甲方:________________
    辦公地址:____________
    聯(lián)系電話:____________
    傳真:________________
    郵政編碼:____________
    乙方:________________
    辦公地址:____________
    聯(lián)系電話:____________
    傳真:________________
    郵政編碼:____________
    為了促進(jìn)____賽事活動的開展,保障各類賽事紀(jì)念物品的供應(yīng),甲乙雙方根據(jù)各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中,甲方是體育賽事運(yùn)作機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制作本合同項下帶有“____”名稱(以下稱“名稱”)及帶有____徽記(以下簡稱“徽記”)的禮品、紀(jì)念品。乙方是經(jīng)甲方選定、并接受甲方定作帶有“徽記”、“名稱”禮品、紀(jì)念品的單位,乙方是合法存續(xù)的企業(yè)法人,管理規(guī)范,敬業(yè)守信,其加工及服務(wù)人員均符合相應(yīng)技術(shù)或?qū)I(yè)資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。(乙方法人營業(yè)執(zhí)照及其員工技術(shù)或?qū)I(yè)資質(zhì)證書作為本合同附件三)。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國體育法》以及有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條定義
    1.1定作:指本合同項下,經(jīng)甲方書面認(rèn)可并選定的乙方設(shè)計、定作的帶有“徽記”及“名稱”的產(chǎn)品。
    1.2產(chǎn)品:是指甲方選定的帶有“徽記”及“名稱”的領(lǐng)帶、絲巾及紀(jì)念章的禮品和紀(jì)念品。
    1.3徽記:指由_______組成的徽記,詳見附件一。
    1.4產(chǎn)品資料:包括但不限于與產(chǎn)品有關(guān)的帶有“徽記”及“名稱”的設(shè)計方案、圖紙、樣稿等書面資料。
    第二條定作與服務(wù)
    2.1聘用:甲方委托乙方按照甲方的指導(dǎo)與監(jiān)督提供服務(wù),依據(jù)本合同項下的條款和條件,設(shè)計、定作和交付產(chǎn)品。甲方據(jù)此授予乙方對“徽記”和“名稱”有限的、非獨家的、不可轉(zhuǎn)讓的使用許可,即乙方可棄受委托期限內(nèi)僅為在產(chǎn)品上,以及與其相關(guān)的包裝、標(biāo)識或其他組成部分中使用和復(fù)制“徽記”和“名稱”。
    2.2定作與服務(wù):乙方保證,所有定作與服務(wù)的員工均按照本行業(yè)適用的高標(biāo)準(zhǔn),以負(fù)責(zé)的方式履行義務(wù)。甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)行使總體監(jiān)督、隨時現(xiàn)場檢查權(quán)、控制和審批權(quán),乙方應(yīng)予以充分配合并不得阻撓。這一監(jiān)督權(quán)包括有權(quán)檢查并就服務(wù)的具體事項提出意見和建議。
    2.3人員的配置:所有服務(wù)均由乙方的全職雇員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務(wù),應(yīng)經(jīng)過甲方的事先書面批準(zhǔn)或認(rèn)可。
    未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同項下產(chǎn)品分包、轉(zhuǎn)包或轉(zhuǎn)讓,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方面終止本合同。
    2.4產(chǎn)品質(zhì)量:產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、式樣、色彩、材質(zhì)等要求必須符合國家相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并同時應(yīng)與甲方書面認(rèn)可的樣品保持完全一致,且不能存在任何質(zhì)量瑕疵。
    2.5按時交貨:乙方同意,如果不能按照合同規(guī)定的時間交貨,乙方應(yīng)立即以書面形式向甲方說明該等情況,并承擔(dān)違約責(zé)任和支付因遲延交貨給甲造成的實際損失。
    甲方對產(chǎn)品的各項要求,以產(chǎn)品訂單為準(zhǔn)(詳見附件二)。甲方在雙方書面約定的交貨日期前____天向乙方發(fā)送仃單,乙方須按訂單確定的各項交貨條件交付產(chǎn)品。
    2.6未經(jīng)甲方的預(yù)先書面批準(zhǔn),乙方不得直接或間接從事或允許以下事項:
    2.6.1為授權(quán)范圍之外的任何個人或?qū)嶓w制造授權(quán)產(chǎn)品或向任何個人或?qū)嶓w銷售產(chǎn)品,或通過任何其他方式將產(chǎn)品流入市場。乙方如有以上行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方面終止本合同;
    2.6.2對于不合格產(chǎn)品及甲方因產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而拒的產(chǎn)品的處置由乙方自行解決并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
    2.7非獨家權(quán)利:乙方理解并同意,本合同并未在甲、乙雙方間建立任何排他性關(guān)系。
    第三條交貨與驗收
    3.1乙方理解并同意,甲方在本合同第四條承擔(dān)付款義務(wù)的前提條件是乙方全面交付驗收合格的產(chǎn)品并遵守其在本合同項下的全部義務(wù)。
    3.2對于實際產(chǎn)品與樣品不符或存在任何制造或包裝方面缺陷的產(chǎn)品,甲方在驗貨時不予接收,并由乙方承擔(dān)退還的全部費(fèi)用。
    3.3乙方應(yīng)按照甲方指定的交貨地點,于本合同項下各筆訂單確定交貨時間和地點交貨、
    3.4甲方應(yīng)與乙方交貨時在交貨地點進(jìn)行現(xiàn)場驗貨,并經(jīng)驗收合格后,在入庫單(“送貨單”)上簽字。甲方在入貨后一個月內(nèi),對于質(zhì)量不合格產(chǎn)品,有權(quán)提出異議并要求退貨,乙方應(yīng)予接受,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
    3.5如果乙方在簽約、定作、制造、供貨或驗收過程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實或產(chǎn)品缺陷等行為的,即使甲方向乙方出具了驗收合格的證明,該驗收合格證明亦不具備任何法律約束力。
    第四條付款
    4.1除非本合同第三條另有規(guī)定,所有產(chǎn)品的單位購買價,均應(yīng)視為已經(jīng)包含了向甲方交付單位產(chǎn)品所適用的所有包裝、運(yùn)輸、保險、稅款等的費(fèi)用。
    4.2甲方應(yīng)于收到同類別產(chǎn)品的全部貨物及其發(fā)票這兩個日期當(dāng)中較晚日期之后的____個工作日內(nèi),向乙方支付同類別產(chǎn)品的全部貨款,但本合同另有約定的除外。
    第五條乙方的承諾
    5.1乙方確認(rèn)并接受甲方及其組織活動的形象和價值,并同意在提供服務(wù)時,均以促進(jìn)和提升甲方和其組織活動的形象、利益為宗旨。
    5.2乙方確認(rèn),接受甲方委托是基于乙方的服務(wù)對于公眾及甲方已具有較高的聲譽(yù)。因此,乙方同意,不得采取任何方式或為任何目的而向任何第三方或向公眾聲明其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認(rèn)可”。
    5.3乙方承諾并同意:
    5.3.1在本合同委托期內(nèi)依照本合同條款約定制造、定作和交付產(chǎn)品;
    5.3.2始終以有利于甲方的聲譽(yù)、形象和名譽(yù)為宗旨從事商業(yè)活動;
    5.3.3不從事任何欺作、誤導(dǎo)或不道德行為,包括但不限于對任何賽事合作伙伴或制造商的任何競爭對手的任何低毀;
    定作合同管轄法院篇十九
    合同編號:___________
    定作人(甲方):____________________________________________
    承攬人(乙方):____________________________________________
    依照、以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條品名、數(shù)量、價款
    一、產(chǎn)品名稱:______________________;型號:_______________;
    櫥柜產(chǎn)地:______________________;總價款:___________元。
    二、甲方定制的櫥柜及配套產(chǎn)品的數(shù)量單價詳見附件一《核價清單》,其設(shè)計圖紙詳見附件二《設(shè)計圖紙》。
    第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    按以下第________種方式執(zhí)行:
    一、執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
    二、________________________________________________。
    第三條支付方式
    本合同價款按以下第________種方式支付:
    一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部價款。
    二、____________________________________________________。
    第四條交付與安裝
    一、本合同所訂櫥柜按以下第________種方式交付:
    1.乙方應(yīng)于________年______月______日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。
    運(yùn)費(fèi)__________元由__________方承擔(dān);
    2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。
    二、乙方應(yīng)在櫥柜柜體交貨后__________日內(nèi)完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應(yīng)在__________日內(nèi)進(jìn)行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工,期間不得超過__________日。
    第五條驗收
    一、甲方應(yīng)于櫥柜安裝完畢后__________日內(nèi)會同乙方人員對所安裝的櫥柜進(jìn)行驗收。
    二、有質(zhì)量異議的,雙方同意委托____________________________________進(jìn)行鑒定。
    第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)
    一、甲方廚房應(yīng)具備如下安裝條件(可附頁):__________________________________________。
    二、甲方應(yīng)于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖,并在墻上將墻內(nèi)的暗線、暗管標(biāo)示清楚。
    三、甲方自購的與櫥柜安裝有關(guān)的廚房設(shè)備及功能件應(yīng)在安裝之前全部到場,以便乙方開展定位、挖孔等工作。
    四、乙方提供廚房設(shè)備及功能件的,由乙方負(fù)責(zé)安裝至圖紙標(biāo)示位置,但其電、氣、水的接通由甲方負(fù)責(zé)。
    五、櫥柜安裝驗收通過后,乙方應(yīng)向甲方提供發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明和保修卡等資料。
    六、本櫥柜產(chǎn)品保修期__________年,至驗收合格通過之日起計算。
    第七條違約責(zé)任
    一、甲方逾期付款的,每逾期一日,按照逾期價款部分的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
    二、乙方逾期完工的,每逾期一日,按照本合同總價款的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
    三、櫥柜產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定,乙方應(yīng)當(dāng)無償返工或更換,因返工或更換造成逾期完工的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    經(jīng)乙方返工或更換后,仍未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的,交貨、安裝完工日順延,由此造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
    五、乙方提供的門板或臺面材料、廚房設(shè)備或功能件,發(fā)生缺貨情況的,乙方應(yīng)及時通知甲方,甲方有權(quán)重新選擇,乙方應(yīng)以甲方重新選擇部分價款的__________%作補(bǔ)償。
    其中門板或臺面材料缺貨,致使甲方無法實現(xiàn)合同目的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    六、___________________________________________________________________________________________________________。
    第八條其他約定_______________________________________________________________________________________________。
    第九條爭議解決
    雙方發(fā)生爭議的,可協(xié)商解決,或向有關(guān)部門申請調(diào)解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的,請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。
    第十條本合同一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)__________份,經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。
    定作人(甲方):_____________承攬人(乙方):_____________
    住所:_______________________住所:_______________________
    聯(lián)系電話:___________________聯(lián)系電話:___________________
    法定代表人:_________________法定代表人:_________________
    委托代理:___________________委托代理人:_________________
    開戶銀行:___________________開戶銀行:___________________
    賬號:_______________________賬號:_______________________
    郵政編碼:___________________郵政編碼:___________________
    簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
    簽訂時間:___________________簽訂時間:___________________
    定作合同管轄法院篇二十
    定作人(甲方):
    承攬人(乙方):
    本合同于 年 月 日在 簽訂
    加工定作合同
    合同編號:
    定作人 (甲方): 簽訂地點:河
    承攬人 (乙方): 簽訂時間: 年 月 日
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就 錐銷、定位塊加工定做一批 簽訂合同如下:
    第一條 加工定作內(nèi)容
    序號加工定作名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款交貨期限
    合同總金額人民幣(大寫):壹拾萬零壹仟玖佰玖拾柒元整(不含稅)¥101997.00元
    第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求
    按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方書面委托執(zhí)行。____
    第三條 技術(shù)資料、圖紙的提供及保密
    1.甲方在本合同生效 2 日內(nèi)向乙方提供技術(shù)資料、圖紙等必要文件。
    2.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作,如認(rèn)為甲方提供的圖紙或技術(shù)不合理,應(yīng)及時通知甲方;甲方應(yīng)及時回復(fù);如甲方提出修改意見,乙方應(yīng)按修改意見完成承攬工作。
    3.乙方對于承攬的工作,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù),未經(jīng)甲方書面許可不得留存技術(shù)資料、圖紙等的復(fù)制品。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
    第四條 原材料的提供和檢驗按 2 執(zhí)行。
    1.乙方使用的材料由甲方提供,甲方應(yīng)按以下規(guī)定交付材料。
    材料生產(chǎn)廠商規(guī)格型號單位數(shù)量消耗定額
    2.乙方使用的材料由乙方提供,乙方應(yīng)依照甲方確定的標(biāo)準(zhǔn)選用材料,并接受甲方檢驗。
    品名(材料)生產(chǎn)廠商規(guī)格、型號單位數(shù)量消耗定額
    第五條 甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
    第六條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.甲方應(yīng)在接到乙方完工通知后3天內(nèi) 驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
    3.本合同質(zhì)量保證期為 60日。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
    4.雙方當(dāng)事人在檢驗中發(fā)生爭議時,可提交河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)部門 進(jìn)行鑒定,并以該書面鑒定意見作為處理質(zhì)量爭議的依據(jù)。
    第七條 交(提)貨方式、地點:按 3 執(zhí)行
    1.乙方送貨至甲方指定地點 / 。
    2.乙方代辦托運(yùn)至甲方指定地點 / 。
    3.甲方在乙方指定地點濮陽市玉成石油機(jī)械有限公司院內(nèi)自行提貨。
    第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    1.承攬項目所需包裝由乙方合理包裝并符合技術(shù)附件的要求(如有),適合水運(yùn)和/或長途內(nèi)陸運(yùn)輸,防潮,防濕,防震,防銹,符合甲方使用要求。
    2.包裝物由乙方提供,不計費(fèi)、_不_回收。
    第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    第九條 運(yùn)輸方法、運(yùn)費(fèi)及運(yùn)輸保險負(fù)擔(dān)
    1.運(yùn)輸方法:按 / 執(zhí)行。
    (1)鐵路運(yùn)輸;(2)公路運(yùn)輸;(3)水路運(yùn)輸;(4)聯(lián)合運(yùn)輸;(5)其他 / 。
    2.費(fèi)用負(fù)擔(dān):按 / 執(zhí)行。
    (1)運(yùn)費(fèi)已包含在本合同價款內(nèi);(2)運(yùn)輸費(fèi)用 / 元,由甲方另行支付。
    3.運(yùn)輸保險費(fèi)由 / 方承擔(dān),共計: / 。由乙方代辦托運(yùn)的保險受益人為甲方。
    第十條 結(jié)算方式、時間:按 2 執(zhí)行
    1. 分期支付:
    (1)預(yù)付款為合同總價的 / %(即 / 元人民幣),在本合同生效后的 / 個 工作日內(nèi)乙方向甲方開具上述款項
    的收據(jù),甲方收到收據(jù)后 / 個工作日內(nèi)向乙方支付。
    (2)定作物經(jīng)甲方驗收合格后,甲方將合同總價款的 / %(即 / 元人民幣),支付給乙方。甲方在收到乙方開具的增值稅發(fā)票后,立即支付該款項。
    (3)質(zhì)保金為合同總價的 / %(即 / 元人民幣)。甲方在質(zhì)保期期滿后 / 個工作日內(nèi)向乙方支付。
    2. 一次性支付:甲方應(yīng)在承攬項目交付、驗收合格并在乙方出具相關(guān)票據(jù)后向乙方支付。
    3.其他支付方式: / 。
    第十一條 通知
    甲方聯(lián)系人: 地址: 電話:傳真:
    乙方聯(lián)系人: 地址: 電話:傳真:
    第十二條 甲方違約責(zé)任
    1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
    2.中途終止合同,屬乙方提供原村料的,支付乙方的未履行部分價款的__/__%作為違約金;不屬乙方提供原材料的,支付乙方已履行部分價款的_/___%作為違約金。
    3.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
    4.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
    5. 其他: / 。
    第十三條 乙方違約責(zé)任
    1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
    2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
    3.未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
    4.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),乙方按逾期交付部分價款的3 %/天的比例支付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
    5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款的_3 _%或合同總額的_3 %作為違約金。
    6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
    7.實行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
    8.由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)支付甲方因此造成的損失。
    9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    10.擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    11. 其他: / 。
    第十四條 不可抗力
    1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時,應(yīng)在 48 小時內(nèi)向?qū)Ψ酵ㄖ?,并?yīng)在 3 天內(nèi)提供權(quán)威機(jī)關(guān)的書面證明。
    2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務(wù)采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。
    第十五條 合同的變更和解除
    1.甲乙雙方協(xié)商一致可變更本合同,但應(yīng)采用書面形式。
    2.有下列情形之一的,可以解除合同:
    (1)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。
    (2)雙方協(xié)商一致解除合同。
    (3)履行期限屆滿之前,一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務(wù)的,另一方可以解除合同。
    (4)因一方違約致使合同無法繼續(xù)履行,另一方可以解除合同。
    第十六條 爭議解決
    本合同如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,按以下第 2 項處理:
    1.由 / 仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
    2.向合同簽約地人民法院起訴。
    3.提交中國石化內(nèi)部糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解。
    第十七條 廉政條款
    雙方應(yīng)簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書,并履行廉潔從業(yè)義務(wù)。
    第十八條 其他
    1.本合同未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
    2. 本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 六 份, 乙方執(zhí) 二 份,甲方執(zhí) 四 份。
    甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
    單位地址: 單位地址:
    法定代表人(負(fù)責(zé)人): 法定代表人(負(fù)責(zé)人):
    簽約代表: 簽約代表:
    聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    開戶銀行: 開戶銀行:
    賬 號: 賬 號:
    郵政編碼: 郵政編碼:
    定作合同管轄法院篇二十一
    [承攬合同]—家具定作合同
    ____甲(簡稱甲方),向___木器加工廠(簡稱乙方),定作下列木器家具,經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同,共同信守。
    1.木料:甲方供應(yīng),乙方完成定作的家具后,如有余料應(yīng)退還給甲方。
    2.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn):按圖紙式樣規(guī)格制作。
    ┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐
    │圖號│家具名稱│單位(個)??│數(shù)量│單價│總價│油漆顏色│?交貨日期?│
    ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
    │????│????????│????????????│????│????│????│????????│??????????│
    ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
    │????│????????│????????????│????│????│????│????????│??????????│
    ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
    │????│????????│????????????│????│????│????│????????│??????????│
    └──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┘
    ┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐
    │圖號│家具名稱│單位(個)??│數(shù)量│單價│總價│油漆顏色│?交貨日期?│
    ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
    │????│????????│????????????│????│????│????│????????│??????????│
    ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
    │????│????????│????????????│????│????│????│????????│??????????│
    ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
    │????│????????│????????????│????│????│????│????????│??????????│
    ├──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┤
    │以上共計加工費(fèi)人民幣(大寫)????????????????????????????????????????│
    └──────────────────────────────────┘
    3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按統(tǒng)一規(guī)定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    4.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提;在交貨日期前,乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗收付款。
    5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應(yīng)由違約者負(fù)賠償責(zé)任。
    定作合同管轄法院篇二十二
    定作方:_________________合同編號:
    承攬方:_________________簽訂地點:
    簽訂時間:年____月____日
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
    ┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐
    │││││價款或酬金│交貨數(shù)量及交貨期限│
    │定作物品│規(guī)格│計量│數(shù)量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤
    │名或項目│型號│單位││單價│總金額│合計│││││
    ├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤
    ││││││││││││
    ├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤
    ││││││││││││
    ├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤
    ││││││││││││
    ├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤
    │合計人民幣金額(大寫)│
    └──────────────────────────────────┘
    (注:空格如不夠用,可以另接。)
    二、定作方帶料
    ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
    │材料│規(guī)格│計量│數(shù)量│質(zhì)量│提供│消耗│單價│總金額│
    │名稱│型號│單位│││日期│定額│││
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
    ││││││││││
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
    ││││││││││
    ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
    ││││││││││
    └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
    (注:空格如不夠用,可以另接。)
    三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    八、交(提)貨方式及地點
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    十、結(jié)算方式及期限
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    十一、違約責(zé)任
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    十三、解決合同糾紛的方式
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    十四、雙方協(xié)商的其它條款
    ────────────────────────────────────
    ───────────────────
    ┌─────────┬─────────┬──────────────┐
    │定作方│承攬方││
    │單位名稱(章)│單位名稱(章)│鑒(公)證意見:│
    │單位地址:│單位地址:││
    │法定代表人:│法定代表人:││
    │委托代理人:│委托代理人:│經(jīng)辦人:│
    │電話:│電話:││
    │電報掛號:│電報掛號:│鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)│
    │開戶銀行:│開戶銀行:│________年____月____日│
    │帳號:│帳號:│(注:除國家另有規(guī)定外,│
    │郵政編碼:│郵政編碼:│鑒(公)證實行自愿原則)│
    └─────────┴─────────┴──────────────┘
    有效期限:________年____月____日至________年____月____日
    監(jiān)制部門:印制單位:
    定作合同管轄法院篇二十三
    合同編號:_________
    定做人:_________
    承攬人:_________
    簽訂地點:_________
    簽訂時間:_________年_________月_________日
    第一條定作物、數(shù)量、報酬、交付期限
    第二條承攬人提供的材料
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
    _________。
    第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
    _________。
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
    _________。
    第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
    _________。
    第七條定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
    _________。
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書的_________日內(nèi)答復(fù)。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
    第十條定作物的交付方式及地點:
    _________。
    第十一條定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
    _________。
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
    _________。
    第十三條定作人在_________年_________月_________日前交定金(大寫)_________。
    第十四條本合同解除的條件:
    _________。
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責(zé)任:
    _________。
    第十七條合同爭議的解決方式:
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
    (一)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項:
    _________。
    定作人承攬人鑒(公)證意見
    定作人(章):定作人(章):
    住所:住所:
    法定代表人:法定代表人:
    居民身份證號碼:居民身份證號碼:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)
    (章)
    帳號:帳號:
    郵政編碼:郵政編碼:經(jīng)辦人:
    年 月 日年 月 日年 月 日
    定作合同管轄法院篇二十四
    一、問題的提出
    買賣合同與承攬合同,作為合同法規(guī)定的有名合同,相互之間的區(qū)別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標(biāo)的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求,以自己技能、設(shè)備和勞力,用自己的材料為定作人制作成品,定作人接受特別制作成品并給付報酬的合同。
    但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中,經(jīng)常發(fā)生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢nec加工承攬合同糾紛一案中,原告訴稱20__年10月開始,其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等,為被告制作各種柜臺、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來看,原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同,雙方明確約定買方、賣方,貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn),上海市長寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中,20__年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷呢絨供需合同》,由被告根據(jù)原告提供的樣品,為原告提供價值42萬元的鋼花呢,原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外,還有一種普遍存在的現(xiàn)象,即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志,因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛,此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。
    二、甄別的意義
    其實,區(qū)別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實體處理,更在于案件審理中的一些程序問題,主要是:
    一是確定案件的管轄問題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規(guī)定,加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地,即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點,但如合同約定接收加工成果地為合同履行地,則從合同約定,不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行,當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的,應(yīng)由被告住所地法院管轄,合同約定的履行地法院無管轄權(quán)。而買賣合同中,雙方當(dāng)事人沒有約定合同履行地時,應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外,合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的,依交貨方式確定合同履行地:采用送貨方式的,以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地;采用自提貨方式的,以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的,以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致,就要以約定地點為合同履行地,以合同約定的交貨地點確定管轄權(quán)。如果合同沒有實際履行,當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的,應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上,承攬合同以加工地為主要管轄地,而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此,在很多時候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。
    二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定:“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”,“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實主張,由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料,并且按照約定時間驗收、接受加工成果,支付一定的報酬或者材料費(fèi)用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時間內(nèi)完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求,在約定的時間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任,在司法實踐中,除了為證明自己主張的事實要提供相應(yīng)的證據(jù),承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外,還要承擔(dān)因為不能舉證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買賣合同,當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的,承攬人沒有按時完成工作成果,負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任,而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣人如果不能及時供貨,買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。
    三、甄別方法
    甄別方法之一:承攬人身份特定化。在承攬合同中,雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件,是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定,承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場上任意買到,定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此,定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力,具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的,將構(gòu)成根本違約。此時,定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé),或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意,不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買賣合同中,賣方的生產(chǎn)過程不需買方制約,賣方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成,無須征得買方同意。因此,甄別承攬合同和買賣合同,首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中,被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的,但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒有制作能力的,只能委托工廠加工。因此,按照承攬合同承攬人特定化的要求,該案應(yīng)該定性為貨樣買賣合同糾紛。
    甄別方法之二:承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的,用以滿足定作人的特殊要求,而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先,這種標(biāo)的物是在合同生效后才開始制作的,從制作開始即為定作人所有,承攬人無權(quán)處分,只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下,承攬人才能作留置處理,否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物,而買賣合同的標(biāo)的物可以是特定物,也可以是種類物。買賣合同標(biāo)的物的特定性,通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性,標(biāo)的物可能在合同成立時已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對的,往往是買方在賣方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上,做些選擇性的確定,產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志,如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為,不能定性為定作行為,仍屬于買賣行為。
    定作合同管轄法院篇二十五
    定作人(甲方):______________ ???????????????????????????????????
    承攬人(乙方):_________________________________________???????
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條? 品名、數(shù)量、價款
    一、產(chǎn)品名稱:_________________ ;型號:_________________ ;
    櫥柜產(chǎn)地:__________ ?????;總價款:______________ 元。
    二、甲方定制的櫥柜及配套產(chǎn)品的數(shù)量單價詳見附件一《核價清單》,其設(shè)計圖紙詳見附件二《設(shè)計圖紙》。
    第二條? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    按以下第_______ 種方式執(zhí)行:
    一、執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
    二、 _________________________________________????????。
    第三條? 支付方式
    本合同價款按以下第___ 種方式支付:
    一、甲方于_____ 年___ 月___ 日前向乙方支付全部價款。
    二、 _________________________________________?????????。
    第四條? 交付與安裝
    一、本合同所訂櫥柜按以下第___ 種方式交付:
    1.乙方應(yīng)于_____ 年___ 月___ 日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。運(yùn)費(fèi)__________ 元由___ 方承擔(dān);
    2.甲方于_____ 年___ 月___ 日至___________________ 自提。
    二、乙方應(yīng)在櫥柜柜體交貨后___ 日內(nèi)完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應(yīng)在___ 日內(nèi)進(jìn)行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工,期間不得超過__ ?日。
    第五條? 驗收
    一、甲方應(yīng)于櫥柜安裝完畢后___ 日內(nèi)會同乙方人員對所安裝的櫥柜進(jìn)行驗收。
    二、有質(zhì)量異議的,雙方同意委托____________________ 進(jìn)行鑒定。
    第六條? 雙方的權(quán)利與義務(wù)
    一、甲方廚房應(yīng)具備如下安裝條件(可附頁):
    _________________________________________?????????????????
    _________________________________________?????????????????????
    ___ ??????????????????????????????????????????????????????。
    二、甲方應(yīng)于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖,并在墻上將墻內(nèi)的暗線、暗管標(biāo)示清楚。
    三、甲方自購的與櫥柜安裝有關(guān)的廚房設(shè)備及功能件應(yīng)在安裝之前全部到場,以便乙方開展定位、挖孔等工作。